ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. JPE-SAL-177/18 REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. JPE-SAL-177/18

REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila št. JPE-SAL-177/18:

REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za posamezni sklop.

S spoštovanjem!

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

1. Splošna določila

2. Ponudbeni pogoji

3. Ugotavljanje sposobnosti

4. Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva

5. Merila in kriteriji ocenjevanja

6. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

7. Tehnična dokumentacija

8. Priloge

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1)

Ponudba (Priloga 2)

Ponudbeni predračun (Priloga 2/1)

Povzetek predračuna (rekapitulacija) (priloga 2/2)

Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1)

Ugotavljanje sposobnosti za fizične osebe (Priloga 3/2)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za pravne osebe (Priloga 4/1)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za fizične osebe (Priloga 4/2)

Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 5)

Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)

Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6)

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Priloga 7)

Dokazila o kadrih za sklop 2 (Priloga 8)

Vzorec okvirnega sporazuma za sklop 1 (Priloga 9/1)

Vzorec okvirnega sporazuma za sklop 2 (Priloga 9/2)

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je Redno vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja poslovnih in tehničnih objektov JP ENERGETIKA LJUBLJANA po sklopih:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

Ponudnik lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec.

2. Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx.

3. Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

• Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3),

• Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013 in 90/2014 – ZDU-1I in 60/2017; v nadaljevanju: ZPVPJN),

• ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

4. Jezik in denarna enota

Vsi ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo napisano v tujem jeziku je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originala. Stroške prevoda nosi ponudnik. Tehnična dokumentacija je lahko v angleškem oz. nemškem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do 2 (dve) decimalni mesti natančno.

5. Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx).

6. Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo preko portala javnih naročil, vendar najkasneje do 17. 9. 2018 do 10. ure. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na portalu javnih naročil in na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

7. Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (xxx.xxxxx-xx.xx), POŠTA®CA (xxxxxxxx.xxxxx.xx), HALCOM-CA (xxx.xxxxxx.xx), AC NLB (xxx.xxx.xx).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do 24. 9. 2018 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxxxx?xxxxxxXxx0000

8. Obrazec »Predračun« in »Povzetek predračuna (rekapitulacija)«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, za sklop, za katerega bo oddal ponudbo, ob upoštevanju tehnične dokumentacije, ki je del razpisne dokumentacije, št. JPE-SAL-177/18.

Ponudnik mora v predračunu izpolniti vse navedene postavke za sklop, za katerega bo oddal ponudbo, ponudbene cene pa morajo biti navedene v do dveh decimalkah, oz. centih.

Ponudbena cena, navedena v posamezni postavki predračuna, mora biti za ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma fiksna.

OPOZORILO

Pri vseh postavkah iz popisa, kjer so določeni proizvajalci, se doda beseda »ali enakovredno«.

V primeru, da ponudnik ponuja enakovredno blago/opremo mora v ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo, s katero dokazuje, da je ponujeno blago/oprema enakovredno blagu/opremi, ki ga zahteva naročnik.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah predračuna ponudnika, morajo biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški izdelave ponudbene dokumentacije, prevoznimi stroški in vsemi ostalimi stroški.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija) (priloga 2/2).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« (prilogo 2/2) v *.pdf datoteki, ki bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« (prilogo 2/1) pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) (priloga 2/2) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom (priloga 2/1) - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu (priloga 2/1), naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Povzetek predračuna (rekapitulacija) (priloga 2/2), ki ga bo ponudnik v sistemu e-JN ob vnosu ponudbe naložil v delu »Dokumenti« pod razdelek »Predračun«, bo v celoti razviden na javnem odpiranju ponudb in tako ne sme vsebovati poslovnih skrivnosti, osebnih ali tajnih podatkov.

Povzetek predračuna (rekapitulacija) mora biti naložen v .pdf datoteki (drugih oblik datotek v tem delu ni mogoče naložiti).

9. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 27. 9. 2018 in se bo začelo ob 10:15 uri na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 (šestdeset) minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

10. Variantna ponudba

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno.

11. Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnih primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

• svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3,

• tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

• tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

12. Opredelitev postopka in odločitev o oddaji naročila

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb, izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu okvirnega sporazuma pisno.

13. Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun št. XX00 0000 0000 0000 000, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

14. Zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

15. Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

16. Pogajanja

Naročnik bo s ponudnikom(i) izvedel pogajanja, v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3.

O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema e-JN s povabilom k pogajanjem. Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo. Naročnik bo s povabilom k predložitvi nove ponudbe hkrati pozval vse ponudnike, katerih ponudbe izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za izključitev ter njihove ponudbe ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenih v tehnični dokumentaciji ter so prispele pravočasno in pri njih ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija.

Predmet pogajanj bo znižanje ponudbenih cen in ponudbene vrednosti.

Izveden bo en krog pogajanj.

2. PONUDBENI POGOJI

1. Splošne zahteve

1. Celovitost ponudbe

Ponudnik odda svojo ponudbo za posamezni sklop, v skladu s tehnično dokumentacijo in opisom zahtev ter ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

Naročnik bo oddal javno naročilo po sklopih in sklenil okvirni sporazum za posamezen sklop s ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo imel ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni sklop.

Ponudnik lahko poda svojo ponudbo za en sklop ali za oba sklopa.

2. Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

• medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

• neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,

• glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,

• navedbo člana/ov skupine, kateremu naročnik vroči odločitev o oddaji naročila (v kolikor to ni navedeno, bo naročnik vročal odločitve vsem članom skupine ponudnikov),

• nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti,

• določila v primeru izstopa partnerja,

• pooblastilo vodilnemu partnerju,

• opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne ponudbe, pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi.

Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1 (priloga 1/1).

V primeru skupne ponudbe mora glavni nosilec izvedbe pogodbenih obveznosti za vse partnerje v skupni ponudbi k ponudbi priložiti *.pdf datoteko:

• izpolnjeno in podpisano prilogo 3,

• izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,

• izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,

• izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,

• izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2.

3. Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo za posamezni sklop ali pa ga izvede s podizvajalci.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti skenirane, izpolnjene in podpisane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in 94. členu ZJN-3, ter izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Glavni ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev/dobave, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega ponudnika najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega ponudnika. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

• glavni ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu,

• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

• glavni ponudnik svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega ponudnika zahtevati, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3, kot to določa sedmi odstavek 94. člena ZJN-3.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega ponudnika ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora za vsakega navedenega podizvajalca k ponudbi priložiti *.pdf datoteko:

• izpolnjeno in podpisano prilogo 3,

• izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,

• izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,

• izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,

• izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2,

• izpolnjeno in podpisano prilogo 5,

• izpolnjeno in podpisano prilogo 5/1.

4. Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo ponudnika in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve oz. dobavljali blago/opremo, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Naročnik bo v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik lahko od gospodarskega subjekta zahteva zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, lahko naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Če bo ponudnik uporabljal zmogljivost drugih subjektov, mora za vsakega navedenega subjekta k ponudbi priložiti *.pdf datoteko:

• izpolnjeno in podpisano prilogo 3,

• izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,

• izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,

• izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,

• izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2,

• izpolnjeno in podpisano prilogo 6.

5. Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

Gospodarski subjekt (ponudnik, posamezni član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, podizvajalec, subjekt katerega ponudnik uporablja zmogljivost), ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije ter v skladu z določili ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora v Prilogi 1 (podatki o ponudniku), imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku ZUP-UPB2 (Ur. l. RS 24/06, s spremembami), preko katerega bo potekala vsa korespondenca med naročnikom in ponudnikom iz tujine.

2. Posebne zahteve

Ponudba ponudnika mora izpolnjevati ali presegati obvezne minimalne tehnične zahteve, ki so navedene v poglavju 7 – Tehnična dokumentacija.

1. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 30. 10. 2018 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazum za posamezni sklop.

2. Način obračunavanja in plačilni pogoji

Plačilni pogoji so natančno določeni v osnutku okvirnega sporazuma za posamezni sklop.

3. Rok in kraj izvedbe storitev oz. dobave blaga/opreme

Rok izvedbe storitev za sklop 1 je 15 (petnajst) delovnih dni od prejema naročnikovega pisnega naročila.

Rok izvedbe storitev za sklop 2 je 15 (petnajst) delovnih dni od prejema posameznega naročnikovega pisnega naročila.

Ponudnik se obvezuje pregledovati vso opremo v skladu z veljavnimi predpisi.

Ponudnik bo dobavil in vgradil posamezno naročeno blago/opremo za sklop 2 v roku 15 (petnajstih) delovnih dneh od prejema posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika.

Kraj izvedbe storitev oz. dobave blaga/opreme, ki so predmet javnega naročila, za oba sklopa so lokacije naročnika: Verovškova xxxxx 00 in Verovškova ulica 70, Toplarniška ulica 19, Agrokombinatska cesta 59 in Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani.

4. Garancija

Garancijski rok za kakovost izvedbe storitev, za sklopa 1 in 2 po okvirnem sporazumu je 12 (dvanajst) mesecev od dneva podpisa posameznega delovnega naloga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov. Datum podpisa delovnega naloga je datum prevzetih storitev.

Za blago/opremo, za sklop 2, po okvirnem sporazumu, ponudnik nudi garancijo najmanj toliko, kot jo nudi proizvajalec blaga/opreme, šteto od datuma uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema blaga/opreme, ki se izvede s podpisom dobavnice s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika.

3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora vsak v ponudbi navedeni gospodarski subjekt (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt katerega zmogljivost se uporablja) izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.

Za ugotavljanje sposobnosti mora gospodarski subjekt priložiti *.pdf datoteko izpolnjene in podpisane priloge 3.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena tega zakona in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 76. členom tega zakona.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena tega zakona, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in gospodarski subjekt za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o gospodarskih subjektih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če gospodarski subjekt v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

1. Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje pogojev v skladu z 1., 2., 4., in 6. odstavkom 75. člena ZJN-3.

1. Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 oziroma v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; KZ-1).

2. Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 (petdeset) EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe ali prijave, kot to določa 2. odstavek 75. člena ZJN-3.

3. Naročnik mora v skladu s 4. odstavkom 75. člena ZJN-3 iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt:

1. če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

2. če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

4. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

1. če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

2. če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

3. če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;

4. če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

5. če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

6. če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

7. če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;

8. če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke:

• izpolnjene in podpisane priloge 3,

• izpolnjene in podpisane priloge 3/1,

• izpolnjene in podpisane priloge 3/2,

• izpolnjene in podpisane priloge 4/1,

• izpolnjene in podpisane priloge 4/2.

2. Pogoji za sodelovanje

1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravlja določeno storitev oz. dobavlja blago, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev oz. dobave blaga od njega zahteva, da predloži dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo skenirane izpolnjene in podpisane priloge 3.

2. Ekonomski in finančni položaj

Gospodarski subjekt mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.

Gospodarski subjekt v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti blokiranega kateregakoli računa.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke izpolnjene in podpisane priloge 3.

3. Tehnična sposobnost

Gospodarski subjekt mora imeti profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter mora izpolnjevati formalne tehnične pogoje.

Ponudba mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.

Gospodarski subjekt se mora strinjati z vsemi pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke izpolnjene in podpisane priloge 3.

4. Ogled objekta

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si lahko ponudnik pred oddajo ponudbe pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznani z razmerami na objektih naročnika, Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70 in Toplarniška ulica 19, vse v Ljubljani.

Ponudniki se lahko dogovorijo za ogled lokacij s kontaktno osebo naročnika, g. Xxxxxx Xxxxxxxxx, GSM 000 000 000, elektronska pošta: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx.

Naročnik bo v primeru najave ponudnikov za oglede objektov v ta namen ločeno organiziral sestanke s posameznimi ponudniki na lokacijah naročnika. Ponudnik mora kontaktirati zgoraj navedenega predstavnika naročnika in se dogovoriti za ogled objektov. Ogled objektov je možen vsak delavnik od 8. do 12. ure.

Zadnji dan za ogled objektov je 14. 9. 2018 do 12. ure.

Ponudnik ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti.

3. Ostale zahteve in pogoji naročnika

A. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ali subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

B. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in vsi v ponudbi navedeni subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, morajo v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo *.pdf datoteke:

• izpolnjene in podpisane priloge 3,

• izpolnjene in podpisane priloge 3/1.

1. Usposobljenost ponudnika - kadrovska sposobnost

Gospodarski subjekt mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik mora v ponudbi priložiti poimenski spisek delavcev, njihovega delodajalca, njihovo izobrazbo in njihovo zadolžitev.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Sklop 2: Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

Kvalificiranost izvajalske skupine glede na področje izvajanje sistemov tehničnega varovanja za sklop 2.

Ponudnik mora zagotoviti:

• najmanj tri (3) osebe (nacionalna poklicna kvalifikacija za naziv »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica« oz. izdana službena izkaznica »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica«).

Ponudnik mora za prijavljene kadre za sklop 2 predložiti naslednja dokazila:

• ustrezno potrdilo za vsakega posameznika: kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev o ustrezni izobrazbi za najmanj tri (3) osebe (nacionalna poklicna kvalifikacija za naziv »Varnostni tehnik/ - Varnostna tehnica« oz. izdana službena izkaznica »Varnostni tehnik/ - Varnostna tehnica«) bo naročnik upošteval veljavne dokumente o pridobljenem nazivu.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

4. Preveritev ponudbe

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav.

Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

5. Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja

Ponudnik storitev za sklop 2 kot dokazilo priloži veljavno licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja za pravno osebo, izdano skladno z Zakonom o zasebnem varovanju.

4. ZAHTEVE IZ VARSTVA PRI DELU IN POŽARNEGA VARSTVA

1. Najpomembnejše pričakovane nevarnosti za poškodbe pri delu in okvare zdravja, ki lahko nastopijo na delovišču z oceno tveganja

		Možne posledice oziroma resnost poškodb:
		1	2	3	4	5
Verjetnost:	A	Visoka (V)	Visoka (V)	Ekstremna (E)	Ekstremna (E)	Ekstremna (E)
	B	Zmerna (Z)	Visoka (V)	Visoka (V)	Ekstremna (E)	Ekstremna (E)
	C	Nizka (N)	Zmerna (Z)	Visoka (V)	Ekstremna (E)	Ekstremna (E)
	D	Nizka (N)	Nizka (N)	Zmerna (Z)	Visoka (V)	Ekstremna (E)
	E	Nizka (N)	Nizka (N)	Zmerna (Z)	Visoka (V)	Visoka (V)

Obrazložitev ocen glede posledic oziroma resnosti poškodb:

1.	Nepomembne	Xxxxxx je samo prva pomoč s strani usposobljene osebe naročnika
2.	Lažje	Potrebna je strokovna medicinska oskrba na urgenci
3.	Zmerne	Poškodovanec je hospitaliziran v bolnišnici preko noči na opazovanju Poškodba ne pusti trajnih posledic
4.	Težke	Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo Poškodba pusti trajne posledice (npr.: izguba prstov, delna okvara vida, lažja okvara sluha, inv. II. In III. Kat., ipd.)
5.	Katastrofalne	Xxxxxxxx s smrtnim izidom Xxxxxxxxxxxx potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo in rehabilitacijo, trajne posledice- invalidnost (izguba uda, popolna slepota, inv. I: kat-, ipd.

Obrazložitev ocen od glede verjetnosti pojava nevarnega dogodka:

A	Do nevarnega pojava pride skoraj zagotovo
B	Velika verjetnost, da pride do nevarnega pojava
C	Možno in verjetno je da pride do nevarnega pojava
D	Malo verjetno je da se bo prišlo do nevarnega pojava, vendar je možno
E	Do nevarnega pojava pride zelo redko in še to v izrednih okoliščinah

Namen tega ocenjevanja je seznaniti ponudnika z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju del po okvirnem sporazumu že pred oddajo ponudbe.

Opomba:

Namen seznanitve z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju del po okvirnem sporazumu že pred oddajo ponudbe.

Izvajalec lahko v grobem oceni zmožnosti izvajanja dela, zlasti glede:

• delazmožnosti svojih delavcev (veljavna pozitivna ocena iz periodičnega zdravstvenega pregleda, v obsegu, ki zajema nevarnosti za poškodbe in okvare zdravja po tej oceni tveganja);

• usposobljenosti svojih delavcev za varno delo (veljaven pozitiven preizkus znanja iz varstva pri delu po programu, ki zajema teme, obravnavajo nevarnosti za poškodbe in okvaro zdravja, po tej oceni tveganja);

• priprave ustrezne osebne varovalne opreme, skladne z veljavnimi standardi;

• priprava ustrezne delovne opreme (orodje, stroji,…) in pripomočkov (lestve, premični odri, dvižne košare, zaščita pred previsoko napetostjo dotika,….);

• potrebne opreme za prvo pomoč na deloviščih;

1.		Mehanski dejavniki					Tveganje
		1.1.		Vrtljivi, gibljivi deli	C	2	zmerno
		1.2.		Prosto gibanje delov ali materiala	C	2	zmerno
		1.3.		Premik delov delovne opreme, premikanje vozil	C	2	zmerno
		1.4.		Nevarnost poklopa, zaklopa, zagrabitve,	D	2	nizko
2.		Dejavniki v zvezi z načinom dela
		2.1.		Nevarne površ., ostri robovi, koti, konice, hrap. Površ.	C	2	zmerno
		2.2.		Opravljanje dela na višini	D	3	zmerno
		2.3.		Omejen prostor	C	2	zmerno
		2.4.		Možnost spotikov, zdrsov, padcev	D	3	zmerno
		2.5.		Vstopanje in delo v zaprtih prostorih	-	-	-
3.		Električna energija
		3.1.		Neposredni dotik	C		nizko
		3.2.		Posredni dotik	D	3	zmerno
		3.3.		Udar strele	D	3	zmerno
		3.4.		Obločni plamen	D	2	nizko
4.		Nevarne snovi
		4.1.		Zdravju škodljive snovi	D	1	nizko
		4.2.		Požarno nevarne in eksplozivne snovi	D	3	zmerno
5.	Fizikalni dejavniki
	5.1.		Ionizirna in neionizirna sevanja		C	2	zmerno
	5.2.		Hrup in vibracije		D	3	zmerno
	5.3.		Mehanske vibracije		B	1	zmerno
	5.4.		Snovi z visoko temperaturo		C	1	nizko
	5.5.		Snovi pod tlakom		D	2	zmerno
6.	Ekološke razmere
	6.1.		Neustrezna oz. neprimerna razsvetljava		D	3	zmerno
	6.3.		Neprimerna temperatura/vlaga/ventilacija		D	2	zmerno
	6.4.		Prisotnost snovi, ki onesnažujejo		D	1	nizko
7.	Ostali dejavniki
	7.1.		Neugodni vremenski pogoji		D	3	zmerno

2. Zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnem delovišču

Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela

Na podlagi ocenjenih tveganj, ki se predvidevajo na skupnem delovišču, se zahteva od potencialnega izvajalca del, da bodo njegovi delavci usposobljeni za varno izvajanje del. Usposobljeni morajo biti najmanj po programu usposabljanja, ki zajema varnostne ukrepe, ki se nanašajo na tveganja pri predmetnih delih, zlasti pa:

• poznavanje temeljnih zakonskih določb;

• poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč);

• poznavanje osnov o varnostnih znakih;

• poznavanje osnov iz požarnega varstva;

• poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi;

• osnove urejenosti delovnih mest;

• osnove varne uporabe delovne opreme;

• osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka;

• osnove uporabe osebne varovalne opreme;

• osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen;

• osnove varne uporabe lestev;

• osnove varnega dela na deloviščih.

Delavci morajo imeti veljavne (praktične in teoretične) preizkuse znanja, ki niso starejši od 2 let.

Zdravstvena sposobnost delavcev:

Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje del po okvirnem sporazumu. Zato morajo imeti opravljen pozitivni preventivni zdravstveni pregled zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.

Zdravstveni pregled mora zajemati nevarnosti, ki se pričakujejo pri izvajanju del po okvirnem sporazumu.

Pisni sporazum na skupnih deloviščih:

Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. Xxxxx Xxxxxx o varnosti in zdravju pri delu.

S »Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.« se določita naročnik in izvajalec tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.

Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, oziroma prilogo pisnega sporazuma, to je »Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču«, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika okvirnega sporazuma.

Interni predpisi naročnika:

Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:

• Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih pri naročniku);

• Požarnega reda;

• Dvoriščnega reda;

• Obratovalnih redov;

• Delavniških redov;

• Skladiščnih redov;

• Navodil za varno delo.

Varnostni znaki:

Izvajalec mora obvezno upoštevati varnostne znake, ki so nameščeni na vidnih mestih, ročne in zvočne znake.

Osebna varovalna oprema:

Delavci izvajalca so dolžni na skupnih deloviščih namensko, glede na vrsto tveganja za poškodbe oziroma okvare zdravja, uporabljati lastno osebno varovalno opremo, ki je skladna z veljavnimi standardi in redno pregledovana.

Delovna oprema:

Stroji za obdelavo materiala, ročno orodje na mehaniziran pogon mora izpolnjevati določbe iz priloge Pravilnika o varnosti strojev: »bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, povezane z načrtovanjem in izdelavo strojev«.

Snovi in pripravki:

Pri uporabi kemičnih snovi in pripravkov mora izvajalec predložiti varnostne liste v slovenskem jeziku.

Organizacija prve pomoči in reševanja poškodovanega/naglo obolelega delavca:

Izvajalec del mora imeti strokovno usposobljeno osebo za nudenje prve pomoči in obvezno količino materiala za prvo pomoč na delovišču.

Izvajalec bo moral dosledno upoštevati zgoraj navedene zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnem delovišču ter po podpisu okvirnega sporazuma z naročnikom skleniti tudi Pisni sporazum v skladu z 39. Členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS., št. 43/11; ZVZD-1), ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu (priloga 9). Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev okvirnega sporazuma.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:

• izpolnjene in podpisane priloge 3,

• izpolnjene in podpisane priloge 7.

5. MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA

1. Izbira ponudnika in merila

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni sklop.

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je ponudbena vrednost brez DDV za posamezni sklop, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Ponudbena cena brez DDV za posamezni sklop je cena, navedena v ponudbi ponudnika.

6. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da:

• ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 poglavju razpisne dokumentacije,

• je ponudba podpisana na mestih, kjer je to zahtevano.

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani xxxx://xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx/xxxxx-xxxxxxxx, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

Ponudnik z oddajo ponudbe sprejema in se strinja z vsemi pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

2. Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo za posamezen sklop oz. za celotno javno naročilo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jih mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:

• Predračun

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) Priloga 2/2

Ponudnik priloži izpolnjen in podpisan povzetek predračuna (rekapitulacija). Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« (prilogo 2/2) v *.pdf datoteki, ki bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb.

Izpolnjen predračun (priloga 2/1) v excel formatu ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.

• »Izjava«

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE Priloga 3

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Izjava - ponudnik« naloži izpolnjeno prilogo z vsemi zahtevanimi obrazci, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga 3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE. »Izjava – ponudnik« se podpiše z oddajo ponudbe – elektronski podpis.

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči« naložiti prilogo z vsemi zahtevanimi obrazci, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga 3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE za vsakega od ostalih sodelujočih. »Izjavo – ostali sodelujoči« je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

• Ostala ponudbena dokumentacija

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno).

PODATKI O PONUDNIKU Priloga 1

Ponudnik mora obrazec podatki o ponudniku izpolniti in podpisati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki.

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA Priloga 1/1

Če gre za skupno ponudbo, se prilogi priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, katerega morajo podpisati vsi ponudniki.

PONUDBA Priloga 2

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti in podpisati.

PREDRAČUN Priloga 2/1

Ponudnik priloži izpolnjen in podpisan predračun.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA Priloga 3/1

Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti in podpisati.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE Priloga 3/2

Fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem morajo obrazec izjave izpolniti in podpisati.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE OSEBE Priloga 4/1

Gospodarski subjekt mora obrazec pooblastila izpolniti in podpisati.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE Priloga 4/2

Fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem morajo obrazec pooblastila izpolniti in podpisati.

IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA Priloga 5

Ponudnik mora obrazec priloge izpolniti in podpisati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.

PODATKI PODIZVAJALCA Priloga 5/1

Podizvajalec mora obrazec priloge izpolniti in podpisati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.

SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK Priloga 6

Ponudnik mora prilogo izpolniti in podpisati, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila. V kolikor ponudnik na razpisu ne uporabi zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, priloge ne predloži k ponudbi.

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU Priloga 7

Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti in podpisati.

DOKAZILO O KADRIH (samo za sklop 2) Priloga 8

Ponudnik storitev za sklop 2 ustrezno izpolni obrazec dokazilo o kadrih, v kateri navede poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu, njihovo kvalifikacijo in njihovo zadolžitev. Ponudnik mora k ponudbi priložiti zahtevana dokazila o kadrih.

VELJAVNA LICENCA ZA IZVAJANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA ZA PRAVNO OSEBO (samo za sklop 2)

Ponudnik storitev za sklop 2 kot dokazilo priloži veljavno licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja za pravno osebo, izdano skladno z Zakonom o zasebnem varovanju.

7. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

priloga št. 1 k okvirnem sporazumu

Predmet javnega naročila je Redno vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja poslovnih in tehničnih objektov JP ENERGETIKA LJUBLJANA po sklopih:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

POPIS VGRAJENE OPREME, KI JE PREDMET VZDRŽEVANJA (sklop 1 in 2)

Sklop 1: redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika:
					- lokacija Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Zap. št.	Opis	Enota mere	Predvidena količina
01.	AVTOMATSKA DVIŽNA ZAPORA * NAMEN: Profesionalna avtomatska dvižna zapora * DELOVANJE: s časom odpiranja 1,5 sek in zmogljivostjo 100% ED (ciklus 10.000 odpiranj dnevno ) * DROG: max. do 3 m dolžine, brez naslona, bele barve, al., z rdečimi odsevniki in gumo na spodnjem robu * ZAŠČITE: vgrajen povratnik (reserver), ki zaporo vrne v odpiranje v primeru, če naleti na oviro, vgrajena zaščitna fotocelica * KRMILJENJE:digitalno, kar omogoča večjo stabilnost delovanja in večje razširitvene možnosti, krmilnik mora biti kompatibilen z že vgrajeno in že delujočo opremo na objektu * TEHNIČNI PODATKI: poraba 800 W, napajanje 230 V, zaščita po IP 45	kpl	11
02.	INDUKTIVNA ZANKA	kpl	12
03.	GLAVNI KABELSKI RAZDELILEC	kpl	1
04.	DIR 10 FOTOCELICE 24 V (DVOŽARKOVNE)	kos	11
05.	VARNOSTNO ZAŠČITNI LOK FOTOCELICE Vroče cinkan in prašno lakiran, barvno usklajen z zaščitno varnostno barvo stebričkov čitalcev	kos	11
06.	KRMILNO POSLUŽEVALNI PULT ZAPOR REVERSER Le-ta omogoča krmiljenje vseh zapor na objektu v vsakem trenutku. Z digitalnim izhodom/vhodom, ki mora biti kompatibilen z programsko opremo (tudi vmesnik PC/KRMILNIK), ki je že vgrajena na objektu.	kpl	1
07.	DALJINSKA KARTICA Z VGRAJENO BREZKONTAKTNO REGISTRACIJO C4B Domet daljinske kartice z vgrajeno registracijo mora imeti domet vsaj 15 metrov (iz avta). Prav tako mora imeti vsaj dva različna kanala z med seboj neodvisnimi roling kodami in možnostjo vgraditve brezkontaktne kartice za pristopno kontrolo na brezkontaktnem čitalcu.	kos	300

08.	PRISTOPNI KONTROLER ZA 2 ČITALCA JANTAR POPULUS 2 Kontroler mora biti kompatibilen z že vgrajenim kontrolerjem na objektu, z možnostjo priklopa dvokanalne induktivne zanke z ločenim tipalom za vsak kanal, z dvema digitalnima izhodoma (neodvisnima) in z osnovno programsko opremo, ki mora biti kompatibilna z že vgrajeno in delujočo programsko opremo za nadzor v podjetju. Digitalni izhodi kontrolerja morajo biti prilagojeni krmilniku zapore.	kos	9
09.	ČITALEC BREZKONTAKTNIH DALJINSKIH KARTIC R1D – 2x; R4W – 6x	kos	8

- lokacija Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx
Zap. št.	Opis	Enota mere	Predvidena količina
01.	AVTOMATSKA DVIŽNA ZAPORA * NAMEN: Profesionalna avtomatska dvižna zapora * DELOVANJE: s časom odpiranja 1,5 sek in zmogljivostjo 100% ED (ciklus 10.000 odpiranj dnevno ) * DROG: max. do 3 m dolžine, brez naslona, bele barve, al., z rdečimi odsevniki in gumo na spodnjem robu * ZAŠČITE: vgrajen povratnik (reserver), ki zaporo vrne v odpiranje v primeru, če naleti na oviro, vgrajena zaščitna fotocelica * KRMILJENJE:digitalno, kar omogoča večjo stabilnost delovanja in večje razširitvene možnosti, krmilnik mora biti kompatibilen z že vgrajeno in že delujočo opremo na objektu * TEHNIČNI PODATKI: poraba 800 W, napajanje 230 V, zaščita po IP 45	kpl	7
02.	INDUKTIVNA ZANKA	kpl	8
03.	DIR 10 FOTOCELICE 24 V (DVOŽARKOVNE)	kos	7
04.	VARNOSTNO ZAŠČITNI LOK FOTOCELICE Vroče cinkan in prašno lakiran, barvno usklajen z zaščitno varnostno barvo stebričkov čitalcev	kos	7
05.	KRMILNO POSLUŽEVALNI PULT ZAPOR REVERSER Le-ta omogoča krmiljenje vseh zapor na objektu v vsakem trenutku. Z digitalnim izhodom/vhodom, ki mora biti kompatibilen z programsko opremo (tudi vmesnik PC/KRMILNIK), ki je že vgrajena na objektu.	kpl	1
06.	DALJINSKA KARTICA Z VGRAJENO BREZKONTAKTNO REGISTRACIJO C4B Domet daljinske kartice z vgrajeno registracijo mora imeti domet vsaj 15 metrov (iz avta). Prav tako mora imeti vsaj dva različna kanala z med seboj neodvisnimi roling kodami in možnostjo vgraditve brezkontaktne kartice za pristopno kontrolo na brezkontaktnem čitalcu.	kos	300
07.	PRISTOPNI KONTROLER ZA 2 ČITALCA POPULUS 2 Kontroler mora biti kompatibilen z že vgrajenim kontrolerjem na objektu, z možnostjo priklopa dvokanalne induktivne zanke z ločenim tipalom za vsak kanal, z dvema digitalnima izhodoma (neodvisnima) in z osnovno programsko opremo, ki mora biti kompatibilna z že vgrajeno in delujočo programsko opremo za nadzor v podjetju. Digitalni izhodi kontrolerja morajo biti prilagojeni krmilniku zapore.	kos	2
08.	TCP/IP konverter - za mrežno povezavo med lokacijama SPIDER W2	kos	1
09.	ČITALEC BREZKONTAKTNIH DALJINSKIH KARTIC R4W	kos	3

- lokacija Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx

Zap. št.	Opis	Enota mere	Predvidena količina
01.	CAME G 4000 - zapornice s pregibnim drogom	kpl	4
02.	CAME G 4000N - zapornice s pregibnim drogom	kpl	4
03.	CAME G 6000 - zapornice s pregibnim drogom	kpl	3

Sklop 2: Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

1. popravila protivlomnega sistema v primeru okvare na lokacijah naročnika:

- lokacija Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx

Za izvedbo sistema za samodejno odkrivanje vloma so uporabljene varnostne alarmne centrale DSC PC4020¹, ki omogočajo priključitev do 128 javljalnikov (z razširitvijo) ter možnost izvedbe do osmih skupin javljalnikov s selektivnimi vklopi/izklopi (sistemi/podsistemi).

Koncept javljanja vloma temelji na avtomatski centrali, ki služi obdelavi informacij in omogoča programsko nastavljanje varovanih con.

Na centralo so priključeni posamezni periferni elementi (prostorski javljalniki gibanja, šifratorji, mikrostikala, razširitveni moduli).

Varovanje notranjih prostorov je zagotovljeno z avtomatskim in zanesljivim zaznavanjem gibanja oseb. V ta namen so instalirani kombinirani prostorski javljalniki gibanja PYRONIX KX15DTAM².

S priključitvijo javljalnikov z uporabo dvojnih zaključnih uporov (DEOL) je zagotovljeno lociranje alarmnega in sabotažnega signala (nepooblaščeno odpiranje ohišij javljalnikov, prekinitev kabelskih povezav) na nivoju mikrolokacije posameznega javljalnika.

Na protivlomni sistem so, tam kjer je to potrebno, priklopljeni tudi signali izlitja tekočin ter panik stikala in kontrola zaprtosti vrat.

Za vklope oz. izklope posameznih podsistemov, ki jih izvajajo zaposleni, so instalirane alfa-numerične tipkovnice (šifratorji) DSC LCD 4501³.

Za potrebe delovanja oz. prenosa podatkov iz protivlomnih central na CNS, so protivlomne centrale preko TCP/IP vmesnika priklopljene v ethernet tehničnega varovanja, preko katerega poteka prenos podatkov v varnostno nadzorno sobo (VNS).

Dimenzioniranje napajanja komunikacijsko-napajalnega vodila temelji na upoštevanju osnovne tokovne kapacitete napajalnika avtomatske centrale, ter na upoštevanju tokovne porabe elementov, priključenih na vodilo. Napajalnik oz. izhodne napajalne sponke centrale v osnovi omogočajo tokovno porabo maks. 500mA pri napetosti 12V DC za priključitev perifernih elementov.

Zaradi dejstva, da vrednost tokovne porabe pri nekaterih protivlomnih centralah presega osnovno kapaciteto, so dodani dodatni napajalniki (DSC PS 3020) z rezervnim napajanjem in ohišjem. Kot pomožni vir napajanja je v ohišje centrale vgrajena plinotesna AKU baterija kapacitete 12V/7,2Ah, ki se avtomatsko dopolnjuje preko vgrajenega napajalnika. Ob izpadu električne energije, se preklop na AKU baterijo izvede avtomatsko.

_____________________________

¹ Centrala je sestavljena iz logičnega, mikroprocesorsko krmiljenega vezja in napajalnika s pomožnim virom električne energije. Centrala ima možnost delovanja kot 8 različnih in popolnoma neodvisnih alarmnih sistemov. Za vklop in izklop je na razpolago 128 različnih uporabniških varnostnih številčnih kombinacij, ki se lahko programsko določijo za vsak podsistem. Lastnosti linij so programsko določljive (kratki in dolgi odzivni roki, tihi ali slišni alarm, itd.). Za zaščito pred prenapetostnimi sunki (strela, statična elektrina, ipd.) in nepravilnostmi v omrežnem napajanju (vklopi večjih porabnikov, ipd.) ima centrala vgrajeno zaščito z logičnim vezjem, ki sunke in motnje eliminira že na priključnih sponkah. Dodatno pa so na kritičnih točkah postavljene začasne zaščite, ki zagotavljajo visok nivo zanesljivosti in varnosti delovanja.

² Ti javljalniki uporabljajo klasično pasivno IR tehnologiji ki, deluje na osnovi zaznavanja temperaturnih kontrastov med nepremično oz. relativno stabilno okolico in toplejšimi oz. hladnejšimi objekti, ki se skozi področje nadzorovanja premikajo. Dodan je aktivni mikrovalovni javljalnik, ki deluje na principu Dopplerjevega efekta. Če se v prostoru pojavi gibajoča oseba ali predmet, se med oddano in sprejeto frekvenco pojavi razlika, ki jo elektronika v javljalniku zazna in ovrednoti. V javljalniku tako oba sistema delujeta primerjalno s ciljem optimalne detekcije v celotnem področju nadzora, vrednotenje pridobljenih informacij po amplitudi, hitrosti in smeri premikanja pa se nato uporabi za aktiviranje alarmnega signala.

³ Na tipkovnici je ob vsakem trenutku na LCD zaslonu možno prikazati stanje posameznih varnostnih con, stanje sistema, podatke o napakah, sistemska navodila in zadnjih 512 dogodkov, ki so shranjeni v prehodnem spominu. Za primer prisile nad osebo, je z vnosom ustrezne številčne kombinacije na tipkovnici možno particijo oz. sistem navidezno izklopiti, dejansko pa se izvedeta aktivacija tihega alarma in prenos alarma.

- lokacija Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx

PROTIVLOMNI SISTEM:
Zap. št.	Opis	Enota mere	Predvidena količina
01.	Alarmna centrala POWER 864NK (DSC 5020) z ohišjem, 8 področij, OSEM PARTICIJ, možnost širitve do 64 področij preko razširitvenih modulov, vgrajen komunikator z možnostjo klica nadzornega centra (Contact ID format..) in privatne linije, 32 uporabniških gesel, 2 duress gesli, glavno geslo, monterjevo geslo, spomin za 256 zadnjih dogodkov, download/upload, daljinski dostop, možnost programiranja preko računalnika z DLS-2002 programsko opremo.	kpl	1
02.	Alarmna centrala ADEMCO 4110 z ohišjem	kpl	1
03.	Alarmna centrala ADEMCO 4140 XN52 z ohišjem	kpl	1
04.	Tipkovnica ADEMCO 6219	kos	2
05.	Tipkovnica LCD ICON 5501Z INT	kos	1
06.	napajalnik	kos	3
07.	Sabotažna stikala	kos	4
08.	aku baterija 12V/7,2Ah	kos	3
09.	IR senzor DSC LC 100	kos	33
10.	IR senzor DSC LC 104	kos	2
11.	IR senzor BRAVO 2 (paradox 476)	kos	10
12.	IR senzor ADEMCO	kos	26
13.	zunanja sirena z bliskavico	kos	1
14.	razširitveni modul za 8 con 5108	kos	7
15.	razširitveni modul ADEMCO 4208U	kos	2

2. popravila video nadzornega sistema v primeru okvare na lokacijah naročnika:

- lokacija Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx

VIDEO NADZORNI SISTEM:

Koncept video nadzora temelji na uporabi IP tehnologije. Nadzorujejo se pred-definirana področja. Na objektu je uporabljen barvni standard, predvsem zaradi popolnejše slikovne informacije in lažje identifikacije morebitnih vsiljivcev ter kasnejše analize slikovnih informacij.

Notranje kamere so instalirane na nosilne konzole kamer (BA 01 oz. MC 1600WT), katere so pritrjene na steno. Ob kameri so v dodatna ohišja instalirani napajalnik in ohišja vidno označena z oznako kamer za katero so namenjena. Zunanje video kamere so skupno s pripadajočimi objektivi, usmerniki, zaščitami napajanja in pretvorniki signalov, instalirane v zaščitna termostatsko ogrevana ohišja z notranjim uvodom kabelskih povezav (Trendnet TPH-5000), ki zagotavlja tako zaščito video kamere in objektiva pred škodljivimi vremenskimi vplivi, mehanskimi poškodbami in sončno refleksijo, kot tudi sabotažno zaščito kabelskih povezav.

Skupne točke vseh kamer so:

• ločljivost SVGA (800x600) ali višja,

• format objektiva C/CS,

• digitalni PTZ ,

• rezanje slike (cropping - izrez nepotrebne slikovne informacije),

• digitalni dnevno/nočni sistem,

• MD5 128-bitna enkripcija (varnost sistema),

• Kompresija JPEG (Compression),

• Relejni izhod za alarmna stanja (Relay oFTPut),

• Prožilni vhod (Trigger input),

• Dinamično prekrivanje teksta v sliki (Dynamic text overlay),

• RJ45 10/100 bT,

• Napajanje 12-33VDC/VAC,

• Napajanje preko omrežja; opcija.

Periferijo in hkrati osnovo predstavljajo statične 1/3" CMOS IP kamere s primerno horizontalno ločljivostjo 1280x1024 slikovnih točk, svetlobno občutljivostjo 0,2 lux (IQInvision IQEye 511). Kamere so instalirane v notranjosti in zunanjosti objekta kot je razvidno iz načrtov. Na kamere so instalirani ročni objektivi z nastavljivo goriščno razdaljo (IQInvision "Lens V1"), ki je bila nastavljena pri sami inštalaciji kamer glede na zahteve po vidnem polju. Kamere imajo temperaturno delovno območje od 0-40°.

Na bolj zahtevne dele objekta, kjer je potrebna višja razpoznavnost detajlov so instalirane kamere z visoko ločljivostjo (IQInvision IQEye 702 in IQInvision IQEye 703), ki znaša 1600x1200 oz. 2048x1536 slikovnih točk. Kamere uporabljajo 1/2" CMOS slikovni senzor kar omogoča višjo svetlobno občutljivost vrednosti 0,2 - 0,3 lux. Kamere imajo vgrajeno posebno tehnologijo izboljšave slike v nočnem času. Po potrebi se lahko zagotovi preklop v črno/beli način v smislu pridobitve večje razpoznavnosti detajlov v sliki. Preklop v brezbarvni način se lahko določi glede na urnik ali zunanje tipalo. Uporabljeni objektivi (IQInvision V1) so izdelani v tehnologiji "Megapixel", kar zagotavlja maksimalen izkoristek visoke ločljivosti. Objektivi so formata C/CS. Kamere imajo možnost nastavitve določanja referenčne točke za določevanje osvetlitve slike (Exposure control). Kamere imajo temperaturno delovno območje od -20 - +50°.

Instalirane sta tudi dve "speed dome" kameri (IP AXIS 232D+) za panoramski pogled na glavnem pogonskem objektu.

Sistem "speed dome" je instaliran na posebno narejen nosilec. Na nosilcu je predviden prostor za pričvrstitev omarice. Omarica zagotavlja primerno IP zaščito. Ustrezno je izvedena tudi ozemljitev nosilca in kamere kar, z bližnjim strelovodom najbolje zaščiti tudi kamere (izvedba je bila potrjena s strani elektroinštituta EIMV).

Kamera, uporabljena v vrtljivem sistemu ima visoko hitrost (High-Speed), zagotavlja 25 slik na sekundo pri ločljivosti 768x575 slikovnih točk. Komplet vrtljivega sistema je sestavljen iz zunanjega ohišja DBH24KOF028 in XXX00X000, nosilca DBH04 in posebno narejenega stojala (nosilca). Celovit sistem se upravlja preko programske opreme. Omogočena je uporaba do 20 prednastavljenih položajev in funkcija "Guard tour".

Za kamero K6 na drogu je zaradi težav s kabelskimi povezavami izveden brezžični prenos video signala. Brezžični prenos je izveden s pomočjo dveh, med seboj kompatibilnih brezžičnih naprav (WiFi WANDY 5G). Naprave delujejo v načinu oddajnik-dostopovna točka. Komunikacija deluje na stanadardiziranim protokolom IEEE 802.11a, kar pomeni pretok podatkov do 54Mbps (megabit na sekundo) pri nosilni frekvenci 5GHz. Višje frekvenčno območje zagotavlja prenos brez motenj, izzvanih iz naslova interference. Višja frekvenca komunikacije pomeni tudi manjšo možnost eventuelnih poskusov vdora v brezžično omrežje. Oddajno mesto pri kameri ima le napajanje in odgovarjajočo IP zaščito (instalacija v ohišju kamere). Oddajnik se priklopi na kamero preko omrežnega kabla. Na prejemni točki se podatkovni tok prejme, obdela in pošlje v omrežje (FTP instalacija).

Na sistem sta priklopljena dva obstoječa sklopa video kamer. Prvi je na območju oljnega gospodarstva, drugi je pri vstopni rampi industrijskega tira in zvračalni napravi pri komandi transporta premoga.

Video signali analognih kamer na oljnem gospodarstvu se prenašajo preko obstoječih optičnih kablov v vozlišče E (parkirna hiša) in preko vozlišča E v VNS (vozlišče X), kjer se izvaja nadzor. Za nadzor oljnega gospodarstva s strani varnostne službe, ki je trenutno locirana na tovornem vhodu, je na lokaciji instalirana nadzorna postaja NP-2. Obstoječi optični video oddajniki so nameščeni v ohišjih kamer in se po enožilnih optičnih vlaknih prenašajo v objekt oljnega gospodarstva, kjer se preko obstoječih video pretvornikov (prestavljeno iz tovornega vhoda) in na novo instaliranega video strežnika (AXIS 240Q) prenašajo naprej po večžilnem kablu v VNS. Video strežnik (AXIS 240Q) omogoča priklop signalov v ethernet omrežje preko enega TCP/IP naslova. Signale kamer se snema na video serverju v VNS.

Na komando transporta premoga so speljani video signali kamer, ki nadzorujejo vstop na industrijski tir in zvračalno napravo. Na lokaciji se vrši nadzor in snemanje video signalov. Celoten sistem štirih kamer ni spremenjen oziroma je dodatno instaliran pretvornik video signala (AverTV Box 7) za prenos video signala na operativno mesto na lokaciji. Obstoječi signali so vzporedno priklopljeni na video strežnik (AXIS 240Q) kot na oljnem gospodarstvu in preko strežnika vključeni v ethernet omrežje. Signale kamer se dodatno snema na video servju v VNS.

Obdelava video signalov v smislu alarmiranja, je izvedena na osnovi video javljanja (detekcije) gibanja. V ta namen je uporabljeno orodje programske opreme. Detekcija gibanja je določena glede na vidno polje same kamere, pri tem pa se je potrebno izogniti potencialnim dejavnikom možne prožitve lažnih gibanj oz. alarmnih stanj (drevesa, grmičevje…).

Signalizacija izgube video signala za primer sabotaže ali poškodbe kabla in izgube omrežja, je izvedena za vsak video signal posamezno. Prikaz napak video signala se prikaže kot sporočilo na oddaljenem, izbranem računalniku. Izpadi video signala se beležijo v dogodkovnem spominu video nadzorne postaje, pregledujejo se v neposrednem načinu.

Snemanje video signalov se vrši v sistemskem prostoru VNS. V ta namen so v sistemsko omaro nameščeni 4 digitalni snemalni strežniki z VGA monitorjem, PC tipkovnico in PC miško (HP TFT5600RKM). Pregledovanje pa se vrši iz prostora varnostnika v VNS oz. preko v objektu postavljenih nadzornimi postaj. Na video nadzornih strežnikih in nadzornih postajah je nameščena programska oprema Mirasys. Pregledovalne postaje lahko dostopajo do vseh video nadzornih strežnikov hkrati v istem grafičnem vmesniku. Tako video nadzorni strežniki kot tudi vse pregledovalne postaje video sistema so priključeni v ethernet 1000 Mbps, preko katerega teče komunikacija in prenos video slike.

Kratek pregled funkcij programske opreme:

• upravljanje uporabnikov - določevanje prioritet (User management)

• možnost daljinskega dostopa do 20 uporabnikov (Multiple Clients)

• dostop do več stežnikov v enem grafičnem vmesniku

• podpira neomejeno število kamer (omejitev je strojna oprema)

• podpira kamere vseh svetovno znanih proizvajalcev

• iskanje objektov (SmartSearch)...

Princip shranjevanja slikovnih podatkov temelji na ustrezno programsko organiziranemu t.i. neskončnem prstanu, pri katerem se shranjujejo le najnovejše oz. trenutne slike, najstarejše pa se avtomatsko prepisujejo (FIFO - First In - First Out). Shranjevanje lahko poteka v različnih programsko nastavljivih režimih, ki so lahko popolnoma avtomatski, ročni za poljubno slike poljubne kamere v poljubnem času ali nadzorovano z alarmnim dogodkom oz. alarmnim signalom preko alarmnih kontaktov.

Pregled zapisanih podatkov je možen s takojšnjim dostopom do le-teh, z možnostjo iskanja kritičnih scen po kriteriju oznake video kamere, datuma in časa zapisa.

Iskanje posnetkov se lahko vrši tudi glede na pregled alarmnih dogodkov.

Shranjevanje slikovnih podatkov se vrši na RAID5 diskovnih poljih. Velikost oz. kapaciteta diskovnega polja je določena glede na število kamer, intervalov zapisa oz. alarmnih stanj, številom arhivskih dni in potrebno rezervo, ocenjeno glede na aplikacijo. Dodatne lastnosti RAID5 polja so lahko:

• Hot-Swap zamenjava nedelujočega diska med delovanjem

• Hot-Spare rezerviran disk, na katerega se samodejno prepisuje v primeru izpada diska

Alarmna stanja RAID polja so prikazana vizualno na LCD prikazovalniku kot tudi zvočno preko vgrajenih piskačev. Alarmna stanja RAID polj se lahko prenašajo preko omrežnih povezav. Nadzorujejo se tudi napajalniki, kontrolni modul, posamezni ventilatorji kot tudi sami diski. Programska oprema (RAID Management) je implementirana v sami strojni opremi. Nadzor in dostop do upravljalnega programa se vrši preko omrežne RJ45 Ethernet 10/100bT povezave.

Shranjeni posnetki se lahko izvozijo v formate JPEG (slike) ali AVI (film).

Za zanesljivejše delovanje digitalne zapisovalne naprave so uporabljeni viri neprekinjenega napajanja ustrezne moči in časovne avtonomije (GE Digital Energy LP 5-11), s čimer se doseže predvsem neobčutljivost na razne (pre)napetostne sunke, nepravilno obliko sinusnega signala, nihanja v omrežni napetosti in zagotovitev napajanja ob izpadih omrežne napetosti.

Zasnova sistema zagotavlja:

• centralni nadzor in upravljanje s sistemom preko osebnega računalnika in upravljalnih enotah,

• centralno spremljanje dogajanja na nadzorovanih področjih v režimu žive slike,

• prikaz video signala poljubne video kamere na poljubnem monitorju,

• zapis slikovnih podatkov vseh video kamer v digitalni tehniki oz. kvaliteti visoke ločljivosti (kvaliteta posnete slike je popolnoma identična sliki v živem načinu),

• takojšen dostop do poljubnega zapisanega slikovnega podatka, z možnostjo iskanja kritičnih scen po kriteriju oznake video kamere, datuma in časa zapisa.

Za namestitev sistemske opreme sta v sistemskem prostoru X v VNS nameščeni sistemski omari z rasterjem za RACK 19'' (ODM S7090 42HE in ODM S7070 42HE). Pretok zraka, ki je potreben za hlajenje naprav v sistemskih omarah, je zagotovljen z ustrezno visokimi razmaki med posameznimi napravami. V omaro je nameščena tudi izvlečna polica z LCD prikazovalnikom, tipkovnico in miško (HP TFT5600RKM).

Za pregledovanje video posnetkov je instalirano 5 delovnih postaj (NP-1, NP-2, NP-3, NP5 in NP-7), za eno delovno postajo pa je izvedena samo instalacija (NP-4). Za potrebe ožičenja so v parapetne kanale vgrajene vtičnice z RJ45 konektorji, na katere so priklopljene delovne postaje. Preko delovnih postaj se dostopa do posameznih kamer na podlagi nivojskega dostopa z geslom.

Napajanje video sistema je izvedeno posamezno po objektih. Tehnologija IP kamer dovoljuje napajanje iz različnih faz! Za kamero K6 na drogu je izvedeno napajanje iz razdelilca 3BQE / kota +2.6 F6/2 in dodatno varovano s 6A varovalko v drogu razsvetljave.

- lokacija Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx VIDEONADZORNI SISTEM
Zap. št.	Opis	Enota mere	Predvidena količina
01.	UltraDome KD6 Speed-dome barvna HR day % night kamera za zunanjo uporabo; hitrost 0,1-480°/sec, v barvnem načinu 2 luxa, v čb načinu 0,02 luxa slow-shutter ; 460 TVL; autofocus zoom 23X (3,6-82,8mm) + digital zoom 4X; 100 predpozicij; vector scan funkcija, ptz tour funkcija, 4 alarmni vhodi za priklic 4-ih predpozicij, "privacy zone" in "still preshot control",...; brez napajalnika, možnost krmiljenja preko snemalca Digiview Pro oz. client programske opreme	kpl	2
02.	nosilec kovinski za montažo na steno, za zunanje KD6 Speed-dome kamere, NAREJEN PO MERI	kos	2
03.	Objemka za drog EUL-SFP	kos	4
04.	Prenapetostna zaščita za video signal PZNC	kos	9
05.	Prenapetostna zaščita za napajanje 220 V AC tip PZ230	kos	9
06.	Barvna kamera 1/3'', 220 V, 330 TVL, SuperLoLux 0,28 lux, ATW, AWB, AGC, BLC, AES, AI DC drive, 220 V AC , 6x tip ADS CAM K1; 1x JBL JCC3100AC	kos	7
07.	objektiv auto-iris varifokalni 3.5-8MM, F1.4, 1/3", CS, DD – 6 kos; 5-50MM, F1.4, 1/3", CS, DD – 1 kos	kos	7
08.	ohišje z grelcem, dolžina 300mm, IP66, JCH-220H	kos	6
09.	digitalni snemalec DigiView za 8/16 kamer tipa PAL/CCIR, možnost sočasnega prikaza 1, 4, 8,16 slik , in prikaz arhiva 1, 4, 8,16 slik, predavajanje/snemanje do 50 slik v sekundi v prikazih 1,4,9,16 slik, ločljivost do 720 * 576 pikslov, HDD 120Gb, mrežna kartica, Windows XP Pro, detekcija gibanja posamično nastavljiva za vsako kamero, priložena programska oprema za oddaljeni dostop preko TCP/IP protokola LAN/WAN, object search: hitro iskanje arhiva glede na označeno polje na sliki, indikacija obstoja in zasedenosti arhiva, filtri za iskanje , remote setup: sistemske nastavitve preko TCP/IP povezave, ID manager: programska nastavitev nivoja uporabnika, javljanje izpada video signala in izpada napajanja preko relejnih izhodov, 8 alarmnih vhodov in 4 relejni izhodi, 2 x audio vhod. Opcije: RAID 1 in RAID 5 sistem, indikacija napake trdega diska, redundančno napajanje, programsko krmiljeno baterijsko napajanje UPS , CD-R , ...	kpl	1
10.	PC računalnik, Win XP, 512 RAM, CD pekač, vključno s 17" monitorjem	kpl	1
11.	videodomofon, xxxxxxx pozivni tablo (nad/podometna verzija) z eno pozivno xxxxx in kamero, videomonitor s slušalko, napajalnik 220V /15 Vdc	kpl	1
12.	vmesnik za priklop 4 kamer	kpl	1
13.	napajalnik za CSB enoto	kpl	1
14.	dodatna video domofonska kamera	kpl	4
- lokacija Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx VIDEONADZORNI SISTEM
Zap. št.	Opis	Enota mere	Predvidena količina
01.	videodomofon, xxxxxxx pozivni tablo (nad/podometna verzija) z eno pozivno xxxxx in kamero,  videomonitor s slušalko, napajalnik 220V /15 Vdc	kpl	1

- lokacija Agrokombinatska cesta 59, ZALOG VIDEO NADZORNI SISTEM:
Zap. št.	Opis	Enota mere	Predvidena količina
01.	Barvna kamera 1/3'', 220 V, 330 TVL, SuperLoLux 0,28 lux, ATW, AWB, AGC, BLC, AES, AI DC drive, 220 V AC , tip JCC3100AC- JBL 2x samsung	kos	8
02.	objektiv auto-iris varifokalni 2.8-10MM, F1.4, 1/3", CS, DD	kos	8
03.	ohišje z grelcem, dolžina 300mm, IP66, JCH-220H	kos	8
04.	monitor barvni LCD 19", SCGA 1280*1024, kontrast 450:1, 400 cd/m2,	kos	1
05.	LG LE 3116D digitalni snemalnik za 8/16 kamer tipa DVR 16 Net, možnost sočasnega prikaza 1 ali 16 slik, predavajanje do 100 slik v sekundi, snemanje do 25 slik v sekundi, ločljivost do 720 * 576 pikslov, HDD 120Gb, mrežna kartica, Windows XP Pro, detekcija gibanja posamično nastavljiva za vsako kamero, priložena programska oprema za oddaljeni dostop preko TCP/IP protokola LAN/WAN,	kos	1
06.	router za on-line povezavo digitalnega snemalca	kos	1

- lokacija Podutiška cesta 99, Koseze VIDEO NADZORNI SISTEM:
Zap. št.	Opis	Enota mere	Predvidena količina
01.	Barvna kamera 1/3'', 220 V, 330 TVL, SuperLoLux 0,28 lux, ATW, AWB, AGC, BLC, AES, AI DC drive, 220 V AC , tip	kos	4
02.	objektiv auto-iris varifokalni 2.8-10MM, F1.4, 1/3", CS, DD	kos	4
03.	ohišje z grelcem, dolžina 300mm, IP66,	kos	4
04.	monitor barvni LCD 19", SCGA 1280*1024, kontrast 450:1, 400 cd/m2,	kos	1
05.	Aver Media EH 1004H-4 Nano digitalni snemalnik za 4 kamere tipa PAL/CCIR, možnost sočasnega prikaza 1 ali 4 slike, predavajanje do 100 slik v sekundi, snemanje do 25 slik v sekundi, ločljivost do 720 * 576 pikslov, HDD 120Gb, mrežna kartica, Windows XP Pro, detekcija gibanja posamično nastavljiva za vsako kamero, priložena programska oprema za oddaljeni dostop preko TCP/IP protokola LAN/WAN,	kos	1
06.	router za on-line povezavo digitalnega snemalca	kos	1

3. dobava in vgradnja opreme:

zap. št.	material	enota mere	ocenjena količina za dve leti
01.	HP DL320e V2 Gen8 Video strežnik Mirasys Master server, rack 19" 1U, OS Windows 2012. Intel Xenon 3.1 GHz 4 jedrni procesor. Spomin DDR3-SDRAM 8GB, 2 x 4TB diska v RAID-1 načinu, 4 DIMM reže, razširljiv do max 32 GB. Strežnik omogoča oddaljen dostop do vitalnih funkcij delovanja strežnika tudi ko operacijski sistem na strežniku ne deluje ter možnost prenosa vseh alarmov prikaza napak na sistemu kot so izpad kamere, napaka na hardwarski opremi, napaka na disku. RAIL-KIT za montažo v xxxx xxxxx.	kos	1
02.	Synology RackStation RS815+	kos	1
03.	Synology izvlečne sanke za montažo strežnikov višine 1U in 2U	kos	2
04.	WD trdi disk Purple 4TB, IntelliPower, 64MB	kos	2
05.	HDD Intenso 2,5 1TB, RETAIL, SATA3Gb/s 8MB, 5400, 2L	kos	2
06.	AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS	kos	20
07.	CTC Converter FMC - 1000S/AC	kos	4
08.	Optični patch kabel MM LC-ST 2m Brand xxx	xxx	51
09.	Pretvornik FO-UTP 10/100 SC TENDA TER850S MM	kos	4
10.	GS-5220-16S 8CR Omrežno stikalo 24 vhodov	kos	4
11.	CCT CONVERTER FIB1-10/100M/SC2F + RACK MOUNT	kos	4
12.	CCT CONVERTER FRM301-1000Base-TX to 1000Base-GBIC	kos	2
13.	Razdelilec 48 cm (19"), 8x220V ALU, prenapetostna zaščita	kos	4
14.	EL SFP 1Gb SX 850nm, LC, 550m	kos	4
15.	Seagate avdio/video desktop trdi disk SV35 (3.5", 1 TB, 7200rpm, 64MB SATA III-600).	kos	10
16.	UPS MIDES LEONARDO 6000T	kos	1
17.	GS-5220-16S8C L2+/L4 24-Port 100/1000X SFP with 8 Shared TP Managed Switches, with Hardware Layer3 IPv4/IPv6 Static Routing	kos	2
18.	MGB-SX2 / Mini GBIC SX Module - up to 2KM	kos	10
19.	MGB-SX / Mini GBIC SX Module	kos	10

8. PRILOGE

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1)

Ponudba (Priloga 2)

Ponudbeni predračun (Priloga 2/1)

Povzetek predračuna (rekapitulacija) (priloga 2/2)

Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1)

Ugotavljanje sposobnosti za fizične osebe (Priloga 3/2)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za pravne osebe (Priloga 4/1)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za fizične osebe (Priloga 4/2)

Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 5)

Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)

Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6)

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Priloga 7)

Dokazila o kadrih za sklop 2 (Priloga 8)

Vzorec okvirnega sporazuma za sklop 1 (Priloga 9/1)

Vzorec okvirnega sporazuma za sklop 2 (Priloga 9/2)

PODATKI O PONUDNIKU Priloga 1

JPE-SAL-177/18 – REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

Naziv ponudnika

Naslov ponudnika

Odgovorna oseba (podpisnik okvirnega sporazuma)

• funkcija

• telefon

• telefax

• e-mail

Kontaktna oseba
funkcija
telefon
telefax
e-mail
	Ponudnik je MSP* (označi):		Da	Ne

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES¹.

Predstavnik s strani ponudnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma, je _________________________, tel ________________, e-pošta: __________________________________,v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: ___________, e-pošta: _____________.

Transakcijski račun/Poslovni račun (IBAN, SWIFT)
Matična banka
ID številka za DDV
Finančni urad
Matična številka
(kraj, datum)		žig	(naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika)

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA Priloga 1/1

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

V primeru, da gre za skupno ponudbo, ponudnik k ponudbi priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan s strani vseh ponudnikov - partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila.

PONUDBA Priloga 2

PONUDBA št.. __________________________

Javno naročilo: JPE-SAL-177/18 – REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

Ponudbo oddajamo (označite):

samostojno

skupna ponudba

s podizvajalci

z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik označi za kateri sklop oddaja ponudbo:

• Sklop 1: Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

• Sklop 2: Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

1. PONUDBENA VREDNOST

Ponudbena vrednost mora biti podana v EUR, vsebovati mora vse stroške ponudnika, ki so povezani s ponujenim poslom, in sicer brez DDV.

Ponudbene cene morajo biti izražene v EUR, morajo vključevati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli. Ponudbena vrednost naj ne vsebuje DDV. Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na do dve decimalni mesti.

SKLOP	NAZIV SKLOPA	skupaj v EUR brez DDV:
1	Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika
2	Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

*Predračun je sestavni del ponudbe (priloga 2/1).

Vse ponudbene cene na enoto iz predračuna (priloga 2/1) za posamezni sklop ostanejo nespremenjene v času trajanja okvirnega sporazuma, razen v primeru znižanja cen.

Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge storitve oz. dobave blaga/opreme s področja predmeta javnega naročila, ki niso posebej navedene v predračunu (priloga 2/1), smiselno pa po vsebini sodijo med storitve oz. dobave blaga/opreme, ki so predmet javnega naročila, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za storitve oz. dobave blaga/opreme navedene v predračunu (priloga 2/1). Cene takih storitev oz. dobave blaga/opreme ne smejo presegati primerljivih cen na tržišču. Stranki okvirnega sporazuma se za ceno za izvedbo take storitve oz. dobave blaga/opreme medsebojno dogovorita.

V cenah na enoto mere so upoštevani oziroma vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški.

2. ROK PLAČILA

Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni, šteto od dneva izstavitve računa.

Naročnik bo naročeno blago/opremo oz. opravljeno storitev prevzel s podpisom dobavnice oz. delovnega naloga. Naročnikov podpis dobavnice oz. delovnega naloga pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga/opreme oz. opravljeno storitev, ter je podlaga za izstavitev računa s strani ponudnika.

3. NAČIN NAROČANJA, ROK IN KRAJ IZVEDBE STORITEV OZ. DOBAVE BLAGA/OPREME

Ponudnik bo v okviru sklopa 1 izvajal redni letni pregled zapornic s kontrolo dostopa po predhodnem pisnem pozivu naročnika. Naročnik bo 1 x letno izdal pisno nabavno naročilo za izvedbo teh storitev za sklop 1.

Rok izvedbe storitev za sklop 1 je 15 (petnajst) delovnih dni od prejema posameznega naročnikovega pisnega naročila.

Ponudnik se obvezuje pregledovati vso opremo v skladu z veljavnimi predpisi.

Ponudnik bo dobavil in vgradil posamezno naročeno blago/opremo za sklop 2 v roku 15 (petnajstih) delovnih dneh od prejema posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika.

Izredno vzdrževanje za sklopa 1 in 2, se opravi na podlagi pisnega nabavnega naročila naročnika.

Ponudnik bo pričel z odpravljanjem napak na opremi in instalaciji, za sklop 1 v roku 24 (štiriindvajset) ur po pozivu in jih izvedel v roku 7 (sedem) delovnih dni.

V primeru intervencijskega naročila za sklop 2 bo ponudnik dobavil in vgradil blago/opremo v roku 24 (štiriindvajset) ur po telefonskem pozivu naročnika, ki mora biti potrjen tudi v pisni obliki.

Kontaktna oseba v primeru intervencijskega naročila (ime, priimek, telefon, elektronska pošta):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naročnik bo za izvedeno intervencijsko storitev oz. intervencijsko dobavo blaga/opreme ponudniku naknadno izdal pisno nabavno naročilo naročnika.

Kraj izvedbe storitev oz. dobave blaga/opreme, ki so predmet naročila, so za oba sklopa lokacije naročnika: Verovškova xxxxx 00 in Verovškova ulica 70, Toplarniška ulica 19, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani, kar bo definirano na posameznem nabavnem naročilu naročnika.

Servisne ure, za sklop 1 in 2, se bodo obračunavale na podlagi dejansko opravljenih servisnih ur in na podlagi podpisanega delovnega naloga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov ter skladno s cenami iz ponudbenega predračuna. Servisne ure, za sklop 1 in 2, se računajo od prihoda izvajalca na lokacije naročnika.

Rezervni deli, navedeni v ponudbenem predračunu, vključujejo dobavo in montažo.

Cene vgrajenih oz. zamenjanih rezervnih delov, ki niso navedene v ponudbenem predračunu se bodo zaračunavale na osnovi vsakokratne prejete ponudbe, ki jih bo naročnik preverjal in pisno potrdil in morajo vključevati ceno rezervnega dela z dobavo in montažo.

4. GARANCIJA

Garancijski rok za kakovost izvedbe storitev, za sklop 1 in 2 po okvirnem sporazumu je 12 (dvanajst) mesecev od dneva podpisa posameznega delovnega naloga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov. Datum podpisa delovnega naloga je datum prevzetih storitev.

Za blago/opremo, za sklop 2, po okvirnem sporazumu ponudnik nudi garancijo najmanj toliko časa, kot jo nudi proizvajalec opreme, šteto od datuma uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema opreme, ki se izvede s podpisom dobavnice s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika.

5. TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom za posamezni sklop sklenil okvirni sporazum za posamezni sklop za obdobje dveh (2) let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma za posamezni sklop oz. do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma za posamezni sklop, kar nastopi prej.

6. VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je 30. 10. 2018 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma za posamezni sklop.

(kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe)

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) Priloga 2/2

Javno naročilo: JPE-SAL-177/18 – REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

PONUDNIK (naslov):

Ponudnik označi za kateri sklop oddaja ponudbo:

• Sklop 1: Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

• Sklop 2: Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

SKLOP	NAZIV SKLOPA	skupaj v EUR brez DDV:
1	Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika
2	Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

(kraj, datum) žig (naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika)

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE Priloga 3

Gospodarski subjekt (naziv in naslov) :

v zvezi z javnim naročilom št. JPE-SAL-177/18; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

podajamo naslednje izjave:

1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

IZJAVLJAMO, DA:

• nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih 5 (petih) letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

• izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 (petdeset) evrov ali več;

• smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe;

• na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

• nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

• nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

• nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

• nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

• ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;

• se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE

IZJAVLJAMO, DA:

• smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

• imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega kateregakoli računa;

• imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.

3. SPREJEMANJE POGOJEV DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, DA:

• nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2);

smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, itd.…) javnega naročila št. JPE-SAL-177/18; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

• vključno z določili vzorca okvirnega sporazuma in Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem ter ju bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;

• bomo ponudbene cene podali na do dve (2) decimalni mesti;

• ne bomo umaknili zaščite predračuna oz. spreminjali predračun;

• se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

• da bomo na naročnikov poziv v 8 (osmih) dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

1. svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

2. gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;

• soglašamo, da lahko naročnik xxxxxxxxx ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene okvirnega sporazuma ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

• so v ponudbene cene vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v tej prilogi. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz vseh uradnih evidenc (tudi od pristojnega sodišča).

(Kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe)

Navodilo: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA Priloga 3/1

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Podatki o gospodarskem subjektu:

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________

ID ZA DDV:: __________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom št. JPE-SAL-177/18; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
4.
5.
….

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Xxxxxx stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.
2.
3.
4.
5.
…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.
2.
3.
4.
5.
….

S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

kraj, datum žig podpis odgovorne osebe

Navodilo: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

Opomba: V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani xxxxx://xxx.xxx-xx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE Priloga 3/2

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

JPE-SAL-177/18; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

Ime in priimek ________________________________________________________________

EMŠO ________________________________________________________________________

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu:________________________________

član/ica (ustrezno obkrožiti):

• xxxxxxxxx xxxxxx xxx

• vodstvenega organa ali

• nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):

• zastopanje ali

• odločanje ali

• nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM,

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

kraj, datum žig podpis fizične osebe

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

• člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali

• ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

Opomba: VSE osebe, ki so izpolnile in podpisale ta obrazec, priložijo še izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE OSEBE Priloga 4/1

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA PRAVNE OSEBE

________________________________________________________________________ (naziv pooblastitelja/gospodarskega subjekta) pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-SAL-177/18; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb in od Inšpektorat RS za delo pridobi izpis iz prekrškovne evidence za pravno osebo.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________

(kraj, datum) žig podpis odgovorne osebe

Navodilo: Pooblastilo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE Priloga 4/2

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani ______________________________________________ (ime in priimek) pooblaščam JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-SAL-177/18; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb in od Inšpektorat RS za delo pridobi izpis iz prekrškovne evidence za fizične osebe.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: _______________________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: ______________________________________________________________

KRAJ ROJSTVA: ________________________________________________________________

OBČINA ROJSTVA: ______________________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: _____________________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

• (ulica in hišna številka) _______________________________________________________

• (poštna številka in pošta) _____________________________________________________

DRŽAVLJANSTVO: ______________________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:______________________________________________

kraj, datum žig podpis fizične osebe

Navodilo:

Pooblastilo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so izpolnile prilogo 3/2 in so:

• člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali

• ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA Priloga 5

Ponudnik: __________________________________________________________________,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila JPE-SAL-177/18; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

sodeloval z naslednjim podizvajalcem:

NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

kraj, datum ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo

POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oz. dobave blaga/opreme, ki je neposredno povezano s predmetom okvirnega sporazuma. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

kraj, datum žig ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika

Opomba:

• Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.

• Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

• V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

PODATKI PODIZVAJALCA Priloga 5/1

JPE-SAL-177/18; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

NAZIV PODIZVAJALCA

POLNI NASLOV

TELEFON

KONTAKTNA OSEBA

VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI

MATIČNA ŠTEVILKA

DAVČNA ŠTEVILKA

TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke

Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)

Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje

VREDNOST STORITEV OZ. DOBAVE BLAGA/OPREME

KRAJ IZVEDBE STORITEV OZ. DOBAVE BLAGA/OPREME

ROK IZVEDBE STORITEV OZ. DOBAVE BLAGA/OPREME

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec _____________________________________________________ (naziv in naslov)

zahtevam in soglašam,

ne soglašam,

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.

kraj, datum žig ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK Priloga 6

Ponudnik: ____________________________________________________________________,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. JPE-SAL-177/18; REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

uporabili zmogljivosti drugih subjektov:

NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

POLNI NASLOV

TELEFON

KONTAKTNA OSEBA

VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI

MATIČNA ŠTEVILKA

DAVČNA ŠTEVILKA

TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke

Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost gospodarskega subjekta

Količina/Delež (%) javnega naročila

VREDNOST STORITEV OZ. DOBAVE BLAGA/OPREME

KRAJ IZVEDBE STORITEV OZ. DOBAVE BLAGA/OPREME

KRAJ IZVEDBE STORITEV OZ. DOBAVE BLAGA/OPREME

kraj, datum žig podpis odgovorne osebe ponudnika

kraj, datum žig podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU Priloga 7

Kot ponudnik: _________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

JPE-SAL-177/18 – REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA PO SKLOPIH:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

IZJAVLJAMO

Da se zavezujemo, da bomo dosledno upoštevali določbe iz razpisne dokumentacije, točka 4 - Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva glede:

• usposobljenosti delavcev za varno izvajanje dela,

• zdravstvene sposobnosti delavcev,

• sklepanja Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,

• spoštovanja internih predpisov naročnika.

Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Odgovorni osebi ponudnika na skupnem delovišču, po Pisnem sporazumu o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (priloga št. 3 k okvirnemu sporazumu):

Vodja del	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:
Strokovni delavec VpD in PV	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:

(kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe)

PISNI SPORAZUM O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Priloga št. 3 k okvirnemu sporazumu št. JPE-SAL-177/18

Na osnovi 39. Xxxxx Xxxxxx o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS, št. 43/2011) skleneta:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xx xx zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

in

……………………………………………………………….(naziv izvajalca),

ki ga/jo zastopa ………………………….

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)

PISNI SPORAZUM

O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V

JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

(v nadaljevanju: Sporazum)

za izvedbo storitev oz. dobave blaga/opreme

po okvirnemu sporazumu za

REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA IN DOBAVA TER VGRADNJA OPREME PO SKLOPIH:

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

2. Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

št. javnega naročila JPE-SAL-177/18

1. SPLOŠNA DOLOČILA

I.1. S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., na naslovih lokacijah naročnika: Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Toplarniška ulica 19, Agrokombinatska cesta 59 in Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani, skupni varnostni ukrepi, zlasti pa:

• določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter ukrepi za varovanje okolja;

• določitev drugih obveznosti strank po okvirnem sporazumu pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;

• določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti.

I.2. Podpisnika sporazuma uvodoma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal v skladu s tem okvirnim sporazumom dogovorjena dela na delovišču oz. na objektu naročnika in se s tem sporazumom dogovorita, da bosta uskladila svoje delo tako, da bo zagotovljena varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje pri delu njunih delavcev in se dogovorila kot sledi v nadaljevanju. Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev.

II. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA IN VARSTVA PRED POŽAROM TER VAROVANJA OKOLJA

II.1. Podpisnika tega sporazuma soglašata, da je osnova za določanje skupnih varnostnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varovanja okolja na skupnih deloviščih Varnostni načrt za dela na deloviščih na/v objektih naročnika.

II.2. Na podlagi Varnostnega načrta iz prejšnje točke naročnik in izvajalec podrobneje določita organizacijo in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter varovanja okolja in sicer z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču (v nadaljevanju Uvedba) - Obrazec 01/2014. Uvedbo podpišejo odgovorne osebe, ki jih določita direktorja s tem sporazumom in sicer na podlagi ogleda lokacij, na katerih se bodo izvajala dela. Podpisan obrazec Uvedba je priloga in sestavni del tega sporazuma.

Ukrepi, določeni v obrazcu Uvedba delavcev v delo na skupnem delovišču morajo, glede na vrsto dela, smiselno obsegati najmanj naslednje točke:

1. Opis in določitev ureditve delovišča, ki zajema:

• opis objektov na katerih se bodo izvajala dela in del,

• podatke o obstoječih instalacijah in napravah, ter drugih vplivih,

• ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov,

• ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,

• določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja materiala,

• ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala,

• določitev načina prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,

• določitev načina oz. zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,

• določitev načina dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,

• ureditev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,

• določitev mest za postavitev strojev in naprav ter izvedba zavarovanja glede na lokacijo,

• določitev vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,

• določitev ukrepov varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov,

• organizacijo prve pomoči na delovišču,

• določitev seznama nevarnih snovi,

• seznanitev s posebno nevarnimi deli.

2. Določitev povečanih nevarnosti za poškodbo in okvaro zdravja, ter potrebne osebne varovalne opreme na skupnem delovišču:

• določitev povečanih nevarnosti po posameznih dejavnikih tveganja,

• določitev potrebne osebne varovalne opreme.

3. Določitev drugih skupnih varnostnih ukrepov na deloviščih, zlasti pa ukrepov:

• za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,

• za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,

• za varno izvajanju del na višini,

• za varno uporabo električne energije,

• pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,

• za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,

• za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,

• za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,

• za varno delo pri montažnih delih.

III. DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

III.1. Skupne obveznosti strank okvirnega sporazuma:

Stranki okvirnega sporazuma imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:

1. dela na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz varnostnega načrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;

2. delovišče morata primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone;

3. zagotoviti, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela;

4. zagotoviti morata, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne;

5. svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja tako delavcev strank okvirnega sporazuma kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja;

6. podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti;

7. podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnostnimi ukrepi;

8. v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi;

9. striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.

III.2. Posebne obveznosti naročnika:

Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:

1. seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:

• dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče);

• delovnim redom in navodili za obravnavano območje/objekt;

• evakuacijskim načrtom in izvlečkom iz požarnega reda;

• preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče (organizacija požarne straže, izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, drugo).

2. zagotoviti mora varne poti za gibanje ter po potrebi brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:

• dvigala – lifti s spremstvom za dostope in transport materiala;

• mostna dvigala za izvajanje montažno/demontažnih del in

• gradbeni odri za izvajanje del na višini.

3. z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje del po okvirnem sporazumu.

III.3. Posebne obveznosti izvajalca

Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:

1. pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno - na primer glede uporabe delovne opreme iz tč. III.2.b, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni;

2. dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v Uvedbi;

3. za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:

• »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje;

• dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje (naročenih) del po okvirnem sporazumu;

• potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje (naročenih) del po okvirnem sporazumu;

• potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.;

• delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS);

• pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku.

4. zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču;

5. poskrbeti mora da bo, skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu.

III.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki:

Podpisnika soglašata:

1. da bo izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem;

2. da bo izvajalec pri uporabi nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov;

3. da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.

III.5. Knjiga ukrepov:

Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja del po okvirnem sporazumu oziroma naročilnici vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.

V knjigo ukrepov s vpisuje zlasti:

1. naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,

2. spremembe na delovišču,

3. ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom in Uvedbo,

4. vsako poškodbo pri delu,

5. druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.

III.6. Prijavljanje poškodb pri delu:

Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:

1. da bo prijaviti inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni;

2. da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj;

3. da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili;

4. da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.

III.7. Prepoznavnost delavcev:

Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.

III.8. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

Podpisnika soglašata:

1. da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc;

2. da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode;

3. da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi;

4. da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. in b. z delovišča.

IV. DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI

IV.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču:

	Naročnik:	Izvajalec:
Skrbnik okvirnega sporazuma	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxxx Xxxxxxxxx, GSM 000 000 000, xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx
Vodja del/vodje OE naročnik	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxxx Xxxxxxxxx, GSM 000 000 000, xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx		Ime in Xxxxxxx/Mobilni telefon/e-pošta:
Strokovna delavca VpD in PV	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxxx Xxxx, GSM 041 640 973, xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx Xxxxx Xxxxx, GSM 051 609 826, xxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx		Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:
Odg. oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami	Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Xxxxx Xxxxxxxx, GSM 041 375 300, xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx

IV.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb:

Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:

1. obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik okvirnega sporazuma, zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 (deset) dni pred pričetkom del in z Uvedbo določiti skupne varnostne ukrepe;

2. obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni;

3. odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov, določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika okvirnega sporazuma;

4. v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu;

5. v primeru težjih kršitev oz neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca;

6. proti podpisu seznanijo vsak svoje delavce z varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču;

7. vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov.

V.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb:

Oseba za usklajevanje ukrepov na skupnih deloviščih ima naslednje posebne naloge:

1. odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov;

2. odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču;

3. v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo;

4. v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah.

Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:

1. na uvodnem sestanku predloži skrbniku okvirnega sporazuma na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke III.3. tega sporazuma;

2. druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti tehnologijo/načina izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo;

3. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;

4. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;

5. v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.

Odgovorne osebe OE naročnika ima naslednje posebne naloge:

1. vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini del po okvirnem sporazumu oziroma delovišča;

2. poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču.

Strokovni delavci za VpD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:

1. strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča;

2. dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva;

3. v primeru poškodbe pri delu njihovih delavcev so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.

Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:

1. seznanitev delavcev izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem;

2. nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.

V. KONČNE DOLOČBE

V.1. Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.

V.2. Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.

V.3. Ta sporazum začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del okvirnega sporazuma o izvedbi del. Sestavljen je v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

________________, dne ___________ Ljubljana, dne ________________

IZVAJALEC: NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA

LJUBLJANA d.o.o.

Direktor:

Samo Lozej

DOKAZILO O KADRIH ZA SKLOP 2 – REDNI MESEČNI PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA Priloga 8

JPE-SAL-177/18 – REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA ZA SKLOP 2 –

Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

Kvalificiranost izvajalske skupine glede na področje izvajanje sistemov tehničnega varovanja za sklop 2 podajamo poimenski seznam ljudi, ki bodo izvajali storitve po okvirnem sporazumu za sklop 2 – Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema:

Zap. št.	Ime in priimek	Delodajalec	Kvalifikacija	Del. izkušnje (št. let)	Xxxxxxxxxx
1
2
3
4
5
6
7

Ponudnik mora zagotoviti:

• najmanj 3 (tri) osebe (nacionalna poklicna kvalifikacija za naziv »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica« oz. izdana službena izkaznica »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica«).

Ponudnik mora za prijavljene kadre iz priloge 8 predložiti naslednja dokazila:

• ustrezno potrdilo za vsakega posameznika: kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev o ustrezni izobrazbi za najmanj 3 (tri) osebe (nacionalna poklicna kvalifikacija za naziv »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica« oz. izdana službena izkaznica »Varnostni tehnik/ Varnostna tehnica«) bo naročnik upošteval veljavne dokumente o pridobljenem nazivu.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

V/Na______________ , dne ________________

___________________________________

(naziv ponudnika)

___________________________________

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

Vzorec okvirnega sporazuma za sklop 1 Priloga 9/1

Številka naročnika: JPE-SAL-177/18-1

Številka izvajalca: ___________

OKVIRNI SPORAZUM

ZA REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA ZA SKLOP :

1. Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika

ki ga skleneta

NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xx ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406000

ter

IZVAJALEC: ________________________________________________________________, ki ga zastopa: _______________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: ______________________

I. UVODNO DOLOČILO

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JPE-SAL-177/18 po postopku oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 10. 9. 2018, pod št. objave JN006217/2018-W01, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »Redno vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja poslovnih in tehničnih objektov JP ENERGETIKA LJUBLJANA po sklopih«, v katerem je naročnik izvajalca izbral za sklop 1: Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika, na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. JPE-SAL-177/18, in sicer za obdobje 2 (dveh) let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti iz 5. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta okvirnega sporazuma.

II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

2. člen

Predmet okvirnega sporazuma je redno vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja poslovnih in tehničnih objektov JP ENERGETIKA LJUBLJANA za sklop 1: Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika (v nadaljevanju: storitve), v količinah in dinamiki, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti, v skladu s Tehnično dokumentacijo, ki je priloga št. 1 k okvirnemu sporazumu ter razpisne dokumentacije naročnika št. JPE-SAL-177/18, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma, na podlagi ponudbe izvajalca št. ____________ z dne _______________, ponudbe izvajalca po pogajanjih št. ______________ z dne ___________ in ponudbenega predračuna izvajalca z dne __________, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: ponudbeni predračun izvajalca) ter v skladu z vsebino zahtev javnega naročila št. JPE-SAL-177/18 in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s tem okvirnim sporazumom.

Obseg storitev, navedenih v ponudbenem predračunu izvajalca, so okvirne in za naročnika niso obvezujoče.

Okvirne količine storitev so količine, ki jih bo naročnik predvidoma naročal v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma, naročal storitve iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.

3. člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet okvirnega sporazuma, ki bi lahko vplivali na cene na enoto mere ali razčlenitev cen na enoto mere, ali na njegove pravice in obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tem okvirnem sporazumu.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

4. člen

Predmet okvirnega sporazuma za sklop 1 obsega:

Redni letni servis in popravila zapornic na lokacijah naročnika: Xxxxxxxxxx xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Toplarniška ulica 19, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani, zajema:

1. 1x letno izvedbo rednega servisa zapornic:

• kontrolo ter pritrditev zapornice na temelj (vijačenje),

• pritrditev droga zapornice in pregled odsevnih teles (nalepke),

• nastavitev položaja droga,

• nastavitev omejilnika droga na ohišju zapornice in reduktorju,

• kontrolo, nastavitev in mazanje vzmeti,

• kontrolo ter čiščenje fotocelic,

• kontrolo tiskanega vezja (čiščenje in vizualen pregled kontaktov),

• kontrolo ter nastavitev sprejemnika z anteno,

• kontrolo delovanja elektronike utripajoče luči,

• kontrolo ter nastavitev zgloba zapornice reduktor-motor,

• mazanje zglobov zapornice,

• pregled in mazanje ključavnic (pokrova in deblokade),

2. popravilo zapornic v primeru okvare.

Naročnik ima vgrajene zapornice, ki so navedene v Tehnični dokumentaciji (priloga št. 1 k okvirnemu sporazumu), za katere je potrebno enkrat letno izvesti redni servis.

3. VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

5. člen

Ocenjena vrednost sklopa 1, za obdobje njegove veljavnosti, znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma v neto vrednosti:

____________________ EUR

z besedo: _______________________________________________in __/100 evrov brez DDV.

V ocenjeni vrednosti storitev in cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Cene na enoto mere za storitve iz 2. člena tega okvirnega sporazuma so določene na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št.______________ z dne ______________ in ponudbe izvajalca po pogajanjih št. ______________ z dne ___________ ter so opredeljene v ponudbenem predračunu izvajalca, ki je priloga št. 2 in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec bo vse storitve obračunal na osnovi ponudbenega predračuna, ki je priloga št. 2 k okvirnemu sporazumu.

Servisne ure se bodo obračunavale na podlagi dejansko opravljenih servisnih ur, na podlagi podpisnega delovnega naloga s strani naročnika ter skladno s cenami iz priloge št. 2 k okvirnemu sporazumu.

Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge storitve s področja predmeta okvirnega sporazuma, ki v ponudbenem predračunu izvajalca, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, niso posebej navedene, smiselno pa po vsebini sodijo med storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za storitve, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma. Cene take izvedbe storitev ne smejo presegati primerljivih cen na tržišču. Stranki okvirnega sporazuma bosta v navedenem primeru medsebojno pisno dogovorili ceno na enoto mere za izvedbo take storitve in jo dodali na seznam tega okvirnega sporazuma oz. v prilogo št. 2 tega okvirnega sporazuma.

Cene na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne, razen v primeru znižanja cen.

6. člen

V ceni na enoto mere so upoštevani oziroma vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja delovnih pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški.

Servisne ure se bodo obračunavale na podlagi dejansko opravljenih servisnih ur in na podlagi podpisanega delovnega naloga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov ter skladno s cenami iz ponudbenega predračuna. Servisne ure se računajo od prihoda izvajalca na lokacije naročnika.

Rezervni deli, navedeni v ponudbenem predračunu, vključujejo dobavo in montažo.

Cene vgrajenih oz. zamenjanih rezervnih delov, ki niso navedene v ponudbenem predračunu se bodo zaračunavale na osnovi vsakokratne prejete ponudbe, ki jih bo naročnik preverjal in pisno potrdil in morajo vključevati ceno rezervnega dela z dobavo in montažo.

Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstno storitev lahko naročnik zahteva znižanje cen izvajalca.

IV. NAČIN PLAČILA

6. člen

Izvajalec je dolžan izstaviti natančno specificiran račun za opravljeno storitev, na katerem mora biti navedena številka pisnega nabavnega naročila naročnika, v roku 5 (petih) koledarskih dni po opravljeni storitvi in podpisu delovnega naloga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

Delovni nalog podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma oziroma predstavnik naročnika in predstavnik izvajalca po prevzemu opravljene storitve. Podpisan delovni nalog je osnova za izstavitev računa in hkrati priloga k računu, pri čemer se datum podpisa delovnega naloga šteje za datum opravljene storitve.

1. V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom.

2. v primeru, da je izvajalec tuje podjetje

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na poslovni račun izvajalca IBAN:__________, odprt pri banki________________ (SWIFT____________), v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu. V primeru spremembe navedenega računa v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku 3 (treh) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev.

V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

4. PODIZVAJALCI

8. člen

/se upošteva v primeru,da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca
Polni naslov
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo	DA / NE
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca
Matična številka podizvajalca
Davčna številka podizvajalca
Transakcijski račun podizvajalca
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)
Količina/Delež (%) v podizvajanju
Vrednost storitve
Kraj izvedbe storitve
Rok izvedbe storitve

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije JPE-SAL-177/18, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije JPE-SAL-177/18. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji JPE-SAL-177/18 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. JPE-SAL-177/18 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom okvirnega sporazuma. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

• pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

• račun podizvajalca za opravljene storitve po okvirnem sporazumu, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene storitve neposredno na račun podizvajalca ali

• podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri storitvah iz okvirnega sporazuma, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalec nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz drugega odstavka tega člena za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz razpisne dokumentacije št. JPE-SAL-177/18. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemotene izvedbe storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SAL-177/18. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti po okvirnem sporazumu nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

3. OBVEZNOSTI STRANK PO OKVIRNEM SPORAZUMU

9. člen

Obveznosti izvajalca

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan izvajalec:

• z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju tudi: Pisni sporazum), ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču naročnika ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;

• z naročnikom pred začetkom izvajanja predmeta okvirnega sporazuma določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;

• pri delih in gibanju v objektih naročnika izpolnjevati »Zahteve varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja« iz poglavja 4. razpisne dokumentacije št. JPE-SAL-177/18;

• poskrbeti za varnost pri delu svojih delavcev;

• prevzete obveznosti izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi;

• spremljati in koordinirati vse aktivnosti v smislu zagotavljanja čim boljše kvalitete izvedbe in pravočasne izvršitve vseh del po okvirnem sporazumu;

• opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca;

• omogočati naročniku kontrolo storitev;

• sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na pravilno in pravočasno izvršitev storitev po okvirnem sporazumu;

• izvesti storitve z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih storitev;

• izvesti storitve z zdravstveno sposobnimi delavci;

• uporabljati izključno svoje orodje in delovno varnostno opremo,

• tolmačiti naročniku morebitne nejasnosti iz obsega storitev po okvirnem sporazumu;

• osebju naročnika, ki je zadolženo za strokovno ravnanje z opremo, dajati navodila za pravilno in strokovno ravnanje v vseh stanjih opreme oziroma sistema;

• imeti organizirano dežurno servisno službo med prazniki in v dela prostih dneh;

• upoštevati xxxxxxxxxxx navodila in zahteve;

• tekoče obveščati naročnika o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvršitev predmeta okvirnega sporazuma;

• sodelovati z naročnikom z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko korist;

• izpolniti vse zahteve naročnika pri izvedbi storitev po okvirnem sporazumu, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije št. JPE-SAL-177/18 in sprejete ponudbe izvajalca št. ______________ z dne ______________, ponudbe izvajalca po pogajanjih št. ______________ z dne ___________ ter ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, ki so sestavni deli tega okvirnega sporazuma;

• poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem storitev povzročil na objektu, na napravah naročnika ali drugim osebam;

• poskrbeti, da bodo delavci vsak svoj prihod/odhod evidentirali na sedežu naročnika;

• zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta;

• sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;

• zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali storitve po tem okvirnem sporazumu na sedežu naročnika in niso državljani Republike Slovenije;

• na poziv naročnika zagotoviti izpis baze podatkov aktivnih daljinskih kartic z naslednjimi podatki:

- številka daljinske kartice,

- priimek in ime uporabnika,

- pristopne pravice;

• na vsakem izstavljenem računu navesti številko pisnega nabavnega naročila naročnika in objekt/lokacijo, kjer so se storitve izvajale.

10. člen

Obveznosti naročnika

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik:

• z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju tudi: Pisni sporazum), ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču naročnika ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;

• z izvajalcem pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;

• sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete obveznosti po okvirnem sporazumu izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

• izvajalca tekoče in pravočasno obveščati o vseh spremembah in novih razmerah, ki bi lahko vplivale na izvršitev del po okvirnem sporazumu;

• določiti osebo, ki bo naročala morebitna popravila, vodila nadzor nad izvedenimi storitvami in porabljenim materialom ter podpisovala ustrezno dokumentacijo;

• omogočiti dostop do elementov vzdrževanega sistema in ustrezne dokumentacije;

• skrbeti za pravilno in strokovno ravnanje z opremo in celotnim vzdrževanim sistemom ter onemogočil pristop neodgovornim osebam do elementov sistema brez prisotnosti in nadzora predstavnika izvajalca;

• prevzeti opravljene storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma s podpisom delovnega naloga.

10. člen

Stranki po okvirnem sporazumu se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

VII. NAČIN NAROČANJA, ROK IN KRAJ IZVEDBE OBVEZNOSTI

12. člen

Izvajalec bo izvedel redni letni pregled zapornic s kontrolo dostopa po predhodnem pisnem pozivu naročnika. Naročnik bo 1 x letno izdal pisno nabavno naročilo za izvedbo teh storitev.

Rok izvedbe storitev je 15 (petnajst) delovnih dni od prejema posameznega naročnikovega pisnega naročila.

Izvajalec se obvezuje pregledovati vso opremo v skladu z veljavnimi predpisi.

13. člen

Izredno vzdrževanje se opravi na podlagi pisnega nabavnega naročila naročnika.

Izvajalec bo pričel z odpravljanjem napak na opremi in instalaciji v roku 24 (štiriindvajset) ur po pozivu in jih izvedel v roku 7 (sedem) delovnih dni.

Kontaktna oseba v primeru intervencijskega naročila (ime, priimek, telefon, elektronska pošta):________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naročnik bo za izvedeno intervencijsko storitev izvajalcu naknadno izdal pisno nabavno naročilo naročnika.

Kraj izvedbe storitev, ki so predmet okvirnega sporazuma, so lokacije naročnika: Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Toplarniška ulica 19, Agrokombinatska cesta 59 in Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani, kar bo definirano na posameznem nabavnem naročilu.

8. KVALITETA OPRAVLJENIH STORITEV

14. člen

Reklamacije na kvaliteto opravljenih storitev se rešujejo sporazumno.

Če naročnik ugotovi, da storitev ni kvalitetno opravljena, jo mora izvajalec na svoje stroške nemudoma opraviti ponovno oz. nadomestiti povzročeno škodo.

Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma sporočal izvajalcu v pisni obliki.

Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter napak ne odpravi v dogovorjenem roku, ali če ne izvaja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, ali jih ne izvaja pravočasno ter tega ne zagotovi tudi po pisnem opozorilu naročnika, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca. O odstopu od okvirnega sporazuma naročnik pisno obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

8. JAMSTVO

15. člen

Izvajalec jamči 180 (stoosemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta okvirnega sporazuma, šteto od dneva podpisa delovnega naloga o opravljeni storitvi s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka, ki je ob podpisu delovnega naloga za opravljeno storitev ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako v primernem roku, najpozneje pa v 1 (enem) mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o napaki izvajalca pisno čim prej obvestil.

Če izvajalec ne odpravi napake v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonite zamudne obresti. O odpravi napake na takšen način je naročnik dolžan predhodno pisno obvestiti izvajalca.

8. KAKOVOST IN GARANCIJSKA DOBA

16. člen

Garancijski rok za kakovost izvedbe storitev, po okvirnem sporazumu je 12 (dvanajst) mesecev od dneva podpisa delovnega naloga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov. Datum podpisa delovnega naloga je datum prevzetih storitev.

Garancijski rok prične teči z dnem posameznega podpisanega delovnega naloga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

V garancijskem roku se izvajalec zavezuje odpraviti na lastne stroške vse napake v roku 15 (petnajstih) delovnih dni od prejema obvestila o napaki s strani naročnika.

Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tem okvirnem sporazumu s pet odstotnim (5%) pribitkom na vrednost teh storitev za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

8. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU

17. člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja storitev po okvirnem sporazumu skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma.

Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. se sestanejo najmanj deset (10) dni pred začetkom izvajanja del na delovišču naročnika in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata:

• da bosta pri izvajanju del po okvirnem sporazumu spoštovali določila iz Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.),

• da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VpD in okoljske politike - Naročnik« in bo določena s pisnim sporazumom, točka IV.1. Odgovorne osebe na skupnem delovišču.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ni dovoljen začetek izvedbe storitev po okvirnem sporazumu.

Za morebitne nesreče/nezgode, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nesreče/nezgode zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nesreče/nezgode bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki so določeni v 19. členu tega okvirnega sporazuma.

XII. XXXXX XXXX

18. člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba storitev delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki dogovorjeni s tem okvirnim sporazumom se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

XIII. PREDSTAVNIKI PO OKVIRNEM SPORAZUMU

19. člen

Stranki okvirnega sporazuma veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.

Ne glede na določilo prejšnjega člena je predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, g. Xxxxxx Xxxxxxxxx, GSM 000 000 000, elektronska pošta: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjujeta kontaktni osebi naročnika.

Kontaktni osebi naročnika, za izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu, sta:

• na lokacijah naročnika Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani, g. Xxxxx Xxxxxxx, GSM 051 348 872, elektronska pošta: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx,

• za lokacijo naročnika Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, x. Xxxx Xxxxx, GSM 041 680 460, elektronska pošta: xxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx.

Kontaktni osebi naročnika posredujeta vse zahteve naročnika izvajalcu v času veljavnosti okvirnega sporazuma.

Predstavnik okvirnega sporazuma s strani izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je: _______________, tel.: ______________, elektronska pošta: ________________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________, tel.: ____________, elektronska pošta: _________________.

Predstavnik naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tem okvirnem sporazumu dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

O morebitnih spremembah predstavnikov okvirnega sporazuma se stranki pisno obvestita v roku 7 (sedmih) koledarskih dni po spremembi.

14. KAZEN PO OKVIRNEM SPORAZUMU

20. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz 2. člena tega okvirnega sporazuma v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico obračunati kazen po okvirnem sporazumu, in sicer:

• v višini 0,5% (nič celih pet odstotkov) vrednosti posameznega pisnega nabavnega naročila brez DDV za vsak zamujen koledarski dan, vendar največ 20% (dvajset odstotkov) vrednosti posameznega pisnega nabavnega naročila brez DDV,

• za havarijo v primeru intervencije v višini 50% (petdeset odstotkov) vrednosti storitvene ure brez DDV za vsako uro zamude, vendar ne več kot 20% (dvajset odstotkov) ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV.

V kolikor kazen po tem okvirnem sporazumu preseže 20% (dvajset odstotkov) vrednosti posameznega pisnega nabavnega naročila brez DDV oz. preseže 20% (dvajset odstotkov) celotne ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV v primeru havarije, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti kazen po okvirnem sporazumu pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tem okvirnem sporazumu nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati kazen po okvirnem sporazumu, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem sporazumu.

15. VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODPOVED

20. člen

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 2 (dveh) let od datuma sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti iz prvega odstavka 5. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej, in je sklenjen ter začne veljati z dnem podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazuma lahko s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom odpovesta okvirni sporazum, vendar ne prej kot v treh (3) mesecih od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje strank okvirnega sporazuma in pod pogojem, da je imata poravnane medsebojne zapadle obveznosti. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti stranki okvirnega sporazuma poslana s priporočeno pošiljko.

Stranki okvirnega sporazuma se v času odpovedi medsebojnega razmerja po okvirnem sporazumu obvezujeta izpolnjevati obveznosti do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko pisno sporazumeta za drugačen odpovedni rok.

16. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

20. člen

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

• z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,

• ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,

• izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,

• ne izvaja predmeta okvirnega sporazuma v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

• ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma,

• poviša cene v času veljavnost okvirnega sporazuma,

• prekine z izvedbo storitev brez pisnega soglasja naročnika.

V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljene storitve.

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop.

17. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

23. člen

Izvajalec odgovarja po splošnih pravilih civilnega prava za vso nastalo škodo, ki jo naročniku zaradi malomarnosti ali nestrokovnosti povzroči izvajalčevo delovno osebje.

18. SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA

23. člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata ter sta sporazumni, da so sestavni deli tega okvirnega sporazuma:

• razpisna dokumentacija št. JPE-SAL-177/18,

• ponudba izvajalca št. __________ z dne _________,

• ponudba izvajalca po pogajanjih št. ______________, z dne _______, in

• ponudbeni predračun izvajalca z dne __________, ki je priloga št. 2 okvirnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija št. JPE-SAL-177/18 na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

19. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

23. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma, kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

20. ODSTOP OZ. CESIJA DENARNIH TERJATEV

26. člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

21. REŠEVANJE SPOROV

26. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te okvirnega sporazuma, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

22. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

Socialna klavzula

26. člen

Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

26. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve okvirnega sporazuma so veljavne le, če jih stranki okvirnega sporazuma skleneta v obliki pisnega aneksa k temu okvirnemu sporazumu, ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da se katerikoli rok iz tega okvirnega sporazuma, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan v Republiki Sloveniji po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti.

Poslovna skrivnost

26. člen

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da predstavlja vsebina tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki je sestavni del okvirnega sporazuma oziroma se nanaša na ta okvirni sporazum, tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke okvirnega sporazuma, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

26. člen

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev tega okvirnega sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

Priloge

26. člen

Priloge so neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Sklenitev okvirnega sporazuma in število izvodov

26. člen

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma. V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja kasnejši datum.

Glede garancijskih določil okvirni sporazum velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

_______________, dne ___________ Ljubljana, dne __________

IZVAJALEC: NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej

direktor

Priloge:

• Priloga št. 1: Tehnična dokumentacija za sklop 1;

• Priloga št. 2: Ponudbeni predračun izvajalca z dne _______________

• Priloga št. 3: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

OKVIRNI SPORAZUM za sklop 2 Priloga 9/2

Številka naročnika: JPE-SAL-177/18-2

Številka izvajalca: ___________

OKVIRNI SPORAZUM

ZA REDNO VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA POSLOVNIH IN TEHNIČNIH OBJEKTOV JP ENERGETIKA LJUBLJANA ZA SKLOP:

2: Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema

ki ga skleneta

NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Xxxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xx xx zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406000

in

IZVAJALEC: ________________________________________________________________, ki ga zastopa _____________________________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: _________________________

1. UVODNO DOLOČILO

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JPE-SAL-177/18 po postopku oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 10. 9. 2018, pod št. objave JN006217/2018-W01, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »Redno vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja poslovnih in tehničnih objektov JP ENERGETIKA LJUBLJANA po sklopih«, v katerem je naročnik izvajalca izbral za sklop 2: Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema, na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. JPE-SAL-177/18, in sicer za obdobje 2 (dveh) let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti iz 5. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta okvirnega sporazuma.

2. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

2. člen

Predmet okvirnega sporazuma so sukcesivne dobave in vgradnje opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema, za sklop 2 (v nadaljevanju: blago/oprema oz. storitev), v količinah in dinamiki, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti, v skladu s Tehnično dokumentacijo, ki je priloga št. 1 k okvirnemu sporazumu ter razpisne dokumentacije naročnika št. JPE-SAL-177/18, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma, na podlagi ponudbe izvajalca št. ____________ z dne _______________, ponudbe izvajalca po pogajanjih št. ___________, z dne ___________ in na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca z dne __________, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: ponudbeni predračun izvajalca) ter v skladu z vsebino zahtev javnega naročila št. JPE-SAL-177/18 in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s tem okvirnim sporazumom.

Obseg storitev in količina blaga/opreme, navedenega v ponudbenem predračunu izvajalca, je okvirna in za naročnika ni obvezujoča.

Okvirne količine blaga/opreme in storitev so količine, ki jih bo naročnik predvidoma naročal v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma, naročal blago/opremo in storitve iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.

3. člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet okvirnega sporazuma, ki bi lahko vplivali na cene na enoto mere ali razčlenitev cen na enoto mere, ali na njegove pravice in obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tem okvirnem sporazumu.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

4. člen

Predmet okvirnega sporazuma obsega:

Dobava in vgradnja opreme sistemov tehničnega varovanja ter popravila protivlomnega in video nadzornega sistema na lokacijah naročnika: Xxxxxxxxxx xxxxx 00 xx Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Toplarniška ulica 19, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani.

Od izbranega izvajalca pričakujemo izvajanje:

1. popravila protivlomnega sistema v primeru okvare na lokacijah naročnika,

2. popravila video nadzornega sistema v primeru okvare na lokacijah naročnika,

3. dobavo in vgradnjo opreme sistemov tehničnega varovanja.

3. VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

5. člen

Ocenjena vrednost sklopa 2, za obdobje njegove veljavnosti, znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma v neto vrednosti:

_____________________ EUR

z besedo:____________________________________________ in__/100 evrov brez DDV.

Cene na enoto mere za dobavljeno blago/opremo oz. opravljene storitve iz 2. člena tega okvirnega sporazuma so določene na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. ___________, z dne _____________ in ponudbe izvajalca po pogajanjih št. ___________, z dne ___________ ter so opredeljene v ponudbenem predračunu izvajalca, ki je priloga št. 2 k temu okvirnemu sporazumu in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

V ocenjeni vrednosti del in cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge vrste blaga/opreme oz. storitev s področja predmeta okvirnega sporazuma, ki v ponudbenem predračunu izvajalca (priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma) niso posebej navedene, smiselno pa po vsebini sodijo med blago/storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za blago/storitve, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca (priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma). Cene take dobave blaga/opreme oz. izvedbe storitev ne smejo presegati primerljivih cen na tržišču. Stranki okvirnega sporazuma bosta v navedenem primeru medsebojno pisno dogovorili ceno na enoto mere za dobavo blaga/opreme oz. izvedbo take storitve in jo dodali na seznam blaga/opreme oz. storitev tega okvirnega sporazuma oz. v prilogo št. 2 tega okvirnega sporazuma.

6. člen

V času veljavnosti okvirnega sporazuma ostanejo vse cene na enoto mere nespremenjene, razen v primeru znižanja cen.

Servisne ure se bodo obračunavale na podlagi dejansko opravljenih servisnih ur in na podlagi podpisanega delovnega naloga s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov ter skladno s cenami iz ponudbenega predračuna. Servisne ure se računajo od prihoda izvajalca na lokacije naročnika.

Cene vgrajenih oz. zamenjanih rezervnih delov, ki niso navedene v ponudbenem predračunu se bodo zaračunavale na osnovi vsakokratne prejete ponudbe, ki jih bo naročnik preverjal in pisno potrdil in morajo vključevati ceno rezervnega dela z dobavo in montažo.

Cene na enoto mere vključujejo vse stroške dobave blaga/opreme oz. izvedbe storitev, kot tudi vse ostale materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški izdelave ponudbe, stroški prevoza na lokacijo naročnika ter vsemi ostalimi stroški.

Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstno blago/opremo lahko naročnik zahteva znižanje cen izvajalca.

4. NAČIN NAROČANJA, ROK IN KRAJ DOBAVE

6. člen

Dobave blaga/opremo oz. izvedbe storitev bodo potekale sukcesivno, na podlagi posameznih pisnih nabavnih naročil naročnika, v skladu z njegovimi dejanskimi potrebami.

Izvajalec se zavezuje, da bo na podlagi posameznega pisnega nabavnega naročila s strani naročnika dobavljal blago/opremo ter izvedel storitve iz 2. člena tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec bo dobavil in vgradil posamezno naročeno blago/opremo v roku 15 (petnajstih) delovnih dneh od prejema posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika.

Naročnik bo izvajalca v pisnem nabavnem naročilu pozval k vgradnji tiste opreme, za katero sam nima strokovnih znanj.

Rok izvedbe popravila protivlomnega in video nadzornega sistema je 15 (petnajst) delovnih dni od prejema posameznega naročnikovega pisnega naročila.

Izredno vzdrževanje se opravi na podlagi pisnega nabavnega naročila naročnika.

V primeru intervencijskega naročila za bo izvajalec dobavil in vgradil blago/opremo v roku 24 (štiriindvajset) ur po telefonskem pozivu naročnika, ki mora biti potrjen tudi v pisni obliki, na lokacije naročnika Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Toplarniška ulica 19, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99 vse v Ljubljani.

Kontaktna oseba v primeru intervencijskega naročila (ime, priimek, telefon, elektronska pošta):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naročnik bo za izvedeno intervencijsko dobavo blaga/opreme oz. za intervencijsko storitev izvajalcu naknadno izdal pisno nabavno naročilo naročnika.

Izvajalec se zavezuje, da bo dobavljal blago/opremo v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi, standardi, veljavno prakso, smernicami naročnika in da bo upošteval vse splošne in posebne pogoje naročnika.

Kraj izvedbe storitev oz. dobave blaga/opreme, ki so predmet okvirnega sporazuma, so lokacije naročnika: Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Toplarniška ulica 19, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99 vse v Ljubljani.

5. PREVZEM IN NAČIN PLAČILA

6. člen

Izvajalec bo naročniku, na osnovi posamezne podpisane dobavnice oz. delovnega naloga za dobavo blaga/opreme oz. opravljeno storitev s strani obeh strank okvirnega sporazuma oz. njunih predstavnikov, izstavil natančno specificiran račun, kjer mora biti navedena tudi številka posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika za posamezno dobavo blaga/opreme oz. opravljeno storitev, in sicer v roku petih (5) delovnih dni po dobavi blaga/opreme oz. opravljeni storitvi.

Dobavnico oz. delovni nalog podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma oziroma predstavnik naročnika in predstavnik izvajalca po prevzemu blaga/opreme oz. opravljene storitve. Podpisan delovni nalog je osnova za izstavitev računa in hkrati priloga k računu, pri čemer se datum podpisa delovnega naloga šteje za datum opravljene storitve. Datum podpisane dobavnice je datum dobavljenega blaga/opreme.

Podpis dobavnice oz. delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika, pomeni količinski in kvalitetni prevzem blaga/opreme oz. storitve, ter je podlaga za izstavitev računa s strani izvajalca.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku treh (3) delovnih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost dobave blaga/opreme oz. opravljene storitve.

3. V primeru, da je dobavitelj slovensko podjetje

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom.

4. v primeru, da je dobavitelj tuje podjetje

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na poslovni račun izvajalca IBAN:__________, odprt pri banki________________ (SWIFT____________), v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu. V primeru spremembe navedenega računa v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

6. PODIZVAJALCI

6. člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca
Polni naslov
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo	DA / NE
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca
Matična številka podizvajalca
Davčna številka podizvajalca
Transakcijski račun podizvajalca
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)
Količina/Delež (%) v podizvajanju
Vrednost izvedbe storitev oz. dobave blaga/opreme
Kraj izvedbe storitev oz. dobave blaga/opreme
Rok izvedbe storitev oz. dobave blaga/opreme

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. JPE-SAL-177/18, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. JPE-SAL-177/18. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentacije št. JPE-SAL-177/18 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije št. JPE-SAL-177/18. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. JPE-SAL-177/18 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago/opremo oz. izvedene storitve, ki je neposredno povezano s predmetom okvirnega sporazuma. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

• pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

• predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob računu priložiti račun podizvajalca za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti okvirnega sporazuma neposredno na račun podizvajalca.

V primeru, če dokument iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev oz. dobav blaga/opreme, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije št. JPE-SAL-177/18. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SAL-177/18. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti po okvirnem sporazumu nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

7. KVALITETA BLAGA/OPREME IN STORITEV

6. člen

Reklamacije na kvaliteto dobavljenega blaga/opreme oz. opravljenih storitev se rešujejo sporazumno.

Če naročnik ugotovi, da dobava blaga/opreme oz. izvedba storitve ni kvalitetno opravljena, jo mora izvajalec na svoje stroške nemudoma opraviti ponovno oz. nadomestiti povzročeno škodo.

Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma oziroma v zvezi s kvaliteto dobavljenega blaga/opreme oz. opravljenih storitev sporočal izvajalcu v pisni obliki (faks, e-pošta).

Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter napak na svoje stroške ne odpravi v dogovorjenem roku, ali če ne izvaja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, ali jih ne izvaja pravočasno ter tega ne zagotovi tudi po pisnem opozorilu naročnika, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca. O odstopu od okvirnega sporazuma naročnik pisno obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

8. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

6. člen

Izvajalec odgovarja po splošnih pravilih civilnega prava za vso nastalo škodo, ki jo naročniku zaradi malomarnosti ali nestrokovnosti povzroči izvajalčevo delovno osebje.

9. KOLIČINSKI IN KVALITETNI PREVZEM BLAGA/OPREME OZ. STORITEV

6. člen

Kvaliteta dobavljenega blaga/opreme oz. opravljenih storitev mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti na embalaži blaga oziroma spremljajočih dokumentih.

Količinski in kvalitetni prevzem blaga/opreme oziroma opravljenih storitev se opravi ob prevzemu s podpisom dobavnice oz. delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika. Dobavnica oz. delovni nalog, ki spremlja dobavo blaga/opreme oz. izvedene storitve, mora vsebovati vse potrebne podatke (št. izvajalčevega dokumenta, št. posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika, enota mere, količina, predvsem pa ceno na enoto mere v EUR, ki mora vključevati vse popuste, rabate, morebitne akcijske popuste in znižanja ponudbenih cen).

10. OBVEZNOSTI STRANK PO OKVIRNEM SPORAZUMU

6. člen

Obveznosti izvajalca:

V okviru izvajanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, je dolžan izvajalec:

• z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju tudi: Pisni sporazum), ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču naročnika ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;

• z naročnikom pred začetkom izvajanja predmeta okvirnega sporazuma določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;

• dobavljati blago/opremo oz. izvajati storitve po tem okvirnem sporazumu po dogovoru z naročnikom in v skladu z določili tega okvirnega sporazuma,

• izpolniti vse zahteve naročnika pri dobavi blaga/opreme oz. izvedbi storitev po okvirnem sporazumu, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije št. JPE-SAL-177/18, ponudbe izvajalca št. __________, z dne in ponudbe izvajalca po pogajanjih št. ________, z dne_______, ki so sestavni deli tega okvirnega sporazuma,

• prevzete obveznosti izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi,

• dostaviti naročeno blago/opremo na lokacije naročnika Xxxxxxxxxx xxxxx 00 oziroma Toplarniška xxxxx 00, Xxxxxxxxx, x rokih, določenih v tem okvirnem sporazumu,

• upoštevati xxxxxxxxxxx navodila in zahteve,

• naročniku dobavljati natanko tisto vrsto blaga/opreme, ki jo bo naročnik naročil,

• odgovarjati za kvaliteto dobavljenega blaga/opreme oz. izvedbe storitev v roku, navedenem v okvirnem sporazumu,

• naročniku ob dobavi blaga/opreme iz tega okvirnega sporazuma predložiti ustrezno tehnično dokumentacijo, ateste, certifikate, navodila v slovenskem jeziku ter garancijske liste,

• tekoče obveščati naročnika o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvršitev predmeta tega okvirnega sporazuma,

• sodelovati z naročnikom z namenom, da se prevzete dobave blaga/opreme oz. opravljene storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

• obveščati naročnika o znižanju cen,

• na vsakem izstavljenem računu navesti številko pisnega nabavnega naročila naročnika in objekt/lokacijo, kjer so se izvajale storitve oz. dobave blaga/opreme.

6. člen

Obveznosti naročnika

V okviru izvajanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, je dolžan naročnik:

• z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju tudi: Pisni sporazum), ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču naročnika ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;

• z izvajalcem pred začetkom izvajanja predmeta okvirnega sporazuma določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;

• pravočasno ukreniti vse potrebno, da bo izvajalec lahko izvrševal svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma,

• sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete obveznosti po okvirnem sporazumu izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

• takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih obveznosti, ki izhajajo iz tega okvirnega sporazuma,

• prevzeti naročeno blago/opremo oz. opravljeno storitev, ki je predmet tega okvirnega sporazuma s podpisom dobavnice oz. delovnega naloga, v skladu z določili tega okvirnega sporazuma,

• poravnati obveznosti do izvajalca v skladu z določili tega okvirnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

11. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU

6. člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja storitev skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma.

S pisnim sporazumom imenovane odgovorne osebe izvajalca in naročnika, odgovorne za izvajanje in nadzor ukrepov iz varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja, se sestanejo pred pričetkom izvajanja del, ter na podlagi ugotovljenega medsebojnega ogrožanja na skupnih deloviščih, določijo skupne varnostne ukrepe.

Skupni varnostni ukrepi se zapišejo v Uvedbo v delo delavcev na skupnem delovišču. Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorne osebe za izvajanje in nadzor ukrepov na skupnem delovišču in bodo določene s pisnim sporazumom, točka IV.1 Odgovorne osebe na skupnem delovišču.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. oziroma priloge k le-temu, ni dovoljen začetek izvajanja storitev.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče, ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki so določeni v 19. členu tega okvirnega sporazuma.

11. JAMSTVO

6. člen

Izvajalec jamči 180 (stoosemdeset) koledarskih dni za skrite napake blaga/opreme oz. storitve, katerega dobava/izvedba je predmet okvirnega sporazuma, šteto od dneva podpisa dobavnice/delovnega naloga o prevzemu blaga/opreme oz. storitve s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka/pomanjkljivost, ki je ob podpisu dobavnice/delovnega naloga za dobavljeno blago/opremo oz. opravljeno storitev ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako/pomanjkljivost v primernem roku, najpozneje pa v enem (1) mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o napaki izvajalca pisno čim prej obvestil.

Če izvajalec ne odpravi napake/pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonite zamudne obresti. O odpravi napake na takšen način je naročnik dolžan predhodno pisno obvestiti izvajalca.

11. GARANCIJSKA DOBA

6. člen

Za blago/opremo, katerega dobava je predmet tega okvirnega sporazuma, izvajalec nudi garancijo najmanj toliko časa, kot jo nudi proizvajalec blaga/opreme, šteto od datuma uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema opreme, ki se izvede s podpisom dobavnice s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

Podpis dobavnice s strani naročnika oz. njegovega predstavnika se šteje za dobavljeno blago/opremo.

Pod garancijska popravila ne spada:

• odstranjevanje napak zaradi nepravilnega ravnanja z blagom/opremo;

• odstranjevanje napak zaradi mehanske poškodbe;

• odstranjevanje napak zaradi neupoštevanja navodil in predpisov.

Za izvedbo storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, izvajalec nudi garancijo 12 (dvanajst) mesecev šteto od dneva uspešno kvalitetno opravljene storitve, ki se izvede s podpisom delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika.

Podpis delovnega naloga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika se šteje za opravljeno storitev.

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti dobave blaga/opreme, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške najkasneje v roku 30 (tridesetih) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka napake ne odpravi ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave le-te, je dolžan naročniku neustrezno blago/opremo nadomestiti z novim blagom/opreme, ki ustreza vsem zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije št. JPE-SAL-177/18. V nasprotnem primeru lahko naročnik od okvirnega sporazuma odstopi brez obveznosti do izvajalca, izvajalec pa je naročniku dolžan povrniti tudi škodo, ki bi jo naročnik zaradi tega utrpel.

V primeru, da je napaka oziroma pomanjkljivost definirana s strani naročnika v garancijski dobi in jo izvajalec ni uspel trajno odstraniti oziroma je napaka take narave, da njene odprave ni mogoče zagotoviti v garancijski dobi (tako imenovana skrita napaka), jo je izvajalec dolžan na svoje stroške odstraniti/odpraviti tudi po preteku garancijske dobe.

11. SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA

6. člen

Sestavni deli okvirnega sporazuma so:

• razpisna dokumentacija št. JPE-SAL-177/18,

• ponudba izvajalca št. _________________ z dne _______________,

• ponudba izvajalca po pogajanjih št. ______________, z dne ___________ in

• ponudbeni predračun izvajalca št. _____________, z dne ___________, ki je priloga št. 2 k okvirnemu sporazumu.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja zavezujočih si strank ni jasno izražena, za razlago volje strank najprej veljajo določila okvirnega sporazuma, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

V primeru neskladnosti zgoraj navedenih sestavnih delov okvirnega sporazuma s samim besedilom določil okvirnega sporazuma veljajo določila okvirnega sporazuma.

11. PREDSTAVNIKI PO OKVIRNEM SPORAZUMU

6. člen

Stranki po okvirnem sporazumu veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.

Ne glede na določilo prejšnjega člena je predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, g. Xxxxxx Xxxxxxxxx, GSM 000 000 000, elektronska pošta: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjujeta kontaktni osebi naročnika.

Kontaktni osebi naročnika, za izvedbo storitev oz. dobave blaga/opreme po tem okvirnem sporazumu, sta:

• na lokacijah naročnika Xxxxxxxxxx xxxxx 00, Verovškova ulica 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99, vse v Ljubljani, g. Xxxxx Xxxxxxx, GSM 051 348 872, elektronska pošta: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx,

• za lokacijo naročnika Xxxxxxxxxxx xxxxx 00, Xxxxxxxxx, x. Xxxx Xxxxx, GSM 041 680 460, elektronska pošta: xxxx.xxxxx@xxxxxxxxxx-xx.xx.

Kontaktni osebi naročnika posredujeta vse zahteve naročnika izvajalcu v času veljavnosti okvirnega sporazuma.

Predstavnik okvirnega sporazuma s strani izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je: _______________, tel.: ______________, elektronska pošta: ________________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________, tel.: ____________, elektronska pošta: _________________.

Predstavnik naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tem okvirnem sporazumu dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

O morebitnih spremembah predstavnikov se stranki okvirnega sporazuma pisno obvestita v roku sedmih (7) koledarskih dni po spremembi.

11. KAZEN PO OKVIRNEM SPORAZUMU

6. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz 2. člena tega okvirnega sporazuma v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico obračunati kazen po okvirnem sporazumu, in sicer:

• v višini 0,5% (nič celih pet odstotkov) vrednosti posameznega pisnega nabavnega naročila brez DDV za vsak zamujen koledarski dan, vendar največ 20% (dvajset odstotkov) vrednosti posameznega pisnega nabavnega naročila brez DDV,

• za havarijo v primeru intervencije v višini 50% (petdeset odstotkov) vrednosti storitvene ure brez DDV za vsako uro zamude, vendar ne več kot 20% (dvajset odstotkov) ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV.

V kolikor kazen po tem okvirnem sporazumu preseže 20% (dvajset odstotkov) vrednosti posameznega pisnega nabavnega naročila brez DDV oz. preseže 20% (dvajset odstotkov) celotne ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV v primeru havarije, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti kazen po okvirnem sporazumu pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tem okvirnem sporazumu nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati kazen po okvirnem sporazumu, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem sporazumu.

6. člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma odgovarja drugi stranki okvirnega sporazuma za škodo, ki jo povzroči drugi stranki okvirnega sporazuma v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, v skladu z veljavnimi predpisi.

11. ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA

6. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom odpove okvirni sporazum, vendar ne prej kot v treh (3) mesecih od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje naročnika in pod pogojem, da ima naročnik do izvajalca poravnane vse zapadle obveznosti. Odpoved mora biti poslana s priporočenim pismom po pošti.

V primeru statusnih ali lastniških sprememb naročnika, ima naročnik pravico odpovedati okvirni sporazum, s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom, brez obveznosti do izvajalca.

Odpovedni rok teče z dnem prejema pisnega obvestila o odpovedi okvirnega sporazuma pri izvajalcu, ki mu je poslano s priporočeno pošiljko po pošti.

11. ODSTOP OKVIRNEGA SPORAZUMA

6. člen

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

• z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,

• ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,

• izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,

• ne izvaja predmeta okvirnega sporazuma v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

• ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma,

• poviša cene v času veljavnost okvirnega sporazuma,

• prekine z izvedbo storitev brez pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop.

11. XXXXX XXXX

6. člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je dobava blaga/opreme oz. izvedba storitve delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki dogovorjeni s tem okvirnim sporazumom se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

11. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

6. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

11. ODSTOP OZIROMA CESIJA DENARNIH TERJATEV

6. člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

11. REŠEVANJE SPOROV

6. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

11. KONČNE DOLOČBE

6. člen

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

6. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve okvirnega sporazuma so veljavne le, če jih stranki okvirnega sporazuma skleneta v obliki pisnega aneksa k temu okvirnemu sporazumu, ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da se katerikoli rok iz tega okvirnega sporazuma, če se le-ta izteče na soboto, nedeljo, praznik ali drug dela prosti dan v Republiki Sloveniji po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti.

Poslovna skrivnost

6. člen

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da predstavlja vsebina tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki je sestavni del okvirnega sporazuma oziroma se nanaša na ta okvirni sporazum, tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke okvirnega sporazuma, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

6. člen

Vsebina tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki je njegov sestavni del oziroma se nanaša na ta okvirni sporazum in njegovo izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

Socialna klavzula

6. člen

Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

6. člen

Vsa razmerja, ki jih stranki nista dogovorili v tem okvirnem sporazumu in ne izhajajo iz sestavnih delov okvirnega sporazuma bosta reševali skladno z veljavnimi predpisi.

6. člen

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev tega okvirnega sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

Priloge

6. člen

Priloge so neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Sklenitev okvirnega sporazuma in število izvodov

6. člen

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma. V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja kasnejši datum.

Glede garancijskih določil okvirni sporazum velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

v _____________, dne ________ v Ljubljani, dne ______________

IZVAJALEC NAROČNIK

_________________________________ JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

direktor

Samo Lozej

Priloge:

• Priloga št. 1: Tehnična dokumentacija za sklop 2

• Priloga št. 2: Ponudbeni predračun izvajalca št. __________ z dne ___________

• Priloga št. 3: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

1 PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.

stran 149 od 149

RD – JPE-SAL-177/18