Common use of Planning Clause in Contracts

Planning. 10.1 Partijen hebben ter verzekering van een goede voortgang van de werkzaamheden een Planning met bijbehorende toelichting vastgesteld, die bij de Overeenkomst is gevoegd als Bijlage 3, waarop is aangegeven binnen welke termijnen welke werkzaamheden door de daarbij aangegeven Partij dienen te worden verricht. De nakoming van de Planning heeft het karakter van een inspanningsverplichting, behoudens de in de Overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen. Indien overschrijding van de in deze Planning opgenomen tijdstippen dreigt, zal de meest gerede partij de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen en zullen partijen overleggen over de alsdan te nemen maatregelen. Partijen kunnen in onderling overleg de planning aanpassen. 10.2 Naast bovengenoemde planning, waarbij slechts een inspanningsverplichting van toepassing is, geldt bij de volgende termijnen een resultaatsverplichting: 1. Binnen 6 maanden na feitelijke levering van de bouwkavel conform het gestelde in artikel 8.5 en 8.6 dient Wooncompagnie aan te vangen met de realisatie van het Bouwplan, danwel opdracht hebben verstrekt aan de aannemer voor de realisatie van het Bouwplan. Wooncompagnie dient daarbij in één gestaag tempo door te bouwen; 2. Binnen 24 maanden na feitelijke levering van de bouwkavel conform het gestelde in artikel 8.5 en 8.6 dient het Bouwplan in zijn geheel te zijn voltooid, conform de verleende omgevingsvergunning en deze overeenkomst. 10.3 Indien duidelijk is dat een termijn als bedoeld in artikel 10.2 niet wordt gehaald, dient de Wooncompagnie de gemeente daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Mogelijk afwijken van de bovengenoemde termijnen kan enkel om zwaarwegende redenen en met schriftelijke goedkeuring van de gemeente. Bij een overschrijding van een termijn met niet meer dan drie maanden zal de gemeente een dergelijke goedkeuring niet op onredelijk te achten gronden, die geen verband houden met het voldoende verzekerd zijn van de uiteindelijke realisatie van het Project, weigeren. Als zwaarwegende reden wordt in ieder geval beschouwd de situatie waarin de Wooncompagnie ondanks voldoende en concrete pogingen daartoe niet in staat is om derde-partijen contracteren die noodzakelijk zijn om het project fysiek uit te kunnen voeren (zoals (onder)aannemers, bouwers, etc.). 10.4 Mocht Wooncompagnie een of meer van de in dit artikel genoemde termijnen niet nakomen en de gemeente deze overschrijding niet heeft goedgekeurd, dan kan de gemeente onmiddellijk tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan, verdere medewerking aan het Project weigeren en/of het voor het Project vastgestelde bestemmingsplan herzien en/of de voor het Project verleende omgevingsvergunning intrekken, een en ander onverlet het recht van de gemeente op betaling van de kosten als bedoeld in artikel 9.10. Wooncompagnie verklaart dat hij in dat geval geen verzoek om schadevergoeding, in welke vorm dan ook (zoals bijvoorbeeld een verzoek om tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro) in zal dienen bij de gemeente.

Planning. 10.1 Partijen hebben ter verzekering Geen meerwerk mag worden uitgevoerd dan na schriftelijke opdracht, tenzij hieraan voor HBNU-VDK geen consequenties verbonden zijn. Alle wijzigingen, zowel meer- als minderwerk, dienen aan HBNU-VDK vooraf kenbaar te worden gemaakt. Indien u de consequentie, voortvloeiende uit een bespreking of ontvangst van een goede voortgang nieuwe gegevens, niet binnen 14 dagen kenbaar heeft gemaakt, vervalt het recht tot verrekening van meerwerk. Minderwerken worden in overleg tussen partijen overeengekomen en verrekend op basis van de werkzaamheden een Planning met bijbehorende toelichting vastgesteld, die bij de Overeenkomst is gevoegd als Bijlage 3, waarop is aangegeven binnen welke termijnen welke werkzaamheden door de daarbij aangegeven Partij dienen te worden verricht. De nakoming van de Planning heeft het karakter van een inspanningsverplichting, behoudens de in de Overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen. Indien overschrijding van de in deze Planning opgenomen tijdstippen dreigt, zal de meest gerede partij de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen en zullen partijen overleggen over de alsdan te nemen maatregelen. Partijen kunnen in onderling overleg de planning aanpassen. 10.2 Naast bovengenoemde planning, waarbij slechts een inspanningsverplichting van toepassing is, geldt bij de volgende termijnen een resultaatsverplichting: 1. Binnen 6 maanden na feitelijke levering van de bouwkavel conform het gestelde in artikel 8.5 en 8.6 dient Wooncompagnie aan te vangen met de realisatie van het Bouwplan, danwel opdracht hebben verstrekt aan de aannemer voor de realisatie van het Bouwplan. Wooncompagnie dient daarbij in één gestaag tempo door te bouwen; 2. Binnen 24 maanden na feitelijke levering van de bouwkavel conform het gestelde in artikel 8.5 en 8.6 dient het Bouwplan in zijn geheel te zijn voltooid, conform de verleende omgevingsvergunning en deze overeenkomst. 10.3 Indien duidelijk is dat een termijn als bedoeld in artikel 10.2 niet wordt gehaald, dient de Wooncompagnie de gemeente daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Mogelijk afwijken van de bovengenoemde termijnen kan enkel om zwaarwegende redenen en met schriftelijke goedkeuring van de gemeente. Bij een overschrijding van een termijn met niet meer dan drie maanden zal de gemeente een dergelijke goedkeuring niet op onredelijk te achten gronden, die geen verband houden met het voldoende verzekerd zijn van de uiteindelijke realisatie van het Project, weigeren. Als zwaarwegende reden wordt in ieder geval beschouwd de situatie waarin de Wooncompagnie ondanks voldoende en concrete pogingen daartoe niet in staat is om derde-partijen contracteren die noodzakelijk zijn om het project fysiek uit te kunnen voeren (zoals (onder)aannemers, bouwers, etc.). 10.4 Mocht Wooncompagnie een of meer van de in dit artikel genoemde termijnen niet nakomen en de gemeente deze overschrijding niet heeft goedgekeurd, dan kan de gemeente onmiddellijk tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan, verdere medewerking aan het Project weigeren gebruikelijke leverings- en/of uitvoeringsprijzen. De onderaannemer heeft geen recht op enige vergoeding voor winstderving. Onderaannemer dient op eerste verzoek van HBNU-VDK zijn werkschema en werktijden zodanig aan te passen dat deze overeenstemmen met die van HBNU-VDK, waarbij afwijkingen (bijvoorbeeld in verband met ter plaatse geldende werktijden, arbeidsduurverkorting en vakantiedagen) slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van HBNU-VDK zijn toegestaan. Indien HBNU-VDK in afwijking van het voor in het Project vastgestelde bestemmingsplan herzien bestek vermelde tijdstip de werkzaamheden aanvangt of voortzet, is onderaannemer verplicht om dienovereenkomstig op afroep van HBNU-VDK met inachtneming van een redelijke afroeptermijn het werk te beginnen of voort te zetten. De onderaannemer dient het werk zodanig te coördineren en organiseren, waaronder het inzetten van voldoende personeel, dat geen moeilijkheden en/of stagnaties ontstaan ten opzichte van het geldende werkschema en/of de detailplanning van HBNU-VDK. Na verzoek van HBNU-VDK dient de onderaannemer hiertoe een detailplanning van zijn eigen werkzaamheden in. Indien HBNU-VDK besluit dat gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld het winterseizoen, zomervakanties e.d., wordt doorgewerkt, is onderaannemer verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. Indien HBNU-VDK tengevolge van staking in haar bedrijf of bij derden of tengevolge van een algemeen of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid krachtens de C.A.O. voorgeschreven rust-, feest-, vakantie-, of andere vrije tijd van haar werknemers naar haar beslissende oordeel geen gebruik kan maken van uw diensten, zal de onderaannemer de mogelijk daaruit voortvloeiende schade niet op HBNU-VDK kunnen verhalen. Indien de aanvang of voortgang van het aan de onderaannemer opgedragen werk wordt vertraagd door omstandigheden die voor rekening of risico van onderaannemer komen, dient de daaruit voor HBNU-VDK voortvloeiende schade door onderaannemer te worden vergoed. De oplevering van het Project verleende omgevingsvergunning intrekken, een en ander onverlet het recht werk van de gemeente op betaling onderaannemer en de onderhoudsperiode van de kosten als bedoeld in artikel 9.10onderaannemer vallen samen met de oplevering van het werk en de onderhoudsperiode van HBNU-VDK. Wooncompagnie verklaart Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn en/of van de opleveringstermijn is onderaannemer aan HBNU-VDK een schadevergoeding verschuldigd van 0,5 % van de aanneemsom per werkbare werkdag dat hij in dat geval geen verzoek om schadevergoedingde overeengekomen termijn is overschreden, in welke vorm dan ook (zoals bijvoorbeeld tenzij een verzoek om tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro) in zal dienen bij de gemeenteander bedrag is overeenkomen. HBNU-VDK is gerechtigd aldus verschuldigde schadevergoeding te verrekenen met wat onderaannemer van HBNU-VDK te vorderen heeft.

Planning. 10.1 Partijen hebben ter verzekering zijn op grond van het bepaalde in artikel 9 van de BOO NSV jegens elkaar gehouden de als bijlage 6 aan de BOO NSV gehechte Indicatieve Uitvoeringsplanning Stationsgebied Utrecht bij de uitvoering van hun werkzaamheden met betrekking tot de ontwikkeling en realisatie van de Westflank na te leven. Partijen onderkennen dat deze Indicatieve Uitvoeringsplanning en de indicatieve realisatieplanning zoals in het DSP WFN op pagina 82 weergegeven inmiddels zijn achterhaald en niet meer van toepassing zijn. Zodra NSV zicht heeft op een concrete uitwerking en realisatie van een goede Vastgoedproject in de Westflank Noord zal de Gemeente hierover worden geïnformeerd teneinde over en weer tot vaststelling van een indicatieve realisatieplanning te komen. De start van de bouw van de Vastgoedprojecten in de Westflank Noord is afhankelijk van het bepaalde in de BOO NSV en verder in deze Overeenkomst is vermeld. NSV is aanvullend gerechtigd het starten van de bouw van Fase 3 (Van Sijpesteijnkadestrook) dan wel een deel van Fase 3 (Fase 3A, 3B of 3C) uit te stellen totdat de benodigde omgevingsvergunning activiteit bouwen onherroepelijk is. NSV spant zich tot het uiterste toe in dat de benodigde juridische levering/vestiging zakelijk recht is gerealiseerd op het moment dat er een Bruikbare vergunning, ontheffing, vrijstelling en/of goedkeuring is. Tevens spant NSV zich tot het uiterste toe in dat de van ProRail vereiste privaatrechtelijke toestemmingen, vergunningen etc. zijn verkregen op het moment dat er een Bruikbare vergunning, ontheffing, vrijstelling en/of goedkeuring is. Tevens spant NSV zich tot het uiterste toe in dat voorverhuur dan wel voorverkoop van 70% van het in een Deelontwikkeling voorziene metrage (verhuurbaar vloeroppervlak conform NEN 2580) wordt behaald op het moment dat er een Bruikbare vergunning is. Afwijking of actualisering van de overeen te komen planning als bedoeld in dit artikel dient telkens door Partijen schriftelijk te worden geaccordeerd. Partijen zullen elkaar op de hoogte houden van eventuele voorzienbare afwijkingen van de overeengekomen planning en met elkaar overleggen over de eventuele gevolgen daarvan. Uitgangspunt daarbij is dat Partijen alles in het werk zullen stellen om eventuele vertraging in de voortgang van de werkzaamheden een Planning met bijbehorende toelichting vastgesteld, die bij de Overeenkomst is gevoegd als Bijlage 3, waarop is aangegeven binnen welke termijnen welke werkzaamheden door de daarbij aangegeven Partij dienen te worden verrichtvoorkomen en zonodig in latere planningsfasen zoveel mogelijk weer in te lopen. De nakoming eventuele kosten van het weer inlopen van de Planning heeft dan wel het karakter versneld uitvoeren van een inspanningsverplichtingwerkzaamheden, behoudens de in de Overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen. Indien overschrijding komen voor rekening van de in deze Planning opgenomen tijdstippen dreigt, zal Partij die redelijkerwijze de meest gerede partij de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen en zullen partijen overleggen over de alsdan te nemen maatregelen. Partijen kunnen in onderling overleg de planning aanpassen. 10.2 Naast bovengenoemde planning, waarbij slechts een inspanningsverplichting van toepassing is, geldt bij de volgende termijnen een resultaatsverplichting: 1. Binnen 6 maanden na feitelijke levering oorzaak van de bouwkavel conform het gestelde vertraging is geweest of in artikel 8.5 en 8.6 dient Wooncompagnie aan wiens risicosfeer deze vertraging redelijkerwijze geacht moet worden te vangen met liggen of op wiens verlangen de realisatie van het Bouwplan, danwel opdracht hebben verstrekt aan de aannemer voor de realisatie van het Bouwplan. Wooncompagnie dient daarbij in één gestaag tempo door te bouwen; 2. Binnen 24 maanden na feitelijke levering van de bouwkavel conform het gestelde in artikel 8.5 en 8.6 dient het Bouwplan in zijn geheel te zijn voltooid, conform de verleende omgevingsvergunning en deze overeenkomstversnelling werd doorgevoerd. 10.3 Indien duidelijk is dat een termijn als bedoeld in artikel 10.2 niet wordt gehaald, dient de Wooncompagnie de gemeente daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Mogelijk afwijken van de bovengenoemde termijnen kan enkel om zwaarwegende redenen en met schriftelijke goedkeuring van de gemeente. Bij een overschrijding van een termijn met niet meer dan drie maanden zal de gemeente een dergelijke goedkeuring niet op onredelijk te achten gronden, die geen verband houden met het voldoende verzekerd zijn van de uiteindelijke realisatie van het Project, weigeren. Als zwaarwegende reden wordt in ieder geval beschouwd de situatie waarin de Wooncompagnie ondanks voldoende en concrete pogingen daartoe niet in staat is om derde-partijen contracteren die noodzakelijk zijn om het project fysiek uit te kunnen voeren (zoals (onder)aannemers, bouwers, etc.). 10.4 Mocht Wooncompagnie een of meer van de in dit artikel genoemde termijnen niet nakomen en de gemeente deze overschrijding niet heeft goedgekeurd, dan kan de gemeente onmiddellijk tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan, verdere medewerking aan het Project weigeren en/of het voor het Project vastgestelde bestemmingsplan herzien en/of de voor het Project verleende omgevingsvergunning intrekken, een en ander onverlet het recht van de gemeente op betaling van de kosten als bedoeld in artikel 9.10. Wooncompagnie verklaart dat hij in dat geval geen verzoek om schadevergoeding, in welke vorm dan ook (zoals bijvoorbeeld een verzoek om tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro) in zal dienen bij de gemeente.

Planning. 10.1 Partijen hebben 6.1 Onderaannemer dient op eerste verzoek van HBNU-VDK zijn werkschema en werktijden zodanig aan te passen dat deze overeenstemmen met die van HBNU-VDK, waarbij afwijkingen (bijvoorbeeld in verband met ter verzekering plaatse geldende werktijden, arbeidsduurverkorting en vakantiedagen) slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van HBNU-VDK zijn toegestaan. Indien HBNU-VDK in afwijking van het in het bestek vermelde tijdstip de werkzaamheden aanvangt of voortzet, is onderaannemer verplicht om dienovereenkomstig op afroep van HBNU-VDK met inachtneming van een goede voortgang van de werkzaamheden een Planning met bijbehorende toelichting vastgesteld, die bij de Overeenkomst is gevoegd als Bijlage 3, waarop is aangegeven binnen welke termijnen welke werkzaamheden door de daarbij aangegeven Partij dienen redelijke afroeptermijn het werk te worden verricht. De nakoming van de Planning heeft het karakter van een inspanningsverplichting, behoudens de in de Overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen. Indien overschrijding van de in deze Planning opgenomen tijdstippen dreigt, zal de meest gerede partij de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen en zullen partijen overleggen over de alsdan beginnen of voort te nemen maatregelen. Partijen kunnen in onderling overleg de planning aanpassenzetten. 10.2 Naast bovengenoemde planning, waarbij slechts een inspanningsverplichting van toepassing is, geldt bij de volgende termijnen een resultaatsverplichting: 1. Binnen 6 maanden na feitelijke levering van de bouwkavel conform het gestelde in artikel 8.5 en 8.6 dient Wooncompagnie aan te vangen met de realisatie van het Bouwplan, danwel opdracht hebben verstrekt aan de aannemer voor de realisatie van het Bouwplan. Wooncompagnie dient daarbij in één gestaag tempo door te bouwen; 2. Binnen 24 maanden na feitelijke levering van de bouwkavel conform het gestelde in artikel 8.5 en 8.6 6.2 De onderaannemer dient het Bouwplan in zijn geheel werk zodanig te zijn voltooidcoördineren en organiseren, conform de verleende omgevingsvergunning en deze overeenkomst. 10.3 Indien duidelijk is waaronder het inzetten van voldoende personeel, dat een termijn als bedoeld in artikel 10.2 niet wordt gehaald, dient de Wooncompagnie de gemeente daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Mogelijk afwijken van de bovengenoemde termijnen kan enkel om zwaarwegende redenen en met schriftelijke goedkeuring van de gemeente. Bij een overschrijding van een termijn met niet meer dan drie maanden zal de gemeente een dergelijke goedkeuring niet op onredelijk te achten gronden, die geen verband houden met het voldoende verzekerd zijn van de uiteindelijke realisatie van het Project, weigeren. Als zwaarwegende reden wordt in ieder geval beschouwd de situatie waarin de Wooncompagnie ondanks voldoende en concrete pogingen daartoe niet in staat is om derde-partijen contracteren die noodzakelijk zijn om het project fysiek uit te kunnen voeren (zoals (onder)aannemers, bouwers, etc.). 10.4 Mocht Wooncompagnie een of meer van de in dit artikel genoemde termijnen niet nakomen en de gemeente deze overschrijding niet heeft goedgekeurd, dan kan de gemeente onmiddellijk tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan, verdere medewerking aan het Project weigeren moeilijkheden en/of stagnaties ontstaan ten opzichte van het voor het Project vastgestelde bestemmingsplan herzien geldende werkschema en/of de detailplanning van HBNU-VDK. Na verzoek van HBNU-VDK dient de onderaannemer hiertoe een detailplanning van zijn eigen werkzaamheden in. Indien HBNU-VDK besluit dat gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld het winterseizoen, zomervakanties e.d., wordt doorgewerkt, is onderaannemer verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. Indien HBNU-VDK tengevolge van staking in haar bedrijf of bij derden of tengevolge van een algemeen of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid krachtens de C.A.O. voorgeschreven rust-, feest-, vakantie-, of andere vrije tijd van haar werknemers naar haar beslissende oordeel geen gebruik kan maken van uw diensten, zal de onderaannemer de mogelijk daaruit voortvloeiende schade niet op HBNU-VDK kunnen verhalen. 6.3 Indien de aanvang of voortgang van het aan de onderaannemer opgedragen werk wordt vertraagd door omstandigheden die voor het Project verleende omgevingsvergunning intrekkenrekening of risico van onderaannemer komen, een en ander onverlet het recht van dient de gemeente op betaling van de kosten als bedoeld in artikel 9.10. Wooncompagnie verklaart dat hij in dat geval geen verzoek om schadevergoeding, in welke vorm dan ook (zoals bijvoorbeeld een verzoek om tegemoetkoming in daaruit voor HBNU-VDK voortvloeiende schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro) in zal dienen bij de gemeentedoor onderaannemer te worden vergoed.

Planning. 10.1 Partijen hebben ter verzekering 3.1 De Minister van een goede Defensie draagt zorg voor de beschikbaarheid voor civiel medegebruik van de militaire radar bij Soesterberg aan LVNL uiterlijk per 1 september 2016. 3.2 De Minister van Defensie en LVNL leggen in de SLA vast hoe de operationaliteit voor civiel medegebruik van de militaire radar bij Soesterberg gedurende ieder etmaal van de gehele week conform de eisen van LVNL uiterlijk per 1 januari 2017 te realiseren, of zoveel eerder als redelijker- wijs mogelijk blijkt. Indien dat het geval is, stelt de Minister van Defensie partijen op de hoogte van de eerdere datum waarop deze operationaliteit wordt gerealiseerd. 3.3 Gelet op de toetshoogten in het LIB monitort Amsterdam de voortgang van de werkzaamheden een Planning met bijbehorende toelichting vastgesteld, objecten die bij de Overeenkomst is gevoegd als Bijlage 3, waarop is aangegeven binnen welke termijnen welke werkzaamheden door de daarbij aangegeven Partij dienen te worden verricht. De nakoming van de Planning heeft het karakter van een inspanningsverplichting, behoudens de in de Overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen. Indien overschrijding onderdeel zijn van de in deze Planning bijlage 8a bij het LIB opgenomen tijdstippen dreigtplannen, zal tot het moment dat de meest gerede partij Soesterbergradar volledig operationeel is volgens de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen en zullen partijen overleggen over de alsdan te nemen maatregelen. Partijen kunnen in onderling overleg de planning aanpassenvereisten van civiel medegebruik. 10.2 Naast bovengenoemde planning, waarbij slechts een inspanningsverplichting van toepassing is, geldt bij de volgende termijnen een resultaatsverplichting: 1. Binnen 6 maanden na feitelijke levering van de bouwkavel conform het gestelde 3.4 Amsterdam spant zich in artikel 8.5 en 8.6 dient Wooncompagnie aan om te vangen met de realisatie van het Bouwplan, danwel opdracht hebben verstrekt aan de aannemer voor de realisatie van het Bouwplan. Wooncompagnie dient daarbij in één gestaag tempo door te bouwen; 2. Binnen 24 maanden na feitelijke levering van de bouwkavel conform het gestelde in artikel 8.5 en 8.6 dient het Bouwplan in zijn geheel te zijn voltooid, conform de verleende omgevingsvergunning en deze overeenkomst. 10.3 Indien duidelijk is voorkomen dat een termijn als bedoeld in artikel 10.2 niet wordt gehaald, dient de Wooncompagnie de gemeente daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Mogelijk afwijken van de bovengenoemde termijnen kan enkel om zwaarwegende redenen en met schriftelijke goedkeuring van de gemeente. Bij een overschrijding van een termijn met niet meer dan drie maanden zal de gemeente een dergelijke goedkeuring niet op onredelijk te achten gronden, die geen verband houden met het voldoende verzekerd zijn van de uiteindelijke realisatie van het Project, weigeren. Als zwaarwegende reden wordt in ieder geval beschouwd de situatie waarin de Wooncompagnie ondanks voldoende en concrete pogingen daartoe niet in staat object dat onderdeel is om derde-partijen contracteren die noodzakelijk zijn om het project fysiek uit te kunnen voeren (zoals (onder)aannemers, bouwers, etc.). 10.4 Mocht Wooncompagnie een of meer van de in bijlage 8a bij het LIB opgenomen plannen de toetshoogte bereikt voor 1 september 2016. 3.5 Amsterdam rapporteert partijen minimaal een half jaar voordat een object bedoeld onder 3.3 de toetshoogte bereikt indien deze toetshoogte zal worden bereikt voordat de vereiste operationaliteit voor civiel medegebruik van de militaire radar bij Soesterberg is gerealiseerd. 3.6 De objecten waarover Amsterdam op basis van 3.5 rapporteert worden zo spoedig mogelijk onderworpen aan een nader radarverstoringsonderzoek door een extern bureau, voor zover dit artikel genoemde termijnen niet nakomen en de gemeente deze overschrijding onderzoek nog niet heeft goedgekeurdplaatsgevonden, en voorgelegd aan LVNL voor advies. 3.7 Indien LVNL op basis van de uitkomsten van het onderzoek bedoeld onder 3.6 concludeert dat een object de radardekking dusdanig vermindert dat de vliegveiligheid in het geding is, dan treden partijen in overleg om te bezien of en zo ja op welke wijze de vliegveiligheid kan de gemeente onmiddellijk tot ontbinding worden gewaar- borgd. 3.8 Uitgangspunt is dat eventuele kosten van vervolgonderzoek, als bedoeld onder 3.6, en eventuele andere financiële gevolgen die voortvloeien uit deze overeenkomst waaronder 3.7, niet ten laste van LVNL komen. 3.9 Wanneer op termijn vanwege technische of economische redenen vervanging van de Overeenkomst overgaan, verdere medewerking bestaande radar bij Soesterberg aan het Project weigeren en/of het de orde is dan treden de Rijkspartijen met elkaar in overleg om de vereiste radardekking voor het Project vastgestelde bestemmingsplan herzien en/of de civiele gebruik rond Schiphol te blijven borgen. Investeringen voor het Project verleende omgevingsvergunning intrekken, civiele luchtvaart mogen in beginsel niet leiden tot een en ander onverlet het recht verhoging van de gemeente op betaling cost base van de kosten als bedoeld in artikel 9.10. Wooncompagnie verklaart dat hij in dat geval geen verzoek om schadevergoedingLVNL, in welke vorm dan ook (zoals bijvoorbeeld een verzoek om tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro) in zal dienen bij omdat LVNL moet blijven voldoen aan de gemeenteEuropese regels.

Planning. 10.1 Partijen hebben ter verzekering 8.1 De Onderaannemer verbindt er zich toe om de Onderaanneming uit te voeren overeenkomstig de Aannemingsdocumenten en de uitvoeringsmodaliteiten voorgesteld door de Hoofdaannemer of opgelegd door de Opdrachtgever (zie o.a. werfverslagen). Door de Onderaannemingsovereenkomst te ondertekenen verklaart de Onderaannemer deze planning en richtlijnen in acht te nemen en deze te respecteren. De overeengekomen planning kan worden gehecht als bijlage bij deze Overeenkomst. 8.2 De met de Onderaannemer afgesproken Uitvoeringstermijn betreft een resultaatsverbintenis. Eventueel Weerverlet is reeds in rekening genomen bij het bepalen van een goede voortgang deze termijn. 8.3 Teneinde de coördinatie en de uitvoering te bespreken met de Opdrachtgever en de Hoofdaannemer, is de aanwezigheid van de werkzaamheden een Planning Onderaannemer op de werfvergaderingen vereist, minstens wanneer zijn werken of de coördinatie ervan met bijbehorende toelichting vastgesteld, die bij andere werken (volgens het LEAN-principe) wordt/worden besproken. De planning kan enkel gewijzigd worden in gemeen overleg en na uitdrukkelijk akkoord van de Overeenkomst Hoofdaannemer. De Onderaannemer is gevoegd als Bijlage 3, waarop is aangegeven ertoe gehouden om uiterlijk binnen welke termijnen welke werkzaamheden de 10 Werkdagen schriftelijk te reageren op de inhoud van werfverslagen waarmee hij het oneens is. Na het verstrijken van deze termijn worden de werfverslagen onherroepelijk geacht aanvaard te zijn door de daarbij aangegeven Partij dienen Onderaannemer. 8.4 De Hoofdaannemer en de Onderaannemer gaan de verbintenis aan elkaar tijdig in te worden verricht. De nakoming lichten omtrent iedere moeilijkheid die zich tijdens de uitvoering van de Planning heeft het karakter werken voordoet en die van aard is om een inspanningsverplichtingstipte uitvoering en de goede en evenredige samenhang ervan te verstoren. Zij verbinden er zich verder toe om alle inlichtingen van technische aard en waarvan de uitvoering van de werken van de hoofdopdracht en de onderaanneming afhangt, behoudens de in de Overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingenaan elkaar over te maken. Indien overschrijding mogelijk zal er in opeenvolgende deelfasen (per traphal/inkomgeheel) gewerkt worden om zo snel mogelijk met de afwerking te kunnen starten per inkomgeheel. 8.5 De Onderaannemer zal op de Werf voldoende bekwaam en ervaren personeel of arbeidskrachten tewerkstellen, rekening houdend met de mogelijkheden van de bouwplaats, teneinde in deze Planning opgenomen tijdstippen dreigtverhouding tot de omvang van het in onderaanneming genomen werk, de uitvoering ervan te verwezenlijken binnen de daartoe gestelde termijn. Hij zal ervoor zorgen dat op de Werf steeds het daartoe noodzakelijke materieel en materiaal in voorraad is. 8.6 Gedurende de werken zal de (werfleider van de) Onderaannemer voldoende en op regelmatige basis controles uitvoeren op veiligheid, kwaliteit én correctheid van de werken. Eveneens zal hij/zij erop toezien dat de afgesproken planning & timing van de werken met de werfleiding correct wordt opgevolgd. Het is niet de bedoeling dat hiervoor (volledig) op de werfleiding van de Hoofdaannemer wordt gerekend. 8.7 Wanneer de vooropgestelde planning/uitvoeringstermijn in het gedrang komt, zal de meest gerede partij Onderaannemer dit spontaan melden aan Furnibo en alles is het werk stellen om dit zo snel mogelijk op te lossen (bvb. extra werkkrachten voorzien om de wederpartij daarvan tijdig op verloren tijd in te halen, organisatie van weekendwerk ...). Dit zal steeds in overleg met de hoogte stellen en zullen partijen overleggen over de alsdan te nemen maatregelen. Partijen kunnen in onderling overleg de planning aanpassenwerfleiding van Furnibo gebeuren. 10.2 Naast bovengenoemde planning8.8 Indien de Onderaannemer de Onderaanneming niet binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijn (of deeltermijnen) heeft beëindigd, waarbij slechts een inspanningsverplichting is hij van toepassing is, geldt bij de volgende termijnen een resultaatsverplichting: 1. Binnen 6 maanden na feitelijke levering rechtswege en zonder ingebrekestelling en door het eenvoudig verstrijken van de bouwkavel conform het gestelde in artikel 8.5 uitvoeringstermijn, verplicht de overeengekomen schadevergoedingen (Vertragingsboete) te betalen en 8.6 dient Wooncompagnie aan om de Hoofdaannemer schadeloos te vangen met stellen tegen elk nadelig gevolg (inclusief vergoedingen die de realisatie van het Bouwplan, danwel opdracht hebben verstrekt Hoofdaannemer aan de aannemer voor de realisatie van het Bouwplan. Wooncompagnie dient daarbij in één gestaag tempo door te bouwen; 2. Binnen 24 maanden na feitelijke levering van de bouwkavel conform het gestelde in artikel 8.5 en 8.6 dient het Bouwplan in zijn geheel te zijn voltooid, conform de verleende omgevingsvergunning en deze overeenkomst. 10.3 Indien duidelijk is dat een termijn als bedoeld in artikel 10.2 niet wordt gehaald, dient de Wooncompagnie de gemeente daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Mogelijk afwijken van de bovengenoemde termijnen kan enkel om zwaarwegende redenen en met schriftelijke goedkeuring van de gemeente. Bij een overschrijding van een termijn met niet meer dan drie maanden zal de gemeente een dergelijke goedkeuring niet op onredelijk te achten gronden, die geen verband houden met het voldoende verzekerd zijn van de uiteindelijke realisatie van het Project, weigeren. Als zwaarwegende reden wordt in ieder geval beschouwd de situatie waarin de Wooncompagnie ondanks voldoende en concrete pogingen daartoe niet in staat is om derde-partijen contracteren die noodzakelijk zijn om het project fysiek uit te kunnen voeren (zoals (onder)aannemers, bouwers, etc.Opdrachtgever verschuldigd zou zijn). 10.4 Mocht Wooncompagnie een of meer van de in dit artikel genoemde termijnen niet nakomen 8.9 Eventuele kosten en de gemeente deze overschrijding niet heeft goedgekeurd, dan kan de gemeente onmiddellijk tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan, verdere medewerking aan het Project weigeren vergoedingen voor stilstand en/of het voor het Project vastgestelde bestemmingsplan herzien en/of de voor het Project verleende omgevingsvergunning intrekken, een en ander onverlet het recht vertraging van de gemeente op betaling Onderaanneming kunnen door de Onderaannemer slechts in rekening worden gebracht indien een fout van de kosten als bedoeld Hoofdaannemer wordt bewezen die hiermee in direct causaal verband staat. In elk geval kan slechts een vergoeding worden gevorderd vanaf de eerste Werkdag volgend op de derde maand vertraging en mits de Hoofdaannemer minstens 14 Werkdagen op voorhand schriftelijk in gebreke werd gesteld. De vergoeding onder dit artikel 9.108.9 is beperkt tot maximum 2% van het vertraagde deel van de Onderaanneming. Wooncompagnie verklaart dat hij Indien de vertraging mede werd veroorzaakt door de Opdrachtgever of een derde partij, zal de Hoofdaannemer slechts kunnen worden aangesproken ten belope van zijn aandeel in dat geval geen verzoek om schadevergoeding, in welke vorm dan ook (zoals bijvoorbeeld een verzoek om tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro) in zal dienen bij de gemeentevertraging.

Planning. 10.1 Partijen hebben ter verzekering van In overleg met het Bestuur, zal een goede voortgang zorgvuldig na te leven planning van de werkzaamheden een Planning met bijbehorende toelichting vastgesteldwerken, die in zijn verschillende fasen, moeten opgesteld worden door de aannemer en goedgekeurd worden door het Bestuur. De leiding der werken ligt bij de Overeenkomst is gevoegd architect en de verdere bepalingen bij de contractuele verbintenis. De coördinatie van de werken en het opmaken van de planning, ligt bij de algemene aannemer, volgens de opgelegde richtlijnen ter zake. De installateur van de technische delen, dient zich naar zijn schikking te regelen. Uitvoeringstermijn: zie lot algemene voorwaarden Aanvangsdatum: zie lot algemene voorwaarden Belangrijke opmerkingen a. De inschrijvers worden verondersteld hun plannen aandachtig te hebben onderzocht om hun inschrijvingssom te kunnen vaststellen met volledige kennis van zaken. Zij delen aan het Bestuur iedere missing mede die zij zouden vaststellen in de aanduiding van de aanbestedingsplannen, wanneer deze missing een invloed kan hebben op de goede uitvoering van de installatie. b. Alle werken voor het aanvoeren en binnenbrengen van toestellen en materialen (ketels, schoorstenen, leidingen, kanalen, luchtgroepen, enz) in hun geheel of in onderdelen, klaar voor werking na samenstelling en plaatsing, enz zijn in de prijs begrepen. c. De inplanting van de verwarmingslichamen, toestellen ed en de leidingen werd gegeven als Bijlage 3, waarop is aangegeven binnen welke termijnen welke werkzaamheden inlichting. De juiste plaats ervan zal door de daarbij aangegeven Partij dienen te aannemer moeten bepaald worden verrichten ter goedkeuring voorgelegd worden vóór uitvoering. Eventuele verplaatsingen binnen een straal van 5 m rond het bewuste toestel, overeenkomstig de intekening op de plannen en dit om gelijk welke reden, kunnen geen enkele aanleiding geven tot verrekening in meer. d. Het is vanzelfsprekend dat de werken in het algemeen trapsgewijs moeten uitgevoerd worden. De nakoming aannemer moet in dit opzicht de aanduidingen van het Bestuur opvolgen en moet bij het opmaken van zijn prijs rekening houden met de Planning heeft het karakter van een inspanningsverplichting, behoudens de in de Overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen. Indien overschrijding van de in deze Planning opgenomen tijdstippen dreigt, zal de meest gerede partij de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen monterings- en zullen partijen overleggen over de alsdan te nemen maatregelen. Partijen kunnen in onderling overleg de planning aanpassendemonteringsmoeilijkheden. 10.2 Naast bovengenoemde planning, waarbij slechts een inspanningsverplichting van toepassing is, geldt bij e. Bij geen enkel werk mag de volgende termijnen een resultaatsverplichting: 1. Binnen 6 maanden na feitelijke levering van de bouwkavel conform het gestelde in artikel 8.5 en 8.6 dient Wooncompagnie aan te vangen met de realisatie mechanische stabiliteit van het Bouwplan, danwel opdracht hebben verstrekt aan de aannemer voor de realisatie van gebouw in het Bouwplan. Wooncompagnie dient daarbij in één gestaag tempo door te bouwen; 2. Binnen 24 maanden na feitelijke levering van de bouwkavel conform het gestelde in artikel 8.5 en 8.6 dient het Bouwplan in zijn geheel te zijn voltooid, conform de verleende omgevingsvergunning en deze overeenkomstgedrang komen. 10.3 Indien duidelijk is dat een termijn als bedoeld in artikel 10.2 niet wordt gehaald, dient de Wooncompagnie de gemeente daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Mogelijk afwijken van de bovengenoemde termijnen kan enkel om zwaarwegende redenen en met schriftelijke goedkeuring van de gemeente. Bij een overschrijding van een termijn met niet meer dan drie maanden zal de gemeente een dergelijke goedkeuring niet op onredelijk te achten gronden, die geen verband houden met het voldoende verzekerd zijn van de uiteindelijke realisatie van het Project, weigeren. Als zwaarwegende reden wordt in ieder geval beschouwd de situatie waarin de Wooncompagnie ondanks voldoende en concrete pogingen daartoe niet in staat is om derde-partijen contracteren die noodzakelijk zijn om het project fysiek uit te kunnen voeren (zoals (onder)aannemers, bouwers, etc.). 10.4 Mocht Wooncompagnie een of meer van de in dit artikel genoemde termijnen niet nakomen en de gemeente deze overschrijding niet heeft goedgekeurd, dan kan de gemeente onmiddellijk tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan, verdere medewerking aan het Project weigeren en/of het voor het Project vastgestelde bestemmingsplan herzien en/of de voor het Project verleende omgevingsvergunning intrekken, een en ander onverlet het recht van de gemeente op betaling van de kosten als bedoeld in artikel 9.10. Wooncompagnie verklaart dat hij in dat geval geen verzoek om schadevergoeding, in welke vorm dan ook (zoals bijvoorbeeld een verzoek om tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro) in zal dienen bij de gemeente.

Planning. 10.1 Partijen hebben ter verzekering van een goede voortgang van de werkzaamheden een Planning met bijbehorende toelichting vastgesteld, die bij de Overeenkomst 7.1 Initiatiefnemer is gevoegd als Bijlage 3, waarop is aangegeven binnen welke termijnen welke werkzaamheden door de daarbij aangegeven Partij dienen te worden verricht. De nakoming van de Planning heeft het karakter van een inspanningsverplichting, behoudens de in de Overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen. Indien overschrijding van de in deze Planning opgenomen tijdstippen dreigt, zal de meest gerede partij de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen en zullen partijen overleggen over de alsdan te nemen maatregelen. Partijen kunnen in onderling overleg de planning aanpassen. 10.2 Naast bovengenoemde planning, waarbij slechts een inspanningsverplichting van toepassing is, geldt bij verplicht de volgende termijnen een resultaatsverplichtingplanning na te komen: 1. Binnen binnen 6 maanden na feitelijke levering het onherroepelijk worden van het vastgestelde bestemmingsplan voor onderhavig Project dient initiatiefnemer een ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning in te dienen voor het realiseren van de bouwkavel conform in het gestelde in artikel 8.5 en 8.6 Project opgenomen tweede bedrijfswoning; 2. binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van de voor het Project benodigde omgevingsvergunning dient Wooncompagnie initiatiefnemer aan te vangen met de realisatie van de in het Bouwplan, danwel opdracht hebben verstrekt aan de aannemer voor de realisatie van het BouwplanProject opgenomen tweede bedrijfswoning. Wooncompagnie Initiatiefnemer dient daarbij in één gestaag tempo door te bouwen; 23. Binnen 24 binnen 18 maanden na feitelijke levering het onherroepelijk worden van de bouwkavel conform voor het gestelde in artikel 8.5 en 8.6 Project benodigde omgevingsvergunning voor het realiseren van de tweede bedrijfswoning, dient het Bouwplan de bedrijfswoning in zijn geheel te zijn voltooidgerealiseerd, conform de verleende omgevingsvergunning en deze onderhavige overeenkomst. 10.3 7.2 Indien duidelijk is dat een termijn als bedoeld in artikel 10.2 7.1 niet wordt gehaald, dient de Wooncompagnie initiatiefnemer de gemeente daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Mogelijk afwijken van de bovengenoemde termijnen kan enkel om zwaarwegende redenen en met schriftelijke goedkeuring van de gemeente. Bij een overschrijding van een termijn met niet meer dan drie maanden zal de gemeente een dergelijke goedkeuring niet op onredelijk te achten gronden, die geen verband houden met het voldoende verzekerd zijn van de uiteindelijke realisatie van het Project, weigeren. Als zwaarwegende reden wordt in ieder geval beschouwd de situatie waarin de Wooncompagnie ondanks voldoende en concrete pogingen daartoe niet in staat is om derde-partijen contracteren die noodzakelijk zijn om het project fysiek uit te kunnen voeren (zoals (onder)aannemers, bouwers, etc.). 10.4 7.3 Mocht Wooncompagnie initiatiefnemer een of meer van de in dit artikel genoemde termijnen niet nakomen en de gemeente deze overschrijding niet heeft goedgekeurd, dan kan de gemeente onmiddellijk tot ontbinding van de Overeenkomst voor zover die betrekking heeft op de tweede bedrijfswoning overgaan, verdere medewerking aan het Project de tweede bedrijfswoning weigeren en/of het voor het Project vastgestelde bestemmingsplan voor zover dat de tweede bedrijfswoning mogelijk maakt, herzien en/of de voor het Project de tweede bedrijfswoning verleende omgevingsvergunning intrekken, een en ander onverlet het recht van de gemeente op betaling van de kosten als bedoeld in artikel 9.106.7. Wooncompagnie Initiatiefnemer verklaart dat hij in dat geval geen verzoek om schadevergoeding, in welke vorm dan ook (zoals bijvoorbeeld een verzoek om tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro) in zal dienen bij de gemeente.

Planning. 10.1 Partijen hebben ter verzekering van een goede voortgang van de werkzaamheden Initiatiefnemer heeft bij zijn inschrijving een Planning met bijbehorende toelichting vastgesteld, ingediend die bij de Overeenkomst is gevoegd als Bijlage 34, waarop is aangegeven binnen welke termijnen welke werkzaamheden door de daarbij aangegeven Partij dienen te worden verricht. De nakoming van de Planning heeft het karakter van een inspanningsverplichting, behoudens de in de Overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen. Indien overschrijding van de in deze Planning opgenomen tijdstippen dreigt, zal de meest gerede partij de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte stellen en zullen partijen overleggen over de alsdan te nemen maatregelen. Partijen kunnen in onderling overleg de planning aanpassen. 10.2 Naast bovengenoemde planning, waarbij slechts een inspanningsverplichting van toepassing is, geldt bij de volgende termijnen een resultaatsverplichting: 1. Binnen 3 maanden na de dagtekening van onderhavige overeenkomst dient initiatiefnemer een ontvankelijke aanvraag om de voor het Project benodigde omgevingsvergunning in; 2. Binnen 6 maanden na feitelijke levering het onherroepelijk worden van de bouwkavel conform voor het gestelde in artikel 8.5 en 8.6 Project benodigde omgevingsvergunning dient Wooncompagnie initiatiefnemer aan te vangen met de realisatie van het Bouwplan, danwel opdracht hebben verstrekt aan de aannemer voor de realisatie van het BouwplanProject. Wooncompagnie Initiatiefnemer dient daarbij in één gestaag tempo door te bouwen; 23. Binnen 24 maanden na feitelijke levering het onherroepelijk worden van de bouwkavel conform voor het gestelde in artikel 8.5 en 8.6 Project benodigde omgevingsvergunning dient het Bouwplan Project in zijn geheel te zijn voltooid, conform de verleende omgevingsvergunning en deze onderhavige overeenkomst. 10.3 Indien duidelijk is dat een termijn als bedoeld in artikel 10.2 niet wordt gehaald, dient de Wooncompagnie initiatiefnemer de gemeente daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Mogelijk afwijken van de bovengenoemde termijnen kan enkel om zwaarwegende redenen en met schriftelijke goedkeuring van de gemeente. Bij een overschrijding van een termijn met niet meer dan drie maanden zal de gemeente een dergelijke goedkeuring niet op onredelijk te achten gronden, die geen verband houden met het voldoende verzekerd zijn van de uiteindelijke realisatie van het Project, weigeren. Als Een situatie waarin naar de mening van de initiatiefnemer onvoldoende woningen zijn verkocht om aan te kunnen vangen met de realisatie van het Project, geldt in geen enkel geval als een zwaarwegende reden wordt in ieder geval beschouwd om af te wijken van de situatie waarin de Wooncompagnie ondanks voldoende en concrete pogingen daartoe niet in staat is om derde-partijen contracteren die noodzakelijk zijn om het project fysiek uit te kunnen voeren (zoals (onder)aannemers, bouwers, etc.)gestelde termijnen. 10.4 Mocht Wooncompagnie initiatiefnemer een of meer van de in dit artikel genoemde termijnen niet nakomen en de gemeente deze overschrijding niet heeft goedgekeurd, dan kan de gemeente onmiddellijk tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan, verdere medewerking aan het Project weigeren en/of het voor het Project vastgestelde bestemmingsplan herzien en/of de voor het Project verleende omgevingsvergunning intrekken, een en ander onverlet het recht van de gemeente op betaling van de kosten als bedoeld in artikel 9.109.7. Wooncompagnie Initiatiefnemer verklaart dat hij in dat geval geen verzoek om schadevergoeding, in welke vorm dan ook (zoals bijvoorbeeld een verzoek om tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro) ook, in zal dienen bij de gemeente.