Common use of Viivästyminen Clause in Contracts

Viivästyminen. Tilaelementtien on oltava käyttöönotettavissa viimeistään 1.1.2021 lukien (= kaikki asennukset ja viimeistelyt suoritettuna ja Xxxxxxx pystynyt suorittamaan tämän Sopimuksen mukaisen vastaanottotarkastuksen). Mikäli Xxxxxxxxxxx havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, Urakoitsijan on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava Tilaajalle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen. Viivästymiseksi katsotaan myös Urakoitsijan vastuulle kuuluvan dokumentaation viivästyminen. Jos käyttöönotto viivästyy Urakoitsijasta johtuvasta syystä, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden ajanjaksolta, jolla käyttöönotto viivästyy sovitusta päivästä. Viivästyssakko on kaksi (2) prosenttia Urakoitsijan pp.kk.vvvv tarjouksen mukaisesta tilaelementtien hinnasta. Viivästyssakkoa peritään riippumatta siitä, koskeeko viivästyminen kaikkia vain ainoastaan osaa hankittavista tilaelementeistä. Viivästyssakkoa peritään enintään kahdeksalta (8) viikolta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää Tilaajalle maksettavan viivästyssakon määrän. Mikäli viivästyminen johtuu Urakoitsijan tahallisuudesta taikka törkeästä huolimattomuudesta, vastaa Urakoitsija kaikista Tilaajalle aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista riippumatta maksettavan viivästyssakon määrästä. Tilaajalla on oikeus vähentää viivästyssakon ja vahingonkorvauksen määrä Urakoitsijalle tämän sopimuksen perusteella maksettavista suorituksista. Urakoitsija ei ole velvollinen maksamaan viivästyssakkoa taikka korvaamaan viivästyksestä Tilaajalle aiheutuneita vahinkoja, jos viivästyminen johtuu rakennuslupien saamisen viivästymisestä ja lupien viivästyminen ei johdu Urakoitsijasta johtuvasta syystä. Urakoitsija ei ole myöskään velvollinen maksamaan viivästyssakkoa silloin, kun viivästyminen johtuu Tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli viivästy johtuu Tilaajasta, ei Tilaaja ole velvollinen suorittamaan Urakoitsijalle viivästyssakkoa tai vahingonkorvausta viivästymisen johdosta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen täyttämisen estävä ja Sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen Osapuolista riippumaton syy. Mikäli Urakan mukaisia asennustöitä ei ole aloitettu ylivoimaisen esteen vuoksi, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan viivästyksen keston pituuden mukaisesti, kuitenkin enintään kaksitoista (12) viikkoa, elleivät Osapuolet toisin sovin, jonka ajan jälkeen Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus. Mikäli asennustöitä kohteessa ei ole aloitettu laisinkaan viivästyssakon perimistä koskevan enimmäisaikaan mennessä (Urakoitsijan viivästys 8 viikkoa, ylivoimainen este 12 viikkoa), Tilaajalla on oikeus välittömästi purkaa Sopimus kokonaan.

Viivästyminen. Tilaelementtien on oltava käyttöönotettavissa viimeistään 1.1.2021 lukien (= kaikki asennukset ja viimeistelyt suoritettuna ja Xxxxxxx pystynyt suorittamaan tämän Sopimuksen mukaisen vastaanottotarkastuksen). Mikäli Xxxxxxxxxxx Jos Sopijapuoli havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan toimitukses- saan tai velvoitteen täyttämisessä tai pitää viivästystä todennäköisenä, Urakoitsijan viivästyvän Sopijapuolen on viivytyksettä viivytyk- settä kirjallisesti ilmoitettava Tilaajalle viivästyksestä toiselle Sopijapuolelle vii- västyksestä ja sen vaikutuksesta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseentäyttä- miseen. Viivästymiseksi katsotaan myös Urakoitsijan vastuulle kuuluvan dokumentaation viivästyminenToimittajan viivästyessä Toimittaja on velvol- linen ryhtymään kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaakseen Tavaran tai Palvelun toimituksen so- vitun aikataulun mukaisesti. Jos käyttöönotto tämä ei ole mahdol- lista, Toimittajan on ilman aiheetonta viivytystä aloitet- tava neuvottelut Asiakkaan kanssa uuden toimitusajan sopimiseksi. Uuden toimitusajan ilmoittaminen tai siitä sopiminen ei vapauta Toimittajaa viivästyksen seuraa- muksista. Jos Tavaran tai Palvelun toimitus tai toimituksen hy- väksyminen viivästyy Urakoitsijasta johtuvasta syystäja viivästyksen aiheuttaa muu kuin Asiakkaan vastuulla oleva syy tai Toimittajan yli- voimainen este, Tilaajalla Toimittajan on maksettava viivästys- sakkoa seuraavasti: Viivästyssakko on kultakin alkavalta viivästysviikolta viisi (5,0) prosenttia toimituksen kokonaishinnasta, kuitenkin enintään kaksikymmentäviisi (25,0) prosent- tia koko toimituksen hinnasta. Asiakkaalla on oikeus viivästyssakkoon jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden ajanjaksoltaosoittamatta, jolla käyttöönotto viivästyy sovitusta päivästäettä Toimittajan viiväs- tyksestä olisi aiheutunut Asiakkaalle vahinkoa. Viivästyssakko on kaksi (2) prosenttia Urakoitsijan pp.kk.vvvv tarjouksen mukaisesta tilaelementtien hinnasta. Viivästyssakkoa peritään riippumatta siitä, koskeeko viivästyminen kaikkia vain ainoastaan osaa hankittavista tilaelementeistä. Viivästyssakkoa peritään enintään kahdeksalta (8) viikolta. Tilaajalla Asiak- kaalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä viivästyk- sestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahingon vahin- gon määrä ylittää Tilaajalle Asiakkaalle maksettavan viivästyssakon viivästys- sakon määrän. Mikäli viivästyminen johtuu Urakoitsijan tahallisuudesta taikka törkeästä huolimattomuudestaJos Tavaran tai Xxxxxxxx toimitus tai toimituksen hy- väksyminen viivästyy Asiakkaan vastuulla olevasta syystä, vastaa Urakoitsija kaikista Tilaajalle aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista riippumatta maksettavan viivästyssakon määrästä. Tilaajalla Toimittajalla on oikeus vähentää viivästyssakon ja vahingonkorvauksen määrä Urakoitsijalle tämän sopimuksen perusteella maksettavista suorituksistapidentää toimitusaikaa viivästystä vastaavalla ajalla ilman viivästysseuraa- musta. Urakoitsija ei ole velvollinen maksamaan viivästyssakkoa taikka korvaamaan viivästyksestä Tilaajalle aiheutuneita vahinkoja, jos viivästyminen johtuu rakennuslupien saamisen viivästymisestä ja lupien viivästyminen ei johdu Urakoitsijasta johtuvasta syystä. Urakoitsija ei ole myöskään velvollinen maksamaan viivästyssakkoa silloin, kun viivästyminen johtuu Tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä. Selvyyden vuoksi todetaanToimittajalla on kuitenkin velvollisuus kaikin kohtuullisin tavoin tällöinkin myötävaikuttaa siihen, että mikäli viivästy johtuu Tilaajasta, ei Tilaaja ole velvollinen suorittamaan Urakoitsijalle viivästyssakkoa tai vahingonkorvausta viivästymisen johdostaalkuperäisessä aikataulussa pysyttäisiin. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen täyttämisen estävä ja Sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka Toimi- tusajan pidentäminen on sopijapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen Osapuolista riippumaton syy. Mikäli Urakan mukaisia asennustöitä ei ole aloitettu ylivoimaisen esteen vuoksi, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan viivästyksen keston pituuden mukaisesti, kuitenkin enintään kaksitoista (12) viikkoa, elleivät Osapuolet toisin sovin, jonka ajan jälkeen Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus. Mikäli asennustöitä kohteessa ei ole aloitettu laisinkaan viivästyssakon perimistä koskevan enimmäisaikaan mennessä (Urakoitsijan viivästys 8 viikkoa, ylivoimainen este 12 viikkoa), Tilaajalla on oikeus välittömästi purkaa Sopimus kokonaanyksinomainen seuraus Asi- akkaan viivästyksestä.

Viivästyminen. Tilaelementtien Sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja lukuun ottamatta kohtaa 12.3., jonka osalta ehtona on: Palveluntuottajan todetessa, että hän ei voi noudattaa sovittuja toimitusaikoja, on oltava käyttöönotettavissa viimeistään 1.1.2021 lukien (= kaikki asennukset ja viimeistelyt suoritettuna ja Xxxxxxx pystynyt suorittamaan tämän Sopimuksen mukaisen vastaanottotarkastuksen). Mikäli Xxxxxxxxxxx havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, Urakoitsijan on viivytyksettä kirjallisesti palvelun- tuottajan välittömästi ilmoitettava Tilaajalle sopimuksen yhteyshenkilölle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseenvaikutuk- sesta palvelun suorittamiseen. Viivästymiseksi katsotaan myös Urakoitsijan vastuulle kuuluvan dokumentaation viivästyminenMikäli palvelu tai sen osa viivästyy kokonaan tai osittain taikka palvelun tuottamisessa on ta- pahtunut virhe, jonka johdosta palvelun lopputulos ei vastaa tilaajan tekemää tilausta, on ti- laajalla oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että palveluntuottajan viivästyksestä tai palve- lussa ilmenneestä virheestä on aiheutunut vahinkoa. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole, jos vii- västys tai palvelussa ilmennyt virhe johtuu tilaajasta. Sopimussakko on 10 % palvelun tai sen osan arvolisäverottomasta arvosta. Jos käyttöönotto palvelun tuloksena syntyvä loppuraportti viivästyy Urakoitsijasta johtuvasta syystämuun syyn kuin ylivoimaisen esteen tai tilaajasta johtuvan syyn vuoksi, Tilaajalla palveluntuottaja on oikeus viivästyssakkoon jokaiselta velvollinen maksamaan Tilaajalle viiväs- tyssakkoa, joka on 500 euroa kultakin alkavalta seitsemän (7) vuorokauden ajanjaksoltamyöhästymispäivältä. Sopimussakon lisäksi palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan tilaajalle korvaavan palve- lun järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, jolla käyttöönotto viivästyy sovitusta päivästämikäli tilaaja on joutunut järjestämään korvaa- van palvelun palveluntuottajan viivästyksen tai muun palvelussa ilmenneen virheen seurauk- sena. Viivästyssakko on kaksi (2) prosenttia Urakoitsijan pp.kk.vvvv tarjouksen mukaisesta tilaelementtien hinnasta. Viivästyssakkoa peritään riippumatta siitä, koskeeko viivästyminen kaikkia vain ainoastaan osaa hankittavista tilaelementeistä. Viivästyssakkoa peritään enintään kahdeksalta (8) viikolta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta siltä Muilta osin kuin vahingon määrä ylittää Tilaajalle maksettavan viivästyssakon määrän. Mikäli viivästyminen johtuu Urakoitsijan tahallisuudesta taikka törkeästä huolimattomuudesta, vastaa Urakoitsija kaikista Tilaajalle aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista riippumatta maksettavan viivästyssakon määrästäsovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja. Tilaajalla on oikeus vähentää viivästyssakon ja vahingonkorvauksen määrä Urakoitsijalle tämän sopimuksen perusteella maksettavista suorituksista. Urakoitsija ei ole velvollinen maksamaan viivästyssakkoa taikka korvaamaan viivästyksestä Tilaajalle aiheutuneita vahinkoja, jos viivästyminen johtuu rakennuslupien saamisen viivästymisestä ja lupien viivästyminen ei johdu Urakoitsijasta johtuvasta syystä. Urakoitsija ei ole myöskään velvollinen maksamaan viivästyssakkoa silloin, kun viivästyminen johtuu Tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli viivästy johtuu Tilaajasta, ei Tilaaja ole velvollinen suorittamaan Urakoitsijalle viivästyssakkoa tai vahingonkorvausta viivästymisen johdosta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen täyttämisen estävä ja Sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen Osapuolista riippumaton syy. Mikäli Urakan mukaisia asennustöitä ei ole aloitettu ylivoimaisen esteen vuoksi, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan viivästyksen keston pituuden mukaisesti, kuitenkin enintään kaksitoista (12) viikkoa, elleivät Osapuolet toisin sovin, jonka ajan jälkeen Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus. Mikäli asennustöitä kohteessa ei ole aloitettu laisinkaan viivästyssakon perimistä koskevan enimmäisaikaan mennessä (Urakoitsijan viivästys 8 viikkoa, ylivoimainen este 12 viikkoa), Tilaajalla on oikeus välittömästi purkaa Sopimus kokonaanviivästys- sakko palveluntuottajalle tehtävistä maksusuorituksista.

Viivästyminen. Tilaelementtien on oltava käyttöönotettavissa viimeistään 1.1.2021 lukien (= kaikki asennukset ja viimeistelyt suoritettuna ja Xxxxxxx pystynyt suorittamaan tämän Sopimuksen mukaisen vastaanottotarkastuksen). Mikäli Xxxxxxxxxxx Jos Osapuoli havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, Urakoitsijan viivästyvän Osapuolen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava Tilaajalle toiselle Osapuo- lelle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseensopimuksen täyt- tämiseen. Viivästymiseksi katsotaan myös Urakoitsijan vastuulle kuuluvan Toimittajan viivästyessä velvoitteistaan sen on ilmoitet- tava Toimittajalle uusi suoritusajankohta niin pian kuin mahdollista. Tuotteiden viivästymiseen rinnastetaan sopimuksessa tar- koitettujen tietojen, tavaroiden ja dokumentaation viivästyminenviiväs- tyminen. Jos käyttöönotto viivästyy Urakoitsijasta tuotteet viivästyvät Toimittajasta johtuvasta syystä, Tilaajalla Asiakkaalla on oikeus viivästyssakkoon. Asiakkaalla on oi- keus viivästyssakkoon jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden ajanjaksoltaosoittamatta, jolla käyttöönotto viivästyy sovitusta päivästäettä Toimittajan vii- västyksestä olisi aiheutunut Asiakkaalle vahinkoa. Viivästyssakko Ellei so- pimuksessa ole toisin sovittu, viivästyssakko on suuruu- deltaan kaksi (2) prosenttia Urakoitsijan pp.kk.vvvv tarjouksen mukaisesta tilaelementtien hinnasta. Viivästyssakkoa peritään riippumatta siitäviivästyneiden tuotteiden ar- vonlisäverottomasta hinnasta jokaiselta alkavalta seitse- män (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, koskeeko viivästyminen kaikkia vain ainoastaan osaa hankittavista tilaelementeistäjolla Toimit- taja ylittää sovitun määräpäivän. Viivästyssakkoa peritään enintään kahdeksalta (8) viikolta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää Tilaajalle maksettavan viivästyssakon määrän. Mikäli viivästyminen johtuu Urakoitsijan tahallisuudesta taikka törkeästä huolimattomuudesta, vastaa Urakoitsija kaikista Tilaajalle aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista riippumatta maksettavan viivästyssakon määrästä. Tilaajalla on oikeus vähentää viivästyssakon ja vahingonkorvauksen määrä Urakoitsijalle tämän sopimuksen perusteella maksettavista suorituksista. Urakoitsija ei ole velvollinen maksamaan viivästyssakkoa taikka korvaamaan viivästyksestä Tilaajalle aiheutuneita vahinkoja, jos viivästyminen johtuu rakennuslupien saamisen viivästymisestä ja lupien viivästyminen ei johdu Urakoitsijasta johtuvasta syystä. Urakoitsija ei ole myöskään velvollinen maksamaan viivästyssakkoa silloin, kun viivästyminen johtuu Tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli viivästy johtuu Tilaajasta, ei Tilaaja ole velvollinen suorittamaan Urakoitsijalle viivästyssakkoa tai vahingonkorvausta viivästymisen johdosta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen täyttämisen estävä ja Sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen Osapuolista riippumaton syy. Mikäli Urakan mukaisia asennustöitä ei ole aloitettu ylivoimaisen esteen vuoksi, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan viivästyksen keston pituuden mukaisesti, kuitenkin enintään kaksitoista kahdeltatoista (12) viikkoaviikolta. Viivästyssakon li- säksi Asiakkaalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen Toi- mittajan viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta kyseisen viivästyksen osalta. Xxx Xxxxxxx on maksanut ennakkoa ja tuotteet viivästyvät Toimittajasta johtuvasta syystä, elleivät Osapuolet toisin sovinToimittaja on velvollinen maksamaan viivästysajalta vuotuista korkoa korkolain mukaisesti ennakon siltä osalta, jonka ajan jälkeen Tilaajalla joka vastaa viivästynyttä tuotetta. Asiakkaalla on viivästyksen perusteella oikeus pidättyä maksamasta viivästyneiden tuotteiden hintaa. Xxxxxxx ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylit- tää ne vaatimukset, joihin Asiakkaalla on viivästyksen pe- rusteella oikeus. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus. Mikäli asennustöitä kohteessa ei ole aloitettu laisinkaan viivästyssakon perimistä koskevan enimmäisaikaan mennessä (Urakoitsijan viivästys 8 viikkoa, ylivoimainen este 12 viikkoa), Tilaajalla on oikeus välittömästi purkaa Sopimus kokonaansopimus olennaisen viiväs- tyksen perusteella.

Viivästyminen. Tilaelementtien on oltava käyttöönotettavissa viimeistään 1.1.2021 lukien (= kaikki asennukset ja viimeistelyt suoritettuna ja Xxxxxxx pystynyt suorittamaan tämän Sopimuksen mukaisen vastaanottotarkastuksen). Mikäli Xxxxxxxxxxx Jos sopijapuoli havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenätodennä- köisenä, Urakoitsijan viivästyvän sopijapuolen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava Tilaajalle toiselle sopi- japuolelle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden sopimuksen täyttämiseen. Viivästymiseksi katsotaan myös Urakoitsijan vastuulle kuuluvan dokumentaation viivästyminenPalveluntuot- tajan viivästyessä palveluntuottajan on ilmoitettava tilaajalle uusi palvelunsuoritta- misajankohta niin pian kuin mahdollista. Jos käyttöönotto palvelu viivästyy Urakoitsijasta Palveluntuottajasta johtuvasta syystä, Tilaajalla tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon viiväs- tyssakkoon osoittamatta, että viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa. Palveluntuottajan viivästyessä sopimuskauden alkamisajankohdasta viivästyssakko on suuruudeltaan 10 % jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden ajanjaksoltahoitopäivältä, jolla käyttöönotto Palveluntuottaja ylittää so- vitun toimitusajan. Jos toimitus viivästyy sovitusta päivästäenemmän kuin 10 hoitopäivää, on Tilaajalla oikeus purkaa sopimus. Purkaminen on tehtävä kirjallisesti. Viivästyssakko lasketaan kuukausittaisesta kokonaiskorvauksesta, joka Palveluntuottajalle sopimuksen perus- teella tulisi maksaa kaikkien sille tämän sopimuksen mukaan kuuluvien lasten päiväko- tihoidosta. Palveluntuottajan viivästyessä sopimuskauden aikana jonkin palvelukuvauksen (liite 1) kohdassa 5.4 asetetun velvoitteen eli palveluun liittyvien suunnitelmien laatimisen ja noudattamisen täyttämisessä, viivästyssakko on kaksi (2) prosenttia Urakoitsijan pp.kk.vvvv tarjouksen mukaisesta tilaelementtien hinnastasuuruudeltaan 1 % jokaiselta alkavalta hoitopäivältä, jolla Palveluntuottaja ylittää sovitun toimitusajan. Viivästyssakkoa peritään riippumatta siitäJos toimitus viivästyy enemmän kuin 30 hoitopäivää, koskeeko viivästyminen kaikkia vain ainoastaan osaa hankittavista tilaelementeistäon Tilaajalla oikeus purkaa sopimus. Viivästyssakkoa peritään enintään kahdeksalta (8) viikoltaPurkaminen on tehtävä kirjallisesti. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää Tilaajalle Viivästyssakon suuruus lasketaan Palveluntuottajalle kuukausittain maksettavan viivästyssakon määrän. Mikäli viivästyminen johtuu Urakoitsijan tahallisuudesta taikka törkeästä huolimattomuudesta, vastaa Urakoitsija kaikista Tilaajalle aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista riippumatta maksettavan viivästyssakon määrästäkoko- naiskorvauksen arvonlisäverottomasta arvosta. Tilaajalla on oikeus vähentää viivästyssakon ja vahingonkorvauksen määrä Urakoitsijalle tämän viivästys- sakot Palveluntuottajalle maksettavista korvauksista. Viivästymisestä johtuva oikeus viivästyssakkoon ei vaikuta vahingonkorvauksesta mää- räävän kohdan 16 tai hinnanalennuksesta määräävän kohdan 17 soveltamiseen. Vii- västymisestä johtuvaan sopimuksen perusteella maksettavista suorituksista. Urakoitsija ei ole velvollinen maksamaan viivästyssakkoa taikka korvaamaan viivästyksestä Tilaajalle aiheutuneita vahinkoja, jos viivästyminen johtuu rakennuslupien saamisen viivästymisestä ja lupien viivästyminen ei johdu Urakoitsijasta johtuvasta syystä. Urakoitsija ei ole myöskään velvollinen maksamaan viivästyssakkoa silloin, kun viivästyminen johtuu Tilaajasta tai ylivoimaisesta esteestä. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli viivästy johtuu Tilaajasta, ei Tilaaja ole velvollinen suorittamaan Urakoitsijalle viivästyssakkoa tai vahingonkorvausta viivästymisen johdosta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen täyttämisen estävä ja Sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon purkuun oikeuttavat määräajat eivät estä purka- masta sopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen Osapuolista riippumaton syy. Mikäli Urakan mukaisia asennustöitä ei ole aloitettu ylivoimaisen esteen vuoksi, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan viivästyksen keston pituuden mukaisesti, kuitenkin enintään kaksitoista (12) viikkoa, elleivät Osapuolet toisin sovin, jonka ajan jälkeen Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus. Mikäli asennustöitä kohteessa ei ole aloitettu laisinkaan viivästyssakon perimistä koskevan enimmäisaikaan mennessä (Urakoitsijan viivästys 8 viikkoa, ylivoimainen este 12 viikkoa), Tilaajalla on oikeus välittömästi purkaa Sopimus kokonaankohdan 17 perusteella.