Common use of Замовник має право Clause in Contracts

Замовник має право. 6.2.1. Відмовитись від прийняття послуг у разі невідповідності їх умовам Договору, чинному законодавству України, повідомивши про це Виконавця. 6.2.2. Достроково розірвати цей Договір, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором, повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством України. 6.3.2. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7.

Замовник має право. 6.2.1. Відмовитись від прийняття послуг у разі невідповідності їх умовам Договору, чинному законодавству України, повідомивши про це Виконавця. 6.2.2. Достроково розірвати цей Договір, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором, повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством України. 6.3.2. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за ДоговоромПідрядником, повідомивши про це його у місячний строк. 6.4.56.2.2. Покласти виконання Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підряд- xxxx, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт. 6.2.3. Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього Договору на іншу особузалежно від реально- го фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору. 6.2.4. Відмовитися від прийняття та оплати виконаних робіт у разі виявлення недоліків. 6.2.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, залишаючись відповідальним що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни. 6.2.6. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору. 6.2.7. Повернути акт виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати в повному обсязі перед Замовником за порушення разі неналежного оформлення документів, зазначених в пп.4.3., 4.4. розділу 4 цього Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7.

Замовник має право. 6.2.1. Відмовитись від прийняття послуг у У разі невідповідності їх умовам Договоруневиконання або неналежного виконання зобов’язань Підрядником, чинному законодавству УкраїниЗамовник має право достроково розірвати договір, в односторонньому порядку, повідомивши про це ВиконавцяПідрядника не менше ніж за 10 календарних днів до розірвання Договору, оплативши при цьому фактично виконаний обсяг робіт підтверджений представником технічного нагляду. 6.2.2. Достроково У разі зменшення фінансування та/або відсутністю потреби предмета договору, достроково розірвати цей Договір, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за ДоговоромДоговір з Підрядником в односторонньому порядку, повідомивши про це письмово Виконавця Підрядника не пізніше менше ніж за 30-ть 10 календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством Україниоплативши при цьому фактично виконаний обсяг робіт підтверджений представником технічного нагляду. 6.3.26.2.3. Надавати послуги Контролювати виконання робіт у строки та відповідно до умовстроки, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послугивстановлені договором. 6.4.36.2.4. Витребувати у Замовника інформацію та документиЗамовник може коригувати обсяги будівельних робіт залежно від реального фінансування видатків донором, необхідні для надання послугшляхом укладання додаткової угоди, попередивши про це Підрядника протягом трьох робочих днів. 6.4.46.2.5. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір Повернути акти виконаних робіт Підряднику для доопрацювання у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особуненалежного оформлення документів, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права(відсутність печатки, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7.підписів, тощо);

Замовник має право. 6.2.1. Відмовитись від прийняття послуг Достроково розірвати цей договір у разі невідповідності їх умовам Договору, чинному законодавству Україниневиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це Виконавцяйого у місячний строк. 6.2.2. Достроково розірвати цей ДоговірЗдійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт. 6.2.3. Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору. 6.2.4. Відмовитися від прийняття та оплати виконаних робіт у разі виявлення недоліків. 6.2.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань тому числі за Договором, повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством Українивідповідного зниження договірної ціни. 6.3.26.2.6. Надавати послуги Ініціювати внесення змін у строки договір, вимагати розірвання договору та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату відшкодування збитків за надані послуги відповідно до наявності істотних порушень Підрядником умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послугидоговору. 6.4.36.2.7. Витребувати у Замовника інформацію та документиПовернути акт виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, необхідні для надання послугзазначених в пп.4.3, 4.4 розділу 4 цього Договору. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7.

Замовник має право. 6.2.1. Відмовитись від прийняття послуг Достроково розірвати Договір у разі невідповідності їх умовам Договору, чинному законодавству Україниневиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це Виконавцяйого у строк 5 календарних днів до дати розірвання, та додаткова угода при цьому не оформлюється. 6.2.2. Достроково Контролювати поставку Товару у строки, встановлені Договором. 6.2.3. Замовник має право відмовитися від приймання Товару (партії Товару), що не відповідає вимогам з якості та кількості. 6.2.4. Здійснювати контрольні перевірки якості і кількості. 6.2.5. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та ціну цього Договору залежно від реального фінансування видатків та виробничої потреби. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладання додаткової угоди. 6.2.6. Вимагати від Учасника безоплатної заміни поставленого Товару (партії Товару), що не відповідає умовам за якістю в передбаченому порядку та встановлені терміни, така заміна відбувається у строки, визначені цим Договором. 6.2.7. Не здійснювати оплату за поставлену партію Товару у разі неналежного оформлення супровідних документів та видаткової накладної. 6.2.8. У разі сумніву Замовника щодо кількості поставленого Товару він має право відмовитися від його прийняття та вимагати від Учасника проведення за його рахунок зважування поставленої партії Товару. 6.2.9. Замовник має право на відшкодування завданих йому прямих, документально підтверджених збитків, відповідно до Законодавства України та цього Договору. 6.2.10. Відмовитись від отримання Товару, якщо його поставка відбулась з порушенням строків, визначених цим Договором. 6.2.11. В односторонньому порядку розірвати цей Договір, шляхом надсилання Учаснику листа-повідомлення за 3 (три) календарні дні до дати його розірвання, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або у разі невиконання Виконавцем порушення Учасником зобов’язань за Договоромщодо строків поставки, повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених встановлених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством Українита додаткова угода при цьому не оформлюється. 6.3.2. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7.

Замовник має право. 6.2.1. Відмовитись від прийняття послуг Достроково розірвати цей договір у разі невідповідності їх умовам невиконання зобов'язань Постачальником, за умови письмового повідомлення Постачальника не пізніш ніж за 5 (п’ять) календарних днів із застосуванням штрафних санкцій згідно п. 7.2 даного Договору; 6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, чинному законодавству Українивстановлені цим Договором; 6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків, повідомивши про це ВиконавцяПостачальника. 6.2.26.2.4. Достроково розірвати цей ДоговірУ разі зменшення реального фінансування видатків на закупівлю товару, Замовник протягом 3-х робочих днів письмово повідомляє про це Постачальника, після чого вважається, що Сторони виконали умови договору у повному обсязі. 6.2.5. Повернути видаткову накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо). 6.2.6. У разі невиконання Виконавцем сумлінного виконання Постачальником своїх зобов’язань за Договоромданим Договором впродовж трьох календарних місяців з дня його укладення, повідомивши Замовник має право повернути Постачальнику забезпечення виконання договору про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством Українизакупівлю. 6.3.2. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7.

Замовник має право. 6.2.16.1.1. Відмовитись Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, але за рахунок Підрядника. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни. 6.1.2. Відмовитися в односторонньому порядку від прийняття послуг даного Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у разі невідповідності їх умовам термін, визначений розділом 2 даного Договору, чинному законодавству Українистає неможливим. Підставою для відмови є Xxx обстеження, повідомивши про це Виконавцяякий складено уповноваженими представниками Замовника та Підрядника. 6.2.26.1.3. Достроково розірвати цей ДоговірІніціювати внесення змін до даного Договору, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов даного Договору. 6.1.4. Вимагати від Підрядника виконання норм Бюджетного кодексу України. 6.1.5. Зупинити роботи у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором, повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством Україниненалежного виконання умов цього Договору та недотримання будівельних норм та стандартів. 6.3.26.1.6. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець Замовник також має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

Замовник має право. 6.2.112.2.1. Відмовитись від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно (з порушенням графіку), що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим; 12.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконуваних робіт, призначивши для цього відповідальну особу (осіб); 12.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору; 12.2.4. Відмовитися від прийняття послуг закінчених робіт (об’єкта) у разі невідповідності їх умовам виявлення недоліків; 12.2.5. Вимагати безоплатного усунення недоліків, допущених Підрядником. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником; 12.2.6. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору; 12.2.7. Замовник також має інші права та обов’язки, чинному законодавству України, повідомивши про це Виконавця. 6.2.2. Достроково розірвати цей Договір, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором, повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених передбачені цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством Законами України, іншими підзаконними та нормативно-правовими актами. 6.3.2. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7.

Замовник має право. 6.2.14.4.1. Відмовитись від прийняття На дострокове розірвання Договору, за умови попередження Виконавця за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору. 4.4.2. На несплату абонентної плати за весь час ненадання Замовнику Послуг через пошкодження (аварії ) телекомунікаційних мереж, що призвело до припинення надання послуг Замовнику, у разі невідповідності їх умовам Договорупорушення Виконавцем контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), чинному законодавству Україниза умови, повідомивши про це що такі пошкодження (аварії ) телекомунікаційних мереж виникли з вини Виконавця. 6.2.24.4.3. Достроково розірвати цей ДоговірНа отримання від Виконавця на запит Замовника відомостей про отримані Замовником послуги у порядку, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором, повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено передбаченому чинним законодавством України. 6.3.24.4.4. Надавати послуги На безоплатне отримання рахунків на оплату Послуг, у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послугивипадку виставлення таких рахунків Виконавцем. 6.4.34.4.5. Витребувати На обмеження Виконавцем доступу Замовника до окремих видів телекомунікаційних послуг, на підставі заяви Замовника, на підставі заяви Замовника та за умови наявності технічних можливостей у Замовника інформацію та документиВиконавця, необхідні для надання послугу відповідності до законодавства. 6.4.44.4.6. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На Замовник має і інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України та цим Договором. 7України.

Замовник має право. 6.2.15.4.1. Відмовитись від прийняття послуг у разі невідповідності їх умовам Отримувати Послуги Виконавця для вивчення іноземної мови, відповідно до положень цього Договору, чинному законодавству України, повідомивши про це Виконавця. 6.2.25.4.2. Достроково розірвати цей ДоговірВимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору. 5.4.3. Вносити оплату Виконавцю за Послуги навчання, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги відповідно до обраного навчального плану, будь-яким з передбачених чинним законодавством України способом. 5.4.4. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються. 5.4.5. Ініціювати зміну часу та/або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договоромдня отримання Послуг, повідомивши про це письмово Виконавця наданих Замовнику в індивідуальному порядку, не пізніше ніж за 30-ть календарних днів 1 (одну) добу до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послугпочатку, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу проінформувавши Виконавця (або ліцензії передбачено чинним законодавством Українийого адміністратора). 6.3.25.4.6. Надавати послуги у строки та відповідно Ініціювати перехід до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг іншої групи та/або Достроково розірвати на інший формат занять, згідно з переліком Послуг визначених на Xxxxx, за умови, що це не порушить навчальну Програму, що затверджена Виконавцем. 5.4.7. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Виконавця за 15 робочих днів з використанням засобів кур’єрського, поштового, електронного, факсимільного або телефонного зв’язку, або шляхом особистого подання та здійснення усіх розрахунків за своїми зобов’язанням за даним Договором у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договоромповному обсязі. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7.

Замовник має право. 6.2.16.1.1. Відмовитись Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, але за рахунок Підрядника. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни. 6.1.2. Відмовитися в односторонньому порядку від прийняття послуг даного Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у разі невідповідності їх умовам термін, визначений календарним планом робіт до цього Договору, чинному законодавству Українистає неможливим. Підставою для відмови є Xxx обстеження, повідомивши про це Виконавцяякий складено уповноваженими представниками Замовника та Підрядника. 6.2.26.1.3. Достроково розірвати цей ДоговірІніціювати внесення змін до даного Договору, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов даного Договору. 6.1.4. Вимагати від Підрядника виконання норм Бюджетного кодексу України. 6.1.5. Зупинити роботи у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором, повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством Україниненалежного виконання умов цього Договору та недотримання будівельних норм та стандартів. 6.3.26.1.6. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець Замовник також має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

Замовник має право. 6.2.1. Відмовитись від прийняття послуг у разі невідповідності їх умовам Договору, чинному законодавству України, повідомивши про це ВиконавцяНаправляти письмові заявки Виконавцю на надання послуг. 6.2.2. Достроково розірвати цей ДоговірПризначити свого представника на весь період надання послуг, з яким Виконавець вирішує всі питання, що виникають у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на процесі надання послуг по даному Договору. 6.2.3. В будь-який час, не втручаючись в господарську діяльність Виконавця, здійснювати нагляд за ходом, якістю та обсягами послуг, що надаються. 6.2.4. Відмовитися від прийняття результатів наданих послуг, якщо надані послуги або не відповідають умовам Договору. 6.2.5. Вимагати сплати штрафних санкцій у разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем зобов’язань за по даному Договором. 6.2.6. В будь-який час припинити дію даного Договору, а також частково або в повному обсязі відмовитись від даного Договору, розірвати його в односторонньому порядку повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 307 (сім) календарних днів. 6.2.7. Негайно розірвати договірні відносини з Виконавцем у разі виявлення розкрадання, розкомплектування обладнання, будівель, споруд, мереж або систем, вчинених Виконавцем, а також має право вимагати відшкодування збитків, які виникли в зв'язку з цим, згідно чинного законодавства. 6.2.8. Зменшувати обсяг закупівлі послуг та ціну цього Договору залежно від реального фінансування своїх видатків та виробничої потреби. 6.2.9. Повертати Акти наданих послуг (виконаних робіт) та рахунки (рахунки-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договоруфактури) Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного їх оформлення (відсутність підписів, печаток у разі їх наявності тощо). 6.2.10. 6.3Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень. 6.2.11. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено Має інші права передбачені даним Договором та чинним законодавством України. 6.3.2. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7.

Замовник має право. 6.2.1. Відмовитись від прийняття послуг у разі невідповідності їх умовам Договору, чинному законодавству України, повідомивши про це Виконавця. 6.2.2. Достроково розірвати цей Договір, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором, повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством України. 6.3.2. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі, якш;о Підрядник не виконує роботи за цим Договором у встановлений строк, письмово повідомивши Підрядника за п’ять днів до дати розірвання Договору. 6.2.2. здійснювати у будь-який час, не втручаючись у діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт; 6.2.3. За взаємною згодою з Підрядником змінювати строки виконання робіт. 6.2.4. Вимагати безоплатного усунення недоліків, ндо виникли внаслідок доп)лцених Підрядником порушень під час виконання робіт. 6.2.5. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином. Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Замовником зобов’язань за ДоговоромПідрядником цієї вимоги - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7.

Замовник має право. 6.2.14.1. Відмовитись від прийняття послуг у разі невідповідності їх умовам ОтримуватиПослугиВиконавця для вивчення англійської мови, відповідно до положень цього Договору, чинному законодавству України, повідомивши про це Виконавця. 6.2.24.2. Достроково розірвати цей ДоговірВимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору. 4.3. Вносити оплату Виконавцю за Послуги навчання, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги відповідно до обраного навчального плану, будь-яким з передбачених чинним законодавством України способом. 4.4. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються. 4.5. Ініціювати зміну часу та/або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договоромдня отримання Послуг, повідомивши про це письмово Виконавця наданих Замовнику в індивідуальному порядку, не пізніше ніж за 30-ть календарних днів три години до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу початку проінформувавши Виконавця (або ліцензії передбачено чинним законодавством Українийого адміністратора). 6.3.24.6. Надавати послуги у строки та відповідно Ініціювати перехід до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг іншої групи та/або Достроково розірвати на інший формат занять, згідно з переліком Послуг визначених на Сайті, за умови, що це не порушить навчального плану, що затверджений Виконавцем. 4.7. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Виконавця за 15 робочих днів та здійснення усіх розрахунків за своїми зобов’язанням за даним Договором у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договоромповному обсязі. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7.

Замовник має право. 6.2.1. Відмовитись від прийняття послуг у разі невідповідності їх умовам Договору, чинному законодавству України, повідомивши про це Виконавця. 6.2.2. Достроково розірвати цей Договір, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором, повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством України. 6.3.2. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за ДоговоромПідрядником, повідомивши про це його у місячний строк. 6.4.56.2.2. Покласти виконання Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підряд­ xxxx, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт. 6.2.3. Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього Договору на іншу особузалежно від реально­ го фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладення Додаткової угоди. 6.2.4. Відмовитися від прийняття та оплати виконаних робіт у разі виявлення недоліків. 6.2.5. Якщо Підрядник відступив від умов Договору підряду та вимог відповідних нормативних документів (ДСТУ, залишаючись відповідальним ГОСТів тощо), що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в повному обсязі перед Замовником роботі, він зобов’язаний безоплатно виправити такі недоліки. 6.2.6. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за порушення наявності істотних порушень Підрядником умов Договору. 6.2.7. 6.4.6Повернути акт виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених в пп.4.3., 4.4. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7розділу 4 цього Договору.

Замовник має право. 6.2.16.1.1. Відмовитись Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, але за рахунок Підрядника. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни. 6.1.2. Відмовитися в односторонньому порядку від прийняття послуг даного Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у разі невідповідності їх умовам термін, визначений розділом 2 даного Договору, чинному законодавству Українистає неможливим. Підставою для відмови є Акт обстеження, повідомивши про це Виконавцяякий складено уповноваженими представниками Замовника та Підрядника. 6.2.26.1.3. Достроково розірвати цей ДоговірІніціювати внесення змін до даного Договору, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов даного Договору. 6.1.4. Вимагати від Підрядника виконання норм Бюджетного кодексу України. 6.1.5. Зупинити роботи у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором, повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством Україниненалежного виконання умов цього Договору та недотримання будівельних норм та стандартів. 6.3.26.1.6. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець Замовник також має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

Замовник має право. 6.2.1. Відмовитись від прийняття послуг у разі невідповідності їх умовам Договору, чинному законодавству України, повідомивши про це Виконавця. 6.2.2. Достроково розірвати цей Договір, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором, повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством України. 6.3.2. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за або неналежного виконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 10 календарних днів; 6.2.2. контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.; 6.4.56.2.3. Покласти виконання зменшувати обсяги закупівлі залежно від реального фінансування видатківшляхом укладання додаткової угоди, попередивши про це Постачальника протягом трьох робочих днів; 6.2.4. повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у розділі 4 цього Договору на іншу особу(відсутність печатки, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договорупідписів тощо); 6.2.5. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та цим Договороміншими актами законодавства. 6.2.4. 7повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у розділі 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо).

Замовник має право. 6.2.18.2.1. Відмовитись від прийняття послуг у разі невідповідності їх умовам Зменшувати обсяг закупівлі Товару та відповідно загальну вартість цього Договору, чинному законодавству України, повідомивши про це Виконавцящо фіксується у додатковій угоді. 6.2.28.2.2. Достроково розірвати цей Договір, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором, повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством України. 6.3.2. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань зобов'язань Постачальником або у разі відсутності у Замовника коштів на закупівлю Товару, повідомивши про це його за _________ робочих днів до дати розірвання Договору. 8.2.3. Контролювати поставку Товару в строки, кількості, асортименті та якості встановлені цим Договором. 6.4.58.2.4. Покласти виконання Договору Відмовитись від прийняття і оплати Товару неналежної якості, а якщо Товар вже оплачений Замовником – вимагати повернення сплаченої суми від Постачальника. 8.2.5. Повернути Постачальнику накладну на іншу особуТовар у разі її неналежного оформлення (відсутність підписів, залишаючись відповідальним печаток, посилання на номер та дату цього Договору, вартості поставленого Товару, невідповідність Товару умовам даного Договору). 8.2.6. Вимагати від Постачальника усунення невідповідності Товару умовам даного Договору, власними силами, засобами та за рахунок Постачальника на умовах та в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6порядку, визначеному цим Договором. 8.2.7. На інші прававідшкодування збитків та сплату неустойки (штрафу, передбачені чинним законодавством України та пені тощо) у випадках невиконання та/або не належного виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором. 7.

Замовник має право. 6.2.1. Відмовитись від прийняття послуг у разі невідповідності їх умовам Договору, чинному законодавству України, повідомивши про це Виконавця. 6.2.2. Достроково розірвати цей Договір, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договоромне виконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це письмово Виконавця його у строк не пізніше ніж за 30-ть календарних днів менше п’ятнадцяти днів; 6.2.2. Контролювати надання послуг Виконавцем; 6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну вартість цього Договору, залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до визначеної дати розірвання цього Договору; 6.2.4. 6.3Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі не належного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо); 6.2.5. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1Відмовитися від прийняття наданих послуг у разі виявлення недоліків. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг6.2.6.Вимагати безоплатного виправлення недоліків, передбачених цим Договоромщо виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень. У такому разі збитки, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством Українизавдані Замовнику відшкодовуються Виконавцем. 6.3.26.2.7. Надавати послуги Вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов даного Договору. 6.2.8. Контролювати якість наданих послуг. 6.2.9. Застосувати штрафні санкції до Виконавця у строки та відповідно до умовразі неякісного, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги неповного, або несвоєчасного виконання Виконавцем своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7.

Замовник має право. 6.2.1. Відмовитись від прийняття послуг у разі невідповідності їх умовам Договору, чинному законодавству України, повідомивши про це Виконавця. 6.2.2. Достроково розірвати цей Договір, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором, повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством України. 6.3.2. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його за Договором.сім календарних днів; 6.4.56.2.2. Покласти Контролювати виконання робіт у строки встановлені цим Договором ; 6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі надання послуг та загальну вартість цього Договору на іншу особузалежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору 6.2.4. Повернути акт приймання - передачі виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договорузазначених у пункті 4.2. 6.4.6розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо); 6.2.5. На інші Інші права, передбачені чинним законодавством Договором, Цивільним і Господарським кодексами України , та цим Договором. 7.іншими актами законодавства України;

Замовник має право. 6.2.16.1.1. Відмовитись Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, але за рахунок Підрядника. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни. 6.1.2. Відмовитися в односторонньому порядку від прийняття послуг даного Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у разі невідповідності їх умовам термін, визначений календарним планом робіт до цього Договору, чинному законодавству Українистає неможливим. Підставою для відмови є Акт обстеження, повідомивши про це Виконавцяякий складено уповноваженими представниками Замовника та Підрядника. 6.2.26.1.3. Достроково розірвати цей ДоговірІніціювати внесення змін до даного Договору, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов даного Договору. 6.1.4. Вимагати від Підрядника виконання норм Бюджетного кодексу України. 6.1.5. Зупинити роботи у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором, повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством Україниненалежного виконання умов цього Договору та недотримання будівельних норм та стандартів. 6.3.26.1.6. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець Замовник також має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

Замовник має право. 6.2.1. Відмовитись від прийняття послуг у У разі невідповідності їх умовам Договору, чинному законодавству Україниневиконання зобов’язань Виконавцем Замовник має право достроково розірвати Договір, повідомивши про це Виконавця.Виконавця протягом десяти календарних днів; 6.2.2. Достроково розірвати цей ДоговірКонтролювати надання послуг у строки, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги встановлені цим Договором; 6.2.3. Здійснювати контроль за якістю товару, що входить до складу послуг, що надається; 6.2.4. З метою запобігання безпідставного використання коштів бюджету з м. Києва контролювати вартість продуктів харчування (товару), що входить до складу послуг, що надаються з урахуванням вимог розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 29.12.10р. №1224 та від 11.09.09р. №1036; 6.2.5. При наданні неякісних послуг, або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договоромзастосування у послугах товарів вартість яких перевищує середню статистичну. Замовник має право не здійснювати оплату таких послуг та застосовувати штрафні санкції; 6.2.6. Замовник вправі провести оцінку товару, повідомивши що використовується під час надання послуги на підприємстві-виробнику (постачальника товару) такого товару на відповідність вимогам щодо його якості та встановлених нормам, що застосовуються для даного виду товару. 6.2.7. Зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору. Уразі зменшення обсягів закупівлі попередити про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством України. 6.3.2. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7.Виконавця;

Замовник має право. 6.2.13.2.1. Вимагати від Підрядника виконання робіт у строки, встановлені Договором та Календарним планом. 3.2.2. Контролювати якість та строки виконання робіт за Договором. 3.2.3. Вимагати від Підрядника виконання робіт, якість яких відповідає умовам, встановленим Договором. 3.2.4. Відмовитись від прийняття послуг у разі невідповідності їх приймання робіт, якщо вони не відповідають умовам Договору. 3.2.5. Вимагати від Підрядника безоплатного виправлення недоліків та/або невідповідностей, чинному законодавству Українищо виникли внаслідок допущених Підрядником порушень Договору, зокрема виконання гарантійних зобов’язань. 3.2.6. Відмовитись від своїх зобов’язань за Договором та розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Виконавця. 6.2.2. Достроково розірвати цей ДоговірПідрядника, у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги разі: якщо Підрядник не розпочав виконання робіт у встановлені строки або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором, повідомивши про це письмово Виконавця порушує строки виконання робіт; якщо Підрядник не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу усуне недоліки та/або ліцензії передбачено чинним законодавством України. 6.3.2. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги невідповідності виконаних робіт відповідно до умов Договору; 6.4.2якщо Xxxxxxx не дійдуть згоди щодо зміни істотних умов Договору у випадках, передбачених чинним законодавством України. Встановлювати тарифи Вимагати від Підрядника відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Підрядником взятих на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником себе зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7.

Замовник має право. 6.2.1. Відмовитись від прийняття послуг Достроково розірвати цей договір у разі невідповідності їх умовам невиконання зобов'язань Постачальником, за умови письмового повідомлення Постачальника не пізніш ніж за 5 (п’ять) календарних днів із застосуванням штрафних санкцій згідно п. 7.2 даного Договору; 6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, чинному законодавству Українивстановлені цим Договором; 6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків, повідомивши про це ВиконавцяПостачальника. 6.2.26.2.4. Достроково розірвати цей ДоговірУ разі зменшення реального фінансування видатків на закупівлю товару, Замовник протягом 3-х робочих днів письмово повідомляє про це Постачальника, після чого вважається, що Xxxxxxx виконали умови договору у повному обсязі. 6.2.5. Повернути видаткову накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо). 6.2.6. У разі невиконання Виконавцем сумлінного виконання Постачальником своїх зобов’язань за Договоромданим Договором впродовж трьох календарних місяців з дня його укладення, повідомивши Замовник має право повернути Постачальнику забезпечення виконання договору про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством Українизакупівлю. 6.3.2. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7.

Замовник має право. 6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання повністю або частково зобо- в'язань Виконавцем, повідомивши в письмовій формі про це його у строк 20 (двадцять) кален- дарних днів до дати розірвання. 6.2.2. Контролювати надання послуг з ОТК у терміни, встановлені цим Договором. 6.2.3. У разі неналежного оформлення документів розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо), повідомити про це Виконавця та не проводити оплату до усунення цих недоліків. 6.2.4. Не здійснювати оплату за надані послуги до моменту виконання Виконавцем сво- го зобов’язання щодо реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування на надані пос- луги в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно статті 201 ПКУ. 6.2.5. Відмовитись від прийняття послуг у разі невідповідності їх умовам Договорувимогам по якості. 6.2.6.Вимагати від Виконавця усунення обґрунтованих претензій, чинному законодавству України, повідомивши про це Виконавця. 6.2.2. Достроково розірвати цей Договір, що виникли у разі незгоди зі зміненими Виконавцем тарифами на послуги або у разі невиконання Виконавцем зобов’язань за Договором, повідомивши про це письмово Виконавця не пізніше ніж за 30-ть календарних днів до визначеної дати розірвання Договору. 6.3. Виконавець зобов'язаний: 6.3.1. Одержати на власний ризик і за свій рахунок дозвіл необхідний для надання послуг, передбачених цим Договором, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено чинним законодавством України. 6.3.2. Надавати послуги у строки та відповідно до умов, встановлених у цьому Договорі та завданнях. 6.4. Виконавець має право: 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги відповідно до умов Договору; 6.4.2. Встановлювати тарифи на послуги. 6.4.3. Витребувати у Замовника інформацію та документи, необхідні для надання зв’язку неякісним наданням послуг. 6.4.4. Відмовити Замовнику в наданні послуг та/або Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Замовником зобов’язань за Договором. 6.4.5. Покласти виконання Договору на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед Замовником за порушення Договору. 6.4.6. На інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 7.