Common use of LUGAR DE EJECUCIÓN Clause in Contracts

LUGAR DE EJECUCIÓN. Los lugares de ejecución del presente Contrato se encuentran establecidos en el numeral 4.3 de los TCC, en el numeral 2.3 del Anexo Técnico No. 01 y en el Anexo Técnico No. 02, denominado "Distribución Geográfica del Déficit de Infraestructura Educativa". En cada Acta de Servicio se incluirá la ubicación exacta del Proyecto de infraestructura a realizar. El CONTRATANTE tendrá la potestad de, bajo el presente Contrato Xxxxx, asignar proyectos que correspondan a un Grupo distinto del CONTRATISTA; ii) el CONTRATANTE podrá acordar con otro CONTRATISTA adjudicatario de la Invitación Abierta FFIE 004 de 2016 y/o un tercero la ejecución de Proyectos dentro de lGrupo correspondiente al presente Contrato Marco. En estos casos el valor por metro cuadrado (M2) del Proyecto será el que corresponda al Grupo en donde se encuentre ubicado aquel, y sobre el cual se hace la designación y iii) si el CONTRATISTA a quien se le ha asignado un proyecto ubicado en un Grupo distinto del adjudicado originalmente, manifiesta no tener interés en ejecutar dicho Proyecto, el CONTRATANTE tendrá la potestad de asignar a otro CONTRATISTA adjudicatario de la Invitación Abierta FFIE 004 de 2016 o a un Tercero, dicho proyecto. Estas decisiones del CONTRATANTE no generarán derecho alguno para efectos de realizar reclamación por perjuicios que se puedan causar. PARAGRAFO. Lo anterior se pacta de conformidad al Derecho de Preferencia establecido en el Numeral 3.26 de los TCC, por ende, el CONTRATISTA acepta de manera expresa que la asignación de Grupos y futuros Proyectos se realizará de manera preferente más no exclusiva, teniendo en cuenta lo manifestado en la carta de presentación de la Propuesta.” (Negrilla fuera de texto) Observaciones: Con respecto a este punto, solicitamos amablemente al PA FFIE:

LUGAR DE EJECUCIÓN. Los lugares El lugar de ejecución del presente Contrato contrato y domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. El IDIGER cancelará al contratista el valor de los honorarios en sumas mensuales iguales de XXXXXX PESOS M/CTE ($XXXXX), y en forma proporcional por los días laborados en periodos inferiores a un mes. Para el pago de los honorarios, se encuentran establecidos presentará cuenta de cobro mensual junto con los siguientes documentos anexos: (i) certificación de cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales expedida por el Supervisor del Contrato, (ii) Presentación del informe mensual de actividades, con el visto bueno del supervisor y del apoyo a la supervisión de contar con este, (iii) Acreditar el pago de los aportes al Sistema General de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales de conformidad con la normatividad vigente y las directrices impartidas por la Entidad, y (iiii) Certificación de Afiliación a la ARL. La cuenta de cobro o factura, deberá dirigirse al INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO Nit. 800.154.275-1. Su presentación deberá hacerse siempre en el numeral 4.3 domicilio del IDIGER. La entidad podrá realizar el pago dentro de los TCCtreinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la cuenta de cobro o factura. El último pago estará sujeto, al formato “Expedición de Certificado” (de encontrarse sin pendientes, de los elementos a cargo del contratista tales como equipos, elementos de trabajo, documentos y demás señalados en el numeral 2.3 del Anexo Técnico Norespectivo contrato) y el “Acta de Recibo a Satisfacción”. 01 (Para efectuar seguimiento a los pagos y que éste quede registrado en el expediente contractual el supervisor deberá diligenciar el Anexo Técnico No. 02, denominado "Distribución Geográfica del Déficit de Infraestructura Educativa". En cada Acta de Servicio se incluirá la ubicación exacta del Proyecto de infraestructura a realizar. El CONTRATANTE tendrá la potestad de, bajo el presente Contrato Xxxxx, asignar proyectos que correspondan a un Grupo distinto del CONTRATISTA; ii) el CONTRATANTE podrá acordar con otro CONTRATISTA adjudicatario de la Invitación Abierta FFIE 004 de 2016 y/o un tercero la ejecución de Proyectos dentro de lGrupo correspondiente al presente Contrato Marco. En estos casos el valor por metro cuadrado (M2) del Proyecto será el que corresponda al Grupo en donde se encuentre ubicado aquel, y sobre 1 el cual se hace la designación y iii) si contiene el CONTRATISTA a quien se le ha asignado un proyecto ubicado en un Grupo distinto del adjudicado originalmente, manifiesta no tener interés en ejecutar dicho Proyecto, el CONTRATANTE tendrá la potestad cronograma de asignar a otro CONTRATISTA adjudicatario de la Invitación Abierta FFIE 004 de 2016 o a un Tercero, dicho proyecto. Estas decisiones del CONTRATANTE no generarán derecho alguno para efectos de realizar reclamación por perjuicios que se puedan causar. PARAGRAFO. Lo anterior se pacta de conformidad al Derecho de Preferencia establecido en el Numeral 3.26 de los TCC, por ende, el CONTRATISTA acepta de manera expresa que la asignación de Grupos y futuros Proyectos se realizará de manera preferente más no exclusivapagos, teniendo en cuenta lo manifestado el periodo en la carta el que el servicio fue prestado y aprobado por el supervisor del contrato, y el valor de presentación los honorarios correspondientes al mes a pagar.) (Anexo 1) (La supervisión deberá ser ejercida por el funcionario competente, de acuerdo con el conocimiento que el mismo tenga sobre el objeto a contratar, es importante reiterar que deberá ser un funcionario de planta). La supervisión de este contrato será ejercida por el Subdirector o Jefe de Oficina o Profesional (Indicar según sea el caso) o por quién designe el Director General del IDIGER en ejercicio de las facultades que le son atribuidas por el artículo 14 de la Propuestaley 80 de 1993. El Supervisor será el intermediario entre el IDIGER y el Contratista y por su conducto se tramitarán todos los asuntos relativos al desarrollo del contrato. El Supervisor, debe dar cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes y en el Manual de Contratación del IDIGER y la Guía Jurídica para la Supervisión; en especial, deberá comunicar de manera oportuna los hechos que evidencian un presunto incumplimiento a la Oficina Asesora Jurídica a fin de tomar decisiones administrativas. El Supervisor deberá realizar el seguimiento a la afiliación del contratista a la ARL, así como también deberá notificar las novedades al área xx Xxxxxxx Humano relacionadas con el inicio, prórroga, suspensión, reinicio, adición y terminación anticipada; lo anterior en cumplimiento de la Comunicación Interna No. 2019IE1621 remitida por la Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios.” (Negrilla fuera de texto) Observaciones: Con respecto a este punto, solicitamos amablemente al PA FFIE:

LUGAR DE EJECUCIÓN. Los lugares de ejecución del presente Contrato se encuentran establecidos en el numeral 4.3 de los TCC, en el numeral 2.3 del Anexo Técnico No. 01 y en el Anexo Técnico No. 02, denominado "Distribución Geográfica del Déficit de Infraestructura Educativa". En cada Acta de Servicio se incluirá la ubicación exacta del Proyecto de infraestructura a realizar. El CONTRATANTE tendrá la potestad de, bajo el presente Contrato XxxxxMarco, asignar proyectos que correspondan a un Grupo distinto del CONTRATISTA; ii) el CONTRATANTE podrá acordar con otro CONTRATISTA adjudicatario de la Invitación Abierta FFIE 004 de 2016 y/o un tercero la ejecución de Proyectos dentro de lGrupo del Grupo correspondiente al presente Contrato Marco. En estos casos el valor por metro cuadrado (M2) del Proyecto será el que corresponda al Grupo en donde se encuentre ubicado aquel, y sobre el cual se hace la designación y iii) si el CONTRATISTA a quien se le ha asignado un proyecto ubicado en un Grupo distinto del adjudicado originalmente, manifiesta no tener interés en ejecutar dicho Proyecto, el CONTRATANTE tendrá la potestad de asignar a otro CONTRATISTA adjudicatario de la Invitación Abierta FFIE 004 de 2016 o a un Tercero, dicho proyecto. Estas decisiones del CONTRATANTE no generarán derecho alguno para efectos de realizar reclamación por perjuicios que se puedan causar. PARAGRAFO. Lo anterior 2 Por la cual se pacta de conformidad al Derecho de Preferencia establecido en el Numeral 3.26 regula la administración de los TCCaportes establecidos por la Ley 21 de 1982, por endese definen los criterios para su inversión, se establece el CONTRATISTA acepta procedimiento para establecer la cofinanciación de manera expresa que Proyectos de infraestructura educativa y se deroga la asignación Resolución 7650 de Grupos 2011. 3 Por la cual se establecen las reglas de financiación, cofinanciación y futuros ejecución de los Proyectos se realizará de infraestructura educativa con cargo a los recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media — FFIE manera preferente más no exclusiva, teniendo en cuenta lo manifestado en la carta de presentación de la Propuesta.” (Negrilla fuera de texto) Observaciones: Con respecto a este punto, solicitamos amablemente al PA FFIE:

LUGAR DE EJECUCIÓN. Los lugares La prestación del servicio y los suministros requeridos se efectuará en la Ciudad de Bogotá D.C., en los CINCO Adicionalmente, los predios donde se desarrollarán los proyectos de paisajismo se encuentran ubicados en los predios remanentes del sistema de transporte masivo Transmicable, en los siguientes puntos: Según la información registrada en la Licencia de construcción: Estudió y Elaboró: Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx. Página 24 de 48 La Localidad está ubicada al suroccidente de la Ciudad de Bogotá y limita al Norte con la Localidad xx Xxxx, al Sur con la Localidad xx Xxxx, al Este con las Localidades xx Xxxxxxxxxx y Usme y al Oeste con el Municipio xx Xxxxxx. La topografía de Ciudad Bolívar es en un 90% Montañosa y el 72% de la localidad es considerada zona rural. PARÁGRAFO SEGUNDO – CONOCIMIENTO DEL SITIO: Será responsabilidad del CONTRATISTA conocer las condiciones del sitio de ejecución del presente Contrato se encuentran establecidos en proyecto y actividades a ejecutar para ello el numeral 4.3 contratista podrá hacer uso de los TCCprogramas informáticos y las herramientas tecnológicas disponibles teniendo como puntos de referencia las coordenadas señaladas previamente. PARÁGRAFO TERCERO: Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio de ejecución del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, económicas y sociales para su desarrollo, en el numeral 2.3 del Anexo Técnico No. 01 y en el Anexo Técnico No. 02, denominado "Distribución Geográfica del Déficit especial aquellas que puedan afectar la ejecución de Infraestructura Educativa". En cada Acta de Servicio se incluirá la ubicación exacta del Proyecto de infraestructura a realizar. El CONTRATANTE tendrá la potestad de, bajo el presente Contrato Xxxxx, asignar proyectos que correspondan a un Grupo distinto del CONTRATISTA; ii) el CONTRATANTE podrá acordar con otro CONTRATISTA adjudicatario de la Invitación Abierta FFIE 004 de 2016 las actividades y/o un tercero del proyecto e influir en el cálculo del valor de la ejecución de Proyectos dentro de lGrupo correspondiente al presente Contrato Marcopropuesta. En estos casos el valor por metro cuadrado (M2) del Proyecto será el que corresponda al Grupo en donde se encuentre ubicado aquel, y sobre el cual se hace la designación y iii) si el CONTRATISTA a quien se le ha asignado un proyecto ubicado en un Grupo distinto del adjudicado originalmente, manifiesta no tener interés en ejecutar dicho ProyectoPor lo tanto, el CONTRATANTE tendrá la potestad desconocimiento de asignar a otro CONTRATISTA adjudicatario estos aspectos no servirá de la Invitación Abierta FFIE 004 de 2016 o a un Tercero, dicho proyecto. Estas decisiones del CONTRATANTE no generarán derecho alguno excusa válida para efectos de realizar reclamación por perjuicios que se puedan causar. PARAGRAFO. Lo anterior se pacta de conformidad al Derecho de Preferencia establecido en el Numeral 3.26 de los TCC, por ende, el CONTRATISTA acepta de manera expresa que la asignación de Grupos y futuros Proyectos se realizará de manera preferente más no exclusiva, teniendo en cuenta lo manifestado en la carta de presentación de la Propuestaposteriores reclamaciones.” (Negrilla fuera de texto) Observaciones: Con respecto a este punto, solicitamos amablemente al PA FFIE:

LUGAR DE EJECUCIÓN. Los lugares de ejecución del presente Contrato se encuentran establecidos en el numeral 4.3 de los TCC, en el numeral 2.3 del Anexo Técnico No. 01 y en el Anexo Técnico No. 02, denominado "Distribución Geográfica del Déficit de Infraestructura Educativa". En cada Acta de Servicio se incluirá la ubicación exacta del Proyecto de infraestructura a realizar. El CONTRATISTA deberá ejecutar todos los Proyectos que asigne el CONTRATANTE tendrá la potestad de, bajo el presente Contrato Xxxxx, asignar proyectos mediante Actas de Servicio y que correspondan al Grupo asignado, siempre y cuando: i) cumpla a un Grupo distinto del CONTRATISTA; satisfacción para el momento de la emisión de la nueva Acta de Servicio con los Acuerdos de Niveles de Servicio y ii) que la calificación del nivel de desempeño sea satisfactoria de acuerdo a lo establecido en el CONTRATANTE podrá acordar Anexo Técnico de los TCC. 2 Por la cual se regula la administración de los aportes establecidos por la Ley 21 de 1982, se definen los criterios para su inversión, se establece el procedimiento para establecer la cofinanciación de Proyectos de infraestructura educativa y se deroga la Resolución 7650 de 2011. 3 Por la cual se establecen las reglas de financiación, cofinanciación y ejecución de los Proyectos de infraestructura educativa con otro CONTRATISTA adjudicatario cargo a los recursos del Fondo de Financiamiento de la Invitación Abierta Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media — FFIE 004 de 2016 y/o un tercero la ejecución de Proyectos dentro de lGrupo correspondiente al presente Contrato Marco. En estos casos el valor por metro cuadrado (M2) del Proyecto será el que corresponda al Grupo en donde se encuentre ubicado aquel, y sobre el cual se hace la designación y iii) si el CONTRATISTA a quien se le ha asignado un proyecto ubicado en un Grupo distinto del adjudicado originalmente, manifiesta no tener interés en ejecutar dicho Proyecto, el CONTRATANTE PA FFIE tendrá la potestad de asignar a otro CONTRATISTA adjudicatario Contratista seleccionado en el proceso de la Invitación Abierta invitación abierta FFIE 004 006 de 2016 o a un Tercero, tercero dicho proyecto. Estas decisiones del CONTRATANTE no generarán derecho alguno para efectos de realizar cualquier reclamación por perjuicios que se puedan causar. PARAGRAFOPARÁGRAFO. Lo anterior se pacta establece de conformidad al Derecho de Preferencia establecido a lo previsto en el Numeral 3.26 de los TCC, en especial por lo dispuesto en su numeral , por ende, el CONTRATISTA acepta que en virtud del presente Contrato no se le confiere un derecho de manera expresa exclusividad para la ejecución de los Proyectos que la asignación de Grupos y futuros Proyectos se realizará de manera preferente más no exclusivarequieran en el Grupo asignado, teniendo en cuenta lo manifestado en la carta de presentación de la Propuesta.” (Negrilla fuera de texto) Observaciones: Con respecto a este punto, solicitamos amablemente al PA FFIE: