CEZAİ ŞARTLAR Örnek Maddeleri

CEZAİ ŞARTLAR. Yüklenici idari şartname 3. maddede belirtilen teslim tarihinde işi tamamlayamadığı takdirde, sözleşmenin 6.2 maddesine belirtilen cezai madde uygulanacaktır.
CEZAİ ŞARTLAR. Firma, iş bu sözleşmede ve sözleşme eklerinde belirtilen sürede malzemeleri teslim edemezse Üniversite, geciken her gün için siparişte teslim edilmeyen malzeme tutarının % 0,6(bindealtı) oranında ceza uygular. Örneğin, teslim tarihini 2 gün geçerse; “2 x siparişte teslim edilmeyen tutarın %0,6(bindealtı)’sı” neticesinde çıkan bedel Firma’nın teminatından ve hak edişinden kesilecektir. Kesintilerin teminat bedelinden karşılanamaması halinde Firma bakiye kalan bedeli Üniversite’ye hiçbir ihtar, ihbar ve mahkeme ilamına ihtiyaç olmaksızın Üniversite’nin ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Firma işbu maddeyi ve bu maddenin sonuçlarını bildiğini ve işbu maddenin uygulanmasına itiraz etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
CEZAİ ŞARTLAR. (1)Kullanıcının ilgili mevzuat ve bu Anlaşma hükümlerinin herhangi birini ihlal etmesi ve söz konusu ihlali, İOSB yazılı uyarısına rağmen uyarıda belirtilen süre içinde sona erdirmemesi durumunda, aşağıda yer alan cezai şartlar uygulanacaktır. Kullanıcının bağlantı noktasından anlaşma gücü üzerinde elektrik enerjisi alması Her takvim yılının sonunda Kullanıcının sistemden aldığı enerjinin gücünün en yüksek olduğu değerle anlaşma gücü arasındaki her bir kW için o yılın Aralık ayı için belirlenen Sistem Kullanım Fiyatına göre hesaplanan bedelin 12 misli ceza uygulanır. Kullanıcının tesis ve/veya teçhizatının bu anlaşma ve ilgili mevzuatta belirtilen fliker, harmonik gibi bozucu etkilere ilişkin sınır değerlerini aşması üzerine yapılan uyarı bildirimden itibaren Kullanıcının AG kullanıcısı olması durumunda 60 (altmış) iş günü, OG kullanıcısı olması durumunda 120 (yüzyirmi) iş günü içerisinde bu ihlalin sonlandırılmaması Verilen sürenin sonunda durumun düzeltilmemiş olmasının tespiti halinde kullanıcının bağlantısı kesilir. Kullanıcının ilgili mevzuatta tanımlanan emniyet tedbirlerini almaması, yanlış manevrası, test ve işletme hatası veya teçhizat arızası gibi nedenlerle İOSB çalışanlarının, tesislerinin, dağıtım sisteminin olumsuz yönde etkilenmesi İçinde bulunulan aya ait Sistem Kullanım Fiyatına göre hesaplanan bedelin %5’i oranında ceza uygulanır. Ceza, 00.00-24.00 saatleri arasında bir defadan fazla uygulanmayacaktır. Kullanıcıya ait arızalı iletişim teçhizatının İOSB’ nin yazılı uyarısına rağmen onarılmaması/değiştirilmemesi ve bu durumu ile kullanılmaya devam edilmesi Gerekli onarımın/değişikliğin yapılmayıp ihlalin devam ettiği her gün için içinde bulunulan aya ait Sistem Kullanım Fiyatına göre hesaplanan bedelin %1’i oranında ceza uygulanır. Kullanıcının İOSB’ den habersiz olarak teçhizatta ve/veya ayarlarında değişiklik yapması Tespiti müteakip İOSB tarafından bu değişikliğin kalmasında sakınca görülmemesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere içinde bulunulan aya ait Sistem Kullanım Fiyatına göre hesaplanan bedelin %5’i oranında ceza uygulanır. Tespiti müteakip İOSB değişikliği benimsemez ve yazılı ihbarda bulunursa bu durumu devam ettirdiği her ay için içinde bulunulan aya ait Sistem Kullanım Fiyatına göre hesaplanan bedelin %5’i oranında ceza uygulanır. Kullanıcıya ait tesislerdeki teknik ömrü dolan teçhizatın İOSB’ nin yazılı uyarısına rağmen değiştirilmemesi Gerekli değişikliğin yapılmayıp ihlalin devam ettiği her ay için içinde bulunulan aya...
CEZAİ ŞARTLAR. İNKA iş bu sözleşme gereğince ücret bordroları ve ücret bordrosuna ek her türlü hesaplamayı yaparken işlemlerin verilere ve sürelerde dahil olmak üzere kanuni hükümlere aykırı yapılmasından dolayı MÜŞTERİ’nin uğrayacağı her türlü fiili ve hukuki zararı tazmine mükelleftir. MÜŞTERİ bu yanlış hesaplamadan ya da gecikmeden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarına karşı sorumluluk altına girerse ve tazminat gecikme zammı gibi bir bedel ödemek zorunda kalırsa bu bedeli ikinci bir ihtara gerek kalmaksızın aynını İNKA’ya fatura eder ve tazminatın bir hafta içerisinde kendisine ödenmesini talep eder, ayrıca sözleşmeyi derhal fesih hakkı doğar. İNKA sözleşme konusu iş ve işlemleri yaparken yeterli sayıda teçhizat ve eleman bulundurmak zorundadır. Teçhizat ve eleman eksikliği hiçbir şekilde işlerin aksamasında mazeret kabul edilmeyecektir. Teçhizatın yetersizliği veya elemanların yeterli deneyim ve bilgi sahibi olmamaları nedeniyle ortaya çıkacak zarar ve ziyanları İNKA, MÜŞTERİ’ye derhal ödemek zorundadır. İNKA’nın MÜŞTERİ’ye yanlış veya eksik bordro düzenlemesi, iş akışında temerrüt vs. hallerde zarar vermesi durumunda bu zarar İNKA’nın bir sonraki alacağı tutardan düşülerek tahsil edilir. Bu zarar tutarı ücret kesintisiyle karşılanamıyorsa karşılanamayan tutar için MÜŞTERİ, İNKA’ya derhal bir zarar faturası keserek zararın karşılanamayan kısmının kendisine ödenmesini ister. İNKA tarafından yapılan hatalar nedeni ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından bir denetim yapılması halinde, İNKA yetkilileri bu denetim sırasında sunulacak gerekli evrakların hazırlanmasında yardımcı olacaklardır. Bu denetim sonrasında MÜŞTERİ tarafından ilgili Bakanlığa ceza ödenmesi halinde XXXX tarafından bu zarar karşılanacaktır. MÜŞTERİ’nin Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde MÜŞTERİ Sözleşme toplam bedelinin %[50]’si oranında cezai şartı hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde kapsamında INKA’nın talep edebileceği cezai şart alacağı, INKA’nın Sözleşme’den kaynaklanan menfi ve müspet zararlarına dayanarak talep edebileceği tazminat alacağından mahsup edilemez. XXXX’xxx her türlü tazmin talep hakkı işbu cezai şart alacağından ayrı ve saklıdır. Yukarıdaki madde hükümleri MÜŞTERİ’nin ve XXXX' nın bu Sözleşme ya da kanunlardan doğan diğer tüm talep ve dava haklarına halel getirmez.
CEZAİ ŞARTLAR. Aşağıdaki hususların vukuu halinde ALT YÜKLENİCİ’den belirtilen miktarlarda ceza kesilecektir: ALT YÜKLENİCİ’nin yapmadığı hallerde kendisi adına yapılan harcamalar: Yapılan harcamaların tutarının % 30 fazlası. ALT YÜKLENİCİ’nin tutanakla tespit edilmiş verdiği maddi zararlar: Verilen zararın maddi karşılığının % 30 fazlası İş planının gecikmesini gerektirecek durumların önceden bildirilmemesi: İş planının bu nedenle uzamasının her bir günü için 1.000,00 TL İş planına uyulmaması: Haftalık programa uymayan her iş kalemi için günlük 1.000,00 TL ALT YÜKLENİCİ İŞVEREN tarafından talep edilen personel sayısına ulaşılamaması : Tam gün bulunmayan her teknik personel için 500,00 TL, formen ve işçi için 250,00 TL ALT YÜKLENİCİ’nin teslim etmediği her bir günlük, haftalık ve aylık rapor için : 500,00 TL ALT YÜKLENİCİ, İŞVEREN’i in organize ettiği her türlü yönetim ve bilgilendirme toplantılarına yetkili personeliyle katılım sağlamadığı durumda her toplantı için 1.000,00 TL Ayrıca, İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili uyulmayan kurulların cezai müeyyideleri iş güvenliği ve sağlı protokolünde belirtilmiştir. ALT YÜKLENİCİ’nin yükümlülükleri maddesi ve sözleşmenin diğer maddelerinde ALT YÜKLENİCİ’nin yükümlülüklerini gösteren diğer hususlara aykırı durumların vukuu halinde işveren tek taraflı olarak maddi ceza takdir edecek ve bunu yazılı olarak ALT YÜKLENİCİ’ye bildirecektir. ALT YÜKLENİCİ’den kesilebilecek ceza tutarı işin kesin hesap tutarının %10 unu geçmeyecektir.
CEZAİ ŞARTLAR. 7.1. ACIBADEM, geciken her gün için geç teslim edilen Ürünlerin toplam tutarının %5’ini günlük ceza olarak TEDARİKÇİ firmanın cari hesabından mahsup eder. Cezai şart günlük olarak belirlenmiş olup, geç teslim edilen gün sayısı üzerinden hesaplanır. Teslimatta gecikme en fazla 10 (on) gün ile sınırlı olup, bu sürenin aşılması halinde aşağıdaki 7.2. numaralı maddede belirtilen koşullar uygulanır.
CEZAİ ŞARTLAR. (1) Üreticinin ilgili mevzuat ve bu anlaşma hükümlerinin herhangi birini ihlal etmesi durumunda, Dağıtım Şirketi, yazılı bildirim yaparak aşağıda yer alan cezai şartları uygular.
CEZAİ ŞARTLAR. 9.1 Malzemelerin yukarda belirtilen tarihte teslim edilememesi durumunda Sözleşme makamı sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkını saklı tutar. Yüklenici (tedarikçi), bu durumda, sözleşmenin feshinden doğan zararlarının karşılanması talebinde bulunamaz.
CEZAİ ŞARTLAR. 19.1. İŞVEREN tarafından varsa verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilip teslim edilemediği takdirde geçen her takvim günü için YÜKLENİCİ’ nin hakedişinden sözleşme bedelinin % 0,05
CEZAİ ŞARTLAR. SATICI, sözleşme süresi içersinde taşınmazın satışından vazgeçer ya da sözleşmeyi feshederse, SATICI, sözleşme konusu taşınmaz satışı amacıyla başka kişi veya kuruluşlar aracılığıyla ya da kendi başına işlemde bulunursa, SATICI, sözleşme esasları çerçevesinde alıcı bulunmasına rağmen herhangi bir şekilde satışı engellerse,