P r o v i n c i a d i R o m a )
C o p i a
C O M U N E D I C O L L E F E R R O
( P r o v i n c i a d i R o m a )
Deliberazione della Giunta Comunale n. 131
OGGETTO: “Riqualificazione testata Quartiere Scalo per “Programma di Riqualificazione Urbana POLIS e realizzazione auditorium”. Approvazione stima lavori opere di completamento relative al Finanziamento Ministero Infrastrutture.
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 17,00 nella Casa Comunale.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
♦ XXXXXXXXX Xxxxx | Xxxxxxx – Presidente | Presente |
♦ XXXXXXXX Xxxxxxx | Vice – Sindaco | Presente |
♦ XXXXXXXXXX Xxxxx | Assessore | Presente |
♦ XXXXX Xxxxxxx | Assessore | Presente |
♦ XXXXX Xxxxxxxx | Assessore | Presente |
♦ XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxx | Assessore | Presente |
Assiste il Vice Segretario Generale dr. Xxxxx XXXXXXXXX
Esce l’assessore Trani
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Xxxxx XXXXXXXXX assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
PREMESSO:
CHE con nota 1° luglio 1997, n. 377/3° U.T. del Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione Generale del coordinamento territoriale – ai Comuni interessati all’attuazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana nelle aree dell’obiettivo 1 e 2 è stata impartita la direttiva per l’attuazione dei programmi medesimi, tra i quali il Programma di Riqualificazione Urbana del Comune di Colleferro, con un contributo a totale carico dello Stato per un importo di lire 4.147.000.000 (Euro 2.141.746,76);
CHE con deliberazione della G.C. n. 79 del 23.02.1999 è stato approvato il progetto preliminare e con deliberazione di G.C. n. 83 del 02.03.1999 è stato approvato il progetto definitivo, per l’importo complessivo di Euro 2.503.266,59, per il recupero di via Romana, con la previsione di realizzare la prima parte in viadotto;
CHE in data 08.03.2000 il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Lazio ed il Comune di Colleferro hanno concluso l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 142/90, contenente, tra l’altro, l’approvazione della variante urbanistica che il Programma comporta e l’approvazione del progetto di recupero di Via Romana;
CHE detto Accordo di Programma è stato approvato con Decreto del Presidente dalla Giunta Regionale n. 565 del 02.08.2000;
CHE con deliberazione di C.C. n. 14 del 31/03/2003 con la quale è stato approvato il progetto preliminare;
CHE con deliberazione del C.S. n. 58 del 15 aprile 2004, è stata annullata la deliberazione G.C. n. 83/99 ed è stato approvato il progetto definitivo relativo a interventi sulla “testata” Scalo della via Romana, per l’importo complessivo di € 2.141.746,76, pari al contributo ministeriale per il quale è stata accesa contabilità speciale n. 2884 intestata a PRU POLIS COMUNE COLLEFERRO;
CHE con nota pervenuta al Comune in data 31 maggio 2005 prot. n. 14233, la Regione ha comunicato di aver concesso al Comune un contributo di € 600.000,00 per “ristrutturazione e completamento auditorium” ai sensi dell’art. 33 – Tab. A della
L.R. 17 febbraio 2005, n. 10, per l’ottenimento del quale il Comune deve inviare, entro il 30 luglio 2005 il progetto esecutivo dell’opera, la relativa deliberazione di approvazione, nonché i pareri necessari dei vari enti interessati o, quantomeno, le relative richieste;
CHE con deliberazione di G.C. n. 168 del 22.07.2005 è stato approvato il progetto definitivo aggiornato, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, che integra quello già approvato con la richiamata deliberazione C.S. n. 58/2004, con cui si prevede, nella sistemazione della testata scalo di via Romana, la realizzazione dell’auditorium nell’ambito del fabbricato sito in loc.tà Scalo da ristrutturare, per l’importo complessivo di € 2.741.746,76, di cui € 2.141.746,76 con finanziamento del Ministero Infrastrutture, Programma di Riqualificazione urbana POLIS, e € 600.000,00 da parte della Regione Lazio per la realizzazione di un auditorium comunale;
CHE con la medesima deliberazione di G.C. n. 168 del 22.07.2005, nell’approvare il nuovo quadro economico di spesa per l’importo di € 2.741.746,74 è stato stabilito di dare atto che la contabilità dei lavori dovrà essere separata in funzione della diversa fonte di finanziamento e così determinata:
- quanto a € 2.141.746,76 da parte del Ministero Infrastrutture, Programma di Riqualificazione urbana POLIS;
- quanto a € 600.000,00 da parte della Regione Lazio per la realizzazione dell’Auditorium;
CHE a seguito di pubblicazione del bando, è stata indetta per il giorno 01.08.2007, mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006, la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, per un importo netto a base d’asta pari a € 2.033.444,07 (duemilionitretatremilaquattrocentoquarantaquattro/07) oltre a oneri per la sicurezza per € 83.947,93, gli oneri per la progettazione esecutiva per € 85.343,00 ed IVA;
CHE a seguito dell’espletamento della gara è risultata aggiudicataria provvisoriamente la ditta ICOR 80 S.r.l. con punti 78,32 e che ha offerto un ribasso percentuale del 20,950%, per un importo pari a € 1.607.437,54 (unmilioneseicentosettemilaquattrocentotrentasette/54) oltre agli oneri per la sicurezza pari a
€ 83.947,93 e agli oneri per la progettazione esecutiva pari a € 85.342,94, per un importo lavori pari a € 1.776.728,41 oltre IVA;
CHE con determinazione dirigenziale n. 718 del 27.10.2009 è stato rideterminato il quadro economico di spesa in funzione della diversa fonte di finanziamento a seguito dell’espletamento della gara di appalto, al fine di procedere ad una contabilità dei lavori separata in funzione della diversa fonte di finanziamento in ottemperanza a quanto stabilito con la deliberazione di G.C. n. 168 del 22.07.2005, che risulta pertanto così rideterminato:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA | QUADRO PROGETTO | QUADRO DOPO AGGIUDICAZIONE GARA |
Finanziamento Ministero Infrastrutture: | |||
A) Lavori: | |||
a.1) Viabilità | € 10.000,00 | ||
a.2) Piazza pedonale | € 524.232,00 | ||
a.3) Risanamento struttura esterna | € 483 160,00 | ||
a.4) Impianti | € 680 000,00 | ||
TOTALE LAVORI | € 1 697 392,00 | € 1.697.392,0 | |
Di cui Oneri per la sicurezza (3,96%) | € 67 216,72 | € 67 216,7 | |
Lavori a base d'asta | € 1 630 175,28 | € 1 630 175,2 | |
Ribasso d'asta del 20,950% a seguito di aggiudicazione | gara | € 341 521,7 | |
Importo contrattuale | € 1 355 870,2 | ||
B) Somme a disposizione: | |||
b.1) Imprevisti e Lavori in economia Spese tecniche prog. Esecutiva appalto b.2) integrato | € 121 444,52 € 68 065,42 | € 121 444,5 € 68 065,4 | |
b.3) Spese tecniche | € 33 747,82 | € 33 747,82 | |
b.4) IVA LAVORI e spese tecniche | € 221 096,98 | € 168 094,13 | |
Totale Somme a disposizione € | 444 354,74 | € 391 351,8 | |
TOTALE Intervento finanziato Ministero Infrastrutture € 2 | 141 746,74 | € 1 747 222,1 | |
Finanziamento Regione Lazio: | |||
a.5) | Auditorium € | 430 000,00 | € 430 000,0 |
Di cui Oneri per la sicurezza (3,96%) € | 17 028,00 | € 17 028,0 | |
Lavori a base d'asta € | 412 972,00 | € 412 972,0 | |
Ribasso d'asta del 20,950% a seguito di aggiudicazione gara | € 86 517,6 | ||
Importo contrattuale | € 343 482,3 | ||
B) | Somme a disposizione: | ||
b.1) | Imprevisti e Lavori in economia € | 73 680,00 | € 17 174,1 |
b.2) b.3) | Lavori in economia Spese tecniche prog. Esecutiva appalto integrato € | 17 277,52 | € 56 505,8 € 17 277,5 |
b.4) | Spese tecniche € | 10 320,00 | € 50 324,3 |
b.5 | IVA LAVORI e spese tecniche € | 68 722,48 | € 47 235,7 |
Totale Somme a disposizione € | 170 000,00 | € 188 517,6 | |
TOTALE Intervento finanziato Regione Lazio € | 600 000,00 | € 532 000,0 | |
TOTALE GENERALE € 2 | 741 746,76 | € 2 279 222,1 | |
CHE:
- in data 16 Giugno 2008 venivano consegnati i lavori limitatamente alle aree della piazza sopraelevata e del parcheggio a raso, con previsti 540 giorni e relativa scadenza della prima parte delle lavorazioni al 11 Febbraio 2009;
- in data 10 Novembre 2008 venivano consegnati i lavori relativi all’intero appalto, per complessivi 540 giorni, e relativa scadenza dei termini contrattuali al 4 Maggio 2010;
- in data 17 Marzo 2009 venivano date ultimate le opere relative alla realizzazione delle strutture del parcheggio sopraelevato di cui al primo verbale di consegna lavori;
- contestualmente in data 18 Marzo 2009 veniva redatta una sospensione lavori motivata dalla necessità di eseguire le opere rimanenti in maniera organica con le opere di recupero del fabbricato industriale dimesso;
- in data 22 Giugno 2009, veniva ordinata la ripresa dei lavori per la realizzazione delle opere della piazza a raso, in seguito alla consegna del Progetto Esecutivo Strutturale al competente Genio Civile. In ragione dei 132 giorni di sospensione lavori, il termine di ultimazione dei lavori è stata procrastinato al 13 Settembre 2010;
- a decorrere dal 31 Luglio 2009 è cambiata la normativa di riferimento per la progettazione strutturale, conseguentemente a ciò il Genio Civile richiedeva un adeguamento del progetto definitivo già presentato che di fatto ha reso indispensabile l’intera riprogettazione delle strutture;
- in data 15 Settembre 2010 veniva redatto un verbale di consistenza delle opere, presa d’atto del mancato perfezionamento dell’autorizzazione sismica e conseguente sospensione degli stessi in attesa della suddetta autorizzazione da parte del competente Genio Civile di Roma. L’Impresa in occasione della sottoscrizione del presente verbale si è impegnata ad aggiornare il cronoprogramma e a richiedere conseguentemente e formalmente la necessaria proroga dei termini contrattuali, in quanto il ritardo e/o la mancata esecuzione delle opere non è ascrivibile a responsabilità dell’impresa.
CHE l’approvazione del progetto strutturale inerente il recupero del fabbricato industriale dismesso da parte del competente settore del Genio Civile, è pervenuta al Comune di Colleferrro solo in data 15 Ottobre 2010 e solo da tale data si è potuto dare inizio alle lavorazioni dell’adeguamento strutturale;
CHE la ditta appaltatrice ICOR 80 s.p.a. di Roma, con nota scritta del 12.11.2010 prot. N. 30921, per le motivazioni sopradescritte, ha richiesto una proroga dei tempi contrattuali per l’ultimazione dei lavori al giorno 11 Aprile 2011;
CONSIDERATO CHE:
- il Ministero delle Infrastrutture, con proprio decreto del 22 maggio 2007, ha prorogato al 31 dicembre 2011 i termini di ultimazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana;
- il Collegio di Vigilanza, riunitosi in data 6 marzo 2009 per esaminare lo stato di attuazione del programma, ha preso atto della suindicata proroga al 31 dicembre 2011;
- con deliberazione di G.C. n. 316 del 25.11.2010 è stato autorizzata una proroga per l’ultimazione dei lavori al giorno 11 aprile 2011;
CHE al fine di procedere al consolidamento del fabbricato esistente ed alla realizzazione delle nuove strutture e della relativa autorizzazione sismica da parte del Genio Civile di Roma si è reso necessario adeguare i relativi calcoli statici e gli elaborati grafici esecutivi alle nuove norme tecniche per i fabbricati siti in zona sismica alle nuove norme tecniche approvate con D.M. 2008 ed entrate in vigore a giugno 2010;
CHE a tal fine si è reso necessario predisporre una perizia di variante e suppletiva, senza aumento del quadro economico di spesa complessivo, che tenesse conto
dell’aumento dei costi delle nuove strutture in c.a. e del consolidamento delle strutture esistenti per ottemperare alle prescrizioni delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni in zona sismica, notevolmente più gravose ed onerose rispetto alle precedenti norme con cui erano state dimensionate le strutture ed aggiudicato il relativo appalt, secondo quanto previsto dall’art. 132 comma 1 lett. “a” del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (“.. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”.);
CHE a tal fine con deliberazione di G.C. N. 154 del 31.03.2011 si è proceduto all’approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva, senza aumento di spesa complessivo e con rideterminazione del quadro economico di spesa al fine di trasmettere la suddetta perizia al Ministero delle Infrastrutture per le approvazioni di rito, nonché autorizzato il differimento per l’ultimazione dei lavori al 31.10.2011;
CHE successivamente è stato inoltrato al Ministero delle Infrastrutture il nuovo quadro economico rideterminato con la suindicata deliberazione n. 154/2011;
CHE i tecnici del Ministero Infrastrutture, a seguito di esame del nuovo quadro economico rideterminato, hanno comunicato per le vie brevi che l’importo aggiuntivo dell’atto di sottomissione della perizia di variante e suppletiva, doveva essere limitato alla percentuale del 7% dell’importo contrattuale e pertanto l’importo della perizia di variante andava rideterminato e limitato alla suindicata percentuale;
CHE a tal fine l’Ufficio Lavori Pubblici, incaricato della Direzione lavori ha proceduto alla ridefinizione di una nuova perizia di variante dell’importo aggiuntivo a favore della ditta ICOR80 S.P.A. di € 252.113,02, oltre IVA 10% di cui:
- quanto a € 178.433,02 relativo al Finanziamento del Ministero Infrastrutture;
- quanto a € 73.680,00 relativo al Finanziamento della Regione Lazio; con il relativo quadro economico così rideterminato:
CHE pertanto con determinazione dirigenziale n. 665 del 07.10.2011, ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. “a” del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (“.. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”.) è stata approvata la perizia di variante, senza modifica del quadro economico dell’intervento e senza aumento di spesa complessivo in quanto l’aumento contrattuale trova capienza all’interno delle somme a disposizione dello stesso quadro economico di cui sopra;
CHE contestualmente all’approvazione della suddetta perizia di variante e dell’aumento dell’importo dei lavori è stato autorizzato un differimento del termine per l’ultimazione dei lavori così determinato:
- al 15.12.2011 relativamente ai lavori per la Riqualificazione testata Scalo “Programma di Riqualificazione Urbana POLIS”le opere previste e finanziate dal Ministero delle Infrastrutture;
- al 30.03.2012 relativamente alle opere per la realizzazione di un Auditorium finanziate dalla Regione Lazio;
CHE la ditta appaltatrice, con nota del 01.12.2011, acquisita al protocollo del Comune in data 05.12.2011 con il n. 35061, ha comunicato la sospensione di fatto dei lavori;
CHE l’Ufficio direzione dei lavori ed il Responsabile del Procedimento:
- con nota del 29.12.2011, prot. N. 37030, ha contestato la sospensione dei lavori ritenendola immotivata e non autorizzata, con riserva di ogni ulteriore azione volta a quantificare i danni ed i maggiori oneri e costi per portare a compimento l’opera;
- con nota del 15.03.2012, prot. N. 7316, ha convocato una riunione per il giorno 16.02.2012, volta a definire un nuovo cronoprogramma per la ripresa e l’ultimazione dei lavori;
CHE successivamente a tale riunione, preso atto che:
- non è pervenuta alcuna documentazione a questa stazione appaltante, né è stato possibile contattare alcun rappresentante della ditta a mezzo telefono, pur a fronte di un formale impegno da parte del Legale rappresentante di codesta Società a presentare in tempi brevi un nuovo cronoprogramma,;
- da controlli effettuati dalla direzione lavori e dal Coordinatore per la sicurezza fino alla data odierna si è potuto rilevare che il cantiere continua ad essere inattivo e privo di controllo;
- sono pervenute segnalazioni da parte dei Vigili Urbani circa l’intrusione di soggetti estranei nell’area di cantiere in stato di sostanziale abbandono;
- con nota del direttore dei lavori del 07.06.2012 prot. N. 14830 si diffidava ulteriormente l’impresa alla riapertura del cantiere, alla messa in sicurezza ed alla ripresa dei lavori entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della suddetta nota;
- con nota del direttore dei lavori del 25.07.2012 prot. N. 20024, rinnovato con nota del 31.07.2012 prot. N. 20680, la ditta appaltatrice è stata invitata per il giorno 03.08.2012 per una verifica dei lavori eseguiti ai sensi dell’art. 136 – comma 5- del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, volti a procedere alla risoluzione del contratto in essere;
PRESO ATTO che in data 18.06.2012, assunta al protocollo del Comune in data 20.06.2012 con il n. 16165 è pervenuta nota da parte dello Studio legale Conte di Roma con cui si comunicava al Comune di Colleferro che in data 14.05.2012 è stato depositato presso il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, concordato preventivo con cessione di beni per conto della Soc. Icor80 s.r.l., già Icor80 s.p.a., in liquidazione;
CHE con nota assunta al protocollo del Comune in data 23.05.2013 con il n. 13567, lo studio legale Lucchetti di Roma ha comunicato che il Tribunale di Roma, con decreto del 3-4 aprile 2013, ha omologato il concordato preventivo con cessione di beni della società Icor80 s.r.l., nominado il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx quale liquidatore giudiziale;
CHE il Responsabile A.P.O. del Servizio Lavori Pubblici Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, con nota del 04.06.2013 prot. N. 14568 ha inviato allo Studio Lucchetti di Roma, in qualità di liquidatore giudiziale della ICOR80 s.r.l., la contabilità finale redatta a seguito di sopralluogo e verbale di constatazione del 07.08.2012;
CHE con deliberazione n. 190 del 5 settembre 2013 la giunta comunale ha deliberato:
- Di dar luogo, per tutti i motivi in premessa specificati, alla risoluzione del contratto a rogito del Segretario Comunale rep. n. 8061 del 14.02.2008 ai sensi dell’art. 136, comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e succ. modif..ni, relativo all’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione testata
Quartiere Scalo per “Programma di Riqualificazione Urbana POLIS” e realizzazione auditorium”, stipulato con l'impresa ICOR80 S.R.L. in liquidazione;
- Di demandare al Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici il compito di adottare tutti i provvedimenti e le azioni necessarie per dare piena attuazione al presente provvedimento, ivi compresi quelli della escussione della cauzione e della comunicazione all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture;
- Di dare atto che la contabilizzazione definitiva dei lavori eseguiti sarà predisposta a cura della Commissione di collaudo già nominata a cura del Comune di Colleferro e del Ministero Infrastrutture;
CHE successivamente L’Ufficio Lavori Pubblici ha dato avvio alle procedure volte alla contabilizzazione finale dei lavori e dei materiali presenti in cantiere ed alla reimmissione in possesso del cantiere che, iniziate in data 16.10.2013 ed ultimate in data 14.11.2013, con le seguenti risultanze:
1. è stata firmata la contabilità finale redatta dalla Direzione dei lavori ed allegata al verbale di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, comprensiva di lavori eseguiti, oneri relativi alla progettazione eseguita e materiali presenti in cantiere, firmata senza riserve dal rappresentante della ditta appaltatrice, per l’importo di € 1.536.208,41 compresa IVA 10%, secondo il quadro riepilogativo allegato alla contabilità finale ed allegato alla presente;
2. il rappresentante della ditta appaltatrice:
♦ ha preso atto e accettato senza riserve che con deliberazione di G.C. n. 190 del 5 settembre 2013 è stata deliberata la risoluzione del contratto di appalto stipulato il 14.02.2008 rep. N. 8061, ai sensi dell’art. 136 – comma 5 del D.Lgs. 12/04/2006 , n.163 e s.m.i.;
♦ ha preso atto ed accettato senza riserve che il saldo della fattura n. 85/S del 07.11.2011, è pari a € 11.253,10 oltre IVA 10% pari a € 1.1.25,31 per un totale di € 12.378,41 e che tale importo sarà liquidato dopo il collaudo tecnico-amministrativo da parte della apposita commissione di collaudo;
♦ ha preso atto che la Stazione appaltante potrà procedere, a seguito delle risultanze del collaudo tecnico-amministrativo della apposita commissione di collaudo, all’attivazione della escussione anche parziale della polizza fideiussoria n. 1764689 del 16.01.2008 a garanzia dell’appalto ex art. 30 legge n. 109/94, stipulata con la COFACE ASSICURAZIONI;
♦ ha consegnato il cantiere relativo all’appalto in oggetto all’xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, in rappresentanza del Comune di Colleferro che, dalla presente data (14.11.2013), ne gode della piena disponibilità e titolo.
CHE pertanto, a seguito dell’immissione in possesso del cantiere, stante la scadenza del Programma di Riqualificazione urbana Polis fissata al 31.12.2014 stabilita con
D.M. N. 20 DEL 16.01.2012, l’Ufficio Lavori Pubblici ha predisposto l’aggiornamento della stima dei lavori necessari al completamento delle opere relative alla quota di Finanziamento del Ministero Infrastrutture pari a € 315.990,02 oltre Iva 10% di cui:
- € 107.420,00 per lavori;
- € 208.570,02 per lavori in economie;
DATO ATTO che il suindicato importo rientra all’interno del quadro economico di spesa approvato con determinazione dirigenziale n. 665 del 07.10.2011 e finanziato dal Ministero delle Infrastrutture quindi non comporta impegno di spesa;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere ad approvare la stima dei lavori predisposta dall’Ufficio Lavori Pubblici e dare mandato al Responsabile del Procedimento di dare avvio alle procedure di gara negoziata ristretta ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 1 del 10 gennaio 2014 “Esercizio provvisorio 2014 - Approvazione PEG provvisorio al 28 febbraio 2014” con la quale:
▪ si è preso atto dell'esercizio provvisorio sino al 28.02.2014 dando atto che potranno, nel suddetto periodo, effettuarsi spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato per l’esercizio 2013 con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
▪ si è approvato il PEG provvisorio per l'anno 2014 assegnando ai Dirigenti gli stessi capitoli di spesa del PEG 2013;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con X.Xxx. 267 del 18.08.2000;
PRESO ATTO che il Segretario Generale Dr. Xxxxxxx XXXXX, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, “Nulla ha osservato in merito alla conformità dell’atto alle norme vigenti”;
CON voti unanimi, resi per alzata di mano:
DELIBERA
1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa specificati, la stima dei lavori di completamento relativi all’intervento “Riqualificazione testata Quartiere Scalo per
Programma di Riqualificazione Urbana POLIS” e realizzazione auditorium”, predisposto dall’Ufficio lavori Pubblici dell’importo di € 315.990,02 oltre IVA 10%;
2. Di autorizzare il Funzionario A.P.O. del Servizio Lavori Pubblici Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx il compito di dare avvio alle procedure di gara negoziata ristretta ai sensi dell’art.
122 comma 7 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
3. Di demandare al Responsabile del Procedimento la trasmissione di copia della presente deliberazione, completa di tutta la documentazione amministrativa al Ministero delle Infrastrutture;
4. Di Dare atto che il suindicato importo rientra all’interno del quadro economico di spesa approvato e finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e quindi non comporta impegno di spesa;
5. Di demandare a successivo atto l’approvazione del progetto stralcio relativo alla realizzazione dell’Auditorium finanziato dalla Regione Lazio ai sensi dell’art. 33 – Tab. A della L.R. 17 febbraio 2005, n. 10;
6. Di dare atto che ai fini dell’esecuzione del presente atto il funzionario responsabile del procedimento viene individuato nella persona dell'xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, funzionario A.P.O. Servizo Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 4 L. 241/90.
7. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U. approvato con X.Xxx. n. 267 del 18/08/2000.
^^^^^^^^^
Dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di Deliberazione in oggetto, gli stessi sono stati così espressi:
⮚ “il sottoscritto xxx. Xxxxx XXXXXXXXX, Funzionario APO della 2^ Area Funzionale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”;
x.xx xxx. Xxxxx XXXXXXXXX
⮚ “il sottoscritto dr. Xxxxxxx XXXXXXXXXXXX, Dirigente della 3^ Area Funzionale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto
x.xx dr. Xxxxxxx XXXXXXXXXXXX
Di dare altresì atto che il Funzionario Responsabile del procedimento è stato individuato nell’xxx. Xxxxx XXXXXXXXX, funzionario APO del Settore LLPP e Manutenzioni, dell’Area Pianificazione Generale del Territorio;, ai sensi dell’art.4 della legge n.241/90.
^^^^^^^^^
Firma all’originale:
L’Assessore anziano | Il Presidente | Il Vice Segretario Generale |
x.xx Xxxxx XXXXXXXXXX | x.xx Xxxxx XXXXXXXXX | x.xx Dr. Xxxxx XXXXXXXXX |
Per copia conforme Colleferro, lì 23 luglio 2014
Il Funzionario Incaricato
Xxxxx XXXXXXX
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx - Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Colleferro, lì 23 luglio 2014
Il Segretario Generale
x.xx Dr. Xxxxxxx XXXXX
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Colleferro xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx – Sez. Xxxx Xxxxxxxx “on-line” per quindici giorni consecutivi:
Dal 23 luglio 2014 al………………………
Il Funzionario Incaricato
Xxxxx XXXXXXX