Common use of Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Clause in Contracts

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Xxxxx Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1.1. w wysokości 20 % Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca 1.2. w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiada 1.3. w wysokości - 10% Wynagrodzenia za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez Wykonawcę, któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy; 1.4. w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów cząstkowych wskazanych w Umowie i w załącznikach do niej oraz Terminu Wykonania Umowy; 1.5. w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy; 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 3. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z §11, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za każde takie naruszenie karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia. 4. Strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 5. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 z Wynagrodzenia.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Xxxxx Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1.1. w wysokości 20 10% Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 1.2. w wysokości 2010% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okolicznościprzyczyn, za które sam odpowiada, 1.3. w wysokości - 100,5% Wynagrodzenia za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez Wykonawcę, któregokolwiek z obowiązków każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy wynikających z w stosunku do terminu wykonania Przedmiotu Umowy;, 1.4. w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów cząstkowych wskazanych w Umowie i w załącznikach do niej oraz Terminu Wykonania Umowy; 1.5. w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy;, 2. W razie naruszenia przez Stronę obowiązków wynikających z § 11 Umowy dotyczących Informacji Poufnych, Strona naruszająca zobowiązuje się zapłacić drugiej Xxxxxxx karę umowną w wysokości 3% Wynagrodzenia za każde takie naruszenie. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 2010% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi Wynagrodzenia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okolicznościprzyczyn, za które odpowiada Zamawiający. 3. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z §11, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za każde takie naruszenie karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia. 4. Strony mają prawo mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowneumowne na zasadach ogólnych. 5. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 2 z Wynagrodzenia. 6. Wykonawca, w przypadku przekroczenia terminu płatności, naliczy Zamawiającemu ustawowe odsetki.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Xxxxx Wykonawca Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu Zleceniodawcy następujące kary umowne: 1.1. w wysokości 20 % Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca 1.2. : w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca Zleceniobiorca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiada 1.3. odpowiada Zleceniobiorca; w wysokości - 1020% Wynagrodzenia Wynagrodzenia, gdy Zleceniodawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez Wykonawcęktóre odpowiada Zleceniobiorca; w wysokości 5% Wynagrodzenia, któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających gdy Zleceniobiorca rażąco naruszy swoje obowiązki wynikające z Umowy; 1.4. ; w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy Zleceniobiorcy w stosunku do terminów cząstkowych wskazanych realizacji Przedmiotu Umowy zawartych w Umowie i w załącznikach do niej oraz Terminu Wykonania Umowy; 1.5. w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy; 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną Umowie; w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca Przedmiot Umowy zostanie wykonany wadliwie lub niezgodnie z Umową; Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 20 % Wynagrodzenia, gdy Zleceniobiorca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 3Zleceniodawca. W przypadku razie naruszenia przez Stronę obowiązków wynikających z §11§ 11 Umowy dotyczących Informacji Poufnych, Wykonawca Strona naruszająca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za każde takie naruszenie drugiej Xxxxxxx karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia. 420.000,00 zł za każde takie naruszenie. Strony mają prawo mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 5. Zamawiający Zleceniodawca ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 z WynagrodzeniaWynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy z tytułu wykonania Umowy. Zleceniobiorca, w przypadku przekroczenia terminu płatności, naliczy Zleceniodawcy ustawowe odsetki.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Xxxxx przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 1.1. karę umowną w wysokości 20 2% Wynagrodzeniawartości brutto niezrealizowanej części Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w dostarczeniu Przedmiotu Umowy przekroczy 14 dni. Zamawiający odstąpi może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni następujących po upływie powyższego 14- dniowego terminu, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. Zamawiający może, według swojego wyboru, odstąpić od całości Umowy lub tylko od części niewykonanej przez Wykonawcę. W takim wypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca 1.2. leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 2030% Wynagrodzeniałącznego wynagrodzenia brutto za Sprzęty, gdy Wykonawca odstąpi w odniesieniu do których Zamawiający odstąpił od Umowy. Jeśli Zamawiający odstąpił od całości Umowy z powodu okolicznościpowyższa kara umowna będzie naliczana od łącznego wynagrodzenia brutto, za które sam odpowiada 1.3o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. Postanowienia dotyczące naliczania kar umownych mają zastosowanie także w wysokości - 10% Wynagrodzenia za niewykonanie przypadku odstąpienia, wypowiedzenia lub niewłaściwe wykonanie przez Wykonawcę, któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy; 1.4. w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów cząstkowych wskazanych w Umowie i w załącznikach do niej oraz Terminu Wykonania Umowy; 1.5. w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu rozwiązania Umowy przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy; 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi z przyczyn niezależnych od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada ZamawiającyZamawiającego. 3. W przypadku naruszenia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z §11gwarancji jakości, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu za każde takie naruszenie karę umowną w wysokości 201% Wynagrodzeniawartości brutto każdego Sprzętu objętego zwłoką Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków wynikających z gwarancji jakości, nie więcej jednak niż łączna wartość Przedmiotu Umowy objętego zwłoką. 4. Strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowneKary umowne podlegają zsumowania, przy czym suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 40% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 5. W razie odstąpienia przez Xxxxxxxxxxxxx od Umowy na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający zachowuje prawo do kar umownych za opóźnienie/ zwłokę zaistniałe przed dniem odstąpienia od Umowy, nawet jeśli Umowa przewiduje odrębną karę umowną za odstąpienie przez Xxxxxxxxxxxxx od Umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli szkoda powstała z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę przekroczy kwotę zastrzeżonych kar umownych. W przypadku spełnienia przesłanek do naliczenia kar umownych z więcej niż jednego tytułu, kary umowne będą naliczane niezależnie od siebie. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych Zamawiającemu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawca ma prawo potrącać kary umowneobowiązek uiścić karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania w tym przedmiocie. Potrącenie wywołuje skutki przewidziane w Kodeksie cywilnym. 8. Xxxxxx nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, o których mowa w ustjeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi następstwo siły wyższej. 1 O okoliczności stanowiącej siłę wyższą Strony informują się wzajemnie natychmiast po jej wystąpieniu pod rygorem braku możliwości powołania się na siłę wyższą. 9. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, analizując i ust. 3 z Wynagrodzeniauwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również któremu nie można było zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Xxxxx Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1.1. : w wysokości 20 % Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn przyczyn, za które odpowiada Wykonawca 1.2. , w wysokości 2020 % Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okolicznościprzyczyn, za które sam odpowiada 1.3. , w wysokości - 10% Wynagrodzenia za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez Wykonawcę, któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy; 1.4. w wysokości 0,50,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do któregokolwiek z terminów cząstkowych wskazanych w Umowie i w załącznikach do niej oraz Terminu Wykonania Umowy; 1.5. Umowie, w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy; 2. W razie naruszenia obowiązujących przepisów i zasad BHP i P. poż. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia, za każde takie naruszenie. W razie naruszenia przez Stronę obowiązków wynikających z § 11 Umowy dotyczących Informacji Poufnych, Strona naruszająca zobowiązuje się zapłacić drugiej Stronie karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każde takie naruszenie. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi Wynagrodzenia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okolicznościprzyczyn, za które odpowiada Zamawiający. 3. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z §11, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za każde takie naruszenie karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia. 4. Strony mają prawo mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 5umowne na zasadach ogólnych. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1 1, ust. 2 i ust. 3 z Wynagrodzenia.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Xxxxx Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1.1. w wysokości 20 % Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca 1.2. w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiada 1.3. w wysokości - 10% Wynagrodzenia ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe i nienależyte wykonanie przez Wykonawcę, któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy; 1.4. w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów cząstkowych wskazanych w Umowie i w załącznikach do niej oraz Terminu Wykonania Umowy; 1.5. w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy;niniejszej umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% WynagrodzeniaPrzez nienależyte wykonanie umowy rozumie się: 1/ wykonanie umowy z naruszeniem zapisów §2, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności§3, za które odpowiada Zamawiający.§4, §8 ust 3-5, §9, §10 niniejszej umowy oraz zapisów załączników nr 1, 2, 3 do niniejszej umowy, 3. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z §11niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający może, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za każde takie naruszenie karę umowną po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, od umowy odstąpić w wysokości 20% Wynagrodzeniaterminie 14 dni od powzięcia informacji o przyczynach odstąpienia. Wykonawcy nie służy w takiej sytuacji prawo do odszkodowania. 4. Strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne.: 5. Zamawiający ma prawo potrącać kary umownea) za odstąpienie od umowy z winy lub przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu lub w przypadku niewykonania przedmiotu niniejszej umowy, w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3 1, kwota płatna jest w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiającego, b) za niedochowanie parametrów SLA określonych w załączniku nr 5 do niniejszej umowy – Zamawiającemu przysługują kary umowne określone w załączniku nr 5 do niniejszej umowy, 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z Wynagrodzeniatytułu wykonania części umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kwota kary umownej nie pokryje w pełni wysokości poniesionej szkody na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 7. Naliczona kara umowna, o której mowa w ust. 4 lit. b) ma charakter zaliczany tj. podlega potrąceniu z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Xxxxx Wykonawca Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu Zleceniodawcy następujące kary umowne: 1.1. w wysokości 20 20% Wynagrodzenia, gdy Zamawiający Zleceniobiorca odstąpi od Umowy z przyczyn powodu okoliczności, za które odpowiada WykonawcaZleceniobiorca; 1.2. w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca Zleceniodawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiadaodpowiada Zleceniobiorca; 1.3. w wysokości - 105% Wynagrodzenia za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez WykonawcęWynagrodzenia, któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających gdy Zleceniobiorca rażąco naruszy swoje obowiązki wynikające z Umowy; 1.4. w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy Zleceniobiorcy w stosunku do terminów cząstkowych wskazanych realizacji Przedmiotu Umowy zawartych w Umowie i w załącznikach do niej oraz Terminu Wykonania UmowyUmowie; 1.5. w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy; 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca Przedmiot Umowy zostanie wykonany wadliwie lub niezgodnie z Umową; 2. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 20 % Wynagrodzenia, gdy Zleceniobiorca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada ZamawiającyZleceniodawca. 3. W przypadku razie naruszenia przez Stronę obowiązków wynikających z §11§ 12 Umowy dotyczących Informacji Poufnych, Wykonawca Strona naruszająca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za każde takie naruszenie drugiej Xxxxxxx karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia20.000,00 zł za każde takie naruszenie. 4. Strony mają prawo mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 5. Zamawiający Zleceniodawca ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1 ust.1 i ust. 3 z WynagrodzeniaWynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy z tytułu wykonania Umowy. 6. Zleceniobiorca, w przypadku przekroczenia terminu płatności, naliczy Zleceniodawcy ustawowe odsetki.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Xxxxx Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1.1. : w wysokości 20 % WynagrodzeniaWynagrodzenia Łącznego, gdy Zamawiający odstąpi od realizacji Umowy z przyczyn powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 1.2. ; w wysokości 2020 % WynagrodzeniaWynagrodzenia Łącznego, gdy Wykonawca odstąpi od realizacji Umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiada 1.3. ; w wysokości - 100,5 % Wynagrodzenia Łącznego za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez Wykonawcę, któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy; 1.4. każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przeprowadzeniu Dostawy i Montażu; w wysokości 0,50,5 % Wynagrodzenia Łącznego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów cząstkowych wskazanych w Umowie i w załącznikach do niej oraz Terminu Wykonania Umowy; 1.5Usuwaniu Awarii. w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu W razie naruszenia przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy; 2. Zamawiający Xxxxxx obowiązków wynikających z § 9 Umowy dotyczących Informacji Poufnych, Strona naruszająca zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy drugiej Xxxxxxx karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 3. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z §11, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 1000 zł za każde takie naruszenie karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia. 4naruszenie. Strony mają Zamawiający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 5. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 2 z Wynagrodzenia.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Xxxxx przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy w stosunku do terminów wskazanych w Umowie tj. § 1 ust. 2.8, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 1.1. karę umowną w wysokości 20 % Wynagrodzenia50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt i 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Kara umowna będzie naliczana za godziny zawierające się w dniach roboczych, gdy Zamawiający odstąpi od o których mowa w § 1 pkt 2.6 Umowy. 2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca 1.2w stosunku do terminów wskazanych w Umowie innych niż w ust. 1 powyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20odpowiednio 2 % Wynagrodzeniamaksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiada 1.3o którym mowa w § 2 ust. w wysokości - 10% Wynagrodzenia za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez Wykonawcę, któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy; 1.4. w wysokości 0,5% Wynagrodzenia 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów cząstkowych wskazanych w Umowie i w załącznikach do niej oraz Terminu Wykonania Umowy; 1.5. w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy; 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiającyopóźnienia. 3. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z §11, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za każde takie naruszenie karę umowną razie jeśli opóźnienie Wykonawcy w wysokości 20% Wynagrodzenia. 4. Strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 5. Zamawiający ma prawo potrącać kary umownewykonywaniu Umowy, o których którym mowa w ust. 1 i przekroczy łącznie 14 dni kalendarzowych. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę za 7-dniowym terminem wypowiedzenia, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wypowiedzeniu Umowy na piśmie lub w formie dokumentowej wynikającej z kodeksu cywilnego. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z powyższego powodu stanowić będzie podstawę na nałożenia na Wykonawcę, oprócz kary umownej należnej za okres opóźnienia, kary umownej za rozwiązanie przez Zamawiającego Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Kara, o której mowa powyżej wynosić będzie 5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3 1. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli suma naliczonych kar umownych przekroczy 20 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Prawo to może zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia nałożenia kary wyczerpującej wskazany w niniejszym ustępie limit, lub w terminie 30 dni po nałożeniu każdej kolejnej kary ponad ten limit. 5. Łączna wysokość kar pieniężnych nałożonych na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 40 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli szkoda powstała z Wynagrodzeniatytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę przekroczy kwotę zastrzeżonych kar umownych. 6. W przypadku spełnienia przesłanek do naliczenia kar umownych z więcej niż jednego tytułu, kary umowne będą naliczane niezależnie od siebie do wysokości określonej w ust. 5 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych Zamawiającemu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Strony zgodnie potwierdzają, że potrącenie kar umownych nie będzie poprzedzone uprzednim wezwaniem Wykonawcy do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Potrącenie wywołuje skutki przewidziane w Kodeksie cywilnym. 8. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia, w sposób wskazany w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w terminie 14 dni licząc od dnia przesłania Wykonawcy noty obciążeniowej. 9. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 10. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi następstwo siły wyższej. 11. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, analizując i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również, któremu nie można było zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami. 12. Kary umowne ustalone w niniejszej Umowie z tytułu opóźnienia nie mają zastosowania jeżeli przyczyna opóźnienia leży po stronie Zamawiającego.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Xxxxx Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1.1. : w wysokości 20 % Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od realizacji Umowy z przyczyn powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 1.2. ; w wysokości 2020 % Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od realizacji Umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiada 1.3. w wysokości - 10% Wynagrodzenia za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez Wykonawcę, któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy; 1.4. w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów cząstkowych wskazanych w Umowie i w załącznikach do niej oraz Terminu Wykonania Umowy; 1.5. ; w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu i Montażu Aparatury; w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki we wprowadzeniu Aparatury w stan gotowości do realizowania badań; w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy; 2. Zamawiający W razie naruszenia przez Xxxxxx obowiązków wynikających z § 9 Umowy dotyczących Informacji Poufnych, Strona naruszająca zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy drugiej Xxxxxxx karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 3. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z §11, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 1000 zł za każde takie naruszenie karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia. 4naruszenie. Strony mają Zamawiający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 5. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 2 z Wynagrodzenia.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 1. W razie niewykonania nie wykonania lub nienależytego wykonania Xxxxx Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 1.1. a) w wysokości 20 20% Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn przyczyn, za które odpowiada Wykonawca; 1.2. b) w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okolicznościprzyczyn, za które sam odpowiada 1.3. w wysokości - 10% Wynagrodzenia za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez Wykonawcę, któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy; 1.4. c) w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów cząstkowych wskazanych w Umowie i w załącznikach do niej oraz Terminu Wykonania terminu wykonania Umowy;, 1.5. d) w wysokości 0,5 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy;zamówienia, 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi Wynagrodzenia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu okolicznościprzyczyn, za które odpowiada Zamawiający. 3. W przypadku razie naruszenia przez Stronę obowiązków wynikających z §11§ 7 Umowy dotyczących Informacji Poufnych, Wykonawca Strona naruszająca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za każde takie naruszenie drugiej Xxxxxxx karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia10.000,00 zł za każde takie naruszenie. 4. Strony mają prawo mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowneumowne na zasadach ogólnych. 5. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 z Wynagrodzenia. 6. Wykonawca, w przypadku przekroczenia terminu płatności, naliczy Zamawiającemu ustawowe odsetki.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Xxxxx Wykonawca Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu Zleceniodawcy następujące kary umowne: 1.1. w wysokości 20 20% Wynagrodzenia, gdy Zamawiający Zleceniobiorca odstąpi od Umowy z przyczyn powodu okoliczności, za które odpowiada WykonawcaZleceniobiorca; 1.2. w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca Zleceniodawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które sam odpowiadaodpowiada Zleceniobiorca; 1.3. w wysokości - 105% Wynagrodzenia za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez WykonawcęWynagrodzenia, któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy wynikających gdy Zleceniobiorca rażąco naruszy swoje obowiązki wynikające z Umowy; 1.4. w wysokości 0,5% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy Zleceniobiorcy w stosunku do terminów cząstkowych wskazanych realizacji Przedmiotu Umowy zawartych w Umowie i w załącznikach do niej oraz Terminu Wykonania UmowyUmowie; 1.5. w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy; 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca Przedmiot Umowy zostanie wykonany wadliwie lub niezgodnie z Umową; 2. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 20 % Wynagrodzenia, gdy Zleceniobiorca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada ZamawiającyZleceniodawca. 3. W przypadku razie naruszenia przez Stronę obowiązków wynikających z §11§ 12 Umowy dotyczących Informacji Poufnych, Wykonawca Strona naruszająca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za każde takie naruszenie drugiej Xxxxxxx karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia20.000,00 zł za każde takie naruszenie. 4. Strony mają prawo mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 5. Zamawiający Zleceniodawca ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 z WynagrodzeniaWynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy z tytułu wykonania Umowy. 6. Zleceniobiorca, w przypadku przekroczenia terminu płatności, naliczy Zleceniodawcy ustawowe odsetki.