Common use of Jótállási feltételek Clause in Contracts

Jótállási feltételek. 1./ A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozó a jogszabályokban meghatározott jótállást és szavatosságot vállalja. Vállalkozó a gyártók által vállalt jótállási és szavatossági igényérvényesítési jogokat a Megrendelőre ruházza. 2./ A szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő a kivitelezési munkálatok során beépített termékek vonatkozásában jótállási igényt jelent be Vállalkozó felé, úgy a meghibásodott termékeket Vállalkozó a bejelentett jótállási igény kivizsgálását és elfogadását (azaz amennyiben bebizonyosodik, hogy a jótállási igény Vállalkozó hibájából következett be) követően kicseréli, a csereterméket leszállítja és beszereli a kivitelezési helyszínen. Amennyiben a jótállási igény kivizsgálása során megállapítást nyer, hogy a meghibásodás nem a Vállalkozó hibájából lépett fel, úgy a vizsgálat költsége Megrendelőt terheli. 3./ A Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása nem a Vállalkozó által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be, úgy a kicserélt termékek beszereléséről a Megrendelő köteles gondoskodni saját költségén. 4./ A szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása nem a Vállalkozó által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be és a kicserélendő termékek beszerelése a megrendelő által valamilyen oknál fogva nem lehetséges, úgy a kicserélt termékek beszerelését a Vállalkozó egy külön megállapodásban rögzített kölcsönösen kialkudott egyedi díjazás alapján végzi. 5./ A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés során beépítésre került termékeket és/vagy az azokkal összefüggő rendszert a Megrendelő, vagy Vállalkozón kívüli harmadik személy szakszerűtlenül bármely ok miatt megbontja, javítja, cseréli, vagy bármely módon annak épségét megsérti, akkor a Megrendelő a teljes rendszer és a kivitelezés jótállását elveszíti. 6./ A X. 1./ pontban rögzített gyártói jótállási és szavatossági igényérvényesítés esetén a gyártó által kijavított vagy biztosított cseretermékek beszerelésére Vállalkozó külön ajánlatot ad Megrendelő részére.

Jótállási feltételek. 1./ A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában járművek javítására, a Vállalkozó beépített alkatrészekre a jogszabályokban meghatározott jótállást és szavatosságot vállaljamindenkor hatályos jótállási, szavatossági rendelkezések az irányadók. Vállalkozó a gyártók által vállalt jótállási és szavatossági igényérvényesítési jogokat a Megrendelőre ruházza. 2./ A szerződő felek megállapodnakszerviz kötelezettséget vállal arra, hogy abban az esetbenalkatrész-forgalmazó által nyújtott jótállást a szerviz szolgáltatásait igénybe vevők felé ugyanolyan feltételekkel és terjedelemben biztosítja, ha mint ahogyan azt az alkatrész- forgalmazó biztosítja a Megrendelő Flott Xxxxxxx Kft-nek. A fogyasztó a kivitelezési munkálatok során beépített termékek vonatkozásában jótállási igényt jelent be Vállalkozó feléigényét a javítási számla másolatával érvényesítheti, úgy melyet a meghibásodott termékeket Vállalkozó a bejelentett vállalkozó jótállási igény kivizsgálását és elfogadását (azaz amennyiben bebizonyosodikjegynek tekint! A jótállás érvényesítésének feltétele továbbá, hogy a megrendelő a gépjárművet a Xxxxx Szerviz Kft. Eger, hrsz.: 10538/10/A alatti szervizébe szállítsa és lehetővé tegye a szerviz számára a szolgáltatás, valamint a beépített anyagok ellenőrzését. Nem érvényesíthető a jótállási igény Vállalkozó hibájából következett be) követően kicseréliigény, ha: ◼ az alkatrészt a megrendelő hozta, ◼ a hiba természetes elhasználódás következménye, ◼ természetes elhasználódás miatt a beszabályozás sikertelen. A jótállás feltételeként a szolgáltató a javítással kapcsolatban műszakilag indokoltan előírhat meghatározott kilométer-teljesítményhez kötött, a csereterméket leszállítja és beszereli a kivitelezési helyszínengyári előírásokkal azonos, kötelező, nem díjmentes átvizsgálást, olajcserét. Amennyiben Megszűnik a jótállási igény kivizsgálása során megállapítást nyerkötelezettség, hogy ha: ◼ a meghibásodás megrendelő a gépkocsira előirt átvizsgálásokat, karbantartási műveleteket egyáltalán nem, vagy nem a Vállalkozó hibájából lépett felmegadott kilométer-határ elérésekor végezteti el, úgy ◼ a vizsgálat költsége Megrendelőt terheli. 3./ A Felek megállapodnakgépkocsin a javított részt a Szervizen kívül más megbontja, hogy abban az esetben, ha a kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása nem a Vállalkozó által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be, úgy a kicserélt termékek beszereléséről a Megrendelő köteles gondoskodni saját költségén. 4./ A szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása nem a Vállalkozó által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be és a kicserélendő termékek beszerelése a megrendelő által valamilyen oknál fogva nem lehetséges, úgy a kicserélt termékek beszerelését a Vállalkozó egy külön megállapodásban rögzített kölcsönösen kialkudott egyedi díjazás alapján végzi. 5./ A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés során beépítésre került termékeket és/vagy az azokkal összefüggő rendszert a Megrendelő, vagy Vállalkozón kívüli harmadik személy szakszerűtlenül bármely ok miatt megbontjaátalakítja, javítja, cseréli◼ a gépkocsin a javított egység megsérül, ◼ a gépkocsit nem a gyártómű által a kezelési utasításban megadottak szerint, szakszerűtlenül üzemeltették. Szakszerűtlen kezelésnek minősül, ha: ◼ nem az előirt, tüzelő és kenőanyagot használják, ◼ a gépkocsit nem a megfelelő módon tárolják, ◼ a meghibásodás után tovább üzemeltetik, ◼ a gépkocsit oktatásra használják, ◼ a gépkocsit túlterhelik, vagy bármely módon annak épségét megsértinem rendeltetésszerűen használják. Nem vonatkozik a jótállás az izzókra, akkor valamint különböző üvegek és műanyag burák törésére. --------------------------------------------------------------------------------------------- Szervizünk kefés autómosóját 2020.02.01-tól bérlőnk üzemelteti, így ezt a Megrendelő a teljes rendszer és a kivitelezés jótállását elveszíti. 6./ A X. 1./ pontban rögzített gyártói jótállási és szavatossági igényérvényesítés esetén a gyártó által kijavított vagy biztosított cseretermékek beszerelésére Vállalkozó külön ajánlatot ad Megrendelő részére.változatlanul megrendelhető szolgáltatást bérlőnk számlázza. 1 AUTÓBUSZ 7 500 9 525

Jótállási feltételek. 1./ 1. A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozó a jogszabályokban meghatározott jótállást és szavatosságot vállalja. Vállalkozó a gyártók által vállalt jótállási és szavatossági igényérvényesítési jogokat a Megrendelőre ruházza. 2./ 2. A szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Megrendelő a kivitelezési munkálatok során beépített termékek vonatkozásában jótállási igényt jelent be Vállalkozó felé, úgy a meghibásodott termékeket Vállalkozó a bejelentett jótállási igény kivizsgálását és elfogadását (azaz amennyiben bebizonyosodik, hogy a jótállási igény Vállalkozó hibájából következett be) követően kicseréli, a csereterméket leszállítja és beszereli a kivitelezési helyszínen. Amennyiben a jótállási igény kivizsgálása során megállapítást nyer, hogy a meghibásodás nem a Vállalkozó hibájából lépett fel, úgy a vizsgálat költsége Megrendelőt terheli. 3./ 3. A Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása nem a Vállalkozó által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be, úgy a kicserélt termékek beszereléséről a Megrendelő köteles gondoskodni saját költségén. 4./ 4. A szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása nem a Vállalkozó által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be és a kicserélendő termékek beszerelése a megrendelő által valamilyen oknál fogva nem lehetséges, úgy a kicserélt termékek beszerelését a Vállalkozó egy külön megállapodásban rögzített kölcsönösen kialkudott egyedi díjazás alapján végzi. 5./ 5. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés során beépítésre került termékeket és/vagy az azokkal összefüggő rendszert a Megrendelő, vagy Vállalkozón kívüli harmadik személy szakszerűtlenül bármely ok miatt megbontja, javítja, cseréli, vagy bármely módon annak épségét megsérti, akkor a Megrendelő a teljes rendszer és a kivitelezés jótállását elveszíti. 6./ A X. 1./ pontban rögzített gyártói jótállási és szavatossági igényérvényesítés esetén a gyártó által kijavított vagy biztosított cseretermékek beszerelésére Vállalkozó külön ajánlatot ad Megrendelő részére.

Jótállási feltételek. 1./ A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában társaság az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004 (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján jótállási felelősséggel tartozik. A jótállás kizárólag azon szolgáltatásokra terjed ki, melyek a Vállalkozó gépjármű karbantartására és javítására irányulnak. Az ügyfél a jogszabályokban társaság által kiállított és átadott javítási számlával, mint jótállási jeggyel (a továbbiakban: jótállási jegy) érvényesítheti jótállási igényét. Jótállási igény kizárólag a Ptk. által meghatározott jótállást és szavatosságot vállaljafogyasztó4 terjeszthet elő, így jelen fejezet rendelkezései csak azon ügyfelekre terjednek ki, akik az Fgy. Vállalkozó tv. 2. § a) pontja alapján fogyasztónak minősülnek. A jótállás időtartama 6 (hat) hónap, mely határidő jogvesztéssel jár. A jótállási idő a gyártók által vállalt szolgáltatás elvégzése után a gépjárműnek az ügyfél vagy megbízottja/meghatalmazottja részére történő átadásával veszi kezdetét. A jogszabály alapján fennálló jótállás nem érinti az ügyfél egyéb, jogszabályon alapuló – különösen kellékszavatosságból eredő – jogait. Nem áll fenn a társaság jótállási és szavatossági igényérvényesítési jogokat a Megrendelőre ruházza. 2./ A szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetbenfelelőssége, ha a Megrendelő javító-karbantartó szolgáltatást a kivitelezési munkálatok során beépített termékek vonatkozásában szolgáltatás tárgyát képező dologra vonatkozó szavatosság vagy jótállás alapján teljesítették. Nem érvényesíthető a jótállási igényt jelent be Vállalkozó feléigény, ha a hiba a természetes elhasználódás következménye, illetve eredménye vagy a természetes elhasználódás miatt a beszabályozás sikertelen. Megszűnik a társaság jótállási kötelezettsége, ha: az ügyfél a gépjárműre vonatkozó kötelező időszakos átvizsgálásokat, karbantartást egyáltalán nem, vagy nem a megadott futásteljesítmény elérésekor végezteti el; a gépjárművön a társaság által korábban javított vagy karbantartott részt, az ügyfél vagy harmadik személy megbontja, átalakítja vagy javítja; a gépjárművön a javított vagy karbantartott egység, alkatrész megsérül vagy megsemmisül; a gépjárművet hibás futásteljesítmény-számlálóval üzemeltetik; gépjárművet nem a gyártó által adott kezelési utasításnak megfelelően, illetve szakszerűtlenül üzemeltették. Szakszerűtlen kezelésnek minősül különösen, ha: nem az előírt üzemanyagot, kenőanyagot használják a gépjármű üzemeltetése során; a gépjárművet nem megfelelő módon tárolják; a meghibásodás, tapasztalt hiba ellenére a gépjárművet tovább üzemeltetik; a gépjárművel versenyen vesznek részt; a gépjárművet oktatásra használják; a gépjárművet műszaki paramétereitől vagy jellegétől eltérően használják; minden olyan használat, melyet a gépjármű használati útmutatója rendeltetésellenes használatnak jelöl, vagy amely használati módot tiltja, illetve nem javasolja. Nem vonatkozik a jótállás az izzókra, más üvegalkatrészekre, műanyag burák törésére és repedésére. Az XXXXX XXXXXX, HYUNDAI, INFINITI, KIA, LEVC, LOTUS, NISSAN és PEUGEOT gyártmányok garanciális – tehát törvényi vagy szerződéses jótállásának körében történő – javítása esetén a gyártók, illetve importőrök által előírt alkatrész- és munkagaranciára vonatkozó előírások az irányadók az elvégzett javító-karbantartó szolgáltatásra. A társaság jótállási kötelezettségének a saját telephelyén/fióktelepén tesz eleget. A jótállási igénnyel érintett meghibásodott gépjármű beszállításáról a társaság telephelyére az ügyfélnek kell gondoskodnia, kivéve, hogyha az ügyfél a társaságot előzetesen értesíti, elsőbbségi lehetőséget teremtve számára a gépjármű beszállítására. A gépjármű szállítási költségeit a javítási munkára vonatkozó jótállási igény megalapozottsága esetén a társaság, egyéb esetben az ügyfél köteles viselni. A társaság az ügyfél jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, a jogszabály alapján kialakított és rendszeresített formanyomtatványán. A jegyzőkönyv másolatát a társaság haladéktalanul az ügyfél rendelkezésére bocsátja, ugyanakkor amennyiben döntése további vizsgálatot igényel, úgy azt jelzi az ügyfélnek és legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül megküldi vagy átadja a meghibásodott termékeket Vállalkozó válaszával kiegészített jegyzőkönyvet az ügyfélnek. A társaság a bejelentett gépjármű vizsgálatát lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül köteles elvégezni. Amennyiben a panasz okát a társaság az ügyfél által elfogadott határidőn belül alkatrészhiány miatt nem tudja megszüntetni, úgy arról az ügyfélt tájékoztatja, és újabb egyeztetett határidőt ad meg. A gépjármű akkor tekinthető hibásnak és társaság jótállási igény kivizsgálását kötelezettsége akkor áll fenn, ha a társaság a munkafelvétel során feltárt hibákat és elfogadását a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy nem a megrendelésnek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte el, de a szolgáltatás ellenértékét a számlában felszámította és azt az ügyfél maradéktalanul megfizette. Nem tekinthető hibásnak a szolgáltatás, ha a társaság a gépjármű megbontása során olyan hibát észlel, ami a hibafelvételkor nem volt megállapítható, és/vagy az ügyfél az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a társaságnál nem rendelte meg. Az V/1. pontban meghatározott alapvetés alapján a panasz kivizsgálása az alábbiak szerint történik: a javítás mennyiben szolgálta a munka megrendelésére vonatkozó bizonylatokban (azaz amennyiben bebizonyosodikmegrendelőlap) rögzített és az ügyfél tudomására hozott vagy az általa megjelölt hiba elhárítását? a gépjármű megbontása és javítása során előállt-e olyan újabb hiba, ami a hibafelvétel során nem jelentkezett, és erről az ügyfél kapott-e tájékoztatást? Az újabb hiba megjavítására az ügyfél adott-e megrendelést? a számlán feltüntetett javítási műveletek alapján megállapítható-e a felhasznált anyagok és alkatrészek szükségessége? az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján helyesen került-e megállapításra a javításra vonatkozó jótállás mértéke? a javítás eredményeként bekövetkezett-e a javított részegységek hibaelhárítása, és ha azok beállítási és működési paraméterei mérhetők, mennyiben felelnek meg az irányadóként meghatározott értékeknek? a rendeltetésszerű üzem szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzése szemrevételezéssel, működés-, illetve futópróbával történik. Ennek során vizsgálni kell az erőátviteli szerkezetek és jelzőberendezések működőképességét, a külső és belső zajokat, valamint a járműre jellemző menettulajdonságokat. Amennyiben az ügyfél a gépjármű vizsgálatakor jelen kíván lenni, úgy ezt a társaság számára lehetővé teszi. A vizsgálat eredményéről a társaság jegyzőkönyvet vesz fel, melyben közli az észrevételeit és megállapításait és azt, hogy a jótállási igény Vállalkozó hibájából következett be) követően kicseréli, a csereterméket leszállítja igénynek eleget tesz-e és beszereli a kivitelezési helyszínenha nem akkor miért nem. Amennyiben a jótállási igény kivizsgálása során megállapítást nyervizsgálat alkalmával az ügyfél is jelen van, hogy kérdéseit, észrevételeit és megállapításait is tartalmazza a meghibásodás nem a Vállalkozó hibájából lépett feljegyzőkönyv. Véleménykülönbség esetén, úgy a vizsgálat költsége Megrendelőt terheli. 3./ A Felek megállapodnak, hogy abban az esetbenilletőleg, ha a kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása szolgáltatás minőségével, különösen a javítás módjával kapcsolatban lényeges műszaki kérdésben vita merül fel az ügyfél és a társaság között vagy az ügyfél nem fogadja el a Vállalkozó által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt társaságnak a jótállási igényre adott válaszát az ügyfél az alábbi szervekhez fordulhat: Vitás műszaki ügyek intézése: Nemzeti Közlekedési Hatóság Minőségi műszaki viták intézése: ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft. – XXXXX Xxxxxxx Fogyasztói panasz/jótállási igény esetén: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) / Pest Megyei Békéltető Testület (0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00-00.), továbbá illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz. Lényeges műszaki kérdéseknek a következők tekinthetők: javítás vagy beszabályozás után a gépjármű fő-, illetve részegységeinek működésében nem következett bebe az elvárható mértékű javulás, úgy illetve a kicserélt termékek beszereléséről javítással összefüggésben újabb hiba állt elő; a Megrendelő köteles gondoskodni saját költségén. 4./ sérült vagy elhasználódott kocsiszekrényben végzett javítások után a gépjármű főbb gépészeti egységeinek (azaz a következő egységeknek: motor, futóművek, kormány, hordozószerkezetek, önhordó karosszéria vagy alváz) felfüggesztési pontjai a gyári előírásokban megadott tűréshatárokon kívül esnek, továbbá az ajtók, ablakok zárása nem megfelelő, az utas- vagy csomagtér beázik; a gépjármű részleges vagy teljes újrafényezése után a jótállási időn belül a fényezett részekről a festék elválik, a szín az eredeti, illetve a nem fényezett részek színétől lényegesen eltér. A szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetbenminőségi kifogás elbírálására a Nemzeti Közlekedési Hatóság csak akkor vehető igénybe, ha a kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása javítást végző műhely vagy területi műszaki vizsgálóállomás feltételei, körülményei a felek között felmerülő vita eldöntéséhez nem megfelelőek, mert objektív szakvélemény kialakításához laboratóriumi feltételek szükségesek (anyaghibából eredő kifogások). A fentiek szerinti két minőségvizsgáló szerv igénybevétele csak a Vállalkozó által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be és a kicserélendő termékek beszerelése a megrendelő által valamilyen oknál fogva nem lehetséges, úgy a kicserélt termékek beszerelését a Vállalkozó egy külön megállapodásban rögzített kölcsönösen kialkudott egyedi díjazás területileg illetékes Közlekedési Hatóság javaslata alapján végzitörténhet. 5./ A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés során beépítésre került termékeket és/vagy az azokkal összefüggő rendszert a Megrendelő, vagy Vállalkozón kívüli harmadik személy szakszerűtlenül bármely ok miatt megbontja, javítja, cseréli, vagy bármely módon annak épségét megsérti, akkor a Megrendelő a teljes rendszer és a kivitelezés jótállását elveszíti. 6./ A X. 1./ pontban rögzített gyártói jótállási és szavatossági igényérvényesítés esetén a gyártó által kijavított vagy biztosított cseretermékek beszerelésére Vállalkozó külön ajánlatot ad Megrendelő részére.

Jótállási feltételek. 1./ 1. A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában Társaság elvégzett munkákra köteles jótállást vállalni a Vállalkozó a jogszabályokban meghatározott jótállást és szavatosságot vállaljaKormányrendelet előírásai alapján. Vállalkozó a gyártók által vállalt jótállási és szavatossági igényérvényesítési jogokat a Megrendelőre ruházzaA Kormányrendelet jelen Szabályzat mellékletét képezi. 2./ 2. A szerződő felek megállapodnakvégzett javítás (áfát és anyagköltséget is magában foglaló) díja a húszezer forintot meg kell, hogy abban haladja. 3. A jótállási idő a szolgáltatás elvégzése után a gépkocsinak az esetbenÜgyfél vagy megbízottja részére történő átadásával kezdődik. A jótállás időtartama 6 (hat) hónap. 4. Nem áll fenn a Társaság jótállási kötelezettsége, ha a Megrendelő javító-karbantartó szolgáltatást a kivitelezési munkálatok során beépített termékek vonatkozásában szolgáltatás tárgyát képező dologra vonatkozó szavatosság vagy jótállás alapján teljesítették. 5. Az Ügyfél a jótállási igényt jelent be Vállalkozó feléa szolgáltatás alkalmával kapott jótállási jegy vagy ennek hiányában a számla bemutatásával a hiba észlelése után, úgy a meghibásodott termékeket Vállalkozó jótállási időszakon belül történő írásbeli bejelentéssel érvényesítheti. 6. A jótállást a bejelentett Társaság saját telephelyein teljesíti. A gépkocsi be- és visszaszállításáról az Ügyfél köteles gondoskodni. 7. Nem érvényesíthető a jótállási igény kivizsgálását igény:  a megrendelő által hozott alkatrészre;  ha a hiba nem rendeltetésszerű használat, vagy baleset következménye;  ha a hiba természetes elhasználódás következménye;  ha a természetes elhasználódás miatt a beszabályozás sikertelen. Az Ügyfél által hozott alkatrész rejtett hibája esetén a Társaságot semmiféle felelősség nem terheli. 8. Jótállási feltételként a Társaság a javítással kapcsolatban, műszakilag indokoltan előírhat meghatározott km teljesítményhez kötött, a gyári előírásokkal azonos kötelező – nem díjmentes – átvizsgálást, olajcserét, vagy egyéb műveletet (pl.: fődarab nagyjavításánál). 9. Megszűnik a Társaság jótállási kötelezettsége, ha:  az Ügyfél az előírt átvizsgálásokat nem, vagy nem az előírt km határérték elérésekor végezteti el;  a gépkocsin a javított egység külső behatásra megbontásra vagy átalakításra kerül, megsérül, vagy megsemmisül;  a gépkocsit nem a gyártó által adott kezelési utasításban leírtak szerint üzemeltették;  a gépkocsin a javított rész a vállalkozáson kívül más megbontja, átalakítja, javítja;  a gépkocsit hibás km-számlálóval üzemeltetik, vagy a km-óra meghajtás két végén és elfogadását (azaz amennyiben bebizonyosodika javított szerkezeti részen elhelyezett védőjelölés, zár hiányzik vagy sérült. Szakszerűtlen kezelésnek minősül, ha:  a gépkocsit nem az előírt tüzelőanyagokat, kenőanyagokat használják;  a gépkocsit a meghibásodás után tovább üzemeltetik, ami további rongálódást  idéz elő;  a gépkocsit nem megfelelő módon tárolják;  a gépkocsit oktatásra használják;  a gépkocsit túlterhelik, vagy nem rendeltetésszerűen használják;  a gépkocsival versenyen vesznek részt. 10. Nem vonatkozik a jótállás izzókra; különféle üvegekre; műanyag burák törésére, kivéve, ha a szélvédőüveg torzít, vagy gyártáshibás. 11. Amennyiben a megrendelés a Társaság által alkalmazott legjobb javító-karbantartási technológiától eltérne, a Társaság a munka elvégzését megtagadhatja. Ha az Ügyfél szakszerűtlen munkát kíván elvégeztetni, az Ügyfél kérésére a Társaság szükséghelyzetben elvégezheti azt, ha a hiba nem a gépjármű üzembiztonságát befolyásoló alkatrészeit érinti. Ebben az esetben közölni kell, hogy a jótállási igény Vállalkozó hibájából következett be) követően kicserélivégzett munkáért a Társaság felelősséget nem vállal, és az elvégzett munka hátrányosan befolyásolja a csereterméket leszállítja és beszereli a kivitelezési helyszínen. Amennyiben a jótállási igény kivizsgálása során megállapítást nyergépjármű további használhatóságát, hogy a meghibásodás nem a Vállalkozó hibájából lépett felteljesítőképességét vagy használatának módját, úgy a vizsgálat költsége Megrendelőt terheliidőtartamát. 3./ A Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása nem a Vállalkozó által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be, úgy a kicserélt termékek beszereléséről a Megrendelő köteles gondoskodni saját költségén. 4./ A szerződő felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a kivitelezési munkálatok során beépített termékek meghibásodása nem a Vállalkozó által elvégzett kivitelezési munkálatok hibája miatt következett be és a kicserélendő termékek beszerelése a megrendelő által valamilyen oknál fogva nem lehetséges, úgy a kicserélt termékek beszerelését a Vállalkozó egy külön megállapodásban rögzített kölcsönösen kialkudott egyedi díjazás alapján végzi. 5./ A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés során beépítésre került termékeket és/vagy az azokkal összefüggő rendszert a Megrendelő, vagy Vállalkozón kívüli harmadik személy szakszerűtlenül bármely ok miatt megbontja, javítja, cseréli, vagy bármely módon annak épségét megsérti, akkor a Megrendelő a teljes rendszer és a kivitelezés jótállását elveszíti. 6./ A X. 1./ pontban rögzített gyártói jótállási és szavatossági igényérvényesítés 12. Fogyasztói szerződések esetén a gyártó által kijavított vagy biztosított cseretermékek beszerelésére Vállalkozó külön ajánlatot ad Megrendelő részéreFogyasztói Rendelet előírásai az irányadók, mely a Szabályzat mellékletét képezi.