Wady prawne Przykładowe klauzule

Wady prawne. W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniem opartym na twierdzeniu, iż używane przez Zamawiającego utwory naruszają jakiekolwiek prawa, osób trzecich, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o roszczeniu zgłoszonym przez osobę trzecią oraz o toczącym się postępowaniu sądowym. W szczególności Zamawiający umożliwi Wykonawcy wstąpienie do postępowania w charakterze interwenienta oraz zrzeka się niniejszym prawa zgłoszenia opozycji, o którym mowa w art. 78 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa opartego na twierdzeniu opisanym w § 24 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu na swój koszt ochronę prawną, w szczególności pokryć wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego i koszty sądowe, oraz ponieść konsekwencje zapadłego wyroku. W przypadku, w którym naruszenie praw osoby trzeciej zostanie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do dostarczenia utworów wolnych od wad prawnych. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę powyższego terminu Zamawiającemu przysługują wszystkie niżej wymienione uprawnienia, które ma prawo zrealizować według własnego wyboru: prawo odstąpienia od Umowy (w terminie czternastu (14) Dni Kalendarzowych od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu), przy czym Wykonawcy nie przysługuje w takim przypadku roszczenie o wynagrodzenie, roszczenie o zwrot poniesionych kosztów, ani jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze wobec Zamawiającego, prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości łącznego wynagrodzenia netto, otrzymanego przez Wykonawcę na dzień wystosowania żądania prawomocnego stwierdzenia naruszenia. oraz prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Wady prawne. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

Wady prawne. Wykonawca oświadcza, że powstały w wyniku realizacji przedmiotu umowy utwór nie będzie obciążony wadami prawnymi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec osób trzecich, jeśli prawa do utworów lub jego części należą do osób trzecich albo są obciążone prawami osób trzecich (wady prawne), z wyłączeniem treści i materiałów, za pozyskanie praw do których był odpowiedzialny Zamawiający zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku ujawnienia wady prawnej Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z powództwem wniesionym przez osoby trzecie, w związku z naruszeniem ich praw oraz zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 3 niniejszej Umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy poniesiona szkoda w wyniku wystąpienia wady prawnej Przedmiotu Umowy przewyższy wysokość kary umownej .

Wady prawne a) Jeśli używanie dostarczonego przez Xxxx Xxxxx towaru prowadzić będzie do naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich osób trzecich, które zgłoszą swoje roszczenia wobec Kupującego, stworzymy według swojego uznania na swój koszt, możliwość zgodnego z prawem używania towaru lub zmodyfikujemy towar w sposób jak najdalej odpowiadający interesom Kupującego, tak, aby nie dochodziło do naruszeń chronionych praw osób trzecich. Jeśli powyższe okaże się - ze względu na warunki gospodarcze lub termin - niemożliwe, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Z powyższych powodów prawo odstąpienia od umowy przysługuje również Xxxx Xxxxx. b) Xxxx Xxxxx zwolni Kupującego od wszelkich prawomocnie stwierdzonych roszczeń osób trzecich, którym przysługują chronione prawa własności przemysłowej lub prawa autorskie, c) Zobowiązania Xxxx Xxxxx, określone w pkt. 8.3 OWS, dotyczące naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich, mają - z zastrzeżeniem pkt. 11 OWS - charakter katalogu zamkniętego. Zobowiązania powyższe obciążają Xxxx Xxxxx wyłącznie wówczas gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki: - Xxxx Xxxxx zostanie niezwłocznie zawiadomieni przez Kupującego o roszczeniach zgłoszonych w związku z naruszeniami i - Kupujący będzie wspierać Xxxx Xxxxx w obronie przed zgłoszonymi roszczeniami, ewentualnie umożliwi Xxxx Xxxxx podjęcie czynności modyfikujących opisanych w pkt.

Wady prawne. 1. Wykonawca gwarantuje, że artykuły nie są obciążone wadami prawnymi. 2. W przypadku wystąpienia wad prawnych, Zamawiającemu, w terminie 30 dni od stwierdzenia tej okoliczności przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 20 % ogólnej wartości brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. W przypadku wytoczenia powództwa z powodu wad prawnych artykułów, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić poniesione przez Zamawiającego koszty procesu oraz ponieść konsekwencje finansowe zapadłego wyroku sądowego.

Wady prawne. W przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do wykonania przedmiotu dostawy zgodnie z rysunkami, modelami, wzorcami przekazanymi przez Kupującego lub przy użyciu części dostarczonych przez Kupującego, Kupujący odpowiada za to, iż w związku z tym nie zostaną naruszone prawa ochronne osób trzecich w kraju przeznaczenia towaru. Poinformujemy Kupującego o znanych nam prawach osób trzecich. Kupujący zobowiązany jest zwolnić nas od roszczeń osób trzecich oraz naprawić szkodę powstałą w związku z tym. W przypadku, gdy osoba trzecia z powołaniem się na przysługujące jej prawo ochronne zabroni nam wykonania lub realizacji dostawy, jesteśmy uprawnieni bez konieczności badania stanu prawnego do wstrzymania prac do czasu wyjaśnienia stanu prawnego przez Kupującego i osobę trzecią. W przypadku, gdy w związku z powstałym opóźnieniem nie można od nas racjonalnie oczekiwać wykonania zamówienia, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy.

Wady prawne. 1. Ponosimy odpowiedzialność w zakresie wynikającym z przepisów prawa za to, że nasze produkty są wolne od wad prawnych. Gwarantujemy, że nasze produkty nie naruszają w kraju naszej siedziby praw ochronnych ani praw autorskich osób trzecich, chyba że co innego zostanie odrębnie zastrzeżone. W pozostałym zakresie odpowiednie zastosowanie znajduje Punkt (10). 2. Zamawiający poinformuje nas niezwłocznie o zgłoszeniu przez osobę trzecią naruszenia prawa ochronnego. Zaniechanie powyższemu obowiązkowi skutkuje wygaśnięciem uprawnień z tytułu rękojmi. 3. W zakresie okresu trwania rękojmi odpowiednie zastosowanie znajduje Punkt (8) 12. 4. W razie zgłoszenia w trakcie trwania rękojmi uzasadnionych roszczeń przez osoby trzecie, możemy według własnego uznania i na własny koszt uzyskać dla dotkniętej wadą prawną dostawy prawo do użytkowania albo dokonać takiej zmiany dostawy – z uwzględnieniem umownego jej celu – aby prawa ochronne nie były naruszane albo dostarczyć podobne produkty, które nie naruszają praw ochronnych osób trzecich. 5. Roszczenie z tytułu rękojmi wygasa, jeżeli Zamawiający samodzielnie podejmie negocjacje z osobą trzecią albo zawrze z nią porozumienie bez naszej zgody.

Wady prawne. 1. W przypadku, gdy przedmiotu Umowy obarczony jest wadami prawnymi, w tym w zakresie licencji, o której mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia tych wad, nie później niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z ujawnionymi wadami prawnymi, w tym udokumentowane koszty związane z roszczeniami osób trzecich. 2. W przypadku jeżeli zwłoka w usunięciu wad prawnych przekracza 2 tygodnie, Zamawiający ma prawo odstąpić umowy. Postanowienia § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Wady prawne. Jeśli przedmiot dostawy narusza prawa własności przemysłowej albo prawa autorskie, to Xxxxxxxx podejmie wszelkie niezbędne działania na własny koszt w celu zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego użytkowania przedmiotu dostawy albo w taki sposób i w stopniu akceptowalnym dla Zamawiającego zmodyfikuje przedmiot dostawy, żeby nie miało miejsce naruszenie prawa własności intelektualnej. Jeśli nie jest to możliwe na warunkach odpowiednich pod względem ekonomicznym bądź w odpowiednim terminie, to Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy. Z powyższego tytułu prawo do odstąpienia od umowy przysługuje także Dostawcy. Ponadto Xxxxxxxx zwolni Zamawiającego od bezspornych lub stwierdzonych prawomocnie roszczeń właścicieli praw intelektualnych.

Wady prawne. 1. Wykonawca gwarantuje, że materiały poligraficzne nie są obciążone wadami prawnymi. 2. W przypadku wystąpienia wad prawnych, Zamawiającemu, w terminie 30 dni od stwierdzenia tej okoliczności przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto zamówienia podstawowego określonego w § 5 ust. 1 umowy oraz prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. W przypadku wytoczenia powództwa z powodu wad prawnych materiałów poligraficznych, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić poniesione przez Zamawiającego koszty procesu oraz ponieść konsekwencje finansowe zapadłego wyroku sądowego.