Viivästyssakko. Sakko, jonka palveluntuottaja on viivästyessään velvollinen maksamaan tilaajalle.
Viivästyssakko. Viite YSE 18 §
Viivästyssakko. Xxxxx, jonka toimittaja on viivästyessään velvollinen maksamaan tilaajalle.
Viivästyssakko. Tehtäväkohtaiset toimenpideajat ja sanktiot määräytyvät urakkaohjelman mukaisesti.
Viivästyssakko. Jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyttäminen myöhästyy sovitusta urakan valmistumisajankohdasta tai välitavoitteesta, tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta viivästyssakkoa. Viivästyssakko on kultakin työpäivältä 0,2 % arvolisäverottomasta urakkasummasta. Urakkasummalla tarkoitetaan urakkahintaa lisättynä lisä- ja muutostöillä. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. 75 työpäivän maksimisakko voi koostua myös yksinomaan välitavoitteiden sakoista.
Viivästyssakko. Konsultti on velvollinen suorittamaan viivästyssakkoa KSE 2013 -ehtojen 7.4 kohdan mukaisesti. Lisäksi sopimuksessa voidaan määritellä sakollisia välitavoitteita KSE 2013 - ehtojen määrittelemän viivästyssakon lisäksi. Välitavoitteen viivästymiseen sovelletaan 0,2 % koko toimeksiannon palkkiosta lisä- ja muutostöineen kultakin täydeltä työpäivältä, minkä välitavoitteen valmistuminen myöhästyy sovitusta valmistumisajasta. Viivästyssakkoa sopimuksenmukaisesta viivästymisestä sekä välitavoitteiden viivästymisestä peritään yhteensä enintään viideltäkymmeneltä (50) työpäivältä. Tilaaja ei ole velvollinen suorittamaan KSE 2013 -ehtojen kohdassa 7.2 ja 7.3 mainittua viivästyssakkoa. Myöskään KSE 2013 -ehtojen kohdassa 7.5 määriteltyä tilaajan korvausvelvollisuutta ei sovelleta.
Viivästyssakko. 7.3.1 Jos liittymän kytkeminen viivästyy jakeluverkon haltijasta johtuvasta syystä, liittyjällä on oikeus viivästyssakkoon. Oikeutta viivästyssakkoon ei ole, jos jakeluverkon haltija osoittaa, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.
7.3.2 Viivästyssakon määrä on kahden ensimmäisen viivästysviikon aikana kultakin alkaneelta viivästysviikolta 5 prosenttia liittymismaksusta ja tämän jälkeen kultakin alkaneelta viivästys- viikolta 10 prosenttia liittymismaksusta. Viivästyssakkoa laskettaessa käytetään perustee- na jakeluverkon haltijan ja liittyjän välisen liittymissopimuksen mukaista liittymismaksua.
7.3.3 Viivästyssakon enimmäismäärä on 30 prosenttia edellisen kohdan mukaisesta liittymis- maksusta, kuitenkin enintään 1.700 euroa.
Viivästyssakko. Viivästyssakko on kultakin työpäivältä yksittäisen työkohteen tai sen osan valmistumisen vii- västyessä sovitusta valmistumisajasta 1 000 euroa + 2 % / työpäivä ko. työkohteen arvosta. Yksittäisen työkohteen sopimussakolle ei aseteta ylärajaa. Viivästyssakkojen enimmäismäärä on 10 % urakkasummasta mukaan lukien lisä- ja muu- tostöiden arvo. (Poikkeus YSE 18 §). Tilaajalla on oikeus vähentää Urakoitsijalle määräytyvä sopimussakko Urakoitsijalle tehtä- vistä maksusuorituksista.
Viivästyssakko. Jollei tässä sopimuksessa ole muuta sovittu, sovelletaan viivästymisen osalta JYSE 2014 Tavarat 10 kohtaa. Jos toimitus viivästyy Toimittajasta tai Toimittajan vastuulla olevasta syystä, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon. Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamatta, että Toimittajan viivästyksestä olisi aiheutunut Xxxxxxxxxx vahinkoa. Viivästyssakko on suuruudeltaan viisi (5) % viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla Toimittaja ylittää toimituksen sovitun määräpäivän/toimitusajan. Viivästyssakon määrä on kuitenkin enintään 15 % viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta. Viivästyssakko koskee myös varaosia. Sopijapuolet tiedostavat, että tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä ja sen voimassaoloaikana Suomessa vallitsee maailmanlaajuinen Covid19-epidemia, jolla saattaa olla vaikutusta sopimuksen mukaisiin toimituksiin. Mikäli toimituksen viivästyminen on aiheutunut Covid19- epidemiasta johtuvista syistä, arvioidaan tapauskohtaisesti, onko viivästyminen aiheutunut JYSE 2014 Tavarat 13 kohdan mukaisesta ylivoimaisesta esteestä. Mikäli Covid19-epidemiasta johtuvan viivästymisen voidaan katsoa aiheutuneen JYSE 2014 Tavarat 13 kohdan mukaisesta ylivoimaisesta esteestä, sovelletaan kyseistä kohtaa. Mikäli Covid19-epidemiasta johtuvan viivästymisen ei voida katsoa aiheutuneen JYSE 2014 Tavarat 13 kohdan mukaisesta ylivoimaisesta esteestä, Tilaaja käyttää viivästyssakon perimisessä erityistä harkintaa.
Viivästyssakko. Välitavoitteet ja urakan valmistuminen ovat sakollisia. Urakan viivästyessä sovituista määräajois- ta (välitavoitteet ja valmistuminen) tilaajalla on oikeus periä viivästyssakkoa YSE 1998 ehdoista poiketen 0,2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyttä- minen myöhästyy sovituista ajankohdista. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. Työpäivällä tarkoitetaan säännöllisen työajan ma-pe mukaisia työpäiviä.