Common use of PLAZO DE ENTREGA Clause in Contracts

PLAZO DE ENTREGA. El suministro se realizará tras la solicitud telefónica o por correo electrónico por parte del técnico/s de la Diputación en un plazo máximo de cinco días naturales en el Ayuntamiento indicado. En caso de no cumplir con el contrato en los plazos establecidos en el mismo y atendiendo a las especiales características del mismo se penalizara a razón de 250 € cada día de retraso en la entrega del suministro. De los bienes suministrados se levantará la correspondiente acta de recepción, que se someterá a la aprobación del Órgano de Contratación, acompañando la factura correspondiente. Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el Acta y se dará instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro. Cuando no se realice la subsanación o sustitución la Administración, antes de extinguirse el Contrato, los dejará de cuenta del contratista quedando exento de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado. Cód. Validación: 4MGS3774WT5G3GQTDCD4JSS32 | Verificación: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 35 El contratista no tendrá derecho a que se le indemnice los daños que se le hubiera producido por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de su entrega, salvo que la Administración hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El adjudicatario deberá disponer del personal preciso y con la cualificación técnica que en su caso sea necesario, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del presente contrato. El adjudicatario quedará obligado con respecto al personal que emplee en el servicio objeto de este contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y Social y de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, se establece la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Salarial de aplicación.

PLAZO DE ENTREGA. El suministro se realizará tras plazo de entrega dependerá del servicio y/o producto solicitado por la solicitud telefónica o por correo electrónico por parte del técnico/s unidad y estos serán entregados en Xxxxxxxx 0000 Xxxx 0 ala norte, tanto para el retiro y entrega de la Diputación en un plazo máximo de cinco días naturales en el Ayuntamiento indicado. En caso de no cumplir con el contrato las cintas en los plazos establecidos por el oferente que resulte adjudicado en el mismo y atendiendo su oferta técnica. El/los pago/s al proveedor por los bienes adquiridos o servicios contratados por la entidad licitante, deberá efectuarse por ésta dentro de los 30 días corridos siguientes a las especiales características la recepción de la factura o del mismo respectivo instrumento tributario de cobro. Con todo, para proceder al pago se penalizara requerirá que previamente la entidad licitante certifique la recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos por aquella. Si la prestación del servicio por parte del adjudicatario, presenta incumplimientos de cualquier naturaleza, o bien, se demuestra la incapacidad de responder operativamente a razón los requerimientos técnicos, se obligará al adjudicatario a pagar una multa de 250 € incumplimiento equivalente a 0.1 por ciento de 100 UTM por cada día de retraso atraso en los servicios individualizados en el presente documento. Las multas no podrán sobrepasar el 10% del valor total del contrato. El monto de las multas será rebajado del pago que la entrega entidad licitante deba efectuar al adjudicatario en los estados de pago más próximos y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, o bien, se hará efectivo a través del suministro. De los bienes suministrados se levantará cobro de la correspondiente acta garantía de recepciónfiel cumplimiento, que se someterá a si la aprobación del Órgano de Contratación, acompañando la factura correspondientehubiere. Cuando el suministro no cálculo del monto de la respectiva multa convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se halle redondeará al número entero más cercano. Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor. Si la contraparte técnica de la Subsecretaría considera que existe mérito suficiente para la aplicación de una multa de acuerdo con lo indicado en condiciones la cláusula Efectos derivados de ser recibidoincumplimientos del proveedor de las presentes bases, se hará constar expresamente en el Acta comunicará por escrito su decisión al contratista, indicando los fundamentos y se dará instrucciones precisas monto de esta. El contratista dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación, para efectuar sus descargos. La notificación al contratista para que subsane los defectos o proceda podrá efectuarse, a un nuevo suministro. Cuando no se realice la subsanación o sustitución la Administración, antes de extinguirse el Contrato, los dejará de cuenta del contratista quedando exento elección de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado. Cód. Validación: 4MGS3774WT5G3GQTDCD4JSS32 | Verificación: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 35 El contratista no tendrá derecho a que se le indemnice los daños que se le hubiera producido por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de su entrega, salvo que la Administración hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El adjudicatario deberá disponer del personal preciso y con la cualificación técnica que en su caso sea necesario, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del presente contrato. El adjudicatario quedará obligado con respecto al personal que emplee en el servicio objeto de este contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y Social y de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, se establece la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Salarial de aplicación.Subsecretaría:

PLAZO DE ENTREGA. El suministro Todos los plazos establecidos en las bases, como asimismo, en los instrumentos que las complementen, se realizará tras la solicitud telefónica entenderán de días corridos, salvo que expresamente se señale lo contrario. Cuando en las bases se utilice el término días hábiles se considerará de lunes a viernes, con exclusión de los festivos. En caso que el cómputo de algún plazo de los señalados en las bases diera como resultado que su término recayera en xxxxxx, xxxxxxx o por correo electrónico por parte del técnicofestivo, se entenderá prorrogado para el día hábil inmediatamente siguiente. El/los pago/s al proveedor por los bienes adquiridos o servicios contratados por la entidad licitante, deberá efectuarse por ésta dentro de los 30 días corridos siguientes a la recepción de la Diputación en un plazo máximo factura o del respectivo instrumento tributario de cinco días naturales cobro. Con todo, para proceder al pago se requerirá que previamente la entidad licitante certifique la recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos por aquella. Además de las causales establecidas en el Ayuntamiento indicadoArtículo N° 77 del Reglamento de Compras Públicas, el contrato podrá ser modificado o terminado por las siguientes causales: a)Modificación o Término de Contrato de Mutuo Acuerdo: El contrato podrá ser modificado y también podrá ser dejado sin efecto por mutuo consentimiento de las partes, en cuyo caso ninguna de las partes tendrá derecho a indemnización. b)Término Anticipado por Incumplimiento del Oferente Adjudicado: Sin perjuicio de las demás acciones que procedan en caso de incumplimiento de las obligaciones del proveedor, la Seremi podrá mediante carta certificada enviada al domicilio que conste, con diez días corridos de anticipación, ponerle término anticipado, cuando aquél incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones del contrato, sin que el proveedor tenga derecho a indemnización alguna por esta decisión. En caso de no cumplir poner Término Anticipado del Contrato, el oferente deberá hacer devolución del valor proporcional de la Prima anual, por la cantidad de meses que queden del respectivo contrato. Por razones de necesidad o conveniencia: c)Término Anticipado al Contrato en caso de las UTP (Unión Temporal de Proveedores): Sin perjuicio de las causales de término antes indicadas, tendrá lugar cuando se trate de la Unión Temporal de Proveedores (UTP), y se configuren algunos de los siguientes supuestos: -La constatación de que los integrantes de la UTP (Unión Temporal de Proveedores) constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. De verificarse tal circunstancia, se remitirán los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Nacional Económica. -Si uno de los integrantes de la UTP (Unión Temporal de Proveedores), se retira de ésta, y dicho integrante reuniese una o más características objeto de la evaluación de la oferta. -Ocultar información relevante para ejecutar el contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros. -Inhabilidad sobreviniente de alguno de sus integrantes, en la medida que la UTP (Unión Temporal de Proveedores) no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros, en los plazos establecidos en el mismo y atendiendo a las especiales características del mismo se penalizara a razón de 250 € cada día de retraso en la entrega del suministromismos términos adjudicados. De los bienes suministrados se levantará la correspondiente acta de recepción, que se someterá a la aprobación del Órgano de Contratación, acompañando la factura correspondiente. Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el Acta y se dará instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro. Cuando no se realice la subsanación o sustitución la Administración, antes de extinguirse el Contrato, los dejará de cuenta del contratista quedando exento -Disolución de la obligación UTP(Unión Temporal de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado. Cód. Validación: 4MGS3774WT5G3GQTDCD4JSS32 | Verificación: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 35 El contratista no tendrá derecho a que se le indemnice los daños que se le hubiera producido por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de su entrega, salvo que la Administración hubiere incurrido en xxxx al recibirlosProveedores). El adjudicatario proveedor deberá disponer del personal preciso y con la cualificación técnica adoptar los resguardos que en su caso sea necesariocorrespondan, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del presente contrato. El adjudicatario quedará obligado con respecto al personal que emplee en el servicio objeto de este contrato al fiel cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia obligaciones contraídas hasta el momento del término del contrato a satisfacción del mandante. La Seremi no pagará indemnización alguna al adjudicado, ni ninguna suma adicional a las señaladas por ningún concepto. Al comenzar la vigencia del contrato, el adjudicatario deberá acreditar mediante una declaración jurada, si registra o no saldos insolutos de Legislación Laboral y Social y remuneraciones o cotizaciones de seguridad e higiene social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Sin perjuicio de ello, esta SEREMI también podrá solicitar al adjudicatario, en cualquier momento, la presentación de certificados de la Dirección del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes para acreditar el trabajo. Asimismo, se establece la obligación del adjudicatario cumplimiento de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Salarial de aplicaciónobligaciones laborales antes señaladas.

PLAZO DE ENTREGA. El suministro Los plazos de entrega de los Materiales, Repuestos o Equipos serán los establecidos en la Documentación Contractual. A falta de previsión en la Documentación Contractual, VIESGO definirá la fecha de entrega concreta o el plan de entregas, comunicándola al PROVEEVOR/ CONTRATISTA. La fecha de entrega o el plan de entregas que se realizará tras establezcan en la solicitud telefónica Documentación Contractual será firme, debiéndose efectuar de acuerdo con las cantidades y lugares allí establecidos, y en su defecto con los definidos por VIESGO. Cualquier modificación de los plazos de entrega establecidos en la Documentación Contractual deberá de ser autorizada por VIESGO de forma escrita. Las entregas parciales, o entregas anticipadas o no programadas de materiales, repuestos y equipos no está permitida, salvo que esté así contemplado en la Documentación Contractual o sea expresamente autorizado o exigido por correo electrónico VIESGO. Las fechas de entrega no pueden retrasarse, salvo por parte del técnico/s hechos imputables a VIESGO, por causas de la Diputación en un plazo máximo de cinco días naturales en el Ayuntamiento indicadoFuerza Mayor o porque VIESGO así lo autorice. En caso de no cumplir con el contrato en los plazos establecidos retraso de una fecha de entrega o en el mismo y atendiendo caso de una entrega incompleta o defectuosa, VIESGO podrá señalar al PROVEEDOR/ CONTRATISTA una nueva fecha de entrega, sin perjuicio de poderlo calificar como incumplimiento contractual a efectos de aplicar las especiales características del mismo se penalizara a razón de 250 € cada día de retraso penalizaciones establecidas en la Documentación Contractual y, en su caso, de poder rescindir la relación contractual. Adicionalmente, VIESGO podrá solicitar a un tercero que realice la prestación incumplida por el PROVEEDOR/ CONTRATISTA, siendo por cuenta de éste todos los gastos que se hubiesen ocasionado. En caso de que se produzca un retraso reiterado de las fechas de entrega y/o de las cantidades solicitadas, y/o el PROVEEDOR/ CONTRATISTA realice entregas reiteradas con defectos, sin perjuicio de las penalizaciones que correspondan según lo establecido en la Documentación Contractual, los incumplimientos se calificarán como muy graves y VIESGO tendrá la facultad de rescindir inmediatamente la relación y exigir la indemnización de los daños y perjuicios que hubiese sufrido como consecuencia de la resolución del suministro. De los bienes suministrados se levantará la correspondiente acta de recepcióncontrato, sin más requisito que comunicarlo al PROVEEDOR/ CONTRATISTA, que se someterá a la aprobación del Órgano de Contratación, acompañando la factura correspondiente. Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el Acta y se dará instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro. Cuando no se realice la subsanación o sustitución la Administración, antes de extinguirse el Contrato, los dejará de cuenta del contratista quedando exento de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado. Cód. Validación: 4MGS3774WT5G3GQTDCD4JSS32 | Verificación: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 35 El contratista no tendrá derecho a reclamar por la finalización anticipada del Contrato o Pedido. De acuerdo con la naturaleza del Contrato o Pedido, a menos que se le indemnice establezca expresamente lo contrario en la Documentación Contractual, el PROVEEDOR/ CONTRATISTA suministrará equipos o materiales nuevos. Con cada entrega, el PROVEEDOR/ CONTRATISTA debe acompañar toda la documentación técnica final y los protocolos de ensayos establecidos en la Documentación Contractual y, en su caso, en las Normas técnicas correspondientes. La entrega por el PROVEEDOR/ CONTRATISTA de los materiales, repuestos y equipos se formalizará en un albarán de entrega u otra prueba verificable. Todos los materiales, repuestos y equipos irán debidamente marcados, referenciados y etiquetados para una correcta y fácil recepción. En el documento de entrega se indicará la cantidad, nombre del ítem correspondiente, número del Contrato o Pedido, PROVEEDOR/ CONTRATISTA y relación de bultos cuando proceda. La entrega de materiales, repuestos y equipos se efectuará en el lugar indicado en la Documentación Contractual. A falta de previsión en la Documentación Contractual, el lugar de entrega será el que VIESGO señale. El personal que realice la entrega en las instalaciones de VIESGO deberá obedecer las indicaciones del personal de VIESGO, así como las señalizaciones en el interior xxx xxxxxxx. La firma de la recepción por parte de VIESGO de un envío o expedición de bienes del PROVEEDOR/ CONTRATISTA no podrá ser considerada como aceptación final de los mismos, la cual quedará sujeta a las revisiones posteriores. Para la aceptación final, es indispensable la expresa conformidad de VIESGO por escrito o por medios electrónicos a la cantidad y calidad. XXXXXX tendrá un plazo de un mes desde la entrega del suministro para denunciar la existencia de vicios o defectos aparentes. Todos los materiales, repuestos y equipos objeto del contrato serán cuidadosamente embalados y protegidos para su manipulación, carga, transporte y almacenamiento, de acuerdo con la normativa aplicable y las buenas prácticas. Igualmente se tomarán precauciones especiales cuando éstas se requieran por las circunstancias de su transporte o almacenamiento, tales como los transportes por mar, los transportes de materiales delicados o peligrosos, o cuando las mercancías no puedan permanecer a la intemperie. En cualquier caso, el PROVEEDOR/ CONTRATISTA será responsable de los daños derivados de embalajes defectuosos o inadecuados. Si el tipo de material lo requiriese, el PROVEEDOR/ CONTRATISTA está obligado a obtener de los organismos competentes los oportunos permisos de tránsito, licencias, autorizaciones y/o acompañamientos que fuera requerido para su transporte, y será de su cuenta el importe de todos los trabajos a que el mismo obligue, tales como desviaciones de tránsito, apuntalamiento xx xxxxxxx, señalizaciones, etc. El PROVEEDOR/ CONTRATISTA deberá utilizar los medios de transporte más ventajosos, siempre y cuando VIESGO no manifieste expresamente la utilización de otro medio de transporte. Los costes originados por mala gestión de los envíos serán a cargo del PROVEEDOR/ CONTRATISTA, como responsable del transporte. La transmisión de la propiedad y de los riesgos se producirá según lo señalado en la Documentación Contractual. A falta de previsión en la Documentación Contractual la transmisión de la propiedad y los riesgos se producirá de acuerdo al incoterm DDP (Incoterm 2010), siempre que las mercancías se hubiesen efectivamente entregado en el punto de destino convenido. El PROVEEDOR/ CONTRATISTA será responsable de contratar los seguros necesarios para cubrir los riesgos de las mercancías hasta que se le hubiera producido por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes produzca la transmisión de su entrega, salvo que la Administración hubiere incurrido en xxxx al recibirlospropiedad. El adjudicatario deberá disponer del personal preciso PROVEEDOR/ CONTRATISTA garantiza que todos los materiales, repuestos y con la cualificación técnica equipos que en virtud del contrato vayan a transmitirse a VIESGO son de su caso sea necesarioplena propiedad y se encuentran libres de cargas, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del presente contrato. El adjudicatario quedará obligado con respecto al personal que emplee en el servicio objeto de este contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y Social gravámenes y de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, se establece la obligación del adjudicatario cualquier otro derecho de cumplir las condiciones salariales de un tercero sobre los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Salarial de aplicaciónmismos.

PLAZO DE ENTREGA. La empresa adjudicada deberá entregar los equipos, manuales, CD, accesorios máximo a los 12 días hábiles después de firmado el contrato. (manifestar aceptación) Concluida la instalación del sistema, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas conjuntamente con la empresa adjudicada realizará una prueba final por hasta diez (10) días hábiles. Si se determina que la empresa adjudicada debe realizar ajustes, cambios o modificaciones a los equipos, instalación o configuración, la empresa tendrá un máximo de 5 días hábiles para subsanar los mismos. Con la conformidad de la unidad de sistemas se emitirá el Acta de Recepción Definitiva. (manifestar aceptación) Tiempo de garantía técnica del proveedor: Al menos dos (2) años, con cobertura de los componentes y repuestos de los equipos, materiales y accesorios de instalación a partir de la entrega definitiva. La garantía incluye: asistencia técnica en oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, préstamo de equipo similar en caso de que el problema no pueda ser resuelto en la asistencia técnica y cambio definitivo del equipo, una parte o accesorio o material de instalación y la asistencia técnica de configuración y capacitación del software. Los servicios, equipos, materiales y accesorios de instalación, no tendrán costo para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas durante la cobertura de esta garantía. (Manifestar aceptación) Condiciones de la garantía técnica del proveedor: Asistencia técnica en oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: El suministro se realizará tras proveedor deberá enviar un técnico para brindar asistencia técnica dentro de las 2 horas de haber realizado la solicitud por vía telefónica o por correo electrónico por parte fax. Préstamo de equipo de reemplazo: En caso xx xxxxx de algún equipo, el proveedor deberá prestar un equipo, de iguales o superiores características técnicas, e instalarlo en oficinas del técnicoMinisterio de Economía y Finanzas Públicas dentro de las 4 horas para los ítems 1, 2 y 3 (cámaras y/s o tarjeta capturadora de video y PC) de haberse realizado la Diputación solicitud de asistencia técnica en caso de que en la misma no se haya podido realizar la reparación ajuste o calibración necesaria. Reemplazo definitivo: El proveedor deberá dar una solución definitiva a los casos que hayan necesitado xxx xxxxxxxx de un equipo, en un plazo máximo de cinco 10 días naturales en calendario reemplazando el Ayuntamiento indicadoequipo por uno nuevo de iguales características durante el tiempo que dure la garantía de proveedor. Reinstalación del software:, En caso de no cumplir con que el contrato en los plazos establecidos en software presente fallas de configuración, el proveedor deberá reinstalar el software y configurar el mismo dentro las 4 horas de haber recibido la solicitud de asistencia técnica del Ministerio de Economía y atendiendo a las especiales características Finanzas Públicas. (Manifestar aceptación) Altura sobre el nivel del mismo se penalizara a razón mar: La garantía técnica del proveedor deberá cubrir el correcto funcionamiento de 250 € cada día de retraso los equipos en la entrega altura sobre el nivel del suministromar de la ciudad de La Paz. De (Manifestar aceptación) Garantía de cumplimiento de contrato: El proponente deberá constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato entre los bienes suministrados se levantará la correspondiente acta siguientes tipos: boleta de recepcióngarantía del 7% del monto adjudicado, que se someterá cuyo plazo de validez será de SESENTA(60) días calendario adicionales a la aprobación del Órgano confirmación de Contrataciónadjudicación, acompañando la factura correspondientey/o póliza de seguro de caución o garantía a primer requerimiento. Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el Acta y se dará instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro. Cuando no se realice la subsanación o sustitución la Administración, antes de extinguirse el Contrato, los dejará de cuenta del contratista quedando exento La misma será devuelta después de la obligación de pago o adquiriendo el derecho recepción y conformidad definitiva. (manifestar aceptación) Confidencialidad: La empresa adjudicada deberá guardar Confidencialidad y discrecionalidad en cuanto a recuperar lo pagadola instalación del sistema. Cód. Validación: 4MGS3774WT5G3GQTDCD4JSS32 | Verificación: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 35 El contratista no tendrá derecho a que se le indemnice los daños que se le hubiera producido por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de su entrega, salvo que la Administración hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El adjudicatario deberá disponer del personal preciso y con la cualificación técnica que en su caso sea necesario, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del presente contrato. El adjudicatario quedará obligado con respecto al personal que emplee en el servicio objeto de este contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y Social y de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, se establece la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Salarial de aplicación.(manifestar aceptación)

PLAZO DE ENTREGA. El suministro A la firma del contrato u Orden de Compra, a tal efecto el plazo máximo de entrega de los bienes adjudicados será de 8 días corridos. Ygatimi esq. Ayolas – Defensoría del Pueblo, en el Departamento de Suministros, con la Xxx. Xxxxxx Xxxxx. Tel. 446.147/496.866 Para el cobro deberá contar con una cuenta corriente habilitada a nombre de la empresa en un banco de plaza en la cual se realizará tras le acreditarán los fondos, a través del Banco Nacional de Fomento, las facturas serán canceladas en un período de 60 días aproximadamente, según transferencia de fondos del Ministerio de Hacienda. Fecha: Proceso de Contratación: Modalidad: Descripción del llamado: ID (Portal):237.688 A la solicitud telefónica Convocante: Yo/Xxxxxxxx, quien suscribe/n, declaro/amos Bajo Fe de Juramento que, no me/nos encuentro/encontramos comprendido/s en ninguna de las inhabilidades previstas por el Artículo 40 de la Ley Nº 2.051/03 para presentar propuestas y/o contratar con el Estado Paraguayo en general, y con esta Convocante en particular y al proceso de contratación arriba individualizado.- Asimismo, declaro/amos Bajo Fe de Juramento, que me/nos abstengo/abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudiera/n otorgarme/nos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por correo electrónico ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.- Xxxxx/imos el compromiso de comunicar por parte medios fehacientes a la Entidad Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.- La presente declaración jurada, la hago/hacemos, en los términos y condiciones del técnicoArtículo 47 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y el artículo 20, inciso “W”, de la Ley 2051/03, de “Contrataciones Públicas”. Así mismo, declaro conocer y aceptar el contenido y las disposiciones de la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.- Firma El/los Oferente/s Aclaración de Firma/s Adjunto/amos copia/s de la Diputación en un plazo máximo documentos SI: . NO . Asunción, de cinco días naturales en el Ayuntamiento indicadode 2012. En caso de no cumplir Señores ------------------------------ ------------------------------ REF.: (Descripción del llamado)………………………………………………………………………………………. ID: (Portal Contrataciones Públicas)………………………………… De mi/ nuestra consideración: La empresa…………………………………., con el contrato en los plazos establecidos en el mismo y atendiendo a las especiales características del mismo se penalizara a razón de 250 € cada día de retraso en la entrega del suministro. De los bienes suministrados se levantará la correspondiente acta de recepciónRUC , que se someterá a la aprobación del Órgano de Contratación, acompañando la factura correspondiente. Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el Acta y se dará instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro. Cuando no se realice la subsanación o sustitución la Administración, antes de extinguirse el Contrato, los dejará de cuenta del contratista quedando exento de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado. Cód. Validación: 4MGS3774WT5G3GQTDCD4JSS32 | Verificación: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 35 El contratista no tendrá derecho a que se le indemnice los daños que se le hubiera producido por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de su entrega, salvo que la Administración hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El adjudicatario deberá disponer del personal preciso y con la cualificación técnica que en su caso sea necesariocalidad de oferente del llamado de referencia, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del presente contrato. El adjudicatario quedará obligado por medio de sus representante/s legal/es……………………………….…………….. con respecto al personal que emplee en el servicio objeto cédula/s de este contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y Social y de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismoidentidad Nº , se establece formula la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Salarial de aplicaciónpresenta DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO.

PLAZO DE ENTREGA. El suministro se realizará tras la solicitud telefónica PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: FORMA DE PAGO: LUGAR DE ENTREGA: OBSERVACIONES: *IMPORTANTE: EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ ADJUNTARSE DE MANERA DIGITAL RUBRICADA (FIRMA Y ACLARACIÓN) XX XXXX Y LETRA POR EL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA PROPONENTE. • Los establecimientos de ventas mayoristas o por correo electrónico por parte del técnico/s minoristas de Productos Médicos deberán presentar habilitación de la Diputación Autoridad Sanitaria Provincial correspondiente, acompañada por una nota emitida por el establecimiento elaborador o importador de los productos a adquirir, que certifique dicho vínculo. • Las empresas importadoras de productos médicos, deberán presentar habilitación por disposición de ANMAT y disposición del registro de sus productos. • Los establecimientos elaboradores de productos médicos, deberán presentar certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), y certificado de habilitación emitida por ANMAT, ambos certificados en conjunto. Además, no deberán tener alertas, ni retiro xxx xxxxxxx establecido por ANMAT. • Las empresas importadoras de productos médicos, sin excepción, deberán contar con habilitación por Disposición ANMAT 2319/02(TO 2004) y registro de sus productos por Disposición ANMAT 2318/02(TO 2004). • No se aceptarán ofertas de productos médicos, si no están registrados y autorizada su venta por XXXXX. Cuando se cotice productos médicos deberá adjuntarse el número de certificado bajo el cual se hallen registrados. • Productos importados deben tener autorización de ingreso al país emitido por la Dirección de Tecnología Médica. (Se indica, producto, marca, modelo, lote y Nº de serie). • Presentar Nº de Registro del Producto Médico. • Deberán contener todos los productos la leyenda “Autorizado por ANMAT-PM (legajo) - (Nº de producto médico)” • Los productos deberán tener un plazo máximo vencimiento MINIMO posterior a 12 meses a partir de cinco días naturales en el Ayuntamiento indicadola fecha de su recepción. • Se deberá cotizar sólo una marca comercial por ítem. UNIDAD SOLICITANTE N° 1 (U.S. N°1): FARMACIA CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD: LA ENTREGA SE EFECTUARÁ EN LA DIRECCIÓN DE FARMACIA CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD, SITO EN XXXXX XXXXXXXXX X° 000, XXX XXXXXXXX XXX XXXXX DE CATAMARCA, EN EL HORARIO DE 08:00 A 12:00 HORAS. En caso de no cumplir con el contrato en los plazos establecidos en el mismo y atendiendo a las especiales características del mismo se penalizara a razón de 250 € cada día de retraso en la entrega del suministro. De los bienes suministrados se levantará la correspondiente acta de recepción, que se someterá a la aprobación del Órgano de Contratación, acompañando la factura correspondiente. Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el Acta y se dará instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro. Cuando no se realice la subsanación o sustitución la Administración, antes de extinguirse el Contrato, los dejará de cuenta del contratista quedando exento mi carácter de…………………......................... de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado. Cód. Validación: 4MGS3774WT5G3GQTDCD4JSS32 | Verificación: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 35 El contratista no tendrá derecho a que se le indemnice los daños que se le hubiera producido por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de su entrega, salvo que la Administración hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El adjudicatario deberá disponer del personal preciso y con la cualificación técnica que en su caso sea necesario, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del presente contrato. El adjudicatario quedará obligado con respecto al personal que emplee en el servicio objeto de este contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y Social y de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, se establece la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Salarial de aplicación.firma.................................................... CUIT/CUIL/CDI Nº …………………………………………

PLAZO DE ENTREGA. El suministro se realizará tras plazo para la solicitud telefónica o por correo electrónico por parte provisión de los bienes será xx xxxx (10) días calendario a partir del técnico/s primer día hábil siguiente a la fecha de firma de contrato. (Manifestar Aceptación) Los bienes serán entregados en la oficina de Almacenes del BCB ubicada en la Xx. Xxxxxx X°650, entre pasaje Inca y calle Bozo (xxxxxx xx xxxxxx) de la Diputación ciudad de La Paz, en coordinación con Activos Fijos y el Responsable de Recepción, de acuerdo a las especificaciones técnicas y mediante nota de remisión. (Manifestar Aceptación) El acta de la Recepción Sujeta a Verificación de los bienes será emitida en un plazo máximo de cinco días naturales en el Ayuntamiento indicado. En caso de no cumplir con el contrato en los plazos establecidos en el mismo y atendiendo mayor a las especiales características del mismo se penalizara 1 (un) día hábil posterior a razón de 250 € cada día de retraso en la entrega del suministrototal de los equipos solicitados. De (Manifestar Aceptación) Dentro de los siguientes cinco (5) días calendario siguientes a la Recepción Sujeta a Verificación, se realizaran pruebas de funcionamiento de la totalidad de los equipos por lo que el proveedor, en coordinación con el Responsable de Recepción y personal de Activos Fijos (DBS), realizará pruebas de funcionamiento, en caso de que existan observaciones y/o bienes defectuosos, el proveedor deberá subsanar y/o reemplazar los bienes, en el plazo xxxxxx xx xxxx (10) días calendario a partir de lo establecido en la notificación emitida por el Responsable de Recepción. Durante la prueba de funcionamiento se deberá capacitar al personal del BCB respecto al funcionamiento de los purificadores de aire. (Manifestar Aceptación) Una vez concluido el periodo de prueba, subsanadas las observaciones y/o efectuados los reemplazos, a la conclusión del plazo, el Responsable de Recepción emitirá el ACTA DE RECEPCIÓN, si corresponde, dando conformidad por los bienes suministrados se levantará adquiridos y previa recepción de la correspondiente acta Garantía Funcionamiento de recepción, que se someterá a la aprobación Maquinaria y/o Equipo. (Manifestar Aceptación) El Responsable del Órgano Proceso de Contratación, acompañando la factura correspondiente. Cuando el suministro no se halle en condiciones Contratación designará al Responsable de ser recibido, se hará constar expresamente Recepción quien deberá cumplir con las funciones establecidas en el artículo 39 del D.S. 0181, realizar la Recepción y emitir el Acta y se dará instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro. Cuando no se realice la subsanación o sustitución la Administración, antes de extinguirse el Contrato, los dejará de cuenta del contratista quedando exento de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado. Cód. Validación: 4MGS3774WT5G3GQTDCD4JSS32 | Verificación: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 35 El contratista no tendrá derecho a que se le indemnice los daños que se le hubiera producido por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de su entrega, salvo que la Administración hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El adjudicatario deberá disponer del personal preciso y con la cualificación técnica que en su caso sea necesario, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del presente contrato. El adjudicatario quedará obligado con respecto al personal que emplee en el servicio objeto de este contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y Social y de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, se establece la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Salarial de aplicaciónRecepción.

PLAZO DE ENTREGA. El suministro se realizará tras plazo para cumplimentar la solicitud telefónica o por correo electrónico por parte del técnico/s entrega total de la Diputación mercadería expira el último día del mes contractual, salvo en un los supuestos en que se disponga la extensión del plazo máximo por Comunicación xxx Xxxxxxx o la Cámara Compensadora, y dentro del horario establecido por la CACR para la recepción de cinco mercadería. A los efectos del cumplimiento del contrato, se considerará que la mercadería ha sido presentada dentro del plazo antes establecido cuando el camión arribe al lugar de destino hasta las diecisiete (17) horas. En caso que las partes hubieran consignado en la correspondiente Oferta de Entrega que la misma se realizara sobre vagones, los mismos deberán ser despachados hasta el último día inclusive, siempre que la entrega de la mercadería se concrete dentro de los diez (10) días naturales siguientes. Si presentada la mercadería dentro del plazo contractual, ésta resultara de rechazo, el vendedor tendrá derecho a presentar nueva mercadería siempre que dentro de las veinticuatro (24) horas del rechazo notificara al comprador que hará uso de este derecho. Si el plazo para la entrega lo permite, la reposición deberá completarse dentro de dicho plazo; si el rechazo se produjera en el Ayuntamiento indicadoúltimo día del plazo contractual para entrega, el vendedor podrá –por única vez- reponer la mercadería rechazada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al del rechazo o al de notificada la resolución de Argentina Clearing que así lo declare. En los casos en que el vendedor demostrara a Argentina Clearing que por culpa del comprador no ha podido efectuar la entrega en el plazo estipulado, tendrá derecho a una prórroga de tantos días cuantos haya sido suspendida su ejecución por tal causa. En caso de entregas bajo la modalidad de cupos, el incumplimiento del vendedor al cupo asignado no cumplir importará automáticamente el incumplimiento del contrato, siempre que dentro de los dos (2) días siguientes solicite al comprador la asignación de un nuevo cupo. En tal caso, el comprador deberá otorgar un segundo cupo. Este segundo cupo nunca podrá extenderse más xx xxxx (10) días del último día del plazo contractual establecido para la entrega. El incumplimiento del segundo cupo importará el incumplimiento automático del contrato. Si el vendedor no respetara el cronograma de cupos asignado por el comprador, éste podrá solicitar a Argentina Clearing el reintegro del pago efectuado, correspondiéndole también el derecho de peticionar que el Directorio sancione al vendedor por dicho incumplimiento. Toda entrega realizada con el contrato anterioridad a la comunicación de Argentina Clearing no contará con la garantía de cobro de Argentina Clearing. Tanto comprador como vendedor deberán aceptar las modificaciones que efectúe Argentina Clearing en los plazos establecidos cupos en la medida que éstas se produzcan por un incumplimiento de la contraparte. Los nuevos cupos no podrán exceder en más xx xxxx (10) días el mismo y atendiendo a las especiales características del mismo se penalizara a razón de 250 € cada día de retraso en último fijado para la entrega del suministro. De los bienes suministrados se levantará la correspondiente acta de recepción, que se someterá a la aprobación del Órgano de Contratación, acompañando la factura correspondiente. Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el Acta y se dará instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro. Cuando no se realice la subsanación o sustitución la Administración, antes de extinguirse el Contrato, los dejará de cuenta del contratista quedando exento de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado. Cód. Validación: 4MGS3774WT5G3GQTDCD4JSS32 | Verificación: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 35 El contratista no tendrá derecho a que se le indemnice los daños que se le hubiera producido por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de su entrega, salvo que la Administración hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El adjudicatario deberá disponer del personal preciso y con la cualificación técnica que en su caso sea necesario, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del presente contrato. El adjudicatario quedará obligado con respecto al personal que emplee en el servicio objeto de este contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y Social y de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, se establece la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Salarial de aplicación.

PLAZO DE ENTREGA. El suministro plazo total para hacer entrega de los uniformes (incluye toma de medidas y pre-prueba de los uniformes) es de cuarenta y cinco días calendarios, el cual empezará a contar a partir del día siguiente que el Administrador de Contrato firme la orden de inicio. V.-CONDICIONES GENERALES.-1)-Todas las prendas serán confeccionadas en medida estándar para cada empleado,---S, M, L, XL, XXL, XXXL---; 2)-La contratista una vez entregados los uniformes, deberá atender arreglos del personal que lo requiera y éstos se realizará tras la solicitud telefónica o por correo electrónico por parte del técnico/s entregarán en el Departamento de la Diputación Recursos Humanos, en un plazo máximo de cinco días naturales calendario de requerido sus arreglos; 3)-La toma de medidas de los uniformes se realizará en las oficinas Centrales ubicada en la Cuarta Calle Poniente, entre cuarenta y una y cuarenta y tres Avenida Sur, número dos mil doscientos veintitrés, Colonia Xxxx Xxxxxx, San Xxxxxxxx; y en las oficinas Regionales ubicadas en: Occidente, Calle Aldea San Xxxxxxx y Calle al Cactus, antiguo plantel de caminos; y Oriente, Centro de Gobierno San Xxxxxx, final quince calle oriente y octava avenida sur, ex Batallón Xxxx. La fecha será definida entre el administrador de contrato y la contratista; 4)-Adicionalmente a la compra de las prendas, el administrador de contrato solicitará vales de uniformes, los cuales deberán estar firmados, sellados y deberán tener una vigencia de un año prorrogable, de conformidad a las necesidades institucionales y al anexo del presente requerimiento; 5)- La contratista se encargará de tomar medidas a todo el personal, quien traerá su ficha de medidas con ayuda de un sastre se encargará de completar la ficha; 6)-La contratista deberá entregar cada uno de los uniformes debidamente empacados en bolsas de polipropileno; 7)-Los gastos de traslado hacia las oficinas regionales para la toma de medidas corren por cuenta de la contratista. Las especificaciones técnicas de las prendas a confeccionar, se encuentran detalladas en los Términos de Referencia y oferta presentada por la Contratista. VI.-FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: La contratista se obliga a hacer entrega de los uniformes al administrador de contrato debidamente empacados en bolsas de polipropileno; y se realizará en una sola entrega, en las oficinas de ISDEM, ubicadas en la Cuarta calle poniente entre cuarenta y una y cuarenta y tres Avenida Sur número dos mil doscientos veintitrés, Colonia Xxxx Xxxxxx, San Xxxxxxxx. VII.-MODIFICACION EN LAS CANTIDADES CONTRATADAS: Ante las necesidades propias del Instituto, la contratista de mutuo acuerdo deberá estar en la capacidad de aceptar incrementos o reducciones de las cantidades requeridas, para lo cual deberá existir solicitud por escrito del ISDEM, para que la UACI efectúe la modificativa al contrato, previa opinión jurídica favorable del ISDEM, teniendo el proveedor que dar cumplimiento al contrato correspondiente al monto que se ha incrementado o reducido, manteniendo los precios ofertados originalmente. VIII.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1)-La Contratista se obliga a brindar un servicio de calidad durante todo el proceso hasta la entrega final del suministro; 2)-La Contratista deberá dar cumplimiento a la forma, lugar y tiempo de entrega convenidos. IX.-INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES: Cuando la Contratista incurriere en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, según la gravedad o reiteración del incumplimiento, el ISDEM podrá, sin perjuicio de la facultad de declarar la caducidad del contrato, imponer el pago de una multa por: a)-Cada día de retraso, de conformidad a lo establecido en el Ayuntamiento indicadoArtículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; y b)-Incumplimiento de las obligaciones por parte de la Contratista. En caso de no cumplir con el incumplimiento del contrato en los plazos establecidos en el mismo y atendiendo a las especiales características del mismo se penalizara a razón de 250 € cada día de retraso en la entrega del suministro. De los bienes suministrados se levantará la correspondiente acta de recepción, que se someterá a la aprobación del Órgano de Contratación, acompañando la factura correspondiente. Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el Acta y se dará instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro. Cuando no se realice la subsanación o sustitución la Administración, antes de extinguirse el Contrato, los dejará de cuenta del contratista quedando exento de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado. Cód. Validación: 4MGS3774WT5G3GQTDCD4JSS32 | Verificación: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 35 El contratista no tendrá derecho a que se le indemnice los daños que se le hubiera producido por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de su entrega, salvo que la Administración hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El adjudicatario deberá disponer del personal preciso y con la cualificación técnica que en su caso sea necesario, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del presente contrato. El adjudicatario quedará obligado con respecto al personal que emplee en el servicio objeto de este contrato al cumplimiento sin perjuicio de las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y Social y de seguridad e higiene en sanciones que para estos casos prescribe la LACAP, el trabajo. Asimismo, se establece la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Salarial de aplicación.ISDEM podrá

PLAZO DE ENTREGA. El plazo máximo de entrega se establece en 3 días hábiles a contar desde el día siguiente a la petición. Se entenderá que existe demora en la ejecución tanto cuando no se entregue un pedido en plazo como cuando no esté completo, recibiendo en ambos supuestos el mismo tratamiento. Ante los incumplimientos, se procederá mediante la imposición de penalidades pudiendo llegar incluso a la resolución del contrato conforme a lo dispuesto en los artículos 212 y 213 del R.D.Legislativo 3/2011. Recepción La persona encargada del suministro deberá aportar en cada entrega, documentación acreditativa del producto suministrado. Para ello se realizará tras la solicitud telefónica formalizará un albarán de entrega con el contenido mínimo que se expone a continuación: Número de pedido Descripción pormenorizada de los artículos a suministrar Fecha e identificación del receptor Espacio suficiente para formular conformidad o reparos Relación valorada xxx xxxxxxx de entrega Ijentea, 1 - Tel. 000000000 - 000000000 - 943481000 - Faxa 943481092 - xxx.xxxxxxxx.xxx 00000 Xxxxxxxx-Xxx Xxxxxxxxx El albarán de entrega será verificado por correo electrónico por parte del técnico/s el responsable de la Diputación compras que designe el Ayuntamiento, procediendo en cada caso a acusar el recibo de conformidad. Caso de no existir tal conformidad se hará constar el reparo en el propio albarán o mediante email. El material entregado que resulte defectuoso deberá ser sustituido, en un plazo máximo de cinco 2 días naturales en el Ayuntamiento indicado. En caso hábiles a partir de no cumplir con el contrato en los plazos establecidos en el mismo y atendiendo a las especiales características del mismo se penalizara a razón de 250 € cada día de retraso en la entrega del suministro. De los bienes suministrados se levantará la correspondiente acta de recepción, que se someterá a la aprobación del Órgano de Contrataciónnotifique esta situación, acompañando la factura correspondiente. Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el Acta y se dará instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro. Cuando no se realice la subsanación o sustitución la Administración, antes de extinguirse el Contrato, los dejará de cuenta del contratista quedando exento de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado. Cód. Validación: 4MGS3774WT5G3GQTDCD4JSS32 | Verificación: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 35 El contratista no tendrá derecho a que se le indemnice los daños que se le hubiera producido por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de su entrega, salvo que la Administración hubiere incurrido en xxxx al recibirlosotro equivalente sin cargo adicional. El adjudicatario retirará gratuitamente los consumibles usados y tendrá que informar del destino final de los mismos ya sea: - a un destinatario (en caso de reutilización) o - a un gestor autorizado de residuos ( si se destina al reciclaje). En este caso, especificar el % de reciclaje de componentes. En el caso de los toners, estos tendrán que ser entregados a un gestor autorizado, el cual emitirá un certificado. El proveedor deberá disponer entregar a petición del personal preciso y servicio los certificados de gestión de los toners retirados con la cualificación técnica que en su caso sea necesario, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del presente contratoidentificación correspondiente a los mismos. El adjudicatario quedará obligado con respecto al personal facilitará las cajas de cartón que emplee servirán para la recogida del consumible informático. Se distribuirán en el servicio objeto de este contrato al cumplimiento cada una de las disposiciones vigentes entidades contratistas. La caja deberá ser de cartón con las medidas mínimas de 60x40x30 y contendrá una bolsa interior como elemento protector. En la parte exterior del contenedor debe aparecer: - Identificación de la finalidad de la caja de cartón (Ej: deposite aquí sus cartuchos de Tóner usados /Utzi hemen erabilita dauden tonerrak) - Nº de gestor autorizado - Nº de identificación de la caja - teléfono y mail para solicitar la retirada de la caja. La retirada de toners se realizarán a petición de cada entidad y en materia un plazo máximo de Legislación Laboral 3 días laborables a contar desde el siguiente al de la petición, y Social y en cada retirada se dejará una nueva caja de seguridad e higiene en el trabajocartón. Asimismo, se establece la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales La recogida de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Salarial consumibles informáticos se efectuará por un gestor de aplicaciónresiduos autorizado. El adjudicatario acreditará las cantidades retiradas en cada Entidad, y esta información se facilitará trimestralmente en un fichero informático y en todo caso un resumen anual, a principio de la anualidad siguiente.

PLAZO DE ENTREGA. El suministro se realizará tras plazo de entrega dependerá del servicio y/o producto solicitado por la solicitud telefónica o por correo electrónico por parte del técnico/s unidad y estos serán entregados en Xxxxxxxx 0000 Xxxx 0 ala norte, tanto para el retiro y entrega de la Diputación en un plazo máximo de cinco días naturales en el Ayuntamiento indicado. En caso de no cumplir con el contrato las cintas en los plazos establecidos por el oferente que resulte adjudicado en el mismo y atendiendo su oferta técnica El/los pago/s al proveedor por los bienes adquiridos o servicios contratados por la entidad licitante, deberá efectuarse por ésta dentro de los 30 días corridos siguientes a las especiales características la recepción de la factura o del mismo respectivo instrumento tributario de cobro. Con todo, para proceder al pago se penalizara requerirá que previamente la entidad licitante certifique la recepción conforme de los bienes y/o servicios adquiridos por aquella. Si la prestación del servicio por parte del adjudicatario, presenta incumplimientos de cualquier naturaleza, o bien, se demuestra la incapacidad de responder operativamente a razón los requerimientos técnicos, se obligará al adjudicatario a pagar una multa de 250 € incumplimiento equivalente a 0.1 por ciento de 100 UTM por cada día de retraso atraso en los servicios individualizados en el presente documento. Las multas no podrán sobrepasar el 10% del valor total del contrato. El monto de las multas será rebajado del pago que la entrega entidad licitante deba efectuar al adjudicatario en los estados de pago más próximos y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, o bien, se hará efectivo a través del suministro. De los bienes suministrados se levantará cobro de la correspondiente acta garantía de recepciónfiel cumplimiento, que se someterá a si la aprobación del Órgano de Contratación, acompañando la factura correspondientehubiere. Cuando el suministro no cálculo del monto de la respectiva multa convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se halle redondeará al número entero más cercano. Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor. Si la contraparte técnica de la Subsecretaría considera que existe mérito suficiente para la aplicación de una multa de acuerdo con lo indicado en condiciones la cláusula Efectos derivados de ser recibidoincumplimientos del proveedor de las presentes bases, se hará constar expresamente en el Acta comunicará por escrito su decisión al contratista, indicando los fundamentos y se dará instrucciones precisas monto de esta. El contratista dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación, para efectuar sus descargos. La notificación al contratista para que subsane los defectos o proceda podrá efectuarse, a un nuevo suministro. Cuando no se realice la subsanación o sustitución la Administración, antes de extinguirse el Contrato, los dejará de cuenta del contratista quedando exento elección de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado. Cód. Validación: 4MGS3774WT5G3GQTDCD4JSS32 | Verificación: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 35 El contratista no tendrá derecho a que se le indemnice los daños que se le hubiera producido por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de su entrega, salvo que la Administración hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El adjudicatario deberá disponer del personal preciso y con la cualificación técnica que en su caso sea necesario, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del presente contrato. El adjudicatario quedará obligado con respecto al personal que emplee en el servicio objeto de este contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y Social y de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, se establece la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Salarial de aplicación.Subsecretaría:

PLAZO DE ENTREGA. El suministro equipamiento ofrecido deberá ser nuevo y entregarse libre de TODO gasto dentro de los quince (15) días hábiles de recibida la orden de compra, en: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Ciudad Universitaria; Xxxxxx "Xx Xxxx" - (0000) Xxxxx Xx. Sólo se realizará tras procederá a liquidar el pago de lo adjudicado cuando se entregue y se de conformidad definitiva a la solicitud telefónica o por correo electrónico por parte del técnico/s TOTALIDAD de los bienes adjudicados a menos que esté expresamente previstas las entregas parciales en el pliego de bases y condiciones particulares. Cuando en la oferta se incluyan plazos de entrega diferentes al estipulado no se considerarán como válidos. Vencido el plazo de entrega la Universidad procederá a su reclamo, vencido el plazo xx xxxx (10) días hábiles de recepcionada dicha comunicación automáticamente el proveedor será considerado deudor moroso de la Diputación en UNL hasta tanto cumpla con dicha obligación, al mismo tiempo se girarán las actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNL a los fines de que determine las penalidades correspondientes. Recepción provisora: esta recepción tiene carácter provisional y NO constituye conformidad del bien o servicio entregado y los remitos o recibos que se firmen quedan supeditados al control y conformidad posterior de la Comisión de Recepción definitiva. Recepción definitiva: a los efectos de la conformidad definitiva la UNL se tomará un plazo máximo xx XXXX (10) días contados a partir del día hábil inmediato siguiente al de cinco días naturales en el Ayuntamiento indicadola fecha de entrega de los elementos solicitados o de prestados los servicios. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la UNL no cumplir con el contrato en se expidiera dentro de los plazos establecidos en el mismo y atendiendo a las especiales características del mismo se penalizara a razón diez (10) días siguientes al de 250 € cada día la recepción de retraso en la entrega del suministro. De intimación, los bienes suministrados o servicios se levantará la correspondiente acta tendrán por recibidos de recepción, que se someterá a la aprobación del Órgano de Contratación, acompañando la factura correspondiente. Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el Acta y se dará instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro. Cuando no se realice la subsanación o sustitución la Administración, antes de extinguirse el Contrato, los dejará de cuenta del contratista quedando exento de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado. Cód. Validación: 4MGS3774WT5G3GQTDCD4JSS32 | Verificación: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 35 El contratista no tendrá derecho a que se le indemnice los daños que se le hubiera producido por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de su entrega, salvo que la Administración hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El adjudicatario deberá disponer del personal preciso y con la cualificación técnica que en su caso sea necesario, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del presente contrato. El adjudicatario quedará obligado con respecto al personal que emplee en el servicio objeto de este contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y Social y de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, se establece la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Salarial de aplicaciónconformidad.

PLAZO DE ENTREGA. Veinticinco (25) días a partir de la formalización del contrato. El suministro se realizará tras 50 % de la solicitud telefónica o totalidad de los renglones a los quince (15) días a partir de la formalización del contrato y el 50 % restante, a los diez (10) días de finalizada la primera entrega parcial.- Se deberá presentar la facturación pertinente, acompañada con el correspondiente Remito, debidamente conformado por correo electrónico la Dependencia requirente, conforme artículo 30 del Anexo Único de la Resolución Nº 76/19 del Contador General de la Provincia y artículo 23 Punto III) Apartado 1 del Anexo I del Decreto N° 59/19. Dirección de Suministros y Abastecimiento, sito en Xx. 000 x Xxxx 00, Xxxxxxx Xxxxxx - La Plata, en el horario de 09:00 a 14:00 horas. La Dirección de Suministros y Abastecimiento será la responsable de actuar como contraparte de la relación contractual y tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento por parte del técnico/s adjudicatario de las obligaciones que el Pliego de Bases y Condiciones establece. -Se deberá presentar dos (2) muestras, que serán tomadas en consideración para evaluar sus detalles, confección y calidad, exigencias que deberán ajustarse en un todo al modelo de la Diputación en un plazo máximo de cinco días naturales en el Ayuntamiento indicadoRepartición y especificaciones técnicas adjuntas. En caso que la Repartición, por cualquier causa, considere la necesidad de no cumplir tener que recurrir a la opinión de un laboratorio químico (INTI) , Dirección de Bomberos, Gendarmería, Ejercito argentino, Etc, el mismo será designado con anterioridad a la preadjudicación y los costos derivados de los ensayos estarán a cargo del o de los oferentes involucrados, quedando facultada la Dirección General de Administración para la convocatoria del o los mismos para la gestión necesaria para el contrato correspondiente cobro. -Las muestras requeridas deberán presentarse con remito de la firma por duplicado membretado en los plazos establecidos La Dirección de Suministros y Abastecimiento, sito en Av. 520 y Ruta 36 X. Xxxxxx – La Plata, hasta veinticuatro (24) horas hábiles antes de la apertura de ofertas, de lunes a viernes en el mismo horario de 09:00 a 14:00 hs. -La no presentación de muestras y atendiendo las que no se ajusten a los requisitos exigidos serán causal de rechazo. -Al recibirse la mercadería se procederá al control de la misma con intervención del área de competencia y el aporte de personal idóneo y se tomarán dos bienes al azar de cada entrega para el análisis, en caso de creerlo oportuno y conveniente. -El proveedor garantizará la calidad de las especiales características del mismo se penalizara a razón de 250 € cada día de retraso materias primas utilizadas en la confección de los elementos y firmeza de color desde la recepción definitiva y por el termino de entrega del suministroy uso mínimo de seis (06) meses y/o por el termino de doce (12) meses de los elementos sin uso y/o almacenados. De los bienes suministrados se levantará Igualmente, la correspondiente acta conformidad definitiva no libera al adjudicatario de recepción, las responsabilidades emergente de cualquier otro vicio redhibitorio que se someterá a advirtiera en dicho lapso respecto al material o falla en la aprobación del Órgano de Contratación, acompañando la factura correspondiente. Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el Acta y se dará instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro. Cuando no se realice la subsanación o sustitución la Administración, antes de extinguirse el Contrato, los dejará de cuenta del contratista quedando exento de la obligación de pago o adquiriendo el derecho a recuperar lo pagado. Cód. Validación: 4MGS3774WT5G3GQTDCD4JSS32 | Verificación: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 35 El contratista no tendrá derecho a que se le indemnice los daños que se le hubiera producido por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de su entrega, salvo que la Administración hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El adjudicatario deberá disponer del personal preciso y con la cualificación técnica que en su caso sea necesario, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del presente contratoconfección. El adjudicatario quedará obligado con respecto al personal que emplee a efectuar la reposición o reparación correspondiente en el servicio objeto término y lugar que indique la Repartición. -Las mercaderías a entregar por parte del adjudicatario deberán ser idénticas a sus detalles de este contrato al cumplimiento de confección a las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y Social y de seguridad e higiene presentadas como muestra, exigencias estas que serán controladas con el aporte del personal idóneo. -Concordante con lo dispuesto en el trabajoArtículo 17º apartado 4 (Muestras) del reglamento de contrataciones. AsimismoLas muestras serán devueltas a los oferentes no adjudicatarios, se establece la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales salvo que para su examen sean sometidas a un proceso destructivo. Si dentro de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Salarial treinta (30) días de aplicaciónvencido el plazo no hubiesen sido retiradas, pasaran a ser propiedad de la Repartición. -No se serán consideradas las ofertas que se remitan a muestras presentadas para otro acto licitatorio.

PLAZO DE ENTREGA. El suministro La Entidad Vendedora se obliga con la Parte Compradora a efectuar la entrega material del/los elemento/s inmobiliario/s al/los que se refiere este contrato, después de terminada su construcción y una vez obtenida la Licencia de Primera Ocupación, en el momento del otorgamiento de la Escritura Pública de Compraventa. La terminación y entrega de llaves, se realizará tras en el 1º CUATRIMESTRE del 2019, si bien este plazo se podrá posponer el tiempo necesario que se justifique debidamente, en caso de concurrir causas de demora por fuerza mayor o ajenas a la solicitud telefónica o por correo electrónico por parte del técnico/s voluntad de la Diputación en un plazo máximo de cinco días naturales parte Vendedora. Si no se terminara en el Ayuntamiento indicado. En plazo previsto la construcción proyectada, la Entidad Vendedora se compromete a cumplir con lo dispuesto en la Ley 57/68 de 27 de Julio, y para el caso de no cumplir con el que la Parte Compradora instase la resolución de este contrato en los plazos establecidos según lo previsto en el mismo y atendiendo Artº. 3 de dicha Ley, las cantidades entregadas a las especiales características cuenta le serán devueltas incrementadas con los intereses legales del mismo se penalizara a razón de 250 € cada día de retraso dinero vigentes hasta el momento en la entrega del suministro. De los bienes suministrados se levantará la correspondiente acta de recepción, que se someterá a haga la aprobación del Órgano devolución, de Contrataciónacuerdo con la modificación que, acompañando en este sentido, ha establecido la factura correspondientedisposición adicional primera de la Ley 38/1.999 de 5 de Noviembre de Ordenación de la Edificación. Cuando el suministro no Para que se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el Acta y se dará instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos o proceda a un nuevo suministro. Cuando no se realice la subsanación o sustitución la Administración, antes de extinguirse el Contrato, los dejará de cuenta del contratista quedando exento de considere consumada la obligación de ambas partes de escriturar, cumplimentar sus obligaciones de pago o adquiriendo y celebrar el derecho acto de entrega de llaves, será suficiente que, previa obtención de Licencia de Ocupación, la Vendedora comunique a recuperar lo pagadola Compradora la fecha de tales actos con un plazo de tiempo no inferior a un mes. CódSi la Compradora no concurriese, en tiempo y forma, a los actos mencionados en el párrafo anterior, deberá satisfacer a la Vendedora el interés legal del dinero, en concepto de indemnización sobre la parte de precio prevista en el apartado d) de la Estipulación Segunda, sin que ello menoscabe su facultad de exigir la resolución del contrato. Validación: 4MGS3774WT5G3GQTDCD4JSS32 | Verificación: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde Hasta la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 firma de 35 El contratista no tendrá derecho a la Escritura Pública y entrega de llaves, la Entidad Vendedora conserva la posesión del/los elemento/s inmobiliario/s al/los que se le indemnice los daños que se le hubiera producido por pérdidas, averías o perjuicios en los bienes antes de su entrega, salvo que la Administración hubiere incurrido en xxxx al recibirlos. El adjudicatario deberá disponer del personal preciso y con la cualificación técnica que en su caso sea necesario, para cumplir todas las obligaciones que se deriven del presente refiere este contrato. El adjudicatario quedará obligado con respecto al personal que emplee en el servicio objeto de este contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y Social y de seguridad e higiene en el trabajo. Asimismo, se establece la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Salarial de aplicación.