Common use of Verifiche in corso d’opera Clause in Contracts

Verifiche in corso d’opera. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente contratto e degli allegati e secondo gli ordini che saranno impartiti dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori procederà comunque ai normali accertamenti tecnici dei lavori, rimanendo a carico dell’appaltatore tutti i mezzi occorrenti per l’esecuzione degli accertamenti, le prestazioni di mano d’opera e le spese per gli anzidetti normali accertamenti. Il Direttore dei Lavori segnalerà all’appaltatore le eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola d’arte ed in conformità alle prestazioni contrattuali e l’appaltatore dovrà provvedere a perfezionare, od a rifare, a sue spese tali opere. L’appaltatore potrà formulare riserve scritte da inserirsi nel Registro Contabilità, ove non ritenesse giustificate le osservazioni del Direttore dei Lavori, ma non potrà, comunque, interrompere e/o sospendere, neppure parzialmente, l’esecuzione degli stessi. Il Direttore dei Lavori potrà inoltre verificare, in qualunque momento, se gli stessi procedono secondo i tempi e le modalità previste nel programma, ricordando all’appaltatore il suo obbligo di accelerare i lavori stessi e/o di eseguirli secondo le modalità e tempi previsti nel contratto e negli altri documenti contrattuali allegati. Le verifiche del Direttore dei Lavori, eseguite nel corso dell’esecuzione dell’opera, non escludono né la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore, neanche per le parti ed i materiali già provati e verificati. Tali prove e verifiche non determinano il sorgere di alcun diritto a favore dell’appaltatore né di alcuna preclusione a danno della committente.

Verifiche in corso d’opera. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente contratto e degli allegati e secondo gli ordini che saranno impartiti dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori procederà comunque ai normali accertamenti tecnici Durante il corso dei lavori, rimanendo a carico dell’appaltatore tutti i mezzi occorrenti per l’esecuzione degli accertamenti, le prestazioni la Direzione Lavori si riserva di mano d’opera eseguire verifiche e le spese per gli anzidetti normali accertamenti. Il Direttore dei Lavori segnalerà all’appaltatore le eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola d’arte ed in conformità alle prestazioni contrattuali e l’appaltatore dovrà provvedere a perfezionare, od a rifare, a sue spese tali opere. L’appaltatore potrà formulare riserve scritte da inserirsi nel Registro Contabilità, ove non ritenesse giustificate le osservazioni del Direttore dei Lavori, ma non potrà, comunque, interrompere e/prove preliminari sugli impianti o sospendere, neppure parzialmente, l’esecuzione parti degli stessi. Il Direttore dei Lavori potrà inoltre verificare, in qualunque momento, se gli stessi procedono secondo i tempi modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato Speciale e le modalità previste nel programma, ricordando all’appaltatore il suo obbligo di accelerare i lavori stessi e/o di eseguirli secondo le modalità e tempi previsti nel contratto e negli altri documenti contrattuali allegatidel progetto. Le verifiche del Direttore dei Lavori, eseguite nel corso dell’esecuzione dell’opera, non escludono né la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa o potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegatiimpiegati con quelli stabiliti, né nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato. Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si potrà compilare regolare verbale. Verifica provvisoria e consegna degli impianti Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio dell’eventuale certificato da parte della Direzione dei lavori, l'Amministrazione appaltante ha la garanzia dell’appaltatorefacoltà di prendere in consegna gli impianti, neanche anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo. Qualora l'Amministrazione appaltante non intenda avvalersi della facoltà di prendere in consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, può disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti. La verifica provvisoria dovrà accertare che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per le parti la prevenzione degli infortuni e in particolare dovrà controllare ed effettuare: l’esame a vista dell’impianto e la sua rispondenza al progetto; lo stato di isolamento dei circuiti; la continuità elettrica dei circuiti di protezione; l'efficienza delle protezioni contro i materiali già provati e verificaticontatti indiretti. Tali prove e verifiche non determinano il sorgere La verifica provvisoria ha lo scopo di alcun diritto consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento degli impianti a favore dell’appaltatore né di alcuna preclusione a danno uso degli utenti ai quali sono destinati. A ultimazione della committenteverifica provvisoria, l'Amministrazione appaltante prenderà in consegna gli impianti.

Verifiche in corso d’opera. Tutti i lavori devono Durante l'esecuzione dei lavori, il Comune di Faenza e il collaudatore da essa nominato si riservano la facoltà di far eseguire, anche più volte, al Concessionario verifiche e prove preliminari sugli impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni innanzi riportate; potranno essere eseguiti eseguite tutte le verifiche quantitative, qualitative e funzionali, in modo che esse risultino complete prima del verbale di ultimazione lavori. Le verifiche e prove preliminari, eseguite specialmente per le parti di impianto la cui accessibilità può essere impedita o difficoltosa in sede di collaudo finale, hanno lo scopo di: - controllare le caratteristiche, le prestazioni, la funzionalità, le dimensioni, la provenienza e la buona qualità delle apparecchiature e materiali già installati, presenti in cantiere ed in attesa di essere montati sugli impianti; - controllare che le modalità di montaggio delle apparecchiature e le modalità delle lavorazioni realizzate in cantiere sui materiali siano eseguite secondo le prescrizioni della normativa tecnica di capitolato e del presente contratto e degli allegati e secondo gli ordini che saranno impartiti dalla Direzione dei Lavoriprogetto esecutivo. Il Direttore dei Lavori procederà comunque ai normali accertamenti tecnici dei lavori, rimanendo a carico dell’appaltatore tutti Comune di Faenza ha la facoltà di fare allontanare dal cantiere i mezzi occorrenti per l’esecuzione degli accertamenti, le prestazioni di mano d’opera materiali e le spese per gli anzidetti normali accertamenti. Il Direttore dei Lavori segnalerà all’appaltatore le eventuali opere che apparecchiature ritenute a suo insindacabile giudizio non ritenesse eseguite a regola d’arte ed in conformità alle prestazioni contrattuali e l’appaltatore dovrà provvedere a perfezionare, od a rifare, a sue spese tali opere. L’appaltatore potrà formulare riserve scritte da inserirsi nel Registro Contabilità, ove non ritenesse giustificate le osservazioni del Direttore dei Lavori, ma non potrà, comunque, interrompere rispondenti alla normativa tecnica e/o sospendere, neppure parzialmente, l’esecuzione degli stessiai materiali offerti in sede di offerta. Il Direttore dei Lavori potrà inoltre verificare, in qualunque momento, se gli stessi procedono secondo i tempi Concessionario è tenuto prontamente a demolire e rifare le modalità previste nel programma, ricordando all’appaltatore il suo obbligo di accelerare i lavori stessi e/o di eseguirli secondo le modalità e tempi previsti nel contratto e negli altri documenti contrattuali allegati. Le verifiche del Direttore dei Lavori, eseguite nel corso dell’esecuzione dell’opera, non escludono né la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore, neanche per le parti lavorazioni ed i materiali già provati e verificati. Tali prove e verifiche montaggi non determinano il sorgere di alcun diritto a favore dell’appaltatore né di alcuna preclusione a danno della committenteritenuti idonei.

Verifiche in corso d’opera. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente contratto e degli allegati e secondo gli ordini che saranno impartiti dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori procederà comunque ai normali accertamenti tecnici Durante il corso dei lavori, rimanendo a carico dell’appaltatore tutti i mezzi occorrenti per l’esecuzione degli accertamenti, le prestazioni la Direzione Lavori si riserva di mano d’opera eseguire verifiche e le spese per gli anzidetti normali accertamenti. Il Direttore dei Lavori segnalerà all’appaltatore le eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola d’arte ed in conformità alle prestazioni contrattuali e l’appaltatore dovrà provvedere a perfezionare, od a rifare, a sue spese tali opere. L’appaltatore potrà formulare riserve scritte da inserirsi nel Registro Contabilità, ove non ritenesse giustificate le osservazioni del Direttore dei Lavori, ma non potrà, comunque, interrompere e/prove preliminari sugli impianti o sospendere, neppure parzialmente, l’esecuzione parti degli stessi. Il Direttore dei Lavori potrà inoltre verificare, in qualunque momento, se gli stessi procedono secondo i tempi modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato Speciale e le modalità previste nel programma, ricordando all’appaltatore il suo obbligo di accelerare i lavori stessi e/o di eseguirli secondo le modalità e tempi previsti nel contratto e negli altri documenti contrattuali allegatidel progetto. Le verifiche del Direttore dei Lavori, eseguite nel corso dell’esecuzione dell’opera, non escludono né la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa o potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegatiimpiegati con quelli stabiliti, né nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato. Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si potrà compilare regolare verbale. Verifica provvisoria e consegna degli impianti Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio dell‟eventuale certificato da parte della Direzione dei lavori, l'Amministrazione appaltante ha la garanzia dell’appaltatorefacoltà di prendere in consegna gli impianti, neanche anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo. Qualora l'Amministrazione appaltante non intenda avvalersi della facoltà di prendere in consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, può disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti. La verifica provvisoria dovrà accertare che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per le parti la prevenzione degli infortuni e in particolare dovrà controllare ed effettuare: l‟esame a vista dell‟impianto e la sua rispondenza al progetto; lo stato di isolamento dei circuiti; la continuità elettrica dei circuiti di protezione; l'efficienza delle protezioni contro i materiali già provati e verificaticontatti indiretti. Tali prove e verifiche non determinano il sorgere La verifica provvisoria ha lo scopo di alcun diritto consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento degli impianti a favore dell’appaltatore né di alcuna preclusione a danno uso degli utenti ai quali sono destinati. A ultimazione della committenteverifica provvisoria, l'Amministrazione appaltante prenderà in consegna gli impianti.