PARTE L - CONTRATOS PÚBLICOS
Sexta-Feira, 28 de Março de 2014
Número 62
PARTE L - CONTRATOS PÚBLICOS
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I. P.
Anúncio de procedimento n.º 1700/2014
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
NIF e designação da entidade adjudicante:
501460888 - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Direção de Gestão do Património Endereço: Avenida Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, n.º 5
Código postal: 1099 019 Localidade: Lisboa Telefone: 00000 000000000
Fax: 00000 000000000
Endereço Eletrónico: xxx@xxxx.xx
2 - OBJETO DO CONTRATO
Designação do contrato: Reabilitação dos Lotes 1 a 18 do Bairro do Farol em Vila Real de Sto. Xxxxxxx
Descrição sucinta do objeto do contrato: Reabilitação das zonas comuns, incluindo substituição das redes de águas e eletricidade. Pinturas, reabilitação estrutural do betão à vista, substituição de caixilharias e estores. Reabilitação das coberturas com introdução de isolamento térmico
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas Valor do preço base do procedimento 660000.00 EUR
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos) Objeto principal
Vocabulário principal: 45453100
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não
É utilizado um leilão eletrónico: Não
É adotada uma fase de negociação: Não
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Bairro do Farol, freguesia de Vila Real de Sto. Xxxxxxx, Vila Real de Sto. António País: PORTUGAL
Distrito: Faro
Concelho: Vila Real Sto Antonio Código NUTS: PT150
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Empreitadas de obras públicas
Prazo contratual de 180 dias contados nos termos do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 81.º DO CCP
Os requeridos no Programa do Procedimento
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
9.1 - Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados: O indicado em 1
Endereço desse serviço: Avenida Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, n.º 5 Código postal: 1099 019
Localidade: Lisboa Telefone: 00000 000000000
Fax: 00000 000000000
Endereço Eletrónico: xxx@xxxx.xx
9.2 - Meio eletrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante: xxx.xxxxxx.xxx
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO
Até às 17 : 00 do 30 º dia a contar da data de envio do presente anúncio
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS
66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Proposta economicamente mais vantajosa
Fatores e eventuais subfatores acompanhados dos respetivos coeficientes de ponderação: Preço : 80% Valia técnica da proposta: 20%
a) Factor n.º 1 - Preço Cpreçoi = 20 x ((Vb x 0,6)/Pi) em que:
Cpreçoi - Valor da Pontuação da Proposta;
Vb = Valor base do concurso;
Pi = Preço da proposta do concorrente.
b) Factor n.º 2 - Valia técnica da proposta
A valia técnica das propostas pode ser avaliada em fase de apreciação das propostas, propondo-se um peso de 20% e os seguintes subfactores:
Planeamento - 50%;
Critérios de avaliação das propostas:
Cronograma de actividades incoerente com pouca ou nenhuma adesão à obra 5
Cronograma de actividades pouco explícito e sem definição de precedências de actividades 10 Cronograma de actividades bem explícito e com definição de precedências 15
Cronograma de actividades bem explícito e pormenorizado, com definição de precedências e acompanhado de Memória Descritiva e Justificativa bem fundamentada 20
Processos construtivos - 50%
Critérios de avaliação das propostas:
Memória Descritiva e Justificativa do Modo de Execução da Obra incoerente e com pouca ou nenhuma adesão à obra 5 Memória Descritiva e Justificativa do Modo de Execução da Obra genérica, mas compatível com o caderno de encargos 10 Memória Descritiva e Justificativa do Modo de Execução da Obra bem estruturada em função da especificidade da obra 15
Memória Descritiva e Justificativa do Modo de Execução da Obra muito bem estruturada em função da especificidade da obra e com indícios de bom enquadramento em sistema de qualidade interno da empresa 20
13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Designação: Conselho Directivo do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, IP Endereço: Avenida Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, n.º 5
Código postal: 1099 019 Localidade: Lisboa Telefone: 00000 000000000
Fax: 00000 000000000
Endereço Eletrónico: xxxx@xxxx.xx Prazo de interposição do recurso: 5 dias
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
2014/03/27
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES
A de empreiteiro geral ou construtor geral de Reabilitação e conservação de edifícios, em classe que cubra o valor da proposta, ou da 5ª subcategoria, da 1ª categoria, em classe que cubra o valor da proposta, das 1ª e 7ª subcategorias, da 1ª categoria, 1ª subcategoria da 4ª categoria e 1ª, 11ª e 12ª subcategoria da 5ª categoria, nas classes correspondentes às partes dos trabalhos a que respeitam
Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29.01
18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: Vítor Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx dos Reis Cargo: Presidente do Conselho Directivo
407724577