Common use of ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE Clause in Contracts

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE. L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro o dal direttore dei lavori nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici. E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore: ◼ tutte le spese e le tasse - nessuna esclusa - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria. ◼ la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto per indennità di cava, per licenze temporanee di passi carrabili. L'Amministrazione appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all’appaltatore il preventivo deposito delle somme all’uopo occorrenti. Qualora un deposito preventivo non sia stato costituito e l’appaltatore non provveda a rimborsare le spese sostenute entro dieci giorni dalla richiesta per i titoli sopra elencati, dall'Amministrazione appaltante potrà trattenere l’importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione definitiva, fermo l’obbligo dell’appaltatore di reintegrare immediatamente la stessa. Oltre agli oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatore 1. L’adozione di tutte le iniziative atte a rispettare le prescrizioni dei d.lgs. n. 626/94 e n. 494/96 e successive modifiche . 2. L’esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze, prove e assaggi che verranno ordinati dalla direzione dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in relazione a quanto prescritto per l’accettazione dei materiali. 3. La denuncia, prima del loro inizio, con le modalità stabilite dall’ art. 65 D.P.R. 380/2001 , delle opere in cls. armato, normale e precompresso e a struttura metallica, presso il competente ufficio. 4. La richiesta, ove prevista, delle omologazioni degli impianti presso l'I.S.P.E.S.L. 5. L'esecuzione dei collaudi strutturali e dei collaudi tecnici, o di ogni altra prova, relativi a impianti, tubazioni o manufatti di qualsiasi tipo e natura, la predisposizione della relativa documentazione e l'inoltro delle richieste di omologazione o di approvazione ove espressamente richieste per legge. 6. La predisposizione, al termine dei lavori, di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori eseguiti. 7. Il mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e adiacenti alle opere da eseguire. 8. la pulizia , con il personale necessario, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione. 9. Il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all’interno del cantiere, o a piè d’opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto e provviste o eseguite da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore o per sua negligenza, fossero causati ai materiali forniti o ai lavori eseguiti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’appaltatore. 10. I rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. Il pagamento degli onorari dovuti ai professionisti incaricati dell'esecuzione del collaudo statico e del collaudo degli impianti è a carico dell'appaltatore; qualora egli non vi provvedesse l'Amministrazione appaltante esegue i predetti pagamenti ed il relativo importo viene prelevato dalle rate di acconto o dalla rata di saldo dovute all'impresa. L’appaltatore è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’appaltatore dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell’Amministrazione appaltante.

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE. 1. L'appaltatore nell'eseguire deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza: dovrà pertanto essere sempre presente in conformità cantiere una persona tecnicamente formata per ricevere gli ordini della D.L. anche in sostituzione del contrattoResponsabile della direzione di cantiere. L’appaltatore deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e prescrizioni che gli siano comunicate attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per iscritto dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro o dal direttore opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblicilavori. 2. E' fatta salva la facoltà obbligo dell'appaltatore di fare adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le proprie osservazioni cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e riserve incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei modi prescritti. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore: ◼ confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.; egli risponde pure di tutte le spese opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e le tasse - nessuna esclusa - inerenti alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementarinon addette ai lavori, compresi i diritti sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di segreteria. ◼ la tassa per eventuali occupazioni costruzioni già eseguite o di suolo pubblico, terzi o a beni di terzi ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto per indennità aree oggetto di cava, per licenze temporanee di passi carrabilioccupazioni temporanee. L'Amministrazione appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all’appaltatore il preventivo deposito Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle somme all’uopo occorrenti. Qualora un deposito preventivo non sia stato costituito e l’appaltatore non provveda opere appaltate sarà perciò a rimborsare le spese sostenute entro dieci giorni dalla richiesta per i titoli sopra elencati, dall'Amministrazione appaltante potrà trattenere l’importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione definitiva, fermo l’obbligo dell’appaltatore di reintegrare immediatamente la stessacarico dell'Appaltatore. 3. Oltre agli oneri specificati generali prescritti dal Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici e dal D.P.P. n. 9- 84/Leg. del 11.05.2012 e a quelli particolari inerenti alle singole lavorazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato e alle voci di elenco prezzi, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi e compensati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatoreprezzi di Elenco e nel corrispettivo d’appalto i seguenti ONERI e OBBLIGHI: 1. L’adozione a) L’esecuzione di tutte le iniziative atte a rispettare opere e provviste occorrenti per l’apprestamento/formazione dei cantieri da attrezzare in relazione all'entità dei singoli interventi, quali: − gli allacciamenti provvisori di acqua, luce elettrica e forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento dei cantieri di manutenzione e le prescrizioni spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi. L’Appaltatore dovrà utilizzare gli impianti di approvvigionamenti più idonei per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle opere prestabilite; − la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc. necessari per il funzionamento del cantiere e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi; − l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei d.lgsterzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato; − l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili ivi compresa la redazione del piano operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori (P.O.S.) che, considerata la particolare natura del contratto, dovrà essere redatto dall’impresa affidataria e/o esecutrice, aggiornato di volta in volta per ogni singolo lavoro e prima dell’inizio dei lavori stessi, nel rispetto del D. Lgs. n. 626/94 81/2008 e n. 494/96 ss. mm. e successive modifiche ii.; − la posa nella bacheca degli edifici di avvisi agli inquilini in occasione dell’effettuazione di lavori, del verificarsi di disservizi e comunque ogni qualvolta sia opportuno; 2. L’esecuzione, presso gli istituti incaricati, b) l’installazione e l’impiego di tutte le esperienzeattrezzature e i mezzi d’opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, prove il quale dovrà essere attrezzato con impianti e assaggi che verranno ordinati dalla direzione macchinari in numero e potenzialità per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità dei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni. c) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: verifiche, saggi, accertamenti dei lavori sui relativi alle operazioni di consegna, attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo. d) la fornitura di fotografie delle opere in corso/ultimate, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla D.L.. e) effettuare a proprie spese, nel corso dell’esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l’organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni, a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione(acciaio, in relazione leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro giudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l’organo di collaudo (ove costituito) possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a quanto prescritto per l’accettazione dei materialicarico dell’Appaltatore. A seguito di prove distruttive rimane obbligo dell’Appaltatore ripristinare a proprie spese, senza alcun compenso, ciò che sia stato alterato o demolito. 3f) la custodia del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione dei lavori. La denunciaL'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente. g) Omissis. h) Omissis. i) Provvedere alla Direzione del cantiere: l’Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dell’accordo quadro, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell’Ufficio Dirigente. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del Cantiere e l’accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla amministrazione aggiudicatrice ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l’Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicarne il nominativo nonché l’accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario; j) L’osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità Nazionale Anticorruzione), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio VV.FF., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici, ecc.. L’Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti. k) Denunciare, a norma dell’art. 110 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012, all’Ente appaltante e alla soprintendenza provinciale competente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori, di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggetto comunque alle norme del D. Lgs. n. 490 del 29.10.1999 e ss. mm. e ii.. L’ente Appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro inizioprelevamento e trasporto, con le modalità stabilite dall’ artnecessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. l) Il fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l’esecuzione in forma scritta, ove indispensabile e/o ove richiesto dalla D.L., tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all’uso ed alla manutenzione dell’opera. 65 D.P.R. 380/2001 In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell’opera. m) assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori. n) assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede; o) osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle opere in clsmine, senza possibilità di chiedere alla amministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere; p) espletare tutte le pratiche per l’occupazione temporanea delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. armato, normale e precompresso e a struttura metallica, presso il competente ufficioITEA S.p.A. sosterrà esclusivamente la tassa di occupazione temporanea delle aree pubbliche o private da versare all’ente competente/soggetti privati. 4. La richiestaResta contrattualmente stabilito che: a) non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, ove previstaavarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori. Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell’art. 109 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9- 84/Leg. per quanto compatibile con i lavori oggetto del contratto. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 109 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9- 84/Leg., sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore. Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle omologazioni degli impianti presso l'I.S.P.E.S.L.persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. 5b) L'appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio dell'opera. L'esecuzione L'appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull'area oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dello stesso appaltatore. c) L'appaltatore deve eventualmente apprestare, nei pressi dei collaudi strutturali e cantieri di lavoro, dei collaudi tecnicilocali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, o di ogni altra provacompletamente arredati, relativi illuminati ed eventualmente riscaldati a impianti, tubazioni o manufatti di qualsiasi tipo e natura, la predisposizione della relativa documentazione e l'inoltro seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di omologazione o cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di approvazione ove espressamente richieste protezione individuale. L’appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per leggegli operai stessi. 6. La predisposizione, al termine dei lavori, d) E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori eseguitiservirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante. 7e) L'appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. Il mantenimento1 giugno 1990 n. 1729 e la stessa dovrà essere conforme all’art. 30 del regolamento del Codice della Strada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti. f) Omissis g) L'appaltatore è obbligato a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti. h) L'appaltatore è obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e adiacenti alle opere da eseguiredelle canalizzazioni esistenti. 8. la pulizia i) L’appaltatore è obbligato, con il personale necessarioa fine lavori, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione. 9. Il provvedere, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera. j) L’appaltatore è tenuto alla custodia e sotto la sua completa responsabilitàbuona conservazione delle singole opere fino a alla messa in esercizio delle stesse. k) Omissis. l) L’appaltatore è obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e al ricevimento in cantiereD.M. 4 maggio 1990 sui ponti, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all’interno del cantiere, o con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a piè d’opera, secondo le disposizioni della direzione carico dell'amministrazione. m) L'appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, nonché alla buona conservazione tutti i procedimenti e alla perfetta custodia, dei materialile cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto e provviste o eseguite da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore o per sua negligenza, fossero causati ai materiali forniti o persone addette ai lavori eseguiti da altre dittestessi e dei terzi, dovranno essere riparati nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'amministrazione ed il personale della stessa preposto a carico esclusivo dell’appaltatoredirezione e sorveglianza. 10. I rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. Il pagamento degli onorari dovuti ai professionisti incaricati dell'esecuzione del collaudo statico e del collaudo degli impianti è a carico dell'appaltatore; qualora egli non vi provvedesse l'Amministrazione appaltante esegue i predetti pagamenti ed il relativo importo viene prelevato dalle rate di acconto o dalla rata di saldo dovute all'impresa. L’appaltatore è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei n) Nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi preventivamente alla realizzazione delle opere l’Amministrazione fornisca gli elaborati progettuali delle p, Si impiantistiche e meccaniche dell’opera da realizzare, l’appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del subappaltodirettore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’appaltatore dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell’Amministrazione appaltanteLa mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo. 5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE. L'appaltatore nell'eseguire Oltre agli oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: - La formazione delle aree di cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni. - Obbligo di dotare i lavori propri dipendenti impegnati nella realizzazione dell’opera di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, indicante anche la data di assunzione. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in conformità tal caso la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche gli estremi del contrattoprovvedimento di autorizzazione. I lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attività in regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, deve uniformarsi agli ordini corredata di servizio fotografia, contenente anche l’indicazione del committente. - L'installazione delle attrezzature ed alle istruzioni impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. Xxxxxxxx ed attrezzature dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008. - L'apprestamento di eventuali opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, ecc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro o dal direttore dei lavori nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblicismontaggi a fine lavori. E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. - Sono a carico dell’impresa il progetto e calcoli statici delle opere provvisionali di cui sopra, quando necessarie, secondo le leggi vigenti. - Le occupazioni temporanee per formazione di eventuali aree di cantiere, per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc..In difetto rimane ad esclusivo dell’appaltatore: ◼ carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento degli eventuali danni. - Lo sgombero e la pulizia di eventuali aree di cantiere. - La custodia delle opere e di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera relativi ai lavori (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre imprese). Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e al periodo intercorrente tra l'ultimazione e il rilascio del certificato di regolare esecuzione, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate. - L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori. - L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche di verifiche e saggi che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio dell’Appaltatore o presso gli Istituti autorizzati, su materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione. - La conservazione dei campioni fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione. - La fornitura di rilievi, fotografie, relazioni tecniche e di ogni altro elaborato utile a documentare lo stato delle opere e i lavori eseguiti, secondo i livelli minimi di prestazione indicati nelle norme tecniche del presente Capitolato. - Qualsiasi movimentazione delle opere diversa da quelle descritte nella parte tecnica del presente capitolato. - La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti o ai lavori compiuti da altri. - L'autorizzazione alla Direzione Lavori e al personale di assistenza e sorveglianza al libero accesso, in qualsiasi momento, agli ambienti di lavoro per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato; medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese e al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate. - Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e le tasse - nessuna esclusa - tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria. ◼ la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto per indennità di cava, per licenze temporanee di passi carrabili. L'Amministrazione appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all’appaltatore il preventivo deposito delle somme all’uopo occorrenti. Qualora un deposito preventivo non sia stato costituito e l’appaltatore non provveda a rimborsare le spese sostenute entro dieci giorni dalla richiesta per i titoli sopra elencati, dall'Amministrazione appaltante potrà trattenere l’importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione definitiva, fermo l’obbligo dell’appaltatore di reintegrare immediatamente la stessa. Oltre agli oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatore 1. L’adozione di tutte le iniziative atte a rispettare le prescrizioni dei d.lgs. n. 626/94 e n. 494/96 e successive modifiche . 2. L’esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze, prove e assaggi che verranno ordinati dalla direzione dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in relazione a quanto prescritto per l’accettazione dei materiali. 3. La denuncia, prima del loro inizio, con le modalità stabilite dall’ art. 65 D.P.R. 380/2001 , delle opere in cls. armato, normale e precompresso e a struttura metallica, presso il competente ufficio. 4. La richiesta, ove prevista, delle omologazioni degli impianti presso l'I.S.P.E.S.L. 5. L'esecuzione dei collaudi strutturali e dei collaudi tecnici, o di ogni altra prova, relativi a impianti, tubazioni o manufatti di qualsiasi tipo e natura, la predisposizione della relativa documentazione e l'inoltro delle richieste di omologazione o di approvazione ove espressamente richieste per legge. 6. La predisposizione, al termine dei lavori, di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori eseguiti. 7. Il mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e adiacenti alle opere da eseguire. 8. la pulizia , con il personale necessario, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione. 9. Il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all’interno del cantiere, o a piè d’opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto e provviste o eseguite da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore o per sua negligenza, fossero causati ai materiali forniti o ai lavori eseguiti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’appaltatore. 10. I rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigianecopie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari. Il pagamento degli onorari dovuti ai professionisti incaricati dell'esecuzione - L’obbligo del collaudo statico e del collaudo degli impianti è a carico dell'appaltatore; qualora egli non vi provvedesse l'Amministrazione appaltante esegue i predetti pagamenti ed il relativo importo viene prelevato dalle rate rispetto delle regole di acconto o dalla rata di saldo dovute all'impresa. L’appaltatore è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti tracciabilità dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il flussi finanziari relativi al presente contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’appaltatore dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell’Amministrazione appaltantepreviste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx.

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE. 1. L'appaltatore nell'eseguire deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza: dovrà pertanto essere sempre presente in conformità cantiere una persona tecnicamente formata per ricevere gli ordini della D.L. anche in sostituzione del contrattoResponsabile della direzione di cantiere. L’appaltatore deve impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e prescrizioni che gli siano comunicate attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per iscritto dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro o dal direttore opere minori particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblicilavori. 2. E' fatta salva la facoltà obbligo dell'appaltatore di fare adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le proprie osservazioni cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e riserve incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei modi prescritti. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore: ◼ confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.; egli risponde pure di tutte le spese opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e le tasse - nessuna esclusa - inerenti alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementarinon addette ai lavori, compresi i diritti sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di segreteria. ◼ la tassa per eventuali occupazioni costruzioni già eseguite o di suolo pubblico, terzi o a beni di terzi ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto per indennità aree oggetto di cava, per licenze temporanee di passi carrabilioccupazioni temporanee. L'Amministrazione appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all’appaltatore il preventivo deposito Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle somme all’uopo occorrenti. Qualora un deposito preventivo non sia stato costituito e l’appaltatore non provveda opere appaltate sarà perciò a rimborsare le spese sostenute entro dieci giorni dalla richiesta per i titoli sopra elencati, dall'Amministrazione appaltante potrà trattenere l’importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione definitiva, fermo l’obbligo dell’appaltatore di reintegrare immediatamente la stessacarico dell'Appaltatore. 3. Oltre agli oneri specificati generali prescritti dal Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici e dal D.P.P. n. 9- 84/Leg. del 11.05.2012 e a quelli particolari inerenti alle singole lavorazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato e alle voci di elenco prezzi, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi e compensati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatoreprezzi di Elenco e nel corrispettivo d’appalto i seguenti ONERI e OBBLIGHI: 1. L’adozione a) L’esecuzione di tutte le iniziative atte a rispettare opere e provviste occorrenti per l’apprestamento/formazione dei cantieri da attrezzare in relazione all'entità dei singoli interventi, quali: − gli allacciamenti provvisori di acqua, luce elettrica e forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento dei cantieri di manutenzione e le prescrizioni spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi. L’Appaltatore dovrà utilizzare gli impianti di approvvigionamenti più idonei per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle opere prestabilite; − la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc. necessari per il funzionamento del cantiere e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi; − l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei d.lgsterzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato; − l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili ivi compresa la redazione del piano operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori (P.O.S.) che, considerata la particolare natura del contratto, dovrà essere redatto dall’impresa affidataria e/o esecutrice, aggiornato di volta in volta per ogni singolo lavoro e prima dell’inizio dei lavori stessi, nel rispetto del D. Lgs. n. 626/94 81/2008 e n. 494/96 ss. mm. e successive modifiche ii.; − la posa nella bacheca degli edifici di avvisi agli inquilini in occasione dell’effettuazione di lavori, del verificarsi di disservizi e comunque ogni qualvolta sia opportuno; 2. L’esecuzione, presso gli istituti incaricati, b) l’installazione e l’impiego di tutte le esperienzeattrezzature e i mezzi d’opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, prove il quale dovrà essere attrezzato con impianti e assaggi che verranno ordinati dalla direzione macchinari in numero e potenzialità per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità dei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni. c) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: verifiche, saggi, accertamenti dei lavori sui relativi alle operazioni di consegna, attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo. d) la fornitura di fotografie delle opere in corso/ultimate, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla D.L.. e) effettuare a proprie spese, nel corso dell’esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l’organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni, a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione(acciaio, in relazione leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro giudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l’organo di collaudo (ove costituito) possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a quanto prescritto per l’accettazione dei materialicarico dell’Appaltatore. A seguito di prove distruttive rimane obbligo dell’Appaltatore ripristinare a proprie spese, senza alcun compenso, ciò che sia stato alterato o demolito. 3f) la custodia del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione dei lavori. La denunciaL'appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente. g) Omissis. h) Omissis. i) Provvedere alla Direzione del cantiere: l’Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dell’accordo quadro, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell’Ufficio Dirigente. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del Cantiere e l’accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla amministrazione aggiudicatrice ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l’Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicarne il nominativo nonché l’accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario; j) L’osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità Nazionale Anticorruzione), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio VV.FF., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici, ecc.. L’Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti. k) Denunciare, a norma dell’art. 110 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012, all’Ente appaltante e alla soprintendenza provinciale competente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori, di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggetto comunque alle norme del D. Lgs. n. 490 del 29.10.1999 e ss. mm. e ii.. L’ente Appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro inizioprelevamento e trasporto, con le modalità stabilite dall’ artnecessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. l) Il fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l’esecuzione in forma scritta, ove indispensabile e/o ove richiesto dalla D.L., tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all’uso ed alla manutenzione dell’opera. 65 D.P.R. 380/2001 In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell’opera. m) assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori. n) assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede; o) osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle opere in clsmine, senza possibilità di chiedere alla amministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere; p) espletare tutte le pratiche per l’occupazione temporanea delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. armato, normale e precompresso e a struttura metallica, presso il competente ufficioITEA S.p.A. sosterrà esclusivamente la tassa di occupazione temporanea delle aree pubbliche o private da versare all’ente competente/soggetti privati. 4. La richiestaResta contrattualmente stabilito che: a) non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, ove previstaavarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori. Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell’art. 109 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9- 84/Leg. per quanto compatibile con i lavori oggetto del contratto. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 109 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore. Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle omologazioni degli impianti presso l'I.S.P.E.S.L.persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. 5b) L'appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della messa in esercizio dell'opera. L'esecuzione L'appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sull'area oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'amministrazione, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dello stesso appaltatore. c) L'appaltatore deve eventualmente apprestare, nei pressi dei collaudi strutturali e cantieri di lavoro, dei collaudi tecnicilocali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, o di ogni altra provacompletamente arredati, relativi illuminati ed eventualmente riscaldati a impianti, tubazioni o manufatti di qualsiasi tipo e natura, la predisposizione della relativa documentazione e l'inoltro seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di omologazione o cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di approvazione ove espressamente richieste protezione individuale. L’appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per leggegli operai stessi. 6. La predisposizione, al termine dei lavori, d) E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori eseguitiservirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante. 7e) L'appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. Il mantenimento1 giugno 1990 n. 1729 e la stessa dovrà essere conforme all’art. 30 del regolamento del Codice della Strada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti. f) Omissis g) L'appaltatore è obbligato a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti. h) L'appaltatore è obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e adiacenti alle opere da eseguiredelle canalizzazioni esistenti. 8. la pulizia i) L’appaltatore è obbligato, con il personale necessarioa fine lavori, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione. 9. Il provvedere, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera. j) L’appaltatore è tenuto alla custodia e sotto la sua completa responsabilitàbuona conservazione delle singole opere fino a alla messa in esercizio delle stesse. k) Omissis. l) L’appaltatore è obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e al ricevimento in cantiereD.M. 4 maggio 1990 sui ponti, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all’interno del cantiere, o con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a piè d’opera, secondo le disposizioni della direzione carico dell'amministrazione. m) L'appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, nonché alla buona conservazione tutti i procedimenti e alla perfetta custodia, dei materialile cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto e provviste o eseguite da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore o per sua negligenza, fossero causati ai materiali forniti o persone addette ai lavori eseguiti da altre dittestessi e dei terzi, dovranno essere riparati nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata l'amministrazione ed il personale della stessa preposto a carico esclusivo dell’appaltatoredirezione e sorveglianza. 10. I rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. Il pagamento degli onorari dovuti ai professionisti incaricati dell'esecuzione del collaudo statico e del collaudo degli impianti è a carico dell'appaltatore; qualora egli non vi provvedesse l'Amministrazione appaltante esegue i predetti pagamenti ed il relativo importo viene prelevato dalle rate di acconto o dalla rata di saldo dovute all'impresa. L’appaltatore è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei n) Nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi preventivamente alla realizzazione delle opere l’Amministrazione fornisca gli elaborati progettuali delle p, Si impiantistiche e meccaniche dell’opera da realizzare, l’appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del subappaltodirettore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’appaltatore dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell’Amministrazione appaltanteLa mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo. 5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE. L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro o dal direttore dei lavori nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici. E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore: ◼ tutte le spese e le tasse - nessuna esclusa - inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, compresi i diritti di segreteria. ◼ la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell’esecuzione del contratto per indennità di cava, per licenze temporanee di passi carrabili. L'Amministrazione appaltante comunale si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all’appaltatore il preventivo deposito delle somme all’uopo occorrenti. Qualora un deposito preventivo non sia stato costituito e l’appaltatore non provveda provveda, entro 10 giorni della richiesta, a rimborsare le spese sostenute entro dieci giorni dalla richiesta sostenute, per i titoli sopra elencati, dall'Amministrazione appaltante comunale, questa potrà trattenere l’importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione definitivacauzione, fermo l’obbligo dell’appaltatore di reintegrare immediatamente la stessa. Oltre agli oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico dell’appaltatoredell’appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti : 1. I. L’adozione di tutte le iniziative atte a rispettare le prescrizioni dei d.lgsdel D.Lgs. 19.09.1994 n. 626/94 e n. 494/96 626 e successive modifiche ed integrazioni. 2II. L’esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze, prove e assaggi che verranno ordinati dalla direzione dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in relazione a quanto prescritto per l’accettazione dei materiali. 3III. La denuncia, prima del loro inizio, con le modalità stabilite dall’ art. 65 D.P.R. 380/2001 dagli articoli 4 e 6 della legge 5 novembre 1971, delle n. 1086, le opere in cls. armato, normale e precompresso e a struttura metallica, presso il competente ufficio. 4IV. La richiesta, ove prevista, delle omologazioni degli impianti presso l'I.S.P.E.S.L. 5. V. L'esecuzione dei collaudi strutturali e dei collaudi tecnici, o di ogni altra prova, relativi a impianti, tubazioni o manufatti di qualsiasi tipo e natura, la predisposizione della relativa documentazione e l'inoltro delle richieste di omologazione o di approvazione ove espressamente richieste per legge. 6VI. La predisposizione, al termine dei lavori, di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori eseguiti. 7VII. Il mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e adiacenti alle opere da eseguire. 8. la pulizia XXXX.Xx pulizia, con il col personale necessario, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione. 9. Il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all’interno del cantiere, o a piè d’opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto e provviste o eseguite da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore o per sua negligenza, fossero causati ai materiali forniti o ai lavori eseguiti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’appaltatore. 10. I rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. Il pagamento degli onorari dovuti ai professionisti incaricati dell'esecuzione del collaudo statico e del collaudo degli impianti è a carico dell'appaltatore; qualora egli non vi provvedesse l'Amministrazione appaltante esegue i predetti pagamenti ed il relativo importo viene prelevato dalle rate di acconto o dalla rata di saldo dovute all'impresa. L’appaltatore è responsabile, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’appaltatore dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio alcuno degli altri diritti dell’Amministrazione appaltante.