Kauppahinta ja maksuehdot. Urakka koostuu kohdassa 2 eritellystä kokonaisuudesta. Urakkahinnalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa joko osapuolten sopimaa kiinteää urakkahintaa tai urakoitsijan antamaa hinta-arviota, joissa materiaalitoimituksen hinta määritellään erikseen. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Urakkahinta sisältää sopimuksen syntyessä voimassa olevat välilliset verot ja maksut. Osapuolet ovat sopineet urakkahinnassa otettavan huomioon seuraavat hintaan vaikuttavat sopimuksenteko- hetkellä tiedossa olevat lainmuutokset ja viranomaispäätökset: Urakoitsijan toimittamat materiaalit eivät sisälly osapuolten sopimaan urakkahintaan. Erittely urakassa käytettävän materiaalin ja sen toimittajan osalta: (U=urakoitsija, T=tilaaja) Materiaali Määrä Toimittaja U T U T U T U T U T U T U T U T (laskutetaan tilaajalta erikseen) Mikäli tilaaja toimittaa urakan toimittamiseen tarvittavaa materiaalia, tulee materiaalin olla valmistuspaikalla ennen urakan aloittamista. Tilaajan tulee varmistaa, että materiaali riittää urakan asianmukaiseen toimittami- seen. Tilaaja vastaa itse toimittamansa materiaalin laadusta. Urakoitsijan tulee kuitenkin tarvittaessa avustaa tilaajaa materiaalin hankintaan liittyvissä kysymyksissä. ◻ A Kiinteä urakkahinta (ei sis. materiaalihankintoja) Urakkahinta numeroin euroa: Urakkahinta kirjaimin euroa: ◻ B Urakoitsijan antama hinta-arvio (ei sis. materiaalihankintoja) Hinta-arvio numeroin euroa: Hinta-arvio kirjaimin euroa: Tämä sovittu hinta-arvio on sitova hinta arvio, jonka urakoitsija voi ylittää enintään 15 %:lla %:lla Hinta-arvio perustuu seuraaviin urakan kohdetta koskeviin seikkoihin ja asiakirjoihin liittyen sen kestoon, laajuuteen, käytettäviin menetelmiin. Urakoitsijan antamat arviot: Tilaajan antamat arviot: Ennakkomaksun määrä euroina: Ennakkomaksu voidaan laskuttaa välittömästi tämän sopimuksen allekirjoituksin, ennen urakan aloittamista. Tilaaja sitoutuu maksamaan sovitun urakkahinnan maksuerätaulukon mukaisissa erissä työnvaiheiden edisty- misen mukaisesti. Maksuerä Maksuerän määrä € Työvaihe, jonka jälkeen maksuerä voidaan laskuttaa 1. erä 2. erä 3. erä 4. erä 5. erä 6. erä 7. erä Urakoitsija on oikeutettu laskuttamaan maksuerän, kun edellä maksuerätaulukossa mainittu työvaihe on asianmukaisesti suoritettu. Tilaajalla on oikeus tämän sopimuksen mukaisiin katselmuksiin urakan valmistus- paikalla, jolla varmistua työn edistymisestä. Urakoitsija dokumentoi työvaiheen valmistumisen kuvin ja lähet- tää nämä tarvittaessa tai tilaajan pyynnöst...
Kauppahinta ja maksuehdot. Paketo veloittaa Sopimuksen mukaisen hinnan tuotteista, kuljetuksesta, asen- nuksesta ja muusta palvelusta. Paketolla on oikeus laskuttaa toimitus ja muut suo- ritukset etukäteen, ellei toisin ole sovittu. Asiakkaan tulee suorittaa maksut Pake- tolle laskussa ilmoitettujen maksuehtojen mukaisesti. Maksuaika on neljätoista (14) päivää, ellei Osapuolten välillä ole kirjal- lisesti muuta sovittu. Maksun viivästy- essä Asiakas on velvollinen suorittamaan maksamattomalle kauppahinnalle 16 %:n viivästyskoron sekä maksamaan mahdol- liset perimiskulut. Maksuviivästystilanteissa Pake- tolla on ilman viivästys- tai muita seuraa- muksia oikeus pidättäytyä Asiakkaan ti- laaman tuotteen tai siihen liittyvän palve- luksen toimituksesta. Asiakkaan on esitettävä mahdolli- set laskua koskevat huomautuksensa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeis- tään laskun eräpäivään mennessä. Mikäli Asiakas vetoaa toimitetun tuotteen tai laskun virheellisyyteen ja kieltäytyy mak- samasta kauppahintaa, tulee Asiakkaan kuitenkin maksaa virheetöntä osaa vas- taava kauppahinta Sopimuksen mukai- sesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää kuittausoikeutta tai nostaa vastakan- netta oikeuttaakseen Sopimuksen mukai- sen maksun viivästymisen, ellei Asiak- kaan vaade ole riidaton tai vahvistettu tuomioistuimen päätöksellä. Arvonlisävero lisätään Sopimuksen mukaisiin hintoihin (ellei niitä ole jo ni- menomaisesti sisällytetty). Paketo pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuutta- kurssit, tuontimaksut, kuljetuskustan- nukset tai muut Paketosta riippumatto- mat maksut, verot tai muut julkisoikeu- delliset maksut muuttuvat ennen Asiak- kaan maksusuoritusta.
Kauppahinta ja maksuehdot. Kauppahinta on 95000 euroa. Tämä on yhteishinta kaikille myytäville rakennuksille tarpeistoineen ja liittymineen. Koko kauppahinta maksetaan kaupanteossa. Kauppahinta kuitataan maksetuksi ja saaduksi pankin antamallapikasiirron/pikamaksun maksutositteella tämän kauppakirjan allekirjoituksin.
Kauppahinta ja maksuehdot. 6.1 Tilaaja sitoutuu suorittamaan Hankintasopimuksessa yksilöidyn kauppahinnan Hankintasopimuksen mukaisesti. Ellei Osapuolten välillä ole muuta sovittu, tarkoitetaan kauppahinnalla Hankinnan kiinteää, muuttumatonta kokonaishintaa, joka muodostaa täyden korvauksen Toimittajalle sopimuksen velvoitteiden täyttämisestä. Kauppahinta sisältää vähintään seuraavat elementit a) Hankinnan hinta; b) verot, tullit ja muut julkisoikeudelliset maksut pois lukien arvonlisävero; c) kuljetukseen, pakkaukseen ja muuhun käsittelyyn liittyvät tavanomaiset kustannukset sovitun toimitusehdon mukaisesti; ja
Kauppahinta ja maksuehdot. Maanomistaja xxxxxx Xxxxxxxx vaihdossa välirahana kolmesataakaksikymmentäkaksituhatta neljäsataa (322 400) euroa. Väliraha maksetaan Kunnan ilmoittamalle tilille vaihtokirjan allekirjoituksen yhteydessä.
Kauppahinta ja maksuehdot. Kauppahinta on yhdeksänmiljoonaa viisisataakahdeksankymmentätuhatta (9 580 000) euroa. Kauppahinta koostuu peruskauppahinnasta ja lisäkauppahinnasta. Peruskauppahinta on neljämiljoonaa kuusisataakahdeksankymmentätuhattaneljä (4 680 004) euroa. Peruskauppahinnassa on huomioitu, että Ruduksen ja kunnan välisen ns. korvaussopimuksen (liite 2) mukaisesti korvaussopimuksen tarkoittamalla sopimusalueella olevat louhimattomat kiviainekset arviolta yhteensä n. 1,25 miljoonaa k-m3 otto-oikeuksineen kuuluvat korvaussopimuksen voimaantullessa kunnalle ja sitten siirtyvät tämän kauppakirjan perusteella ostajalle.
1. Kauppakirjan allekirjoittamispäivänä maksetaan kaksimiljoonaaviisisataatuhatta (2 500 000) euroa myyjän osoittamalle pankkitilille
2. 31.12.2012 maksetaan kaksimiljoonaa satakahdeksankymmentätuhatta neljä (2.180.004) euroa myyjän osoittamalle pankkitilille. Kaupan kohteen lisäkauppahinta on yhteensä enintään neljämiljoonaa kahdeksansataayhdeksänkymmentäyhdeksäntuhatta yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi (4 899 996) euroa.
3. Mikäli S-ryhmä ei joudu maksamaan Rudus Oy:lle ns. korvaussopimuksen kohdassa 3.2 c tarkoitettujen vastuiden vakuudeksi antamansa 2 757 546 euron määräisen nimivakuuden perusteella mitään, maksetaan myyjälle lisäkauppahintana kaksi miljoonaa seitsemänsataaviisikymmentätuhattaviisisataaneljäkymmentäkuusi (2 757 546) euroa. Nimivakuuden perusteella mahdollisesti maksettava määrä vähentää lisäkauppahinnan maksuvelvollisuutta enintään 2 757 546 euroa ja se vähennetään tässä tarkoitetusta lisäkauppahinnan maksuerästä. Tässä tarkoitettu lisäkauppahintaerä maksetaan myyjän osoittamalle pankkitilille viimeistään 31.3.2016.
5. Mikäli Rudus Oy:lle korvaussopimuksen kohdissa 3.2 d ja e tarkoitettujen vastuiden vakuudeksi annettavasta 2.142.450 euron määräisestä omavelkaisesta pankkitakauksesta ei jouduta maksamaan mitään, maksetaan myyjälle lisäkauppahintana kaksi miljoonaa sataneljäkymmentäkaksi tuhatta neljäsataaviisikymmentä (2.142.450,00) euroa. Omavelkaisen pankkitakauksen perusteella mahdollisesti maksettava määrä vähentää lisäkauppahinnan maksuvelvollisuutta enintään 2 142 450 €:a ja se vähennetään tässä tarkoitetusta lisäkauppahintaerästä. Tässä tarkoitettu lisäkauppahintaerä maksetaan myyjän osoittamalle pankkitilille kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä kun Rudus Oy joko on vapauttanut vakuuden tai esittänyt siihen perustuvan maksuvaatimuksensa. Maksamatta oleville kauppahintaerille ei makseta korkoa niiden eräpäivää edeltävältä ajalta .
Kauppahinta ja maksuehdot. Kauppahinta on kuusikymmentäkaksituhattaviisisataa (62 500) euroa. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan Kirkkonummen kunnan ilmoittamalle tilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista ja kuitataan maksetuksi kauppakirjan allekirjoituksella.
Kauppahinta ja maksuehdot. 7.1 Ellei muuta ole sovittu, tuotteiden hinnat ovat tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaiset. Mikäli GE sovitun toimituslausekkeen mukaisesti järjestää kuljetuksen, veloitetaan kuljetuskustannukset ostajalta erikseen. Mikäli GE:n on toimituslausekkeen mukaan myös vakuutettava kuljetus, veloitetaan vakuuttamisesta aiheutuneet kustannukset ostajalta erikseen
7.2 Jos tarjouksessa tai hinnastossa esitetyt hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, lisätään Alv. kuitenkin aina eriteltynä GE:n laskuun.
7.3 Ellei toisin sovita, valuuttana käytetään Euroa.
7.4 Ellei toisin ole sovittu, maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. Maksun viivästyessä ostaja suorittaa viivästyskorkoa korkolain mukaan sekä perimiskulut. Maksun viivästyessä GE voi, ilmoitettuaan asiasta ostajalle, keskeyttää toimitukset siihen asti kun ostaja maksaa erääntyneen laskun.
7.5 Ellei toisin ole sovittu, toimituslisä alle 70 euron (alv. 0 %) toimituksissa on rahdin määrä.
7.6 Mikäli raaka-aineiden hinnoissa, työvoimakustannuksissa, valuuttakursseissa tai muissa tuotteiden hintaan vaikuttavissa seikoissa tapahtuu muutoksia, on GE:llä oikeus muuttaa ostajan kanssa sovittuja hintoja vastaavasti.
7.7 GE:n on ilmoitettava muutoksesta ostajalle kirjallisesti viimeistään 21 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Ostajalla on oikeus 14 päivän kuluessa muutosta koskevan ilmoituksen päiväyksestä irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä.
Kauppahinta ja maksuehdot. Kaupan kohteen kauppahinta on kauppahetken mukainen tasearvo 157 210,00 euroa (sataviisikymmentäseitsemäntuhatta kaksisataakymmenen euroa), jonka Ostaja maksaa 2.1.2023 Myyjän tilille XX00 0000 0000 0000 00. Lopullinen rakennusten tasearvo määräytyy kaupantekohetken tasearvon mukaan. Vahvistus tasearvosta liitteessä 4.
Kauppahinta ja maksuehdot. Määräalan kauppahinta rakennuksineen on kokonaisuudessaan kaksikymmentätuhatta (20 000) euroa. Kauppahinta kokonaisuu- dessaan maksetaan myyjän osoittamalle tilille ja kuitataan makse- tuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksilla. Kauppahinta jakautuu seuraavasti: maapohja 11 500 euroa ja ra- kennukset ja rakennelmat liittymineen 8 500 euroa.