Common use of Jiná ujednání Clause in Contracts

Jiná ujednání. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné dílo. Zjistí-li přitom, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad, vzniklých vadným prováděním, a provádění díla řádným způsobem. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. Jestliže dohody mají vliv na předmět nebo termín splnění závazku, musí být součástí této dohody také způsob úpravy ceny. Takováto dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě. Pokud bude dokumentace (i jen její část) předávána v digitální podobě, bude standardně předána ve formátech *.pdf nebo *.dwf. Předání v jiných formátech je možné pouze na základě výslovné dohody sjednané v této smlouvě (příp. dodatku smlouvy). Rozhodnou podobou předané dokumentace je pouze tištěná podoba autentizovaná zhotovitelem a jen za tuto dokumentaci, a to pouze jako za celek, zhotovitel ručí. Pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, digitální podoba je určena výhradně pro vnitřní potřebu objednatele. Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno autorství ani duševní vlastnictví zhotovitele. Objednatel je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jakékoli změně nebo modifikaci dokumentace v digitální podobě. Pokud bude jakákoli její část měněna, upravována, obcházena ochrana souborů nebo jakkoli jinak modifikována, zhotovitel nenese žádnou odpovědnost ani za změněnou část dokumentace, ani za dokumentaci jako celek. Dále v takovém případě zhotovitel neručí za jakékoliv škody, které vznikly nebo by mohly vzniknout jakýmkoliv použitím takto neautorizovaně upravené dokumentace. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

Jiná ujednání. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné díloi zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Zjistí-li přitomPracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel provádí dílo není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v rozporu souvislosti se svými povinnostmizhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2. této smlouvy, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad, vzniklých vadným prováděnímzhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Xxxxxxxxxx je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a odpovídá za případné škody, které způsobí svojí činností třetí osobě. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha předem. K průběžným kontrolám provádění díla řádným způsobembude docházet na kontrolních dnech. V ostatním Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se řídí práva těchto kontrolních dnů zúčastnit a povinnosti smluvních stran Občanským zákoníkem předložit ke kontrole doklady o provádění díla. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li zvolen. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. Jestliže dohody mají vliv na předmět osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo termín splnění závazku, musí být součástí této dohody také způsob úpravy ceny. Takováto dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě. Pokud bude dokumentace (i jen její část) předávána v digitální podobě, bude standardně předána ve formátech *.pdf nebo *.dwf. Předání v jiných formátech je možné pouze na základě výslovné dohody sjednané v této smlouvě (příp. dodatku smlouvy). Rozhodnou podobou předané dokumentace je pouze tištěná podoba autentizovaná zhotovitelem a jen za tuto dokumentaci, a to pouze jako za celek, zhotovitel ručí. Pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, digitální podoba je určena výhradně pro vnitřní potřebu objednatele. Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno autorství ani duševní vlastnictví zhotovitele. Objednatel je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jakékoli změně nebo modifikaci dokumentace v digitální podobě. Pokud bude jakákoli její část měněna, upravována, obcházena ochrana souborů nebo jakkoli jinak modifikována, zhotovitel nenese žádnou odpovědnost ani za změněnou část dokumentace, ani za dokumentaci jako celek. Dále v takovém případě zhotovitel neručí za jakékoliv škody, které vznikly nebo by mohly vzniknout jakýmkoliv použitím takto neautorizovaně upravené dokumentace. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvyslužeb z veřejných výdajů.

Jiná ujednání. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat prováděné díloprovádění díla. ZjistíK průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li přitomzvolen. Xxxxxxxxxx je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě aktuálních údajů katastru nemovitostí. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmio finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad, vzniklých vadným prováděním, a provádění díla řádným způsobem. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zavinění prodlení na straně objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. V případě dodatečných služeb, nad rámec opčního práva, bude postupováno podle ZVZ. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 500 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude řídit výchozími podklady objednatelepojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při podpisu smlouvy o dílo zhotovitel předloží objednateli ověřenou kopii této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, jeho pokynyže ke dni podpisu této Smlouvy mají odborně odpovědné osoby podílející se na realizaci tohoto díla uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti a to ve výši nejméně 250 000,- Kč. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, zápisy že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem nebo odborně odpovědnými osobami jsou a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stranzůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. Jestliže dohody mají vliv na předmět nebo termín splnění závazkuZhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či sjednané smlouvy dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být součástí této dohody také způsob úpravy cenyv souladu s § 6 odst. Takováto dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě10 zákona č. Pokud bude dokumentace (i jen její část) předávána v digitální podobě, bude standardně předána ve formátech *.pdf nebo *.dwf. Předání v jiných formátech je možné pouze na základě výslovné dohody sjednané v této smlouvě (příp. dodatku smlouvy). Rozhodnou podobou předané dokumentace je pouze tištěná podoba autentizovaná zhotovitelem a jen za tuto dokumentaci, a to pouze jako za celek, zhotovitel ručí. Pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, digitální podoba je určena výhradně pro vnitřní potřebu objednatele. Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno autorství ani duševní vlastnictví zhotovitele. Objednatel je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jakékoli změně nebo modifikaci dokumentace v digitální podobě. Pokud bude jakákoli její část měněna, upravována, obcházena ochrana souborů nebo jakkoli jinak modifikována, zhotovitel nenese žádnou odpovědnost ani za změněnou část dokumentace, ani za dokumentaci jako celek. Dále v takovém případě zhotovitel neručí za jakékoliv škody, které vznikly nebo by mohly vzniknout jakýmkoliv použitím takto neautorizovaně upravené dokumentace. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy139/2002 Sb.

Jiná ujednání. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné dílo. Zjistí-li přitomZhotovitel prohlašuje, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je prosté práv třetích osob (i práv autorských) a že objednatel je plně oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad, vzniklých vadným prováděním, jím jakkoliv disponovat a provádění díla řádným způsobemprovádět jeho změny. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran Občanským zákoníkem souladu s § 61 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, se má za to, že zhotovitel poskytl objednateli licenci k užití díla, a to jako licenci výhradní. Licence je poskytnuta ke všem způsobům užití díla, dílo je možné užít jak na území České republiky, tak i mimo něj. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou a odměna za poskytnutí licence (licenční poplatek) je zahrnuta v ceně díla uvedená v Čl. 5th, bod 5th1st této smlouvy. Objednatel je na základě souhlasu zhotovitele uděleného touto smlouvou oprávněn používat dílo pro účely a za podmínek stanovených touto smlouvou, tj. jako podklad pro výběr dodavatele stavby, jakož i k provedení a vyprojektování případných následných změn či úprav díla včetně součástí díla – tj. projektů na ně navazujících, pro provedení stavby, jejích následných oprav, údržby, změn či zrušení. Vlastnictví k dílu dle Čl. 2nd této smlouvy a práva užít dílo podle Xx. 7th, bod 7th1st této smlouvy přechází na objednatele a jeho eventuální právní nástupce jeho převzetím. Zhotovitel prohlašuje, že provedl jako odborná osoba kontrolu místa, na kterém má být provozuschopná stavba dle předmětné projektové dokumentace umístěna, i kontrolu veškeré dokumentace uvedené v této smlouvě a předaných pokynů objednatele a prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 551 obchodního zákoníku neshledal ke dni uzavření této smlouvy nevhodnost těchto podkladů ani pokynů ani místa plnění určeného objednatelem pro provedení díla, které by překážely v řádném provádění díla sjednaného v této smlouvě v celém rozsahu sjednaného plnění předmětu díla. Veškerá činnost související s provedením díla na místě (zejména průzkumy a zaměření) se bude řídit výchozími bezpečnostními pravidly skladu Šlapanov a platnou legislativou, v případě, že i tyto činnosti vyžadují povolení, zajistí si je uchazeč v rámci plnění zakázky sám a na své náklady Tímto prohlášením není dotčena povinnost zhotovitele plynoucí z § 551 obchodního zákoníku trvající po celou dobu provádění díla, pokud nevhodnost pokynů a podkladů či předaných věcí bude možné zjistit při vynaložení odborné péče až v průběhu provádění díla. Xxxxxxxxxx si je vědom své odpovědnosti za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem jako závazné podklady objednatelepro provedení díla, jeho pokynypokud nesplnil svoji povinnost podle § 551 obchodního zákoníku. Smluvní strany se dohodly, zápisy že ve smyslu § 345 odst. 2 obchodního zákoníku pokládají porušení smluvních povinností v následujícím bodě za podstatné a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stranv takovém případě lze odstoupit od smlouvy zcela nebo zčásti. Jestliže dohody mají vliv Za podstatné porušení se považuje vždy: prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla ve lhůtě sjednané ve Čl. 3rd, bod 3rd1st této smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat v takovém případě po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH, uvedené ve čl. Čl. 5th, bod 5th1st této smlouvy, za každý i započatý den prodlení se lhůtou uvedenou v Čl. 3rd, bod 3rd1st této smlouvy. vstoupí-li zhotovitel do likvidace a/nebo na předmět nebo termín splnění závazkuněj bude podán insolvenční návrh prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, musí být součástí této dohody také způsob úpravy cenykteré je delší než 3 měsíce, ačkoliv byl na své prodlení a možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy upozorněn. Takováto dohoda Tím není dotčeno právo zhotovitele požadovat po objednateli za dobu prodlení objednatele zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení. Odstoupení od smlouvy zhotovitelem je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě. Pokud bude dokumentace (i jen její část) předávána v digitální podobě, bude standardně předána ve formátech *.pdf nebo *.dwf. Předání v jiných formátech je tomto případě možné pouze po předchozí písemné výzvě zhotovitele doručené objednateli ke splnění platebního závazku v náhradní lhůtě, pokud tato lhůta uplynula marně. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení do sídla druhé smluvní strany. Smluvní strany sjednávají smluvní pokuty a úroky z prodlení takto: Za prodlení zhotovitele s odevzdáním řádně provedeného díla, resp. každé části díla ve lhůtách určených podle Čl. 3rd, bodu 3rd1st smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH uvedené v Čl. 5th, bod 5th1st této smlouvy za každý započatý den prodlení, tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy zcela nebo zčásti (v rozsahu neposkytnutého plnění), V případě prodlení objednatele s placením řádně vystavené a doložené faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. V případě prodlení zhotovitele s předložením faktury – daňového dokladu, na jehož základě je objednatel povinen přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za první den prodlení a další jednorázovou pokutu ve výši 3000,- Kč za prodlení delší než 10 dnů. Právo na náhradu škody vedle smluvní pokuty zůstává smluvním stranám zachováno. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Objednatel má právo kromě důvodů uvedených v obchodním zákoníku kdykoli zrušit tuto smlouvu zcela nebo zčásti písemným odstoupením bez uvedení důvodů k datu uvedenému v písemném oznámení o odstoupení. V takovém případě uhradí zhotoviteli rozpracovanost díla v prokázané a dohodnuté výši odpovídající smluvní ceně za dílo (bez ušlého zisku za nedokončenou část díla) na základě výslovné dohody sjednané v faktury – daňového dokladu, která nebude vystavena před odevzdáním rozpracovaného díla objednateli písemným zápisem (postup přiměřeně dle této smlouvě (příp. dodatku smlouvy). Rozhodnou podobou předané dokumentace je pouze tištěná podoba autentizovaná zhotovitelem Pokud se stane plnění zhotovitele z důvodů nikoli na jeho straně plněním nemožným, budou strany postupovat při vzájemném vypořádání obdobně. Ujednání tohoto ustanovení, věty druhé a jen za tuto dokumentacitřetí neplatí, a to pouze jako za celekpokud důvod odstoupení objednatele leží na straně zhotovitele, zhotovitel ručí. Pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, digitální podoba je určena výhradně pro vnitřní potřebu objednatele. Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno autorství ani duševní vlastnictví zhotovitele. Objednatel je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jakékoli změně nebo modifikaci dokumentace v digitální podobě. Pokud bude jakákoli její část měněna, upravována, obcházena ochrana souborů nebo jakkoli jinak modifikována, zhotovitel nenese žádnou odpovědnost ani za změněnou část dokumentace, ani za dokumentaci jako celek. Dále v takovém případě zhotovitel neručí za jakékoliv budou při vypořádání smluvní strany postupovat podle ustanovení obchodního zákoníku včetně ustanovení o náhradě škody, které vznikly nebo by mohly vzniknout jakýmkoliv použitím takto neautorizovaně upravené dokumentace. Zhotovitel bude je povinen upozornit písemnou formou objednatele na nemožnost plnění či na překážky v plnění, v jejichž důsledku by se mohlo stát plnění nemožným. Upozornění je povinen doručit objednateli neprodleně poté, kdy s vynaložením náležité a odborné péče zjistil takové skutečnosti. V případě nesplnění této povinnosti má zhotovitel povinnost nahradit objednateli marně vynaložené náklady i vzniklou škodu. Objednatel a zhotovitel jsou povinni zajistit utajení informací získaných v souvislosti s plněním smlouvy způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost trvá po dobu uzavření této smlouvy. Strany jsou povinny zajistit utajení informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Žádné ustanovení přitom nebrání nebo neomezuje zhotovitele ani objednatele ve zveřejnění nebo obchodním využití jakékoli technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné povahy, kterou získal při plnění této smlouvy. To ustanovení se nevztahuje na případy, kdy poskytnutí informací smluvní straně ukládá zákon. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000,- Kč. Škody včetně ušlého zisku, které nejsou kryty pojištěním, jdou na vrub zhotovitele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen před podpisem této smlouvy postupovat a kdykoli během trvání této smlouvy předložit objednateli doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem pokrývající pojistné plnění min. v rozsahu a výši uvedené v předchozí větě tohoto odstavce je a zůstává v platnosti. Zhotovitel prohlašuje, že předem souhlasí, se zpřístupněním a zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, vždy po uzavření, na internetových stránkách na profilu objednatele (tj. na xxx.xxxxxxxxx.xx) v souladu s odbornou péčíustanoveními zákona č. Zavazuje 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Xxxxxxxxxx bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je povinen a zveřejní v souladu se dodržovat všeobecně závazné předpisyzákonem č. 106/1999 Sb., technické normy a podmínky této o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci včetně smlouvy.

Jiná ujednání. Objednatel Smluvní strany berou na vědomí a jsou srozuměny s tím, že Vypůjčitelem vybudované traily na pozemcích Půjčitele jsou a zůstanou po ukončení doby účinnosti této smlouvy součástí pozemků Půjčitele a Vypůjčitel se vzdává event. náhrady nákladů spojených s jejich vybudováním. V případě ukončení této smlouvy traily vyjdou z užívání a tzv. splynou s přírodou. Vypůjčitel je oprávněn kontrolovat prováděné dílopovinen a zavazuje se stavby (zařízení) trailů (dále jen „zařízení“), které bude možno demontovat (informační značení, dřevěné mostky apod.) bezodkladně, nejpozději do 30dnů po skončení výpůjčky, demontovat a z pozemků Půjčitele odstranit. ZjistíZařízení trailů, která budou ve špatném technickém stavu a mohou ohrozit život nebo zdraví osob, je Vypůjčitel povinen odstranit bezodkladně. Taková zařízení jsou a zůstanou trvale ve výlučném vlastnictví Vypůjčitele. Nebudou-li přitom, že zhotovitel provádí dílo zařízení po skončení výpůjčky v rozporu se svými povinnostmidohodnuté lhůtě odstraněna, je Půjčitel oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad, vzniklých vadným prováděním, a provádění díla řádným způsobemtaková zařízení bez náhrady odstranit. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. Jestliže dohody mají vliv na předmět nebo termín splnění závazku, musí být součástí této dohody také způsob úpravy ceny. Takováto dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě. Pokud bude dokumentace (i jen její část) předávána v digitální podobě, bude standardně předána ve formátech *.pdf nebo *.dwf. Předání v jiných formátech je možné pouze na základě výslovné dohody sjednané v této smlouvě (příp. dodatku smlouvy). Rozhodnou podobou předané dokumentace je pouze tištěná podoba autentizovaná zhotovitelem a jen za tuto dokumentaci, a to pouze jako za celek, zhotovitel ručí. Pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, digitální podoba je určena výhradně pro vnitřní potřebu objednatele. Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno autorství ani duševní vlastnictví zhotovitele. Objednatel je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jakékoli změně nebo modifikaci dokumentace v digitální podobě. Pokud bude jakákoli její část měněna, upravována, obcházena ochrana souborů nebo jakkoli jinak modifikována, zhotovitel nenese žádnou odpovědnost ani za změněnou část dokumentace, ani za dokumentaci jako celek. Dále v takovém případě zhotovitel neručí za jakékoliv škody, které vznikly nebo by mohly vzniknout jakýmkoliv použitím takto neautorizovaně upravené dokumentace. Zhotovitel bude při plnění Výpůjčka podle této smlouvy postupovat s odbornou péčíbyla schválena usnesením Rady města Nový Jičín č. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy 1102/37/2016 bod 10 b ze dne 23. 11. 2016; záměr výpůjčky podle této smlouvy byl schválen usnesením Rady města Nový Jičín č. 14. 7. 2016 bod 929/31/2016 bod 6 ze dne 13. 7. 2016 a podmínky této smlouvyzveřejněn na úřední desce města v době od 26. 07. 2016 do 15. 08. 2016; v téže věci byl rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce města Nový Jičín (v rubrice “úřední deska”).

Jiná ujednání. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat prováděné díloprovádění díla. ZjistíK průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li přitomzvolen. Xxxxxxxxxx je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě aktuálních údajů katastru nemovitostí. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmio finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad, vzniklých vadným prováděním, a provádění díla řádným způsobem. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zavinění prodlení na straně objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. V případě dodatečných služeb, nad rámec opčního práva, bude postupováno podle ZVZ. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně ………….,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude řídit výchozími podklady objednatelepojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při podpisu smlouvy o dílo zhotovitel předloží objednateli ověřenou kopii této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, jeho pokynyže ke dni podpisu této Smlouvy mají odborně odpovědné osoby podílející se na realizaci tohoto díla uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti a to ve výši nejméně 250 000,- Kč. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, zápisy že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem nebo odborně odpovědnými osobami jsou a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stranzůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. Jestliže dohody mají vliv na předmět nebo termín splnění závazkuZhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či sjednané smlouvy dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být součástí této dohody také způsob úpravy cenyv souladu s § 6 odst. Takováto dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě10 zákona č. Pokud bude dokumentace (i jen její část) předávána v digitální podobě, bude standardně předána ve formátech *.pdf nebo *.dwf. Předání v jiných formátech je možné pouze na základě výslovné dohody sjednané v této smlouvě (příp. dodatku smlouvy). Rozhodnou podobou předané dokumentace je pouze tištěná podoba autentizovaná zhotovitelem a jen za tuto dokumentaci, a to pouze jako za celek, zhotovitel ručí. Pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, digitální podoba je určena výhradně pro vnitřní potřebu objednatele. Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno autorství ani duševní vlastnictví zhotovitele. Objednatel je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jakékoli změně nebo modifikaci dokumentace v digitální podobě. Pokud bude jakákoli její část měněna, upravována, obcházena ochrana souborů nebo jakkoli jinak modifikována, zhotovitel nenese žádnou odpovědnost ani za změněnou část dokumentace, ani za dokumentaci jako celek. Dále v takovém případě zhotovitel neručí za jakékoliv škody, které vznikly nebo by mohly vzniknout jakýmkoliv použitím takto neautorizovaně upravené dokumentace. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy139/2002 Sb.

Jiná ujednání. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné díloNad rámec ujednání obsažených v čl. Zjistí-li přitomI. až V. této smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách a/nebo doplněních této smlouvy, přičemž výslovně sjednávají, že zhotovitel provádí dílo ujednání obsažená v tomto článku mění a/nebo doplňují ujednání obsažená v čl. I. až V. této smlouvy, tzn. že v případě rozporu se svými povinnostmimají přednost ujednání tohoto článku; smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně prohlašují, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad, vzniklých vadným prováděním, a provádění díla řádným způsobem. V ostatním se řídí práva a povinnosti že v důsledku ujednání individuálních podmínek v těchto jiných ujednáních ani jedna ze smluvních stran Občanským zákoníkem nepovažuje tuto smlouvu za smlouvu uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu § 1798 a násl. občanského zákoníku: V Praze dne 30. 10.2018 T00K103020181203160324SM221443PR0400 strana 6 / 8 Nepřesahuje-ll příjem dle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůpředpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů") náležející autorovi (ať už plátci, či neplátcl DPH) od ČT v úhrnu za daný kalendářní měsíc 10.000 Kč, podléhá takový příjem srážkové dani z příjmu v zákonné výši, kterou za autora odvede ČT. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. Jestliže dohody mají vliv na předmět nebo termín splnění závazku, musí být součástí této dohody také způsob úpravy ceny. Takováto dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě. Pokud bude dokumentace (i jen její část) předávána v digitální podobě, bude standardně předána ve formátech *.pdf nebo *.dwf. Předání v jiných formátech je možné pouze na základě výslovné dohody sjednané v této smlouvě (příp. dodatku smlouvy). Rozhodnou podobou předané dokumentace je pouze tištěná podoba autentizovaná zhotovitelem a jen za tuto dokumentaci, a to pouze jako za celek, zhotovitel ručí. Pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, digitální podoba je určena výhradně pro vnitřní potřebu objednatele. Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno autorství ani duševní vlastnictví zhotovitele. Objednatel je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jakékoli změně nebo modifikaci dokumentace v digitální podobě. Pokud bude jakákoli její část měněna, upravována, obcházena ochrana souborů nebo jakkoli jinak modifikována, zhotovitel nenese žádnou odpovědnost ani za změněnou část dokumentace, ani za dokumentaci jako celek. Dále ČT v takovém případě zhotovitel neručí uhradí autorovi (plátci I neplátcl DPH) odměnu dle smlouvy (resp. její příslušnou část) ve lhůtě dle smlouvy, na účet uvedený v záhlaví smlouvy nebo následně písemně oznámený ČT ze strany autora. Přesahuje-li příjem dle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů náležející autorovi (ať už plátci, či neplátcl DPH) od ČT v úhrnu za jakékoliv škodydaný kalendářní měsíc 10.000 Kč, které vznikly bude odměna dle smlouvy (resp. její příslušná část) autorovi uhrazena ve lhůtě dle smlouvy, na účet uvedený v záhlaví smlouvy nebo by mohly vzniknout jakýmkoliv použitím takto neautorizovaně upravené dokumentacenásledně písemné oznámený ČT ze strany autora. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčíPříjem dle § 7 odst. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy6 zákona o daních z příjmů v úhrnu nepřesahující 10.000 Kč za daný kalendářní měsíc obdrží autor (plátce i neplátce DPH) od ČT ve výši po zdanění. Příjem dle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů v úhrnu přesahující 10.000 Kč za daný kalendářní měsíc obdrží autor (plátce I neplátce DPH) od ČT ve výši před zdaněním; zdanění takového příjmu provede autor sám podle právních předpisů.

Jiná ujednání. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné díloPřípadné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků. Zjistí-li přitomSmluvní strany se dohodly, že zhotovitel provádí dílo veškeré majetkové spory, které v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad, vzniklých vadným prováděnímbudoucnu vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a provádění díla řádným způsobemto i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen „spory“), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. V ostatním se řídí práva 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a povinnosti smluvních stran Občanským zákoníkem výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisůpředpisů (dále jen „ZRŘ“), v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem Mgr. Zhotovitel Xxxxx Xxxxxxxxxx, zapsaným v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR pod ev. č. 69 a v seznamu rozhodců vedeném Czech Arbitration Centre s.r.o., se xxxxxx Xxxxxxxxx 000/000, 000 00 Plzeň, korespondenční adresa X.X.XXX 183, 304 83 Plzeň. Rozhodčí řízení je zahájeno doručením žaloby do sídla rozhodce (Czech Arbitration Centre, X.X.Xxx 183, 304 83 Plzeň) a přijetím žaloby k rozhodnutí ze strany rozhodce. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 ZRŘ se smluvní strany dohodly, že spor bude řídit výchozími podklady objednatelerozhodován bez nařízení ústního jednání, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. Jestliže dohody mají vliv na předmět nebo termín splnění závazku, musí být součástí této dohody také způsob úpravy ceny. Takováto dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě. Pokud bude dokumentace (i jen její část) předávána v digitální podobě, bude standardně předána ve formátech *.pdf nebo *.dwf. Předání v jiných formátech je možné pouze na základě výslovné dohody sjednané v této smlouvě (příplistinných důkazů předložených stranami sporu. dodatku smlouvy). Rozhodnou podobou předané dokumentace Rozhodce je pouze tištěná podoba autentizovaná zhotovitelem a jen za tuto dokumentaci, oprávněn ústní jednání kdykoliv nařídit a to pouze jako zejména v případě, nebude-li rozhodce písemné podklady považovat za celekdostačující. Místem řízení je sídlo rozhodce. Rozhodčí řízení je vždy neveřejné. Rozhodce je oprávněn uložit účastníkovi, zhotovitel ručíkterý ve sporu neměl úspěch, úplnou nebo částečnou náhradu nákladů řízení dle poměru úspěchu účastníka ve věci. Pokud nebude smluvně dohodnuto jinakRozhodčí poplatek činí 2,5 % z hodnoty sporu, digitální podoba min. 2.500,-- Kč. Zaplacený rozhodčí poplatek je určena výhradně pro vnitřní potřebu objednatele. Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno autorství ani duševní vlastnictví zhotovitele. Objednatel je povinen učinit veškerá opatřenísoučástí náhrady nákladů řízení, aby nedošlo k jakékoli změně nebo modifikaci dokumentace v digitální podobě. Pokud bude jakákoli její část měněnastejně tak náklady právního zastoupení dle vyhlášky 177/1996 Sb., upravována, obcházena ochrana souborů nebo jakkoli jinak modifikována, zhotovitel nenese žádnou odpovědnost ani za změněnou část dokumentace, ani za dokumentaci jako celek. Dále v takovém případě zhotovitel neručí za jakékoliv škodyjakož i další náklady, které vznikly nebo by mohly vzniknout jakýmkoliv použitím takto neautorizovaně upravené dokumentacestrany sporu v rámci rozhodčího řízení účelně vynaložily k obraně svých práv. Zhotovitel Rozhodčí nález je konečný a strany nesjednávají možnost přezkumu nálezu dle ZRŘ. Stranám bude při plnění doručováno na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy postupovat s odbornou péčínebo na adresy, které oznámí v průběhů řízení rozhodci. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy Proti rozhodcem vydanému rozhodčímu nálezu nejsou přípustné opravné prostředky. Ve smyslu § 28 ZRŘ nabývá rozhodčí nález dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a podmínky této smlouvyje soudně vykonatelný.

Jiná ujednání. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné dílo. Zjistí-li přitomÚčastníci prohlašují, že zhotovitel provádí dílo tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v rozporu tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Smluvní strany se svými povinnostmidohodly, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vadže veškeré majetkové spory, vzniklých vadným prováděnímkteré v budoucnu vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a provádění díla řádným způsobemto i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen „spory“), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. V ostatním se řídí práva 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a povinnosti smluvních stran Občanským zákoníkem výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisůpředpisů (dále jen „ZRŘ“), v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem Mgr. Zhotovitel Xxxxx Xxxxxxxxxx, zapsaným v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR pod ev. č. 69 a v seznamu rozhodců vedeném Czech Arbitration Centre s.r.o., se sídlem Klatovská 515/169, 321 00 Plzeň, korespondenční adresa X.X.XXX 183, 304 83 Plzeň. Rozhodčí řízení je zahájeno doručením žaloby do sídla rozhodce a přijetím žaloby k rozhodnutí ze strany rozhodce. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 ZRŘ se smluvní strany dohodly, že spor bude řídit výchozími podklady objednatelerozhodován bez nařízení ústního jednání, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. Jestliže dohody mají vliv na předmět nebo termín splnění závazku, musí být součástí této dohody také způsob úpravy ceny. Takováto dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě. Pokud bude dokumentace (i jen její část) předávána v digitální podobě, bude standardně předána ve formátech *.pdf nebo *.dwf. Předání v jiných formátech je možné pouze na základě výslovné dohody sjednané v této smlouvě (příplistinných důkazů předložených stranami sporu. dodatku smlouvy). Rozhodnou podobou předané dokumentace Rozhodce je pouze tištěná podoba autentizovaná zhotovitelem a jen za tuto dokumentaci, oprávněn ústní jednání kdykoliv nařídit a to pouze jako zejména v případě, nebude-li rozhodce písemné podklady považovat za celekdostačující. Místem řízení je sídlo rozhodce. Rozhodčí řízení je vždy neveřejné. Rozhodce je oprávněn uložit účastníkovi, zhotovitel ručíkterý ve sporu neměl úspěch, úplnou nebo částečnou náhradu nákladů řízení dle poměru úspěchu účastníka ve věci. Pokud nebude smluvně dohodnuto jinakRozhodčí poplatek činí 2,5 % z hodnoty sporu, digitální podoba min. 2.500,-- Kč. Zaplacený rozhodčí poplatek je určena výhradně pro vnitřní potřebu objednatele. Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno autorství ani duševní vlastnictví zhotovitele. Objednatel je povinen učinit veškerá opatřenísoučástí náhrady nákladů řízení, aby nedošlo k jakékoli změně nebo modifikaci dokumentace v digitální podobě. Pokud bude jakákoli její část měněnastejně tak náklady právního zastoupení dle vyhlášky 177/1996 Sb., upravována, obcházena ochrana souborů nebo jakkoli jinak modifikována, zhotovitel nenese žádnou odpovědnost ani za změněnou část dokumentace, ani za dokumentaci jako celek. Dále v takovém případě zhotovitel neručí za jakékoliv škodyjakož i další náklady, které vznikly nebo by mohly vzniknout jakýmkoliv použitím takto neautorizovaně upravené dokumentacestrany sporu v rámci rozhodčího řízení účelně vynaložily k obraně svých práv. Zhotovitel Rozhodčí nález je konečný a strany nesjednávají možnost přezkumu nálezu dle ZRŘ. Stranám bude při plnění doručováno na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy postupovat nebo na adresy, které oznámí v průběhů řízení rozhodci. Proti rozhodcem vydanému rozhodčímu nálezu nejsou přípustné opravné prostředky. Ve smyslu § 28 ZRŘ nabývá rozhodčí nález dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Kterýkoliv z účastníků může ve lhůtě 3 měsíců podat návrh na zrušení rozhodčího nálezu z důvodů uvedených v ustanovení § 31 ZRŘ. Podpisem této smlouvy spotřebitel stvrzuje, že bylo podnikatelem s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisydostatečným předstihem poskytnuto dostatečné vysvětlení obsahu, technické normy smyslu a podmínky všech následků této rozhodčí smlouvy a je si plně vědom všech důsledků uzavření této rozhodčí smlouvy.