Common use of Predmet zmluvy Clause in Contracts

Predmet zmluvy. 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU , zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene. 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné).

Predmet zmluvy. 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvomVýchodiskové údaje: Investičná akcia: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.Parkovací dom na Dohnányho ulici v Trnave“ (ďalej len iba „investičná akcia“ alebo aj „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisovInvestor: Mesto Trnava 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU vyhotoví v rozsahu opisu predmetu zákazky, zodpovedný projektant: Xxxktorý je prílohou č. Xxx Xxxxx; 1 tejto zmluvy a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene. 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo zmluve (ďalej len „ZoD“) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosťzodpovednosť pre Objednávateľa dielo špecifikované v bode 2.3 tejto zmluvy pre účel investičnej akcie a Objednávateľ sa mu za to zaväzuje zaplatiť cenu vo výške a za podmienok dohodnutých v čl. 5 a v čl. 6 tejto zmluvy. 2.3. Dielo pre účel investičnej akcie sa Zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť v rozsahu: 2.3.1. Vypracovanie geodetického zamerania územia s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre finálny stupeň projektu vrátane overenia existencie, polohy, technického stavu a funkčnosti všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území u správcov a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii (overenie bude zdokladované zápisom a doložené v časti PD- Doklady). 2.3.2. Vypracovanie architektonickej štúdie 2.3.3. Vypracovanie zámeru pre zisťovacie konanie 2.3.4. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vrátane dendrologického prieskumu 2.3.5. Vypracovanie realizačného projektu (RP) vrátane vizualizácie – spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že projektová dokumentácia bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zároveň bude podkladom i pre samotnú realizáciu stavby. Súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie bude vizualizácia. 2.3.6. Koordinácia projektovej dokumentácie podľa § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z. a podľa § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. 2.3.7. Výkon odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby podľa vypracovanej projektovej dokumentácie až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 2.3.8. Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania projektového zámeru, súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu / žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku / žiadosti o poskytnutie grantu, dotácie , ako aj v procese implementácie projektu, ak to bude potrebné, na vlastné náklady a výzvu Objednávateľa. 2.3.9. Súčinnosť v dojednanom časeprocese verejného obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak to bude potrebné, na výzvu Objednávateľa. 2.3.10. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním Súčinnosť pri realizácii projektu, diela inú osobuak bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok/xxxxx, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sámna výzvu Objednávateľa. 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmerDohodnutý rozsah diela uvedený v bode 2.3 je možné zmeniť na základe písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 2.5. Zhotoviteľ má záujemPre vylúčenie pochybností platí, za podmienok špecifikovaných že: 2.5.1. podstatným porušením zmluvy sú výlučne skutkové prípady, ktoré sú touto zmluvou označené ako podstatné porušenie zmluvy, 2.5.2. v Zmluveprípade porušenia iných povinností zmluvných strán, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvyktoré nie sú touto zmluvou označené ako podstatné porušenia zmluvy je povinná zmluvná strana povinná vykonať nápravu v náhradnej, obhliadol si miesto kde má technicky primeranej lehote určenej oprávnenou zmluvnou stranou, pričom takáto lehota na vykonanie nápravy nesmie byť dielo vykonanékratšia ako 7 dní, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné)pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté zmluvnými stranami inak.

Predmet zmluvy. 2.11. Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ úprava základných podmienok prevodu vlastníckeho práva k tovaru, jeho dodávka , dovoz a vyloženie kupujúcemu do miesta plnenia na základe čiastkových objednávok kupujúceho obsahujúcich informáciu o množstve a druhu požadovaného tovaru a mieste plnenia (ďalej len „dieloobjednávka“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá ). Špecifikácia tovaru je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní uvedená v Prílohe č. 343/2015 1 tejto dohody. 2. Tovar bude dodaný v najlepšej akosti a kvalite v zmysle za podmienok stanovených v tejto dohode pri splnení platných právnych predpisov, veterinárnych a hygienických noriem, tovar bude spĺňať požiadavky zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU , zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto ZmluvePotravinového kódexu SR, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite noriem EHK a v ponúknutej cenesúlade so súťažnými podkladmi na predmet zákazky „Rôzne potravinárske výrobky pre školskú jedáleň“. 2.33. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie predmetu zákazky na vlastnú zodpovednosťzáklade objednávok podľa potreby zariadenia školského stravovania: Stredná odborná škola dopravná – školská jedáleň, na vlastné náklady a v dojednanom časeRosinská cesta 2, Žilina. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s realizáciou predmetu Zmluvydopravou na miesto dodania, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonanénaložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na mieste dodania. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované objednávkami podľa aktuálnej potreby (vrátane príbuzného sortimentu v menších množstvách). Dodávaný tovar bude prepravovaný v hygienicky bezchybných obaloch, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných alebo v obaloch obvyklých na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné)prepravu uvedeného tovaru.

Predmet zmluvy. 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Stredisko Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.- ELI“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU , zodpovedný projektant: Rekreačný bazén spracovaný projektovou kanceláriou Xxx. Xxx Xxxxx; Xxxxxxxx a rozpočtu predloženého Výkaz výmer – studňa + Zásuvkové skrine a rozpočtov predložených zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene. 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer. 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné).

Predmet zmluvy. 2.11. Predmetom tejto Zmluvy zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce dodávka tovaru, ktorý je predmetom zákazky v rámci verejného obstarávania zákazky s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ Propagačná zostava projektu Karpatská hviezdna dráha (Turistická mapa svetelného znečistenia, Informačná tabuľa so strechou, Jednoduchá informačná tabuľa, Roll up, Leták, Propagačná kampaň), ktoré vyhlásil kupujúci, a v ktorom bol predávajúci úspešným uchádzačom, a to v zmysle technickej špecifikácie (ďalej len „dielo“PZ“) podľa dohodnutých podmienok vrátane výroby, dopravy na miesto, montáže zariadenia, zaškolenia a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu dielainých súvisiacich činností. Podrobná špecifikácia PZ tvorí prílohu tejto zmluvy, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej jej neoddeliteľnou súčasťou. 2. Predávajúci záväzne vyhlasuje, že je vlastníkom PZ, resp. je plne oprávnený na jeho predaj podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní čtejto zmluvy ako aj na prevedenie vlastníctva k PZ na kupujúceho, t.j. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisovPZ nie je predmetom záložného práva, neviaznu na ňom žiadne ťarchy ani vecné bremená, resp. iné práva tretích osôb. 2.23. Zhotoviteľ Predávajúci sa zaväzuje zhotoviť dielo vyššie uvedený PZ dodať podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU , zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej ceneďalej dojednaných touto zmluvou. 2.34. Zhotoviteľ Kupujúci sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene zaplatiť kúpnu cenu za PZ a prevziať PZ na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sámmieste určenia. 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné).

Predmet zmluvy. 2.13.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa stavebné práce vykoná dielo, a to vypracovanie projektovej dokumentácie stavby „Výstavba Bytového domu s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.nájomnými bytmi, Ohradzany“ (ďalej len „podľa výzvy, súťažných podkladov a predloženej ponuky. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi zaplatí cenu za dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú na účel užívania dohodnutého touto zmluvou, ktorá bude spĺňať všetky platné normy STN, EN, ON, TP, vyhlášky. Všetky vady a nedostatky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. zhotoviteľ povinný odstrániť v znení neskorších predpisovtermíne dohodnutom ihneď bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom. 2.23.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vyhotoviť projektovú dokumentáciu, a to projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu, ktorá bude pozostávať z nasledovných výkonových fáz - harmonogram spracovania: - architektonická štúdia / lehota na spracovanie 15 dní po podpise ZoD; - projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie / lehota na spracovanie 30 dní po odovzdaní a schválení štúdie; - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie / lehota na spracovanie 45 dní po vydaní právoplatného územného rozhodnutia; - projektová dokumentácia pre realizáciu stavby / lehota na spracovanie 45 dní po vydaní právoplatného stavebného povolenia; Projektová dokumentácia musí byť spracovaná: - odborne spôsobilou osobou s autorizačným osvedčením na oprávnenie vykonávať predmetnú zákazku - v súlade so zákonom č. 50/1976ZB., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov - v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - podľa aktuálneho sadzobníka UNIKA - v súlade s platnými normami STN, EN, ON, TP. Projektová dokumentácia bude zhotovená a odovzdaná objednávateľovi 6x v písomnej (tlačenej) formy a 3x v elektronickej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt,*pdf. Zadanie s výkazom výmer a rozpočet s výkazom výmer stavby bude odovzdaný objednávateľovi 3x v písomnej (tlačenej) formy a 3x v elektronickej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.xls,*pdf. 3.3. Zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU , zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; priebežne konzultovať s objednávateľom pred ukončením a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene. 2.3odovzdaním projektových prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene predložiť objednávateľovi na konzultáciu a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sámprípadné uplatnenie zmien rozpracovanú projektovú dokumentáciu najneskôr do 10 dní pred plánovaným odovzdaním. 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné).

Predmet zmluvy. 2.1. 3.1 Predmetom tejto Zmluvy zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať udelenie licencie k AVD, ktoré je charakterizované ako talentová show VIRTUÓZOV klasickej hudby organizovaná pre objednávateľa stavebné práce talenty z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Chorvátska. 3.2 Touto zmluvou poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi súhlas na verejný prenos AVD vysielaním na televíznej programovej službe Dvojka v súlade s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ vysielacou štruktúrou nadobúdateľa, a to formou terestriálneho a satelitného vysielania, káblového vysielania, simultánneho a internetového vysielania (ďalej len „dielo“zahŕňa simulcasting), v rozsahu 1 premiéra v hlavnom vysielacom čase (t.j. v čase medzi 19.00 a 23.00, so začiatkom najneskôr o 20.30) podľa dohodnutých podmienok v dňoch 3. decembra 2021 10. decembra 2021 a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať 17. decembra 2021 s obsahom, ktorý bude totožný s poskytnutým materiálom (s výnimkou slovenských titulkov); a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní 1 reprízu do 24 hodín s teritoriálnym obmedzením na územie Slovenskej republiky a časovým obmedzením licencie do 31.12.2021. Poskytovateľ č. 343/2015 Z. z. 1 ako osoba oprávnená poskytnúť licenciu na použitie ochranných známok programu „VIRTUÓZI“ prehlasuje, že uvedenej televíznej programovej službe poskytuje bezodplatne licenciu na použitie ochrannej známky (ochranných známok) špecifikovaných v znení neskorších predpisov 2.2Prílohe č. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU 1 v súvislosti s odvysielaním produkcie v zmysle tejto zmluvy. Licenciu na použitie ochranných známok v zmysle tohto článku zmluvy nie je možné postúpiť tretej osobe a zároveň nie je možné udeliť žiadnu sublicenciu. V prípade, zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom že nadobúdateľ bude vyžadovať akékoľvek ďalšie využitie danej produkcie okrem vysielania uvedeného v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluvetomto článku zmluvy, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej ceneje povinný požiadať poskytovateľov o udelenie licencie. 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a 3.3 Licenciu na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sámverejný prenos AVD vysielaním udeľuje poskytovateľ bezodplatne. 2.43.4 Touto zmluvou sa nadobúdateľ zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi zábery z natáčania kastingov mladých hudobníkov na Slovensku, ktoré vyhotovil. Zhotoviteľ podpisom Poskytovateľ môže použiť tieto záznamy bezodplatne, bez akéhokoľvek teritoriálneho a časového obmedzenia, resp. obmedzenia spôsobu použitia, vrátane neobmedzeného práva poskytnúť záznamy tretím stranám a upravovať ich, napr. z dôvodu ich streamingu na digitálnych platformách, bez povinnosti uzatvoriť samostatnú licenčnú dohodu. Tieto práva, ktoré nadobúdateľ získa na základe tejto Zmluvy potvrdzujezmluvy, sú poskytnuté na základe plnej licencie, sú jedinečné, výlučné, exkluzívne a neodvolateľné. Poskytovateľ má zároveň právo poskytnúť sublicenciu, je oprávnený nezávisle chrániť svoje práva a iniciovať konanie o urovnaní sporu. 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil v záverečných titulkoch daného audiovizuálneho diela bude uvedené, že program bol vyrobený aj v spolupráci s Projektovou dokumentáciou Rozhlasom a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné)televíziou Slovenska.

Predmet zmluvy. 2.1. Predmetom 3.1 Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať zmluve a za podmienok v nej uvedených, pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ mandanta, na jeho účet a jeho menom, vykoná a zariadi výkon stavebno-technického dozoru (ďalej len „dieloSTD“) v rozsahu vymedzenom v bode 3.3 tejto zmluvy na stavbe. 3.2 Stavba, na ktorej bude mandatár vykonávať STD, je určená: - projektovou dokumentáciou na stavbu: „Záchytné parkovisko – Parkovací dom – Železničná ul. – I. etapa“, spracovateľ Ing. arch. Xxxxx Xxxxxxx - ARCHlevels s.r.o., Tehelná 944, 900 50 Kráľová pri Senci - stavebným povolením č.j. Výst. 197-19-Re, vydané dňa 12.02.2020 (predĺžené pod č.j. Výst.168-21-Re, vydané dňa 04.03.2022 a č. OU-SC-OSZP/2020/01093/I-01/Pl, vydané dňa 24.01.2020 (predĺžené pod č. OU-SC-OSZP-2022/001028-003, vydané dňa 07.02.2022) 3.3 Odborné činnosti - výkon stavebno-technického dozoru predstavujú najmä: a) oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou stavby, s oznámením k ohláseniu drobnej stavby, s podmienkami realizácie stavby podľa dohodnutých vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií k projektu pre stavebné povolenie, b) v súlade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotoviteľom stavby odovzdanie staveniska zhotoviteľovi v mene mandanta a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka (montážneho) denníka, spracovanie samostatného záznamu z odovzdania staveniska, c) písomné predkladanie pripomienok, návrhov k podrobnému plánu organizácie výstavby mandantovi (objednávateľovi), d) starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidencia dokumentácie dokončených častí diela, e) bezodkladné písomné informovanie objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach, f) dohľad pri zabezpečovaní súladu realizovaných prác s projektom, g) spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných závad projektu, h) sledovať, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly), zúčastňovať sa vykonávaných skúšok, i) vykonávanie kontrol/zúčastňuje sa kontroly vykonania všetkých predpísaných skúšok vrátane funkčných skúšok, skúšobnej prevádzky, j) pravidelné sledovanie správneho vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami zmluvy o dielo, a všeobecne záväznými právnymi predpismi, k) kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia, zmlúv, súťažných podkladov, projektovej dokumentácie, položkového rozpočtu zhotoviteľa stavby, harmonogramu prác, príslušných všeob. záväzných predpisov, STN a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať EN, l) kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú zmluvy, upozornenie zhotoviteľov diela a informovanie mandanta na nedodržanie termínov a rizík, ktoré by mohli ohroziť dodržanie termínov, m) kontrola ponukových rozpočtov zhotoviteľa k naviac prácam a poskytnutie písomného stanoviska mandantovi k prípadným naviac prácam zvyšujúcim cenu diela, n) organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby minimálne spravidla v týždňových intervaloch, ktorá najmenej však raz za 2 týždne a podľa potreby, spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpečenie ich distribúcie prítomným účastníkom, o) uskutočňovanie a vedenie podrobnej fotodokumentácie z priebehu realizácie stavby, táto bude súčasťou dokladovej časti pri odovzdaní diela a fakturácii služieb stavebného dozoru, p) kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ diela predloží k fakturácii prác a dodávok a k odovzdaniu a prevzatiu diela - stavby alebo časti stavby a účasť pri preberacom konaní, q) kontrola odstránenia nedorobkov zistených pri preberacom konaní a kontrola dohodnutých termínov, r) kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom, s) spracovanie návrhu na prebratie stavby vrátane prípravy dokladovej časti, účasť na preberacom konaní, zastupovanie investora na preberacom konaní, v mene mandanta (objednávateľa) zvolá preberacie konanie stavby, spracovanie záznamu z preberacieho konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu prípadných vád a nedorobkov zistených v preberacom konaní, t) poskytnutie súčinnosti mandantovi pri riešení prípadných reklamácií na diele počas celej záručnej doby, súčinnosť spočíva v účasti na reklamačnom konaní na mieste stavby, poskytnutie písomného stanoviska mandantovi k reklamovaným vadám a technickému návrhu ich odstránenia, u) súčinnosť pri spracovaní návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia vrátane prípravy a skompletizovania dokladovej časti, zhromažďovanie všetkých dokladov potrebných pre kolaudačné konanie stavby a podanie návrhu na kolaudáciu stavby, v) účasť na kolaudačnom konaní, zastupovanie investora na kolaudačnom konaní, súčinnosť pri zabezpečení právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, w) vykonávanie kontrol/zúčastňuje sa kontroly všetkých prác a dodávok, osobitne tých, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú v ďalšom postupe stavebných prác neprístupnými, x) vykonávanie zápisov do stavebného denníka, v prípade, že stavebný dozor nesúhlasí, resp. má výhrady proti dennému zápisu zhotoviteľa/stavbyvedúceho zhotoviteľa do stavebného denníka, zapíše to pri najbližšej kontrole stavby do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil, y) je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona oprávnený usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom zápisov do stavebného denníka, z) ak stavebný dozor zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť, má stavebný dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác, aa) spracovanie a odovzdanie písomného vyjadrenia mandantovi (objednávateľovi) o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisovkompletnosti odovzdanej dokumentácie a dokladov zhotoviteľa pri preberacom konaní, 2.2. Zhotoviteľ bb) kontrola odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania, spracovanie písomného záznamu o odstránení vád a nedorobkov, predloženie záznamu na potvrdenie - na odsúhlasenie zhotoviteľovi stavby a mandantovi (objednávateľovi), cc) spolupráca so spolupracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných prác s projektom, 3.4 Mandatár sa zaväzuje zhotoviť dielo vykonávať svoju činnosť na stavbe/stavbách formou občasného stavebného dozoru, t. j. podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU , zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; potreby stavby a rozpočtu predloženého zhotoviteľom podľa požiadaviek mandanta v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých minimálnom rozsahu 1 x týždenne po 2 hodiny v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene. 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené priebehu celej doby výkonu prác súvisiacich s realizáciou predmetu Zmluvystavby a vždy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných keď vznikne potreba jeho prítomnosti na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné)stavbe.

Predmet zmluvy. 2.11. Budúci povinný z vecného bremena – obec Hnilčík je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku parc. č. C-KN 1648 – vodná plocha o výmere 3.114 m2, v katastrálnom území Hnilčík, zapísaného na liste vlastníctva č. 1055, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, Katastrom. 2. Predmetom tejto Zmluvy zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce účastníkov zmluvy – budúceho povinného z vecného bremena a budúcich oprávnených z vecného bremena, uzatvoriť v lehote 30 dní po doložení vypracovaného geometrického plánu, ktorým bude stavba domu, elektrická prípojka a vodovodná zameraná v rozsahu tohto zamerania zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bude právo s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ (ďalej len „dielo“povahou in rem spočívajúce v: a) podľa dohodnutých podmienok Prístupe na pozemok, par. Č. 1567/2 v obci Hnilčík cez most k novostavbe rodinného domu, jeho následné užívanie, prevádzkovanie, opravy a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní údržbu na pozemku parc. č. 343/2015 Z. z. C-KN 1648, v znení neskorších predpisov 2.2katastrálnom území Hnilčík, zapísanom na liste vlastníctva č. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU 1055, zodpovedný projektant: Xxxv prospech každého vlastníka alebo spoluvlastníka tejto novostavby rodinného domu postaveného na pozemku – dnešnej parcele C-KN č. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom 1648 v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite k.ú. Xxxxxxx a v ponúknutej ceneprospech každého vlastníka alebo spoluvlastníka nehnuteľností – pozemkov parc. č. C-KN 1567/2, C-KN 1567/3, C-1673, zapísanými na liste vlastníctva č. 687, k.ú. Xxxxxxx, b) práve vybudovať a viesť elektrickú prípojku k novostavbe rodinného domu, jej následné prevádzkovanie, opravy a údržbu na pozemku parc. č. C-KN 1648, v katastrálnom území Xxxxxxx, zapísanom na liste vlastníctva č. 1055, v prospech v prospech každého vlastníka alebo spoluvlastníka tejto novostavby rodinného domu postaveného na pozemku – dnešnej parcele C-KN č. 1648 v k.ú. Xxxxxxx a v prospech každého vlastníka alebo spoluvlastníka nehnuteľností – pozemkov parc. č. C-KN 1567/2, C-KN 1567/3, C-1673, zapísanými na liste vlastníctva č. 687, k.ú. Xxxxxxx, c) práve vybudovať a viesť vodovodnú prípojku k novostavbe rodinného domu, jej následné prevádzkovanie, opravy a údržbu na pozemku parc. č. C-KN 1648, v katastrálnom území Hnilčík, zapísanom na liste vlastníctva č. 1055, v prospech v prospech každého vlastníka alebo spoluvlastníka tejto novostavby rodinného domu postaveného na pozemku – dnešnej parcele C-KN č. 1648 v k.ú. Xxxxxxx a v prospech každého vlastníka alebo spoluvlastníka nehnuteľností – pozemkov parc. č. C-KN 1567/2, C-KN 1567/3, C-1673, zapísanými na liste vlastníctva č. 687, k.ú. Xxxxxxx, 3. Budúci oprávnení z vecného bremena plánujú vybudovať na časti pozemku, uvedenom v bode 1. tohto článku, elektrickú prípojku, vodovodnú prípojku a most ako prístup na pozemok parc. Č. C KN 1567/2 v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. 2.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je grafické znázornenie dotknutého pozemku na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sámkópii z KN mapy. 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné).

Predmet zmluvy. 2.11. Predmetom tejto Zmluvy zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU , zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania požičiavateľa za podmienok dohodnutých v tejto Zmluvezmluve prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a zhotovené dielo riadne to počítač stolný; tlačiareň - multifunkčná; 2 čítacie zariadenia čipových kariet; 2 zobrazovacie zariadenia – monitory; predlžovací kábel USB, ktorý je špecifikovaný v preberacom protokole č. 1 a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „predmet výpožičky“). 2.32. Zhotoviteľ Predmet výpožičky je vedený v účtovníctve požičiavateľa. Obstarávacia cena predmetu výpožičky je 1541,16 eur (slovom: tisícpäťstoštyridsaťjeden eur a šestnásť centov) a účtovná hodnota predmetu výpožičky je 0,00 eur (slovom: nula eur a nula centov). Predmet výpožičky sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a nachádza v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sámobjekte vypožičiavateľa. 2.43. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 2.5Predmet výpožičky je pre požičiavateľa dočasne prebytočným majetkom na základe Rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti majetku štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné)p. SITB-OO2-2020/000864-002 zo dňa 26.05.2020.

Predmet zmluvy. 2.11. Predmetom tejto mandátnej Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ (ďalej len „dieloZmluva“) podľa dohodnutých podmienok a je záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať Mandatára zabezpečovať riadenie záležitostí uvedených v tejto Zmluve pre Mandanta a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu dielaMandatárovi za túto činnosť odmenu. 2. Podkladom pre uzatvorenie Zmluvy bol uplatnený výsledok postupu podľa §117, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona č. 343/215 Z. z. o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovpredpisov (ďalej len „ZVO“). 2.23. Zhotoviteľ Týmto sa Mandatár zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie pre Mandanta zabezpečovať výkon inžinierskej činnosti v štádiu prípravy a realizácie stavebného diela a po dokončení stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU , zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; v rozsahu a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej ceneZmluve so záujmami Mandanta. 2.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo Predmetom Zmluvy, je inžinierska činnosť pre stavbu „Hrubov - vodovod“, ktorej dodávateľom je Obecný podnik Hrubov s.r.o. 5. Stavba, pre ktorú bude Mandatár vykonávať inžiniersku činnosť, je určená projektom pre realizáciu stavby, ktorá pozostáva zo stavebných objektov: SO 501 ČS pre obec Hrubov SO 502 Elektrická prípojka k ČS pre obec Hrubov SO 503 Výtlačné potrubie z obce Turcovce SO 504 Vodojem Hrubov 2x50m3 SO 505 Odpad z vodojemu Hrubov SO 506 Oplotenie vodojemu Hrubov SO 507 Terénne a sadové úpravy vodojemu Hrubov SO 509 Zásobná vodovodná sieť obce Hrubov PS 501 Strojnotechnologické zariadenie ČS pre obec Hrubov PS 502 Elektrotechnické zariadenie a telemetria ČS pre obec Hrubov PS 503 Strojnotechnologické zariadenie vodojemu Hrubov PS 504 Elektrotechnické zariadenie a telemetria vodojemu Hrubov 6. Celkový rozpočtový náklad predstavuje čiastku vo vlastnom výške 2 586 807,80€ (cena vrátane DPH) 7. S týmto cieľom, Xxxxxxx udeľuje Mandatárovi plnú moc na všetky právne úkony, ktoré bude Mandatár v mene a na vlastnú zodpovednosť, účet Mandanta vykonávať na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sámzáklade tejto Zmluvy. 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné).

Predmet zmluvy. 2.11. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní čPostupcu postúpiť na Postupníka v celom rozsahu súbor pohľadávok uvedený v Článku I. bod 3. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU , zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej ceneZmluvy. 2.32. Zhotoviteľ Pohľadávky budú Postupníkovi postupované počas trvania Zmluvy priebežne vždy tak, aby správy o prijatých objednávkach a teda vzniku postupovaných pohľadávok boli Postupníkovi doručené najneskôr do 21 kalendárnych dní. 3. Na základe tejto Zmluvy Postupca postupuje na Postupníka Súbor pohľadávok a všetky práva s nimi spojené, Postupník postúpený Súbor pohľadávok bezodplatne prijíma. Článok III Započítanie pohľadávok 1. Postupníkovi, na základe Rámcovej kúpnej zmluvy ako predávajúcemu dodaním výpočtovej techniky Postupcovi ako kupujúcemu, vzniká voči Postupcovi pohľadávka. 2. Zmluvné strany sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene dohodli na vzájomnom započítaní postúpených pohľadávok s pohľadávkami Postupníka, ktoré sa započítajú ihneď v okamihu ich vzniku. Rozdiel započítaných pohľadávok spravidla predstavuje kladnú suma v eurách, ktorú je Postupník povinný vrátiť na účet Postupcu. 3. Nakoľko pohľadávka Postupcu môže v prípade odstúpenia dlžníka od zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote zaniknúť, Zmluvné strany sa dohodli, že rozdiel započítaných pohľadávok, ktoré má Postupník povinnosť vrátiť je splatný do 5 pracovných dní od uplynutia 14 dňovej lehoty, v ktorej pohľadávka Postupcu nezanikla. 4. Predmetom postúpenia pohľadávok podľa tejto Zmluvy nie je príslušenstvo pohľadávky. 5. Prípadné reklamácie zo strany dlžníka a pohľadávky vrátené po 14 dňoch od ich vzniku preberá Postupca na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné).

Predmet zmluvy. 2.13.1. Predmetom tejto Zmluvy Predmet zákazky s názvom „Bytový dom – 8 nájomných bytov“ je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce stavba bytového domu dvojpodlažného so sedlovou strechou , osadený od cestnej komunikácie 13,2 m. Bytový dom svojou výškou korešponduje s názvom: „Klokočov výškou okolitej budúcej zástavby – Prekládka verejného vodovodu II.“ výška hrebeňa +9,3m. Bytový dom je navrhnutý ako poschodový objekt s max. 2 nadzemnými podlažiami. Je členený ako jedna sekcia v ktorej sa nachádza 8 bytov (ďalej len „dielo“4 byty na úrovni 0.XX a 4 byty na úrovni 0.XX) podľa dohodnutých podmienok spolu sa v bytovom dome nachádza 8 bytov .Stavba sa bude realizovať na základe projektu, rozpočtu a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu dielavýkazu výmer projekčnej kancelárie HRD architekti, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní čzod. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisovprojektant Ing. arch. Xxxxxx Xxxxx 2.23.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť zhotoví dielo uvedené v čl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU a oceneného výkazu výmer, zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cenektoré určujú charakteristiku diela. 2.33.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu oceneného výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie, jej technickej správy, výkresov, výpočtov, stavebného povolenia, stanovísk a rozhodnutí zainteresovaných strán a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 3.4. Všetky veci, materiál a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, zhotoví na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sámna svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť. 2.43.5. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzujeObjednávateľ sa zaväzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, dokončené dielo prevezme za podmienok špecifikovaných stanovených v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielotejto zmluve a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné)5 tejto zmluvy.

Predmet zmluvy. 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ 3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu nové nízkopodlažné autobusy a elektrobusy spĺňajúce všetky zákonné požiadavky a záväzné predpisy platné v Slovenskej republike, (ďalej len „dieloautobusy“) podľa dohodnutých podmienok špecifikácie v bode 3.2. tohto článku tejto Zmluvy (ďalej len „predmet plnenia“) a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo Kupujúceho predmet plnenia od Predávajúceho prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi Predávajúcemu dohodnutú cenu dielakúpnu cenu. 3.2 Špecifikáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy sa rozumie : 3.2.1. celo nízkopodlažné mestské autobusy, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej továrenskej značky SOR NB 12 podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní špecifikácie uvedenej v prílohe č. 343/2015 Z. z. 1 (príloha č. 1 obsahuje základné technické požiadavky na zákazku v znení neskorších predpisov 2.2zmysle súťažných podkladov, časti C. Opis predmetu zákazky, písm. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU B), zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cenepočte 61 kusov. 2.33.2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a celo nízkopodlažné kĺbové mestské autobusy, továrenskej značky SOR NB 18 podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2 (príloha č. 2 obsahuje základné technické požiadavky na vlastnú zodpovednosťzákazku v zmysle súťažných podkladov, na vlastné náklady a časti C. Opis predmetu zákazky, písm. A), v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sámpočte 56 kusov. 2.43.2.3. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzujemalokapacitné nízkopodlažné mestské autobusy, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmertovárenskej značky SOR BN 9,5 podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 3 (príloha č. 3 obsahuje základné technické 2.53.2.4. Zhotoviteľ má záujemElektrobusy, za podmienok špecifikovaných továrenskej značky SOR EBN 10,5 podľa špecifikácie uvedenej v Zmluveprílohe č. 4 (príloha č. 4 obsahuje základné technické požiadavky na zákazku v zmysle súťažných podkladov, zhotoviť pre Objednávateľa Dieločasti C. Opis predmetu zákazky, písm. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu ZmluvyD), obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné)v počte 5 kusov.

Predmet zmluvy. 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov 2.2. 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU „ Rekonštrukcia parkiet v kultúrnom dome “ v rozsahu a za podmienok, zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cenezmluve. 2.3. 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve. 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene mene, na vlastný náklad a na vlastnú zodpovednosťvlastné nebezpečenstvo, na vlastné náklady v súlade so súťažnými podmienkami, súťažnými podkladmi a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobusúlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sámktoré sú platné na území Slovenskej republiky. 2.43.4 Objednávateľ je vlastníkom diela. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zabudovaním materiálov, prác prvkov, strojov, zariadení, konštrukcií alebo iného hmotného majetku. 3.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a služieb potrebných prevzatí diela. 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na dokončenie Diela ( materiályodovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne. 3.7 Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať. 3.8 Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. 3.9 Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené, transportpreukazujúce kvalitu, energiefunkčnosť a spoľahlivosť, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Dieladodržanie parametrov, a iné)dohodnutých v tejto zmluve.

Predmet zmluvy. 2.1. Predmetom tejto Zmluvy zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s predávajúceho dodať kupujúcemu nižšie špecifikované elektroenergetické zariadenie – inžiniersku stavbu pod názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.14487 - Hrachovo - IBV - Rozšírenie NNK “ (ďalej len „dielo“Stavba) podľa dohodnutých podmienok a previesť na neho vlastnícke právo a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať kupujúceho zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Predávajúci vybudoval stavbu na základe Zmluvy o spolupráci – rozvoj distribučnej sústavy č. Z-D-2021 001044-00 zo dňa: 7.9.2021. Zariadenie sa nachádza v k. ú. Hrachovo. Dátum preberacieho konania stavby*: 12.1.2023 * uvádza sa dátum preberacieho konania medzi Žiadateľom o spoluprácu a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu dielaDodávateľom v zmysle vyššie uvedenej Zmluvy o spolupráci Špecifikácia predmetu kúpy: Kompletná projektová dokumentácia a kompletná inžinierska činnosť stavby, realizácia stavby vrátane všetkého zabudovaného materiálu, kolaudácia stavby vrátane právoplatného kolaudačného rozhodnutia, kompletná ostatná činnosť pre zabezpečenie stavby ako je napr. zaistenie pracoviska, rozkopávkové povolenia, povolenia na výrub drevín, dopravné značenie pre realizáciu stavby a pod. Rozsah predmetu kúpy je detailne popísaný v znaleckom posudku predmetnej stavby pod č.: 4/2023 zo dňa: 24.2.2023, ktorý vypracoval znalec: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je situácia z projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisovslúži pre účely detailnej špecifikácie predmetu kúpy. 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU , zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene. 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzujePredávajúci prehlasuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou je výlučným vlastníkom predmetu kúpy a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil že tento nemá žiadne právne vady a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné)nie je zaťažený právami tretích osôb.

Predmet zmluvy. 2.11. Na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Prešov číslo: OU-PO-OSZP3-2018/022618- 05/VK zo dňa 20.06.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.07.2018 Dodávateľovi bolo povolené dočasné užívanie stavby „Kanalizácia a ČOV Fričovce a Široké – I. etapa“. 2. Predmetom tejto Zmluvy zmluvy je súhlas vlastníka a prevádzkovateľa ČOV čistiť odpadovú vodu od Dodávateľa – z miesta vývozu: DVOR – Bertotovce č. 151 – kancelárske priestory 3. Súčasťou predmetu zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvomDodávateľa vypúšťať odpadové vody do vopred určenej kanalizačnej prípojky (nachádzajúcej sa pred prečerpávacou stanicou v areáli futbalového ihriska) za podmienok prevádzkovateľa a účasti zodpovedného pracovníka obce, ktorý upresní množstvo a spôsob vyčerpávania tak, aby nedošlo k upchatiu a poškodeniu prečerpávacej stanice, resp. samotnej ČOV. 4. Dodávateľ sa zaväzuje, že vývoz a vypustenie odpadových vôd zabezpečí na vlastné náklady, pričom vývozné vozidlo bude zodpovedať príslušným všeobecno záväzným právnym normám. 5. Dovážané odpadové vody musia mať charakter splaškovej odpadovej vody (nesmú to byť napr. priemyselné odpadové vody, vody zo skládok, zrážková voda, ...) Zoznam látok, ktoré odpadové vody nesmú obsahovať: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II- rádioaktívne a infekčné látky - látky narúšajúce materiál technológie a ohrozujúce prevádzku ČOV - horľavé a výbušné látky - pesticídy, jedy, omamné látky a žieraviny - soli použité v období zimnej prevádzky (max. 300 mg/l) - látky, ktoré zmiešaním vytvárajú látky jedovaté, výbušné, dusivé, otravné Za túto skutočnosť zodpovedá Dodávateľ.“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 6. Za plnenie prevádzkovateľa Dodávateľ zaplatí dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. za m3 vypúšťaných odpadových vôd v znení neskorších predpisov 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU , zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cenesúlade s príslušným všeobecno záväzným nariadením obce Fričovce. 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné).

Predmet zmluvy. 2.11. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa Zhotoviteľa zabezpečiť a vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ Objednávateľa Záhradnícke služby a dodávka záhradníckeho materiálu, vývoz bioodpadu - činnosti, tak ako sú definované v odseku 2 tohto článku na pozemkoch v priestoroch Obytného súboru Čierna Voda, ktorý sa nachádza v okrese Senec, obec Chorvátsky Grob, katastrálne územie Chorvátsky Grob (ďalej len ako „dieloObytný súbor“) podľa dohodnutých podmienok ). Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky činnosti a záväzok objednávateľa riadne zhotovené zabezpečiť všetky potrebné predmety pre riadny výkon diela, tak ako je definované nižšie. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v Obytnom súbore na základe tejto Zmluvy a dodanej ponuky vykonávať a dodať predovšetkým: a. údržbu trávnikov; b. záhradnícke služby; c. pletie; d. likvidáciu buriny; x. xxxxxxx; f. prerezávanie stromov a orezávanie živých plotov; g. rôzne hnojivá a ich aplikáciu x. xxxxxxxxxxx produkty; i. služby na prepravu odpadu j. dopravné služby (bez prepravy odpadu) 3. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi zaň Zhotoviteľovi odmenu dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisovna základe tejto Zmluvy. 2.24. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vykonať v objektoch Obytného súboru, v ktorých Objednávateľ vykonáva správu, predovšetkým nasledujúce činnosti: a. riadna príprava priestorov v Obytnom súbore, v ktorom bude dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU vykonávať, zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; v rámci ktorej riadne zabezpečí všetky požiadavky stanovené právnymi predpismi a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto ZmluveObjednávateľom, predovšetkým riadnu protipožiarnu ochranu, riadne dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene. 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné).podobne;

Predmet zmluvy. 2.11. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvomTouto Zmluvou sa Dodávateľ zaväzuje dodať Odberateľovi do jeho odberného miesta : „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť - stredisko Hornádska č. 1O, 043 29 Košice, príloha č.2 (ďalej len „dielo“OM") plyn v dohodnutom množstve podľa dohodnutých podmienok produktu, prevziať na seba zodpovednosť za odchýlku a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať previesť vlastnícke právo k dodanému plynu na Odberateľa. Odberateľ sa zaväzuje plyn v dohodnutom zmluvnom množstve (ďalej len „ZM") odobrať, prijať do svojho vlastníctva a zaplatiť zhotoviteľovi Dodávateľovi v Zmluve dohodnutú cenu dielacenu, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní príloha č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU , zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene1. 2.32. Zhotoviteľ Za účelom zabezpečenia združenej dodávky plynu sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene Dodávateľ ďalej zaväzuje: a. zabezpečiť Odberateľovi prepravu a distribúciu dodávaného plynu v ZM do pripojených OM; b. poskytnúť Odberateľovi službu štruktúrovania, pod ktorou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie zabezpečenie pokrytia sezónneho charakteru dodávok plynu na vlastnú zodpovednosťzáklade preukázaných potrieb Odberateľa; c. poskytnúť alebo zabezpečiť Odberateľovi služby uvedené v cenníku služieb Dodávateľa alebo prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len „PDS"), na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sámak je vydaný (spolu ďalej ako „Súvisiace plnenia"). 2.43. Zhotoviteľ podpisom Ďalšie vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sú upravené v Obchodných podmienkach pre Zmluvy o združenej dodávke plynu pre firmy a organizácie (ďalej len „OP") vydaných Dodávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Ustanovenia tejto Zmluvy potvrdzujemajú prednosť pred ustanoveniami OP. V prípade zmeny OP sa vzájomné práva a povinnosti riadia novým znením OP odo dňa účinnosti zmeny. 4. Dodávateľ a Odberateľ sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou technické podmienky a Výkazom výmer 2.5prevádzkový poriadok PDS. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných Identifikačné údaje PDS sú uvedené v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa DieloPrílohe č. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu 3 tejto Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné).

Predmet zmluvy. 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov 2.2. 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV vykonávať počas účinnosti tejto rámcovej dohody geodetické práce ( ďalej aj ako dielo) spočívajúce vo vypracovaní a odovzdaní vrátane ich zápisov do evidencie katastra nehnuteľností geometrických plánov pre majetko - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU právne usporiadanie pozemkov a stavieb, zodpovedný projektant: Xxxrozčlenenie, oddelenie pozemkov a stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, líniových stavieb, geodetické práce súvisiace s predrealizačným a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov pre organizačné zložky objednávateľa ( LESOV Slovenskej republiky, š.p. Xxx Xxxxx; Banská Bystrica ) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej ceneto všetko na základe samostatných zákaziek.. 2.2 Zadávanie zákaziek bude uskutočňovať objednávateľ výhradne na základe jeho potrieb vystavením objednávky. 2.3. 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť prehlasuje, že bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosťsvoje náklady, na vlastné náklady nebezpečenstvo, v čase a podmienkach dohodnutých v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sámobjednávke. 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou si prevezme objednané dielo a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, zaplatí za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil jeho zhotovenie dohodnutú cenu a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné)poskytne zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť.

Predmet zmluvy. Predmetom zmluvy je: 1. prevádzkovanie verejnej hromadnej osobnej dopravy v IDS BK Dopravcom, podľa podmienok dohodnutých touto zmluvou, 2. činnosť Koordinátora spočívajúca v zabezpečovaní podmienok a informácií pre prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Dopravcom v IDS BK, predovšetkým: 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. sledovanie vývoja prepravných potrieb v znení neskorších predpisovrámci IDS BK vykonávaním dopravných prieskumov; 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU navrhovanie, zodpovedný projektant: Xxxuplatňovanie a kontrola štandardov uvedených v dokumente Technické a prevádzkové štandardy IDS BK, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v 2 k tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.zmluve; 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo sledovanie, vyhodnocovanie a navrhovanie zmien v dopravnej obslužnosti územia Bratislavského kraja vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sám.vzťahu k Dopravcovi; 2.4. Zhotoviteľ podpisom sledovanie a vyhodnocovanie ekonomiky v IDS BK v zmysle Štandardu finančných tokov IDS BK, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 3 tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmerzmluvy; 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Dielaorganizovanie, a iné)kontrola finančných tokov v IDS BK; 2.6. zabezpečovanie prevádzky jednotného informačného systému a propagácia IDS BK v zmysle spoločne prijatých zásad; 2.7. ďalšie činnosti, ktorými ho účastníci IDS BK poveria v ďalších zmluvách týkajúcich sa IDS BK. 3. Súčinnosť Manažéra infraštruktúry s Koordinátorom pri jeho činnostiach podľa podmienok dohodnutých touto zmluvou.

Predmet zmluvy. 2.12.1 Obec Príbelce je vlastníkom stavby Obecné nájomné byty 12 b.j. so súpisným číslom 362 zapísaná na liste vlastníctva č. 1111 v katastrálnom území Dolné Príbelce, obec Príbelce, okres Veľký Krtíš, nachádzajúca sa na parcele registra C KN č. 102/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 299 m². 2.2 Predmetom tejto Zmluvy zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce prenájom 2 - izbového bytu, v bytovom dome B, súpisné číslo 362 na pozemku parcelné číslo C-KN 102/2 v k.x. Xxxxx Príbelce, byt č. 1B, s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ príslušenstvom. Celková podlahová plocha bytu je 41,15 m2 + komora o výmere 1,58 m2 (ďalej len „dieloPredmet nájmu“) podľa dohodnutých podmienok ). 2.3 Predmetný 2 - izbový byt pozostáva: z chodby, obytnej haly s kuchynským kútom, spálne a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať kúpeľne s WC. 2.4 Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: kuchynská linka, elektrický šporák, digestor, WC misa, vaňa, umývadlo, elektrický bojler, žalúzie na oknách. Príslušenstvom bytu je komora umiestnená na chodbe. Spoločnými priestormi sú zádverie a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu dielachodba. 2.5 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania byt s príslušenstvom s vybavením tak, ktorá ako je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. uvedené v znení neskorších predpisov 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU , zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania evidenčnom liste za podmienok dohodnutých uvedených v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cenezmluve. 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje2.6 Nájomca vyhlasuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne so stavom prenajímaného bytu oboznámil a preberá ho do svojho užívania s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 2.5tým, že v byte bude bývať s osobami, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Zhotoviteľ má záujemZoznam členov domácnosti je uvedený v evidenčnom liste, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné)ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

Predmet zmluvy. 2.11. Predmetom tejto Zmluvy zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať Budúceho povinného uzavrieť s Xxxxxxx oprávneným zmluvu o zriadení vecného bremena podľa čl. V tejto Zmluvy, pričom znenie zmluvy o zriadení vecného bremena sa môže zmeniť alebo doplniť na základe dohody Zmluvných strán. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že Xxxxxx povinný z vecného bremena je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena s Xxxxxxx oprávneným najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy Budúceho oprávneného na jej uzavretie Budúcemu povinnému. Prílohou výzvy bude aj návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v znení čl. V tejto Zmluvy, pričom Budúci povinný je povinný dostaviť sa na miesto určené v tejto výzve a uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena s Xxxxxxx oprávneným. 3. Predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena bude zriadenie vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti, spočívajúce v povinnosti Budúceho povinného : - strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti uloženie inžinierskych sietí ( vodovodné potrubie a vodovodná prípojka, elektrický zemný kábel a NN prípojka ), ich prevádzku a údržbu - strpieť prechod a prejazd Budúceho oprávneného a ním poverených osôb cez budúcu zaťaženú nehnuteľnosť v súvislosti s uložením, prevádzkou, údržbou a opravou inžinierskych sietí. 4. Táto zmluva je pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Klokočov – Prekládka verejného vodovodu II.“ (ďalej len „dielo“) Xxxxxxxx oprávneného dokladom k budúcej zaťaženej nehnuteľnosti podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa ust. § 117 58 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 139 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU , zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom ako iné právo k pozemku pre potreby stavebného poriadku v procese verejného obstarávania znení neskorších predpisov, ako iné právo k pozemku pre potreby staveného konania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej ceneúčelom vydania stavebného povolenia. 2.35. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a Budúci povinný nie je povinný uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena, ak inžinierske stavby nebudú realizované na vlastnú zodpovednosťBudúcej zaťaženej nehnuteľnosti, na vlastné náklady a alebo ak inžinierske stavby budú realizované v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osoburozpore s touto Zmluvou, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sámpríslušnými právnymi predpismi, projektovou dokumentáciou alebo stavebným povolením. 2.4. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné).

Predmet zmluvy. 2.11. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať Dodávateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa stavebné práce vykoná činnosť stavebného dozoru na stavbe s názvom: „Klokočov Materská škola v obci Fričovce“ pre celý rozsah prác k Zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby. 2. Dodávateľ bude v rámci svojej činnosti realizovať: a) Oboznámenie sa so všetkými relevantnými podkladmi podľa ktorých sa Stavba realizuje, najmä s projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom konaní, územnými rozhodnutiami a stavebnými povoleniami, s obsahom Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom na realizáciu diela – Prekládka verejného vodovodu IIStavby.“ (ďalej len „dielo“ b) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu Odsúhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prác vypracovaného Zhotoviteľom diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej s cieľom zabezpečiť zhodu s požiadavkami Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o dielo. c) Zabezpečiť odovzdanie staveniska. - v etape realizácie výstavby „Stavby“ patria medzi povinnosti Dodávateľa, najmä: a) Účasť na protokolárnom odovzdávaní staveniska Zhotoviteľovi. b) Odsúhlasenie Záznamu o pôvodnom stave komunikácií, povrchu územia, základov na stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb vyhotoveného Zhotoviteľom diela podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: KLOKOČOV - PREKLÁDKA VEREJNÉHO VODOVODU , zodpovedný projektant: Xxx. Xxx Xxxxx; a rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej ceneZmluve o dielo. 2.3. Zhotoviteľ c) Odsúhlasovanie vytýčenia stavebných objektov a odovzdávanie pokynov Zhotoviteľovi, čo sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sámuvedeného týka. 2.4. d) Kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka; e) Kontrola a sledovanie, či Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer 2.5. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné)kontrola ich výsledkov.