Common use of Termijnen Clause in Contracts

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Stema zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 13, worden de verplichtingen van Stema opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx als gevolg van een aan Stema toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele Alle uitvoerings- en en/of (op)leveringstermijnen waartoe Stema Profenco zich jegens de Wederpartij wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema Profenco mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/wederpartij of van derden. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema Profenco toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1314 van deze algemene voorwaarden, worden de verplichtingen van Stema Profenco opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 14 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema Profenco toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema Profenco niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk wederpartij Profenco schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema Profenco na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema Profenco voor de uitvoering van de Overeenkomst overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema Profenco gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 48. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van Profenco als gevolg van een aan Stema Profenco toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- 10.1 Alle door HOB IT genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (op)leveringstermijnen waartoe Stema zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, oplever)data zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema mogelijk mede afhankelijk naar beste weten vastgesteld op grond van de Wederpartij en/gegevens die HOB IT bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door HOB IT genoemde of derdentussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever) data, gelden steeds als streefdata, binden HOB IT niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. HOB IT spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk in acht te nemen. HOB IT is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings) termijn of (oplever)datum die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is HOB IT gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen HOB IT en Klant in overleg treden om de niet-tijdige nakoming het gevolg is gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken. 10.2 De enkele overschrijding van een door HOB IT genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet aan Stema toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht uiterste (leverings)termijn of (oplever) datum brengt HOB IT niet in de zin van artikel 13, worden de verplichtingen van Stema opgeschort voor de duur van de overmachtsituatieverzuim. Het bepaalde In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings) termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt HOB IT wegens tijdsoverschrijding eerst in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke . De ingebrekestelling dient een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, zo volledig en Stema na het verstrijken gedetailleerd mogelijke omschrijving van de laatstbedoelde termijn nog steeds met tekortkoming te bevatten, opdat HOB IT in de nakoming in gebreke isgelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 3. Indien Stema voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx als gevolg van een aan Stema toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele Alle uitvoerings- en en/of (op)leveringstermijnen waartoe Stema Steel-Up zich jegens de Wederpartij wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-niet- fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema Steel-Up mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/derden, zoals haar onderaannemers of derdentoeleveranciers. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema Steel-Up toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1312, worden de verplichtingen van Stema Steel-Up opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding, korting of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 12 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema Steel- Up toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema Steel-Up niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk wederpartij Steel-Up schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema Steel-Up na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema Steel-Up voor de uitvoering van de Overeenkomst overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema Steel-Up gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van Steel-Up als gevolg van een aan Stema Steel-Up toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Termijnen. 1. De eventuele Alle uitvoerings- en en/of (op)leveringstermijnen waartoe Stema Vechtdalvloeren zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema Vechtdalvloeren mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden, zoals zijn toeleveranciers. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema Vechtdalvloeren toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1314, worden de verplichtingen van Stema Vechtdalvloeren opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 14 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema Vechtdalvloeren toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema Vechtdalvloeren niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Vechtdalvloeren Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema Vechtdalvloeren na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema Vechtdalvloeren voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema Vechtdalvloeren gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van Vechtdalvloeren als gevolg van een aan Stema Vechtdalvloeren toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Stema MUKO Montage zich jegens de Wederpartij wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema MUKO Montage mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij wederpartij en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema MUKO Montage toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1312, worden de verplichtingen van Stema MUKO Montage opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 12 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema MUKO Montage toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema MUKO Montage niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk wederpartij MUKO Montage schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema MUKO Montage na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema MUKO Montage voor de uitvoering van de Overeenkomst overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema MUKO Montage gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van MUKO Montage als gevolg van een aan Stema MUKO Montage toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.. ALGEMENE VOORWAARDEN PAGINA 8

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- 10.1 Alle door XXXX genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (op)leveringstermijnen waartoe Stema zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, oplever)data zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema mogelijk mede afhankelijk naar beste weten vastgesteld op grond van de Wederpartij en/gegevens die SCYL bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door SCYL genoemde of derdentussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden SCYL niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. SCYL spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. XXXX is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is SCYL gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen SCYL en Klant in overleg treden om de niet-tijdige nakoming het gevolg is gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken. 10.2 De enkele overschrijding van een door SCYL genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet aan Stema toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt SCYL niet in de zin van artikel 13, worden de verplichtingen van Stema opgeschort voor de duur van de overmachtsituatieverzuim. Het bepaalde In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings) termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt XXXX wegens tijdsoverschrijding eerst in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke . De ingebrekestelling dient een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, zo volledig en Stema na het verstrijken gedetailleerd mogelijke omschrijving van de laatstbedoelde termijn nog steeds met tekortkoming te bevatten, opdat SCYL in de nakoming in gebreke isgelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 3. Indien Stema voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx als gevolg van een aan Stema toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- uitvoerings− en (op)leveringstermijnen waartoe Stema Fazedia zich jegens de Wederpartij Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale niet−fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema Fazedia mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij Opdrachtgever en/of derden. Indien de niet-tijdige niet−tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema Fazedia toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1312, worden de verplichtingen van Stema Fazedia opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 12 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige niet−tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema Fazedia toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema Xxxxxxx niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Opdrachtgever Fazedia Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema Fazedia na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema Fazedia voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, inspanningen en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema Fazedia gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van Fazedia als gevolg van een aan Stema Fazedia toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Termijnen. 1. De eventuele Alle uitvoerings- en en/of (op)leveringstermijnen waartoe Stema Vloeregalisatie Xxxxxxxx zich jegens de Wederpartij wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema Vloeregalisatie Verhagen mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden, zoals zijn toeleveranciers. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema Vloeregalisatie Verhagen toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1313 van deze algemene voorwaarden, worden de verplichtingen van Stema Vloeregalisatie Verhagen opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema Vloeregalisatie Verhagen toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema Vloeregalisatie Xxxxxxxx niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk wederpartij Vloeregalisatie Verhagen schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema Vloeregalisatie Verhagen na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema Vloeregalisatie Verhagen voor de uitvoering van de Overeenkomst overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema Vloeregalisatie Verhagen gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx als gevolg van een aan Stema toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen opleveringstermijnen waartoe Stema ProLatexspuiten zich jegens de Wederpartij Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema ProLatexspuiten mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij Opdrachtgever en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema ProLatexspuiten toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1310, worden de verplichtingen van Stema ProLatexspuiten opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 10 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema ProLatexspuiten toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema ProLatexspuiten niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Opdrachtgever ProLatexspuiten Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema ProLatexspuiten na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema ProLatexspuiten voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema ProLatexspuiten gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van ProLatexspuiten als gevolg van een aan Stema ProLatexspuiten toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Termijnen. 110.1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Stema zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-Termijnen gelden niet als fatale termijnen, doch als streeftermijnen bij benadering, en vangen aan op de datum van totstandkoming van de overeenkomst als bepaald in artikel 4. 10.2. Voor Termijnen zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werk- omstandigheden en tijdige levering door der- den van de voor de nakoming van deze termijnen is Stema mogelijk mede afhankelijk de over- eenkomst door XXXXXXXXX B.V. bestelde zaken. Indien buiten de schuld van de Wederpartij HENNE- KENS B.V. vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van voormelde werkzaamheden en/of derdendoordat voor de uitvoering van de over- eenkomst bestelde zaken niet (tijdig) worden geleverd, wordt de termijn (levertijd) voor zo- ver nodig verlengd. 10.3. Indien opdrachtgever een opdracht op af- roep plaatst, moet deze opdracht uiterlijk op de niet-tijdige nakoming het gevolg is laatste dag van de afroeptermijn door opdrachtgever worden afgeroepen en afge- nomen. 10.4. Overschrijding van een niet aan Stema toerekenbare omstandigheidtermijn, oftewel overmacht in door welke oorzaak ook, geeft de zin opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. 10.5. Overschrijding van artikel 13, worden de verplichtingen van Stema opgeschort een termijn kan slechts grond voor de duur ontbinding van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema toerekenbare omstandigheidovereenkomst vormen, treedt het verzuim van Stema niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk indien HENNEKENS B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteldis gesteld door opdrachtgever, in welke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn voor tot nakoming werd gesteld of, in geval van overmacht, indien de nakoming is vermeldoverschrijding langer duurt dan 3 (drie) maanden, en Stema in welk geval ontbinding door beide partijen buiten rechte kan worden in- geroepen, middels een aan de andere partij gerichte aangetekende brief. 10.6. Zaken die na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met leverter- mijn niet door de nakoming opdrachtgever in gebreke is. 3ontvangst kunnen worden genomen staan te zijner beschikking. Indien Stema HENNEKENS B.V. is alsdan gerechtigd voor de uitvoering rekening en risico van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij opdrachtgever ter zake alle maatregelen te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningennemen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verrichtdie hem wenselijk voorkomen, is Stema gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering onver- minderd zijn recht op te schorten voor de duur betaling van de vertragingkoop- prijs tegen de overeengekomen datum. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx als gevolg van een aan Stema toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Verkoop , Leverings en Aannemingsvoorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- Alle uitvoeringstermijnen en (op)leveringstermijnen waartoe Stema HKS zich jegens de Wederpartij Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema HKS mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema HKS toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1312, worden de verplichtingen van Stema HKS opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 12 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema HKS toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema HKS niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Opdrachtgever HKS Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema HKS na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema HKS voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema HKS gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van HKS als gevolg van een aan Stema HKS toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele Alle uitvoerings- en en/of (op)leveringstermijnen waartoe Stema Protech Flooring zich jegens de Wederpartij wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-niet- fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema Protech Flooring mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden, zoals zijn toeleveranciers. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema Protech Flooring toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1313 van deze algemene voorwaarden, worden de verplichtingen van Stema Protech Flooring opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassingtoepassing . 2. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema Protech Flooring toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema Protech Flooring niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk wederpartij Protech Flooring schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema Protech Flooring na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema Protech Flooring voor de uitvoering van de Overeenkomst overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema Protech Flooring gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te t e schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van Protech Flooring als gevolg van een aan Stema Protech Flooring toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen leveringstermijnen waartoe Stema Macero zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema Macero mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derdenandere externe factoren. Indien de niet-niet- tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema Macero toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1311, worden de verplichtingen van Stema Macero opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 11 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema Macero toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema Macero niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Macero Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema Macero na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema Macero voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema Macero gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxx als gevolg van een aan Stema toe te rekenen Macero toerekenbare omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Termijnen. 1. De eventuele Alle uitvoerings- en en/of (op)leveringstermijnen waartoe Stema Xxxxxxxx zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema Xxxxxxxx mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden, zoals zijn toeleveranciers. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema Xxxxxxxx toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1312, worden de verplichtingen van Stema Auerhaan opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 12 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema Auerhaan toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema Xxxxxxxx niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Auerhaan Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema Auerhaan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema Auerhaan voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema Auerhaan gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van Xxxxxxxx als gevolg van een aan Stema Auerhaan toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen opleveringstermijnen waartoe Stema De Kroon zich jegens de Wederpartij Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema De Kroon mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij Opdrachtgever en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema De Kroon toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1310, worden de verplichtingen van Stema De Kroon opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 10 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema De Kroon toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema De Kroon niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Opdrachtgever De Kroon Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema De Kroon na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema De Kroon voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema De Kroon gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van De Kroon als gevolg van een aan Stema De Kroon toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Stema DCN zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema DCN mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema DCN toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 13, worden de verplichtingen van Stema DCN opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema DCN toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema DCN niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema DCN Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema DCN na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema DCN voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema DCN gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van DCN als gevolg van een aan Stema DCN toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen opleveringstermijnen waartoe Stema A-Z Isolatie zich jegens de Wederpartij Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema A-Z Isolatie mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij Opdrachtgever en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema A-Z Isolatie toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht als bedoeld in de zin van artikel 1312, worden de verplichtingen van Stema A-Z Isolatie opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 12 vindt in zodanig dat geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema A-Z Isolatie toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema A-Z Isolatie niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Opdrachtgever A-Z Isolatie Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema A-Z Isolatie na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema A-Z Isolatie voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema A-Z Isolatie gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van A-Z Isolatie als gevolg van een aan Stema A-Z Isolatie toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en 14.1 Saasen spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen, al dan niet uiterste (op)leveringstermijnen waartoe Stema zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij leverings)termijnen en/of derden(oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Saasen genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Saasen niet en hebben steeds een indicatief karakter. 14.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Saasen en Opdrachtgever in overleg treden om de niet-tijdige nakoming het gevolg is gevolgen van een niet aan Stema toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 13, worden de verplichtingen van Stema opgeschort overschrijding voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassingverdere planning te bespreken. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van 14.3 In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een wél aan Stema toerekenbare omstandigheid, treedt het uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Xxxxxx wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim van Stema niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling waarbij Opdrachtgever Saasen een redelijke termijn voor stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Saasen in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 14.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming is vermeld, en Stema na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Saasen gerechtigd de nakoming in gebreke isaanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 3. Indien Stema voor 14.5 Saasen is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door overeenkomst zijn overeengekomen, of indien Opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningenovereenkomst niet, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.qof niet volledig nakomt. deze inspanningen niet tijdig worden verrichtHet feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is Stema gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de vertragingovereenkomst. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx als gevolg van een aan Stema toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- 10.1 Alle door MSAFE genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (op)leveringstermijnen waartoe Stema zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, oplever)data zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema mogelijk mede afhankelijk naar beste weten vastgesteld op grond van de Wederpartij en/gegevens die MSAFE bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door MSAFE genoemde of derdentussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden MSAFE niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. MSAFE spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. MSAFE is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is MSAFE gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen MSAFE en Klant in overleg treden om de niet-tijdige nakoming het gevolg is gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken. 10.2 De enkele overschrijding van een door MSAFE genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet aan Stema toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt MSAFE niet in de zin van artikel 13, worden de verplichtingen van Stema opgeschort voor de duur van de overmachtsituatieverzuim. Het bepaalde In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings) termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt MSAFE wegens tijdsoverschrijding eerst in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke . De ingebrekestelling dient een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, zo volledig en Stema na het verstrijken gedetailleerd mogelijke omschrijving van de laatstbedoelde termijn nog steeds met tekortkoming te bevatten, opdat MSAFE in de nakoming in gebreke isgelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 3. Indien Stema voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx als gevolg van een aan Stema toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- 10.1 Alle door Secutec genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (op)leveringstermijnen waartoe Stema zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, oplever)data zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema mogelijk mede afhankelijk naar beste weten vastgesteld op grond van de Wederpartij en/gegevens die Secutec bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Secutec genoemde of derdentussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Secutec niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Secutec spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Secutec is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Secutec gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Secutec en Klant in overleg treden om de niet-tijdige nakoming het gevolg is gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken. 10.2 De enkele overschrijding van een door Secutec genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet aan Stema toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Secutec niet in de zin van artikel 13, worden de verplichtingen van Stema opgeschort voor de duur van de overmachtsituatieverzuim. Het bepaalde In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings) termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Secutec wegens tijdsoverschrijding eerst in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke . De ingebrekestelling dient een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, zo volledig en Stema na het verstrijken gedetailleerd mogelijke omschrijving van de laatstbedoelde termijn nog steeds met tekortkoming te bevatten, opdat Secutec in de nakoming in gebreke isgelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 3. Indien Stema voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx als gevolg van een aan Stema toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Termijnen. 1. De eventuele Alle uitvoerings- en en/of (op)leveringstermijnen waartoe Stema Quote Invest zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema Quote Invest mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema Quote Invest toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1315, worden de verplichtingen van Stema Quote Invest opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 15 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Behoudens voor zover uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, verplicht een Abonnement Quote Invest niet tot bepaalde reactietijden, bepaalde hersteltermijnen en/of bepaalde verplichtingen om de Producten en/of systemen voortdurend deugdelijk te laten werken. 3. Indien de niet-niet tijdige nakoming van de Overeenkomst het gevolg is van een wél aan Stema Quote Invest toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema Quote Invest niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Quote Invest Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema Quote Invest na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 34. Indien Stema Quote Invest voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema Quote Invest gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 45. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van Quote Invest als gevolg van een aan Stema Quote Invest toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 23, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele Alle uitvoerings- en (op)leveringstermijnen en/of leveringstermijnen waartoe Stema CBB zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema CBB mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema CBB toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1310, worden de verplichtingen van Stema CBB opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 10 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema CBB toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema CBB niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema CBB Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema CBB na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema CBB voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema CBB gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van CBB als gevolg van een aan Stema CBB toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen leveringstermijn waartoe Stema De Houtzoom zich jegens de Wederpartij wederpartij heeft verbonden, zijn slechts betreft een indicatieve, niet-fatale termijnentermijn. Voor de nakoming van deze termijnen termijn is Stema De Houtscherff mogelijk mede afhankelijk van derden, zoals de Wederpartij en/of derdenpakketdienst. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema De Houtzoom toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 139, worden de verplichtingen van Stema De Houtzoom opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 9 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema De Houtzoom toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema De Houtzoom niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk wederpartij De Houtzoom schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema De Houtzoom na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema voor de uitvoering Verzuim van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx De Houtzoom als gevolg van een aan Stema De Houtzoom toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Stema Pisters Dakwerken zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema Pisters Dakwerken mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema Pisters Dakwerken toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1314, worden de verplichtingen van Stema Pisters Dakwerken opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 14 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema Pisters Dakwerken toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema Pisters Dakwerken niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Pisters Dakwerken Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema Pisters Dakwerken na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema Pisters Dakwerken voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema Pisters Dakwerken gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van Pisters Dakwerken als gevolg van een aan Stema Pisters Dakwerken toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Stema zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, 12.1 Alle door Visma | Raet genoemde termijnen zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema mogelijk mede afhankelijk naar beste weten vastgesteld op grond van de Wederpartij gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Visma | Raet bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. 12.2 Voor zover in enige Overeenkomst, bijlage, plan van aanpak of offerte, leverdata en/of derdentermijnen zijn vermeld, zijn deze indicatief en vormen zij geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg In alle gevallen, derhalve ook indien Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, is van een niet aan Stema toerekenbare omstandigheidVisma | Raet pas in verzuim nadat zij door Opdrachtgever op deugdelijke wijze, oftewel overmacht in de zin van artikel 13, worden de verplichtingen van Stema opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk gedetailleerd en schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, gesteld en Stema Visma | Raet na het verstrijken van de laatstbedoelde redelijke termijn nog steeds met de nakoming die in gebreke isdie ingebrekestelling is gegeven, alsnog niet deugdelijk nakomt. 3. Indien Stema voor de uitvoering 12.3 Visma | Raet is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst afhankelijk is hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningenenige termijn dreigt, zullen Visma | Raet en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertragingOpdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx als gevolg van een aan Stema toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Stema ThermaNext zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema ThermaNext mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema ThermaNext toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 13, worden de verplichtingen van Stema ThermaNext opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema ThermaNext toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema ThermaNext niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema ThermaNext Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema ThermaNext na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema ThermaNext voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema ThermaNext gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van ThermaNext als gevolg van een aan Stema ThermaNext toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Stema SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK zich jegens de Wederpartij wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij wederpartij en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 13, worden de verplichtingen van Stema SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk wederpartij SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK voor de uitvoering van de Overeenkomst overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK als gevolg van een aan Stema SCHILDERSBEDRIJF GEIJTENBEEK toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en YDQ ]DNHQ EHGUDDJW QLPPHU PHHU GDQ ¼ ppQ 13.1 Quadira spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (op)leveringstermijnen waartoe Stema zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij leverings)termijnen en/of derden(oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Quadira genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Quadira niet en hebben steeds een indicatief karakter; termijnen en data hebben ± zover van toepassing ook in afwijking van het bepaalde in artikel 6:83 sub a BW ±uitsluitend een fataal karakter indien partijen dat nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen in afwijking van en onder specifieke verwijzing naar het in dit artikellid bepaalde. 13.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Quadira en klant in overleg treden om de niet-tijdige nakoming het gevolg is gevolgen van een niet aan Stema toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 13, worden de verplichtingen van Stema opgeschort overschrijding voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassingverdere planning te bespreken. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van 13.3 In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een wél aan Stema toerekenbare omstandigheid, treedt het uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Quadira wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim van Stema niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling waarbij klant Quadira een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema na het verstrijken stelt ter zuivering van de laatstbedoelde tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn nog steeds met is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de nakoming in gebreke ismiljoen tweehonderdvijftig duizend Euro). 3. Indien Stema 15.3 De aansprakelijkheid van Quadira voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningenbedrijfsstagnatie, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx schade als gevolg van een aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan Stema toe Quadira voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan Quadira voorgeschreven toeleverancier(s), is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Quadira verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 15.4 De in artikel 16.1 tot en met 16.3 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Quadira laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Quadira welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet. 15.5 De in artikel 16.1 tot en met 16.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt vervallen indien en voor zover de Wederpartij recht op ontbinding schade het gevolg is van dat gedeelte opzet of bewuste roekeloosheid van de Overeenkomst waarop bedrijfsleiding van Quadira. 15.6 Tenzij nakoming door de Quadira blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Quadira wegens voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het verzuim betrekking heeftrecht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van arbitrage is Haarlem. 19.3 Elk der partijen is ter zake van een geschil naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, doch nimmer recht in alle gevallen gerechtigd een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te beginnen. De wederpartij is verplicht actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van ten minste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op aanvullende schadevergoedingelk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Stema Toffe Tuinen zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema Toffe Tuinen mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema Toffe Tuinen toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1314, worden de verplichtingen van Stema Toffe Tuinen opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 14 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema Toffe Tuinen toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema Toffe Tuinen niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Toffe Tuinen Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema Toffe Tuinen na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema Toffe Tuinen voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, inspanningen en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema Toffe Tuinen gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van Toffe Tuinen als gevolg van een aan Stema Toffe Tuinen toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. 14.1 De eventuele uitvoerings- en Digitale Zorg spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (op)leveringstermijnen waartoe Stema zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij leverings)termijnen en/of derden(oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door De Digitale Zorg genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de De Digitale Zorg niet en hebben steeds een indicatief karakter. 14.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen De Digitale Zorg en Klant in overleg treden om de niet-tijdige nakoming het gevolg is gevolgen van een niet aan Stema toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 13, worden de verplichtingen van Stema opgeschort overschrijding voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassingverdere planning te bespreken. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van 14.3 In alle gevallen derhalve ook indien partijen een wél aan Stema toerekenbare omstandigheid, treedt het uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen komt De Digitale Zorg wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim van Stema niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling waarbij Klant De Digitale Zorg een redelijke termijn voor stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat De Digitale Zorg in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 14.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming is vermeld, en Stema na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is De Digitale Zorg gerechtigd de nakoming in gebreke isaanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 3. Indien Stema voor 14.5 De Digitale Zorg is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door overeenkomst zijn overeengekomen, of indien Klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningenovereenkomst niet, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.qof niet volledig nakomt. deze inspanningen niet tijdig worden verrichtHet feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is Stema gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur Klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de vertragingovereenkomst. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx als gevolg van een aan Stema toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: General Terms and Conditions

Termijnen. 1. De eventuele Alle uitvoerings- en en/of (op)leveringstermijnen waartoe Stema Xxxxxx Xxxxxxx zich jegens de Wederpartij wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema Xxxxxx Xxxxxxx mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/wederpartij of derden, zoals zijn toeleveranciers. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema Xxxxxx Xxxxxxx toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1314, worden de verplichtingen van Stema Xxxxxx Xxxxxxx opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 14 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema Xxxxxx Xxxxxxx toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema Xxxxxx Xxxxxxx niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk wederpartij Cusiël Vloeren schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema Cusiël Vloeren na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema Xxxxxx Xxxxxxx voor de uitvoering van de Overeenkomst overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema Xxxxxx Xxxxxxx gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx als gevolg van een aan Stema toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Stema EK Afbouw zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema EK Afbouw mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema EK Afbouw toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1311, worden de verplichtingen van Stema EK Afbouw opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 11 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema EK Afbouw toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema EK Afbouw niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema EK Afbouw Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema EK Afbouw na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema EK Afbouw voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema EK Afbouw gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van EK Afbouw als gevolg van een aan Stema EK Afbouw toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele Alle uitvoerings- en en/of (op)leveringstermijnen waartoe Stema Zon en Scherm zich jegens de Wederpartij wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema Zon en Scherm mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden, zoals zijn toeleveranciers. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema Zon en Scherm toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1313 van deze algemene voorwaarden, worden de verplichtingen van Stema Zon en Scherm opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding, korting of enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema Zon en Scherm toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema Zon en Scherm, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk wederpartij Zon en Scherm schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema Zon en Scherm na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema Zon en Scherm ten aanzien van een bepaalde prestatie tekortschiet en herstel daarvan tot gevolg heeft dat uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen daardoor moet worden verlengd, treedt het verzuim van Zon en Scherm niet eerder in dan na verstrijken van de termijn die Zon en Scherm nodig heeft om alsnog deugdelijk te kunnen nakomen. Bij de vaststelling van de redelijke termijn als bedoeld in het vorige lid, houdt de wederpartij dan ook rekening met de door Xxx en Scherm benodigde termijn om alsnog deugdelijk te kunnen nakomen. De wederpartij kan in overleg treden met Zon en Scherm ter vaststelling van welke termijn als redelijk moet worden beschouwd, bij gebreke waarvan de door de wederpartij gestelde termijn als onredelijk wordt beschouwd indien Zon en Scherm een langere termijn nodig heeft om alsnog deugdelijk te kunnen nakomen. 4. Indien Zon en Scherm voor de uitvoering van de Overeenkomst overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema Zon en Scherm gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 45. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van Zon en Scherm als gevolg van een aan Stema Zon en Scherm toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden

Termijnen. 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Stema Stolpenbouw zich jegens de Wederpartij wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Stema Stolpenbouw mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij wederpartij en/of derden. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Stema Stolpenbouw toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 1312, worden de verplichtingen van Stema Stolpenbouw opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 13 12 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing. 2. Indien de niet-niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Stema Stolpenbouw toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Stema Stolpenbouw niet eerder in dan nadat de Wederpartij Stema Schriftelijk wederpartij Stolpenbouw schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Stema Stolpenbouw na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 3. Indien Stema Stolpenbouw voor de uitvoering van de Overeenkomst overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Stema Stolpenbouw gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 4. Xxxxxxx xxx Xxxxx Verzuim van Stolpenbouw als gevolg van een aan Stema Stolpenbouw toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Appears in 1 contract

Samples: Algemene Voorwaarden