Common use of Szerződés megszűnése Clause in Contracts

Szerződés megszűnése. A jelen szerződés megszűnik: • a szerződés közös megállapodással történő megszüntetésével, • Megrendelő elállásával a keretszerződés teljesítésének megkezdését megelőzően, • Megrendelő rendes felmondásával, indokolás nélkül, írásban, 3 hónapos felmondási idő alkalmazásával a keretszerződés teljesítésének megkezdését követően, • azonnali hatályú felmondással. Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761 EBR: 2019-25376 Felek a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), különösen, ha • Másik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, annak ellenére, hogy erre a másik Fél legfeljebb 15 napos póthatáridő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el. Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel léphet fel. • A másik Fél ellen csődeljárás indult, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátozások figyelembevételével. • A másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján. • A másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja. • A másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Megrendelő a teljes keretszerződés azonnali hatályú felmondására a szerződés 20. pontjánban foglalt okból jogosult. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a szerződéstől elállni. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. 6:249.§ szerint gyakorolhatja az elállás jogát. A Megrendelő elállása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

Szerződés megszűnése. A jelen szerződés megszűnik: • Szerződés megszűnik a szerződés 2.1. pontban meghatározottak bekövetkeztével, továbbá a Szerződés megszűntethető a Felek közös megállapodással történő megszüntetésévelmegegyezésével – amennyiben az a Kbt. rendelkezéseivel és alapelveivel összhangban van –, • Megrendelő elállásával a keretszerződés teljesítésének megkezdését megelőzőenközös megegyezés szerint megállapított időpontban, • Megrendelő rendes felmondásávalrendkívüli felmondással, indokolás nélkülvalamint felbontható elállással. A 2.1. pontban meghatározottak és az ott részletezettek szerint Vevő jogosult a Szerződést a hatálybalépését követő 12. hónap végére minimum 30 napos felmondási idővel (azaz legkésőbb a hatálybalépést követő 11. hónap végéig) felmondani. A felmondási jogot Vevő abban az esetben gyakorolhatja, írásban, 3 hónapos felmondási idő alkalmazásával ha az 5.1. pontban vállalt lehívási kötelezettségének a keretszerződés teljesítésének megkezdését követően, • azonnali hatályú felmondássalKeretösszeg mértékéig a felmondás időpontjában már maradéktalanul eleget tett. Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761 EBR: 2019-25376 A fenti pontban foglalt megszűnésén túlmenően a Felek a szerződést Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), különösen, ha • Másik az egyik Fél a szerződésben Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, annak ellenére, hogy s erre a másik Fél legfeljebb 15 legalább 10 napos póthatáridő határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el. Ebben az esetben ; a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel léphet fel. • A másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a másik Fél ellen a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére; bírósági döntés szerint a csődeljárás indult, során a csődeljárásról másik Fél és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátozások figyelembevételével. • A hitelezők között nem jön létre egyezség; a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján. • A ; a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja. • A ; a másik fél Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Megrendelő Felek a teljes keretszerződés azonnali hatályú felmondására a szerződés 20jelen pontban rögzített feltételek bármelyikének bekövetkeztéről haladéktalanul kötelesek értesíteni egymást. pontjánban foglalt okból jogosult. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint Vevő jogosult a szerződéstől elállni. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. 6:249.§ szerint gyakorolhatja az elállás jogát. A Megrendelő elállása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzalSzerződést azonnali hatállyal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetni továbbá (rendkívüli felmondás):

Szerződés megszűnése. Felek a jelen Szerződés az annak 3. fejezetében részletesen kifejtettek szerinti határozott időtartamra kötik. Tekintettel azon körülményre, hogy a Felek jelen Szerződés szerinti együttműködésének tárgya folyamatos szolgáltatásnyújtás, a Felek az egyoldalú elállási (szerződés felbontási) jognyilatkozat tételének lehetőségét kölcsönös akarattal kizárják. A jelen szerződés Szerződés megszűnik: • a szerződés 13.1. pont szerinti időtartam lejártával; a Felek közös megállapodással történő megszüntetésévelmegegyezésével; ez esetben a Felek között a már teljesített szolgáltatás tekintetében elszámolási viszony jön létre; a 13.4. és 13.5. pontok szerinti esetekben. Felek jogosultak a jelen Szerződést a jogsértő vagy mulasztó Félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, • Megrendelő elállásával a keretszerződés teljesítésének megkezdését megelőzőenazonnali hatállyal megszüntetni, • Megrendelő rendes felmondásával, indokolás nélkül, írásban, 3 hónapos felmondási idő alkalmazásával a keretszerződés teljesítésének megkezdését követően, • azonnali hatályú felmondással. Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761 EBR: 2019-25376 Felek a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), különösen, ha • Másik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, annak ellenére, hogy erre a másik Fél legfeljebb 15 napos póthatáridő tűzésével felszólította súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén, amennyiben a jogsértő vagy mulasztó Fél a szerződésszegést az erre irányuló írásbeli felhívásban meghatározott ésszerű határidőn belül sem orvosolja. Felek a jelen pont szerinti felmondási jog gyakorlását megalapozó körülménynek tekintik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket: Vállalkozó ellen jogerős határozattal elrendelt felszámolási eljárás indul, vagy egyéb objektív módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik; Vállalkozó méltányolható ok nélkül nem kezdi meg a Szerződés teljesítését; Vállalkozó a Szerződés teljesítését méltányolható ok nélkül felfüggeszti és Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül nem folytatja, ha Vállalkozó a határidő eredménytelenül telt teljesítési időszakban bármikor, egymást követő 3 (három) naptári hónapban oly mértékben teljesít hibásan, hogy az adott tárgyhónapokra eső havi vállalkozói díj több, mint 50 (ötven) %-os levonással kerül megállapításra és kifizetésre; ha Vállalkozó a teljesítési időszakban bármikor, egy naptári éven belül legalább 3 (három) naptári hónapban oly mértékben teljesít hibásan, hogy az adott tárgyhónapokra eső havi vállalkozói díjat maximális levonással kell megállapítani; Felek bármelyike megsérti titoktartási kötelezettségét, Megrendelő az esedékes díj megfizetésével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, Felek bármelyike egyéb súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben A 13.4. pontban foglaltakon túl Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel léphet fel. • A másik Fél ellen csődeljárás indultmegkötését követően jut tudomására, hogy a csődeljárásról szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátozások figyelembevételével. • A másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján. • A másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja. • A másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Megrendelő a teljes keretszerződés azonnali hatályú felmondására a szerződés 20. pontjánban foglalt okból jogosult. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a szerződéstől elállni. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. 6:249.§ szerint gyakorolhatja az elállás jogátközbeszerzési eljárásból. A Megrendelő elállása esetén jogosult és egyben köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzalszerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

Szerződés megszűnése. A jelen szerződés megszűnik: • a szerződés közös megállapodással történő megszüntetésével, • Megrendelő elállásával a keretszerződés teljesítésének megkezdését megelőzően, • Megrendelő rendes felmondásával, indokolás nélkül, írásban, 3 hónapos felmondási idő alkalmazásával a keretszerződés teljesítésének teljesítés megkezdését követőenkövetően a teljesítésig, • azonnali hatályú felmondással. Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761 EBR: 2019-25376 Felek a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), különösen, ha • a Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatokat késedelmesen teljesíti, és a reá irányadó késedelmi kötbér mértéke eléri a maximumot. • Másik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, annak ellenére, hogy erre a másik Fél legfeljebb 15 napos póthatáridő ésszerű határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el. Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel léphet fel. • A a másik Fél ellen csődeljárás indult, indult a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátozások korlátok figyelembevételével. ; • A másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján. • A másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja. • A másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Megrendelő a teljes keretszerződés azonnali hatályú felmondására a szerződés 20. pontjánban foglalt okból jogosult. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a szerződéstől elállni. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. 6:249.§ szerint gyakorolhatja az elállás jogát. A Megrendelő elállása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

Szerződés megszűnése. A jelen szerződés megszűnik: • a szerződés közös megállapodással történő megszüntetésével, • Megrendelő elállásával a keretszerződés teljesítésének megkezdését megelőzően, • Megrendelő rendes felmondásával, indokolás nélkül, írásban, 3 hónapos felmondási idő alkalmazásával a keretszerződés teljesítésének teljesítés megkezdését követőenkövetően a teljesítésig, • azonnali hatályú felmondással. Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761 EBR: 2019-25376 Felek a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), különösen, ha • a Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatokat késedelmesen teljesíti, és a reá irányadó késedelmi kötbér mértéke eléri a maximumot. Másik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, annak ellenére, hogy erre a másik Fél legfeljebb 15 napos póthatáridő ésszerű határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el. Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel léphet fel. • A a másik Fél ellen csődeljárás indult, indult a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátozások figyelembevételével. • korlátok figyelembevételével A másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján. • A másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja. • A másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Megrendelő a teljes keretszerződés azonnali hatályú felmondására a szerződés 20. pontjánban foglalt okból jogosult. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a szerződéstől elállni. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. 6:249.§ szerint gyakorolhatja az elállás jogát. A Megrendelő elállása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

Szerződés megszűnése. A jelen szerződés megszűnik: • a szerződés közös megállapodással megegyezéssel történő megszüntetésével, • Megrendelő elállásával a keretszerződés teljesítésének megkezdését megelőzően, • Megrendelő rendes felmondásával, indokolás nélkül, írásban, 3 hónapos felmondási idő alkalmazásával a keretszerződés teljesítésének teljesítés megkezdését követőenkövetően a teljesítésig, • azonnali hatályú felmondással. Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761 EBR: 2019-25376 Felek a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), különösen, ha • a Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatokat késedelmesen teljesíti, és a reá irányadó késedelmi kötbér mértéke eléri a maximumot. Másik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, annak ellenére, hogy erre a másik Fél legfeljebb 15 napos póthatáridő ésszerű határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el. Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel léphet fel. • A másik Fél Felek bármelyike ellen csődeljárás indult, a csődeljárás időtartama alatt bármikor, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátozások figyelembevételévelfigyelembe vételével. • A másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján. • A másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja. • A másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Megrendelő a teljes keretszerződés azonnali hatályú felmondására a szerződés 20. pontjánban foglalt okból jogosult. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a szerződéstől elállni. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. 6:249.§ szerint gyakorolhatja az elállás jogát. A Megrendelő elállása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

Szerződés megszűnése. 16.1. A jelen szerződés megszűnik: • a szerződés közös megállapodással történő megszüntetésével, • Megrendelő elállásával a keretszerződés teljesítésének megkezdését megelőzően, • Megrendelő rendes felmondásával, indokolás nélkül, írásban, 3 hónapos felmondási idő alkalmazásával a keretszerződés teljesítésének teljesítés megkezdését követőenkövetően a teljesítésig, • azonnali hatályú felmondással. Szerződésszám: 37959/2019/MAV TBE: 2019-16761 EBR: 2019-25376 Felek a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ) az alábbiak szerint. A megrendelő jogosult,különösen, ha • Másik Fél a Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatokat késedelmesen teljesíti, és a reá irányadó késedelmi kötbér mértéke eléri a maximumot. • a Vállalkozó a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, annak ellenére, hogy erre a másik Fél legfeljebb 15 napos póthatáridő ésszerű határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el. Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel léphet fel. • A másik Fél a Vállalkozó ellen csődeljárás indult, indult a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátozások korlátok figyelembevételével. ; • A másik Fél a Vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján. • A másik Fél a Vállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja. • A másik fél a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. Vállalkozó jogosult, különsen, ha • Megrendelő a teljes keretszerződés azonnali hatályú felmondására szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, annak ellenére, hogy erre a szerződés 20másik Fél ésszerű határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el. pontjánban • Megrendelő ellen csődeljárás indult a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt okból jogosult. korlátok figyelembevételével; • Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint vonatkozó jogszabályok alapján. • Megrendelő fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja. • Megrendelő végelszámolását az erre jogosult a szerződéstől elállni. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. 6:249.§ szerint gyakorolhatja az elállás jogát. A Megrendelő elállása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.szerv elhatározza