Viivästyminen. 12.1 Jos sopijapuoli havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä toden- näköisenä, viivästyvän sopijapuolen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta hankintasopimuksen täyttämiseen. Palveluntuottajan viivästyessä on sen ilmoitettava tilaajalle uusi palvelunsuorittamisajan- kohta niin pian kuin mahdollista.
Viivästyminen. Mikäli työ näyttää viivästyvän, pyrkivät kääntäjä ja työnjakaja ensisijaisesti sopimaan uuden määräajan. Ellei poikkeavasta toimitusajasta päästä sopuun työnjakajan kanssa tai ellei freelanceria ole kohdannut sairastuminen, oman lapsen sairastuminen, yllättävä hätätapaus perhepiirissä tai pakottava este (ns. force majeure), voidaan palkkiosta vähentää 10 % jokaiselta alkaneelta 48 tunnin jaksolta, jolla kääntäjä viivästyy sovitusta määräajasta.
Viivästyminen. Jos Sopijapuoli havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, viivästyvän Sopijapuolen on viivytyksettä ilmoitettava toiselle Sopijapuolelle ja kuljetusasiakkaille tai koulukuljetuksissa koulunjohtajalle tai kunnassa kuljetuksista vastaavalle henkilölle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta Sopimuksen täyttämiseen. Koulukuljetus katsotaan ajamattomaksi, jos oppilaat Liikennöitsijästä johtuvasta syystä myöhästyvät enemmän kuin 15 minuuttia oppitunnin aloittamisesta tai lähtö koululta myöhästyy enemmän kuin 15 minuuttia. Kuljetusten ollessa myöhässä yli 30 minuuttia sovitusta ajasta tai jos sopimuksen mukainen ajo jää kokonaan ajamatta, Ostajalla on oikeus laskuttaa palvelun tuottajalta ao. kuljetuksen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset (kateosto-oikeus).
Viivästyminen. Kuten JYSE 2014 Palvelut -ehdoissa kohdassa 12.
Viivästyminen. Tilaelementtien on oltava käyttöönotettavissa viimeistään 1.1.2021 lukien (= kaikki asennukset ja viimeistelyt suoritettuna ja Xxxxxxx pystynyt suorittamaan tämän Sopimuksen mukaisen vastaanottotarkastuksen). Mikäli Xxxxxxxxxxx havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, Urakoitsijan on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava Tilaajalle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen. Viivästymiseksi katsotaan myös Urakoitsijan vastuulle kuuluvan dokumentaation viivästyminen. Jos käyttöönotto viivästyy Urakoitsijasta johtuvasta syystä, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden ajanjaksolta, jolla käyttöönotto viivästyy sovitusta päivästä. Viivästyssakko on kaksi (2) prosenttia Urakoitsijan pp.kk.vvvv tarjouksen mukaisesta tilaelementtien hinnasta. Viivästyssakkoa peritään riippumatta siitä, koskeeko viivästyminen kaikkia vain ainoastaan osaa hankittavista tilaelementeistä. Viivästyssakkoa peritään enintään kahdeksalta (8) viikolta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää Tilaajalle maksettavan viivästyssakon määrän. Mikäli viivästyminen johtuu Urakoitsijan tahallisuudesta taikka törkeästä huolimattomuudesta, vastaa Urakoitsija kaikista Tilaajalle aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista riippumatta maksettavan viivästyssakon määrästä. Tilaajalla on oikeus vähentää viivästyssakon ja vahingonkorvauksen määrä Urakoitsijalle tämän sopimuksen perusteella maksettavista suorituksista. Urakoitsija ei ole velvollinen maksamaan viivästyssakkoa taikka korvaamaan viivästyksestä Tilaajalle aiheutuneita vahinkoja, jos viivästyminen johtuu rakennuslupien saamisen viivästymisestä ja lupien viivästyminen ei johdu Urakoitsijasta johtuvasta syystä. Urakoitsija ei ole myöskään velvollinen maksamaan viivästyssakkoa silloin, kun viivästyminen johtuu Tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli viivästy johtuu Tilaajasta, ei Tilaaja ole velvollinen suorittamaan Urakoitsijalle viivästyssakkoa tai vahingonkorvausta viivästymisen johdosta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen täyttämisen estävä ja Sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton, eikä sen estä...
Viivästyminen. Jos sopijapuoli havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, viivästyvän sopijapuolen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta hankintasopimuksen täyttämiseen. Palvelun tai tavaran viivästymiseen rinnastetaan hankintasopimuksessa edellytettyjen tietojen, ja dokumentaation viivästyminen. Jos sopimus viivästyy Toimittajasta johtuvasta syystä, Kaupungilla on oikeus viivästyssakkoon. Kaupungilla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että Toimittajan viivästyksestä olisi aiheutunut Kaupungille vahinkoa. Ellei toisin ole sovittu, viivästyssakko on suuruudeltaan viisi (5) prosenttia viivästyneen sopimuksen arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla palveluntuottaja ylittää sovitun määräpäivän. Viivästyssakkoa peritään enintään kymmeneltä (10) viikolta. Viivästyssakon lisäksi tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen Toimittajan viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta kohdan 6 mukaisesti. Kaupungilla on viivästyksen perusteella oikeus pidättyä maksamasta sopimuksessa määritettyä hintaa. Kaupunki ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin sillä on viivästyksen perusteella oikeus.
Viivästyminen. Viivästymisestä ja töiden keskeytymisestä aiheutuvat seuraamukset määräytyvät KSE 1995 kohdan 7 mukaisesti seuraavin täsmennyksin: Täsmennys KSE:n kohtaan 7.5: Jos viivästyminen tai töiden keskeytyminen johtuu osapuolista riippu- mattomista syistä, tilaaja on velvollinen antamaan konsultille tätä vas- taan pidennyksen tehtävän suoritusaikaan. Sopijapuolista riippumatto- mista syistä aiheutuneen viivästyksen ja keskeytyksen johdosta ei suo- riteta konsultille korvausta.
Viivästyminen. Sovelletaan Jyse 2014 Palvelut –ehtoja (liite 2)
Viivästyminen. 12.1. Jos sopijapuoli havaitsee viivästyvänsä toimituksessaan tai velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennä- köisenä, viivästyvän sopijapuolen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viivästyk- sestä ja sen vaikutuksesta Hankintasopimuksen täyttämiseen.
Viivästyminen. Konsulttitehtävä viivästyy tai jää suorittamatta, konsulttisopimus purkautuu tai kohteen valmistuminen viivästyy.