Common use of A szerződés tárgya Clause in Contracts

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel. 2. A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalva, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja vállalja a fent megjelölt „Agárd Városközpont parkoló és útalap építés (2)” tárgyú közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési kivitelezési munkáinak elvégzését a vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályoknak, előírásoknak, valamint a jelen szerződés mellékletét képező Megrendelő által biztosított műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggeldokumentáció és a Megrendelő által elfogadott vállalkozói ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően. 2. A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalva, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3Az építési munkaterület pontos körülírását a III.1.1 pont tartalmazza. Az ellátandó feladatok részletes leírását építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározását a közbeszerzési szerződés mellékletét képező műszaki leírás dokumentáció tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5. Vállalkozó a munkát hiány-, hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az a műszaki átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 83. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért ajánlatának azon elemei, amelyek értékelésre kerültek [Kbt. 131. § (közreműködőért2) úgy felelbekezdés]: 1. Vállalkozói díj (nettó Ft) … 2. Az MSZ2. alkalmassági követelmény szerinti szakember MV-KÉ-R jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli, mintha az alvállalkozói útépítés területén műszaki vezetőként szerzett többlet szakmai tapasztalata (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna elhónap, min. 0 xxxxx, xxx. 36 hónap)/ … 3. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felelkivitelezési munkákra kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, ami ezen alvállalkozók (közreműködőkmin. 0 xxxxx, xxx. 36 hónap) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9… A Vállalkozó köteles a teljesítésbe bevonni az ajánlatában a 2. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.értékelési részszemponthoz megjelölt szakembert:

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásbanleírásban (ezen belül különösen a jogerős építési engedélyben foglaltak és a kivitelei tervekben) meghatározott kivitelezési (Bolgár Művelődési Ház bővítése, mely magában foglalja az emeletráépítést, liftépítést és további terek kialakítását.) feladatok ellátását eredményfelelősséggel. 2. A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalva1097 Budapest, Xxxxxx xx 00.,hrszVágóhíd u. 62. 1. Hrsz.: 191 NUTS-KÓD38266/2Hrsz.: HU3110417776. 3. Felek rögzítik, hogy tárgyi épület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. alapján ún. közhasználatú építmény. 4. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 45. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírásleírás és tervdokumentáció, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 56. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- hiány, és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- hiány-, és hibamentes munkálatnak munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- hiány-, és hibamentességet érti. 67. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 78. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., . továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 89. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 910. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. E körben a Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan nyilatkozatot a Vállalkozó, amely a 138.§ (1) bek. utolsó mondata és a 138.§ (5) bekezdésében foglaltak teljesülését igazolja. 1011. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 1112. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik. 13. A Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárás során az Ajánlatában Kbt. 76. §-a szerinti értékelési részszempontok tekintetében a Szerződés teljesítésével összefüggésben az alábbiakat vállalta: 1. Nettó ajánlati ár összesen (Ft) 2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges területen szerzett szakmai tapasztalata 0- tól 60 hónapig

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel. 2. A teljesítés helye és hrszhelye: Magyarország Zádorfalva1012 Budapest, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104Márvány u. 1/d. 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában meghatározott médiarendszer-üzemeltetési munkálatok szerződésszerű ellátását eredményfelelősséggel. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a műszaki leírásban rögzített médiarendszer (különösen közbeszerzési annak valamennyi eleme) vonatkozásában köteles a feladatát ellátni, és e körben annak folyamatos, a műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel. 2, a jogszabályokban foglalt működését biztosítani, teljes és önálló felelőssége mellett. A teljesítés helye Felek ez alatt értik különösen, hogy a műszaki leírás és hrsz: Magyarország Zádorfalvaa jogszabályok keretein belül köteles valamennyi a rendszer üzemeltetését biztosító feladatot ellátni, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3intézkedést megtenni eredményfelelőssége mellett. Emellett önállóan felel a tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban felmerült valamennyi kártért, ide értve a személyiségi jogsértésekkel kapcsolatos negatív jogkövetkezményeket is. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4tartalmazza azzal, hogy Felek rögzítik, a műszaki leírás a jogszabályi követelményeket nem rögzíti. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés opciós tételt nem tartalmaz. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak szokásoknak megfelelően, a munkálatok az ellátandó feladatok teljes körű megvalósítása annak érdekébenés a szükséges feltételek (személyi, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmastárgyi, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyenstb. 5) saját költségén történő biztosítása. Vállalkozó a munkát hiány-, szerződés szerinti feladatokat hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(kközreműködő(k) (Ptkideértve a Kbt. szerint: közreműködő(k)alvállalkozó fogalmát is) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8irányadók. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen A közreműködők/alvállalkozók bevonására vonatkozó szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részérőlminősül. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel. 2. A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalva0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xx 00.,hrsz.Xxxxxxxx Xxx xxxx 15.;hrsz: 191 NUTS-KÓD: HU31104923 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni, és köteles biztosítani a használatbavételi engedély megszerzéséhez a kivitelezői nyilatkozatot. 5. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy az építési beruházás építési engedély köteles. 6. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 57. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. 68. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 79. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 810. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 911. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 1012. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 1113. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési épületbontási és kapcsolódó feladatok ellátását eredményfelelősséggel. 2. A teljesítés helye és hrszhelye: Magyarország Zádorfalva0000 Xxxx, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3xxxx 00. xxxx xxxxxx 0000 xxxx. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4, azzal, hogy az ott meghatározott mennyiségek tervezett mennyiségek. Vállalkozó feladata a kivitelezés teljesítés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmasleírásnak, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5hatályos jogszabályoknak, valamint az épületek tényleges állagának, szakmai szokásoknak megfelelően az épület teljeskörű bontása és a kapcsolódó feladatok ellátása. Vállalkozó a munkát hiány-, hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) közreműködők (Ptkide értve a Kbt. szerint: közreműködő(k)szerinti alvállalkozó fogalmát is) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami amik ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban 139. §-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ 138. § (1) bek. utolsó előtti mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ 138. § (3) bekezdésére. 10. E körben Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan nyilatkozatot Vállalkozó, amely a 138. § (1) bek. utolsó előtti mondata és a 138. § (5) bekezdésében foglaltak teljesülését igazolja. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm Korm. rendelet 27.§ 27. § (1) bek. alapján a műszaki Műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 11minősül. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő 1.1 A megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalkozó pedig elvállalja Budapest, VII. ker. Klauzál utca Klauzál tér – Dohány utca közötti szakaszának felújítását a fent megjelölt szükséges tervezési felada- tokkal együtt, az eljárást megindító felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban (a továbbiakban: Dokumentáció) és a vállalkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelő- en. 1.2 A vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a megrendelő utasításai alapján, me- lyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, s amelyek műszaki előírásokban, szabványokban vagy jogszabályokban kerültek rögzí- tésre. A vállalkozó a munkálatokat megtervezi, elvégzi, befejezi és legkésőbb a teljesí- tési határidő utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles a megvalósításhoz, a befejezéshez vagy a hibák, hiányosságok orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy állandó felügyeletet, munkaerőt, berendezést, árut, szállítás, szolgáltatást, munka- és egyéb eszközt, erőforrást biztosítani. 1.3 Megrendelő nyilatkozik, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység nem hatósági engedélyköteles tevékenység. 1.4 A vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet és a munkakörülményeket teljes kö- rűen megismerte, azt a szerződés hibátlan és hiánytalan teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizs- gálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a vállalkozó amiatt követ el, hogy a közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggelsorán, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő in- formációt olyan ügyekről, melyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a vállalkozót azon kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek jelen szerződés alapján rá hárulnak a kivitelezés során. 2. 1.5 A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalva, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekébenvállalkozó kijelenti, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre tárgyát képező építési munkákban jártas, nagy szakértelemmel rendelkező kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal ta- nulmányozta a Kbtkiírási feltételeket, és a szerződést ezek ismeretében köti meg., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 111.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában Jelen visszterhes szerződés alapján Xxxxx az alábbiakban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező 1 (különösen közbeszerzési műszaki leírásbanegy) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel. 2. A teljesítés helye darab gépjármű tulajdonjogának és hrsz: Magyarország Zádorfalva, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmasbirtokának Vevő részére történő átruházására, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5II.3. Vállalkozó pontban meghatározott kapcsolódó szolgáltatások nyújtására köteles. Felek megállapodnak, hogy a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat birtokbaadásáról írásos jegyzőkönyvet vesznek fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet értijegyzőkönyv jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi. 611.2. A beépített anyagokrészletes specifikációkat a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás, berendezésekvalamint Eladó ajánlatában szereplő termékleírás tartalmazza, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) melyek jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezik. Eladó a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének gépjárművet per-, igény és tehermentesen köteles bemutatni Vevő tulajdonába és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadnibirtokába adni. 711.3. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételéreEladó köteles az általa szolgáltatott gépjárműnek a leszállítására, Vevő részére történő átadására a műszaki leírásban és Xxxxx nyertes ajánlatában foglaltak szerinti minőségnek megfelelően. Az alvállalkozó igénybevételénél Xxxxx által biztosított gépjárműnek meg kell felelnie a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt.forgalomba hozatalukra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóakelőírásoknak, melyek betartására Eladó kötelezettséget vállal. 811.4. A Vállalkozó Eladó köteles elvégezni az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha alábbi kapcsolódó szolgáltatásokat: Forgalomba helyezést az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna elehhez szükséges valamennyi szolgáltatás elvégzésével. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9Vevő az illetékekről szóló 1990. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbtévi XCIII. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbttörvény 5. 138.§ § (1) bekbekezdés c) pontja szerinti személyes illetékmentességben részesül a vagyonszerzési illeték tekintetében. utolsó mondatáraA kapcsolódó szolgáltatások elvégzéséhez szükség van Vevő - a jelen szerződésben foglaltakkal nem ellentétes - nyilatkozatára vagy az általa kiállított meghatalmazásra, így Vevő a 138.§ (5) bekezdésreszükséges nyilatkozatot, valamint meghatalmazást Eladó kérésére haladéktalanul kiállítja. Eladó köteles a 138.§ (3) bekezdésérerendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi - jelen szerződésben vagy a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó - tevékenység ellátására. 1011.5. Megrendelő rögzítiAmennyiben a teljesítés során a Xxxxx által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Eladó köteles vevőt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően eljárni. 11.6. Eladó kijelenti, hogy a 322/2015gépjármű és a téli kerék szettek (továbbiakban gépjármüvek/gépjármü) per-, teher-, és igénymentesek, azokon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely a Vevő per-, teher-, és igénymentes tulajdonszerzését és birtoklását kizárná vagy korlátozná. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján Eladó a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részérőlgépjármű feltétel nélküli átruházhatóságáért továbbá annak birtokbaadáskori kifogástalan, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáért szavatosságot vállal. 1111.7. Felek rögzítikAz Eladó a gépjármű 1. számú mellékletben rögzített kiviteltől csak olyan kis mértékben térhet el, hogy amennyiben ezt a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítikszériagyártás csekély formai, szerkezeti, valamint színeltérése indokolja. Ilyen eltérésnek minősül pl. a gyártó által a minőségellenőrzés keretében végzett újra fényezés.

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásbanleírásban és tervekben) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel. 2. Vállalkozó főbb feladatait a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza részletesen. 3. Megrendelő rögzíti, hogy az ingatlan Simontornya Város Önkormányzata tulajdonában áll, amely a tárgyi munkák elvégzéséhez jelen szerződés vonatkozásában hozzájárult. 4. A teljesítés helye és hrsz-a: Magyarország Zádorfalva7081 Simontornya, Xxxxxx xx 00.,hrszxxxx 00. Hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza993. 45. Felek rögzítik, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező épület ún. közhasználatú épít- mény. 6. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetéskölt- ségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő lét- rejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak meg- határozottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 57. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal – a beépítéshez szükséges - okiratokkal rendelkező, hiány- hiány, és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- hiány-, és hibamentes munkálatnak munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- , és hibamentességet érti. A beépített anyagok hiány-, és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó gyártói előírásnak való megfelelőséget értik a felek. 68. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösenkü- lönösen: teljesítménynyilatkozatokteljesítménynyilatkozat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 79. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó alvál- lalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt.. továbbá az építési beruházások, továbbá a valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. Kormány- rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 810. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói alvállal- kozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 911. Megrendelő e körben az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét figyel- mét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatáramon- datára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 1012. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm Korm. rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki mű- szaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok sza- bályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részérőlminősül. 1113. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 12.1 A Megrendelő tulajdonát képező 4087 Hajdúdorog, Nánási u. 19. Megrendelő megrendeliszámú (1197 hrsz.) ingatlanon lévő Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének átalakítási és akadálymentesítési munkái elvégzése. A meglévő iroda funkciójú épület belső elrendezésének átalakítása, Vállalkozó pedig elvállalja akadálymentesítése, tetőszerkezetének cseréje, illetve az épület energetikai paramétereinek javítása, nyílászáró cserével, külső határoló szerkezeteinek hőszigetelésével és napelem elhelyezésével a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel. szerződés 2. A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalva, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 illetve 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását mellékletében részletezettek szerint, (a közbeszerzési továbbiakban: munkavégzés) Ezen belül Vállalkozó feladata minden egyéb - a tevékenységi körében a szerződés tárgyát képező - műszaki leírás tartalmazza. 4feladat megvalósításához szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, melyek a szakmai szokások szerint a munka elvégzéséhez tartoznak. Vállalkozó feladata kötelessége a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos létesítmény elkészítése szempontjából figyelembe veendő jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5előírások betartása. Vállalkozó a munkát hiány-szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal I. osztályú minőségben, hiba és hibamentesenhiánymentesen, határidőre a vállalt határidőt betartva köteles elvégezniteljesíteni, amelyek együttesen a szerződésteljesítésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyítása Vállalkozó kötelezettsége. Vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezőmegrendelő utasításai alapján, hiány- melyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, s amelyek műszaki előírásokban, szabványokban vagyjogszabályokban kerültek rögzítésre. A vállalkozó a munkálatokat eltervezi, elvégzi, befejezi és hibamenteslegkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles a megvalósításhoz, a jogszabályoknakbefejezéshez vagy a hibák, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokathiányosságok orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy állandó felügyeletet, berendezéseketmunkaerőt, szerkezeteket használhat fel. A hiány- berendezést, árut, szállítás, szolgáltatást, munka- és hibamentes munkálatnak Megrendelő a jogszabályoknakegyéb eszközt, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet értierőforrást biztosítani. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 12.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó Xxxxxxxxxx pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában jelen szerződés 1. pontjában rögzített építési beruházás tárgyát képező feladatok megvalósításához szükséges valamennyi építési munka elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 1. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (különösen közbeszerzési a továbbiakban együttesen: Feladatok). A műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggeldokumentációtól, illetve az annak részét képező műszaki specifikációktól történő bármely eltéréshez Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 2. A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalva, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 112.2. Felek rögzítik, hogy a Feladatok kivitelezésének helye a 1036 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00. és Xxxxxxxxxxxx xxxx 00., együttesen a Budapest belterület hrsz. 17793/1. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Projektingatlan). 2.3. Kivitelezőnek teljes körűen meg kell valósítania a Feladatokat, biztosítania kell valamennyi anyagot, eszközt, berendezést, felszerelést, munkát, melyek szükségesek ezek szerződésszerű teljesítéséhez. 2.4. Kivitelező tervezési feladatait a jelen szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik1. sz. melléklete tartalmazza. Kivitelező e körben felelős a) az általa készített tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, az általa készített kivitelezési tervdokumentáció építéstechnológiai magvalósíthatóságáért; b) a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásáért; c) a tervek készítésében (részben vagy folyamatosan) résztvevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért; d) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért. Kivitelező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek felhasználását, kivitelezését akadályozza, vagy korlátozza. Kivitelező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a Megrendelő a terveket elfogadta, és kivitelezés vagy továbbtervezés céljából továbbadta. A Kivitelező jótállását, szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a szerződés teljesítése során, illetőleg a tervek átadás-átvételekor, illetve a teljesítés igazolása körében a Megrendelő nem tesz kifogást a Kivitelező szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban. 2.5. A Feladatok magukban foglalják az összes olyan munkát és költséget, amely a komplett, működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas Projektingatlan megvalósításához szükségesek. A kivitelezés során Kivitelezőnek el kell végeznie minden olyan építészeti, épületgépészeti, elektromos munkát, beleértve a komplettséghez szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, melyek szükségesek a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak és az azokban előírt feltételeknek való megfeleléshez. A Kivitelezőnek biztosítania kell, hogy a nyertes ajánlat terjedelmében szállított rendszerek, berendezések, eszközök a Projektingatlanon esetlegesen már meglévő rendszerekkel összekapcsolhatók legyenek, azokkal együtt tudjanak működni. 2.6. Kivitelezőnek szükség szerint biztosítania kell valamennyi olyan dokumentumot, jóváhagyást, engedélyt, melyek a Projektingatlan üzemeltetéséhez szükségesek és a jelen szerződés feltételei szerint Kivitelező feladatkörébe tartozik. 2.7. A szerződés tárgya körében Kivitelező kötelezettségét képezi különösen bármely jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat, egyéb kötelező előírás által a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban megállapított, vagy a későbbiekben megállapításra kerülő bármely kötelezettség, feltétel teljesítése, amely ahhoz szükséges, hogy a jelen szerződés jogszerűen teljesítésre kerüljön, függetlenül attól, hogy a jogszabály, hatósági vagy bírósági határozat Megrendelőt, mint üzemeltetőt (vagyonkezelőt), kölcsönvevőt, vagy építtetőt nevezi meg a kötelezettség címzettjeként.

A szerződés tárgya. 11.1. Megrendelő megrendeliJelen szerződés tárgya a Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 7632 Pécs, Vállalkozó pedig elvállalja Berek u. 15. szám alatti telephelyén felújítási munkálatok elvégzése a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában műszaki dokumentációjában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel. 2. A teljesítés helye és hrsza továbbiakban: Magyarország Zádorfalva, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetésMűszaki Dokumentáció), a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésreajánlatában, valamint a 138.§ (3) bekezdéséreSzerződésben rögzített feltételek szerint, a Szerződésben rögzített vállalkozói díj ellenében. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 111.2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a kivitelezés alapjául szolgáló tervdokumentációt a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta. 1.3. Vállalkozó mint megfelelő szakmai felkészültségű szakvállalat a Műszaki Dokumentációt (és az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat) áttanulmányozta, azokat megvalósíthatónak tartja, a részéről feltárt hibákat és hiányosságokat a Megrendelőnek jelezte, és minden esetlegesen szükséges adatot, dokumentumot megkapott, ellenőrzött és észrevételezett. 1.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötését követően a Vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelni kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 1.5. A jelen szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítikalapján a Felek a felújítási munkálatok teljességét értik, amelynek értelmében a Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó feladatát képezi mindazon munkák elvégzése, amelyek nem kerültek kifejezetten specifikálásra, azonban a feladatból adódóan szükségesek a Szerződésben meghatározott munkálatok teljeskörű megvalósításához és ahhoz, hogy a munkák a biztonságos használatra alkalmasak legyenek.

A szerződés tárgya. 12.1 A Megrendelő tulajdonát képező 4087 Hajdúdorog, Böszörményi u. 28. Megrendelő megrendeliszámú (3411 hrsz.) ingatlanon lévő Idősek Klubja épületének átalakítási, Vállalkozó pedig elvállalja bővítési és akadálymentesítési munkáinak elvégzése. A meglévő szolgáltató funkciójú épület belső elrendezésének átalakítása, akadálymentesítése, tetőhéjazatának cseréje, tetőszerkezeténekjavítása, illetve az épület energetikai paramétereinek javítása, nyílászáró cserével, külső határoló szerkezeteinek hőszigetelésével és napkollektor elhelyezésével a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel. szerződés 2. A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalva, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 illetve 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását mellékletében részletezettek szerint, (a közbeszerzési továbbiakban: munkavégzés) Ezen belül Vállalkozó feladata minden egyéb - a tevékenységi körében a szerződés tárgyát képező - műszaki leírás tartalmazza. 4feladat megvalósításához szükséges munka elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és ráfordításokra, melyek a szakmai szokások szerint a munka elvégzéséhez tartoznak. Vállalkozó feladata kötelessége a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos létesítmény elkészítése szempontjából figyelembe veendő jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5előírások betartása. Vállalkozó a munkát hiány-szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal I. osztályú minőségben, hiba és hibamentesenhiánymentesen, határidőre a vállalt határidőt betartva köteles elvégezniteljesíteni, amelyek együttesen a szerződésteljesítésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyítása Vállalkozó kötelezettsége. Vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezőmegrendelő utasításai alapján, hiány- és hibamentesmelyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához szükségesek, s amelyek műszaki előírásokban, szabványokban vagyjogszabályokban kerültek rögzítésre. A vaiiaiKOZO a munKaraioKcu. eltervezi, eívcgzi, ucicjczi « ic ja l ov uu a utolsó napján a megrendelő rendelkezésére bocsátja. A vállalkozó köteles a megvalósításhoz, a jogszabályoknakbefejezéshez vagy a hibák, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokathiányosságok orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy állandó felügyeletet, berendezéseketmunkaerőt, szerkezeteket használhat fel. A hiány- berendezést, árut, szállítás, szolgáltatást, munka- és hibamentes munkálatnak Megrendelő a jogszabályoknakegyéb eszközt, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet értierőforrást biztosítani. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja vállalja a fent megjelölt „Mezőtúr – Kikötő bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési kivitelezési munkáinak elvégzését a vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályoknak, előírásoknak, valamint a jelen szerződés mellékletét képező Megrendelő által biztosított műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggeldokumentáció és a Megrendelő által elfogadott vállalkozói ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően. 2. A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalva, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3Az építési munkaterület pontos körülírását a III.1.1 pont tartalmazza. Az ellátandó feladatok részletes leírását építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározását a közbeszerzési szerződés mellékletét képező műszaki leírás dokumentáció tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5. Vállalkozó a munkát hiány-, hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az a műszaki átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 83. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért ajánlatának azon elemei, amelyek értékelésre kerültek [Kbt. 131. § (közreműködőért2) úgy felelbekezdés]: 1. Vállalkozói díj (nettó Ft) … 2. Az MSZ2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, mintha az alvállalkozói min. 0, max. 24) … 3. Az MSZ2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (közreműködőihónap, min. 0, max. 24) által végzett munkákat saját maga végezte volna el… 4. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felelkivitelezési munkákra kötelezően előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, ami ezen alvállalkozók (közreműködőkmin. 0 xxxxx, xxx. 12 hónap) igénybevétele nélkül nem következtek volna be… A Vállalkozó köteles a teljesítésbe bevonni az ajánlatában a 2. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.és 3.1 értékelési részszemponthoz megjelölt szakembert:

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen a közbeszerzési műszaki leírásbankiírás 3. kötetében (Megrendelői követelmények) meghatározott foglalt tartalommal a Xxxx Xxxxxx Dél-pesti Kórház és Rendelő Intézet Köves úti telephelyén lévő Sürgősségi Betegellátó részlegének átalakításához kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatok munkák ellátását eredményfelelősséggel. 2. A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalva, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a kiadott tervek, és a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, megfelelően a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy a tárgyi munka alapján létrejövő létrejött eredmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő alkalmas legyen. 53. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő I. osztályú anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- Fentiek alatt olyan anyagokat, és szerkezeteket ért Megrendelő, melyek a gyártó által előírt hiány-, és hibamentes munkálatnak terméknek megfelel, továbbá sérülés és minden egyéb hibától, hiánytól mentes és megfelel a jogszabályi előírásoknak. A hiány-, és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- hiány-, és hibamentességet érti. 64. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatokműbizonylat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 75. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., . továbbá a 322/2015. (X. 30X.30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 86. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 97. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban 139. §-ban foglaltakra, különös tekintettel tekintettel: • a Kbt. 138.§ 138. § (1) bekbekezdésére, mely szerint: „Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.” • a Kbt. utolsó mondatára, a 138.§ 138. § (5) bekezdésre, mely szerint: „Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt”, valamint • a 138.§ Kbt. 138. § (3) bekezdésére, mely szerint: „A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.” E körben a Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan nyilatkozatot a Vállalkozó, amely a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltak teljesülését igazolja. 108. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm Korm. rendelet 27.§ 27. § (1) bek. bekezdés alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részérőlminősül. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggelvállalja „Pécs, Káptalan utca hrsz.: 18302, Dóm Kőtár felújítás” feladatainak ellátását. 2. A teljesítés helye Vállalkozó a jelen szerződés szerinti munkálatok megvalósítását, az ajánlati felhívás, a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott, és hrsza jelen szerződés részét képező közbeszerzési és tervdokumentáció (a továbbiakban: Magyarország Zádorfalvadokumentáció), Xxxxxx xx 00.,hrsza közbeszerzési eljárással kapcsolatos egyéb okiratok tartalma szerint köteles elvégezni.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazzajelen szerződésben meghatározott munkákat az, utólagos fizetés mellett, saját költségén – a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot biztosításával, I. o. minőségben – fővállalkozói felelősség mellett, elvégzi. 4. Vállalkozó feladata feladatát képezi az átadás-átvételt követően a kivitelezés körében a közbeszerzési megvalósulási tervdokumentáció elkészítése és annak 4 nyomtatott és 1 digitális CAD, illetve PDF formátumban történő átadása Megrendelő részére legkésőbb sikeres műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyenátadást-átvételi eljárás lezárását követő 5 (öt) munkanapon belül. 5. Vállalkozó feladata továbbá a munkát hiány-megvalósításhoz szükséges minden egyéb műszaki feladat elvégzése és költségeinek viselése, különös tekintettel azon mellékmunkákra és hibamentesenráfordításokra, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó amelyek a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezővonatkozó jogszabályok, hiány- szabványok és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak Megrendelő szakmai gyakorlat szerint a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet értimunka elvégzéséhez tartoznak. 6. Megrendelő a dokumentációban megjelölt terveket 1 digitális példányban átadja Vállalkozó részére. A beépített anyagokközbeszerzési eljáráshoz, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó vagy annak mellékletét képező okiratokon kívüli egyéb dokumentumok elkészítése Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadnifeladata. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt.kijelenti, továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felelilletve kötelezettséget vállal arra, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.hogy:

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggeleredményfelelősséggel (teljesítés helye: 0000 Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00. (513/8 Hrsz.)). 2. A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalva, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, építési engedély és a kiviteli tervek, a szabványok és szakmai szokványoknak előírásoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény a rendeltetésszerű használatra alkalmasalkalmas (valamennyi műszaki és jogi feltételnek megfelelő), továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 53. Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról, technológia elemekről vagy termékekről CE vagy azzal egyenértékű, hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. A tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Vállalkozónak ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Vállalkozó a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni. 4. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- hiány, és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- hiány-, és hibamentes munkálatnak munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknakelőírásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- hiány-, és hibamentességet érti. 65. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatokműbizonylat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 6. Vállalkozó akkor teljesít hibátlanul, ha a megvalósult eredmény kielégíti a jogszabályokban, továbbá a jelen szerződésben és Megrendelő által kért ajánlati felhívásban megfogalmazott valamennyi követelményt és alkalmas a rendeltetésszerű használatra. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., . továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Ha további alvállalkozó bevonása válik szükségessé, a Vállalkozó arról közvetlenül is értesíti a Megrendelőt. Az alvállalkozók által bevont alvállalkozók jogszerű alkalmazásáért az alvállalkozó mellett Vállalkozó is felelős. 10. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó két mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 1011. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm Korm. rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen A szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. A vonatkozó szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részérőlminősül. 1112. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. 13. A kivitelezés során Vállalkozó elektronikus alapú építési naplót köteles vezetni. 14. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítikminősítik a teljesítés vonatkozásában. 15. Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzéke Vállalkozóra vonatkozóan tartalmazza a vállalt tevékenységet, és Vállalkozó a vállalt kivitelezői tevékenység végzésében közvetlenül részt vesz. Tájékoztatja továbbá Megrendelőt, hogy rendelkezik az építőipari kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő jogosultsággal rendelkező - vele tagsági, munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - felelős műszaki vezetővel. 16. Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát - felelős műszaki vezető irányítja.

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok (a közbeszerzési dokumentumokban szereplő felújítási) munkálatok szerződésszerű ellátását eredményfelelősséggel. 2. A teljesítés helye és helye: Magyarország, Sióagárd, 025/22,23 hrsz: Magyarország Zádorfalva, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazzaFelek rögzítik, hogy jelen szerződés opciós tételt nem tartalmaz. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, kiviteli tervdokumentáció, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak szokványok, egyéb vonatkozó szabályozók előírásainak megfelelően, a megrendelt munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény a műszaki leírásban meghatározott célra történő rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5. Vállalkozó a munkát hiány-, szerződés szerinti munkálatokat hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő teljesítménynyilatkozattal rendelkező, új, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak szabványoknak, mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak Megrendelő munkálatok alatt a Megrendelők a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet értiértik. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás átvétel során a Megrendelőnek a vonatkozó szabályok alapján átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(kközreműködő(k) (Ptkide értve a Kbt. szerint: közreműködő(k)alvállalkozó fogalmát is) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., . továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók (közreműködők) vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (V.30.) Korm. rendelet) 27.§ (1) bek. bekezdés alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. 11. Ezen A közreműködők/alvállalkozók bevonására vonatkozó szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részérőlminősül. 1112. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyait tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítiktekintik.

A szerződés tárgya. 11.1. Megrendelő megrendeliAz eladó tulajdonát képező, Vállalkozó pedig elvállalja az ajánlatban megadott paraméterekkel rendelkező, a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában Debreceni Vízmű Zrt. Víztermelő Üzeme működéséhez szükséges, az alábbiakban fajta és mennyiség szerint részletesen felsorolt, ingóságnak minősülő 44 db búvárszivattyú (különösen közbeszerzési műszaki leírásbana jelen szerződésben a továbbiakban ezek együttes megnevezése: Termékek) adásvétele a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel. 2általános szabályok szerint. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező, az Ajánlatkérési dokumentáció 5-ös sz. mellékletében felsorolt Termékek minősége mindenben maradéktalanul megfelel az ilyen jellegű berendezésekkel szemben általában támasztott követelményeknek. Eladó a jelen adásvételi szerződés tárgyát képző, a fentiekben tételesen meghatározott Termékek tulajdonjogának a vevő általi per-, teher és igénymentes megszerezhetőségéért - vagyoni és büntetőjogi felelősségének tudatában - szavatosságot vállal. A leszállított búvárszivattyúk teljes körű üzembe helyezése Vevő feladata, azonban Xxxxx köteles a beszerelés üzembe helyezés során jelen lenni és közreműködni. A leszállítást, beszerelést, majd üzembe helyezést követően az üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján a Felek 2 (kettő) órás üzempróbát tartanak, melynek során meggyőződnek arról, hogy a Termékek teljesítik-e az előírt, és az Eljárás Dokumentumaiban megadott követelményeket. A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalva, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, továbbá magában foglalja az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni üzembe helyezési és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésreüzempróba jegyzőkönyv felvételét, valamint a 138.§ felhasználói kézikönyvek, használati utasítások, (3gépkönyv) bekezdéséremagyar nyelven, nyomtatott formában, és/ vagy elektronikus formában (CD-ROM) történő biztosítását. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 11.1. Megrendelő megrendeliA Megbízók megbízzák a Megbízottat, Vállalkozó az pedig jelen szerződéssel elvállalja a fent közbeszerzési tanácsadói és bonyolítói feladatok ellátását Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának kiválasztása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásban. A Megbízók kijelentik, hogy a megjelölt szolgáltatás megrendelésére irányuló eljárás becsült értéke meghaladja az uniós közbeszerzési értékhatárt. A Megbízók kijelentik továbbá, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztását az érintett településeken közös közbeszerzés keretében kívánják megvalósítani akképpen, hogy maguk közül Forráskút Község Önkormányzatát hatalmazzák meg képviselőként az eljárás lebonyolítására, illetve a Megbízottal való kapcsolattartásra. Tájékoztatják a megbízottat, hogy a közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen lefolytatásához egyedi közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggelszabályzat elkészítésével is meg kívánják bízni a Megbízottat, melyben egyedileg minden érintett önkormányzat bevonásával kívánják szabályozni az eljárás rendjét. A Megbízott a megbízást jelen szerződés aláírásával elfogadja. 21.2. A teljesítés helye és hrszMegbízott a Megbízók előzetes tájékoztatása alapján kötelezettséget vállal a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Magyarország Zádorfalva, Xxxxxx xx 00.,hrszKbt.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak ) Második Része szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi uniós értékhatárt elérő eljárás során Megrendelőnek átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél keretében a Kbt. 81. §-a alapján egy közbeszerzési eljárás lebonyolítására szolgáltatás megrendelése tárgyában. A Megbízott kidolgozza a közbeszerzési eljárás dokumentációját az alábbi részletezés szerint: 1.2.1. egyedi közbeszerzési szabályzat elkészítése, 1.2.2. összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok elkészítése és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóakMegbízókhoz/Megbízók képviselőjéhez való eljuttatása, 1.2.3. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015beszerzés becsült értékének vizsgálata és eredményének dokumentálása, 1.2.4. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatáraeljárást megindító felhívás elkészítése, a 138.§ felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok elkészítése a műszaki-szakmai leírás és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat is beleértve, 1.2.5. az ajánlatok értékelési szempontjainak (5részszempontok, alszempontok, súlyszámok, ponthatárok és módszerek) bekezdésreösszeállítása, 1.2.6. az eljárást megindító felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok egyeztetése a Megbízókkal/Megbízók képviselőjével, 1.2.7. az eljárást megindító felhívás közzétételre megküldése az Európai Unió hivatalos lapjának (TED), valamint a 138.§ felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok honlapon történő közzétételre megküldése az ajánlatkérő részére, 1.2.8. esetlegesen a közbeszerzési dokumentumok szükséges módosításának elkészítése és közzétételre megküldése a TED-nek és az ajánlatkérőnek, 1.2.9. közbeszerzési eljárásban felmerült ajánlattevői kérdések (3kiegészítő tájékoztatás, helyszíni bejárás) bekezdéséremegválaszolása Megbízók/Megbízók képviselőjének bevonásával, 1.2.10. az ajánlatok bontása a Megbízott székhelyén/telephelyén/fióktelepén, 1.2.11. a bontási eljárásáról szóló jegyzőkönyv elkészítése és megküldése az ajánlattevőknek, 1.2.12. az ajánlatok hiánypótlására történő felhívások megküldése az ajánlattevőknek, 1.2.13. megbízói igény esetén az ajánlatok bírálatában történő részvétel, 1.2.14. az ajánlatok bírálatáról szóló dokumentumok (bírálati lapok, bíráló bizottság üléséről szóló jegyzőkönyv) elkészítése, 1.2.15. az összegezés elkészítése a benyújtott ajánlatokról és megküldése az ajánlattevőknek, 1.2.16. tájékoztató az eljárás eredményéről közzétételre megküldése a Közbeszerzési Értesítőnek. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 12.1. Megrendelő megrendeliMegbı́zó megbı́zza Megbı́zottat a közbeszerzési eljárás iratanyaga, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési hatályos jogszabályok, továbbá jelen szerződés alapján a 8600 Siófok, Xxxxx Xxxxxx u. 183.; hrsz: 2662/73. alatti épü let Energetikai fejlesztések kivitelezési munkáinak bonyolı́tásához kapcsolódó beruházásbonyolı́tói és műszaki ellenő ri feladatok ellátását eredményfelelősséggelellátásával. Megbı́zott a megbı́zást elfogadja. 22.2. A teljesítés helye Megbı́zott feladatait képezik az alábbiak: a) a kivitelezés során a Megbı́zó érdekeinek képviselete; b) a beruházás során érintett valamennyi szakági műszaki ellenőr biztosı́tása:  ME-E'  ME-V  ME-G c) a hatósági eljárásban záradékolt épı́tészeti-mű szaki dokumentációban, valamint a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartatása; d) az épı́tőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szü kséges jogszabályban előı́rt dokumentumok (tervek) megléte, az elektronikus épı́tési naplók vezetése esetén az épı́tési naplók készenlétbe helyezése; e) az épı́tési munkaterü let átadása; f) a tervdokumentációk és a hatósági engedélyek, előıŕ ások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kı́sérése, az épı́tőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése; g) az épı́tőipari kivitelezési tevékenység, az épı́tési-szerelési munka szakszerű ségének ellenőrzése a végleges épı́tési (létesı́tési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott épı́tészeti-műszaki dokumentáció, a kivitelezési dokumentáció, valamint szakmai szabványok alapján; h) az épı́tmény kitűzése helyességének, szü kség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése; i) az épı́tési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkö nyvek és iratok ellenjegyzése, észrevételezése, összehangolja az épı́tési naplók vezetését; j) a hibák, hiányosságok, eltérések feltü ntetése az épı́tési naplóban, a műszaki ellenő rzéssel összhangban a hiányokról és hibákról jegyzéket állı́ttat össze, javaslatot tesz azok kijavı́tására; k) a mű szaki, illetve gazdasági szü kségességbő l indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az épı́ttető részére; l) Pótmunka igények vizsgálata, Megbízó igényei szerint a műszaki indokoltság felülvizsgálata – mind a munkák szükségessége, mind a becsült költségek tekintetében; m) és hrsz: Magyarország Zádorfalvaa Megbízóval való egyeztetés után annak elrendelése, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTSannak költségének ellenjegyzése; n) többletmunka igények vizsgálata és a Megbízóval való egyeztetés után annak elrendelése; o) közreműködés a lakosság tájékoztatásában a Megbízó igénye esetén; p) az eltakarásra kerü lő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szü kséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az épı́tési naplóba; q) az átadás-KÓD: HU31104átvételi eljárásban való részvétel, teljesı́tések, részteljesı́tések, készre jelentések alapján a Megbı́zóval együ ttmű ködve kitű zi és lebonyolı́tja a műszaki átadás-átvételi eljárást; hiánypótlási határidőre gondoskodik a hiánypótlási munkák átadás-átvételéről; 3r) egyes épı́tményfajták műszaki teljesı́tmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefü ggő biztonsági előıŕ ások betartásának ellenőrzése; s) a beépı́tett épı́tési termékek teljesı́tmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése; szü kség szerint gondoskodik a műszaki minősı́tési eljárások lefolytatásáról; t) az épı́tési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az épı́tési naplóban; u) műszaki kérdésekben az épı́ttető döntéseinek előkészı́tése; v) műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. Az ellátandó feladatok részletes leírását szakértő bevonására); w) pénzü gyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazzabenyú jtott számlákat ellenőrzi a szerződés és a teljesı́tések egybevetésével és megfelelőség esetén azokat ellen jegyzi; x) teljesı́tésigazolás kiállı́tása és átadása vagy megkü ldése a Megbı́zott részére, rögzı́tése az épı́tési napló ban, ellenő rzi, és szakmailag igazolja, illetve felü lvizsgálja a Megbı́zotti teljesı́téseket. 42.3. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírásMegbı́zott kijelenti, hogy az árazatlan költségvetésellátandó feladatot és feltételeit teljes körű en megismerte, a hatályos jogszabályokszü kséges erőforrásokkal rendelkezik, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5ill. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat azt közremű ködők (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél ide értve a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóakszerinti alvállalkozó fogalmát is) bevonásával biztosı́tani tudja. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre alvállalkozók bevonására a Kbt.. és a Megbı́zott ajánlatában tett nyilatkozatok is irányadóak. Megbı́zott a közremű kö dők tevékenységéért, továbbá a 322/2015ill. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8mulasztásaiért, mint sajátjaként felel. A Vállalkozó az igénybe jogszerű tlenü l igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felelközremű ködők esetén felel azon hátrányos következményekért is, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül mely enélkü l nem következtek következett volna be. 92.4. Megrendelő Megbı́zó e körben körben kifejezetten felhívja felhıvja a Vállalkozó figyelmét Megbı́zott figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 4.1. Jelen szerződés tárgya „Vállalkozási szerződés keretében a Xxxxxx Xxxxx Kollégium konyhájának fejlesztése – 1. ütem” az ajánlattételi felhívásban és a jelen szerződés 1. számú mellékleteként csatolt műszaki leírásban meghatározottak szerint. Megrendelő ezennel megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt kivitelezését a Közbeszerzési Eljárás ajánlattételi felhívásában és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint annak részét képező műszaki leírásban és árazatlan költségvetésben részletezett, továbbá a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata és az eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggeleredményeként a feladat elvégzésére kötött jelen Vállalkozási szerződés teljesítését. 24.2. A teljesítés helye és hrsz: Magyarország ZádorfalvaFelek megállapodnak abban, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását hogy Vállalkozó a jelen szerződés alapján köteles a Közbeszerzési Eljárás közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás, költségvetés és a tervek, valamint a kiadott egyéb műszaki dokumentumok alapján – figyelemmel az árazatlan költségvetésesetleges kiegészítő tájékoztatásra adott válaszokkal – az építési munkáit kivitelezni, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak műszaki leírásoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében. 4.3. Felek megállapodnak abban, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5. Vállalkozó a munkát hiány-kifogástalan, és hibamentesena Ptk. 6:123§ szerinti minőségben, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket szerkezeteket, stb. használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek hiány- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó, a kiviteli tervdokumentációban meghatározott teljesítményadatoknak és minőségi paramétereknek megfelelőséget értik a felek. 64.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó akkor teljesít a kivitelezési tevékenység vonatkozásában hibátlanul, ha a megvalósult eredmény kielégíti az azzal kapcsolatban, a jogszabályokban, a közbeszerzési dokumentumokban, továbbá a jelen szerződésben megfogalmazott valamennyi mennyiségi és minőségi követelményt, és alkalmas a rendeltetésszerű használatra. 4.5. Az építési beruházás teljesítése során Vállalkozó csak új (teljesítést megelőzően nem használt) anyagokat, alkatrészeket, termékeket építhet be. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint (különösen: teljesítménynyilatkozatokteljesítménynyilatkozat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek hiánytalanul bemutatni, majd a munkaterület visszaadásakor maradéktalanul átadni. 74.6. Megrendelő köteles a Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a Kbt. és vállalkozói díjat a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak6. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbtpontjában foglaltak szerint Vállalkozó részére megfizetni., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásbanleírásban és tervekben) meghatározott kivitelezési feladatok (energetikai korszerűsítés) ellátását eredményfelelősséggel. 2. A teljesítés helye és hrsz-a: Magyarország Zádorfalva8868 Letenye, Xxxxxx xx 00.,hrszXxxxxx u. 1. hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU311041431 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.tartalmazza azzal, hogy a főbb ellátandó munkák csoportjai és mennyisége homlokzati fal hőszigetelése 139,8 m2 padlásfödém hőszigetelése 162,0 m2 pincefödém hőszigetelése 33,0 m2 homlokzati nyílászáró beépítése 31,9 m2 gázkazán beépítése 18 kW lámpatestek elhelyezése 35 db napelemes rendszer telepítése 9,0 kWp 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a tervdokumentáció, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény (energetikai korszerűsítési feladatok alapján létrejött energiatakarékos építmény) rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5. Vállalkozó a munkát hiány-, hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. A beépített anyagok hiány- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó gyártói előírásnak való megfelelőséget értik a felek. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatokteljesítménynyilatkozat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(kközreműködő(k) (Ptkide értve a Kbt. szerint: közreműködő(k)szerinti alvállalkozó fogalmát is) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., . továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó előtti mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. E körben a Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon részszámla tekintetében minden esetben olyan nyilatkozatot a Vállalkozó, amely a 138.§ (1) bek. utolsó előtti mondata és a 138.§ (5) bekezdésében foglaltak teljesítés során történő betartásáról szól és csatoljon a végszámla tekintetében olyan nyilatkozatot a Vállalkozó, amely a 138.§ (1) bek. utolsó előtti mondata és a 138.§ (5) bekezdésében foglaltak teljesülését igazolja. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részérőlminősül. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 1Megrendelő megrendeli Vállalkozótól az keretében „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza” (KEOP-7.11.0/14-2015-0001) munkákhoz kapcsolódó tervezési, projekt-előkészítési feladatok végrehajtása keretében az I.2. Megrendelő megrendelipontban meghatározott feladatok elvégzését, Vállalkozó pedig elvállalja illetve dokumentumok elkészítését a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési dokumentációjában részletezett feladatok ellátását eredményfelelősséggel. 2. A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalvaellátásával, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetéstartalommal, a teljesítéskor hatályos jogszabályokjogszabályi rendelkezéseknek, a szabványok és szakmai szabványoknak, szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégeznieredményfelelősséggel. Vállalkozó főbb feladatai: Megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése; Határvízi egyeztetések lefolytatásában való közreműködés. Környezeti hatásvizsgálat készítése; Kiegészítő, egyéb tevékenységek; Projekt költségvetés és finanszírozás kialakítás; 13,9 km töltésszakasz engedélyes tervének elkészítése; Tivadari híd környéki nagyvízi mederkezelési beavatkozások vízjogi engedélyes terveinek elkészítése. A feladatokat részletes meghatározását a műszaki lírás tartalmazza. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7megrendelést elfogadja. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(kkijelenti, hogy a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, illetve azokat alvállalkozók (teljesítési segédek) (Ptkbevonásával biztosítani tudja. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél Felek rögzítik, hogy az alvállalkozók igénybevételére a Kbt. és szabályait kell alkalmazni. Vállalkozó a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna elalvállalkozókért felelős. A jogosulatlanul Vállalkozó a jogellenesen igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon esetében felel továbbá mindazon hátrányos következményekért is feleljogkövetkezményekért, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele amely e igénybevétel nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen a közbeszerzési kiírás műszaki leírásban) meghatározott mellékletében, árazatlan költségvetésben, tervekben)foglalt tartalommal, a kivitelezési feladatok munkálatok ellátását eredményfelelősséggel. 2. A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalva, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a kiadott tervek, és a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, megfelelően a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy a tárgyi munka alapján létrejövő létrejött eredmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő alkalmas legyen. 53. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő I. osztályú anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- Fentiek alatt olyan anyagokat, és szerkezeteket ért Megrendelő, melyek a gyártó által előírt hiány-, és hibamentes munkálatnak terméknek megfelel, továbbá sérülés és minden egyéb hibától, hiánytól mentes és megfelel a jogszabályi előírásoknak. A hiány-, és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- hiány-, és hibamentességet érti. 64. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatokműbizonylat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 75. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., . továbbá a 322/2015. (X. 30X.30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 86. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 97. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban 139. §-ban foglaltakra, különös tekintettel tekintettel: • a Kbt. 138.§ (1) bekbekezdésére, mely szerint: „Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.” • a Kbt. utolsó mondatára, a 138.§ 138. § (5) bekezdésre, mely szerint: „Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt”, valamint • a 138.§ Kbt. 138. §(3) bekezdésére, mely szerint: „A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.” E körben a Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan nyilatkozatot a Vállalkozó, amely a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltak teljesülését igazolja. 108. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm Korm. rendelet 27.§ 27. § (1) bek. bekezdés alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részérőlminősül. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 14. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja aTIOP-2.2.5-09/0-0000-0000 jelű „Észak- magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése” című támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás - Onkológiai osztály átalakításának kivitelezését a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési Xxxxx Xxxxx Megyei Kórházban a kiviteli tervdokumentációban szereplő műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel. 2tartalommal. A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalvalétesítményt használatbavételre/üzembehelyezésre alkalmas állapotban kell átadni a Megrendelőnek, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását melyért a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyentartozik felelősséggel. 5. Vállalkozó A Megrendelő kijelenti, hogy az 1. pontban megjelölt építési beruházás a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat felSalgótarján megyei Jogú Város Jegyzője által kiadott 25895/2010 hatósági bizonyítvány alapján nem építési engedély köteles. A hiány- és hibamentes munkálatnak Megrendelő a jogszabályoknakkivitelezés megkezdéséhez szükséges kivitelezésre alkalmas kiviteli tervdokumentációval rendelkezik, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet értiamely tervdokumentációkat a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Vállalkozónak átad. A 4 példányban átadott kivitelezési tervdokumentáció a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi. A kiviteli tervek esetleges hibájáért a Megrendelő a Vállalkozóval szemben nem tartozik felelősséggel. 6. A beépített anyagokVállalkozó kijelenti, berendezésekhogy a 2. sz. melléklet szerinti tervdokumentációt előzetesen megvizsgálta és azt kivitelezésre alkalmasnak találta. Kötelezi magát arra, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat hogy a létesítmény kivitelezését e tervdokumentációnak megfelelő műszaki tartalommal a vonatkozó hatályos jogszabályok és hatósági (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7pl. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt.munkavédelmi, továbbá a 322/2015. (X. 30tűzvédelmi, stb.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8előírások betartásával I. osztályú minőségben végzi el. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felela tervdokumentáció szerinti kivitelezésért tartozik felelősséggel. Ha a műszaki tervnek megfelelően elkészített létesítmény utóbb felmerülő tervezési hiba következtében válik hibássá, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja ezért a Vállalkozó figyelmét csak abban az esetben lesz felelős, ha a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdéséreterv hibáját gondos megvizsgálással felismerhette volna. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési (felújítási) feladatok ellátását eredményfelelősséggeleredményfelelősséggel a kapcsolódó, a műszaki leírásban meghatározott egyéb feladatokkal együtt. 2. A teljesítés helye és hrszhelyrajzi száma: Magyarország Zádorfalva4400. Nyíregyháza, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104Luther u. 7. szám alatti, 4921 hrsz.-ú ingatlan 3. Felek a fentiek alapján rögzítik, hogy a teljesítési helyen lévő munkák oszthatatlannak minősülnek. 4. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 45. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan árazott költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény (iskolaépület belső felújítása) –az érintett munkák vonatkozásában - rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti mennyiségnek és műszaki adatoknak megfelelő legyen. 56. Vállalkozó a munkát hiány-, hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő teljesítménynyilatkozattal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. A beépített anyagok hiány- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó, a gyártó által a hiány-, és hibamentes termékre meghatározott teljesítményadatoknak és minőségi paramétereknek megfelelőséget értik a felek. 67. Az építési beruházás teljesítése során Vállalkozó csak új (teljesítést megelőzően nem használt) anyagokat, alkatrészeket, termékeket építhet be. 8. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek maradéktalanul átadni. 79. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) közreműködők (Ptkide értve a Kbt. szerint: közreműködő(k)szerinti alvállalkozó fogalmát is) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 810. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami amelyek ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 911. Megrendelő e körben az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban 139. §-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ 138. § (1) bek. utolsó előtti mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ 138. § (3) bekezdésére. E körben Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan nyilatkozatot Vállalkozó, amely a 138. § (1) bek. utolsó előtti mondata és a 138. § (5) bekezdésében foglaltak teljesülését igazolja. 1012. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm Korm. rendelet 27.§ 27. § (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részérőlminősül. 1113. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásbanleírásban és tervekben) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel. 2. A teljesítés helye és hrsz-a: Magyarország Zádorfalva9730 Kőszeg, Xxxxxx xx 00.,hrszJurisics tér 5. , hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU311041769/A/2 3. Megrendelő rögzíti, hogy a tárgyi épületet érintő munka helyi rendelet értelmében településképi bejelentés köteles, melyet Megrendelő teljesít. 4. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 45. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak szokásoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 56. Vállalkozó a munkát hiány-, hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak munkálatok alatt Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. A beépített anyagok hiány- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó gyártói előírásnak való megfelelőséget értik a felek. 67. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatokműbizonylat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 78. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: :közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., . továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 89. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami amelyek ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 910. Megrendelő e körben az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-138- 139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. E körben a Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan nyilatkozatot a Vállalkozó, amely a 138.§ (1) bek. utolsó mondata és a 138.§ (5) bekezdésében foglaltak teljesülését igazolja. 1011. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részérőlminősül. 1112. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik. 13. A Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárás során az Ajánlatában a Kbt. 76. §-a szerinti értékelési részszempontok tekintetében a Szerződés teljesítésével összefüggésben az alábbiakat vállalta:

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (a közbeszerzési dokumentumokban, különösen a közbeszerzési műszaki leírásban, és költségvetésekben) meghatározott kivitelezési feladatok foglalt tartalommal, az ott megjelölt építési munkálatok ellátását eredményfelelősséggel. 2. A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalva, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, megfelelően a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy a tárgyi munka alapján létrejövő létrejött eredmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő alkalmas legyen. 53. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő I. osztályú anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- Fentiek alatt olyan anyagokat, és szerkezeteket ért Megrendelő, melyek a gyártó által előírt hiány-, és hibamentes munkálatnak terméknek megfelel, továbbá sérülés és minden egyéb hibától, hiánytól mentes és megfelel a jogszabályi előírásoknak. A hiány-, és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- hiány-, és hibamentességet érti. 64. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatokműbizonylat, szabványossági dokumentum) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 75. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., . továbbá a 322/2015. (X. 30X.30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 86. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 107. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm Korm. rendelet 27.§ 27. § (1) bek. bekezdés alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részérőlminősül. 118. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik.

A szerződés tárgya. 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési foglalt tartalommal az építési beruházásnak minősülő feladatok ellátását eredményfelelősséggel. 2eredményfelelősséggel (teljesítés címe: 3900 Szerencs, Molnár I. u. 20. sz. Hrsz.:1182..) A teljesítés helye és hrsz: Magyarország Zádorfalvafenti feladatok ellátása során különösen az alábbi munkákat kell ellátni, Xxxxxx xx 00.,hrsz.: 191 NUTS-KÓD: HU31104 3. Az ellátandó feladatok részletes leírását melyek pontos tartamát a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. 4. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 5. Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni, és köteles biztosítani a használatbavételi engedély megszerzéséhez a kivitelezői nyilatkozatot. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy az építési beruházás építési engedély köteles. Vállalkozó a munkát hiány-, hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- hiány, és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatnak munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is jogszabályoknak megfelelő, hiány- hiány-, és hibamentességet érti. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: teljesítménynyilatkozatokműbizonylat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során Megrendelőnek átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., . továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ 138. § (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ 138. § (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. 10. E körben a Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan nyilatkozatot a Vállalkozó, amely a 138. § (1) bek. utolsó mondata és a 138.§ (5) bekezdésében foglaltak teljesülését igazolja. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ 27. § (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről. 11minősül. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik. Vállalkozó az építési törmeléket, hulladékot a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően köteles kezelni.