Common use of Kary umowne i odstąpienie Clause in Contracts

Kary umowne i odstąpienie. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych: a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy; b) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad lub usterek; d) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku wynikającego z postanowienia § 6 ust. 12; e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 9 ust. 2 lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany; g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy opóźnienia od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 9 ust.3. 2. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej zgodnie z wolą Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z innych zobowiązań wynikających z Umowy. 4. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 15% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający składa w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o podstawie do odstąpienia od Umowy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 7. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Kary umowne i odstąpienie. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych: a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy; b) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad lub usterek; d) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku wynikającego z postanowienia § 6 ust. 12; e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 9 ust. 2 lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany; g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy opóźnienia od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 9 ust.3. 2. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej zgodnie z wolą Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z innych zobowiązań wynikających z Umowy. 4. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 15% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający składa w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o podstawie do odstąpienia od Umowy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 7. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 8. Kary Umowne podlegają stosownemu łączeniu, przy czym łączna wysokość egzekwowanych kar nie może przekroczyć 70% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne i odstąpienie. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownychW razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 0,5 1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego określonego w § 8 4 ust. 1 3 tiret trzecie umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w wykonaniu Przedmiotu Umowy;harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy b) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego określonego w § 8 4 ust. 1 3 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad lub usterek; d) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku równej stawce należnego podatku VAT wynikającego z postanowienia § 6 ust. 12; e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej faktury albo faktur za zgodność z oryginałem kopii umowy naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o podwykonawstwo, o której mowa w § 9 ust. 2 lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany; g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy opóźnienia od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 9 ust.3. 2. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej zgodnie z wolą Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z innych zobowiązań wynikających z Umowy. 4. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 15% wartości wynagrodzeniamechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 8 6 ust 5 d) w wysokości kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w § 6 ust. 13 niniejszej umowy, Zamawiającyco jest konsekwencją naruszenia obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 6 ust. 3 powyżej, po powiadomieniu Wykonawcyw wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, może o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 3 tiret trzecie umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, w przypadkach gdy: a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem: terminu głównego wykonania dostawy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.jakiegokolwiek terminu wskazanego w harmonogramie dostaw, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy, terminu wydania Urządzenia lub terminów wynikających z gwarancji jakości Urządzenia- przekroczy 3 dni kalendarzowe, 5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego Towaru w terminie 3 dni od Umowy uznania reklamacji, c) w razie wystąpienia istotnej zmiany innych niż powyższe okoliczności powodującejleżących po stronie Wykonawcy, że które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw lub ich jakości, d) w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy w zakresie ochrony danych osobowych. 3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie Umowy umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Zamawiający składa umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji wiadomości o podstawie do odstąpienia od Umowy zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 6. Zapłata kary umownej, o której mowa w formie pisemnej wraz ust. 1 lit. a powyżej nie zwalnia Wykonawcy z uzasadnieniemobowiązku realizacji Przedmiotu umowy. 7. Jeżeli kary umowne Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie pokryją poniesionej szkodyjest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego bez uprzedniego wezwania, mając na zasadach ogólnychuwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy Towaru podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze). 8. W przypadku zastępczego wykonania dostawy Towaru, zgodnie z ust. 7 powyżej, w związku z opóźnieniem Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. a umowy, z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotowej dostawy Towaru, począwszy od dnia zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego podmiotom trzecim. 9. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

Kary umowne i odstąpienie. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownychW razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 0,5 1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego określonego w załączniku nr 1 do umowy w zakresie części której kara dotyczy - za każdy dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 8 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy;6 umowy, b) w wysokości 10 20 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego określonego w § 8 ust. załączniku nr 1 do umowy w zakresie części której kara dotyczy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;, c) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad lub usterek; d) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku równej stawce należnego podatku VAT wynikającego z postanowienia § 6 ust. 12; e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej faktury albo faktur za zgodność z oryginałem kopii umowy naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o podwykonawstwo, o której mowa w § 9 ust. 2 lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany; g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy opóźnienia od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 9 ust.3. 2. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej zgodnie z wolą Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z innych zobowiązań wynikających z Umowy. 4. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 15% wartości wynagrodzeniamechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 8 6 ust 5. d) w wysokości kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w § 6 ust. 13 niniejszej umowy, Zamawiającyco jest konsekwencją naruszenia obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 6 ust. 3 powyżej, po powiadomieniu Wykonawcyw wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, może o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w załączniku nr 1 do umowy w zakresie części której kara dotyczy, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, w przypadkach gdy: a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem: terminu głównego wykonania dostawy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.jakiegokolwiek terminu wskazanego w harmonogramie dostaw, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy, przekroczy 3 dni kalendarzowe, 5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego Towaru w terminie 3 dni od Umowy uznania reklamacji, c) w razie wystąpienia istotnej zmiany innych niż powyższe okoliczności powodującejleżących po stronie Wykonawcy, że które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw lub ich jakości, d) w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy w zakresie ochrony danych osobowych. 3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie Umowy umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Zamawiający składa umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji wiadomości o podstawie do odstąpienia od Umowy zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 6. Zapłata kary umownej, o której mowa w formie pisemnej wraz ust. 1 lit. a powyżej nie zwalnia Wykonawcy z uzasadnieniem.obowiązku 7. Jeżeli kary umowne Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie pokryją poniesionej szkodyjest prawdopodobne, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnychżeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już 8. W przypadku zastępczego wykonania dostawy Towaru, zgodnie z ust. 7 powyżej, w związku z opóźnieniem Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. a umowy, z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotowej dostawy Towaru, począwszy od dnia zlecenia przez Xxxxxxxxxxxxx wykonania zastępczego podmiotom trzecim. 9. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej winno nastąpić w terminie

Kary umowne i odstąpienie. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownychW razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 0,5 1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego danej części zamówienia, określonego w § 8 5 ust. 1 3 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w wykonaniu Przedmiotu Umowy;harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy b) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego określonego w § 8 5 ust. 1 3 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;. c) 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego brutto, określonego w § 8 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad lub usterek; d) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku wynikającego z postanowienia § 6 ust. 12; e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo3 tiret trzecie umowy, o której mowa w § 9 ust. 2 lub jej zmiany1 lit. b powyżej, w terminie 7 dni od dnia jej zawarciaprzypadkach, gdy: a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminu głównego wykonania dostawy bądź jakiegokolwiek terminu wskazanego w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany; g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy opóźnienia od daty wskazanej w informacjiharmonogramie dostawy, o której których mowa w § 9 ust.3. 23 ust. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej zgodnie z wolą Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 6 umowy, przekroczy 7 dni kalendarzowych, b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego Towaru w terminie 3 dni od uznania reklamacji, c) w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co Wykonawca wyraża zgodęnależy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw lub ich jakości. 3. Zapłata Zamawiający ma prawo potrącić kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umowne z płatności należnej wynagrodzenia Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z innych zobowiązań wynikających z Umowy. 4. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 15% wartości wynagrodzeniaW przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, o którym mowa w § 8 ust. 1, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od iż wykonanie umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Zamawiający składa umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji wiadomości o podstawie do odstąpienia od Umowy zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 6. Zapłata kary umownej, o której mowa w formie pisemnej wraz ust. 1 lit. a powyżej nie zwalnia Wykonawcy z uzasadnieniemobowiązku realizacji Przedmiotu umowy. 7. Jeżeli kary umowne Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie pokryją poniesionej szkodyjest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego bez uprzedniego wezwania, mając na zasadach ogólnychuwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy Towaru podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze). 8. W przypadku zastępczego wykonania dostawy Towaru, zgodnie z ust. 7 powyżej, w związku z opóźnieniem Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. a umowy, z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotowej dostawy Towaru, począwszy od dnia zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego podmiotom trzecim. 9. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 10. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia poprzez zakupy grupowe (centralnego zamawiającego lub zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie i udzielających zamówienia).

Kary umowne i odstąpienie. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownychWykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) 1.1. w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 8 2 ust. 1 pkt. 1.2 umowy lub w § 5 ust. 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy; b) w wysokości 10 2% wartości brutto wynagrodzenia umownego brutto wskazanego o którym mowa w § 8 4 ust. 1 2 umowy niezrealizowanej w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;terminie dostawy lub jej części, c) 1.2. jeżeli opóźnienie w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad lub usterek; d) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku wynikającego z postanowienia § 6 ust. 12; e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwodostawie przedmiotu umowy, o której mowa § 2 ust. 1 pkt.1.2 niniejszej umowy przekroczy 7 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto określonej w § 9 4 ust. 2 lub jej zmianyniniejszej umowy, 1.3. w przypadku opóźnienia w wymianie reklamowanego towaru, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w terminie wysokości 2 % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, 1.4. jeżeli opóźnienie w wymianie reklamowanego towaru przekroczy 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany; g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy opóźnienia od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 9 ust.3. 2. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej zgodnie z wolą Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z innych zobowiązań wynikających z Umowy. 4. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 15% wartości wynagrodzeniaterminu, o którym mowa w § 8 ust. 12 umowy, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, 1.5. za odstąpienie od umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzeniaz przyczyn zależnych od Wykonawcy- w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, 1.6. za niewykonanie któregokolwiek z przewidzianych w umowie obowiązków spoczywających na Wykonawcy- 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 1.7. Zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy gdy Wykonawca 3- krotnie dostarczy sprzęt nieodpowiadający wymaganiom opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i §10. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 3. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody. 4. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2. 5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującejStrony ustalają, że wykonanie Umowy nie leży zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowyterminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 6. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, składając stosowne oświadczenie. 7. Odstąpienie od Umowy Zamawiający składa umowy w powyższych przypadkach nastąpić może w terminie 30 dni od daty dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o podstawie do odstąpienia wystąpieniu w/w przesłanek. 8. Odstąpienie od Umowy umowy winno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniempod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 79. Jeżeli kary umowne Odstąpienie od umowy nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnychwyłącza prawa do dochodzenia kar umownych.

Kary umowne i odstąpienie. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownychW razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5 5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego łącznej ceny brutto, o której mowa w § 8 4 ust. 1 3 umowy; b) w razie opóźnienia w dostawie Przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % łącznej ceny brutto, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu dostawie Przedmiotu Umowy; b) umowy ponad terminy ustalone w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego umowie, w tym termin z § 8 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy3 ust.1 umowy; c) w razie opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi za wady oraz opóźnienia w wykonaniu przeglądu określonego w harmonogramie przeglądów - w wysokości 0,5 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego łącznej ceny brutto, o której mowa w § 8 4 ust. 1 3 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wynikających z uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego ponad termin określony w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad lub usterek§ 6 ust. 6 umowy; d) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku równej stawce należnego podatku VAT wynikającego z postanowienia § 6 ust. 12; e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej faktury za zgodność z oryginałem kopii umowy naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT adnotacji o podwykonawstwo, o której mowa w § 9 ust. 2 lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany; g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy opóźnienia od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 9 ust.3. 2. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej zgodnie z wolą Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z innych zobowiązań wynikających z Umowy. 4. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 15% wartości wynagrodzeniamechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 8 5 ust 5. e) w wysokości kwoty brutto faktury VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w § 5 ust. 13 niniejszej umowy, Zamawiającyco jest konsekwencją naruszenia obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 5 ust. 3 powyżej, po powiadomieniu Wykonawcyw wystawianej przez Wykonawcę fakturze VAT oraz w wykazie podmiotów, może o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 3 umowy: 5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy a) w razie wystąpienia istotnej zmiany innych niż powyższe okoliczności powodującejleżących po stronie Wykonawcy, że które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw lub ich jakości, b) w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy w zakresie ochrony danych osobowych. 3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie Umowy umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Zamawiający składa umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji wiadomości o podstawie do odstąpienia od Umowy zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 6. Zapłata kary umownej, o której mowa w formie pisemnej wraz ust. 1 lit. a powyżej nie zwalnia Wykonawcy z uzasadnieniem.obowiązku 7. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkodyOdstąpienie od umowy z przyczyn, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.o których mowa w ust. 2 powyżej winno nastąpić w terminie

Kary umowne i odstąpienie. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownychW razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 0,5 1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego danej części zamówienia, określonego w § 8 5 ust. 1 3 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w wykonaniu Przedmiotu Umowy;harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy b) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego określonego w § 8 5 ust. 1 3 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;. c) 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego brutto, określonego w § 8 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad lub usterek; d) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku wynikającego z postanowienia § 6 ust. 12; e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo3 tiret trzecie umowy, o której mowa w § 9 ust. 2 lub jej zmiany1 lit. b powyżej, w terminie 7 dni od dnia jej zawarciaprzypadkach, gdy: a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminu głównego wykonania dostawy bądź jakiegokolwiek terminu wskazanego w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany; g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy opóźnienia od daty wskazanej w informacjiharmonogramie dostawy, o której których mowa w § 9 ust.3. 23 ust. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej zgodnie z wolą Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 6 umowy, przekroczy 7 dni kalendarzowych, b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego Towaru w terminie 3 dni od uznania reklamacji, c) w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co Wykonawca wyraża zgodęnależy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw lub ich jakości. 3. Zapłata Zamawiający ma prawo potrącić kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umowne z płatności należnej wynagrodzenia Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z innych zobowiązań wynikających z Umowy. 4. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 15% wartości wynagrodzeniaW przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, o którym mowa w § 8 ust. 1, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od iż wykonanie umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Zamawiający składa umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji wiadomości o podstawie do odstąpienia od Umowy zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 6. Zapłata kary umownej, o której mowa w formie pisemnej wraz ust. 1 lit. a powyżej nie zwalnia Wykonawcy z uzasadnieniemobowiązku realizacji Przedmiotu umowy. 7. Jeżeli kary umowne Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie pokryją poniesionej szkodyjest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego bez uprzedniego wezwania, mając na zasadach ogólnychuwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy Towaru podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze). 8. W przypadku zastępczego wykonania dostawy Towaru, zgodnie z ust. 7 powyżej, w związku z opóźnieniem Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. a umowy, z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotowej dostawy Towaru, począwszy od dnia zlecenia przez Xxxxxxxxxxxxx wykonania zastępczego podmiotom trzecim. 9. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 10. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia poprzez zakupy grupowe (centralnego zamawiającego lub zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie i udzielających zamówienia).

Kary umowne i odstąpienie. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych: a) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 0,5 1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego danej części zamówienia, określonego w § 8 5 ust. 1 3 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w wykonaniu Przedmiotu Umowy; b) harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego określonego w § 8 5 ust. 1 3 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c) . Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego brutto, określonego w § 8 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad lub usterek; d) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku wynikającego z postanowienia § 6 ust. 12; e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo3 tiret trzecie umowy, o której mowa w § 9 ust. 2 lub jej zmiany1 lit. b powyżej, w terminie 7 dni od dnia jej zawarciaprzypadkach, gdy: jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminu głównego wykonania dostawy bądź jakiegokolwiek terminu wskazanego w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany; g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy opóźnienia od daty wskazanej w informacjiharmonogramie dostawy, o której których mowa w § 9 ust.3. 23 ust. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej zgodnie z wolą Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 6 umowy, przekroczy 7 dni kalendarzowych, Wykonawca na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez wezwanie Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcynie wymieni wadliwego Towaru w terminie 3 dni od uznania reklamacji, nie zwalnia Wykonawcy z innych zobowiązań wynikających z Umowy. 4. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 15% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany innych niż powyższe okoliczności powodującejleżących po stronie Wykonawcy, że które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw lub ich jakości. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie Umowy umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Zamawiający składa umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji wiadomości o podstawie do odstąpienia od Umowy zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zapłata kary umownej, o której mowa w formie pisemnej wraz ust. 1 lit. a powyżej nie zwalnia Wykonawcy z uzasadnieniem. 7obowiązku realizacji Przedmiotu umowy. Jeżeli kary umowne Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie pokryją poniesionej szkodyjest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego bez uprzedniego wezwania, mając na zasadach ogólnychuwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy Towaru podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze). W przypadku zastępczego wykonania dostawy Towaru, zgodnie z ust. 7 powyżej, w związku z opóźnieniem Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. a umowy, z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotowej dostawy Towaru, począwszy od dnia zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego podmiotom trzecim. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

Kary umowne i odstąpienie. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownychW razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 0,5 1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego określonego w § 8 5 ust. 1 3 tiret trzecie umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w wykonaniu Przedmiotu Umowy;harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy b) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego określonego w § 8 5 ust. 1 3 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad lub usterek; d) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku równej stawce należnego podatku VAT wynikającego z postanowienia § 6 ust. 12; e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej faktury albo faktur za zgodność z oryginałem kopii umowy naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o podwykonawstwo, o której mowa w § 9 ust. 2 lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany; g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy opóźnienia od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 9 ust.3. 2. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej zgodnie z wolą Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z innych zobowiązań wynikających z Umowy. 4. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 15% wartości wynagrodzeniamechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 8 7 ust 7 d) w wysokości kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w § 7 ust. 13 niniejszej umowy, Zamawiającyco jest konsekwencją naruszenia obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 7 ust. 3 powyżej, po powiadomieniu Wykonawcyw wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, może o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 3 tiret trzecie umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, w przypadkach gdy: a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem: terminu głównego wykonania dostawy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.jakiegokolwiek terminu wskazanego w harmonogramie dostaw, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy, terminu wydania Urządzenia lub terminów wynikających z gwarancji jakości Urządzenia- przekroczy 3 dni kalendarzowe, 5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego Towaru w terminie 3 dni od Umowy uznania reklamacji, c) w razie wystąpienia istotnej zmiany innych niż powyższe okoliczności powodującejleżących po stronie Wykonawcy, że które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw lub ich jakości, d) w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy w zakresie ochrony danych osobowych. 3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie Umowy umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Zamawiający składa umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji wiadomości o 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 6. Zapłata kary umownej, o podstawie do odstąpienia od Umowy której mowa w formie pisemnej wraz ust. 1 lit. a powyżej nie zwalnia Wykonawcy z uzasadnieniem.obowiązku 7. Jeżeli kary umowne W przypadku braku możliwości wykonania badań z powodu awarii sprzętu lub reklamacji odczynników lub Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie pokryją poniesionej szkodyjest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego bez uprzedniego wezwania, mając na zasadach ogólnychuwadze cel umowy Wykonawca zlecić wykonywanie badań podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze). 8. W przypadku zastępczego wykonania, zgodnie z ust. 9 powyżej, w związku z opóźnieniem Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. a umowy, z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotowej dostawy Towaru, począwszy od dnia zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego podmiotom trzecim. 9. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

Kary umowne i odstąpienie. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownychW razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 0,5 1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego określonego w § 8 5 ust. 1 3 tiret trzecie umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w wykonaniu Przedmiotu Umowy;harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy b) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego określonego w § 8 5 ust. 1 3 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad lub usterek; d) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku równej stawce należnego podatku VAT wynikającego z postanowienia § 6 ust. 12; e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej faktury albo faktur za zgodność z oryginałem kopii umowy naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o podwykonawstwo, o której mowa w § 9 ust. 2 lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany; g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy opóźnienia od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 9 ust.3. 2. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej zgodnie z wolą Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z innych zobowiązań wynikających z Umowy. 4. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 15% wartości wynagrodzeniamechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 8 7 ust 7 d) w wysokości kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w § 7 ust. 13 niniejszej umowy, Zamawiającyco jest konsekwencją naruszenia obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 7 ust. 3 powyżej, po powiadomieniu Wykonawcyw wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, może o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 3 tiret trzecie umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, w przypadkach gdy: a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem: terminu głównego wykonania dostawy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.jakiegokolwiek terminu wskazanego w harmonogramie dostaw, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy, terminu wydania Urządzenia lub terminów wynikających z gwarancji jakości Urządzenia- przekroczy 3 dni kalendarzowe, 5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego Towaru w terminie 3 dni od Umowy uznania reklamacji, c) w razie wystąpienia istotnej zmiany innych niż powyższe okoliczności powodującejleżących po stronie Wykonawcy, że które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw lub ich jakości, d) w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy w zakresie ochrony danych osobowych. 3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie Umowy umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Zamawiający składa umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji wiadomości o podstawie do odstąpienia od Umowy zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 6. Zapłata kary umownej, o której mowa w formie pisemnej wraz ust. 1 lit. a powyżej nie zwalnia Wykonawcy z uzasadnieniemobowiązku realizacji Przedmiotu umowy. 7. Jeżeli kary umowne W przypadku braku możliwości wykonania badań z powodu awarii sprzętu lub reklamacji odczynników lub Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie pokryją poniesionej szkodyjest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego bez uprzedniego wezwania, mając na zasadach ogólnychuwadze cel umowy Wykonawca zlecić wykonywanie badań podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze). 8. W przypadku zastępczego wykonania, zgodnie z ust. 9 powyżej, w związku z opóźnieniem Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. a umowy, z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotowej dostawy Towaru, począwszy od dnia zlecenia przez Xxxxxxxxxxxxx wykonania zastępczego podmiotom trzecim. 9. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

Kary umowne i odstąpienie. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownychW razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 0,5 1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego określonego w § 8 4 ust 2 tiret trzecie umowy - za każdy dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy;6 umowy, b) w wysokości 10 20 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego określonego w § 8 ust. 1 4 ust 2 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;, c) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad lub usterek; d) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku równej stawce należnego podatku VAT wynikającego z postanowienia § 6 ust. 12; e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej faktury albo faktur za zgodność z oryginałem kopii umowy naruszenie obowiązku zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o podwykonawstwo, o której mowa w § 9 ust. 2 lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany; g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy opóźnienia od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 9 ust.3. 2. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej zgodnie z wolą Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z innych zobowiązań wynikających z Umowy. 4. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 15% wartości wynagrodzeniamechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 8 6 ust 5. d) w wysokości kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w § 6 ust. 13 niniejszej umowy, Zamawiającyco jest konsekwencją naruszenia obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 6 ust. 3 powyżej, po powiadomieniu Wykonawcyw wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, może o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust 2 tiret trzecie umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, w przypadkach gdy: a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem: terminu głównego wykonania dostawy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.jakiegokolwiek terminu wskazanego w harmonogramie dostaw, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy, przekroczy 3 dni kalendarzowe, 5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego Towaru w terminie 3 dni od Umowy uznania reklamacji, c) w razie wystąpienia istotnej zmiany innych niż powyższe okoliczności powodującejleżących po stronie Wykonawcy, że które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw lub ich jakości, d) w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy w zakresie ochrony danych osobowych. 3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie Umowy umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Zamawiający składa umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji wiadomości o podstawie do odstąpienia od Umowy zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 6. Zapłata kary umownej, o której mowa w formie pisemnej wraz ust. 1 lit. a powyżej nie zwalnia Wykonawcy z uzasadnieniem.obowiązku 7. Jeżeli kary umowne Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie pokryją poniesionej szkodyjest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego bez uprzedniego wezwania, mając na zasadach ogólnychuwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy Towaru podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze). 8. W przypadku zastępczego wykonania dostawy Towaru, zgodnie z ust. 7 powyżej, w związku z opóźnieniem Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. a umowy, z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotowej dostawy Towaru, począwszy od dnia zlecenia przez Xxxxxxxxxxxxx wykonania zastępczego podmiotom trzecim. 9. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej winno nastąpić w terminie

Kary umowne i odstąpienie. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownychW razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 0,5 1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego określonego w § 8 5 ust. 1 3 tiret trzecie umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w wykonaniu Przedmiotu Umowy;harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy b) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego określonego w § 8 5 ust. 1 3 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;. c) 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego brutto, określonego w § 8 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad lub usterek; d) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku wynikającego z postanowienia § 6 ust. 12; e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo3 tiret trzecie umowy, o której mowa w § 9 ust. 2 lub jej zmiany1 lit. b powyżej, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przypadkach gdy: a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem: terminu głównego wykonania dostawy bądź jakiegokolwiek terminu wskazanego w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany; g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy opóźnienia od daty wskazanej w informacjiharmonogramie dostaw, o której których mowa w § 9 ust.3. 23 ust. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej zgodnie z wolą Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 6 umowy, terminu wydania Urządzenia lub terminów wynikających z gwarancji jakości Urządzenia- przekroczy 3 dni kalendarzowe, b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego Towaru w terminie 3 dni od uznania reklamacji, c) w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co Wykonawca wyraża zgodęnależy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw lub ich jakości, d) w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy w zakresie ochrony danych osobowych. 3. Zapłata Zamawiający ma prawo potrącić kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umowne z płatności należnej wynagrodzenia Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z innych zobowiązań wynikających z Umowy. 4. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 15% wartości wynagrodzeniaW przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, o którym mowa w § 8 ust. 1, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od iż wykonanie umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Zamawiający składa umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji wiadomości o podstawie do odstąpienia od Umowy zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 6. Zapłata kary umownej, o której mowa w formie pisemnej wraz ust. 1 lit. a powyżej nie zwalnia Wykonawcy z uzasadnieniemobowiązku realizacji Przedmiotu umowy. 7. Jeżeli kary umowne Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie pokryją poniesionej szkodyjest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego bez uprzedniego wezwania, mając na zasadach ogólnychuwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy Towaru podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze). 8. W przypadku zastępczego wykonania dostawy Towaru, zgodnie z ust. 7 powyżej, w związku z opóźnieniem Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. a umowy, z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotowej dostawy Towaru, począwszy od dnia zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego podmiotom trzecim. 9. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

Kary umowne i odstąpienie. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych: a) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 0,5 1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego danej części zamówienia, określonego w § 8 5 ust. 1 3 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminów wskazanych w wykonaniu Przedmiotu Umowy; b) harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego określonego w § 8 5 ust. 1 3 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; c) . Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego brutto, określonego w § 8 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, licząc od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad lub usterek; d) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku wynikającego z postanowienia § 6 ust. 12; e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności; f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo3 tiret trzecie umowy, o której mowa w § 9 ust. 2 lub jej zmiany1 lit. b powyżej, w terminie 7 dni od dnia jej zawarciaprzypadkach, gdy: jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminu głównego wykonania dostawy bądź jakiegokolwiek terminu wskazanego w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany; g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy opóźnienia od daty wskazanej w informacjiharmonogramie dostawy, o której których mowa w § 9 ust.3. 23 ust. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej zgodnie z wolą Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 6 umowy, przekroczy 7 dni kalendarzowych, Wykonawca na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez wezwanie Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcynie wymieni wadliwego Towaru w terminie 3 dni od uznania reklamacji, nie zwalnia Wykonawcy z innych zobowiązań wynikających z Umowy. 4. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 15% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 5. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany innych niż powyższe okoliczności powodującejleżących po stronie Wykonawcy, że które uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych dostaw lub ich jakości. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie Umowy umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu jej zawarcia, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy Zamawiający składa umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji wiadomości o podstawie do odstąpienia od Umowy zaistniałych okolicznościach. Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zapłata kary umownej, o której mowa w formie pisemnej wraz ust. 1 lit. a powyżej nie zwalnia Wykonawcy z uzasadnieniem. 7obowiązku realizacji Przedmiotu umowy. Jeżeli kary umowne Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie pokryją poniesionej szkodyjest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego bez uprzedniego wezwania, mając na zasadach ogólnychuwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy Towaru podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze). W przypadku zastępczego wykonania dostawy Towaru, zgodnie z ust. 7 powyżej, w związku z opóźnieniem Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. a umowy, z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotowej dostawy Towaru, począwszy od dnia zlecenia przez Xxxxxxxxxxxxx wykonania zastępczego podmiotom trzecim. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.