44000-11/2019/MAV

44000-11/2019/MAV

Vállalkozási keretszerződés

Megrendelő:

név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx 00-00.

cégjegyzékszám: 00-00-000000

adószám: 10856417-2-44

statisztikai jelzőszám: 10856417-5221-114-01

számlavezető pénzintézet: ERSTE BANK HUNGARY Zrt. Számlaszáma: 11991102-02163275

képviseli: Xxxxxxx Xxxxxxx – üzemeltetési főigazgató

Xxxxxxx Xxxxx – ingatlanüzemeltetési és magasépítményi igazgató

(a továbbiakban Megrendelő) Vállalkozó:

név: NEO Property Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0.

levelezési cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 0.

e-mail cím: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

cégjegyzékszám: 00-00-000000

adószám: 13357371-2-44

statisztikai jelzőszám: 13357371-8110-114-01

számlavezető pénzintézet: OTP Bank NYRT bankszámlaszám: 11794008-20522636-00000000

telefax: -

képviseli: Xxxx Xxxxxx vezérigazgató és Xxxxxx Xxxxx - gazdasági vezérigazgató-helyettes (együttes aláírók)

(a továbbiakban Vállalkozó)

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen a “Felek”) között a következő feltételek szerint:

Előzmények

Jelen szerződés a Megrendelő, mint az EKR001557772019 iktatószámon közbeszerzési eljárást lefolytató Ajánlatkérő, és a Vállalkozó, a közbeszerzési eljárás 2. részében nyertes Ajánlattevő között jön létre 44000-11/2019/MAV iktató számon, 2019. december 19. napján megküldött felhívás szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként. Mindezek alapján a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, illetőleg az eljárás során keletkezett kiegészítő tájékoztatások, továbbá a nyertes Ajánlattevő ajánlata.

A szerződés tárgya

1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a MÁV Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében, kezelésében és üzemeltetésében lévő épületekkel és ahhoz tartozó építményekkel kapcsolatos - jellemzően előre nem tervezhető - karbantartási, üzemzavar- és hibaelhárítási, hibajavítási, kárelhárítási, helyreállítási, bontási, valamint a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (a továbbiakban: NET Zrt.) és a MÁV Zrt. között fennálló szerződésben rögzített ingatlanokat érintő egyéb munkák elvégzését a Budapesti Pályavasúti Területi Igazgatóság, a Miskolci Pályavasúti Területi Igazgatóság és a Debreceni Pályavasúti Területi Igazgatóság területén.

A szerződés tárgyaként felsorolt feladatokat a Vállalkozó közvetlenül a Megrendelő részére, azonban mind a MÁV Zrt., mind a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. érdekében végzi.

1.2 A 3.1. pontban meghatározott keretösszeg lehívására a keretszerződés időtartama alatt több részletben, eseti megrendelésekben meghatározott feladatok teljesítésével kerül sor az alábbiakban meghatározottak szerint.

1.3 Az elvégzendő részfeladatok pontos meghatározására a jelentkező feladatok sokrétűségéből, tervezhetetlenségéből eredően nincs lehetőség. Az igény megfogalmazására minden esetben a konkrét feladat jelentkezését követően, az eseti megrendelésekben kerül sor. A munkavégzéssel érintett építményekkel kapcsolatban további általános jellegű információkat tartalmaz a szerződés 1. számú melléklete. A szerződéssel érintett 2. részre vonatkozó területi lehatárolást, létesítményeket és településeket a 2/1., 2/2., 2/3. számú melléklet tünteti fel.

1.4 A Vállalkozó feladata az eseti megrendelés szerinti részfeladat(ok)ra költséghatékony műszaki megoldással ajánlat vagy költségbecslés összeállítása és elvárt tartalommal történő teljesítése, elvárt határidőn belül, egyidőben akár több eseti megrendelés alapján, több munkaterületen történő munkavégzés biztosításával.

1.5 Amennyiben a nyújtott szolgáltatás építésügyi, örökségvédelmi vagy egyéb hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött, úgy a Megrendelő köteles erről Vállalkozó felé írásban nyilatkozni az eseti megrendelés kiadásával egyidejűleg. Az Építési törvény hatálya alá tartozó tevékenység esetén a Megrendelő minősül a jogszabály szerinti Építtetőnek.

2. Fogalom meghatározások

Jelen szerződésben a következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. – NET - a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényben (továbbiakban: NET Tv.) meghatározott feladatok ellátása céljából létrehozott 100%-os közvetett állami tulajdonban álló gazdasági társaság. Feladata, hogy a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyektől megvásárolja az állam nevében és javára a fedezetül szolgáló ingatlanokat, és ezen személyek lakhatását úgy oldja meg, hogy a megvásárolt ingatlanokat bérleti szerződés alapján az egykori tulajdonosok, immáron bérlők használatába adja. A megvásárolt ingatlanok felett a vagyonkezelői jogokat a NET tv. alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. gyakorolja.

NET lakások és egyéb ingatlanok ingatlankezelési feladatainak ellátása: A NET tv.

25. §-ának felhatalmazása alapján külön jogszabály határozza meg a Nemzeti

Eszközkezelő törvényben foglalt feladatainak ellátását kizárólagos jog alapján végző költségvetési szervek és gazdasági társaságok körét.

A fentiek alapján a 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft.–t jelölte ki a Megrendelő NET tv. 4. § (2) bekezdése szerinti ingatlankezelési feladatai ellátására. Tekintettel arra, hogy a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. 2015. december 31. napján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:44. § (1) bekezdése alapján beolvadt a MÁV Zrt.-be, a NET tv. 4. § (2) bekezdésében foglalt ingatlankezelési feladatokat a MÁV Zrt. mint a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. általános jogutódja látja el.

Alvállalkozó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a szerződés teljesítésében a Vállalkozó által bevontan közvetlenül vesz részt, bele nem értve azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, továbbá a gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, és az építőanyag- szállítót. Jelen szerződés, amikor Alvállalkozót említ, azon a jogszerűen igénybe vett alvállalkozót kell érteni, ahogyan azt a Vállalkozó nyertes közbeszerzési ajánlatában megjelölte.

Art.: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

BASWARE rendszer: a BASWARE rendszer a MÁV csoport beszerzéseit és azok elszámolását kezelő informatikai rendszer, amelynek technikai üzemeltetője nem a Megrendelő, hanem a MÁV csoporthoz tartozó MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Vállalkozó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a BASWARE rendszer üzemeltetője a rendszerben tárolt adatokat kezeli. A Megrendelő által a BASWARE rendszer útján küldött nyilatkozatokat Vállalkozó a jelen szerződés fejlécében megjelölt e-mail címén fogadja.

Bizalmas Információ: a másik fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és valamennyi információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre, könyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre vonatkozó vagy bármilyen más információ, melyet az adott Fél jogszerűen bizalmasként határozott meg.

Elháríthatatlan külső okok (vis maior): minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a fél/felek érdekkörén kívül esik és elháríthatatlan. Így különösen vis maiornak minősülnek a természeti katasztrófák, háborús események, nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből elrendelt csapatmozgások, sztrájk.

Kbt.: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Építési Korm. rend: az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet

Munkaterület: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelő szabaddá vagy hozzáférhetővé tesz a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Ide tartozik még a Megrendelő környezetéből olyan mértékű terület, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő beleegyezésével használ.

Építési napló: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari

kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (különösen, de nem kizárólagosan: tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. Formája az elektronikusan vezetett e-építési napló.

Kivitelezési napló: azoknál a munkáknál, ahol nem az e-építési napló vezetése az előírás, a kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig papír formában vezetett, írásos dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a kivitelezési tevékenység, illetve a munkák adatait és a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira vonatkozó, illetve az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. A hagyományos papíralapú építési naplónak felel meg.

Felmérési napló: Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából vezetett dokumentum, amely az elvégzett munkák mennyiségének elszámolási alapját képezi.

Költségbecslés: a Megrendelő vagyonkezelési és egyéb műszaki beavatkozási döntésének megalapozását szolgáló költségirányzat.

Műszaki ellenőr: a Megrendelő azon képviselője, aki felelős a kivitelezés szakszerűségének folyamatos figyelemmel kíséréséért, az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) kormányrendelet szerinti műszaki ellenőrzési feladatok elvégzéséért. A Műszaki ellenőr felelős továbbá a Szerződés vonatkozásában a munkaterület átadásnak és az elkészült létesítmények átadás-átvételi eljárásának megszervezéséért, az átadási eljárások szabályszerűségéért, megvizsgálja az elkészült létesítményt, továbbá a keretszerződésben, és az eseti megrendelésben foglaltak teljesülését.

Műszaki átvevő: olyan munkánál, melyre jogszabály nem írja elő műszaki ellenőr közreműködését, a megrendelő képviselője, aki jogosult a hibajavítási munkát ellenőrizni, átvenni, a műszaki teljesítést leigazolni.

Nap: naptári napot jelent, kivéve ha a szerződés vagy jogszabály munkanapról rendelkezik. Amennyiben a nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben a határidő a következő munkanapon jár le.

Pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, előre nem látható műszaki szükségességből külön megrendelt tétel.

Többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő tétel, amelyet a munkák elvégzésére adott ajánlata során a Vállalkozó nem, vagy nem megfelelően tervezett, de a szerződésszerű teljesítéshez a munka teljesítése szükséges, és az olyan munka, amely nélkül az ajánlattételi felhívás, illetve a (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentáció által meghatározott műszaki tartalom rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem lehetséges.

Eseti megrendelés: Az esetileg igényelt, konkrét paraméterekkel (műszaki, ár, teljesítési határidő) meghatározott elvégzendő munka megrendelése.

TERC V.I.P. : Xxxxxxxxx Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer

slo8 formátum: A TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer által elektronikusan létrehozott egységes fájlszerkezet.

3. Az ellenszolgáltatás mértéke

3.1 Jelen keretszerződés keretösszege az érintett 2. rész Budapesti Pályavasúti Területi Igazgatóság, Miskolci Pályavasúti Területi Igazgatóság és Debreceni Pályavasúti Területi Igazgatóság vonatkozásában nettó 195.000.000,- Ft azaz nettó egyszázkilencvenötmillió forint, a keretszerződés teljes időtartamára. Megrendelő a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget.

Az általános forgalmi adó a teljesítéskor hatályos ÁFA törvény rendelkezései alapján kerül felszámításra.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen keretszerződés 4.1. pontjában meghatározott időpont lejártakor, illetve a keretszerződés megszűnése esetén az általa nyújtott szolgáltatások ellenértéke nem éri el a keretszerződés jelen pontjában meghatározott teljes keretösszeget, úgy a keretszerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesés Vállalkozó kockázatát képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a keretszerződés megkötését ismeretében nyújtotta be ajánlatát, és határozta meg annak tartalmát. Vállalkozó kijelenti, hogy nem él a Megrendelővel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel a keretszerződés nem maradéktalan teljesüléséből eredő bevételkiesése miatt, illetve az esetleges ilyen igényéről jelen keretszerződés aláírásával visszavonhatatlanul lemond.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő a teljes keretösszeg 70 %-ának lehívására feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a szerződés 4.1. pontjában meghatározott időtartam alatt.

3.2 A Vállalkozót megillető vállalkozási díj – a munkák típusának és volumenének előre meg nem határozható jellege okán – jelen keretszerződés 7.2., 7.3., és 7.4. pontjai szerinti eseti megrendelések esetében rezsióradíjban kerül megállapításra, melynek mértéke: Nettó 4.950 Ft/óra, azaz nettó négyezer-kilencszázötven forint/óra.

A vállalkozási díj (rezsióradíj) tételes elszámolású, és az tartalmaz valamennyi bér, díj, adó és járulék költséget, továbbá a kivitelezéshez kapcsolódó kiszállás, organizációs feladatok, és az építésvezetés költségét – beleértve az 7.2., és 7.3. pont szerinti munkák rövidebb határidejéből eredő többletköltséget is –, nem tartalmazza azonban a 3.3. pont szerinti anyagköltséget. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében felmerülő szombati, vasárnapi vagy ünnepnapi, normál munkaidőn túli, valamint éjszakai munkavégzés címén díj-, illetve költségtöbbletre nem tarthat igényt.

A jelen szerződés 7.5. pontja szerinti eseti megrendelések során a vállalkozási díj számításához a romba döntési módszerrel történő bontási munka vállalkozási egységdíja nettó 6.950 Ft / légm3, azaz hatezer-kilencszázötven Ft/légm3.

3.3 Az eseti megrendelésben foglaltak szerint felhasználásra kerülő anyagok, alkatrészek költségét Megrendelő az alábbiak szerint téríti meg Vállalkozó részére. Az anyagok elszámolásának kiindulási alapját a mindenkori legfrissebb adattartalmú TERC V.I.P. építőipari költségvetés készítő szoftverben (a továbbiakban: TERC V.I.P. program) feltüntetett anyagegységárak képezik – azzal, hogy azokat csökkenteni kell a Vállalkozó által a beszerzési eljárásban benyújtott Ajánlatban vállalt kedvezménynek megfelelően, amely kedvezménynek a mértéke:

általánosan 1 %

3.4 A pótmunka és többletmunka ellenértékét a felek a 3.2.-3.3. pontok szerint számolják el az eseti megrendelés alapján. Vállalkozó pót- és többletmunkát csak akkor végezhet és számolhat el, ha a pót- vagy többletmunka igényt az építési naplóban vagy egyéb

írott dokumentummal bejelentette, annak szükségességét a Megrendelő műszaki ellenőre, illetve műszaki átvevője elismerte és a Megrendelő azt – az eredetileg kiadott eseti megrendelés módosításával – írásban megrendelte.

3.5 A Vállalkozó 3.2.-3.3. pontok szerinti díjazása – ideértve az esetleges pót és többletmunka díjazását is – tételes elszámolású.

3.6 A 3.2. pontban meghatározott rezsióradíj és rombabontási egységdíj a jelen Keretszerződés időtartama alatt évente (első alkalommal a Keretszerződés hatályba lépését követő 13. (tizenharmadik) naptári hónap első napjától kezdődő hatállyal) emelkedhet a Központi Statisztikai Hivatal honlapján legfrissebben közzétett, a közzétételt megelőző 12 naptári hónapra vonatkozó építőipari költségalapú árindex 50

%-nak megfelelően. A díjváltozás nem jelent szerződésmódosítást, a Megrendelő írásbeli tájékoztatásával életbe lép.

4. A szerződés időbeli hatálya

4.1. A Keretszerződés a Xxxxx általi aláírás napjától számított 6 hónap határozott időre kötik azzal, hogy a keretösszeg kimerülésével a Keretszerződés ezen időpont előtt is - a keretösszeg teljes felhasználásának napjával - megszűnik. Felek rögzítik, hogy amennyiben a keretszerződést nem ugyanazon napon írják alá, úgy az utolsó aláíró aláírásának napján lép hatályba a Keretszerződés.

Megrendelő eseti megrendelések leadására a szerződés teljes időbeli hatálya alatt jogosult. Az eseti megrendelés mindkét fél általi teljesítése a szerződés időbeli hatályát meghaladhatja. A Keretszerződés időbeli hatálya alatt leadott eseti megrendelések teljesítésére jelen Keretszerződés rendelkezései irányadóak a teljesítés teljes időtartama alatt.

4.2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő egyoldalúan jogosult a Keretszerződés 6 hónapos időtartamát egy alkalommal, 12 hónapos időszakkal meghosszabbítani. Ezen jogának gyakorlására a Megrendelő a Keretszerződés eredeti, 6 hónap időtartamban meghatározott időbeli hatálya alatt bármikor – így a keretszerződés utolsó napján is – jogosult.

Amennyiben Megrendelő él ezen jogával, úgy a keretszerződés 4.1. pontban meghatározott időbeli hatálya automatikusan meghosszabbodik.

4.3. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Keretszerződés a Kbt. 195. § (1) bekezdése és a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzéséhez és engedélyéhez kötött.

4.4. A Keretszerződés hatálybalépésének feltétele a 320/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13.§

(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítványnak (továbbiakban: Tanúsítvány) a kiállítása, vagy a 320/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az állásfoglalásra nyitva álló határidő eredménytelen eltelte.

4.5. Amennyiben a Tanúsítványt a közbeszerzésekért felelős miniszter a Keretszerződés aláírását követően közli Megrendelővel, a Keretszerződés a Xxxxx általi aláírás napjától érvényes, azonban a hatályba lépés napja a Tanúsítvány közlését követő munkanap.

4.6. Amennyiben a fentiek alapján a Keretszerződés a Xxxxx általi aláíráskor még nem lép hatályba, e körülményről, valamint a Keretszerződés hatálybalépésének időpontjáról Megrendelő a Vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni köteles.

5. A számla benyújtása és kiegyenlítése

5.1. Megrendelő a szerződéskötést követően, a jelen keretszerződésben foglaltak alapján a BASWARE rendszer által elektronikus úton kiállított megrendelést (BASWARE megrendelés) küld a Vállalkozónak. A BASWARE megrendelés elszámolási célokat szolgál, vagyis nem a BASWARE megrendelés teremt szolgáltatási kötelezettséget Vállalkozó oldalán. Ilyen szolgáltatási kötelezettség csak a jelen keretszerződés alapján, annak aláírásával keletkezik. A MÁV Zrt. fenntartja magának a jogot a pénzügyi elszámolási rendszer megváltoztatására, ebben az esetben a jelen szerződésnek a BASWARE rendszerre vonatkozó rendelkezései és megállapításai számla benyújtásának időpontjában érvényes elszámolási rendszerre értendő.

5.2. Elszámolási feltételek a Kbt-ben és az Építési Xxxxxxx rendeletben foglalt esetekben (amennyiben az eseti megrendelés tárgya építési beruházás):

5.2.1. Ha az eseti megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, a Megrendelő eseti megrendelésben foglalt - áfa nélkül számított - ellenszolgáltatás 5%- ának megfelelő összegű, de legfeljebb hetvenöt millió forint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt-ben és az Építési Xxxxxxx rendeletben foglaltak szerint, a munkaterület átadását követő 15 napon belül. A Vállalkozó az általa igényelt előlegről előlegbekérőt köteles kiállítani. A Vállalkozó az előleg összegéről számlát állít ki az előleg jóváírásának napjával, mint teljesítési nappal.

Amennyiben Vállalkozó az igényelt előleggel nem számol el, Vállalkozó köteles a fennmaradó előlegösszeget Megrendelő részére a Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 15 napon belül visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére kifizetett előleg el nem számolt összegét a teljesítési biztosíték összegéből levonni vagy Vállalkozóval szembeni követelésével szemben beszámítani.

5.2.2. Hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó eseti megrendelés esetén a Megrendelő – a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján – az adott eseti megrendelés jellemzőinek megfelelő számlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

• az áfa nélkül számítva 1 milliárd forint alatti szerződéses értékű eseti megrendeléseknél a Megrendelő legalább 4 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtását biztosítja.

• az áfa nélkül számítva 1 milliárd forintot meghaladó szerződéses értékű eseti megrendeléseknél a Megrendelő legalább 6 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja.

Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét Megrendelőnek minden esetben biztosítani kell legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Felek a Vállalkozó által az eseti megrendelésre adott költségvetésnek és ütemezésnek megfelelően állapítják meg a részszámla összegét, melynek pontos összegét a

Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

Vállalkozó jelen pont szerinti teljesítésekről szóló számláit a BASWARE teljesítési igazolások kiállítását követő 3 munkanapon belül köteles kiállítani.

A kifizetett előleg összegét Vállalkozó köteles az első részszámlájában elszámolni.

5.3. Az 5.2. pontba nem tartozó eseti megrendelések esetén a Felek időszakos elszámolásban állapodnak meg (áfa tv. 58.§). Az elszámolási időszak egy hónap.

5.4. Vállalkozó az adott elszámolási időszakban teljesített munkákról havonta egyszer a jelen szerződés 5.6. pontjában meghatározottaknak megfelelően, az elszámolási napot követő 5 naptári napon belül nyújtja be a számlát (pályavasúti területi igazgatóságonként egyet-egyet). Az elszámolás napja január-november hónapokban a tárgyhónap 25. napja, december hónapban a hónap utolsó napja.

5.5. Amennyiben a nyújtott szolgáltatás építésügyi hatósági engedélyhez kötött, úgy a Vállalkozó ezen teljesítés értékéről az ÁFA törvény 142. §-a alapján a fordított adózás szabályai szerint külön számlát nyújt be.

5.6. Valamennyi számlán fel kell tüntetni a jelen szerződés számát és a kiszámlázott eseti megrendelések BASWARE számait.

Vállalkozó a számlát a 3.2 és 3.3 pontban rögzített egységdíjakkal és anyagár kedvezményekkel összhangban, az eseti megrendeléseknek megfelelően Megrendelő alábbi címére állítja ki:

MÁV Zrt. 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx körút 54-60.

A számla szabadszöveges részében fel kell tüntetni az eseti megrendelések alapján az adott szervezeti egység megnevezését, és a munkavégzés helyét is.

Pályavasúti Területi Igazgatóság, Területi Ingatlanüzemeltetési és Magasépítményi Osztály

5.7. Vállalkozó a számlát igazolható módon, ajánlott küldeményként 1 példányban, a következő címre nyújtja be: MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.: 24.

5.8. A számla kötelező mellékletei: a 7.7.3. pont szerinti BASWARE teljesítési igazolás(ok), Vállalkozó által kinyomtatott példánya, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek) példánya, továbbá a kiszámlázott munkákra vonatkozó tételes számlarészletező, Megrendelő részéről kiállított teljesítésigazolás. A számlarészletezőben az adott számlában kiszámlázott munkák elszámolásának főbb adatairól szóló összegzést kell feltüntetni.

5.9. A mellékletekkel együtt határidőben benyújtott számla kiegyenlítése a jelen keretszerződés

5.10.6. pontja szerinti fizetési határidővel, banki átutalással történik Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlájára.

A MÁV Zrt.-vel szerződő fél számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a MÁV Zrt. számlavezető pénzintézete a MÁV Zrt. fizetési számláját a MÁV Zrt.- vel szerződő fél számlájának összegével megterhelte.

5.10. Az ellenszolgáltatás kifizetésének feltételei – építési hatósági engedélyköteles (e-napló) munkáknál, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt esetben, valamint 10 %-os arányt meghaladó alvállalkozói teljesítés esetén - a következők:

5.10.1 Amennyiben Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban közösen tett ajánlatot más ajánlattevővel, úgy a közöttük történő elszámolásra az ajánlatukban benyújtott

konzorciumi megállapodás rendelkezései az irányadóak.

5.10.2 Vállalkozó legkésőbb a számla benyújtására előírt határidő időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat. Vállalkozó(k) ezzel egyidejűleg felhívja(ák) az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.

5.10.3 Vállalkozó(k mindegyike) a Basware teljesítési igazolások kiállítását követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét. Az így kiállított és melléklettel ellátott számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő a számla kézhezvételét követő 15. napon átutalja a Vállalkozó számlájára.

5.10.4 Vállalkozó köteles az 5.10.3. pont szerint kifizetett összegből haladéktalanul kiegyenlíteni az alvállalkozók számláit, illetve visszatartani azt (annak egy részét) az Építési Korm.rendelet 32/A §-ban foglaltak szerint.

5.10.5 A Vállalkozó(k) az 5.10.4. pont szerinti kifizetések igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát átadja(ák) Megrendelőnek. Utóbbit annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy Vállalkozó(k) jogszerűen nem fizette(ék) ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak. Vállalkozó késedelmi kamatra csak az Építési Korm. rendelet 32/A § szerinti igazolások kézhezvételének napjától számított 45. napot követően jogosult, amennyiben Megrendelő ezen időpontig nem teljesítette fizetési kötelezettségét.

5.10.6 A felek halasztott fizetésben állapodnak meg. A Vállalkozó(k) által benyújtott számlában megjelölt fővállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő a hiánytalan számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalja, ha Vállalkozó(k) az alvállalkozóval szembeni fizetési kötelezettségüket az Építési Korm. rendelet 32/A

§-ra tekintettel teljesítette(ék).

Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlának a szerződés teljesítésére vonatkozó tartalmával összefüggésben, úgy Megrendelő köteles a kifogásolt számlát azok kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. Amennyiben a Megrendelő részéről a számlának az adó-, pénzügyi-, számviteli jogszabályoknak, ide értve a Kbt. 27/A. § elektronikus számlák befogadására vonatkozó rendelkezéseit is, való megfelelőségével kapcsolatban kifogás merül fel, azt köteles a számla kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül a Vállalkozóval írásban közölni.

5.11. Xxxxx rendezéséig a Megrendelő jogosult a számla kifizetését függőben tartani vagy a Vállalkozó részére a számlát teljesítetlenül visszaküldeni. Ha a Vállalkozók valamelyike az 5.10.4., vagy az 5.10.5. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a Vállalkozó(ka)t, ha igazolja(ák), hogy az 5.10.4., vagy az 5.10.5. pont szerinti kötelezettségét teljesítette(ék), vagy hitelt érdemlő irattal igazolja(ák), hogy az alvállalkozó nem jogosult a Vállalkozó(k) által az 5.10.2. pontbeli nyilatkozat szerinti bejelentett összegre vagy annak egy részére.

5.12. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes

jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással az engedményező/zálogjogot alapító Fél szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melynek alapján a szerződésszegőt kártérítési felelősség terheli.

5.13. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.

5.14. A Megrendelőt egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli. Megrendelő fizetési biztosítékot nem nyújt.

5.15. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó részére.

5.16. Vállalkozó kizárólag – a Megrendelő fizetésétől számított – három hónapos jogvesztő határidőn belül jogosult a késedelmi kamat iránti igényének érvényesítésére. Vállalkozó a jelen pontban meghatározott időponton túli igényérvényesítés lehetőségéről a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg teljes körűen és visszavonhatatlanul lemond. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben késedelmes fizetés esetén tőke-, és kamat- és költségtartozás is fennáll, a beérkező összeget elsődlegesen a tőke-, majd a kamat-, végül a költségtartozásra számolja el.

5.17. A Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a nyertes ajánlattevő

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

5.18. Vállakozó, a jelen szerződés aláírásával úgy rendelkezik, hogy valamennyi esedékes, lejárt, nem vitatott követelésének összegét MÁV Zrt. jogosult a Ptk. 6:49. § alapján, Vállalkozó bármelyik számlája ellenértékének kifizetésekor beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

6. Jótállási feltételek, szavatosság

6.1 Vállalkozó az általa elvégzett munkákért és a beépített anyagokért jótállást vállal. A jótállás 6.4. pont szerinti időtartama a sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik. A jótállási kötelezettség keretében Vállalkozó köteles a Megrendelő által bejelentett hibák kijavítását három, azaz 3 munkanapon belül megkezdeni, és a munka jellegétől függően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 10 napon belül befejezni. Amennyiben időjárási vagy egyéb körülmények nem teszik lehetővé a határidők betartását, Vállalkozó kérheti a határidők meghosszabbítását. Megrendelő ebben az esetben a hibák kijavítására ésszerű határidőt tűz. A jótállási időszak lejártát megelőzően Felek jegyzőkönyvben rögzítik azokat a hibákat, hiányosságokat (amennyiben a jótállási időszak során hibák, hiányosságok felmerültek), amelyek

kijavítása a jótállási kötelezettség körébe tartozik, és azok elvégzésére határidőt tűznek. Amennyiben Vállalkozó valamennyi jótállási kötelezettségét teljesítette, Xxxxx ezt a tényt a jótállási időszakot lezáró jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségének nem tesz eleget jelen vállalkozási keretszerződésben rögzítettek szerint, Megrendelő a kijavítást mással (harmadik féllel) elvégeztetheti, Vállalkozó költségére. A harmadik féllel történő munkavégzés költségeit Vállalkozó nem vitathatja, azt köteles elfogadni.

6.2 Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a jogszabályokban, az eseti megrendelésben és jelen szerződésben, valamint MÁV Zrt. vonatkozó belső utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek. Utóbbiakról Megrendelő a 8.1. pont szerint nyújt tájékoztatást.

6.3 Vállalkozó olyan anyagot nem építhet be és nem használhat fel, amelyet részére harmadik személy a tulajdonjog- fenntartással adott át, vagy egyébként harmadik személy fennálló jogosultsága a Megrendelő tulajdonszerzését és az elkészült munka felhasználását bármilyen formában korlátozná. Ennek megszegése esetén a Vállalkozó teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Megrendelő felé.

6.4 A Vállalkozónak kártalanítania kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a Vállalkozó felhasználta. A megrendelő jóváhagyása Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja.

Vállalkozó az általa elvégzett munkákra (az Eseti Megrendeléseket is beleértve) és a beépített anyagokra, berendezésekre 12 hónap időtartamra jótállást vállal. Vállalkozó az Eseti Megrendelések szerinti kivitelezési feladat eredményes műszaki átadás- átvétellel történő lezárásának napjától kezdődően, ha a hivatkozott jogszabály hatálya az Eseti Megrendelés szerinti kivitelezési feladatra kiterjed, a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti jótállást és a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet szerinti szavatosságot vállal. A jótállási és szavatossági időtartam mindkét esetben a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvében meghatározott dátumától számítva kezdődik.

6.5 Vállalkozó a jelen keretszerződés megkötése feltételeként, a szerződéskötést megelőzően, jelen keretszerződés alapján kiadott eseti megrendelések teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként, a 3.1. pontban rögzített keretösszeg 5 %-val megegyező értékű 9.750.000,- Ft (azaz kilencmillió- hétszázötvenezer forint) összegű teljesítési biztosítékot köteles nyújtani Megrendelő részére, a jelen keretszerződés alapján kiadott és legkésőbb teljesítésre kerülő eseti megrendelés teljesítésének dátumáig terjedő, de legalább jelen keretszerződés aláírásától számított 24 hónap – továbbá a 4.2. pont tartalma alapján érvényesített 12 hónap - időtartamra. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó saját döntése alapján teljesítheti óvadékként a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással), vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

6.6 Vállalkozó a jelen keretszerződés alapján teljesítendő első eseti megrendelés teljesítésigazolásának időpontjában a 3.1. pontban rögzített keretösszeg 5%-ával megegyező értékű 9.750.000,- Ft (azaz kilencmillió-hétszázötvenezer forint) összegű jóteljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére, bank által vállalt garancia

biztosításával. A jóteljesítési biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátása a teljesítés igazolások kiállításának, valamint a további eseti megrendelések kiadásának feltétele. Megrendelő a megrendelések, illetve munkálatok jótállási kötelezettségek teljesítésének biztosítására a jóteljesítési biztosíték vonatkozásában az eseti megrendelések műszaki átadás-átvételétől számított 12 hónapig jogosult igényét érvényesíteni. A jóteljesítési biztosítéknak a kiállításakor legalább az azt követő 24 hónapra, de főszabály szerint az eseti megrendelések műszaki átadás-átvételi eljárásai befejezésének időpontjától számított 12 hónap időszakra kell szólnia. A jóteljesítési időszak végén a Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik ezen időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv a jóteljesítési biztosíték felszabadításának feltétele.

6.7 Amennyiben a teljesítési és jóteljesítési biztosítékot Vállalkozó kötelezvény vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia formájában nyújtja, úgy a kötelezvénnyel és a bank vagy biztosító által vállalt garanciával szemben fennálló követelmények az alábbiak:

A kötelezvénynek és a bankgaranciának az alábbi jellemzőkkel együttesen kell rendelkeznie:

a) feltétel (alap jogviszony vizsgálata) nélküli,

b) azonnali (a kedvezményezett első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül fizet a kibocsátó biztosítótársaság/bank),

c) visszavonhatatlan,

d) határozott idejű (szükség esetén meg kell hosszabbítani),

e) kibocsátója EU vagy OECD tagországban működési engedéllyel rendelkező hitelintézet, annak többségi tulajdonú leányvállalata vagy fióktelepe,

f) kedvezményezettként Megrendelő van megjelölve,

g) Vállalkozó nem nyújthat be olyan kötelezvényt/bankgaranciát Megrendelőnek, melyre vonatkozó igénybejelentéshez az eredeti példány benyújtása szükséges.

Amennyiben a biztosítékot Vállalkozó bankszámlára történő befizetéssel nyújtja, úgy Vállalkozó lemond az ily módon teljesített biztosíték összege utáni kamat felszámításáról a biztosítéknyújtás teljes időtartamára vonatkozóan.

Bankszámlára történő befizetéssel nyújtandó biztosíték esetén a biztosítékot akkor kell határidőben benyújtottnak tekinteni, ha annak teljes összege Megrendelő részére történő benyújtásáig a Megrendelő bankszámláján már jóváírásra került. A biztosítékkal kapcsolatos valamennyi kiadást a Vállalkozó viseli.

6.8 Meghiúsulás esetén Megrendelő a kötbér összegét jogosult a teljesítési biztosíték összegéből lehívni. A teljesítési biztosítékon felül Megrendelő azon kötbér igényét, amelyre a teljesítési biztosíték nem nyújt fedezetet, illetve egyéb kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben.

7. Az eseti megrendelések kiadása, teljesítése

Felek rögzítik, Vállalkozó pedig – az 1.1. pont tartalmának ismeretében – kifejezetten elfogadja, hogy az eseti megrendelések teljesítésének és elszámolásának menete, valamint az eseti megrendelések konkrét teljesítésére előírt feltételrendszer (ide értve az adott teljesítési határidőket, teljesítési hibákat és az azokkal kapcsolatos kötbérek mértékét) több szempontból is eltérhet attól függően, hogy az eseti megrendelés

- a Megrendelő tulajdonában, vagyonkezelésében, kezelésében és üzemeltetésében lévő épületekkel és építményekkel kapcsolatos munkákra (a továbbiakban: MÁV ingatlanok; az érintett ingatlanok felsorolását a szerződés 2/2. számú melléklete tartalmazza), vagy

- a NET Zrt. és a MÁV Zrt. között fennálló szerződésben rögzített ingatlanokat érintő egyéb munkákra (a továbbiakban NET ingatlanok; az érintett ingatlanok felsorolását a szerződés 2/3. számú melléklete tartalmazza)

vonatkozik.

Felek rögzítik, Megrendelő pedig kifejezetten vállalja, hogy a keretszerződés alapján kiadott eseti megrendelés minden esetben előre rögzíti, hogy az adott megrendelés mely típusú ingatlanhoz kapcsolódik.

7.1 A munkaterület átadás-átvétel

7.1.1. A munkaterület átadás-átvételének időpontja:

- haváriának minősülő üzemzavar vagy meghibásodás esetén (7.2. pont) a Megrendelő telefonos értesítését követő három órán belül;

- a haváriának nem minősülő egyéb sürgős munkák esetén (7.3. pont) a megrendelést követő napon;

- a haváriának és egyéb sürgős munkának nem minősülő munkák (7.4. pont), továbbá az épületek, építmények romba döntéses bontási munkái (7.5. pont) esetén az eseti megrendelésben megjelölt napon, tipikusan az eseti megrendelés Vállalkozó részére történő megküldésének napjától számított 5 munkanapon belül.

7.1.2. A munkaterület átadásáról-átvételéről szerződő felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban teendő esetleges további intézkedéseket és az erre irányuló együttműködés feltételeit, vagy eltérő esetben a munkaterület átadásának módjáról Megrendelő az eseti megrendelés során rendelkezik. Valamennyi munkaterületen, munkavégzési helyen a jelen szerződés 4. számú munkavédelmi mellékletében foglaltakat be kell tartani.

7.2 A haváriának minősülő üzemzavar vagy meghibásodás felszámolása

7.2.1. A halasztást nem tűrő – életveszélyt okozó, az ingatlan állagát veszélyeztető, vagy a rendeltetésszerű használatot lényegesen akadályozó – üzemzavar, meghibásodás, vagy bontás (a továbbiakban: haváriának minősülő üzemzavar vagy meghibásodás) esetében Megrendelő közvetlenül telefonon értesíti Vállalkozót, illetve az általa működtetett 24 órás diszpécseri szolgálatot. Az értesítés tartalmazza a havária

bekövetkezésének tényét, helyét, jellegét, a veszélyeztetett környezetet és lehetőség szerint olyan további információkat, melyek elősegítik a havária gyors és szakszerű elhárítását, vagy – ha ez nem lehetséges – annak megkezdését. A munka megrendelésének a telefonos értesítés minősül. A telefonos értesítés történhet az Megrendelő által működtetett 24 órás diszpécseri szolgálaton keresztül is.

7.2.2. A szerződő felek bármelyike jogosult a telefonos értesítés során elhangzottak rögzítésére.

7.2.3. A telefonon történt értesítést követően 1 munkanapon belül Megrendelő e-mail útján írásos igénybejelentést küld Vállalkozó jelen vállalkozási keretszerződésben megjelölt e-mail címére (a továbbiakban: Vállalkozó e-mail címére). Az e-mailen történő igénybejelentés a 7.2.1. pontban foglaltakon túl tartalmazza a telefonos értesítés időpontját (óra, perc pontossággal).

7.2.4. Vállalkozó, a Megrendelő telefonon történt értesítését követően, köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 órán belül megkezdeni a helyszíni munkavégzést, a bejelentett üzemzavar, illetve meghibásodás felszámolását, az indokolt romba bontás elvégzését, valamint az elsődleges veszélytelenítést elvégezni. A megkezdett munka elvégzésére Vállalkozó rendelkezésére álló időtartam a munka megkezdésétől számított 24 óra. E határidőn belül a Vállalkozó feladatai a havária helyzet felszámolásához közvetlenül szükséges tevékenységeket és anyagfelhasználást foglalják magukban. Amennyiben a 24 órás határidő betartására a Vállalkozó által nem befolyásolható objektív külső okból nincs lehetőség, Vállalkozónak a 24 óra letelte előtt egyeztetés kell kezdeményeznie Megrendelővel a befejezés lehetséges időpontjáról. A befejezési határidő ebben az esetben is az a legrövidebb időtartam, mely a munka elvégzéséhez műszaki-technológiai szempontból szükséges, e tekintetben Vállalkozó nem hivatkozhat kapacitáshiányra vagy egyéb munkaszervezési problémára.

7.2.5. A feladat teljesítéséhez kapcsolódóan Vállalkozó felmérési naplót és fényképes dokumentációt készít, amely alapján a készre jelentéstől számítva legkésőbb 3 munkanapon belül tételes árajánlatot küld e-mailben (.slo8 kiterjesztésű fájlban), valamint az azzal megegyező beszkennelt, és minden oldalán aláírt árazott TERC

V.I.P. építőipari költségvetés készítő program (továbbiakban (TERC V.I.P. program) szerinti költségvetést mellékelve Megrendelő részére. Az árajánlat műszaki tartalma nem terjedhet tovább a bejelentett haváriának minősülő üzemzavar, vagy meghibásodás felszámolásához közvetlenül szükséges tevékenységeken, és anyagfelhasználáson. Megrendelő ennek késedelmes teljesítése esetén

- késedelmi kötbér igénnyel élhet, amely értéke naptári naponként felszámítva, a 12.2.2.2. pontban meghatározott minimális napi kötbérrel egyezik meg,

- nem teljesítése esetén nem teljesítési kötbér igénnyel élhet, amelynek értéke megegyezik az eseti megrendelés nem teljesítése esetére irányadó kötbér mértékével, mely az eseti megrendelés nettó vállalkozási díj összegének 25 %- a, de legalább 100.000,- Ft,

7.2.6. Az árajánlatban meg kell adni a felhasznált anyagok árát, és mennyiségét, továbbá a feladatteljesítés (rezsiórában meghatározott) munkaidő-igényével kalkulált munkadíjat is tartalmazó teljes ellenértékét, adott esetben a részteljesítések megbontását. Az árajánlatot a legfrissebb adattartalmú TERC V.I.P. programmal, vagy az abban foglaltakkal teljes mértékben egyezően kell elkészíteni. Az árajánlatban a TERC V.I.P. program központi ÖN adattárában nem szerepelő,

továbbá az árajánlatban az ÖN adattárban rögzítettől eltérő módon alkalmazott:

o anyagárak esetében az érintett termék magyarországi forgalmazójának nyilvánosan elérhető listaárából, a jelen vállalkozási keretszerződésben rögzített és a TERC V.I.P. programban feltüntetett anyagegységárakra vállalttal azonos mértékű árkedvezményt kell Vállalkozónak biztosítania, illetve amennyiben nincs a magyarországi forgalmazó által közzétett és nyilvánosan elérhető listaára, abban az esetben az árajánlatnak ezekre az anyagokra külön egységárelemzést is tartalmaznia kell. Megrendelő jogosult az ilyen tételekre vonatkozóan árellenőrzést végezni, amelyet nyilvánosan elérhető árlistákra alapozva, vagy az adott terméket forgalmazó vállalkozástól történő árajánlatkéréssel folytat le. Amennyiben az árellenőrzés eredményéhez viszonyítva a Vállalkozó által az árajánlatban megadott tétel 5 %-nál nagyobb mértékben magasabb értéket mutat, Vállalkozó köteles ezt a tételt az árellenőrzés eredményének megfelelő értékre módosítani.

o normatételek esetében, az árajánlatnak a keretszerződésben rögzített rezsióradíjak mellett alkalmazni kívánt normaidőkre vonatkozóan normaidő elemzést is tartalmaznia kell. Megrendelő jogosult az ilyen tételekre vonatkozóan norma, illetve árellenőrzést végezni. Amennyiben a norma, illetve árellenőrzés eredményéhez viszonyítva a Vállalkozó által az árajánlatban megadott tétel 5 %-nál nagyobb mértékben magasabb értéket mutat, Vállalkozó köteles ezt a tételt az ellenőrzés eredményének megfelelő értékre módosítani.

Emellett – ha a munkavégzés még nem fejeződött be – az ajánlat tartalmazza a vállalt teljesítési határidőt. Vállalkozó ebben az esetben is köteles a teljesítési határidő megállapításakor azt a legrövidebb időszakot alkalmazni, mely a munka elvégzéséhez szakmai, technológiai szempontból szükséges, e tekintetben nem hivatkozhat kapacitáshiányra.

7.2.7. Az árajánlat készítése során jelen vállalkozási keretszerződés 3.2. 3.3. és 7.2.6. pontjaiban rögzített nettó rezsióradíj, valamint anyagárkedvezmény alkalmazása kötelező.

7.2.8. A Megrendelő a megküldött árajánlatot felülvizsgálja a 7.6. pontban foglaltak szerint.

7.2.9. Az árajánlatnak a Megrendelő által történt elfogadását követően Megrendelő – elszámolási célból – a BASWARE rendszer útján kiállított megrendelést (BASWARE megrendelés) küld Vállalkozó jelen vállalkozási keretszerződésben megjelölt e-mail címére.

7.2.10. A munka teljesítését követően csak a műszaki ellenőr, illetve műszaki átvevő által felülvizsgált felmérési napló és Megrendelő által elfogadott költségvetés (7.6. pont szerint felülvizsgált és elfogadott árajánlat) alapján állítható ki a teljesítésigazolás.

7.3. Haváriának nem minősülő egyéb sürgős munkák megrendelése, teljesítése

7.3.1. A haváriának nem minősülő, de Megrendelő döntése szerint sürgős beavatkozást igénylő üzemzavarok és meghibásodások, valamint bontások (a továbbiakban: egyéb sürgős munkák) felszámolása, illetve a kapcsolódó javítási, karbantartási munkák esetében Megrendelő telefonon, vagy e-mailben, vagy telefaxon értesíti Vállalkozó képviselőjét.

7.3.2. Az értesítésben foglaltak alapján – szükség esetén azt kiegészítve, pontosítva – Megrendelő e-mailben, vagy telefaxon igénybejelentést (árajánlatkérést) küld a Vállalkozó jelen vállalkozási keretszerződésben megadott e-mail, vagy telefax elérhetőségére. A munka megrendelésének az igénybejelentés (9. számú melléklet) elküldése minősül.

7.3.3. Az értesítés legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a meghibásodás rövid leírása, előirányzott javítási munkák előzetes műszaki tartalom meghatározása

b) az előirányzott teljesítési határidőt.

c) építési engedélyköteles munkálatok esetében nyilatkozat a hatósági engedélyek rendelkezésre állásáról,

7.3.4. Az értesítés illetve az igénybejelentés tartalmazza továbbá a munkavégzés helyét, a munka jellegét, lehetőség szerint olyan további információkat, melyek elősegítik a feladat gyors és szakszerű teljesítését (pl. a munkaterület átadásának pontos időpontját).

7.3.5. Vállalkozó az igénybejelentést követő naptári napon, illetve – ha ez későbbi időpont

– a munkaterület átadás napján megkezdi a feladat teljesítését, a helyszíni munkavégzést, amelyet 72 órán belül befejez. Amennyiben az előírt 72 órás határidő a Vállalkozó által nem befolyásolható objektív külső okból nem tartható, abban az esetben a 72 órás határidő lejártát megelőző és Megrendelővel folytatott egyeztetés alapján ennél későbbi befejezési időpont is megállapítható. Vállalkozó ebben az esetben is köteles a teljesítési határidő megállapításakor azt a legrövidebb időtartamot alkalmazni, mely a munka elvégzéséhez műszaki-szakmai, technológiai szempontból szükséges, e tekintetben nem hivatkozhat kapacitáshiányra vagy egyéb munkaszervezési problémára.

Vállalkozó a munkavégzéssel párhuzamosan tételes felmérést, fényképes dokumentumot, és tételes árajánlatot készít az elvégzett, elvégzendő munkáról, melyet a munka befejezéséig, de legfeljebb az igénybejelentés kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül e-mailben - az .slo8 kiterjesztésű fájlt, valamint az azzal megegyező beszkennelt, és minden oldalán aláírt árajánlatot mellékelve - kell igazoltan megküldenie Megrendelő részére.

A NET ingatlanokon végzett munkáknál a Megrendelői igénybejelentést követően az árajánlat-adási határidő nem haladhatja meg az igénybejelentéstől számított 15. munkanapot.

Az árajánlat kizárólag olyan műszaki tartalommal készülhet, ami a hibajavítási munkákat költséghatékony módon teszi lehetővé.

Megrendelő ennek késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér igénnyel élhet, amely értéke naptári naponként felszámítva, a 12.2.2.2. pontban meghatározott minimális napi kötbérrel egyezik meg.

Megrendelő a NET ingatlanok ingatlankezelési feladatainak ellátása során az árajánlat-adási határidő késedelmes teljesítése esetén igénybejelentésenként 5.000,- Ft/naptári nap kötbérigénnyel élhet.

Vállalkozó nem teljesítése esetén nem teljesítési kötbér igénnyel élhet a Megrendelő, amelynek értéke megegyezik az eseti megrendelés nem teljesítése esetére irányadó

kötbér mértékével, mely az eseti megrendelés nettó vállalkozási díj összegének 25

%-a, de legalább 100.000,- Ft.

7.3.6. A tételes árajánlatnak tartalmaznia kell a teljesítéssel kapcsolatos vállalási határidőt, a teljesítés (rezsiórában meghatározott) munkaidő-igénye alapján számolt munkadíjat, valamint a felhasználni kívánt anyagok árát, és mennyiségét, adott esetben a részteljesítések megbontását.. Az árajánlatot a legfrissebb adattartalmú TERC V.I.P. programmal, vagy az abban foglaltakkal teljes mértékben egyezően kell elkészíteni. Az árajánlatban a TERC V.I.P. program központi ÖN adattárában nem szerepelő, továbbá az árajánlatban az ÖN adattárban rögzítettől eltérő módon alkalmazott:

o anyagárak esetében az érintett termék magyarországi forgalmazójának nyilvánosan elérhető listaárából, a jelen vállalkozási keretszerződésben rögzített és a TERC V.I.P. programban feltüntetett anyagegységárakra vállalttal azonos mértékű árkedvezményt kell Vállalkozónak biztosítania, illetve amennyiben nincs a magyarországi forgalmazó által közzétett és nyilvánosan elérhető listaára, abban az esetben az árajánlatnak ezekre az anyagokra külön egységárelemzést is tartalmaznia kell. Megrendelő jogosult az ilyen tételekre vonatkozóan árellenőrzést végezni, amelyet nyilvánosan elérhető árlistákra alapozva, vagy az adott terméket forgalmazó vállalkozástól történő árajánlatkéréssel folytat le. Amennyiben az árellenőrzés eredményéhez viszonyítva a Vállalkozó által az árajánlatban megadott tétel 5 %-nál nagyobb mértékben magasabb értéket mutat, Vállalkozó köteles ezt a tételt az árellenőrzés eredményének megfelelő értékre módosítani.

o normatételek esetében, az árajánlatnak a keretszerződésben rögzített rezsióradíjak mellett alkalmazni kívánt normaidőkre vonatkozóan normaidő elemzést is tartalmaznia kell. Megrendelő jogosult az ilyen tételekre vonatkozóan norma, illetve árellenőrzést végezni. Amennyiben a norma, illetve árellenőrzés eredményéhez viszonyítva a Vállalkozó által az árajánlatban megadott tétel 5 %-nál nagyobb mértékben magasabb értéket mutat, Vállalkozó köteles ezt a tételt az ellenőrzés eredményének megfelelő értékre módosítani.

Emellett – ha a munkavégzés még nem fejeződött be – az árajánlat tartalmazza a vállalt teljesítési határidőt.

7.3.7. A vállalt teljesítési határidő megjelölésekor Vállalkozó köteles azt a legrövidebb időtartamot alkalmazni, mely a munka elvégzéséhez műszaki-technológiai szempontból szükséges, e tekintetben nem hivatkozhat kapacitáshiányra vagy egyéb munkaszervezési problémára.

7.3.8. Az árajánlat készítése során jelen vállalkozási keretszerződés 3.2., 3.3. és 7.3.6. pontjaiban rögzített nettó rezsióradíj, valamint anyagárkedvezmény alkalmazása kötelező.

7.3.9. A Megrendelő a megküldött árajánlatot felülvizsgálja a 7.6. pontban foglaltak szerint.

7.3.10. Az árajánlatnak a mindkét Fél által történt elfogadását követően Megrendelő – elszámolási célból – a BASWARE rendszer útján kiállított megrendelést (BASWARE megrendelés) küld Vállalkozó e-mail címére.

7.3.11. A munka teljesítését követően csak a műszaki ellenőr, illetve műszaki átvevő által felülvizsgált felmérési napló és Megrendelő által elfogadott költségvetés (7.6. pont

szerint felülvizsgált és elfogadott árajánlat) alapján állítható ki a teljesítésigazolás.

7.3.12. Amennyiben az 7.3.1. pont szerinti értesítéshez, vagy a 7.3.2. szerinti igénybejelentéshez Megrendelő az eseti megrendelésre vonatkozó, és a TERC V.I.P. programmal készült árazatlan költségvetést is megküld Vállalkozó részére, úgy Vállalkozó az 7.3.5. pont szerinti tételes árajánlatát annak alkalmazásával, azzal teljes mértékben egyezően köteles elkészíteni. Vállalkozónak a műszaki szükségszerűségből alkalmazandó tételeket kiegészítő (műszaki észrevételek) költségvetésben a Megrendelővel történt egyeztetést követően jogosult szerepeltetni a megküldendő árajánlatban.

7.4. Haváriának és egyéb sürgős munkának nem minősülő munkák megrendelése, teljesítése

7.4.1. A jelen 7.4. pont rendelkezéseit abban azon munkák – a továbbiakban: haváriának és egyéb sürgős munkának nem minősülő munkák – esetében kell alkalmazni, amelyek nem minősülnek sem havária felszámolásnak (7.2. pont), sem egyéb sürgős munkának (7.3. pont), sem pedig romba döntéssel történő bontási munkának (7.5. pont). E munkák esetében Megrendelő e-mail, vagy telefax útján írásos igénybejelentést (árajánlatkérést) küld a Vállalkozó e-mail, vagy telefax elérhetőségére.

7.4.2. Az igénybejelentés (árajánlatkérés/költségbecslés) (8. számú melléklet) legalább az alábbiakat tartalmazza:

a.) a meghibásodás rövid leírása, előirányzott javítási munkák előzetes műszaki tartalom meghatározása

b.) költségbecslés igény megjelölése

c.) építési, bontási engedélyköteles munkálatok esetében a hatósági engedélyeket tartalmazó műszaki dokumentációt

7.4.3. Az árajánlat-adási határidő a MÁV ingatlanokon végzett munkáknál az igénybejelentéstől számított 7. munkanapot, a NET ingatlanoknál az igénybejelentéstől számított 15. munkanapot nem haladhatja meg.

A Megrendelő vagy Vállalkozó által kezdeményezhető helyszíni bejárás, de az ajánlatadási határidőt a bejárási igény nem módosíthatja.

Vállalkozónak a tételes árajánlatát e-mailben - az .slo8 kiterjesztésű fájlt, valamint az azzal megegyező beszkennelt, és minden oldalán aláírt árajánlatot mellékelve - kell igazoltan megküldenie Megrendelő részére.

o Megrendelő ennek késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér igénnyel élhet, amely értéke naptári naponként felszámítva, a 12.2.2.2. pontban meghatározott minimális napi kötbérrel egyezik meg. A Megrendelő a NET ingatlanok esetében az árajánlat-adási határidő késedelmes teljesítése esetén igénybejelentésenként 5.000,- Ft/naptári nap kötbérigénnyel élhet.

o Nem teljesítése esetén nem teljesítési kötbér igénnyel élhet amely értéke megegyezik az eseti megrendelés nem teljesítése esetére irányadó kötbér mértékével, mely az eseti megrendelés nettó vállalkozási díj összegének 25 %-a, de legalább 100.000,- Ft.

7.4.4. Megrendelő a helyszíni felmérés lehetőségét, feltételeit Vállalkozó kérésére abban az esetben is biztosítja Vállalkozó részére, ha saját maga helyszíni bejárást nem kezdeményez.

A Vállalkozó a kérését köteles úgy ütemezni, hogy az ajánlat adási határidő lejárata előtt 3 nappal már nem kezdeményezhet helyszíni bejárást.

7.4.5. Az árajánlatnak tartalmaznia kell a teljesítéssel kapcsolatos vállalási határidőt, a teljesítés (rezsiórában meghatározott) munkaidő-igénye alapján számolt munkadíjat, valamint a felhasználni kívánt anyagok árát, és mennyiségét, adott esetben a részteljesítések megbontását. Az árajánlatot a legfrissebb adattartalmú TERC V.I.P. programmal, vagy az abban foglaltakkal teljes mértékben egyezően kell elkészíteni. Az árajánlatban a TERC V.I.P. program központi ÖN adattárában nem szerepelő, továbbá az árajánlatban az ÖN adattárban rögzítettől eltérő módon alkalmazott:

o anyagárak esetében Vállalkozónak az érintett termék magyarországi forgalmazójának nyilvánosan elérhető listaárából, a jelen vállalkozási keretszerződésben rögzített és a TERC V.I.P. programban feltüntetett anyagegységárakra vállalttal azonos mértékű árkedvezményt kell biztosítania, illetve amennyiben nincs a magyarországi forgalmazó által nyilvánosan elérhető listaára, abban az esetben az árajánlatnak ezekre az anyagokra külön egységárelemzést is tartalmaznia kell. Megrendelő jogosult az ilyen tételekre vonatkozóan árellenőrzést végezni, amelyet nyilvánosan elérhető árlistákra alapozva, vagy az adott terméket forgalmazó vállalkozástól történő árajánlatkéréssel folytat le. Amennyiben az árellenőrzés eredményéhez viszonyítva a Vállalkozó által az árajánlatban megadott tétel 5 %-nál nagyobb mértékben magasabb értéket mutat, Vállalkozó köteles ezt a tételt az árellenőrzés eredményének megfelelő értékre módosítani.

o normatételek esetében, az árajánlatnak a keretszerződésben rögzített rezsióradíjak mellett alkalmazni kívánt normaidőkre vonatkozóan normaidő elemzést is tartalmaznia kell. Megrendelő jogosult az ilyen tételekre vonatkozóan norma, illetve árellenőrzést végezni. Amennyiben a norma, illetve árellenőrzés eredményéhez viszonyítva a Vállalkozó által az árajánlatban megadott tétel 5 %- nál nagyobb mértékben magasabb értéket mutat, Vállalkozó köteles ezt a tételt az ellenőrzés eredményének megfelelő értékre módosítani.

Szerkezeti elemenkénti bontási munka esetében az árajánlatnak tartalmaznia kell a bontási feladat elvégzését követően a keletkezett bontási hulladék újrahasznosításáig, vagy ártalmatlanítás érdekében a legközelebbi hulladéklerakóban történő átadásig felmerülő összes költséget, valamint az ártalmatlanítás díjait is, a hulladéklerakó telep megjelölésével.

7.4.6. Az árajánlat készítése során jelen vállalkozási keretszerződés 3.2., 3.3. és 7.4.5. pontjaiban rögzített nettó rezsióradíj, valamint anyagárkedvezmény alkalmazása kötelező.

7.4.7. A vállalt teljesítési határidő megjelölésekor Vállalkozó köteles azt a legrövidebb időszakot alkalmazni, mely a munka elvégzéséhez műszaki-technológiai szempontból szükséges.

7.4.8. Vállalkozónak, - a Megrendelő által az igénybejelentésben rögzített ilyen irányú előírása esetén,- az árajánlathoz mellékelnie kell a munka ütemezésének tervét is. A Vállalkozó az ütemezés indokolásában nem hivatkozhat kapacitáshiányra vagy egyéb munkaszervezési problémára. Az ütemezést a kezdési időpont tekintetében a Megrendelő egyoldalúan felülbírálhatja, amelyről Vállalkozó részére értesítést küld legkésőbb a 7.4.10. szerinti megrendelés időpontjáig.

7.4.9. Megrendelő a megküldött árajánlatot felülvizsgálja a 7.6. pontban foglaltak szerint.

7.4.10. Felülvizsgált és a Megrendelő által elfogadott árajánlat esetén történhet meg a munka megrendelése a BASWARE rendszer által elektronikus úton kiállított megrendelés (BASWARE megrendelés) Vállalkozó jelen vállalkozási szerződés fejlécében megjelölt e-mail címére történő elküldésével. A munka megrendelésének a BASWARE megrendelés elküldése minősül. A megrendelésben a Megrendelő meghatározza:

o a munkaterület átadásának időpontját, amelyet előzetesen telefonon egyeztet Vállalkozóval, de tipikusan a BASWARE megrendelés elküldésének napjától számított 5-15 munkanapon belül történik meg,

o a munka befejezésének határidejét.

7.4.11. Amennyiben a 7.4.1. pont szerinti árajánlatkérésben Megrendelő az eseti megrendelésre vonatkozó, a TERC V.I.P. programmal készült árazatlan költségvetést és műszaki terveket is küld Vállalkozó részére, úgy Vállalkozó az 7.4.5. pont szerinti árajánlatát annak alkalmazásával, azzal teljes mértékben egyezően köteles elkészíteni. Ezekben az esetekben Vállalkozónak lehetősége van, - a Megrendelő által részére megküldött és Vállalkozó által kitöltött költségvetés mellett,- az érintett igénybejelentésben megfogalmazott munkára vonatkozóan alternatív ajánlatot is benyújtani, amennyiben az általa készített alternatív ajánlat Megrendelő számára kedvezőbb eredményre vezet, és az érintett igénybejelentésben megfogalmazott feladatot teljes mértékben megvalósítja. Megrendelő jogosult eldönteni, melyik árajánlatot kívánja elfogadni. Vállalkozó a műszaki szükségszerűségből alkalmazandó tételeket kiegészítő (műszaki észrevételek) költségvetésben a Megrendelővel történt egyeztetést és elfogadást követően jogosult szerepeltetni a megküldendő árajánlatban.

7.4.12. A munka teljesítését követően csak a műszaki ellenőr, illetve műszaki átvevő által felülvizsgált felmérési napló és Megrendelő által elfogadott költségvetés (7.6. pont szerint felülvizsgált és elfogadott árajánlat) alapján állítható ki a teljesítésigazolás.

7.5. Épületek, építmények romba döntéses módszerrel történő bontási munkáinak megrendelése, teljesítése

7.5.1. A romba döntéssel történő bontási munkák általános műszaki tartalmát a szerződés

1. számú melléklete tartalmazza. A munkák megrendelése a következőképpen történik: Megrendelő e-mail, vagy telefax útján írásos igénybejelentést (árajánlatkérést) küld a Vállalkozónak. Az igénybejelentéshez Megrendelő mellékeli az adott munkára vonatkozó, annak műszaki-jogi kereteit rögzítő Bontási Dokumentációt (a konkrét munka sajátosságai függvényében pl. bontási terv, jogerős bontási engedély, egyéb hatósági kötelezések, MÁV-szakszolgálatok nyilatkozatai, közútkezelő nyilatkozata, műszaki leírás stb.). Megrendelő jogosult igénybejelentésében olyan bontási munkára vonatkozóan is árajánlatot kérni, amely a romba döntéses bontási feladat mellett úgynevezett szerkezetenkénti bontási munkára is kiterjed. Az ilyen munka esetén Vállalkozó ajánlatában a szerkezetenkénti bontási munkarész esetében a 7.4. pontban rögzítettek szerint készíti el ajánlatát a TERC VIP program alkalmazásával, míg a romba döntéses munkarészre vonatkozóan a jelen 7.5. pont szerint készíti el az árajánlatát. Megrendelő teljesítési határidőként nem határozhat meg olyan időtartamot, amely alatt a konkrét munka az általános iparági gyakorlat szerint műszaki-technológiai szempontból nem végezhető el.

7.5.2. Az igénybejelentés (árajánlatkérés) legalább az alábbiakat tartalmazza:

o a konkrét munka műszaki leírása (pl. bontási engedély és terv nélkül bontható épületek, építmények esetében), Bontási Dokumentáció,

o Megrendelő által előirányzott teljesítési határidő. (Megrendelő nem határozhat meg olyan időtartamot, amely alatt a konkrét munka az általános iparági gyakorlat szerint műszaki-technológiai szempontból nem végezhető el.)

o A megrendelő tulajdonát képező leltári jegyzékben szereplő, további hasznosításra, felhasználásra megjelölt, bontásból származó anyagok listáját, raktározási szállítási címét.

Az árajánlat-adási határidő a MÁV ingatlanokon végzett munkáknál az igénybejelentéstől, illetve a Megrendelő vagy Vállalkozó által kezdeményezett helyszíni bejárás esetén, annak napjától számított 7. munkanapot, a NET ingatlanokon végzett munkáknál az igénybejelentéstől számított 15. munkanapot nem haladhatja meg.

A Vállalkozónak tételes árajánlatát e-mailben - az .slo8 kiterjesztésű fájlt, valamint az azzal megegyező beszkennelt, és minden oldalán aláírt árajánlatot mellékelve - kell igazoltan megküldenie Megrendelő részére.

o Megrendelő ennek késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér igénnyel élhet, amely értéke naptári naponként felszámítva, a 12.2.2.2. pontban meghatározott minimális napi kötbérrel egyezik meg. A Megrendelő a NET ingatlanok esetében az árajánlat-adási határidő késedelmes teljesítése esetén igény bejelentésenként 5.000,- Ft/naptári nap kötbérigénnyel élhet.

o nem teljesítése esetén nem teljesítési kötbér igénnyel élhet, amelynek értéke megegyezik az eseti megrendelés nem teljesítése esetére irányadó kötbér mértékével, mely az eseti megrendelés nettó vállalkozási díj összegének 25 %-a, de legalább 100.000,- Ft.

Megrendelő a bontási munkák esetében a helyszíni bejárás és felmérés lehetőségét, feltételeit biztosítja Vállalkozó részére.

7.5.3. Az árajánlatnak tartalmaznia kell a teljesítéssel kapcsolatos vállalási határidőt, a bontási hulladék elhelyezésének tervezett módját, helyét, az igénybejelentésben bontásra megjelölt ingatlan bruttó légköbmétere alapján számolt összesített ajánlati árat, adott esetben a részteljesítések megbontását. Vállalkozó feladata – és ebből következően a nettó ajánlati ár – kiterjed a bontási munkáknak az érintett ingatlanra vonatkozó Bontási Dokumentációjában előírt előkészítésére, a tényleges romba döntéses bontási munkák elvégzésére, a keletkező bontási hulladékoknak az elszállításig történő szakszerű deponálására, valamint ugyanennek a bontási hulladéknak szakszerű elszállítására és átadására egészen az ártalmatlanító, vagy hulladék átvételi helyig, továbbá az ártalmatlanítás díj és hulladékkezelési járulék megfizetésére. Az árajánlat készítésére jelen vállalkozási keretszerződés 3.2. pontjában rögzített romba döntési módszerrel történő bontási munka vállalkozási egységdíja irányadó.

7.5.4. A vállalt teljesítési határidő megjelölésekor Vállalkozó köteles azt a legrövidebb időszakot alkalmazni, mely a munka elvégzéséhez műszaki-technológiai szempontból szükséges.

7.5.5. Vállalkozónak – a Megrendelő által az igénybejelentésben rögzített ilyen irányú előírása esetén – az árajánlathoz mellékelnie kell a munka ütemezésének tervét is. A Vállalkozó az ütemezés indokolásában nem hivatkozhat kapacitáshiányra vagy

egyéb munkaszervezési problémára. Az ütemezést a kezdési időpont tekintetében a Megrendelő egyoldalúan felülbírálhatja, amelyről Vállalkozó részére értesítést küld legkésőbb a 7.5.7. szerinti megrendelés időpontjáig.

7.5.6. Megrendelő a megküldött árajánlatot felülvizsgálja a 7.6. pontban foglaltak szerint.

7.5.7. Felülvizsgált és a mindkét Fél által elfogadott árajánlat esetén történhet meg a munka megrendelése a BASWARE rendszer által elektronikus úton kiállított megrendelés (BASWARE megrendelés) Vállalkozó jelen vállalkozási szerződés fejlécében megjelölt e-mail címére történő elküldésével. A munka megrendelésének a BASWARE megrendelés elküldése minősül. A megrendelésben a Megrendelő meghatározza:

- a munkaterület átadásának időpontját, amelyet előzetesen telefonon egyeztet Vállalkozóval, de tipikusan a BASWARE megrendelés Vállalkozó részére történő megküldésének napjától számított 5 -15 munkanapon belüli időpontban kell megtörténnie.

- a munka befejezésének határidejét, mely a Vállalkozó által tervezett, a Megrendelő által a jelen szerződés szerint esetlegesen felülbírált vállalási határidő.

7.5.8. Amennyiben a 7.5.1. pont szerinti igénybejelentésében Megrendelő az eseti megrendelésre vonatkozó, a TERC V.I.P. programmal készült árazatlan költségvetést is megküld Vállalkozó részére, úgy Vállalkozó a 7.5.3. pont szerinti árajánlatát annak alkalmazásával, azzal teljes mértékben egyezően köteles elkészíteni. Ezekben az esetekben Vállalkozónak lehetősége van - a Megrendelő által részére megküldött és Vállalkozó által kitöltött költségvetés mellett- az érintett igénybejelentésben megfogalmazott munkára vonatkozóan alternatív ajánlatot is benyújtani, amennyiben az általa készített alternatív ajánlat Megrendelő számára kedvezőbb eredményre vezet, és az érintett igénybejelentés műszaki leírásában megfogalmazott feladatot teljes mértékben megvalósítja. Megrendelő jogosult eldönteni, melyik árajánlatot kívánja elfogadni.

7.5.9. A munka teljesítését követően csak a műszaki ellenőr, illetve műszaki átvevő által felülvizsgált felmérési napló és Megrendelő által elfogadott költségvetés (7.6. pont szerint felülvizsgált és elfogadott árajánlat) alapján állítható ki a teljesítésigazolás.

7.6. A Vállalkozó árajánlatának felülvizsgálata

7.6.1. Vállalkozó jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy Vállalkozó 7.2., 7.3., és 7.4. pontok szerinti árajánlatát a mindenkori TERC V.I.P. építőipari normagyűjtemény alapján felülvizsgálja a mindenkor érvényes ÖN normajegyzékben meghatározott egységnyi díjtételek és anyagárak figyelembevételével, a felújítási munkákra vonatkozó normaidők alkalmazásával, míg a 7.5. szerinti árajánlatát az igénybejelentésben megjelölt ingatlan bruttó légköbmétere, valamint a romba döntéses bontási munkákra vonatkozóan jelen szerződés 3.2. pontjában rögzített vállalkozási egységdíj figyelembevételével felülvizsgálja. Amennyiben Megrendelő a felülvizsgálat, valamint az azzal egy időben folytatott árellenőrzés során megállapítja, hogy Vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés meghaladja a Megrendelő által készített kontroll műszaki tartalom és kontroll költségvetés összegét, azt Megrendelő nem fogadja el, és felülvizsgálatra visszaküldi Vállalkozó részére. A felülvizsgálatra visszaküldött árajánlatot Vállalkozó 3 munkanapon belül köteles a Megrendelő igényeinek megfelelően korrigálva újra benyújtani – az árajánlat megküldésének szabályai szerint.

o Amennyiben Vállalkozó ennek nem tesz eleget, megrendelő ennek késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér igénnyel élhet, amely értéke naptári naponként felszámítva, a 12.2.2.2. pontban meghatározott minimális napi kötbérrel egyezik meg. A Megrendelő a NET ingatlanok esetében az árajánlat- adási határidő késedelmes teljesítése esetén igény bejelentésenként naptári naponként 5.000,- Ft/naptári nap kötbérigénnyel élhet.

o nem teljesítése esetén nem teljesítési kötbér igénnyel élhet, amelynek értéke megegyezik az eseti megrendelés nem teljesítése esetére irányadó kötbér mértékével, mely az eseti megrendelés nettó vállalkozási díj összegének 25 %- a, de legalább 100.000,- Ft.

Vállalkozó jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy Megrendelő az ÖN egységnyi díjtételek és anyagárak meghatározására TERC V.I.P. programot használja és alkalmazza, a felülvizsgálat időpontjában rendelkezésre álló legfrissebb adattartalommal, a felújítási munkák normaidejének alkalmazásával.

7.6.2. A munka elvégzését követően csak a Megrendelő által felülvizsgált és elfogadott felmérési napló és fényképes dokumentum, a 7.7.10. pontban felsorolt - adott munkánál releváns - dokumentumok, a sikeres átadás-átvételi eljárást követően mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján állítható ki a teljesítésigazolás.

7.7. Műszaki átadás-átvétel

7.7.1. Az eseti megrendelés szerinti munkák szerződésszerű elvégzését követően Vállalkozó a munka (részteljesítés esetén a részmunka) készre jelentésével – melyet e-mailben küld meg Megrendelő részére – átadás-átvételi eljárást kezdeményez.

a.) MÁV ingatlanokon végzett munka esetében a Vállalkozó a készre jelentést követően az átadás-átvételi eljárás időpontjában valamennyi átadás-átvételhez, teljesítésigazoláshoz előírt dokumentumot átad, fényképet Megrendelő részére email-ben megküld.

b.) NET ingatlanokon végzett munka esetében a Vállalkozó a készre jelentő email- ben valamennyi, az átadás-átvételi eljáráshoz, teljesítésigazoláshoz előírt dokumentumot, fényképet Megrendelő részére megküld.

7.7.2. A munka készre jelentését követően Megrendelő – lehetőség szerint – a készre jelentés megküldésétől számított 3 (három), de legkésőbb 10 (tíz) napon belüli dátumra kitűzi az átadás-átvételi eljárás időpontját a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel. A műszaki átadás-átvételi eljárás Vállalkozó feladatkörébe tartozó feltételeinek biztosítása Vállalkozó felelőssége. Vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkavégzésben közreműködő összes szakterület nyilatkozattételre jogosult képviselője részt vegyen az átadás-átvételi eljáráson. Az eljárás során felvett, és mindkét fél képviselője által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv – amennyiben hibát, hiányosságot nem állapít meg – egyben teljesítési igazolásnak is minősül.

7.7.3. Megrendelő az aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvvel azonos teljesítési dátummal, tartalommal – elszámolási célból – 3 munkanapon belül a BASWARE rendszer által kiállított teljesítési igazolást küld a Vállalkozó jelen vállalkozási keretszerződésben megjelölt e-mail címére (BASWARE teljesítési igazolás).

7.7.4. Vállalkozó köteles az átadás-átvétel során a Megrendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a Megrendelő által kitűzött ésszerű póthatáridőre elvégezni. A póthatáridő elteltével a Vállalkozó ismételten készre jelenti a munkát; az új átadás átvételi eljárásra az 7.7.1. pontban foglaltak irányadóak.

7.7.5. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során, illetve a javítások hiba és hiánymentes elvégzése után Megrendelő azt állapítja meg, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő köteles a munkákat átvenni, és a teljesítést az átadás-átvételi jegyzőkönyvben igazolni.

7.7.6. Vállalkozó a teljesítési határidőt elmulasztja, ha annak leteltéig – az érdekkörébe eső vagy egyébként általa elhárítható bármely okból – a munkát nem jelenti készre, vagy készre jelenti ugyan, de kötelező dokumentumok hiányoznak, vagy a későbbiekben lefolytatott átadás-átvételi eljárás során Megrendelő a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibát, hiányosságot állapít meg. Megrendelő ebben az esetben a 12.2.2.2. pont szerint késedelmi kötbér igénnyel élhet. Ha a Vállalkozó az érdekkörén kívül eső elháríthatatlan okból nem teljesíti a teljesítési határidőt, a szerződő felek a határidő módosítását az akadályoztatás és a munka folytatásához szükséges felkészülés időtartamának függvényében egyeztetik.

Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a Megrendelő írásban szólítja fel a Vállalkozót, hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.

7.7.7. Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a Megrendelő maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatokról számlát állít ki, amelyek a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek.. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni.

7.7.8. Az átadás-átvételi eljárás időtartamába nem számít bele az az időszak, amely alatt a Vállalkozó a Megrendelő által feltárt, és a sikeres műszaki átadáshoz szükséges hiányosságokat pótolja.

A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók, amennyiben a rendeltetésszerű használatra alkalmasság követelménye teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni, mely tételesen tartalmazza a hibák felsorolását, és a fennmaradó munkák ellenértékét. A hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia, mely nem lehet hosszabb 30 napnál. A teljesítés elismerése a hibajegyzékre történő hivatkozással adható ki. A Megrendelő engedélyezheti a fennmaradó munkák ellenértékével csökkentett számla kiállítását. Ha a minőségi hibák kijavítása nem lehetséges, viszont a kijavítás elmaradása az építmény használhatóságára, szilárdságára, tartósságára nincs befolyással, a műszaki átadás-átvétel során Megrendelő jogosult a teljesítést a hibákkal együtt elfogadni, s egyben a Vállalkozó díjazását a minőségi, esztétikai hibák értékének megfelelően arányosan csökkenteni.

7.7.9. Fenti 7.7.8. pont nem vonatkozik a hatóság minőségi kifogásaiban rögzített hibákra.

7.7.10. Az átadás-átvétel akkor kezdődhet meg, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel jelen keretszerződésben, és az eseti megrendelésben foglalt összes előírásnak, továbbá a Vállalkozó átadja a következő – az elvégzendő munka tekintetében releváns, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, és az eseti megrendelésben előírt kötelezően benyújtandó – dokumentumokat:

a. a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,

b. a Megrendelőt megillető építési (vagy kivitelezési) naplópéldányt annak összes mellékletével,

c. az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-

nyilvántartó lapot, 7.5. pont szerinti megrendelések esetében a keletkezett bontási hulladék jogszerű kezelését igazoló dokumentumok (hulladéklerakói mérlegjegy, szállítójegy, hulladékkezelésre jogosult átvételi igazolásának másolata, bontási hulladék nyilvántartó lap), valamint a környezetvédelmi hatóság igazolása e dokumentumok felé történő benyújtásáról,

d. a földhivatali térképről való törléshez szükséges dokumentációnak a földhivatalhoz történő benyújtását igazoló bizonylatot,

e. a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt, (megrendelő igénye esetén DWG, PDF formátumban), papír alapon történő átadás esetén 2- pld-ban.

DWG formátumban abban az esetben szükséges benyújtani a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt, ha Megrendelő ebben a formátumban (DWG) biztosítja a kivitelezés alapjául szolgáló tervdokumentációt.

f. az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját,

g. ha rendelkezésre áll, az energetikai tanúsítványt, és

h. minden olyan egyéb dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot, amely az építtető számára a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges.

i. a jótállási dokumentumokat:

- a jótállási jegyet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek esetében,

- a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét,

- a közüzemi mérőórák jótállási jegyét, hitelesítési jegyzőkönyveit, stb

j. a nyomáspróba jegyzőkönyveit,

k. a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit,

l. a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot (nyomtatott és elektronikus formában)

m. vízmintavétel, vízminőség vizsgálat jegyzőkönyvét,

n. beépített anyagra, késztermékre, illetve az elvégzett munkára vonatkozóan kiállított minőségi tanúsítvány(oka)t, teljesítménynyilatkozato(ka)t

x. közreműködő alvállalkozók listáját,

x. xxxxxxxxx tevékenységet végzők listáját,

q. norma adattal ellátott mennyiségi kimutatást, illetve szükséges szakági bontásban és részletezettséggel készült költségvetés-kiírást - a TERC V.I.P. Gold program aktuális negyedévi adattára alapján - az alábbiak szerint:

- a költségkiírás anyagköltség és díjköltség megbontásban,

- munka megnevezése, ingatlan címe/munkavégzés helyszíne

- kivitelező (Vállalkozó) cég megnevezése (valamint: címe, cégjegyzékszáma, adószáma),

- anyagár kedvezmény (%) és rezsióradíj feltüntetésével.

x. xxxxxxxxx naplót (a készítőjének nevével, aláírásával, dátummal ellátva),

s. „K” és „M” jelű tételek megvalósulásának felmérését,

t. felmérési napló TERC .slo8 adatfájlt,

u. engedélyköteles munkák esetén az ágazati szabályok szerint (rész) átadás- átvételi jegyzőkönyvet stb,

v. szükség esetén érintésvédelmi nyilatkozatot,

x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx felülvizsgálatról szóló jegyzőkönyvet,

x. kéményseprőipari tanúsítvány másolatát,

y. fényképes dokumentációt (és egyéb a teljesítést alátámasztó nyilatkozatot).

8. Megrendelő jogai és kötelezettségei

8.1. Vállalkozó képviselőjének munkavédelmi oktatása, a vonatkozó MÁV-utasítások szerinti munkavégzés elősegítése a Megrendelő kötelessége. A munkavégzés technológiájával kapcsolatos általános munkavédelmi ismeretek, valamint az adott munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok nem képezik a Megrendelő által biztosított munkavédelmi oktatás tárgyát. Megrendelő a szerződésben illetve az eseti megrendelésben hivatkozott MÁV-utasításokat erre vonatkozó kérés esetén teljes terjedelmükben Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

8.2. Megrendelő a munkaterületet jogszabályi előírás esetén az Építési Naplóban vagy kivitelezési naplóban történő bejegyzéssel adja át. Megrendelői döntés alapján az általa készített munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvvel is átadható a munkaterület.

8.3. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterület zavartalan megközelítését és annak – nem kizárólagos joggal való – birtokbavételét.

8.4. Megrendelő jogosult, illetve köteles a munkavégzés teljeskörű ellenőrzésére, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja.

8.5. A munkavégzéshez szükséges energia csatlakozás lehetőségét (víz, csatorna, elektromos energia), ahol a MÁV Zrt. meglévő rendszerén keresztül ez lehetséges, Megrendelő a munkavégzéshez Vállalkozó részére biztosítja. Az energiafelhasználási, valamint az ezek kiépítésével kapcsolatos díjak, amennyiben a MÁV Zrt. ezeket felszámítja Vállalkozó felé, Megrendelő irányában továbbszámlázásra kerülnek, amelynek költségét Vállalkozó az árajánlatban (árazott költségvetésben) előirányzati költségként jogosult feltüntetni, majd a teljesítést követően köteles ennek tényleges költségeit bizonylatokkal igazolni. Amennyiben az energia csatlakozás a meglévő rendszerből nem biztosítható, Vállalkozó köteles a munkavégzéshez ezek biztosításáról gondoskodni, amelynek költségét az árajánlatában (árazott költségvetésben) előirányzati költségként jogosult feltüntetni, majd a teljesítést követően köteles ennek tényleges költségeit bizonylatokkal igazolni.

8.6. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez szükséges összes munkát/feladatot a saját eszközeivel és erőforrásaira támaszkodva köteles elvégezni.

8.7. Megrendelő a munkák megfelelő minőségű elvégzését bármikor jogosult ellenőrizni; az ellenőrzést Megrendelő elsősorban műszaki ellenőre, illetve műszaki átvevő útján végzi. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítését a Megrendelő érdekében a MÁV-csoport erre kijelölt tagvállalatának biztonsági szervezete (jelenleg: a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága) is jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzési jog kiterjed a szerződés teljesítésével összefüggő irat- és adatszolgáltatás kérésre, továbbá a helyszíni ellenőrzésre és meghallgatásokra is, amelyek teljesítésének kötelezettségét a Vállalkozó az alvállalkozók vonatkozásában is köteles biztosítani.

8.8. Megrendelő jelen vállalkozási keretszerződés megkötését követően

haladéktalanul intézkedik annak érdekében, hogy a Vállalkozó ajánlatában megnevezett szakemberek (műszaki vezetők, a csőhálózat szerelő, valamint a villanyszerelő szakemberek) részére a haváriának minősülő meghibásodások és üzemzavarok azonnali felszámolásának biztosítása érdekében, az érintett munkaterületekre belépési jogosultságot biztosító engedély beszerzéséről. A teljesítés során a szakemberek személyében bekövetkező változás esetén Vállalkozó köteles kellő időben (legalább 10 munkanap) előzetesen kezdeményezni Megrendelőnél az új szakember részére belépési engedély biztosítását, és egyben a korábbi belépési engedély visszavonását.

9. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

9.1. A jelen szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során Alvállalkozót igénybe venni, amennyiben azt ajánlatában jelezte.

9.2. Megrendelő az Alvállalkozóval, illetve Alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban. Munkájukért a Vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért.

9.3. A Vállalkozó a jelen szerződésben foglaltak teljesítésébe bevont Alvállalkozók tevékenységéért teljes felelősséget vállal. A Vállalkozó az Alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Az Alvállalkozóra is értelemszerűen kiterjednek a Vállalkozót terhelő általános szerződéses kötelezettségek. A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont Alvállalkozókat megillető díjak, Alvállalkozók felé történő megfizetéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni, és az Alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj- vagy költségköveteléssel a Megrendelővel szemben fellépni.

9.4. Vállalkozó a Megrendelő értesítéseinek fogadására az év 365 napján 24 órás elérhetőség biztosítása érdekében köteles folyamatosan diszpécseri szolgálatot működtetni legalább egy olyan – a Megrendelő felé Vállalkozó által jelen vállalkozási keretszerződésben megjelölt – telefonos elérhetőség biztosításával amelyen Megrendelő bármikor megteheti a telefonos értesítéseit. Megrendelő a diszpécseri szolgálatot ellenőrizheti előzetes bejelentést követően.

Vállalkozó diszpécserének telefonszáma: x00 0 000 0000

9.5. Vállalkozó a munkák megkezdésétől az átadás-átvételi eljárás lezárulásáig köteles biztosítani:

- a munkaterület megfelelő megjelölését és szükség szerinti őrzését,

- az ideiglenes utakat, gyalogjárókat, korlátokat és kerítéseket, amelyekre a megrendelő, illetőleg bérlői, valamint a forgalom védelme érdekében szükséges.

9.6. A 8.5. pontnak megfelelően a Vállalkozó – a Megrendelővel egyeztetett módon – jogosult a munkavégzés céljából használni a munkaterületen megtalálható villamos energia, víz-, gáz- és egyéb ellátási szolgáltatásokat. A Vállalkozó előzetes egyeztetés és hozzájárulás után saját költségére is felállíthat ilyen célt szolgáló berendezéseket, a munkák sikeres átadása után a munkaterületet az eredeti állapotában helyre kell állítania.

9.7. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy Alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal az építési napló (kivitelezési napló) útján, valamint írásban

– e-mailben, és xxxxxxxxx küldött levélben – értesíteni kell a késedelem tényéről,

és annak várható időtartamáról.

9.8. Az értesítés elmaradása, vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli.

9.9. A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos jogszabályok – így különösen az épített környezet alakításáról és védelméről, a munkavédelemről, a tűzvédelemről, a környezet védelméről, a kulturális örökség védelméről, valamint a hulladékról szóló törvények és az azok felhatalmazása alapján megalkotott egyéb jogszabályok – betartása. Vállalkozó felel a mások egészségében, testi épségében vagy vagyontárgyaiban bekövetkezett károsodásokért is, amennyiben a kár e kötelezettsége megsértéséből ered.

9.10. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul mind az Építési Napló (kivitelezési napló) útján, mind írásban – levélben vagy telefaxon – értesítenie kell.

9.11. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, Xxxxxxxxxx és egyéb sürgős munkának nem minősülő munkák és bontási megrendelések, esetén hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül mind az építési napló útján, mint írásban tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.

9.12. Vállalkozót dokumentált figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, amely a szerződés teljesítése során a környezetvédelem követelményeinek, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. Ha a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, Vállalkozó az adott munka elvégzését megtagadhatja.

9.13. Az átadott munkaterületen, tevékenységével összefüggésben a munkálatok időtartama alatt a Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik személy kárigénye érvényesítése esetén a Megrendelő érdekében az egyeztetéseken, illetve esetleges peres eljárásban részt vesz. Amennyiben a harmadik személy irányában Megrendelőt Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából eredően kártérítési felelősség terhelné, a keletkezett jogos kárigény összegét Vállalkozó Megrendelőnek olyan időpontban fizeti meg, hogy az határidőben továbbítható legyen a károsult részére. Amennyiben a jogos kár-igény a vállalkozói díj megfizetését megelőzően esedékes, a kárösszeget Megrendelő közvetlenül levonásába helyezheti vállalkozói díj kifizetésekor.

9.14. A Vállalkozó ajánlati kötöttsége az árajánlatban megjelölt ár tekintetében az alábbi időtartamra terjed ki, azzal, hogy ez nem vonatkozik az esetlegesen bekövetkező anyagár változásokra:

minden esetben ( a bontásnál is) 60 nap

Az ajánlati kötöttség ideje az árajánlat Vállalkozó által történő megküldésével kezdődik. A Megrendelő jogosult az árajánlat kézhezvételétől számított 15 napon

belül az árajánlatban szereplő tételek ellen kifogást előterjeszteni, illetve az általa megadott szempontrendszer, illetve igények szerint módosított árajánlat elkészítését kérni a Vállalkozótól melynek a Vállalkozó a hiánypótlási kérés átvételét követő 10 napon belül köteles eleget tenni, és a módosított ajánlatot Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A Megrendelő szempontjai és igényei szerint elkészített, módosított árajánlat tekintetében az ajánlati kötöttség a Megrendelő által történő kézhezvételtől indul.

Az ajánlati kötöttség nem vonatkozik a Vállalkozó kellő körültekintése mellett adott ajánlatnak a Vállalkozó által előre nem ismert körülmények, takart hibák miatti, vagy a Vállalkozónak nem felróható, rajta kívülálló okból történő módosulásra. Az árajánlat módosulását Vállalkozó írásban, a konkrét okok megjelölésével köteles indokolni Megrendelő részére.

9.15. Vállalkozó és Alvállalkozó által ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért a Vállalkozó teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben.

9.16. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg más károsult részére saját költségén helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie.

9.17. Megrendelő bármilyen jóváhagyása a szerződés teljesítése során Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja.

9.18. A Vállalkozónak a kiviteli munkák során saját költségén el kell távolítania a munkaterületről a felmerülő szemetet (hulladékot) és felesleges anyagot.

9.19. Vállalkozó a munkavégzés során keletkező veszélyes hulladékot csak a jogszabályokban előírt célból, és csak a jogszabályokban előírt hatósági engedéllyel, minősítéssel rendelkező harmadik személynek adhatja át. E pont megszegésének minden következményéért a Vállalkozó felel.

9.20. A munkák befejezése után a Vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és rendezett állapotban kell átadnia.

9.21. A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkát az Építési Naplóban, illetve nem e-építési napló köteles munkák esetében a Kivitelezési naplóban dokumentálni.

9.22. A Vállalkozó a MÁV-területekre történő belépés és a MÁV-területen fekvő munkaterületnek a munkavégzéshez történő használatba vétele során köteles betartani a 6. számú mellékletként csatolt MÁV utasítás vonatkozó előírásait. A havária helyzetek azonnali felszámolása érdekében a jelen vállalkozási keretszerződés 8.8. pontjában rögzítettek szerint kellő időben (legalább 5 munkanap) előzetesen köteles kezdeményezni az általa a teljesítés során igénybe venni kívánt szakemberek részére kiadott belépési engedélyek biztosítását, és köteles a már nem szükséges korábbi belépési engedélyeket Xxxxxxxxxx részére visszajuttatni.

9.23. Minden anyagnak, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie, minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie. Ezen műbizonylatokat/tanúsítványokat Vállalkozó köteles a beépítést megelőzően a műszaki ellenőr, illetve műszaki átvevő(k) részére

bemutatni és azt követően az építési napló vagy kivitelezési napló mellékleteként kezelni, és a 7.7 pont szerint készre jelentés, vagy műszaki átadás-átvétel során a Megrendelő részére átadni.

9.24. Nagy – különösen a jogszabály szerinti határértéket meghaladó – zajjal járó bontási munkákat Vállalkozó csak a Megrendelővel egyeztetett időpontban végezhet, az egyeztetésre tekintettel többletköltséget nem érvényesíthet.

9.25. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges közterület foglalási engedély, fakivágási engedély megkérése Vállalkozó feladata, ezek beszerzésével és kiadásával kapcsolatban felmerülő összes költség Vállalkozót terheli.

9.26. A Vállalkozó saját költségén köteles a munkavégzés folyamán biztosítani és fenntartani az összes világítást, figyelmeztető jelzést, stb., amely a beruházás védelmére szolgál, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükséges.

9.27. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a munkavégzés folyamán.

9.28. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződés szerinti munkák elvégzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel és jogosultsággal, továbbá szakértelemmel.

9.29. Vállalkozó a munkavégzés során csak olyan alkalmazottakat foglalkoztathat, akik vonatkozásában az adó- és TB-jogszabályok szerinti bejelentési kötelezettségeinek – nem magyar állampolgárok esetében ezen túlmenően a belföldi munkavállalásra vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb kötelezettségeinek – eleget tett.

9.30. Vállalkozó köteles Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni a 8.7. pontban foglaltak szerint. A Vállalkozó a haváriának minősülő üzemzavar vagy meghibásodás elhárítása kivételével köteles az egyes munkarészek (alaptestek, pince falazatok, aknák, közművek és egyéb korábban eltakart szerkezetek) helyének eltakarása előtt a Megrendelő műszaki ellenőrét, illetve műszaki átvevőjét értesíteni. Az eltakarás csak a műszaki ellenőr, illetve műszaki átvevő írásbeli (pl. az építési naplóba (kivitelezési napló) történő bejegyzéssel és fotó dokumentációval) engedélyével végezhető el.

9.31. A munkák elvégzése során Vállalkozónak figyelemmel kell lennie az érintett építmény – esetlegesen élet- vagy balesetveszélyes – műszaki állapotára. Vállalkozó a munkák során a balesetveszélyes vagy anyagi kárral fenyegető helyzeteket a szakértőtől elvárható mértékben köteles megelőzni illetve megakadályozni. Amennyiben mégis bekövetkezik valamilyen káresemény vagy baleset, és az megelőzhető lett volna, úgy az anyagi káron túl az esetleges késedelem okozta veszteség is Vállalkozót terheli.

9.32. A Vállalkozónak a munkaterületen minden közművet és kábelt azonosítania kell, és amennyiben a technológia azt szükségessé teszi, gondoskodnia kell annak védelméről, esetleges áthelyezéséről. Ennek betartásához Megrendelőnek az igénybejelentéssel egyidejűleg rendelkezésre kell bocsátania a területre vonatkozó, rendelkezésére álló közmű adatszolgáltatást (pl. térképet) vagy ennek hiányában nyilatkozik a munkaterületen lévő közművekről. A Vállalkozónak a munka tényleges megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy tevékenysége nem veszélyezteti-e a közművek biztonságát. Szükség esetén az érintett közművek

üzemeltetőivel a munkavégzés megkezdése előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell, az egyeztetés időpontjáról a Megrendelő műszaki ellenőrét, illetve műszaki átvevőjét előzetesen értesítenie kell, az egyeztetési jegyzőkönyvben előírtakat köteles betartani. A Vállalkozó a közművekben általa felróhatóan okozott kárért teljes felelősséget vállal.

9.33. A munkavégzéssel érintett területen biztosítani kell a vasút zavartalan működését. A vasúti űrszelvénybe szerszámot, gépet, anyagot még ideiglenesen sem szabad tárolni. A felsővezeték közelében 2 méteren belül munkák csak felsővezetéki felügyeleti közeg (biztonsági őr) jelenlétében az ideiglenes munkahelyi védőföldelések E 101. számú utasítás szerinti létesítése után – a felügyeleti közeg által kiadott munkaengedély alapján végezhetők!

9.34. A szakszolgálati egyeztetés alapján vágányzárra, a felsővezeték feszültségmentesítésére, szakfelügyelet igénybevételére is szükség lehet. A MÁV által biztosított szakfelügyeletek költsége a Megrendelőt terheli. A MÁV-on kívüli, külső szolgáltatók által előírt és biztosított szakfelügyelet költségei a Vállalkozót terhelik, amely a Megrendelő felé tételes kimutatás alapján elszámolhatók az érvényes TERC-ben megadott szabályok alkalmazásával.

9.35. Vállalkozó a munkavégzés során a vonatkozó szabványok és műszaki előírások szerinti köteles teljesíteni.

9.36. Ha a munkavégzés során régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felelős műszaki vezető köteles

i) a tevékenységet azonnal abbahagyni, és az illetékes múzeum nyilatkozatának kézhezvételéig szüneteltetni,

ii) a régészeti emléket vagy leletet az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul bejelenteni, továbbá

iii) a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a jegyző vagy az illetékes múzeum, vagy a hatóság intézkedéséig gondoskodni.

E kötelezettségek elmulasztása esetén mindennemű felelősség a Vállalkozót terhel.

9.37. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni Megrendelőt, ha a szerződés fennállása során tudomást szerez arról, hogy vezető tisztségviselői vagy a szerződés teljesítésében érintett alkalmazottai munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak a Megrendelő vezető tisztségviselőjével, a szerződés teljesítésében érintett alkalmazottjával, vagy ezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozójával.

9.38. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. (Kbt. 123. § (1) b) )A Vállalkozó köteles a szerződés megkötéséig úgynevezett építkezések összkockázatú biztosítása (C.A.R.) típusú teljes körű felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, illetve azt a szerződés teljes időtartama alatt fenntartani. Vállalkozó negyedévente, külön felszólítás nélkül, köteles a felelősségbiztosítás fennállásáról fedezetigazolást küldeni Megrendelő részére

A vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatai ellátása során okozott dologi károkra kiterjedő, évente összesen 195 millió forint értékhatárig, és

alkalmanként legfeljebb 30 millió forint értékhatárig kifizetést teljesítő szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik, a felelősségbiztosítási kötvény a jelen szerződés 6. számú mellékletét képezi.

9.39. Vállalkozó megismerte és elfogadja a MÁV Zrt. Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a szerződés fennállása alatt magára nézve követendőnek tartja. Vállalja, hogy etikai szempontból vitás esetek felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

9.40. A Vállalkozónak a szerződés teljes időtartama alatt, a szerződés 2/1. számú mellékletében található térképen feltüntetett és jelen vállalkozási keretszerződés tárgyában megnevezett Pályavasúti Területi Igazgatóságok által határolt földrajzi területen, legalább egy bejelentett és működő telephellyel kell rendelkeznie.

Vállalkozó által működtetett és bejelentett telephely

pontos címe:	1095 Buxxxxxx, Xxxxxxxx x 0.
telefonos elérhetősége:	+ 00 0 000-0000
pontos címe:	3546 Miskolc, Kaxxxxxx xx 00.
telefonos elérhetősége:	+ 00-00-000-0000
pontos címe:	4000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxx 0.
telefonos elérhetősége:	Telefon: + 00-00-000-0000

10. Munkavédelem

10.1. Vállalkozó a munkavédelemről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározottakat jogszabályi kötelezettsége alapján köteles betartani.

10.2. A Megrendelő, a Vállalkozó és az Alvállakozó(k) munkavállalóinak valamint harmadik személyeknek a biztonsága, valamint a teljesítés által érintett vasútüzemi folyamatok biztonsága érdekében – a jogszabályokban és egyéb kötelező munkavédelmi szabályokban, továbbá a 9. pontban meghatározottakon kívül – betartandó munkavédelmi és környezetvédelmi követelményeket a 4. számú munkavédelmi és az 5. számú környezetvédelmi mellékletek tartalmazzák.

10.3. Vállalkozó köteles a munkavégzés megkezdését megelőzően alkalmazottainak külön munka- és tűzvédelmi oktatást tartani, és köteles ugyanezt alvállalkozóitól is megkövetelni. Vállalkozó köteles Megrendelő, illetve a nevében eljáró munkavédelmi és tűzvédelmi munkatárs megalapozott utasításait végrehajtani.

10.4. A munkavédelmi hatóság határozatait Vállalkozó köteles saját hatáskörében végrehajtani. A hatóság vizsgálatáról, amennyiben arról Vállalkozónak tudomása van, köteles haladéktalanul telefonon, e-mailben vagy telefaxon értesíteni

Megrendelőt. A teljesítéssel összefüggésben esetlegesen bekövetkező balesetet Vállalkozó köteles haladéktalanul e-mailben vagy telefaxon bejelenteni Megrendelőnek, és Megrendelő kérésére köteles a baleset körülményeinek közös kivizsgálásában maximálisan együttműködni.

11. A szerződés módosítása

A szerződést mindkét fél beleegyezésével, kizárólag a 2015. évi CXLIII. törvény 141. §- ában foglaltak alapján, írásban lehet módosítani.

12. Hibás teljesítés, szerződésszegés, kötbérek

Jelen Keretszerződésben meghatározott mindennemű kötbér lejárt követelésnek minősül. A Megrendelő a kötbérről terhelő levelet állít ki. A Megrendelő az esedékes számla szerint fizetendő összegből levonja a kiterhelt kötbér összegét. Ha a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül a Megrendelő számlájára átutalni.

Mentesül Vállalkozó a határidők be nem tartása miatti kötbérfizetési kötelezettségtől, ha bizonyítja, hogy a határidő be nem tartása a Megrendelő, felróható magatartása miatt következett be.

Felek rögzítik és Vállalkozó kifejezetten elfogadja, hogy Megrendelő attól függően minősíti és szankcionálja eltérően a Vállalkozói szerződésszegéseket, hogy azok a MÁV ingatlanok (2/2. számú melléklet), vagy a NET ingatlanok (2/3. számú melléklet) vonatkozásában kiadott eseti megrendelésekkel kapcsolatosan merültek fel.

12.1. A NET ingatlanok tekintetében a Xxxxx a következő szerződésszegéseket és szankciókat állapítják meg:

12.1.1. Felek hibás teljesítésnek minősítik különösen az alábbi eseteket azzal, hogy hibás teljesítésnek csak a Vállalkozónak felróható tevékenység vagy mulasztás minősülhet:

a. Vállalkozó a zavar-hiba javítási körébe tartozó, valamint a Megrendelő által eseti megrendeléssel elrendelt munkákat úgy végzi el, hogy azok a jelen szerződésben vállalt jótállási idő alatt ismételten javításra szorulnak, és a hiba oka bizonyíthatóan Vállalkozónak felróhatóan keletkezett,

b. Vállalkozó zavar-hiba javítási körébe tartozó tevékenysége esetén, valamint Megrendelő által eseti megrendeléssel elrendelt javítási munkák elvégzése során az ingatlanban, vagy a szomszédos ingatlanban kárt okozott,

c. Vállalkozó a szerződésben, illetve annak mellékleteiben meghatározott határidőket köteles betartani, ide nem értve azt az esetet, ha a határidő elmulasztása Megrendelő, tevékenységére vagy mulasztására vezethető vissza. Amennyiben Vállalkozó neki felróható okból a szerződésben meghatározott teljesítési határidők vagy kezdési határidők tekintetében felróható késedelembe esik, úgy Megrendelő késedelmi kötbérigényt érvényesíthet. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladóan felmerült kárát a Vállalkozóval szemben érvényesíteni.

12.1.2. Vállalkozó az alábbi elvárt szolgáltatási szinteket köteles betartani:

a. A jelen szerződés haváriának minősülő üzemzavar vagy meghibásodás felszámolása munkáknál havonta az összes igény 1 %-ában haladhatja meg a beavatkozási idő (a hibabejelentés felvétele és a beavatkozás megkezdése között eltelt idő) a 3 (három) órát.

b. A jelen szerződés Haváriának nem minősülő egyéb sürgős munkáknál a havonta az összes igény esetén a teljesítése egyetlen egy esetben sem haladhatja meg a beavatkozási idő (a hibabejelentés felvétele, vagy amennyiben jelen szerződés szerint szükséges, a Megrendelő hozzájárulásának kézhezvétele és a beavatkozás megkezdése között eltelt idő) a 1 (egy) naptári napot.

c. A jelen szerződés Xxxxxxxxxx nem minősülő egyéb sürgős munkáknál a havonta az összes igény esetén a teljesítése egyetlen egy esetben sem haladhatja meg a szerződésben rögzített befejezési határidő a 72 órát.

d. A 9.16. pont szerinti ajánlati kötöttséget Vállalkozónak tartania kell. Az ajánlati kötöttség nem vonatkozik a szerződésben meghatározott kimentési okok fennállása és Vállalkozó általi igazolása esetére.

e. A jelen szerződésben, valamint Megrendelő által elfogadott ajánlatban meghatározott, a zavar- hibajavításra, hibakezelésre, bontásra és az eseti műszaki beavatkozásokra vonatkozó feladatok elvégzésére szabott határidőket Vállalkozó nem lépheti túl.

f. A szerződésben meghatározott árajánlat készítési határidőket Vállalkozó egyetlen esetben sem lépheti túl.

12.1.3. A Vállalkozó a szolgáltatási szintek felülvizsgálati eredményét a Megrendelő részére munkanapokon, normál munkarendben elektronikusan megadja olyan formában, amely alkalmas a hibás teljesítés megállapítására.

12.1.4. Az elvárt szolgáltatási szintek közül Felek a 12.1.2. a-f pont szerintiek teljesítését elszámolási időszakonként, vagy a szerződés megszűnésekor értékelik, a Vállalkozó által szolgáltatott adatok és Megrendelő ellenőrzései alapján.

12.1.5. A kötbérek mértéke:

a) A 12.1.2.a.b.c)) pontok szerinti szolgáltatási szint nem teljesítése esetén Vállalkozó késedelmi kötbért köteles Megrendelő részére fizetni. A kötbér napi összege a kifogásolt időszakban kiszámlázott, késedelmesen teljesített feladat darab *50.000,-

Ft

b) 12.1.2.d) pont szerinti ajánlati kötöttség megsértése esetén – a felsorolt mentesülési okok kivételével –:

- amennyiben Vállalkozó az ajánlatában szereplő műszaki tartalmat az ajánlati kötöttség idején belül úgy módosítja, hogy az az ajánlati ár emelkedésével jár együtt,

- amennyiben Vállalkozó az ajánlatában szereplő árajánlat összegét az ajánlati kötöttség idején belül megemeli,

akkor Megrendelő az eredeti és a módosított árajánlat közötti összeg 80%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni Megrendelő részére

c) A 12.1.2.e.) pont szerinti szolgáltatási szint nem teljesítése esetén Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles Megrendelő részére fizetni. A kötbér összege: a Vállalkozó

által a feladat ellátásáért kiállított számlán szereplő összeg 20%-a szorozva késedelmes napok száma.

d) A 12.1.2.f.) pont megsértése esetén Vállalkozó napi nettó 5.000,- Ft összegű késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére.

12.2. A MÁV ingatlanok tekintetében a Felek a következő szerződésszegéseket és szankciókat állapítják meg:

12.2.1. A szerződéses teljesítésnek meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, a szerződésben és az eseti megrendelés tartalmát meghatározó dokumentációban meghatározott feltételeknek. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének nem tesz eleget, és ezen kötelezettségét írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti.

12.2.2.Amennyiben a Vállalkozó neki felróható, vagy egyébként általa elhárítható bármely okból elmulasztja szerződéses kötelezettségeinek a vállalt teljesítési határidőn belüli teljesítését, úgy a Megrendelő – egyéb kárigényén túl – késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke:

12.2.2.1 . A 7.2. szerinti eseti megrendelés esetében, amennyiben a Vállalkozó a telefonos értesítéstől számított 180 percen túl kezdi meg a haváriának minősülő üzemzavar vagy meghibásodás felszámolását, késedelmi kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik. E késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett órája után az adott munka nettó ellenértékének 5%-a, de legalább 20.000,- Ft/óra. Egy adott, haváriának minősülő munka késedelmes megkezdésével kapcsolatban fizetendő késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg az 5 órára eső mértéket. Amennyiben a késedelem eléri az 5 órát, a Megrendelő jogosult az eseti megrendeléstől elállni, amely eset Vállalkozó nem teljesítésének minősül.

12.2.2.2.Amennyiben a Vállalkozó az egyéb sürgős munkák (7.3. pont), avagy a haváriának és egyéb sürgős munkának nem minősülő munkák (7.4. pont), továbbá a 7.5. pont szerinti bontási munkák esetében a munkaterület átvételével vagy a munka határidőre történő elvégzésével késedelembe esik, továbbá ha a 7.2.5., 7.3.5., 7.4.3. és 7.5.2 pont szerinti árajánlat-adás, vagy a 7.6.1. pont szerinti korrigált árajánlat- adás határidejét elmulasztja, a késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napjára számítva az eseti megrendelés nettó vállalkozási díjának 2%-a, de legalább 20.000,- (húszezer) Ft/naptári nap. A fizetendő késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a 15 naptári napra számított késedelmi kötbér összegét. Amennyiben a késedelem eléri a 15 naptári napot, a Megrendelő jogosult az eseti megrendeléstől elállni, amely eset Vállalkozó nem teljesítésének minősül.

12.2.2.3.A Vállalkozó a neki felróható, vagy egyébként általa elhárítható bármely okból bekövetkező nem teljesítés esetén köteles meghiúsulási kötbért fizetni. Az eseti megrendelés nem teljesítése esetén – ideértve a Vállalkozó szerződésszegésére alapított megrendelői elállás esetét is (15.3. pont) – a kötbér mértéke az eseti megrendelés nettó vállalkozási díj nettó összegének 25 %-a, de legalább 100.000,- Ft. A keretszerződés nem teljesítése esetén – ideértve a Vállalkozó szerződésszegésére alapított megrendelői rendkívüli felmondás esetét is (15.1. pont) – a meghiúsulási kötbér összege a lehívási kötelezettséget érintő nettó keretösszeg 6%-a .

12.2.3. A Vállalkozó a neki felróható, vagy egyébként általa elhárítható bármely okból bekövetkező hibás teljesítés esetén köteles hibás teljesítési kötbért fizetni:

A kötbér mértéke az Eseti Megrendelés alapján végzett munka hibásan teljesített munkarészére vonatkozó vállalkozói díj nettó összegének 15 %-a.

12.2.4. A kötbér érvényesítése mellett Megrendelő jogosult az azt meghaladó kárát érvényesíteni és egyéb szerződésszegésből eredő jogával élni.

13. Vis maior

13.1 A felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a szerződésszegésre vis maior miatt került sor.

13.2 Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (e-mailben és faxon) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek. A vis maior bekövetkeztét

- amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja - a vis maior helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarától származó jognyilatkozattal igazolni kell.

13.3 Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felet felelősség terheli.

13.4 Ha a vis maior bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.

14. A felek együttműködése a szerződés időtartama alatt

14.1 Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során minden olyan akadályról, vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni (akadályközlés). Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres út mellőzésével közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos szabályai irányadóak.

14.2 Felek vállalják, hogy Bizalmas Információt (2. pont) sem a jelen szerződés hatálya alatt, sem – időbeli korlátozás nélkül – annak megszűnését követően a másik fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen harmadik személy számára nem szolgáltatnak ki és nem tesznek hozzáférhetővé. Felek megállapodnak, hogy jelen titokvédelmi rendelkezés szempontjából nem minősül illetéktelen harmadik személynek a MÁV Zrt. valamint a MÁV-csoport egyéb olyan tagvállalata, amelynek érdekében a Megrendelő a jelen szerződés szerinti munkát a Vállalkozótól megrendelte. Vállalkozó felelős azért is, hogy alkalmazottai, alvállalkozói jelen titokvédelmi rendelkezés tartalmát megismerjék és annak eleget tegyenek. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha a bíróság, hatóság, vagy jogszabály kötelezettsége folytán az adatokat nyilvánossá kell tenni. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében válik szükségessé.

14.3 Megrendelő részéről jelen keretszerződés tekintetében kapcsolattartó:

Név:	Xxxxx Xxxxxx
Telefon:	x00 00 000 0000
E-mail:	xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

14.4 Vállalkozó részéről jelen keretszerződés tekintetében kapcsolattartó:

Név:	Xxxxxx Xxxx
Telefon:	+ 00-00-000-00 40
E-mail:	xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a megrendelések kiadására a Megrendelő a mindenkor hatályos DHL szerinti képviselői jogosultak. A megrendelések kiadására jogosultakról, valamint személyük megváltozásáról Megrendelő a keretszerződés aláírását követően tájékoztatja a Vállalkozót.

14.5 Vállalkozó részéről az eseti megrendelések tekintetében kapcsolattartásra megjelölt személy(ek):

Név:	Xxxxxx Xxxx
Telefon:	+ 00-00-000-00 40
E-mail:	xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

14.6 Megrendelő részéről az eseti megrendelések tekintetében kapcsolattartó és teljesítésigazoló személyek Megrendelésenként egyedileg kerülnek kijelölésre az 9. számú melléklet 5. pontjának tartalma szerint.

15. A szerződés megszűnése

15.1 A jelen szerződést bármely fél jogosult a másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén, a vonatkozó írásbeli nyilatkozat másik fél részére történő kézbesítésével beálló azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján egyoldalúan megszüntetni, feltéve hogy előzetesen eredménytelenül felhívta a másik felet a súlyos vagy ismételt szerződésszegés kiküszöbölésére, és arra ésszerű határidőt tűzött. Megrendelő rendkívüli felmondási jogát megalapozó szerződésszegésnek minősül – egyebek mellett – ha Megrendelő az eseti megrendeléstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt két alkalommal eláll (15.3. pont), továbbá ha Vállalkozó a 17.4 pont szerinti foglalkoztatási tilalmat – akár csak egy esetben is – megsérti. Fenti eseteken túlmenően Megrendelő jogosult – illetve a Kbt. 143. § (2) bekezdésében rögzített esetben köteles – a szerződést felmondani, vagy attól elállni a Kbt.

143. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételek teljesülése esetén.

15.2 Megrendelő jogosult bármely eseti megrendeléstől indokolás nélkül, a vonatkozó írásbeli nyilatkozat Vállalkozó részére történő kézbesítésével beálló hatállyal elállni, ami az eseti megrendelést a kiadására visszamenő hatállyal megszünteti. A felek ebben az esetben kötelesek az eredeti állapot helyreállítása érdekében egymással elszámolni és a szükséges intézkedéseket megtenni, továbbá Megrendelő köteles Vállalkozó – az eseti megrendelés teljesítése érdekében igazolhatóan felmerült – indokolt költségeit megtéríteni, ide nem értve a Vállalkozó mindennapi működésével szükségszerűen együtt járó általános költségeket (pl. alkalmazottak bérköltsége, egyéb rezsiköltségek stb.). Amennyiben az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, az adott eseti megrendelés az elállás közlésének időpontjában a jövőre nézve szűnik meg, azonban Megrendelő köteles a Vállalkozónak az elállás közlésének időpontjáig szerződésszerűen teljesített szolgáltatással arányos vállalkozási díjat megfizetni.

15.3 A Vállalkozó súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén Megrendelő a vonatkozó írásbeli nyilatkozat Vállalkozó részére történő kézbesítésével az eseti megrendeléstől elállhat, ami az eseti megrendelést a kiadására visszamenő hatállyal megszünteti. Elállást megalapozó súlyos szerződésszegésnek minősül különösen

a) a 12.2. pontban rögzített mértéket elérő – nem teljesítést eredményező – késedelem,

b) a jogszabályban vagy a jelen szerződésben előírt munka-, tűz-, műemlék- illetve környezetvédelmi kötelezettségek megsértése,

c) az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásával kapcsolatos 9.32. pont szerinti kötelezettség illetve a 17.4 pont szerinti foglalkoztatási tilalom megsértése.

A szerződésszegésre alapított elállás közlését megelőzően Megrendelő jogosult, de nem köteles a Vállalkozó részére a szerződésszegés kiküszöbölésére vonatkozóan póthatáridőt tűzni. Szerződésszegésre alapított elállás esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére a 12.2.2.3. pont szerint meghiúsulási kötbért fizetni, továbbá Megrendelő ezzel kapcsolatban felmerült további kárát megtéríteni, Megrendelő pedig jogosult az elállás folytán meghiúsult szolgáltatást maga elvégezni vagy mással elvégeztetni, az ebből fakadó többletköltséget a Vállalkozótól követelni. Vállalkozó az eredeti állapot helyreállíthatósága esetén semmi féle költsége megtérítését nem követelheti a Megrendelőtől, sem a Megrendelő által a fenti munkálatok elvégzésével megbízott harmadik személytől. Amennyiben az eredeti állapotot nem lehet helyreállítani, az adott eseti megrendelés az elállás közlésének időpontjában a jövőre nézve szűnik meg, azonban Megrendelő – kötbér- és kárigénye levonása mellett – köteles a Vállalkozónak az elállás közlésének időpontjáig szerződésszerűen teljesített szolgáltatással arányos vállalkozási díjat megfizetni.

15.4 A fentieken túlmenően bármelyik fél jogosult a jelen szerződés rendkívüli felmondásra, ha

- a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;

- a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;

- a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

15.5 Megrendelő a jelen szerződést a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján

- Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

- a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szeretz valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

15.6 A jelen szerződés rendes felmondással történő megszüntetésére egyebekben nincs lehetőség.

15.7 A jelen keretszerződés rendes felmondás vagy rendkívüli felmondás útján történő megszüntetése nem érinti a már korábban kiadott eseti megrendeléseket, kivéve azon esetet ha a Megrendelő erre irányuló kifejezett nyilatkozatával a felmondás közlésével egyidejűleg valamely eseti megrendeléstől a 15.2. vagy a 15.3. pont szerint eláll.

15.8 Megrendelő részéről a szerződés rendes vagy rendkívüli felmondására az ügyvezető, az eseti megrendeléstől történő elállásra a 14.4 pont szerint az eseti megrendelés kiadására jogosult személy vagy az ügyvezető jogosult.

15.9 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a megrendelő részére visszaszolgáltatja.

16. Alkalmazandó jog

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog mindenkori szabályai (ide nem értve a nemzetközi kollíziós magánjogra vonatkozó rendelkezéseket), elsősorban a

7. számú mellékletben felsorolt jogszabályok az irányadók.

17. Egyéb

17.1 Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása után jött létre.

17.2 A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:

1. Eljárást megindító felhívás

2. Kiegészítő iratok,

3. Kiegészítő tájékoztatás,

4. Ajánlattételi felhívás

5. Ajánlattételi dokumentáció és mellékletei,

6. Vállalkozó ajánlata

17.3 A fenti pontban említett dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: (I.) ajánlati felhívás és kiegészítő iratok (II.) Tárgyalási jegyzőkönyvek (III.) ajánlattételi

felhívás és ajánlattételi dokumentáció(IV.) a kiegészítő tájékoztatás kérésére adott ajánlatkérői válaszok – amennyiben erre sor került (V.) Vállalkozó ajánlata; (VI.) jelen keretszerződés.

17.4 A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Vállalkozó részéről a Szerződés megkötésének napjától a Megrendelő vagy annak kapcsolt vállalkozásai munkajogi állományába tartozó munkavállalóinak közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során Megrendelőnél vagy annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján, sem munkavállalóként, sem közvetve nem foglalkoztatnak, kivéve ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Vállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli.

17.5 A Vállalkozó a Szerződés 17.4. pontjában szereplő szabály megsértése esetén köteles a Megrendelőnek, vagy a Megrendelő kapcsolt vállalkozásainak – az erre vonatkozó felhívás kézhezvételét követő 8 napon belül – kárátalány címén a Megrendelő vagy a Megrendelő kapcsolt vállalkozása részéről a teljesítésbe bevont érintett munkavállalónként nettó 500.000,- (ötszázezer). forintot fizetni, amennyiben Megrendelő nem kíván élni a 15.3. pont szerinti elállási jogosultságával. A Vállalkozó csak abban az esetben mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha a szakember a Megrendelő, Vállalkozó és a Megrendelő érintett kapcsolt vállalkozása által megkötött háromoldalú megállapodás alapján és feltételei szerint vesz részt a Vállalkozó szerződéses kötelezettségei teljesítésében.

17.6 Jelen szerződés 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 3 db eredeti példánya Megrendelőt és 1 eredeti példánya Vállalkozót illeti meg.

17.7 A Vállalkozó jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli.

17.8 Jelen szerződés aláírásával a Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából a Felek kezelik egymás kapcsolattartóinak, valamint a szerződés teljesítésében részt vevő egyéb munkavállalóinak személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek.

f) pontja alapján. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerződéses partnerével a szerződés megfelelő teljesítése és az együttműködés megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

17.9 A szerződő felek jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

17.10 A szerződés a mindkét fél által történt aláírás napján lép hatályba.

A szerződés mellékletei:

1. számú melléklet: Műszaki tartalom

2/1. számú melléklet: Megrendelő Keretszerződés szerinti rész földrajzi

elhelyezkedését ábrázoló térkép

2/2. számú melléklet: Keretszerződés szerinti rész MÁV Zrt. ingatlanokra

vonatkozó adatok

2/3. számú melléklet: Keretszerződés szerinti rész Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET)

ingatlanokra vonatkozó adatok

2/4. Számú melléklet Műemléki és helyi védettség alatt álló épületek

3. számú melléklet : 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás

A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről.

4. számú melléklet: Munkavédelmi melléklet

5. számú melléklet: Környezetvédelmi melléklet

6. számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítása

7. számú melléklet: A Vállalkozó szerződésszerű teljesítésével összefüggő

fontosabb jogszabályok, munkavédelmi szabályok jegyzéke

8. számú melléklet Igénybejelentés eseti munkákra - minta

9. számú melléklet Árajánlat elfogadása (Eseti megrendelés) – minta

10. számú melléklet Átadás-átvételi jegyzőkönyv - minta

11. számú melléklet Basware megrendelés - minta

12. számú melléklet Basware teljesítés igazolás - minta

Budapest, 2020. március ……

……………………………..	……………………………..
Xxxxxxx Xxxxxxx üzemeltetési főigazgató	Xxxxxxx Xxxxx ingatlanüzemeltetési és magasépítményi igazgató

MÁV Zrt.

MEGRENDELŐ

Budapest, 2020. március ……..

…………………………….. Xxxx Xxxxxx vezérigazgató …………………………….. Xxxxxx Xxxxx gazdasági vezérigazgató-helyettes

NEO Property Services Zrt.

VÁLLALKOZÓ

Műszaki tartalom

1. számú melléklet

„Épületekkel és ahhoz tartozó építményekkel kapcsolatos – jellemzően előre nem tervezhető – karbantartási, üzemzavar- és hibaelhárítási, javítási, kárelhárítási,

helyreállítási, bontási, valamint a NET Zrt. és MÁV Zrt. közötti szerződésben rögzített egyéb munkák elvégzése a MÁV Zrt. részére”

tárgyában indított a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz

I. MEGHATÁROZÁS

A szerződéshez rendelt elnevezés:

„Épületekkel és ahhoz tartozó építményekkel kapcsolatos – jellemzően előre nem tervezhető – karbantartási, üzemzavar- és hibaelhárítási, javítási, kárelhárítási, helyreállítási, bontási, valamint a NET Zrt. és MÁV Zrt. közötti szerződésben rögzített egyéb munkák elvégzése a MÁV Zrt. részére”

A szerződés típusa: Vállalkozási keretszerződés

A keretszerződés időtartama: A keretszerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 6 hónap, vagy a keretösszeg kimerüléséig tartó időtartam. További opcionális lehetőség, amennyiben a keretösszeg még nem merült ki, a megrendelő által + 12 hónappal meghosszabbítható.

A közbeszerzésnek a keretszerződés teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke nettó: 295 000 000 Ft

Megrendelő nem köteles a teljes keretösszeget lehívni. Ajánlati részenként a keretösszeg minimálisan lehívandó része a keretösszeg 70%-a.

A szerződés meghatározása/tárgya:

A közbeszerzés tárgya szerinti feladatok elvégzésére a szervezeti felépítés alapján az alábbiak szerint van szükség:

Épületekkel és ahhoz tartozó építményekkel kapcsolatos – jellemzően előre nem tervezhető – karbantartási, üzemzavar- és hibaelhárítási, javítási, kárelhárítási, helyreállítási, bontási, valamint a NET Zrt. és MÁV Zrt. közötti szerződésben rögzített egyéb munkák elvégzésére irányuló keretszerződés 2 részre bontva a következők szerint (ahol PTI a Xxxxxxxxxxx területi igazgatóságot jelenti):

1. rész: PTI Szeged – PTI Pécs – PTI Szombathely

2. rész: PTI Budapest - PTI Miskolc – PTI Debrecen

Feladatok leírása

A részenként meghatározott egyes keretszerződések időtartamára vonatkozóan meghatározott keretösszegek lehívására a keretszerződések időtartama alatt több részletben, eseti megrendelésekben (költségvetésekben, műszaki leírásokban, tervekben, szakértői véleményekben, stb.) meghatározott részfeladatok teljesítésével kerül sor a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

Az elvégzendő (eseti)feladatok előzetes, pontos meghatározására a jelentkező feladatok sokrétűségéből, tervezhetetlenségéből eredően nincs lehetőség. A részenkénti keretösszegek munkanemek szerinti becsült százalékos megoszlása a 4. oldalon található. Részletes műszaki

xxxxxxxx megfogalmazására eseti megrendeléseknél, a konkrét feladat jelentkezésekor nyílik mód.

A nyertes ajánlattevő feladata az eseti megrendelés szerinti feladat(ok) elvárt határidőre, elvárt műszaki színvonalon és tartalommal történő teljesítése, egy időben akár több munkaterületen történő munkavégzés biztosításának lehetősége mellett.

Teljesítés helye

A teljesítés helye: Magyarország. Az Ajánlatkérő országos lefedettséggel működik, szervezetét

6 Pályavasúti területi igazgatóság működési területére felosztva. A megkötni kívánt keretszerződések mind a 6 Pályavasúti területi igazgatóságot érintik a fent megjelölt 2 részre bontva. Ajánlatkérő minden ajánlati rész vonatkozásában (a két rész szerint) külön-külön keretszerződést kíván kötni.

Az egyes ajánlati részek területi határait a szerződéstervezet 2/1. számú mellékleteként csatolt térkép tartalmazza.

A teljesítés helye a MÁV Zrt. létesítményeinek vonatkozásában az egy-egy részhez tartozó Pályavasúti területi igazgatóságok területén a MÁV Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében vagy kezelésében lévő ingatlanok adatait a szerződéstervezet 2/2. számú melléklete tartalmazza.

A NET Zrt. vagyonkezelésében lévő lakások, ingatlanok földrajzi elhelyezkedése Magyarország 2/1. sz. melléklet szerinti területét foglalja magába. Az ingatlanok jelenlegi településenként eloszlását a szerződés 2/3. sz. melléklete tartalmazza, mely az 1. rész esetében

6.527 db, a 2. rész esetében 9.926 db ingatlant jelent.

Ajánlat egy vagy több (akár mindegyik) ajánlati rész vonatkozásában benyújtható, azonban a MÁV Zrt és a NET Zrt érintettsége, részajánlatonként egyben kezelendő.

Szerződés szerinti mennyiség

Az egyes ajánlati részek szerint felsorolt irányadó MÁV építmény adatokat (PTI, település, Hrsz., létesítmény megnevezés, mennyiség) a szerződéstervezet 2/2. számú melléklete tartalmazza.

A NET Zrt-vel kötött szerződés alapján a MÁV Zrt. kötelezettségébe tartozó munkák elvégzésével érintett ingatlanok/lakások településenkénti darabszámát a 2/3. számú melléklet tartalmazza.

Keretszerződések időtartama (időbeli hatálya):

A részenként megkötött szerződések aláírásától számított 6 hónapig, továbbá + 12 hónap opcionális időszakra, vagy a keretösszeg kimerüléséig hatályosak.

Keretszerződések keretösszege:

A 2 keretszerződés összesített keretösszege nettó 295.000.000,- Ft , ezen belül az egyes ajánlati részekre vonatkozó keretösszeget az alábbi felsorolás tartalmazza:

1. rész – PTI Szeged - PTI Pécs – PTI Szombathely: nettó 100.000.000.- Ft

2. rész – PTI Budapest - PTI Debrecen, PTI Miskolc: nettó 195.000.000,- Ft

XX.XX AJÁNLAT MŰSZAKI, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

Az ajánlat tartalmára vonatkozó információk

A MÁV Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében, kezelésében és üzemeltetésében lévő épületekkel és egyéb – az Építési törvény szerinti sajátos építményfajtának nem minősülő – építményekkel (pl. víz-, gáz-, távhő- és csatorna hálózat, szín, röptető, rakodóponk, stb.) kapcsolatos, jellemzően előre nem tervezhető karbantartási, üzemzavar- és hibaelhárítási, javítási, kárelhárítási, helyreállítási, bontási, valamint a NET Zrt-vel között szerződés alapján a MÁV Zrt. kötelezettségébe tartozó egyéb munkák képezik a keretszerződés tárgyát.

Vállalkozó a műszaki feladatok ellátása során Megrendelői igényre gondoskodik a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről, a hatósági bejelentési kötelezettség teljesítéséről, ezen ügyekkel kapcsolatban a hatóság irányában ellátja Megrendelő képviseletét, melyhez Megrendelő köteles a szükséges és rendelkezésére álló információkat, adatokat, dokumentumokat Vállalkozó rendelkezésére bocsátani és Vállalkozó részére minden, a feladat teljesítéséhez elengedhetetlen segítséget megadni, a kötelezettség teljesítéséhez, a képviselet ellátáshoz szükséges meghatalmazást kiállítani.

Miután az egyes konkrét létesítményeken esetileg elvégzendő feladatok pontos műszaki tartalma csak az adott feladat ismeretében, az eseti megrendelésekben határozhatók meg, az ajánlattétel elősegítésére ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységek körében a becsült feladatok főbb munkanemenkénti megoszlását. A tevékenységek előre meghatározhatatlanságára tekintettel az adatok tájékoztató jellegűek, a konkrét szerződés alapján elvégzendő munkák megoszlása a lenti adatoktól akár jelentősen is eltérhet.

Munkanemek becsült megoszlása:

Xxxxxxxx	Xxxxxxxxx (%)
Ideiglenes segédszerkezetek (zsaluzás, állványozás)	0,05 %
Alépítményi munkák (irtás, földmunka, síkalapozás)	0,50 %
Építőmesteri munkák (betonozás, falazás, vakolás, egyéb kőműves munkák)	14,00 %
Ács, bádogos, tetőfedő munkák	16,20 %
Burkoló munkák (aljzat, hideg- és melegburkolás)	7,00 %
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	13,00 %
Épületasztalos, -lakatos, üveges munkák	3,00 %
Szigetelő munkák (csapadékvíz, talajnedvesség és talajvíz, üzemi víz)	13,00 %
Elektromos (épületvillamossági) munkák	7,00 %
Épületgépészeti munkák (víz-, gáz-, fűtésszerelés)	13,00 %
Közlekedési építmények munkái (út, járda)	0,25 %
Víz-csatorna hálózat műtárgyai, berendezései szerelési munkái	13,00 %
Összesen:	100,00 %

A keretszerződés teljesítése során előfordulhatnak olyan munkák/munkanemek, amelyeket folyamatosan működő üzem mellett, az üzemszerű használat minimális zavarásával lehet végezni.

Az ajánlati ár (rezsióradíj nettó Ft)

A megajánlott általános rezsióradíjnak tartalmaznia kell valamennyi bér, díj, adó és járulék költséget, kiszállási és organizációs költséget, a munkákhoz esetleg szükséges gépek, berendezések valamennyi költségét, az építésvezetés költségét – beleértve a munkák vasútüzemi technológiából, vasúti területből adódó akadályoztatás miatti többletköltségeit is – valamint a havária és sürgősségi munkák rövidebb határidejéből eredő többletköltségét, és ezen munkák érdekében felmerülő szombati, vasárnapi vagy ünnepnapi, normál munkaidőn túli,

valamint éjszakai munkavégzés címén díj-, illetve többletköltséget, de az anyagköltséget nem kell tartalmaznia.

A munkavégzés lakott és lakatlan ingatlanokban, illetve vasútüzem mellett egyaránt történhet. Az ajánlati kötöttség 60 nap

Az ajánlat értékelésénél kedvezőbb, ha minél alacsonyabb a rezsióradíj nettó összege.

A nettó rezsióradíj összeállításánál az alábbi munkanemeket szükséges fegyelembe venni, mint a jellemzően előre nem tervezhető karbantartási, üzemzavar- és hibaelhárítási, javítási, kárelhárítási, és helyreállítási munkák elvégzése során lehetséges munkanemek:

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek

12 Felvonulási létesítmények 15 Zsaluzás és állványozás Alépítményi munkák

21 Irtás, föld- és sziklamunka 23 Síkalapozás

24 (-004) Mélyalapozás (Nagynyomású injektálás talajszilárdítással)

Építőmesteri munkák

31 Helyszíni beton és vasbeton munka

32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 33 Falazás és egyéb kőművesmunka

35 Ácsmunka

36 Vakolás és rabicolás

37 Égéstermék-elvezető rendszerek

39 Szárazépítés Szakipari munkák 41 Tetőfedés

42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése 43 Bádogozás

44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése 46 üvegezés

47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 48 Szigetelés

49 Árnyékolók beépítése

50 Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

Elektromos munkák

71 Elektromosenergia ellátás, villanyszerelés 72 Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) 74 Tűz és füstvédelem

Épületgépészeti munkák

80 Általános épületgépészeti szigetelés 81 Épületgépészeti csővezeték szerelése

82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 83 Szellőztető berendezések

84 Légkondicionáló berendezések

Kiegészítő tevékenységek, létesítmények

88 Rögzítések, tömítések

90 Takarítási munka

Közlekedés építési munkák

61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése 62 Kőburkolat készítése

63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 64 Betonpálya-burkolat készítése

68 Útpályatartozékok készítése Közmű- és vízépítési munkák 53 Közműcsatorna-építés

54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy nettó rezsióradíjnak a rezsiköltség alapú számítása során legalább az alábbi felsorolásban szereplő, és az Ajánlattevő vállalkozás tekintetében releváns költségnemek figyelembe vételével állítsák össze ajánlati áraikat, a minimális építőipari rezsióradíjra vonatkozó hatályos jogszabályban – jelenleg a 23/2019.(VIII.14.) ITM rendelet – foglaltaknak megfelelően.

A jelenleg      hatályos      jogszabály     szerint:                    

MEGNEVEZÉS

Alapbér [havi 195 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával

számolva]

Pótlékok, kiegészítő fizetés

Foglalkoztatói járulékok (szociális hozzájárulási adó 17,5 %, szakképzési hozzájárulás

1,5 %)

Szállásköltség

Csoportos személyszállítás

Védőruha, védőfelszerelés

Munkahelyi szociális szolgáltatás

Munkaegészségügyi szolgáltatás

Munkavédelmi költség

Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

Rezsianyag, munkahelyi energia költség

Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége (gépek, daruk

áramfejlesztő, stb.)

Szerszámhasználat

Értékcsökkenési leírás

Nyomtatvány, írószer

Postaköltség

Telefonköltség

Bankköltség

Egyéb szolgáltatás (minőségbiztosítás, környezetvédelem)

Kötelező adók, járulékok (iparűzési adó 2%, innovációs járulék 0,3 %)

Biztosítások

Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) %-ban megadva

Improduktív órák költsége

Veszteségidő aránya %-ban megadva

Veszteségidő költsége Ft-ban

Elvárt eredmény %-ban

Elvárt eredmény értéke

A megajánlott aránytalanul alacsony rezsióradíjat Ajánlatkérő a 2015. évi CXLIII. törvény 72.

§ alapján vizsgálja. Jelenleg a 23/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet szerint 3 696,- Ft/óra a minimális rezsióradíj.

A TERC V.I.P.-ben szereplő anyagárakra vonatkozóan alkalmazott százalékos kedvezmény (%)

A teljesítéshez felhasználandó anyagok elszámolásának kiindulási alapját a mindenkori legfrissebb adattartalmú TERC V.I.P. szoftverben feltüntetett anyagárak képezik. Az ajánlattevőknek a benyújtott ajánlatban arra nézve kell nyilatkozniuk, hogy az eseti megrendelések teljesítéséhez használt anyagok vonatkozásában mekkora (hány százalék) kedvezményt adnak.

Ha az ajánlatkérő az 1%-nál kedvezőtlenebb, vagy 10%-nál nagyobb vállalást ad, ajánlata érvénytelen.

Épületek, építmények bontása

Az adott bontási munka helyi, műszaki és jogszabályi körülményei, ill. a megrendelő döntése alapján romba döntéses módszer szerinti, vagy TERC alapú tételes elszámolással történhet.

Épületek, építmények romba döntéses módszerrel történő bontásának ajánlati egységára (Ft/légm3) a következők szerint kerül meghatározásra:

A romba döntéses módszerrel történő bontási munkáik elszámolására megajánlott ajánlati egységárnak tartalmaznia kell a bontási munkák– bontási dokumentációban vagy eseti megrendelésben meghatározott –előkészítését, a tényleges romba döntéses bontási munkák elvégzését, az esetlegesen keletkező vissznyeremény anyagok beszállítását a megadott telephelyre, a keletkező építési-bontási hulladékoknak az elszállításig történő szakszerű deponálását, valamint a keletkező építési-bontási hulladék szakszerű elszállítását és átadását egészen az ártalmatlanító, vagy hulladék átvételi helyig, ezen belül a hulladék ártalmatlanításának díját, vagy az újrahasznosítással kapcsolatos költségeket, a terület építési törmeléktől való teljes takarítását, és a vállalkozási keretszerződésben foglalt feladatok teljesítésének minden költségét, beleértve a romba bontás részét képezi a földhivatali nyilvántartásból való kivezetéshez szükséges dokumentáció elkészítését is.

Az ajánlati egységárnak nem kell tartalmaznia

▪ a közművek kikötésével és technológiai berendezések leszerelésével, áthelyezésével kapcsolatos költségeket,

▪ a veszélyes hulladék elszállítási, ártalmatlanítási költségét (pl. EWC 17 06 05- azbesztet tartalmazó építőanyag), és az

▪ esetlegesen szükséges szakfelügyelet díját sem, amely költségként külön érvényesíthető.

A romba döntéssel nem elszámolható munkarészeknél, vagy ha műszakilag nem lehetséges a romba döntés, vagy a Megrendelő külön kéri a romba döntés mellőzését (pl. ha az alapot is ki kell bontani), azokra a romba döntéssel történő elszámolás mellett a TERC V.I.P. tételeken és rezsióradíjon alapuló elszámolást kell alkalmazni.

MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzéssel érintett épületekkel kapcsolatos információk:

A beszerzéssel érintett épületek, építmények esetében megtalálható az elmúlt másfél évszázad valamennyi technológiája és jellemző anyaga. Az épületek, építmények típusa, jellege heterogén: vannak közöttük földszintes, többemeletes, nagy fesztávolságú, normál és nagy belmagasságú épületek, épületrészek, perontetők, kerítések, járdák, víz-, gáz-, távhő-, szenny- és csapadékvíz vezetékek műtárgyaikkal és berendezéseikkel együtt (beleértve a szükséges feltárások miatti helyreállítással érintett utakat és egyéb burkolt területeket is), továbbá egyéb

– sajátos építményfajtának nem minősülő – építmények. Az épületek, építmények egy része műemléki vagy helyi védelem alatt áll (ld. a szerződéstervezet 2/4. számú melléklete).

Funkciójukat tekintve:

• Homogén és vegyes rendeltetésű épületek, az ahhoz csatlakozó járdával együtt

• MÁV üzemi (iroda, technológiai helyiség) és utasforgalmi (közszolgáltatói) jellegű helyiségek, egy épületen belül vagy önálló épületben,

• Önálló szociális célú létesítmények a hozzátartozó vizes és szociális helyiségekkel, valamennyi épületgépészeti berendezésekkel,

• Külső utasforgalmi és üzemi területek (pl peronok, járdák, utak, parkolók, rakodóterületek)

• MÁV Zrt. kezelésében és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú lakóépületek és egyéb ingatlanok, a hozzátartozó melléképületekkel és építményekkel (pl. kerítés, melléképület, járda, épületgépészeti berendezésekkel, valamint kerttel, udvarral.

• A – jellemzően épületeket kiszolgáló – víz-, gáz-, távhő-, szennyvíz-, csapadékvíz- vezetékek a hozzá tartozó műtárgyakkal és berendezésekkel együtt.

A keretszerződések teljesítése vasútüzemi és utasforgalmi területeket egyaránt érint, ezért az ajánlattevőknek számolniuk kell az ebből eredő különleges munkavégzési, továbbá munka- és balesetvédelmi körülményekkel és esetleges akadályoztatással.

Minőségi elvárás: a vonatkozó műszaki előírások és szabványok szerinti teljesítés

Energia csatlakozás: A munkavégzéshez szükséges energia csatlakozás lehetőségét (víz, csatorna, elektromos energia), ahol a MÁV Zrt. meglévő rendszerén keresztül ez lehetséges, Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon a munkavégzéshez Vállalkozó részére biztosítja. Ezzel azonban, az Megrendelő napi munkavégzését, tevékenységét nem akadályozhatja.

Az energiafelhasználási, valamint az ezek kiépítésével kapcsolatos díjak, amennyiben a MÁV Zrt. ezeket felszámítja Vállalkozó felé, Megrendelő irányában továbbszámlázásra kerülnek, amelynek költségét Vállalkozó az árajánlatban (árazott költségvetésben) előirányzati költségként jogosult feltüntetni, majd a teljesítést követően köteles ennek tényleges költségeit bizonylatokkal igazolni.

Amennyiben az energia csatlakozás a meglévő rendszerből nem biztosítható, Vállalkozó köteles a munkavégzéshez ezek biztosításáról gondoskodni, amelynek költségét az árajánlatában (árazott költségvetésben) előirányzati költségként jogosult feltüntetni, majd a teljesítést követően köteles ennek tényleges költségeit bizonylatokkal igazolni.

A haváriának minősülő (emberi életet, vagyont, ill. az ingatlan állagát veszélyeztető, vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó) üzemzavar vagy meghibásodás felszámolását a Vállalkozó a Megrendelő telefonon történt értesítését követően, de legkésőbb 3 órán belül köteles megkezdeni, az elsődleges veszélytelenítést elvégezni.

Amennyiben a helyreállítás becsült költsége meghaladja a 300.000,- Ft értékhatárt, a hibajavításhoz Megrendelői engedély szükséges.

A megkezdett munka elvégzésére Vállalkozó rendelkezésére álló időtartam a munka

megkezdésétől számított 24 óra. E határidőn belül a Vállalkozó feladatai a havária helyzet felszámolásához közvetlenül szükséges tevékenységeket és anyagfelhasználást foglalják magukban. Amennyiben a 24 órás határidő betartására a Vállalkozó által nem befolyásolható objektív külső okból nincs lehetőség, Vállalkozónak a 24 óra letelte előtt egyeztetést kell kezdeményeznie Megrendelővel a befejezés lehetséges időpontjáról. A befejezési határidő ebben az esetben is az a legrövidebb időtartam, mely a munka elvégzéséhez műszaki- technológiai szempontból szükséges, e tekintetben Vállalkozó nem hivatkozhat kapacitáshiányra vagy egyéb munkaszervezési problémára.

Belépési engedély havária elhárítás estén: A haváriának minősülő üzemzavar vagy meghibásodás felszámolásának biztosítása érdekében az Ajánlattevő által ajánlatában megnevezett szakemberek részére a szerződéskötést követően Ajánlatkérő az érintett munkaterületekre történő bejutás érdekében belépési engedélyt ad ki. A teljesítés során a szakemberek személyében bekövetkező változás esetén Ajánlattevő köteles előzetesen kezdeményezni Ajánlatkérőnél az új szakember részére belépési engedély biztosítását, és egyben a korábbi belépési engedély visszavonását.

Haváriának nem minősülő de Megrendelő döntése szerint sürgős beavatkozást igénylő üzemzavarok és meghibásodások felszámolása, valamint sürgős bontási munkák esetében Megrendelő e-mailben, vagy telefaxon igénybejelentést tesz, (árajánlatkérést) küld a Vállalkozó képviselője részére.

Vállalkozó az igénybejelentést követő naptári napon, illetve a munkaterület átadás napján megkezdi a feladat teljesítését, a helyszíni munkavégzést, amelyet 72 órán belül befejez. Amennyiben az előírt 72 órás határidő a Vállalkozó által nem befolyásolható objektív külső okból nem tartható, abban az esetben a 72 órás határidő lejártát megelőző és Megrendelővel folytatott egyeztetés alapján ennél későbbi befejezési időpont is megállapítható. Vállalkozó ebben az esetben is köteles a teljesítési határidő megállapításakor azt a legrövidebb időtartamot alkalmazni, mely a munka elvégzéséhez műszaki-szakmai, technológiai szempontból szükséges, e tekintetben nem hivatkozhat kapacitáshiányra vagy egyéb munkaszervezési problémára.

Haváriának és egyéb sürgős munkának nem minősülő munkák

Haváriának és egyéb sürgős munkának nem minősülő munkák esetében Megrendelő e-mail, vagy telefax útján írásos igénybejelentést (árajánlatkérést) küld a Vállalkozó részére

Vállalkozó az igénybejelentéstől számított MÁV ingatlanok esetében 7. munkanapon , ill NET ingatlanok esetében 15. munkanapon belül árajánlatot ad.

Megrendelő az árajánlat felülvizsgálatát követően megrendelést küld Vállalkozó részére. Vállalkozó az Árajánlat elfogadásban, eseti megrendelésben foglaltak szerint végzi el a munkát.

A végzendő tevékenységek CPV kódjai:

Fő tárgy - Fő szójegyzék

CPV–Kóđ	Megnevezés
45000000-7	Építési munkák
45200000-9	Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45210000-2	Magasépítési munka
45212314-0	Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45212352-8	Ipari műemlékkel kapcsolatos építési munkák

45262690-4	Leromlott állagú épületek felújítása
45262700-8	Épület átalakítási munka
45262800-9	Épületbővítési munka
45300000-0	Épületszerelési munka
45454100-5	Helyreállítás
45233123-7	Alárendelt út építése.
45233142-6	Közútjavítás.
45233160-8	Gyalogút és egyéb zúzalékos útburkolatok.
45231300-8	Víz- és szennyvízvezetékek építése.
45232130-2	Esővízcsatorna építése.
45252122-9	Szennyvízemésztők.
45232150-8	Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka.
45232411-6	Szennyvízcsővezeték építése.
45261300-7	Bádogozás és ereszcsatorna készítés.
45261400-8	Szigetelési munkák.
45261410-1	Tetőszigetelés.
45261900-3	Tető javítása és karbantartása.
45262000-1	Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül.
45262100-2	Állványozás.
45262330-3	Betonjavítás.
45262340-6	Fugázás.
45262500-6	Kőműves és falazási munka.
45262650-2	Burkoló munkák.
45330000-9	Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka.
45340000-2	Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése.
45410000-4	Vakolás.
45421100-5	Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése.
45432000-4	Padlólerakás és -burkolás, falburkolás és tapétázás.
45440000-3	Festés és üvegezés.
45442110-1	Épületek festése.
50700000-2	Épületszerelvény-javítási és -karbantartási szolgáltatások.
50710000-5	Épületek villamos és mechanikus készülékeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások.
50711000-2	Épületek villamos készülékeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások.
50712000-9	Épületek mechanikus készülékeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások.
50720000-8	Központi fűtéssel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások.

50800000-3	Különféle javítási és karbantartási szolgáltatások.
45110000-1	Épületbontás és bontási munka, földmunka.
45111000-8	Bontási, terep előkészítési és eltakarítási munka.
45111100-9	Bontási munka.

Ajánlat, értékelési szempontok

Ajánlatkérő az előzetes ellenőrzés alapján megfelelőnek talált ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontnak megfelelően az alábbiak szerint értékeli:

	Értékelési szempont	Súlyszám
1.	Ajánlati ár nettó rezsióradíj (nettó Ft/óra) Rezsióradíj a TERC VIP összevont költségvetés készítő program meghatározott munkanemeiben szereplő tételcsoportok tételeire	50
2.	Anyagár kedvezmény (%) Anyagár kedvezmény a meghatározott TERC VIP összevont költségvetés készítő program munkanemeiben szereplő tételcsoportok tételeire	10
3.	Ajánlati ár (nettó Ft/légköbméter) Épületek, építmények romba döntéses módszerrel történő bontásának ajánlati egységára	10
4.	Az M.1. a) pontban előírt szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfeleléshez bemutatott gyakorlati időn felüli össz-többlettapasztalat időtartama (minimum 0 év; maximum 20 év)	15
5.	Az M.1. b) pontban előírt szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfeleléshez bemutatott gyakorlati időn felüli össz-többlettapasztalat időtartama (minimum 0 év; maximum 20 év)	15

Ajánlati kötöttség

Az eseti igénybejelentésekre/megrendelésekre adott árajánlatokra vonatkozóan Vállalkozónak az alábbi idejű ajánlati kötöttségeket szükséges vállalnia:

Haváriának és egyéb sürgős munkának nem minősülő (normál) hibajavítás, valamint bontási munkák esetén 30 nap,

Az ajánlati kötöttség ideje az árajánlat Megrendelőhöz történt elküldésével indul, és nem vonatkozik az esetlegesen bekövetkező anyagár változásokra. Az ajánlati kötöttség nem vonatkozik a Vállalkozó kellő körültekintése mellett adott ajánlat idején a Vállalkozó által előre nem ismert körülmények, takart hibák miatti vagy a vállalkozónak nem felróható, rajta kívülálló okból történő árajánlat módosulásra. Az árajánlat módosulásának okát Vállalkozó írásban, a konkrét okok megjelölésével köteles indokolni Megrendelő részére.

Felelősségbiztosítás mértéke ajánlati részenként megadva

1. rész (régió): 20 millió Ft/káresemény, és 100 millió Ft/év kárösszeget kell fedeznie

2. rész (régió): 30 millió Ft/káresemény, és 195 millió Ft/év kárösszeget kell fedeznie

Fogalom meghatározások

A szerződéstervezetbe beillesztendő fogalmak, kifejezések, amelyeket az alábbiak szerint kell értelmezni:

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET Zrt.): A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvényben (továbbiakban: NET Tv.) meghatározott feladatok ellátása céljából létrehozott 100%-os közvetett állami tulajdonban álló gazdasági társaság. Feladata, hogy a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyektől megvásárolja az állam nevében és javára a fedezetül szolgáló ingatlanokat, és ezen személyek lakhatását úgy oldja meg, hogy a megvásárolt ingatlanokat bérleti szerződés alapján az egykori tulajdonosok, immáron bérlők használatába adja. A megvásárolt ingatlanok felett a vagyonkezelői jogokat a NET tv. alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt gyakorolja.

NET lakások és egyéb ingatlanok ingatlankezelési feladatainak ellátása: A NET tv.

25. §-ának felhatalmazása alapján külön jogszabály határozza meg a Nemzeti Eszközkezelő törvényben foglalt feladatainak ellátását kizárólagos jog alapján végző költségvetési szervek és gazdasági társaságok körét.

A fentiek alapján a 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft-t (továbbiakban: MÁV LV Kft.) jelölte ki a Megrendelő NET tv. 4. § (2) bekezdése szerinti ingatlankezelési feladatai ellátására. Tekintettel arra, hogy a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. 2015. december 31. napján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:44. § (1) bekezdése alapján beolvadt a MÁV Zrt.-be, a NET tv. 4. § (2) bekezdésében foglalt ingatlankezelési feladatokat a MÁV Zrt. mint a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. általános jogutódja látja el.

TERC V.I.P. : Xxxxxxxxx Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer

Alvállalkozó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését kínálja (gazdasági szereplő) és a szerződés teljesítésében a Vállalkozó által bevontan közvetlenül vesz részt, bele nem értve azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi a gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, és az építőanyag- szállítót. Jelen szerződés, amikor Alvállalkozót említ, azon a jogszerűen igénybe vett alvállalkozót kell érteni, ahogyan azt a Vállalkozó nyertes közbeszerzési ajánlatában megjelölte.

Art.: Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Teljesítés Igazolás: a Megrendelő által kiállított műszaki/pénzügyi teljesítésigazolás.

Bizalmas Információ: a másik fél üzleti tevékenységével kapcsolatos bármiféle és valamennyi információ, ideértve különösen a működésekre, eljárásokra, módszerekre,

könyvvitelre, technikai adatokra, know-how-ra vagy meglévő és lehetséges megrendelőkre vonatkozó vagy bármilyen más információ, melyet az adott Fél jogszerűen bizalmasként határozott meg.

Elháríthatatlan külső okok (vis maior): minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a fél/felek érdekkörén kívül esik és elháríthatatlan. Így különösen vis maiornak minősülnek a természeti katasztrófák, háborús események, nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből elrendelt csapatmozgások, sztrájk.

Kbt.: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Építési Korm. rendelet: Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormány rendelet

Munkaterület: Azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendelő szabaddá vagy hozzáférhetővé tesz a Vállalkozó munkájának elvégzéséhez. Ide tartozik még a Megrendelő környezetéből olyan mértékű terület, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő beleegyezésével használ.

Azonnali beavatkozást igénylő hiba (havária): a közvetlen élet- és balesetveszélyt jelentő, valamint az állékonyságot, a köz- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető, továbbá a rendeltetésszerű használatot akadályozó, az ingatlan tekintetében fennálló műszaki hiba.

Sürgősségi veszélyelhárítás: az azonnali beavatkozást igénylő hiba elhárítására irányuló munkálatok elvégzése értékhatárra tekintet nélkül.

Megbízó normál munkaideje: a Megbízónál elfogadott általános napi munkarend, mely jelen szerződés aláírásakor hétfőtől csütörtökig 8-tól 17 óráig, pénteken 8-tól 14.30 óráig terjedő időszak. A munkarend esetleges változásáról Megbízó haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja

Építési napló: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (különösen, de nem kizárólagosan: tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. Formája az elektronikusan vezetett e-építési napló.

Kivitelezési napló: azoknál a munkáknál, ahol nem az e-építési napló vezetése az előírás, a kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig papír formában vezetett, írásos dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a kivitelezési tevékenység, illetve a munkák adatait és a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira vonatkozó, illetve az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket. A hagyományos papíralapú építési naplónak felel meg.

Felmérési napló: Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából vezetett dokumentum, amely az elvégzett munkák mennyiségének elszámolási alapját képezi.

Költségbecslés: a Megrendelő vagyonkezelési és egyéb műszaki beavatkozási döntésének megalapozását szolgáló költségirányzat.

Műszaki ellenőr: a Megrendelő azon képviselője, aki felelős a kivitelezés szakszerűségének folyamatos figyelemmel kíséréséért, az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) kormányrendelet szerinti műszaki ellenőrzési feladatok elvégzéséért. A Műszaki ellenőr felelős továbbá a Szerződés vonatkozásában a munkaterület átadásnak és az elkészült létesítmények átadás-átvételi eljárásának megszervezéséért, az átadási eljárások szabályszerűségéért, megvizsgálja az elkészült létesítményt, továbbá a keretszerződésben, és az eseti megrendelésben foglaltak teljesülését.

Nap: naptári napot jelent, kivéve ha a szerződés vagy jogszabály munkanapról rendelkezik. Amennyiben a nem munkanapokban megállapított határidő utolsó napja szabad- vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben a határidő a következő munkanapon jár le.

Pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, előre nem látható műszaki szükségességből külön megrendelt tétel.

Többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő tétel, amelyet a munkák elvégzésére adott ajánlata során a Vállalkozó nem, vagy nem megfelelően tervezett, de a szerződésszerű teljesítéshez a munka teljesítése szükséges, és az olyan munka, amely nélkül az ajánlattételi felhívás, illetve a (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentáció által meghatározott műszaki tartalom rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem lehetséges.

slo8 formátum: A TERC V.I.P. Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer által elektronikusan létrehozott egységes fájlszerkezet

2/1. számú melléklet Megrendelő Keretszerződés szerinti rész

2/2. számú melléklet Keretszerződés szerinti rész MÁV Zrt. ingatlanokra vonatkozó adatok

2/3. számú melléklet Keretszerződés szerinti rész Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET) ingatlanokra vonatkozó adatok

2/4. számú melléklet Műemléki és helyi védettség alatt álló épületek

E-mail útján kerül megküldésre a terjedelemre való tekintettel A megküldést átvételi elismervény tanúsítja.

3.számú melléklet

15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás

A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról,

a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

AZ UTASÍTÁS CÉLJA

A MÁV Zrt. üzemi területére vonatkozóan meghatározni a területen való tartózkodás rendjét, a belépési és behajtási engedélyek kiállításának feltételeit, valamint a felügyeleti ellenőrzésre, vizsgálatra, intézkedésre feljogosító igazolványok kiadásának szabályait.

HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős

A MÁV Zrt. biztonsági igazgatója.

Az utasítás mellékletei és függelékei az utasítás újbóli kiadása nélkül önmagában is aktualizálhatóak. Az aktuális hatályos változat a MÁV Zrt. utasítástárában érhető el.

Az utasítás személyi hatálya kiterjed

- Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV-csoportra, valamint a MÁV Nosztalgia Kft-re, továbbá ezen társaságokkal munkaviszony, ill. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján munkát végzőkre,

- azon jogi személyiségű, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások munkavállalóira, akik a MÁV-csoport valamely társaságával kötött szerződés alapján munkavégzés céljából használják a MÁV Zrt. üzemi területét,

- a MÁV-csoport társaságaival szerződéses kapcsolatban álló egyesületekre, alapítványokra, közhasznú társaságokra,

- olyan idegen munkavállalókra, akik a MÁV-csoport társaságaival szerződéses jogviszonyban nem állnak, de munkavégzésük részben vagy egészben a MÁV Zrt. üzemi terültén történik és ezen tevékenységhez szükséges a Társaság hozzájárulása,

- a MÁV Zrt. üzemi területére bérleményük megközelítése céljából belépő, illetve gépjárművel behajtó személyekre,

- a MÁV Zrt. üzemi területén magáncélú fotó-, videó-, filmfelvételt készíteni kívánó magánszemélyekre és kísérőikre.

Az utasítás rendelkezéseit a belépésre, behajtásra, tartózkodásra vonatkozó 2.5, valamint a 4.2.1 és a 4.3.1 pontokban meghatározott általános szabályok vonatkozásában kell alkalmazni:

- „A vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának rendjéről” kiadott 22/2013. (MÁV. Ért. 10.) számú Biztonság - elnök-vezérigazgatói utasítás hatálya alá tartozó személyekre,

- „Az üzleti célú filmfelvételekkel kapcsolatos szolgáltatások engedélyezéséről és szabályozásáról” kiadott 41/2012. (MÁV. Ért. 18.) számú Kommunikáció - elnök-vezérigazgatói utasítás szerint engedélyt igénylő személyekre,

- „A MÁV Zrt. külső kommunikációs tevékenységéről és a csoportszintű külső kommunikáció elveiről” szóló 14/2015.(IV. 24. MÁV Ért. 6 .) EVIG sz. utasítással módosított 5/2010. (MÁV Ért. 2.) EVIG számú utasításban foglaltak szerint, a sajtó által igényelt, a MÁV-csoport tájékoztatási körébe eső, kifejezetten a hírszolgáltatáshoz kapcsolódó belépési, forgatási, fotózási engedélyt kérőkre,

- mentési, kárelhárítási, közrend és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében az üzemi területre belépőkre,

- a külön jogszabályban meghatározott jogkörük gyakorlása érdekében a MÁV Zrt. üzemi területére belépő rendvédelmi, hatósági és közigazgatási szervek képviseletében eljárókra,

- vagyonőrökre, akik a MÁV Zrt. üzemi területén a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben szerződés alapján élőerős őrzési feladatokat látnak el,

- fegyveres biztonsági őrökre, akik a MÁV-csoport egyes létfontosságú létesítményeinek védelmét biztosítják,

- a MÁV-csoport valamely társaságával kötött Együttműködési megállapodás alapján, az üzemi területen polgárőri szolgálatot ellátókra,

- vállalkozó vasútvállalat Igazolással rendelkező munkavállalóira,

- bérleti jogviszony/használati jogviszony alapján, az üzemi területen életvitelszerűen lakókra, ha a lakásuk megközelítésére más lehetőség nincs.

Az utasítás területi hatálya kiterjed

- a MÁV Zrt. üzemi területére, ahol a tulajdonosi, üzemeltetői, kezelői vagy használói jogokat a MÁV Zrt. gyakorolja,

- azon ingatlanokra melyeknél a belépést, behajtást, illetve a benntartózkodást külön utasítás nem szabályozza,

- a létesítmények meghatározott területére, ha a megközelítési útvonala üzemi területen van, vagy a területen történő tevékenység érinti azt,

- az utasforgalom számára időszakosan megnyitott üzemi területekre, azok zárvatartása alatt,

- a közforgalmú rakterületek nem rakodási célú igénybevétele esetén.

Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed

- a MÁV Zrt. üzemi területét igénybe vevő szolgálati és szolgálati célból használt magángépjárművekre,

- az üzemi területet munkavégzés céljából igénybe vevő közúti gépjárművekre és munkagépekre,

- a külön jogszabályban meghatározott felügyeleti és/vagy ellenőrzési jogkörének gyakorlása érdekében a MÁV Zrt. üzemi területére behajtó közlekedési és közigazgatási hatóságok gépjárműveire.

A tárgyi hatály a 2.5, valamint a 4.2.1 és a 4.3.1 pontokban meghatározott általános szabályok vonatkozásában kiterjed:

- a mentési, kárelhárítási feladatok végzése során a megkülönböztetett jelzéssel ellátott gépjárművekre,

- a külön jogszabályban meghatározott jogkörének gyakorlása érdekében a MÁV Zrt. üzemi terültére behajtó rendvédelmi, hatósági szervek járműveire,

- a MÁV-csoport valamely társaságával pénz- és értékszállítási tevékenység végzésére kötött szerződés alapján behajtó gépjárművekre,

- a közüzemi cégek szolgáltatás végrehajtása céljából behajtó gépjárműveire.

Az utasításban foglalt előírások mellett a MÁV Zrt. üzemi területén érvényesek és betartandók

- a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok,

- a tűzvédelmi előírások,

- a vagyonvédelmi és vasútbiztonsági rendelkezések,

- az állomási rend, helyi végrehajtási utasítás előírásai,

- a havária helyzetek kezelésére kiadott kényszerhelyzeti előírások,

- a KRESZ szabályok.

Munkavédelmi szabályok

A hatályos munkavédelmi előírások betartása a MÁV Zrt. üzemi területére belépő valamennyi személy számára kötelező.

A belépés feltétele a munkavédelmi oktatáson való részvétel igazolása.

A munkavédelmi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket az „A” Függelék tartalmazza.

2.7 Adatkezelési szabályok

Ezen utasítás hatálya alá tartozó engedélyek, igazolványok kiállításának feltétele az Adatkezelési tájékoztató megismerése, elfogadása.

Az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket a „B” Függelék tartalmazza.

Felügyeleti igazolvány, Szolgálati megbízólevél, Belépési engedély, valamint a magángépjárművek Behajtási engedélyére vonatkozó engedélykérelmek esetében a MÁV Zrt-

n kívül minden szervezet vezetője vagy a kapcsolattartó, mint az utasítás hatálya alá tartozó igénylő, az igénylés benyújtásával egyidejűleg az alábbi nyilatkozatot köteles tenni:

„A MÁV Zrt. részére, engedély kiadása céljából mellékelten megküldött személyes adatok tekintetében az érintettek tájékoztatása megtörtént, az adatkezeléshez hozzájárulásukat megadták.”

A magáncélú fotó,- videó- és filmfelvétel készítési engedélyt igénylők a „B” Függelék szerinti nyilatkozatot kötelesek tenni.

FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

3.1 MÁV-CSOPORT

Ezen utasítás vonatkozásában: a MÁV Zrt. és a MÁV Zrt. konszolidációjába teljes körűen bevont leányvállalatai, valamint a MÁV Nosztalgia Kft.

3.2 Felügyeleti igazolvány

Fényképes, névre szóló, sorszámmal ellátott igazolvány, mely a MÁV Zrt. területére belépésre és általános jelleggel vagy az abban foglalt körben ellenőrzésre, intézkedésre jogosít.

3.3 Szolgálati megbízólevél

Névre szóló, sorszámmal ellátott, arckép nélküli irat, mely a MÁV Zrt. adott területére biztosít belépési - a benne foglalt korlátozásokkal - ellenőrzési, vizsgálati, intézkedési jogokat.

3.4 Belépési engedély

Névre szóló, személy azonosításra alkalmas, sorszámozott irat, mely feljogosít a MÁV Zrt. üzemi területére történő belépésre, tartózkodásra.

3.5 Behajtási engedély

Gépjármű illetve a munkagép rendszámát és/vagy azonosító adatát tartalmazó sorszámozott irat, mely feljogosít a MÁV Zrt. üzemi területére történő behajtásra.

3.6 Szolgálati gépjármű

A MÁV Zrt és a portfóliójába tartozó társaságoknál flottaszerződés keretében használt, vagy az egyes társaságok saját tulajdonában álló, olyan járművek, melyeket a munkáltatóval kötött megállapodás alapján:

- korlátlan személyi használatra, munkakőrhöz rendelt,

- korlátozott személyi használatra, munkakőrhöz rendelt,

- kizárólag hivatali célra használható, szervezethez rendelt.

3.7 Üzemi terület

A MÁV Zrt. tulajdonában, üzemeltetésében vagy használatában lévő – a vasútüzemi tevékenység biztonságos végzése érdekében – szabályozott módon igénybe vehető területek.

Igazolás

Névre szóló, a MÁV Zrt. üzemi területére belépésre, behajtásra jogosító irat, melyet Hálózat- hozzáférési szerződés alapján a vállalkozó vasúti társaság állít ki.

3.8 Idegen munkavállaló

Az utasítás alkalmazása szempontjából idegen munkavállalónak minősül az a természetes személy, aki:

- a MÁV-csoport valamely társaságával munkaviszonyban áll, de a MÁV Zrt. üzemi területén a munkát nem a fennálló munkaviszonya alapján végzi,

- azon jogi személyiségű, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások munkavállalója, aki a MÁV-csoportba tartozó társasággal kötött szerződés alapján munkavégzés céljából használja a MÁV Zrt. üzemi területét,

- a MÁV-csoportba tartozó társaságokkal szerződéses kapcsolatban nem áll, de a MÁV Zrt. üzemi területét munkavégzés céljából veszi igénybe.

3.9 Idegen személy

Minden olyan természetes személy, aki nem munkavégzés céljából kíván belépni a MÁV Zrt. üzemi területére, ide értve a magáncélú felvételkészítést is.

3.10 Kapcsolattartó

A MÁV-csoportba tartozó társaság részéről szerződésben kijelölt, közreműködő munkavállaló.

4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

4.1 Felügyeleti igazolvány, Szolgálati megbízólevél kiállításának, használatának szabályai

4.1.1 Felügyeleti igazolvány

Fényképes, névre szóló, sorszámmal ellátott igazolvány, mely a MÁV Zrt. területére belépésre és általános jelleggel vagy az abban foglalt körben ellenőrzésre, vizsgálatra és intézkedésre jogosít. (1. sz. melléklet)

4.1.2 Szolgálati megbízólevél

Névre szóló, sorszámmal ellátott, arckép nélküli irat, mely a MÁV Zrt. adott területére biztosít belépési jogot és az abban foglalt korlátozásokkal tulajdonosa ellenőrzést, vizsgálatot folytathat, intézkedést tehet.(2. sz. melléklet)

4.1.3 Igényléssel, kiállítással, használattal kapcsolatos eljárási rend

A Felügyeleti igazolvány valamint a Szolgálati megbízólevél a MÁV-csoport azon munkavállalói részére igényelhető, akik a munkaköri leírásukban előírt felügyeleti, ellenőrzési, vizsgálati, illetve intézkedési hatáskörrel, jogosultsággal rendelkeznek.

A Felügyeleti igazolvány és a Szolgálati megbízólevél utazásra nem jogosít.

Az igénylés írásban, a szolgálati hely szervezeti egység vezetője által történhet, melyben meg kell határozni a területi illetékességet és az ellenőrzési, vizsgálati, intézkedési hatáskört.

A Felügyeleti igazolvány valamint a Szolgálati megbízólevél visszavonásig érvényes, legfeljebb a tárgy év végéig állítható ki, évente hosszabbítani kell. Az érvényességi időt az iraton aláírással és bélyegző lenyomattal dokumentáltan kell feltüntetni.

Az érvényességi határidő hosszabbítására irányuló írásos kezdeményezést az igénylésre jogosult vezető tehet.

A Felügyeleti igazolvány valamint a Szolgálati megbízólevél kiállításával, nyilvántartásba vételével és érvényesítésével összefüggő feladatok ellátása a MÁV Zrt. Biztonsági igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Az igénylést benyújtó szervezeti egység vezetőjének feladata

- Felügyeleti igazolvány, Szolgálati megbízólevél használatára való jogosultság vizsgálata,

- az igénylés írásbeli kérelemben történő benyújtása,

- az igazolványban, megbízólevélben szereplő adatok változásának bejelentése,

- éves érvényesítés kezdeményezése,

- jogosultság megszűnésekor az igazolvány kiállító szervnél történő leadásának biztosítása,

- elvesztés, elhagyás, eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén jegyzőkönyv felvétele, a felvett jegyzőkönyv megküldése a Biztonsági igazgatóságnak.

(Eltulajdonítás esetén a jegyzőkönyvhöz a rendőrségi feljelentést is csatolni kell)

A kiállítás iránti írásos kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

- név

- munkáltató szervezeti egység megnevezése

- beosztás

- törzsszám

- ellenőrzési, vizsgálati és intézkedési jogosultság illetékessége, hatásköre.

A Biztonsági igazgatóság feladata

- az igazolványok, megbízólevelek írásbeli kérelemre történő kiállítása,

- éves érvényesítése,

- nyilvántartása,

- az érvénytelenné vált, illetve használatból kivont igazolványok, megbízólevelek selejtezése,

- elvesztett, elhagyott, eltulajdonított vagy megsemmisült igazolványok, megbízólevelek letiltása, intézkedés a MÁV Zrt. Értesítőjében való közzétételre.

A Felügyeleti igazolvány illetve a Szolgálati megbízólevél „Hivatalos feljegyzések” rovatába bejegyzést kizárólag a kiállító szervezet tehet.

A Felügyelet igazolványt, Szolgálati megbízólevelet a munkaviszony, illetve a jogosultság bármely okból történő megszűnésekor le kell adni az engedélyt kiállító szervezetnél.

4.2 BELÉPÉSI ENGEDÉLYEK

4.2.1 Általános szabályok

A MÁV Zrt. üzemi területére csak érvényes, személyre szóló belépési engedély vagy belépésre jogosító igazolvány, igazolás birtokában lehet belépni, illetve tartózkodni.

Nem kell Belépési engedélyt igényelnie a MÁV-csoport azon munkavállalójának, aki rendelkezik érvényes Felügyeleti igazolvánnyal vagy Szolgálati megbízólevéllel, továbbá a Hálózat-hozzáférési szerződés alapján kiállított Igazolás birtokosának.

A MÁV Zrt. üzemi területére belépésre jogosító - a MÁV-csoport társaságai által kiállított - igazolványok, iratok elfogadásának körét a Csoportirányítási Biztonsági Bizottság állásfoglalása alapján a MÁV Zrt. Biztonsági igazgatósága kiterjesztheti.

4.2.1.1 Belépési engedély igénylése

A Belépési engedély iránti kérelmet a Biztonsági igazgatóság engedély kiadására jogosult szervezetéhez kell írásban (papíralapon vagy elektronikus úton) benyújtani, legalább 5 munkanappal az üzemi területre tervezett belépés előtt.

A kérelem benyújtásának helyét, levelezési címét, elektronikus elérhetőségét a 18. sz. melléklet tartalmazza.

Azon személyek részére kell igényelni Xxxxxxxx engedélyt akik:

- az üzemi területen, a MÁV-csoportba tartozó társaság tevékenységével összefüggő feladatot látnak el,

- a tevékenységük szorosan kapcsolódik a közszolgáltatáshoz vagy kiegészíti azt,

- az üzemi területen engedélyezett gazdasági tevékenységet folytatnak,

- valamely, a MÁV-csoportba tartozó társaság érdekében idegen munkavállalóként munkálatok elvégzésére érvényes szerződéssel rendelkeznek.

Engedélyt kell igényelni továbbá:

- olyan idegen munkavállaló részére, aki valamely, a MÁV-csoportba tartozó társasággal szerződéses jogviszonyban nem áll, de a munkavégzéshez szükséges az üzemi terület igénybevétele,

- azon természetes személynek, aki érvényes Regisztrációs igazolvánnyal rendelkezik és kérelme alapján a magáncélú felvételkészítés részben vagy egészben a MÁV Zrt. üzemi területén történik.

4.2.1.2 Belépési engedély kiadása

Az engedélyek elbírálására és kiadására a MÁV Zrt. Biztonsági igazgatóság központi irányítási szervezete jogosult:

- országos hatáskörrel,

- több területi igazgatóság területére,

- az egyes igazgatóságok területére vonatkozóan az engedély kiadását magához vonhatja.

A MÁV Zrt. Biztonsági igazgatóság területi szervezete saját illetékességi területére jogosult engedély kiadására.

A Belépési engedély kiadásának feltétele a munkavédelmi oktatáson való részvétel igazolása. Munkavédelmi oktatás hiányában csak a megfelelő munkavédelmi feltételeket biztosító szakfelügyelet, kísérő jelenléte mellett engedélyezhető az eseti belépés, benntartózkodás.

Eseti Belépési engedély kiadására jogosult továbbá a területi végrehajtó szolgálati egység vezetője az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

- saját illetékességi területén belül,

- eseti jelleggel, ha az üzemi terület igénybevétele nem haladja meg a 72 óra időtartamot,

- ha a belépést, a területen történő munkavégzést ezen utasítás rendelkezései nem tiltják vagy korlátozzák.

Az így kiadott eseti engedélyekről – a kiadást követően haladéktalanul – elektronikus úton tájékoztatni kell a területileg illetékes Vasútbiztonságot.

4.2.1.3 Belépési engedély kiadásának megtagadása, feltételekhez kötése

A MÁV Zrt. Biztonsági igazgatósága a Xxxxxxxx engedélyt nem állítja ki, ha:

- nincs jogcím a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodásra, vagy az nem megfelelő,

- a munkavégzés az adott helyen lehetetlen vagy az nem biztonságos,

- ha a kérelmező felszólításra sem csatolja az engedély kiállításához szükséges dokumentumokat.

A MÁV Zrt. Biztonsági igazgatósága a Belépési engedélyt kiállítását feltételhez kötheti, ha az igénylő:

- a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló jogszabály alapján a MÁV Zrt. kijelölt létfontosságú létesítményébe, területére (kritikus infrastruktúra) kéri a belépést,

- az Egységes őrzés-védelmi rendszerbe bevont pályaudvar, állomás üzemi területére kíván belépni,

- ha belépés, benntartózkodás kiemelt biztonsági kockázatot jelent.

4.2.1.4 Belépési engedély hitelesítése, módosítása és nyilvántartása

Az engedélyt a kiállító szervezet vezetőjének vagy a vezető által arra felhatalmazott személynek az aláírásával és bélyegző lenyomatával kell hitelesíteni.

Amennyiben az engedélyen szereplő adatok bármelyike megváltozik, a változás tényéről 5 munkanapon belül írásban értesíteni kell az engedélyt kiállító szervezetet. A kiállító szervezet az új engedély kiadásával egy időben az érvénytelenné vált engedélyt bevonja.

A kiállító szervezet a Belépési engedélyeket – az érvényesség lejártát követően – a hatályos iratkezelési szabályzat szerint kezeli.

4.2.1.5 Belépési engedély ellenőrzése

A kiadott engedélyeket - és az engedélyben meghatározott személyi azonosító iratot - az engedély birtokosa az üzemi területen való tartózkodás ideje alatt köteles magánál tartani, és ellenőrzéskor azt felmutatni.

A belépési-, tartózkodási- és felvétel készítési jogosultságot, továbbá a munkavégzési-, közlekedési-, valamint technológiai előírások betartását a MÁV Zrt. Biztonsági igazgatóság ellenőrizheti.

Ellenőrzési jogosultság illeti meg továbbá:

- idegen munkavállalók esetében a szerződésben megjelölt, ellenőrzési jogkörrel rendelkezőket,

- azt a munkavállalót, aki az üzemi területért való felelősségét más, hatályos utasítás vagy munkaköri leírása alapján gyakorolja,

- a MÁV Zrt. üzemi területén az őrzési, járőrözési feladatokat ellátó fegyveres biztonsági őröket és vagyonőröket is.

4.2.1.6 Belépési engedély felfüggesztése, visszavonása

Az ellenőrzésre jogosultak kötelesek intézkedni a munkavégzés azonnali felfüggesztéséről, ha:

- a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Zrt. munkavállalóit, ügyfeleit, közvetlenül veszélyezteti,

- az engedélyes tevékenysége a vasúti közlekedés biztonságát, vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti,

- az engedélyt jogosulatlanul használják, átruházzák, meghamisítják.

Az engedély – munkavégzés felfüggesztésével – visszavonható, ha:

- az engedélyes a helyszínen az engedélyt nem tudja bemutatni az ellenőrzést végző személynek,

- a munkavégzés (tartalma, helyszíne, időtartama) a kiadott engedélyben foglaltaktól eltér.

Az ellenőrzést végző a felfüggesztésről jegyzőkönyvet vesz fel, melyet legkésőbb az ellenőrzést követő munkanapon meg kell küldeni a szerződéskötő (kapcsolattartó) szervezetnek illetve vasútvállalatnak.

Újabb engedély nem adható ki, ha a felfüggesztés az engedélyt birtokló vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető szándékos magatartásával hozható összefüggésbe.

4.2.2 Belépési engedély MÁV Zrt. munkavállalója részére

Sorszámmal ellátott, a munkavállaló nevét és beosztását tartalmazó, visszavonásig érvényes kártya, amely a belépéssel, üzemi területen történő tartózkodással kapcsolatos jogosultságokat, korlátozásokat tartalmaz. (3. sz. melléklet)

4.2.3 Belépési engedély MÁV-csoportba tartozó társaság munkavállalója részére

Sorszámmal ellátott, a munkavállaló nevét és beosztását és a MÁV-csoportba tartozó társaság megnevezését tartalmazó, visszavonásig érvényes kártya, mely a belépéssel, üzemi területen történő tartózkodással kapcsolatos jogosultságokat, korlátozásokat tartalmaz. (4. sz. melléklet)

4.2.4 munkavállalója részére

Sorszámmal ellátott, határozott időre szóló, a munkavállaló nevét, beosztását és személy azonosítására alkalmas igazolvány számát, továbbá a társaság megnevezését tartalmazó kártya, mely a belépéssel, üzemi területen történő tartózkodással kapcsolatos jogosultságokat, korlátozásokat tartalmaz. (5. sz. melléklet)

4.2.4.1 A Belépési engedélyek kiállításával kapcsolatos eljárásrend a MÁV Zrt., a MÁV-csoport társasága valamint MÁV Zrt. kisebbségi portfóliójába tartozó társaság munkavállalója esetén

Az igénylést benyújtó szervezeti egység vezetőjének feladata

- az engedélyre való jogosultság vizsgálata,

- az igénylés írásbeli kérelemben és elektronikusan szerkeszthető formában történő benyújtása,

- a 2.7 pontban meghatározott adatkezelési nyilatkozat megtétele,

- az engedélyen szereplő adatok változásának bejelentése,

- elvesztés, elhagyás, eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén bejelentési kötelezettség a kiállító szervezet felé,

- munkavállaló részére kiállított engedélyt a munkaviszony megszűnésekor le kell adni az engedélyt kiállító szervezetnek.

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

- név,

- szolgálati hely,

- beosztás,

- törzsszám/személyigazolvány szám

- a használat területi korlátozása.

A Biztonsági igazgatóság feladata

- a kérelem kötelező tartalmi elemei meglétének vizsgálata,

- az engedélyek írásbeli kérelemre történő kiállítása,

- nyilvántartása,

- az érvénytelenné vált, illetve használatból kivont engedélyek selejtezése.

4.2.5 Belépési engedély munkavégzéshez idegen munkavállaló részére

Sorszámozott, határozott időtartamra, legfeljebb a tárgyév december 31-ig érvényes engedély, mely a belépésre jogosult nevét és fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolványának számát, munkáltató megnevezését, valamint a munkavégzés célját és helyét tartalmazza. Az üzemi területen történő tartózkodással kapcsolatos jogosultságokat, korlátozásokat tartalmazhat. (6. sz. melléklet)

Amennyiben egy munkaterületen, egy időben azonos célú munkát végez több személy (minimum 3 fő), akkor részükre Csoportos belépési engedély is kiállítható. Csoportos engedélyen minden munkavállaló nevét és személyazonosításra alkalmas igazolványának számát fel kell tüntetni. (7. sz. melléklet)

4.2.5.1 Kiállítással, használattal kapcsolatos eljárási rend

Az idegen munkavállalók belépési engedélyének kérelmezése, engedélyezése, használata során is irányadóak, betartandók a 4.2.1 pontban meghatározott általános belépés engedélyezési szabályok.

Az engedélykérési kötelezettségről, engedélykérési eljárás módjáról az idegen felet a szerződéskötéskor a MÁV-csoportba tartozó társaság képviseletében eljáró szervezet, illetve az idegen féllel kapcsolattartásra a szerződésben kijelölt munkavállaló köteles tájékoztatni.

A szerződésben minden esetben fel kell hívni a szerződő felek figyelmét ezen utasítás előírásaira.

A MÁV Zrt. részéről kapcsolattartó személyt a szerződésben akkor is meg kell határozni, ha a területen végzendő munkára a szerződést nem a MÁV-csoportba tartozó valamely társasága köti a vállalkozóval.

A szerződésekben meghatározott kapcsolattartó illetve a szerződő - a MÁV-csoportba tartozó valamely társaság - szervezeti egysége jogosult az idegen munkavállaló részére Belépési engedély kérelmet benyújtani.

Kivételes esetben, amikor az üzemi területre történő belépés nem a MÁV-csoportba tartozó valamely társaság érdekében történik, de a belépés, munkavégzés - közműérintettség, szolgalmi jog biztosítása miatt, vagy egyéb okból - elkerülhetetlen a belépési engedély kiadásának nem feltétele a kapcsolattartó.

Ezen esetekben a belépést igénylő csatolni köteles a vasúti infrastruktúra üzemeltetéséért felelős, illetékes területi szervezet írásos hozzájáruló nyilatkozatát.

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

- név,

- fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolvány számát,

- munkáltató megnevezése,

- konkrét munkavégzés tartalma, helyszíne, időtartama.

A fenti adatokat elektronikusan szerkeszthető formában is meg kell küldeni. A kérelemhez csatolni kell:

- a munkavédelmi oktatást igazoló dokumentum másolatát,

- a 2.7 pontban meghatározott adatkezelési nyilatkozatot.

Engedély kiállításához szükséges adatok, dokumentumok hiánya esetén a kérelmezőt hiánypótlásra kell felszólítani. Amennyiben a hiánypótlás felszólításra sem történik meg az engedély nem állítható ki.

A belépési engedély kizárólag az engedélyen feltüntetett munkavégzési céllal, helyszínre és időszakban jogosít belépésre.

Az engedély érvényessége – tárgyéven belül – a benyújtáskor elfogadott feltételekkel indokolt esetben meghosszabbítható. A meghosszabbítást a kapcsolattartó kezdeményezheti az engedélyt eredetileg kiadó szervezeténél.

Indokolt esetben a belépés illetve az üzemi területen történő tartózkodás, munkavégzés, kísérő jelenlétéhez, vagy szakfelügyelethez köthető.

Amennyiben a munkavégzéshez szakfelügyelet is szükséges, annak megrendeléséről az érintett szakszolgálat(ok) előzetes megkeresése alapján a kérelmet benyújtó köteles gondoskodni.

4.2.6 Vállalkozó vasúti társaság belépési Igazolás

Az Igazolást a Hálózat-hozzáférési szerződéssel rendelkező vállalkozó vasúti társaság állítja ki a saját vagy a vele szerződésben lévő társaságok munkavállalói/személyzete részére.

Az Igazolás kizárólag fényképes, személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes, melynek számát az Igazoláson fel kell tüntetni.

A vállalkozó vasúti társaság az Igazoláson meghatározott természetes személyen keresztül jogosult a hálózat-hozzáférési szerződésében szereplő jogait gyakorolni és köteles az abban megfogalmazott kötelezettségeit betartatni. A vállalkozó vasúti társaság az Igazoláson szereplő természetes személy munkájáért, vasúti területen történő jogszerű tartózkodásáért felelősséggel tartozik.

Az Igazolás formáját, kiállítási módját, használatának, nyilvántartásának rendjét és az ellenőrzéssel kapcsolatos jogosultságokat a Hálózat-hozzáférési szerződésben szabályozni kell.

A MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás ideje alatt az Igazolás birtokosa az Igazolást köteles magánál tartani.

A MÁV Zrt. az üzemi területén a 4.2.1.5 pontokban meghatározottak szerint az Igazolás meglétét ellenőrizheti.

Az Igazolás mintáját a 8. sz. melléklet tartalmazza.

4.3 BEHAJTÁSI ENGEDÉLYEK

4.3.1 Általános szabályok

A MÁV Zrt. üzemi területére csak az hajthat be, aki rendelkezik a járműre kiadott érvényes behajtási engedéllyel, továbbá a járművezető és a járműben tartózkodó személyek részére kiadott belépésre jogosító igazolvánnyal, engedéllyel vagy igazolással.

Az üzemi terület igénybevétele során a Behajtási engedélyt jól látható helyen és a rendszám/azonosító ellenőrzésére alkalmas módon kell elhelyezni.

A behajtási engedély a MÁV Zrt. kijelölt és kialakított parkolóiban parkolás céljára nem vehető igénybe. A kijelölt és kialakított parkolókban parkolni csak a gépjárműre kiadott parkolási engedéllyel lehet.

4.3.1.1 Behajtási engedély igénylése

Behajtási engedélyt kell igényelni minden olyan járműre, mellyel a MÁV Zrt. üzemi területét igénybe kívánják venni.

Egy személy egy magángépjárműre igényelhet Behajtási engedélyt, illetve egy forgalmi rendszámra egy engedély adható ki.

A Behajtási engedély iránti kérelmet a Biztonsági igazgatóság engedélykiadásra jogosult szervezetéhez kell írásban (papíralapon vagy elektronikus úton) benyújtani.

A kérelem benyújtásának helyét, levelezési címét, elektronikus elérhetőségét a 18. sz. melléklet tartalmazza.

4.3.1.2 Behajtási engedély kiadása

Az engedélyek elbírálására és kiadására a MÁV Zrt. Biztonsági igazgatóság központi irányítási szervezete jogosult:

- országos hatáskörrel,

- több területi igazgatóság területére, illetve

- az egyes igazgatóságok területére vonatkozóan az engedély kiadását magához vonhatja.

MÁV Zrt. Biztonsági igazgatóság területi szervezete saját illetékességi területére jogosult engedély kiadására.

4.3.1.3 Behajtási engedély kiadásának megtagadása, feltételekhez kötése

A MÁV Zrt. Biztonsági igazgatósága a Behajtási engedélyt nem állítja ki, ha:

- nincs jogcím a behajtásra, vagy az nem megfelelő,

- a behajtás az adott helyre lehetetlen vagy az nem biztonságos,

- ha a kérelmező hiánypótlásra történő felszólítást követően sem adja meg az engedély kiállításához szükséges adatokat.

A MÁV Zrt. Biztonsági igazgatósága a Behajtási engedély kiállítását feltételhez kötheti, ha az igénylő:

- a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló jogszabály által érintett területre kéri a behajtást,

- az Egységes őrzés-védelmi rendszerbe bevont pályaudvar, állomás üzemi területére kíván behajtani,

- ha a gépjárművel történő behajtás kiemelt biztonsági kockázatot jelent.

4.3.1.4 Behajtási engedély hitelesítése, módosítása és nyilvántartása

Az engedélyt a kiállító szervezet vezetője vagy a vezető által arra felhatalmazott személy aláírásával és az alkalmazott bélyegző lenyomatával kell hitelesíteni.

Amennyiben az engedélyen szereplő adatok bármelyike megváltozik, a változás tényéről 5 munkanapon belül írásban értesíteni kell az engedélyt kiállító szervezetet. A kiállító szervezet az új engedély kiadásával egy időben az előzőt érvényteleníti és bevonja.

A kiállító szervezet a Behajtási engedélyeket az érvényesség lejártát követően a hatályos iratkezelési szabályzat szerint kezeli.

4.3.1.5 Behajtási engedély ellenőrzése

A behajtási jogosultságot, továbbá munkavégzési-, közlekedési-, technológiai előírások betartását a MÁV Zrt. Biztonsági igazgatóság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a Társaság területén bármikor jogosultak ellenőrizni.

Ellenőrzési jogosultság illeti meg továbbá:

- a MÁV Zrt. üzemi területein az őrzési, járőrözési feladatokat ellátó fegyveres biztonsági őröket és vagyonőröket,

- idegen munkavállalók munkavégzés célú behajtása esetében a konkrét munkavégzésre irányuló szerződésben megjelölt, ellenőrzési jogkörrel rendelkező munkavállalót,

- azt a munkavállalót, aki az üzemi területért való felelősségét más, hatályos utasítás vagy munkaköri leírása alapján gyakorolja.

4.3.1.6 Behajtási engedély felfüggesztése, visszavonása

Az ellenőrzésre jogosultak kötelesek intézkedni a Behajtási engedély azonnali felfüggesztéséről, ha:

- az engedélyt jogosulatlanul használják, átruházzák, meghamisítják,

- érvényessége lejárt, vagy nem az adott területre érvényes,

- a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a Társaság munkavállalóit, ügyfeleit, közvetlenül veszélyezteti,

- az engedélyes tevékenysége a vasúti közlekedés biztonságát, vagy a vagyonbiztonságot veszélyezteti.

Az engedély visszavonható, ha az engedélyes:

- az engedélyt a helyszínen nem tudja bemutatni az ellenőrzést végző személynek,

- idegen munkavállaló járművével a munkavégzést nem az engedélyben szereplő helyen és időben végzi.

Az ellenőrzést végző a felfüggesztésről jegyzőkönyvet vesz fel, melyet legkésőbb az ellenőrzést követő munkanapon meg kell küldeni a szerződéskötő (kapcsolattartó) szervezetnek illetve vasútvállalatnak.

Újabb engedély nem adható ki, ha a felfüggesztés az engedélyt birtokló vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztető szándékos magatartásával hozható összefüggésbe

4.3.2 Behajtási engedély a MÁV Zrt. szolgálati gépjárművére

Sorszámmal ellátott, határozott időtartamra, legfeljebb tárgyév december 31.-ig érvényes, a szolgálati gépjármű forgalmi rendszámát tartalmazó engedély, amely a MÁV Zrt. valamennyi

– külön korlátozás alá nem eső – üzemi területére behajtásra jogosít. (9. sz. melléklet)

A vasútüzemi tevékenység biztonságos ellátása érdekében a MÁV Zrt. szolgálati gépjárműveinek az egész hálózatra érvényes Behajtási engedéllyel kell rendelkezni.

A MÁV Zrt. szolgálati gépjárműveire a flottakezeléssel megbízott szervezet feladata megrendelni és biztosítani Behajtási engedélyeket.

Az éves igénylést – a gépjárművek adataival – megelőző év október 15. napjáig küldi meg elektronikusan szerkeszthető formában a Biztonsági igazgatóság kiállításra jogosult szervezeti egységének.

Az elkészített éves engedélyeket a kiállító az érvényességet megelőző év december 15. napjáig dokumentáltan átadja a flottakezelőnek.

A szolgálati gépjármű használatában év közben bekövetkezett változásokat, új igényléseket 10 munkanappal az üzemi terület igénybevételét megelőzően kell benyújtani a kiállító szervezethez.

Elvesztés, elhagyás, eltulajdonítás, esetleges megsemmisülés esetén, új Behajtási engedélyt írásban – külön indokolással – a kiállító szervezettől kell igényelni.

4.3.3 Behajtási engedély a MÁV-csoportba tartozó társaság szolgálati gépjárművére

Sorszámmal ellátott, határozott időtartamra, legfeljebb tárgyév december 31-ig érvényes, a szolgálati gépjármű forgalmi rendszámát és a cég megnevezését tartalmazó engedély, amely a MÁV Zrt. valamennyi – külön korlátozás alá nem eső – üzemi területére behajtásra jogosít. (10. sz. melléklet)

Az éves igénylést – a gépjárművek adataival – megelőzően október 15. napjáig kell megküldeni elektronikusan szerkeszthető formában a Biztonsági igazgatóság kiállításra jogosult szervezeti egységének.

Az elkészített éves engedélyeket a kiállító minden év december 15. napjáig dokumentáltan átadja a flottakezelőnek.

A MÁV-csoportba tartozó társaság szolgálati gépjárműveire a flottakezeléssel megbízott szervezet jogosult megrendelni és biztosítani Behajtási engedélyeket.

További szolgálati gépjárművek vonatkozásában a gépjárművet üzemeltető társaság adott szervezeti egységének vezetője nyújthat be engedély iránti kérelmet.

A szolgálati gépjármű használatában év közben bekövetkezett változásokat, új igényléseket 10 munkanappal az üzemi terület igénybevételét megelőzően kell benyújtani a kiállító szervezethez.

Elvesztés, elhagyás, eltulajdonítás, esetleges megsemmisülés esetén, új Behajtási engedélyt írásban - külön indokolással - a kiállító szervezettől lehet igényelni.

4.3.4 Behajtási engedély munkavállalók magántulajdonú, szolgálati céllal használt gépjárművére

Behajtási engedély munkavállalók magántulajdonú, szolgálati céllal használt gépjárművére Xxxxxxxxxx ellátott, határozott időtartamra, legfeljebb tárgyév december 31-ig érvényes – a gépjármű forgalmi rendszámát tartalmazó – engedély, mely országos vagy területi hatállyal igényelhető. (11. sz. melléklet)

Munkavállaló által szolgálati célból használt magángépjárműre Behajtási engedély kérelmet kizárólag a munkavállaló szervezeti egységének vezetője igényelhet, írásbeli indoklással.

Egy személy vonatkozásában, egy magángépjárműre adható ki szolgálati célú Behajtási engedély.

4.3.4.1 Szolgálati célú Behajtási engedélyek kiállításával kapcsolatos eljárási rend

Az igénylést benyújtó szervezeti egység vezetőjének feladata

- az engedély használatára való jogosultság vizsgálata,

- az igénylés írásbeli kérelemben történő benyújtása,

- az engedélyen szereplő adatok változásának bejelentése,

- elvesztés, elhagyás, eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén bejelentési kötelezettség a kiállító szervezet felé,

- munkavállaló részére kiállított engedélyt a munkaviszony megszűnésekor le kell adni az engedélyt kiállító szervezetnek.

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

- forgalmi rendszám,

- jármű típus,

- szolgálati hely.

Magángépjárműre történő igénylésnek továbbá tartalmaznia kell:

- járművezető neve,

- fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolvány száma,

- elérhetőség (telefonszám, e-mail cím),

- a szolgálati célú indokoltság megjelölése.

A Biztonsági igazgatóság feladata

- a kérelem kötelező tartalmi elemei meglétének vizsgálata,

- az engedélyek írásbeli kérelemre történő kiállítása,

- nyilvántartása,

- az érvénytelenné vált, illetve használatból kivont engedélyek selejtezése.

4.3.5 Idegen munkavállaló behajtási engedélye

A munkavégzés helyére és időtartamára kiadott - a gépjármű forgalmi rendszámát, munkagép azonosító jelét tartalmazó - engedély, mely az idegen munkavállaló részére kiadott, belépési engedéllyel együtt érvényes. (12. sz. melléklet)

4.3.5.1 Kiállítással, használattal kapcsolatos eljárási rend

Az idegen munkavállalók behajtási engedély iránti igényét írásban a munkavégzés helye szerinti illetékes Területi vasútbiztonsághoz kell benyújtani.

A Biztonsági igazgatóság területi szervezete kizárólag az illetékességi hatáskörébe tartozó területi igazgatóságra ad ki Behajtási engedélyt.

A Biztonsági igazgatóság központi irányítási szervezetéhez kell benyújtani a kérelmet országos, valamint egynél több területi igazgatóságra kiterjedő munkavégzés esetén.

A behajtási igényt a gépjármű/munkagép típusa, rendszáma/azonosítója, üzembentartója, behajtás, munkavégzés helye adatok megadásával a munkavégzés célú belépési engedély kérelemmel együtt kell benyújtani.

Idegen munkavállaló érvényes belépési engedélyéhez utólagosan is igényelhető behajtási engedély.

Az igénylést benyújtó feladata

- az engedély használatára való indokoltság és jogosultság vizsgálata,

- az igénylés írásbeli kérelemben történő benyújtása,

- az engedélyen szereplő adatok változásának bejelentése,

- elvesztés, elhagyás, eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén bejelentési kötelezettség a kiállító szervezet felé.

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

- forgalmi rendszám, munkagép-azonosító adatai

- jármű típus,

- a munkavégzés megjelölése, időtartama.

A Biztonsági igazgatóság feladata

- a kérelem kötelező tartalmi elemei meglétének vizsgálata,

- az engedélyek írásbeli kérelemre történő kiállítása,

- nyilvántartása,

- az érvénytelenné vált, illetve használatból kivont engedélyek selejtezése.

A szerződésekben meghatározott kapcsolattartó illetve a szerződő szervezeti egység jogosult az idegen munkavállaló részére Behajtási engedély kérelmet benyújtani.

Kivételes esetben, amikor az üzemi területre történő behajtás nem a MÁV Zrt. vagy a portfóliójába tartozó valamely társaság érdekében történik, de a behajtás – közműérintettség, szolgalmi jog biztosítása miatt, vagy egyéb okból – elkerülhetetlen a Behajtási engedély kiadásának nem feltétele a kapcsolattartó.

Ezen esetekben az engedélyt igénylő csatolni köteles az vasúti infrastruktúra üzemeltetéséért felelős, illetékes területi szervezet írásos hozzájáruló nyilatkozatát.

4.4 A magáncélú fotó-, videó- és filmfelvételek készítésére vonatkozó rendelkezések

4.4.1 Általános szabályok

A MÁV Zrt. üzemi területére magáncélú fotó-, videó- és filmfelvétel készítése céljából csak – a jelen utasításban szabályozott módon – személyre szóló Belépési engedéllyel és érvényes Regisztrációs igazolvánnyal lehet belépni, illetve tartózkodni.

A Belépési és magáncélú felvételkészítési engedély kiadásnak előfeltétele a regisztráció, valamint az Adatkezelési tájékoztató („B” függelék) elfogadása.

Regisztrációt és engedély kiadását felnőtt korú kérelmezhet, amennyiben az igénylő gyermek vagy fiatalkorú a felvételkészítéshez felnőtt korú kísérete kötelező. A kísérő adatait (név,

személyi azonosításra alkalmas igazolvány szám) a kérelemben fel kell tüntetni.

4.4.1.1 Belépési és magáncélú felvételkészítési engedély kiadásának megtagadása, feltételekhez kötése

A MÁV Zrt. Biztonsági igazgatósága az engedélyt nem állítja ki, ha:

- a kérelmező nem rendelkezik érvényes Regisztrációs igazolvánnyal,

- a területileg érintett szervezeti egység a hozzájárulást megtagadta,

- a felvételkészítés az adott helyen lehetetlen vagy az nem biztonságos,

- a kérelmező felszólításra sem csatolja az engedély kiállításához szükséges dokumentumokat,

- a környezeti károk, balesetek területeire a káresemény következményeinek elhárításáig,

- kegyeleti okok miatt zárolt területekre.

A MÁV Zrt. Biztonsági igazgatósága a Belépési és magáncélú felvételkészítési engedély kiállítását feltételhez kötheti, ha az igénylő:

- a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló jogszabály szerinti, a MÁV Zrt. kijelölt létfontosságú létesítményeibe (kritikus infrastruktúra) kéri az engedélyt,

- az Egységes őrzés-védelmi rendszerbe bevont pályaudvarok és állomások üzemi területeire kíván belépni,

- ha a belépés, benntartózkodás kiemelt biztonsági kockázatot jelent.

4.4.2 Regisztrációs igazolvány belépési és felvétel-készítési engedélyhez

A Belépési és magáncélú felvételkészítési engedély kiadásához szükséges Regisztrációs igazolványt (13. sz. melléklet) írásban kell igényelni (14. sz. melléklet) a Biztonsági igazgatóság központi irányítási szervezetétől.

A központi irányítási szervezet a regisztráció során a kérelmező nevét, fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolványának számát, lakcímét, születési idejét, helyét, – gyermek vagy fiatalkorú kérelmező esetén a kísérőjének nevét és személyazonosításra alkalmas igazolványának számát is – a nyilvántartásban rögzíti, azaz a regisztráció során a kérelmező regisztrációs igazolványt kap.

A regisztrációs igazolvány érvényességi ideje 5 év, megadásának feltétele a kérelmező által megfizetett regisztrációs díj.

A Regisztrációs igazolvány kiadásának előfeltétele:

- a munkavédelmi oktatás teljesítésének igazolása,

- az igénylő által aláírt Adatkezelési tájékoztató („B” függelék),

- az éves regisztrációs díj befizetésének igazolása.

4.4.3 Belépési és magáncélú felvételkészítési engedély

A tényleges felvételkészítéshez Belépési és magáncélú felvételkészítési engedély (15. sz. melléklet) a Biztonsági igazgatóság illetékes területi szervezeténél igényelhető.

A Belépési és magáncélú felvételkészítési engedély kizárólag személyre szólóan állítható ki, meghatározott területre, a kiadástól számított legfeljebb 1 hónapig érvényes.

A engedély kiadásához szükséges:

- a kérelem (16. sz. melléklet), melynek tartalmaznia kell a kérelmező illetve a felvételkészítést végző személy adatait, a felvételkészítés pontos helyét és idejét,

- a kérelmező személy által beszerzett, a tervezett felvételkészítési helyszín területi egység vezetőjének írásos hozzájáruló nyilatkozata (17. sz. melléklet),

- Regisztrációs igazolvány bemutatása,

- az éves regisztrációs díj befizetésének igazolása.

A kérelmet a tervezett felvételkészítés előtt legalább 10 munkanappal kell benyújtani.

A felvételkészítés helye szerinti szervezeti (szolgálati) egység – indokolt esetben – a helyi viszonyokra vonatkozó ismeretekkel köteles kiegészíteni az általános munkavédelmi oktatást, amennyiben az engedély kiadását kísérő jelenlétéhez köti, gondoskodik a kísérő személyéről.

4.4.4 A kereskedelmi, nem magáncélú fotó-, videó- és filmfelvételek készítése

A részletes szabályozást a mindenkor hatályos, az „Üzleti célú filmfelvételekkel kapcsolatos szolgáltatások engedélyezéséről és szabályozásáról” szóló EVIG utasítás tartalmazza.

A kereskedelmi célú fotó-, videó- és filmfelvétel készítésének engedélyezése a Kommunikációs igazgatóság jog- és hatásköre.

Az engedélyek kiadása előtt indokolt esetben Biztonsági igazgatóság biztonságszakmai véleményének beszerzése szükséges.

4.4.5 Újságírók belépése a MÁV Zrt. területére

„A MÁV Zrt. külső kommunikációs tevékenységéről és a csoportszintű külső kommunikáció elveiről” szóló mindenkor hatályos utasítás tartalmazza a média által igényelt, a MÁV-csoport tájékoztatási körébe eső, kifejezetten a hírszolgáltatáshoz kapcsolódó belépési, forgatási, fotózási engedély kiadásának rendjét.

Média képviselő belépésre, felvételkészítésére vonatkozó kérelemének elbírálása a Kommunikációs igazgatóság hatásköre.

Az engedélyek kiadása előtt indokolt esetben Biztonsági igazgatóság biztonságszakmai véleményének beszerzése szükséges.

5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK

5.1 Hivatkozott jogszabályok, szabályozások

- 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

- 2012. évi CLXVI. törvény 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről valamint a végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

- 1/1975 (II. 5) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

- Üzleti célú filmfelvételekkel kapcsolatos szolgáltatások engedélyezéséről és szabályozásáról szóló 41/2012. (MÁV Ért.18)

- A MÁV Zrt. külső kommunikációs tevékenységéről és a csoportszintű külső kommunikáció elveiről szóló 14/2015. (IV. 24. MÁV Ért. 6 .) EVIG sz. utasítással módosított 5/2010. ( MÁV Ért. 2.) EVIG számú utasítás

- A vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának rendjéről kiadott 22/2013. (MÁV. Ért. 10.) számú Biztonság - elnök-vezérigazgatói utasítás

- A vasúti pálya és tartozékaival (távközlés, biztosítóberendezés, felsővezeték), a rakterületekkel, a gépi rakodási engedélyekkel kapcsolatos felügyeleti, karbantartási, szerződéskötési, engedély kiadási, és a teljesítést követő teljesítés igazolás és elszámolás általános eljárásainak meghatározása, valamint új vasúti pálya és tartozékai létesítésének belső szabályozása a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: Vtv.) alapján. 2/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) ÁVIGH sz. utasítás

- 47/2015. (XII. 4. MÁV Ért. 20.) EVIG sz. utasítás A MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata

- 39/2015. (X. 02. MÁV Ért. 17.) EVIG utasítás A MÁV Zrt. Adatvédelmi és Xxxxxxxxxxxxxx Szabályzatáról

5.2 Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

- 45/2012. (MÁV. Ért. 21.) XXX Xxxxxxxxx - Elnök-vezérigazgatói utasítás

Az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről.

- 11/2010. (MÁV. Ért. 5.) Jog - Elnök-vezérigazgatói utasítás A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési engedélyek és igazolások használatáról és kiadásának rendjéről szóló 29/2006./IV.30./MÁV Ért. 18./EVIG. számú Elnök- vezérigazgatói utasítás 2. számú módosítása (egységes szerkezetbe foglalva.

6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

Az utasítás a MÁV csoport vonatkozásában, a MÁV Értesítőben történő közzétételt követő napon, a MÁV Nosztalgia Kft. esetében pedig a taggyűlési határozat meghozatalát követő napon lép hatályba.

7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. sz. melléklet	Felügyeleti igazolvány
2. sz. melléklet	Szolgálati megbízólevél
3. sz. melléklet	Belépési engedély MÁV Zrt. munkavállalója részére
4. sz. melléklet	Belépési engedély MÁV-csoportba tartozó társaság munkavállalója részére
5. sz. melléklet	Belépési engedély a MÁV Zrt. kisebbségi portfóliójába tartozó társaság munkavállalója részére
6. sz. melléklet	Xxxxxxxx engedély munkavégzéshez idegen munkavállaló részére
7. sz. melléklet	Csoportos Belépési engedély munkavégzéshez idegen munkavállalók részére
8. sz. melléklet	Vállalkozó vasúti társaság belépési Igazolás
9. sz. melléklet	Behajtási engedély a MÁV Zrt. szolgálati gépjárművére
10. sz. melléklet	Behajtási engedély a MÁV-csoportba tartozó társaság szolgálati gépjárművére
11. sz. melléklet	Behajtási engedély munkavállaló saját tulajdonú gépjárművére
12. sz. melléklet	Idegen munkavállaló behajtási engedélye
13. sz. melléklet	Regisztrációs igazolvány Belépési és felvétel-készítési engedélyhez
14. sz. melléklet	Magáncélú felvételkészítéshez Regisztrációs igazolvány kérelem
15. sz. melléklet	Xxxxxxxx és magáncélú felvételkészítési engedély
16. sz. melléklet	Magáncélú felvételkészítéshez kérelem
17. sz. melléklet	Magáncélú felvételkészítéshez hozzájáruló nyilatkozat
18. sz. melléklet	Az engedélyek, igazolványok kiadására vonatkozó kérelmek benyújtásának helye, levelezési címe, elektronikus elérhetősége

„A” Függelék Munkavédelmi szabályok

„B” Függelék Adatkezelési tájékoztató

Xxxxx Xxxxx sk. elnök-vezérigazgató

E-mail útján kerül megküldésre a terjedelemre való tekintettel A megküldést átvételi elismervény tanúsítja.

4. számú melléklet Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Szabályok elfogadásáról

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „Épületekkel és ahhoz tartozó építményekkel kapcsolatos – jellemzően előre nem tervezhető – karbantartási, üzemzavar- és hibaelhárítási, javítási, kárelhárítási, helyreállítási, bontási, valamint a NET Zrt. és MÁV Zrt. közötti szerződésben rögzített egyéb munkák elvégzése a MÁV Zrt. részére” tárgyú közbeszerzési eljárás részeként teszem a szerződés részeként.

Alulírott Xxxx Xxxxxx és Xxxxxx Xxxxx, mint a(z) NEO Property Services Zrt. (továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselői – a jelen nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentjük, hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul vettük, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartjuk, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetjük munkavállalóinkkal közreműködőinkkel, alvállalkozóinkkal.

Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt vagyok köteles kijelölni.

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló vagy megbízott a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló oktatja ki a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást végzőt a Területi Munkavédelem munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki. (Területi munkabiztonsági vezetők elérhetőségei:

- Területi Munkavédelem Kelet-Magyarország (Szeged-Debrecen) Xxxxxx Xxxxxx munkavédelmi területi szakmai vezető

Mobil: 00 00 000 0000

E-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx

- Területi Munkavédelem Közép-Magyarország (Budapest – Miskolc) Xxxx Xxxxxx munkavédelmi területi szakmai vezető

Mobil: x00 (00) 000 0000

E-mail: xxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx

- Területi Munkavédelem Nyugat-Magyarország (Szombathely – Pécs) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx munkavédelmi területi szakmai vezető

Mobil: x00 (00) 000 0000

E-mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx-xxx.xx

Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.

Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró MÁV Szolgáltató Központ Zrt. részére

- Területi Munkavédelem Kelet-Magyarország (Szeged-Debrecen) Xxxxxx Xxxxxx munkavédelmi területi szakmai vezető

Mobil: 00 00 000 0000

E-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx

- Területi Munkavédelem Közép-Magyarország (Budapest – Miskolc) Xxxx Xxxxxx munkavédelmi területi szakmai vezető

Mobil: x00 (00) 000 0000

E-mail: xxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx

- Területi Munkavédelem Nyugat-Magyarország (Szombathely – Pécs) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx munkavédelmi területi szakmai vezető

Mobil: x00 (00) 000 0000

E-mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx-xxx.xx

azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem.

A Szerződés teljesítése során munkavédelmi kérdésekben az alábbi személy jogosult kapcsolattartásra:

Vállalkozó képviseletében:

Cég: NEO Property Services Zrt.

Név: Xxxxxx Xxxxxx

Telefon: x00 00 000 0000

E-mail: xxxxxx0.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Kelt: Budapest, 2020. március ….

…………………………….. ……………………………..

Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx

vezérigazgató gazdasági vezérigazgató-helyettes

NEO Property Services Zrt.

VÁLLALKOZÓ

MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET

Preambulum

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:

⎯ a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

⎯ 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)

1. Általános rendelkezések

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményt.

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”)

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével.

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.

1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt,

biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.

1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban – a munkaterületet a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.

1.11. A MÁV Zrt. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén is – a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza.

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között

2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.

2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat

valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja.

3. Munkavégzés

3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni.

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni.

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín

áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni.

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.

5. Ellenőrzés

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.

5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.

6. A munkavégzés felfüggesztése

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.

6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni.

7. Oktatás

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ

Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók, stb.) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni.

8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.

9. Balesetek, rendkívüli események

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.

10. Záró rendelkezések

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.

10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja.

10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM- EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.

5. számú melléklet

Környezetvédelmi melléklet

a MÁV Zrt. és a Neo Property Zrt. között a 44000-11/2019/MAV. sz. keretszerződéshez

Szerződés tárgya: „Épületekkel és ahhoz tartozó építményekkel kapcsolatos – jellemzően előre nem tervezhető – karbantartási, üzemzavar- és hibaelhárítási, javítási, kárelhárítási, helyreállítási, bontási, valamint a NET Zrt. és MÁV Zrt. közötti szerződésben rögzített egyéb munkák elvégzése a MÁV Zrt. részére”

Teljesítés helye: Budapesti Pályavasúti Területi Igazgatóság, a Miskolci Pályavasúti Területi Igazgatóság és a Debreceni Pályavasúti Területi Igazgatóság

Teljesítés időtartama: 6 hónap vagy a keretösszeg kimerüléséig, További opcionális lehetőség, amennyiben a keretösszeg még nem merült ki, a megrendelő által + 12 hónappal meghosszabbítható.

Munkavégzés jellege: „Épületekkel és ahhoz tartozó építményekkel kapcsolatos – jellemzően előre nem tervezhető – karbantartási, üzemzavar- és hibaelhárítási, javítási, kárelhárítási, helyreállítási, bontási, valamint a NET Zrt. és MÁV Zrt. közötti szerződésben rögzített egyéb munkák elvégzése a MÁV Zrt. részére”

A környezetvédelmi melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja a mindenkori hatályos

- a környezetvédelemről szóló törvény (jelenleg a 1995. évi LIII törvény),

- a vízgazdálkodásról szóló törvény (1995. évi LVII. törvény),

- a hulladékról szóló törvény (jelenleg a 2012. évi CLXXXV. törvény)

- a természet védelméről szóló törvény (jelenleg a 1996. évi LIII. törvény),

- 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet a levegő védelméről

- az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól szóló jogszabály (jelenleg a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet),

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály (jelenleg a 191/2009.

- (IX. 15.) Korm. rendelet)

- zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály (jelenleg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet)

- 225/2015. (VIII.7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

és ezen jogszabályok végrehajtási rendeletei.

KAPCSATTARTÓK, ELÉRHETŐSÉGEK

A Szerződés teljesítése során környezetvédelmi kérdésekben az alábbi személyek jogosultak kapcsolattartásra:

1.1 Vállalkozó képviseletében:

Cég: Neo Property Services Zrt.

Név: Xxxxxx Xxxxxx

Telefon: x00 00 000 0000

E-mail: xxxxxx0.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Megrendelő környezetvédelmi szervezetének képviseletében:

Szervezet: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

Beszerzési, Környezetvédelem, és Szállítási Üzletág Környezetvédelem, szállítás, leltározás és vasúti tevékenység Környezetvédelem és energia

(továbbiakban MÁV SZK Zrt. Környezetvédelem)

Budapesti Pályavasúti Területi Igazgatóság területén MÁV SZK Zrt. területi környezetvédelem- Közép Név: Xxxxxxx Xxxxxxxxx

Telefon: 06/00-000-0000

E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx-xxx.xx

Miskolci Pályavasúti Területi Igazgatóság és

Debreceni Pályavasúti Területi Igazgatóság területein MÁV SZK Zrt. területi környezetvédelem- Kelet Név: Xxxxx Xxxxxx

Telefon: 06/00-000-0000

E-mail: xxxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx

ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI ELVÁRÁSOK

1.2 A jelen megállapodásban, és az elfogadott tervek műszaki leírásában meghatározott környezetvédelmi feltételeket a szerződést kötő MÁV Zrt. a vállalkozóval kötött szerződésben köteles érvényesíteni.

1.3 Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolódóan hatóság vagy szakhatóság dokumentáltan (különösen, de nem kizárólagosan: engedély, végzés, határozat, kötelezés) környezetvédelmi követelményeket támasztott, a Vállalkozó (beleértve valamennyi alvállalkozóját és közreműködőjét is) köteles azt betartani.

1.4 A vonatkozó MÁV csoport környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevőjét szakszerű oktatásban részesíteni. Az oktatásról az 1.1 pontban megnevezett kapcsolattartó ad bővebb felvilágosítást.

1.5 A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi azonosítókat (különösen, de nem kizárólagosan: KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM ) az illetékes hatóságtól megkérni. A továbbiakban valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie.

1.6 A Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. Munkavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében.

1.7 Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környező építményekben (különösen, de nem kizárólagosan: vibrálás, szállítás,). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, építmények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell védeni, és a munkák során keletkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A hatásterületről „Hatásterületi nyilatkozatban” kell Vállalkozónak nyilatkoznia a munkakezdést megelőzően.

1.8 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a kivitelezés során, a Vállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett hatóságokkal, valamint a MÁV Zrt.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költségek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Vállalkozó közrehatására, vagy munkavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Vállalkozót terhelik.

1.9 A Vállalkozó köteles a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetének a környezetvédelmi hatóság felé benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati példányt átadni.

1.10 Amennyiben a Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, a Szerződésnek megfelelően, a Műszaki ellenőr köteles a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni.

1.11 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a környezethasználó, jelen esetben a Vállalkozó köteles a hatályos jogszabály szerint (jelenleg: 1995. évi LIII Törvény 101. §) eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezetét is értesíteni kell.

1.12 A Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania.

1.13 A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a szerződésben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV Zrt. részére átadni.

1.14 A Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi környezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt előírásokat, kötelezettségeket betartotta.

1.15 Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést észlelnek vagy következik be, arról a vállalkozó azonnal köteles értesíteni az 1.1 pontban megjelölt környezetvédelmi kapcsolattartót illetve a MÁV Zrt-t.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1.16 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni, és a dokumentumok másolati példányait rendelkezésükre kell bocsátani.

1.17 Az építés során keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatályos (jelenleg: veszélyesnek nem minősülő hulladék esetén a 2012. évi CLXXXV. törvény és az építési bontási hulladékokra vonatkozó 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, a veszélyes hulladékok esetén 225/2015. (VIII.7) Korm. rendelet) jogszabályokban foglaltakat kell betartani.

1.18 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID1 a közúti szállítás során az ADR2 előírásait kell betartani.

1.19 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni.

1 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás

2 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás

1.20 Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009 Korm rendelet szerint rögzíteni kell a keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító kódszám (HAK) szerinti besorolását, elszállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó kötelezettsége.

1.21 A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok kezelését (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga teljesíti, vagy arra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély hatályáról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, a munkálatok várható befejezéséig lejárnak, a Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról.

1.22 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bizonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni.

1.23 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési technológiából és a bontásból származó hulladékokat.

1.24 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni.

TALAJVÉDELEM

1.25 A munkaterület átadás-átvétel során ki kell jelölni a munkálatok során keletkező anyagok és hulladékok ideiglenes tárolóit, magántulajdonban lévő ingatlanokon való deponálás nem engedélyezett.

1.26 A talajra vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelessége.

VÍZMINŐSÉG VÉDELEM

1.27 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.

1.28 Amennyiben szükséges, az élővízbe történő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetleges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, karbantartásáról Vállalkozónak gondoskodnia kell.

1.29 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Vállalkozó feladata.

1.30 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra.

1.31 Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről.

LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM

1.32 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.

1.33 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való takarással kell megakadályozni.

1.34 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

1.35 A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan Vállalkozó kötelessége.

1.36 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, végezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (különösen,de nem kizárólagosan:. közlekedés, szállítás, munkagépek,) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek jogszabályban előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek.

1.37 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető meg.

1.38 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Felügyelőség által meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek.

TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM

1.39 A Vállalkozó köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat köteles vagy nem az érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, kötelezésben, végzésben meghatározott feladatok.

1.40 Természetvédelmi területen végzett munka csak a terület felügyeletét végző hatóság vagy eljáró hatóság engedélyével végezhető.

KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

1.41 A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV Zrt.-t ért károkért (különösen,de nem kizárólagosan: támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti károk felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés,) a Vállalkozó felel.

1.42 A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén végzett a környezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Vállalkozó képviselői minősülnek környezethasználónak. A tevékenységükből keletkező környezetveszélyeztetés illetve környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás költségei környezethasználót terhelik. Ezen felelősségük független attól, hogy bármely hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a MÁV Zrt.-t kötelezi.

1.43 A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Vállalkozó képviselői a MÁV Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 102. § -ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. kimentse magát egyetemleges felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi költség – amennyiben az sikeres – a Vállalkozót terheli.

Budapest, 2020. március … Budapest, 2020. március ….

…………………………	…………………………..
Xxxxxxx Xxxxxxx üzemeltetési főigazgató	Xxxxxxx Xxxxx ingatlanüzemeltetési és magasépítményi igazgató
MÁV Zrt.

Budapest, 2020. március …

……………………………..

Xxxx Xxxxxx vezérigazgató

Budapest, 2020. március …

……………………………..

Xxxxxx Xxxxx gazdasági vezérigazgatóhelyettes

uda

Neo Property Services Zrt.

VÁLLALKOZÓ

7. számú melléklet

A Vállalkozó szerződésszerű teljesítésével összefüggő fontosabb jogszabályok, munkavédelmi szabályok jegyzéke

(Megjegyzés: a felsorolt jogszabályok módosítására vonatkozó jogszabályokat nem soroltuk fel, alkalmazásukat a teljesítés időpontjában hatályos módosításuknak megfelelő változatban kell alkalmazni.)

Törvények

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

• 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról

• 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

• 2017. évi CLI. törvény - az adóigazgatási rendtartásról

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

• 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

• 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

• 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

• 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

Kormányrendeletek

• 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről

• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

• 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről

• 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

• 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

• 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

• 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet A településrendezési és építésügyi-műszaki tervtanácsokról

• 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

• 312/2012. Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

• 313/2012. Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

• 314/2012. Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

• 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

• 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

• 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

• 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

Miniszteri rendeletek

• 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

• 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól

• 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

MÁV utasítások

• 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

• 50/2017. (VII. 14. MÁV Ért. 18.) EVIG sz. utasítás A MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata

• F. 1. sz. Jelzési Utasítás

• F. 2. sz. Forgalmi Utasítás

• E. 1. sz. Utasítás a vontatójármű személyzet részére

• E. 101. sz. Általános utasítás a MÁV Zrt. villamosított vonalainak üzemére

(Egyszerűsített) Átadás-átvételi jegyzőkönyv

10. számú melléklet

10/a., számú melléklet

Munka megnevezése: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. Készült: ………………………………. 2019. ………………. hó …………………….nap Jelen vannak:

Név	Képviselt szervezet megnevezése	Képviselet jellege (Pl. Műszaki ellenőr/műszaki átvevő; kivitelező műszaki vezetője)
	……….PTI TIMO/TIF

Megrendelő megnevezése: MÁV ZRt. PTI XXXX …………………………………………

Megrendelő címe:……………………………………………………………………………….

Kivitelező megnevezése: ……………………………………………………………………….

Kivitelező címe:

Vállalkozási keretszerződés száma és kelte: ………………………………………….………..

Árajánlat elfogadás (Eseti megrendelés) száma és kelte: ……………………………..………..

BASWARE Megrendelés száma és kelte:………………………………………………..

Befejezés időpontja:

Megrendelés szerint: ………………………………………………………...

Ténylegesen: ………..………………………………………………………..

Módosítás: ........................................................................................................

A jelenlévők a fenti munkákat együttesen megtekintették s azt követően az alábbiakat állapítják meg:

Az elvégzett munkák a megrendelő igényeinek megfelelően, mind mennyiségi, mind minőségi szempontból elkészültek /vagy a következő észrevételekkel készült el/

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

A fentiek értelmében a tárgyi munkákat a jelenlévők átadják-átveszik.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

k.m.f.

................................................................... .................................................................

Megrendelő (műszaki ellenőre/műszaki átvevője) Kivitelező (képviselője)

............................................................... .................................................................

10/b. számú melléklet MŰSZAKI ÁTADÁS - ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

(Hatósági engedély köteles munkákhoz)

1. Az átadás-átvételi eljárás

helye:

ideje:

tárgya:

megrendelés száma:

2. A megrendelő

neve :

címe :

műszaki ellenőre/ műszaki átvevő neve:

telefonszáma:

3. A kivitelező

neve :

címe :

képviselője neve, telefonszáma:

felelős műszaki vezető neve, telefonszáma:

4. A tervező

neve :

címe :

képviselője, telefonszáma:

5. Az átadás-átvételi eljáráson megjelentek neve és az általuk képviselt szervek, szervezetek megnevezése: