EDITAL

EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 032/2023

Proc. Administrativo Nº 19.384/2023

EDITAL DE LICITAÇÃO “EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO PRINCESA”

Caderno de Licitação Volume I

CONTEÚDO DO CADERNO DE LICITAÇÃO

VOLUME I

Conteúdo do Caderno de Licitação

Índice do Volume I

Capítulo I - Apresentação da Licitação Capítulo II - Condições Específicas do Edital Capítulo III Anexo “A” – Minuta do Contrato

Capítulo IV Anexo “B” – Especificações Técnicas

Capítulo V Anexo “C” – Critérios de Medição e Pagamento

Capítulo VI Anexo “D” – Orçamento de Referência, Cronograma Estimado de Execução, Lista de Códigos, Composições Analíticas de Preços Unitários, Modelo de Placa de Obra.

Capítulo VII Anexo “E” - Modelos

VOLUME II

Capítulo VIII Anexo “F” - Desenhos

Capítulo IX Anexo “G” - Recibo de Retirada de Edital pela

Internet

INDICE DO VOLUME I

Capítulo I:

	APRESENTAÇÃO DA LICITAÇÃO
	Capítulo II:
	CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO EDITAL
Item 1	Disposições preliminares
Item 2	Caderno de Licitação
Item 3	Dotação orçamentária
Item 4	Glossário
Item 5	Objeto da licitação
Item 6	Prazos
Item 7	Condições de participação
Item 8	Garantia
Item 9	Apresentação dos documentos de habilitação e da proposta
Item 10	Envelope Nº 1 – Documentos de Habilitação
Item 11	Envelope Nº 2 – Proposta
Item 12	Orçamento de referência
Item 13	Preços
Item 14	Medição e condições de pagamento
Item 15	Habilitação das empresas licitantes
Item 16	Julgamento
Item 17	Homologação
Item 18	Contratação

Item 19

Item 20

Subcontratação Cessão e Transferência

Item 21 Fiscalização

Item 22 Penalidades

Item 23 Esclarecimentos

Item 24 Impugnações e Recursos Item 25 Visita Técnica

Item 26 Disposições finais

Capítulo III:

ANEXO “A” – MINUTA DO CONTRATO

Capítulo IV:

ANEXO “B” – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capítulo V:

ANEXO “C” – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Capítulo VI:

ANEXO “D” – ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA, CRONOGRAMA ESTIMADO DE EXECUÇÃO, LISTA DE CÓDIGOS, COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS, MODELO DE PLACA DE OBRA.

Capítulo VII:

ANEXO “E” – MODELOS

Capítulo VIII:

ANEXO “F” – DESENHOS

Capítulo IX:

ANEXO “G” – RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

Capítulo I: APRESENTAÇÃO DA LICITAÇÃO

• Assunto: Contratação de Obras e Serviços de Engenharia visando a “EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO PRINCESA”

• Tipo: Menor preço.

• Regime de execução: Empreitada por preços unitários.

• Legislação: Apesar da vigência da Lei Federal n.° 14.133/21 o presente Edital e futuro contrato seguirão regidos pela Lei Federal n.º 8.666/93, suas alterações e normas complementares, inclusive o disposto na Lei nº 9.648/98, Lei Federal nº 4.320/64, Lei Federal n° 12.844/13, alterada pela Lei Federal n° 13.161/2015, Lei Complementar Federal nº 101/00, Lei Federal nº 10.028/00, Lei Federal nº 11.079/04, Lei federal 12.305/2010, Lei Complementar 1.660/2013, Decreto Municipal n° 5.919/2015, Lei Complementar Federal nº 123 de 14/12/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, Lei Complementar n° 155 de 27 de outubro de 2016, Acórdão 2.622/13 do TCU-Plenário, Lei Federal 13.670/18, Decreto Federal 7.983/2013, Lei Complementar Municipal nº 667/13, Lei Complementar Municipal nº 913/22, Decreto Municipal 3855/05 e demais legislações pertinentes a matéria.

• Recursos: Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande Disponibilidade Orçamentária.

Dotações:

13.02.00/00.000.0000.0000/4.4.90.51.99 – Fonte 01.

• Data e horário da licitação: Dia 16/01/2024 às 10:00 horas.

• Pedidos de esclarecimentos:

• Endereço da Prefeitura do Município da Estância Balneária de Praia Grande:

Até o dia 12/01/2024 às 15:00 horas.

Palácio São Francisco de Assis Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx 0.000 Xxxx Xxxxx

Praia Grande, SP 00000-000 Telefone: (0xx13) 0000-0000

E-mail: xxxx0000@xxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx

Capítulo II:

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO EDITAL

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande torna público, para conhecimento de quantos possam interessar, que se encontra aberta a licitação na modalidade de Concorrência do tipo de Menor Preço, para contratação de obras e serviços de engenharia visando a “EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO PRINCESA”, por execução indireta pelo regime de empreitada por preços unitários.

1.2. A presente licitação processar-se-á nos termos deste Edital e demais elementos que o integram e será regida pela Lei Federal n.º 8.666/93, com todas as alterações e modificações nela introduzidas e demais normas que regem a matéria.

1.3. Os Licitantes ou seus representantes legais deverão apresentar até o dia 16/01/2024, às 10:00 horas, data da abertura da presente licitação, na Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEOP, situada na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx 0.000, Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx - XX, XXX 00000-000, os Envelopes nº 1 - “Documentos de Habilitação” e nº 2 - “Proposta”, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

À

Prefeitura do Município da Estância Balneária de Praia Grande Secretaria Municipal de Obras Públicas

Ref.: Concorrência Pública Nº 032/2023 Processo Administrativo Nº 19.384/2023 Data da Abertura: 16/01/2024 às 10:00 horas

Proponente:( ......nome da empresa )

Email da Empresa: CNPJ:..................................

Envelope (...... nº e título )”.

1.4. Imediatamente após o encerramento deste prazo será dado início, no mesmo local, à sessão pública de abertura dos Envelopes nº 1, após o que não mais serão recebidos quaisquer outros envelopes e nem permitidos adendos aos já entregues.

2. CADERNO DE LICITAÇÃO

2.1. Os interessados poderão obter o Caderno Integral do Edital através do site xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx a partir do dia 12/12/2023 ou consultar o presente Edital no mesmo local indicado no item 1.3 no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 hs. O interessado poderá de forma facultativa remeter por e-mail o Recibo de Retirada de Edital pela Internet (Anexo G) deste edital informando a Razão Social/Nome, CNPJ/CPF, Número do telefone e e-mail em que poderá receber eventuais informações, esclarecimentos ou elementos complementares, na forma do disposto do supracitado Anexo “G”.

2.1.1 – É de responsabilidade do interessado informar, via e-mail, no endereço eletrônico xxxx0000@xxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx, qualquer alteração e/ou atualização dos dados informados no item 2.1.

2.2. As disposições do Caderno de Licitação farão parte do contrato, independente de transcrição, e está composto de 2 (dois) volumes, organizados como segue:

2.2.1. Volume I:

Capítulo I - Apresentação da Licitação; Capítulo II - Condições Específicas do Edital; Capítulo III - Anexo “A” - Minuta do Contrato;

Capítulo IV - Anexo “B” - Especificações Técnicas;

Capítulo V - Anexo “C” - Critérios de Medição e Pagamento; Capítulo VI - Anexo “D” - Orçamento de Referência, Cronograma

Estimado de Execução, Lista de Códigos, Composições

Analíticas de Preços Unitários, Modelo de Placa de Obra.

Capítulo VII - Anexo “E” - Modelos.

2.2.2 Volume II

Capítulo VIII - Anexo “F” – Desenhos

Capítulo IX - Anexo “G” – Recibo de Retirada de Edital pela Internet

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Todas as despesas relativas ao contrato decorrente desta licitação correrão por conta das dotação orçamentárias n.ºs 13.02.00/00.000.0000.0000/4.4.90.51.99 – Fonte 01, previstas nos orçamentos vigentes e futuros da Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande,

suplementada se necessário, para o regular desempenho do contrato, no caso de serem disponibilizados recursos advindos de convênios, parcerias com empresas ou entidades públicas e/ou privadas, compensações, financiamentos/operações de crédito e/ou programas governamentais, na esfera estadual e/ou federal.

3.1 Quando se tratar de convênio com a União, a Municipalidade através do seu representante legal, fica desde já obrigada a firmar Declaração nos termos do disposto nos artigos 13 inciso II e 16 “caput” e parágrafos 1° e 2° do Decreto Federal n° 7.983 de 08 de Abril de 2013.

4. GLOSSÁRIO

4.1. Nos documentos relativos a esta licitação, as palavras e expressões terão o significado a seguir definido, exceto onde o texto indicar especificamente de outra maneira:

Prefeitura; PEBPG: A Prefeitura da Estância Balneária de Praia

Grande, promotor desta licitação.

Trabalho(s): Todas as obras e serviços a serem prestados de acordo com o contrato decorrente da licitação.

Caderno de Licitação impresso ou em CD:

O conjunto de documentos, considerados como um todo, distribuído aos interessados para servir de base ao preparo da documentação e elaboração de proposta. As disposições do Caderno de Licitação são partes integrantes do futuro contrato, prevalecendo sua validade no decorrer dos trabalhos.

Proponente; Licitante: A empresa que apresentar os Envelopes 1 e 2

contendo, respectivamente, os documentos de habilitação e a proposta para a execução dos trabalhos objeto desta licitação.

Contratada: A proponente vencedora da licitação que vier a ser contratada.

Contrato: O documento firmado pela Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande e pela Contratada, que define as obrigações de ambas as partes com relação à execução dos Trabalhos, de acordo com a legislação vigente.

Comissão de Licitação: A Comissão designada pela Autoridade para

proceder os atos desta licitação.

Data da Licitação: A data designada para a entrega, à Comissão de

Licitação, dos Envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta.

Dia(s): Dia(s) corrido(s).

5. OBJETO DA LICITAÇÃO

5.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando a “EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO PRINCESA”, que deverão ser realizados de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

6. PRAZOS

6.1. O prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) meses, contados da data de assinatura do mesmo.

6.2. Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização superior, o prazo referido anteriormente poderá ser prorrogado, em conformidade com a Lei.

6.3. Além do previsto no item anterior, o Contrato poderá ser prorrogado pelos seguintes motivos:

6.3.1. Alteração nos projetos ou nas especificações da PEBPG;

6.3.2. Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do Contrato;

6.3.3. Interrupção do Contrato ou diminuição do ritmo de execução por ordem e no interesse da PEBPG;

6.3.4. Aumento de quantidades inicialmente previstas;

6.3.5. Omissão ou atraso de providência a cargo da PEBPG de que resulte direto impedimento ou retardamento à sua execução.

6.4. Os serviços deverão ser executados em até 9 (nove) meses conforme Cronograma de Execução, contados da Ordem de Serviço Inicial.

7. CONDIÇÕES DA PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar da licitação as empresas nacionais e estrangeiras que atenderem as exigências deste Edital e nos termos da legislação vigente.`

7.2. Será vedada a participação de empresas na licitação, quando:

7.2.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, incluindo aquelas declaradas inidôneas nos termos do disposto no artigo 87 inciso IV da Lei federal 8.666/93 e suas alterações e normas complementares e em consonância com as orientações do Egrégio TCESP;

7.2.2. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, nos termos do inciso III, do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e normas complementares e em consonância com as orientações do Egrégio TCESP;

7.2.3. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e Normas Complementares;

7.3. A Proponente deverá ter pleno conhecimento dos termos das Condições Específicas e dos Anexos que integram o Edital, bem como das áreas onde serão executados os trabalhos, devendo verificar suas condições atuais. A Proponente não poderá invocar desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e, futuramente, do integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas reivindicações sob quaisquer alegações.

7.4. A Proponente arcará com todos os custos diretos e indiretos para a preparação e apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório.

8. GARANTIA

8.1. A garantia de execução do contrato será prestada pela adjudicatária até a data da assinatura do mesmo conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP e corresponderá a 3,0% (três por cento) do valor contratual.

8.1.1. Quando se fizer necessária a complementação da garantia de execução, a PEBPG exigirá da adjudicatária um valor adicional, correspondente a 3% (três por cento) incidente sobre o valor resultante do disposto na Lei nº 9.648/98, art. 48, § 2º.

8.2. A garantia de que trata o subitem 8.1 deverão ser prestadas em qualquer uma das modalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e Normas Complementares.

8.3. Na hipótese de acréscimo de valor contratual, a garantia deverá ser reforçada na mesma proporção, se necessário. Na hipótese de prorrogação de prazo contratual, o prazo de garantia deverá ser dilatado na mesma proporção.

8.4. Dados: Município da Estância Balneária de Praia Grande, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.177.531/0001-55, localizada na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 0000 - Xxxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxx – XX.

9. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA

9.1 Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar impreterivelmente no horário, data e local definidos no preâmbulo deste edital, 2 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados em seu fecho, contendo os documentos e os elementos relacionados nos itens 10 e 11 destas Condições Específicas.

9.1.1 Serão aceitos os envelopes recebidos por correio, via postal registrada e com aviso de recebimento, ou outro meio similar, e os mesmos deverão ser endereçados à Comissão Permanente de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE, da Secretaria Municipal de Obras Públicas na Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, Av. Pres. Xxxxxxx xx. 0000, 0x xxxxx, Xxxxxx Xxxxx – Xxxxx Xxxxxx/XX, CEP 11704-900 com a devida identificação do respectivo procedimento licitatório.

9.1.2 A Administração não se responsabilizará pelo eventual atraso ou direcionamento errado na entrega dos envelopes sendo ônus do licitante a remessa e o recebimento tempestivo.

9.2. Os volumes contendo os documentos relativos aos Envelopes nº 1 e nº 2 deverão ser apresentados, encadernadas separadamente.

9.3. As Proponentes deverão:

9.3.1. Colecionar os documentos integrantes do Envelope 1 e do Envelope 2 na mesma ordem estabelecida neste Edital e encaderná-las, preferencialmente com espiral plástico contínuo, nos formatos “A4” (297 x 210 mm) ou “Ofício 9” (315 x 215 mm);

9.3.2. Precede-los de um Termo de Abertura e na sequência um índice, bem como apresentar ao final, um Termo de Encerramento, onde deverá constar o numero total de folhas que compõe os referidos documentos integrantes dos Envelopes n°s 1 e 2, respectivamente “Habilitação” e “Proposta Comercial”

9.3.3. Numerar sequencialmente cada via, da primeira (Termo de Abertura) à última folha (Termo de Encerramento);

9.3.4 Rubricar todas as folhas de cada via pelo seu responsável legal ou representante credenciado.

9.4. Não serão admitidas emendas, rasuras ou entrelinhas.

9.5. A Proponente deverá apresentar proposta que não contenha quaisquer condições que conflitem, explícita ou implicitamente, com aquelas estipuladas pela Prefeitura neste Edital.

9.6. A Proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido para o Envelope N.º 1 será inabilitada e terá o seu Envelope Nº 2 devolvido, inviolado.

9.7. Os documentos jurídico-fiscais e econômico-financeiros que dependam de prazo de validade e que não o contenham especificado em seu próprio corpo, em lei ou neste Edital, deverão ter sido expedidos no máximo até 06 (seis) meses anteriores à data desta licitação.

9.8. Os modelos ou formulários fornecidos neste Edital deverão ser obedecidos pela Proponente assim como todas as exigências nele contidas.

9.8.1. Os modelos deverão ser apresentados no papel timbrado da Proponente.

9.8.2 A proponente deverá ter pleno conhecimento dos termos das Condições Específicas e dos Anexos que integram o Edital, bem como das áreas onde serão executados os trabalhos, devendo verificar suas condições atuais. A proponente não poderá invocar desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e futuramente, do integral cumprimento do contrato.

10. ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A Proponente deverá apresentar no Envelope nº 1 - Documentos de Habilitação, todos os documentos relacionados a seguir.

10.1. DOCUMENTAÇÃO DE CARÁTER GERAL

10.1.1. Qualificação completa da Proponente, contendo: Razão Social, número do CNPJ/MF, número da Inscrição Estadual, número da Inscrição Municipal da Sede e endereço completo da Sede.

10.1.2. Declaração de aceitação na íntegra de todos os termos e condições contidos neste Edital e seus Anexos.

10.1.3. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de responsabilidade pelo recolhimento de todos os Encargos Fiscais, Tributários, Trabalhistas e Previdenciários decorrentes da execução do futuro Contrato.

10.1.4. Declaração de compromisso de assinatura do Contrato com a Prefeitura, no caso de vencer a licitação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da notificação do julgamento, sob pena de ficar, conforme o caso, preterida na ordem de classificação ou cancelado ou ainda, desfeito o processo licitatório.

10.1.5 Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos impeditivos à sua habilitação.

10.1.6 Declaração, sob as penalidades cabíveis de que manterá, no mínimo, as condições de habilitação e qualificação, durante todo o período contratual.

10.1.7 Declaração que prestará garantia Contratual na importância de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato, nos termos do Art. 56 da Lei 8.666/93 e Normas Complementares.

10.1.8 Declaração que caso seja vencedora da Licitação, compromete-se a respeitar as disposições da Lei Federal nº 9.854 de 27/10/99, nos termos dos dispositivos no inciso XXXIII do art. 7ª da Constituição Federal.

10.1.9 Declaração sob as penas da lei, conforme modelo “E.1” do anexo “E” deste Edital, indicando o Profissional que deverá fazer parte do quadro permanente de pessoal da empresa, ou através de Contrato de prestação de serviço de profissional autônomo, relativos a execução dos serviços especificados no subitem 10.5.3 deste Edital.

10.1.10 Declaração sob as penas da lei, conforme modelo “E.2” do anexo “E” deste Edital, que é detentora de atestado de desempenho anterior, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa licitante - devidamente registrado(s) nas entidades profissionais competentes, de acordo com a Súmula 24 do TCESP, relativos a execução dos serviços especificados no subitem 10.5.6 deste Edital.

10.1.11 Declaração que caso seja vencedora da Licitação, compromete-se a respeitar as disposições da Lei Federal nº. 12.305 de 02/08/2010, Lei Complementar nº. 1.660 de 17/06/2013 e Decreto Municipal 5.919/2015, que regem sobre as diretrizes relativas a gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos.

10.1.12 Declaração de local devidamente licenciado para a destinação dos resíduos sólidos.

10.1.13 Declaração de conhecimento das condições das áreas onde serão executados os trabalhos, bem como, que não há qualquer impedimento de ordem técnica para a elaboração da proposta técnica/comercial referente à licitação em tela.

10.1.14. Declaração de que a Licitante está enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e demais alterações, conforme modelo “E.10” do anexo “E” deste Edital.

10.1.15. Declaração de que possui toda a documentação específica e necessária exigida pelos órgãos regulamentadores e fiscalizadores, de acordo com o objeto licitado, como condição de participação no certame.

10.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

10.2.1. No caso de sociedades comerciais: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados no órgão competente, demonstrando constar do seu objeto social a execução de trabalhos compatíveis com o objeto da licitação.

10.2.2. No caso de sociedade por ações: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados no órgão competente, demonstrando constar do seu objeto social a execução de trabalhos compatíveis com o objeto da licitação, acompanhados da ata regularmente arquivada da assembleia de eleição da última diretoria.

10.2.3. No caso de sociedade civil: inscrição do ato constitutivo no órgão competente, demonstrando constar do seu objeto social a execução de trabalhos compatíveis com o objeto da licitação, acompanhada da prova da composição da diretoria em exercício.

10.3. DOCUMENTAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL

10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda.

10.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

10.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa referente a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pelo Ministério da Fazenda – Procuradoria Geral da Fazenda

– Receita Federal do Brasil.

10.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, composta de Certidão Negativa ou Certidão Positiva Com Efeito Negativa de Débitos de Tributos da Dívida Ativa do Estado referente a tributos mobiliários compatível com o objeto licitado.

10.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, composta de Certidão Negativa ou Certidão Positiva Com Efeito Negativa de Débitos de Tributos da Dívida Ativa do Município referente a tributos mobiliários compatível com o objeto licitado.

10.3.6. Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – (INSS) mediante a apresentação de CND – Certidão Negativa de Débitos ou CPD-EN – Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa ou apresentar da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal.

10.3.7. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), por meio de apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS.

10.3.8. No caso de isenção ou não incidência de tributos, a Proponente deverá apresentar documento(s) comprobatório (s) do fato.

10.3.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

10.3.10. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, deverão apresentar, também, declaração (Modelo E.10) de que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e que querem exercer a preferência no critério de desempate no julgamento das propostas de preços.

10.3.11. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.

10.3.12. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar n° 123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas em lei, mediante o devido processo legal, e implicará, também a inabilitação do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitação.

10.4. DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

10.4.1. Comprovação da Proponente possuir no Balanço Patrimonial do presente exercício, registrado no respectivo órgão competente, até a data desta licitação, Patrimônio Líquido de, no mínimo, R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais).

10.4.2. Certidões Negativas de Falência e/ou Recuperação Judicial expedidas pelo distribuidor sede da Proponente. No caso de Certidão Positiva, a licitante deverá juntar Certidão de Objeto e Pé e/ou Declaração do Administrador nomeado para a recuperação Judicial devidamente chancelada pelo Poder judiciário, onde fique demonstrado o posicionamento da(s) ação(ões) para fins de comprovação atualizada (no máximo com data de 60(sessenta) dias anteriores à abertura da licitação) de que o Plano de Recuperação Judicial está sendo cumprido integralmente em consonância com as orientações do Egrégio TCESP.

10.4.3. Balanço patrimonial e demonstração do resultado do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da Licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.

10.4.3.1. O balanço patrimonial das sociedades anônimas ou por ações deverá ser o publicado no Diário Oficial.

10.4.3.2. O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no “Livro Diário”, acompanhados de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, os quais deverão estar registrados nos Órgãos oficiais competentes.

10.5. DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.5.1. Certidão atualizada de registro ou inscrição da empresa Licitante e de seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, comprovando a responsabilidade técnica através de pelo menos 1 (um) engenheiro civil ou 1 (um) Arquiteto / Urbanista.

10.5.1.1 DA EMPRESA LICITANTE

A) Prova de Registro ou Inscrição da Empresa Licitante na Entidade Profissional.

a) Registro no CREA ou CAU.

10.5.1.2 – DO RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S) E PESSOAL TÉCNICO:

A) Prova de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional.

b) Registro no CREA ou CAU.

10.5.2. Sugerimos que toda e qualquer demonstração e/ou comprovação de Qualificação Técnico-Profissional exigida seja DESTACADA com “Caneta Marca Texto” nos atestados e/ou acervos técnicos em relação ao restante das informações.

10.5.3. A Licitante deverá comprovar que possui em seu quadro permanente de pessoal, contratação de profissional autônomo com nível superior, sem prejuízo do disposto nos itens 10.1.9 e 10.1.10 deste Edital, com a respectiva prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, por meio de apresentação de CAT (Certidão de Acervo Técnico), em consonância com a Súmula 23 do TCESP, indicando experiência relativa a execução dos seguintes serviços de maior relevância e valor significativo:

a)Assentamento de Aduelas de concreto pré-moldadas; b)Fornecimento, carga, descarga, espalhamento e compactação de

agregado graúdo e/ou padrão rachão;

c) Preparo de caixa para pavimentação;

d)Instalação, operação e manutenção de sistema de rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes;

10.5.4. Indicação do (s) respectivo (s) responsável (is) técnico (s) pela execução e acompanhamento da obra objeto da presente licitação através de Declaração de Disponibilidade.

10.5.5. Sugerimos que toda e qualquer demonstração e/ou comprovação de Qualificação Técnico-Operacional exigida seja DESTACADA com “Caneta Marca Texto” nos atestados e/ou acervos técnicos em relação ao restante das informações.

10.5.6. Comprovação de capacidade técnico-operacional, de a Licitante ter executado serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, através de atestado(s) de desempenho anterior, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da Licitante, devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, de acordo com a Súmula 24 do TCESP, relativamente ás seguintes parcelas de maior relevância e valor significativo:

a) Fornecimento e assentamento de Aduelas de concreto pré- moldadas, de no mínimo 498,00 m;

b) Fornecimento, carga, descarga, espalhamento e compactação de agregado graúdo e/ou padrão rachão, de no mínimo 9.613,00 m³;

c) Preparo de caixa até 0,40 m para leito carroçável, de no mínimo 9.895,00 m²;

d) Fornecimento, instalação, operação e manutenção de sistema de rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes, de no mínimo 538,00 un.

10.5.7. Declaração da empresa que atende a exigências mínimas previstas nos

§ 6° e 10 do art. 30 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e normas complementares.

11. ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA

A Proponente deverá apresentar no Envelope nº 2 - Proposta, os seguintes elementos:

11.1. Carta Proposta, conforme modelo constante do Anexo “E.3”, preenchida sem rasuras ou emendas, devidamente datada, carimbada e assinada pelo representante legal da empresa, com identificação de seu subscritor.

11.1.1. O preço proposto deverá ser expresso em Reais e referir-se ao preço global da Proponente para execução dos trabalhos, com data base referida à data da apresentação da proposta.

11.1.2. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação, ficando automaticamente prorrogado por igual(ais) período(s), no caso de recurso, suspensão ou quaisquer outros motivos justificados que, até a data da homologação da licitação.

11.2. Planilha de Orçamento, conforme modelo constante no Anexo “E.4”, contendo os preços unitários, total por item e o valor global, todos propostos pela Licitante, considerando as quantidades dos serviços indicadas nesse modelo.

11.2.1. Os Preços Global e unitário, acrescidos do BDI, não poderão, ser superiores àqueles constantes no Orçamento de Referência da PEPBPG, em atendimento as recentes orientações dos Tribunais de Contas da União e do Estado de São Paulo (TCU e TCESP), que orientam que sejam adotados critérios de aceitabilidade de preços unitários com a fixação de preços máximos, pelos órgãos licitantes, conforme inciso X do artigo 40 da Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações e Normas Complementares.

11.3. Demonstrativo da taxa de BDI (Benefício e Despesas Indiretas), conforme modelo constante no Anexo “E.5”.

11.3.1 O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado pela Licitante, deverá constar da Proposta Comercial, sendo o BDI adotado por esta Municipalidade de 24,23% (vinte e quatro inteiros e vinte e três centésimos por cento), conforme

Modelo Demonstrativo, em consonância com as disposições contidas no Acórdão 2.622/2013 do TCU – Plenário e com os ditames da Lei Federal n° 12.844/2013 alterada pela Lei Federal n° 13.161/2015 e Lei Federal 13.670/2018, sendo expressamente vedado em sua composição os tributos IRPJ (Imposto de Xxxxx sobre Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), nos termos do disposto na jurisprudência adotada pelos Tribunais de Contas (TCU e TCESP).

11.4. Demonstrativo da taxa de Encargos Sociais, conforme modelo constante no Anexo “E.6”.

11.4.1 - Os Encargos Sociais adotados pela Licitante, deverá constar da Proposta Comercial, conforme Modelo Demonstrativo, em consonância com as disposições contidas no Acórdão 2622/2013 do TCU – Plenário e com os ditames da Lei Federal n° 12.844/2013 alterada pela Lei Federal n° 13.161/2015 e Lei Federal 13.670/2018.

11.5. O licitante consagrado vencedor terá o prazo de até 02(dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura, após o julgamento e classificação das propostas, para apresentar Composição Analítica dos Preços Unitários (modelo E.7), para cada subitem da Planilha de Orçamento (modelo E.4), e os mesmos deverão ser endereçados à Comissão Permanente de Licitações de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE, da Secretaria Municipal de Obras Públicas na Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, Av. Pres. Xxxxxxx xx. 0000, 0x xxxxx, Xxxxxx Xxxxx – Xxxxx Xxxxxx/XX, CEP 11704-900 com a devida identificação do respectivo procedimento licitatório ou através do e-mail: xxxx0000@xxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx, sob pena de ter sua proposta desclassificada.

11.6. Preenchimento do Cronograma de Execução conforme modelo constante do Anexo “E.8” do Edital.

12. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

12.1. O orçamento de referência do MEBPG para as obras e serviços objeto desta licitação importa em R$ 23.797.433,92 (vinte e três milhões, setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos).

12.2. Os valores apresentados, referem-se ao mês de setembro/2023.

13. PREÇOS

13.1. Os preços que vigorarão no contrato corresponderão aos preços unitários constantes da Planilha de Orçamento apresentada pela Proponente vencedora, com data base na data da apresentação da proposta.

13.2. Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita execução dos serviços e pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. Portanto, nos preços oferecidos a Proponente deverá considerar o seu lucro e todos e quaisquer gastos, tais como, sem a isso se limitar, o custo com materiais, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, impostos e taxas, despesas diretas e indiretas e seguros necessários.

13.3. Não se admitirá proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

13.4. Os preços deverão ser calculados até a segunda casa decimal, desprezando-se todas as demais.

13.5. O preço contratual será atualizado após 12 (doze) meses nos termos da Cláusula Terceira da Minuta do Contrato (Anexo A).

13.6. O mês de referência dos Preços ou Data Base do Contrato, será o mês da apresentação da proposta.

13.7. O preço contratual se adequará de pronto as condições que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo Federal no tocante à Política Econômica Brasileira, se delas divergirem.

14. MEDIÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. As medições e condições de pagamento são as estabelecidas em cláusulas especificas da Minuta do Contrato (Anexo “A”), deste Edital.

15. HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS LICITANTES

15.1. No dia, hora e local determinados no preâmbulo deste Edital, em sessão pública com a presença dos interessados, a Comissão de Licitação receberá simultaneamente os Envelopes n.º 1 e n.º 2, que serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados das licitantes.

15.2. Nas sessões públicas, as empresas participantes deverão se fazer representar diretamente, por um diretor ou um de seus sócios, ou indiretamente, por meio de procuração ou de carta de credenciamento específica.

15.2.1. Quando a empresa se fizer representar por um diretor ou um de seus sócios, deverá ser apresentado o respectivo contrato social, no original ou cópia autenticada.

15.2.2. Em se tratando de procuração, a mesma deverá ser apresentada no original ou cópia autenticada.

15.2.3. Em se tratando de carta de credenciamento, a mesma deverá ser apresentada no original.

15.2.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas PROCURAÇÕES apresentadas, a Comissão Permanente de Licitações de Obras Públicas aceitará como validas as expedidas até 06 (seis) meses, imediatamente anteriores à data de apresentação dos Envelopes proposta e Documentação.

15.3. Os contratos sociais, as procurações e as cartas credenciais, acompanhados da cédula de identidade do representante deverão ser apresentados à Comissão de Licitação em separado dos Envelopes nº 1 e nº 2.

15.4. As cópias dos contratos sociais, procurações e credenciais serão retidas pela Comissão de Licitação e juntadas ao processo administrativo.

15.5. Após o recebimento dos Envelopes nº 1 e nº 2 a Comissão de Licitação, na presença dos representantes credenciados, efetuará a abertura dos Envelopes n.º

1 - Documentos de Habilitação, rubricando-os em todas as suas páginas e solicitando aos representantes credenciados o mesmo procedimento.

15.6. A Comissão de Licitação examinará a documentação apresentada e decidirá da habilitação ou inabilitação das Proponentes, dando ciência aos interessados do fato e do motivo que deu causa, através dos meios legais e fazendo registrar em Ata.

15.7. No caso de decisão sobre a habilitação ou inabilitação dos proponentes na mesma sessão, e desde que ocorra a desistência da interposição de recursos pela unanimidade das Proponentes, a Comissão de Licitação registrará o fato em Ata e devolverá às inabilitadas os Envelopes n.º 2 - Proposta, inviolados.

15.8. Não ocorrendo a desistência do prazo de recurso sobre as habilitações ou inabilitações, a Comissão de Licitação marcará nova data, hora e local para a abertura dos Envelopes n.º 2 - Proposta.

15.9. Os Envelopes n.º 2 das Proponentes inabilitadas serão devolvidos, inviolados, decorrido o prazo para interposição ou após o julgamento dos recursos interpostos.

15.10. Não será habilitada a Proponente que:

15.10.1. Deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos, ou que o fizer de maneira incompleta ou incorreta, ou com borrões, rasuras, entrelinhas e cancelamentos em partes essenciais, que impossibilite sua identificação;

15.10.2. Apresentar documento em desacordo com as exigências estabelecidas nos documentos integrantes deste Edital.

15.11. É facultado à Comissão de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

16. JULGAMENTO

16.1. Em sessão pública, a Comissão de Licitação abrirá os Envelopes n.º 2 das Proponentes habilitadas.

16.2. Abertos os Envelopes n.º 2 todo o seu conteúdo, folha por folha, será rubricado obrigatoriamente pelos membros da Comissão e em seguida pelos representantes credenciados presentes. Após a devida análise, a Comissão de Licitação procederá à classificação das propostas, comunicando oportunamente o resultado às participantes.

16.3. Durante os trabalhos somente será permitida a manifestação dos representantes credenciados presentes das Proponentes, que constará de Ata, cabendo recurso quanto aos seus efeitos, não sendo permitidas refutações verbais, bem como o uso de aparelhos celulares ou similares.

16.4. Todos os atos praticados serão lavrados em Ata circunstanciada, que será lida em voz alta e assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados presentes.

16.5. As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela Comissão de Licitação na presença dos participantes ou relegadas para ulterior deliberação a juízo do Presidente da Comissão, devendo o fato constar de Ata em ambos os casos.

16.5.1 Quando o preço unitário constante da planilha de orçamento apresentada na Proposta Comercial – Envelope n° 2 referente a um item com o mesmo serviço ou material, estiverem com valores diferentes, será considerado pela Comissão Permanente de Licitações o preço unitário do menor valor, refletindo tal ajuste no valor global da referida planilha de orçamento.

16.6. Será considerada melhor classificada a proposta que oferecer o menor valor global, classificando-se as demais de acordo com a ordem crescente dos valores globais ofertados.

16.7. Serão consideradas inexequíveis as Propostas que estiverem em desacordo com a legislação vigente, inclusive o disposto na Lei nº 8.666/93 alterada pela Lei n° 9.648/98.

16.8. Para os fins de avaliação, classificação e seleção de proposta, bem como contratação de empresa, a Comissão de Licitação corrigirá os erros aritméticos das propostas segundo o critério seguinte:

16.8.1. Em havendo omissão de preço unitário na Planilha de Orçamento, a Licitante será desclassificada;

16.8.2. O valor unitário prevalecerá sobre o valor resultante do produto desse valor unitário por uma quantidade, coeficiente ou índice;

16.8.3. O modelo da Planilha de Orçamento da PEBPG não poderá ser alterado, somente transcrito para papel timbrado da licitante e preenchido, sob pena de desclassificação dos proponentes.

16.8.4. A conferência das operações aritméticas das propostas oferecidas pelas Licitantes será efetuada pela Comissão, observadas as condições do item 13.4.

16.9. O valor global oferecido será ajustado pela Comissão de Licitação de acordo com o critério exposto no item anterior, e o valor global resultante da correção será considerado como o valor global proposto. A Comissão eliminará a proposta da Licitante que não aceitar as correções efetuadas.

16.10. Serão desclassificadas as propostas que:

16.10.1 Estiverem em desacordo com este Edital;

16.10.2 Deixar de apresentar qualquer um dos elementos exigidos, ou que o fizer de maneira incompleta ou incorreta, ou com borrões, rasuras, entrelinhas e cancelamentos em partes essenciais;

16.10.3 Oferecer qualquer vantagem não prevista no Edital, ou vantagem em relação a qualquer proposta concorrente;

16.10.4 Revelar inconsistência entre os seus elementos componentes;

16.10.5 Revelar-se inconveniente por fato conhecido durante o processo de seleção;

16.10.6 Oferecer valor global superior ao orçamento de referência da PEBPG.

16.10.7 Apresentar em sua composição de BDI(Benefícios de Despesas Indiretas) os tributos IRPJ (Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Sobre o Lucro Líquido), conforme disposto no item 11.3.1, no que se refere aos tributos IRPJ e CSLL.

16.10.8 Alterar as quantidades da planilha de orçamento da PEBPG.

16.11. Obedecida a sequência ordinal crescente da classificação, será adjudicado o objeto da licitação à Proponente classificada em primeiro lugar.

16.12. Na situação em que duas ou mais empresas apresentarem o mesmo valor, e dentre elas estiver uma enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, esta será considerada vencedora (se dentre elas existirem duas ou mais empresas assim qualificadas, a classificação será decidida por sorteio, a ser realizado nos termos do item 16.13).

16.13. Nas situações em que duas ou mais propostas de licitantes não enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem o mesmo valor, a classificação será decidida por sorteio, em ato público, para o qual todos os Licitantes classificados serão convocados, indicando-se o dia, a hora e o local do evento.

16.13.1. Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada para o sorteio, sem que compareçam todos os convocados, o sorteio realizar-se-á com a presença de qualquer número de Licitantes presentes.

16.14. Quando as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte forem de até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, desde que esta também não se enquadre nessas categorias, proceder-se-á da seguinte forma:

16.14.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, após convocada, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto será adjudicado em seu favor;

16.14.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no item 16.14, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

16.14.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no item 16.14, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

16.14.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

16.15.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

16.16. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 16.15, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

16.17. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Prefeitura poderá, a seu critério exclusivo, conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis para as Licitantes apresentarem outras propostas.

16.18. As quantidades indicadas na Planilha de Orçamento, prevalecerão sobre quaisquer outras.

16.19. Quando se tratar de convênio com a União a licitante, no caso de vencedora do certame, está obrigada a atender os termos do disposto no Art. 13, inciso II do Decreto Federal 7.983 de 08 de abril de 2013, conforme estabelecido na Cláusula Décima Nona parágrafo Décimo Quinto do Contrato.

17. HOMOLOGAÇÃO

17.1. A Comissão de Licitação efetuará a classificação das propostas e respectivo julgamento para posterior adjudicação do objeto da licitação à classificada em primeiro lugar.

17.2. A Autoridade competente homologará o certame, a seu critério, e convocará a adjudicatária para assinatura do Contrato.

17.3. O resultado da classificação, bem como, a homologação do procedimento e a convocação da adjudicatária para a lavratura do Contrato serão publicados no Diário Oficial do Estado, podendo a Prefeitura, a seu critério, utilizar-se de outro meio de convocação, desde que documentado o seu recebimento.

18. CONTRATAÇÃO

18.1 A adjudicatária será convocada para, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação, assinar o Termo de Contrato, atendidas as seguintes exigências:

18.1.1. Indicação do responsável técnico e do engenheiro preposto que representará a empresa durante a execução dos serviços, com a apresentação das respectivas ART;

18.1.2. Apresentação dos documentos exigidos por ocasião da convocação para subscrever o Termo de Contrato.

18.2. O prazo para assinatura do Termo de Contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado por escrito, durante seu transcurso e desde

que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande.

18.3. A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido implicará em sua eliminação e sujeitá-la-á:

18.3.1. Às sanções previstas em lei, sendo facultado a Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande convocar as Licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e condições, ou ainda, optar pela revogação da presente concorrência;

18.3.2. Ao impedimento de participar de novas licitações promovidas pela PEBPG, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses;

18.3.3.

19. SUBCONTRATAÇÃO

19.1. Todo e qualquer contrato de subcontratação parcial deverá ser observado a legislação vigente e informado a PEBPG para fins de ciência da Fiscalização.

19.2. No caso de subcontratação parcial a Contratada permanecerá como única responsável perante a Contratante.

19.3 A proposta de subcontratação deverá ser apresentada por escrito, e somente após a aprovação da PEBPG os serviços a serem realizados pela subcontratada poderão ser iniciados.

19.4 A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica somente poderá ser efetuada com profissionais ou empresas devidamente registradas no CREA ou no CAU, com qualificação técnica compatível com o serviço que pretenda executas nos mesmos termos disposto neste edital.

19.5 A PEBPG não reconhecerá qualquer vínculo com empresas subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessário, de natureza técnica, administrativa, financeira ou jurídica que decorra dos trabalhos realizados será mantido exclusivamente com a Contratada, que responderá por seu pessoal técnico e operacional e, também, por prejuízos e danos que eventualmente causarem.

19.6. A Contratada não poderá subcontratar os seguintes serviços da planilha orçamentária:

a) Item: 5.1.3;

b) Item: 5.1.4;

c) Item: 5.4.1;

d) Item: 5.4.4;

e) Item: 5.4.5;

f) Item: 5.4.8;

g) Item: 6.2.1;

h) Item: 6.2.4.

20 . CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

20.1. Todo e qualquer contrato de cessão parcial ou transferência parcial, deverá ser submetido à apreciação da contratante, que poderá dar ou não a seu exclusivo critério, sua anuência expressa, mediante parecer fundamentado, elaborado pela Procuradoria Geral do Município – PROGEM do PEBPG.

20.2. Caso a Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande concorde com a cessão parcial ou transferência parcial, será emitida respectiva Carta de Anuência.

20.3. Empresas eventualmente cessionárias e/ou beneficiárias da transferência, deverão possuir Certificado de Registro Cadastral – CRC, desta Prefeitura (ou estarem em situação regular referente a todos os documentos exigidos para habilitação na licitação), em vigência, emitidos anteriormente à data do início efetivo dos serviços cedidos e/ou transferidos, sob pena de não ser expedida a respectiva Carta de Anuência, pela Contratante.

20.4 Empresas eventualmente cessionárias e/ou beneficiárias da transferência deverão comprovar que atendem as exigências constantes dos itens 10.5 (Qualificação Técnica) e 10.4 (Qualificação Econômico Financeira) deste edital, devendo proceder nova garantia contratual nos termos do disposto no item 8.1 também deste edital, referente ao valor cedido ou transferido cumprindo também com os termos da Lei Federal 12.305/10 e Lei Municipal 1.660/13 e Decreto Municipal 5.919/2015, conforme previsto no instrumento contratual.

21. FISCALIZAÇÃO

21.1 As condições de Fiscalização são as estabelecidas em cláusula especifica da Minuta do Contrato, Anexo “A” deste edital.

22. PENALIDADES

22.1. A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido implicará em sua eliminação e sujeitá-la-á:

22.2 Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande pelo prazo de dois anos.

22.3. Em se tratando do contrato devidamente assinado a Contratada estará sujeita, independentemente de advertência e/ou interpelação judicial ou extrajudicial, às multas estabelecidas em cláusula específica do contrato.

22.3.1 As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outras.

23. ESCLARECIMENTOS

23.1 Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas no âmbito deste Edital deverão ser solicitados por escrito à Comissão de Licitação, através do e-mail xxxx0000@xxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx, até o dia 12/01/2024 às 15:00 horas.

23.2 A Comissão responderá por escrito, através de E-mail que poderá ser fornecido pelas empresas licitantes, no momento da aquisição do Edital aos esclarecimentos solicitados, até o dia 15/01/2024 às 15:00 horas, sendo que as respostas estarão disponíveis aos interessados no site da prefeitura xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx. As consultas e as respostas serão transmitidas à consulente e às demais Licitantes, que, por ventura, tenham encaminhado o Anexo G preenchido a esta municipalidade, nos termos do item 2.1, e passarão a fazer parte integrante deste Edital.

24. IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

24.1. Eventuais Impugnações ou Recursos Administrativos deverão ser dirigidos, por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE, na forma e nos prazos previstos pelas disposições legais pertinentes, devendo ser protocolados na Secretaria Municipal de Obras Públicas. Admite-se as Impugnações e os Recursos Administrativos por intermédio do e-mail xxxx0000@xxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx, nas mesmas condições previstas nos respectivos dispositivos legais.

25. VISITA TÉCNICA

25.1 Não é obrigatória, sendo que, se as proponentes tiverem interesse em realiza- la poderão efetuar sem prejuízo da declaração exigida no item 10.1.13 através de seu(s) representante(s) devidamente credenciado(s), nos locais onde serão executados os serviços, objetivando o conhecimento total das condições atuais dos mesmos, sendo previamente agendadas nos dias úteis das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, através do telefone nº (00) 0000-0000, podendo ser realizada até às 15:00 horas do dia útil anterior ao horário da abertura da licitação.

25.1.1 – Documentos que deverão ser apresentados no dia da realização da visita:

a) Ofício à Prefeitura, indicando o seu representante com todos os dados da empresa, assinado por um representante legal da mesma;

b) Cópia do Documento de Identidade do Representante e;

c) Cópia do CNPJ da Empresa.

26. DISPOSIÇÕES FINAIS

26.1 A Contratada, na vigência do contrato, será a única responsável, perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluída a Municipalidade de quaisquer reclamações e indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade todos os seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus funcionários ou a terceiros.

26.2. Qualquer cessão parcial, subcontratação parcial ou transferência parcial feita sem autorização da Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande será nula de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais cabíveis.

26.2.1 Em caso de subcontratação parcial, a Contratada permanecerá solidariamente responsável com o subcontratado, tanto em relação a Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande quanto perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do Contrato.

26.3 As quantidades de serviços estipuladas na Planilha de Orçamento são aproximadas, servindo como referência para cálculo do valor total dos trabalhos e não obrigando a Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande a expedir Ordens de Serviço nas quantidades indicadas.

26.4. A Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por despacho motivado, adiar ou revogar a presente licitação, sem que isso represente motivo para que as empresas participantes pleiteiem qualquer tipo de indenização.

Praia Grande, 08 de dezembro de 2023.

XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX

Secretária Municipal de Obras Públicas

Capítulo III:

MINUTA DO CONTRATO - Anexo “A”

Sumário

CLÁUSULA TÍTULO

Primeira Do objeto

Segunda Dos preços e dos documentos integrantes do Contrato

Terceira Do reajustamento

Quarta Do prazo

Quinta Das Ordens de Serviço

Sexta Das Medições

Sétima Da fiscalização

Oitava Do pagamento

Nona Do acompanhamento dos serviços

Décima Dos serviços extra contratuais

Décima Primeira Décima Segunda

Da subcontratação

Da cessão e transferência

Décima Terceira Da data base

Décima Quarta Da garantia

Décima Quinta Da retenção de pagamento

Décima Sexta Das obrigações previdenciárias

Décima Sétima Das penalidades

Décima Oitava Da rescisão

Décima Nona Das obrigações da Contratada

Vigésima Das obrigações da Contratante Vigésima Primeira Da aceitação dos serviços Vigésima Segunda Da indenização

Vigésima Terceira Das despesas contratuais Vigésima Quarta Da divulgação

Vigésima Quinta Da emissão de atestados técnicos Vigésima Sexta Da alteração contratual

Vigésima Sétima Do foro

TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A “EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO PRINCESA” QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE, E

Aos     dias do mês de      do ano de dois mil e    , na Divisão de Expediente Administrativo, da Secretaria de Administração, da Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, onde se achava presente a Senhora XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX, TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, por Delegação de Competência, atribuída nos termos do disposto no artigo 60 Inciso XII da Lei Complementar nº 913 de 01 de abril de 2022 neste ato representando a Prefeitura do Município da Estância Balneária de Praia Grande, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.177.531/0001-55, localizada na Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 0000 - Xxxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxx - XX, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, compareceu o Senhor     , Portador da Cédula de Identidade RG n.º   e CPF/MF n.º

  , representando a Empresa     inscrita no CNPJ/MF sob n.º    localizada a      , denominada simplesmente CONTRATADA, e por ela foi dito que vinha assinar o presente Contrato de Prestação de Obras e Serviços de Engenharia, visando a “EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO PRINCESA”, oriundo de Procedimento Licitatório, na modalidade “CONCORRÊNCIA PÚBLICA”, no Processo Administrativo nº 19.384/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a executar Obras e Serviços de Engenharia visando a

“EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO PRINCESA”, que deverão

ser realizados de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Contrato, no Edital que o precedeu e em seus Anexos.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os serviços serão realizados por Execução Indireta pelo regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de materiais, recursos e equipamentos necessários à execução do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA

DOS PREÇOS E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

A CONTRATADA obriga-se a executar os trabalhos descriminados na cláusula anterior pelos preços unitários indicados na sua Proposta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor Global correspondente aos trabalhos de que trata o presente contrato é de R$ , indicados em sua Carta Proposta.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento contratual como se dele fossem parte, todas as disposições do Edital de Licitação da Concorrência Pública nº 032/2023, seus anexos e a Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Ao presente instrumento contratual serão anexados os seguintes documentos:

- Especificações Técnicas (Anexo “B” do Edital);

- Planilha de Orçamento da CONTRATADA;

- Cronograma de Execução da CONTRATADA.

- Declarações da CONTRATADA em atendimento aos itens 10.1.3, 10.1.6, 10.1.8 e quando for o caso, em atendimento ao item 10.3.10 do Edital.

- Declarações dos Ordenadores de Despesas, em atendimento ao estabelecido nos artigos n°s 16 e 17 da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, constantes do Processo Administrativo n° 19.384/2023;

- Termo de Ciência e Notificação, conforme indicado pelas instruções e resoluções editadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme modelo E.9 descrito no Anexo E.

CLÁUSULA TERCEIRA DO REAJUSTAMENTO

Os preços dos serviços serão reajustados de acordo com a legislação vigente, a cada 12 (doze) meses contados da data base da proposta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os reajustamentos serão calculados com base nos preços unitários constantes da planilha de quantidades e preços apresentada pela CONTRATADA, de acordo com a seguinte fórmula:

P = Po [ (I ÷ Io) –1 ]

Onde:

P = valor do reajuste;

Po = preço unitário dos serviços na data-base          (data da apresentação da proposta);

Io = Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado – INCC - M (Fundação Xxxxxxx Xxxxxx) - FGV, correspondente ao mês anterior ao da apresentação da proposta;

I = mesmo índice correspondente ao mês anterior ao último mês da periodicidade.

CLÁUSULA QUARTA DO PRAZO

O prazo de vigência do Contrato será de 15 (quinze) meses, contados de sua assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização superior, o prazo referido anteriormente poderá ser prorrogado, em conformidade com a Lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além do previsto no parágrafo anterior, o Contrato poderá ser prorrogado pelos seguintes motivos:

A) Alteração nos projetos ou nas especificações da PEBPG;

B) Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do Contrato;

C) Interrupção do Contrato ou diminuição do ritmo de execução, por ordem e no interesse da CONTRATANTE;

D) Aumento de quantidades inicialmente previstas;

E) Omissão ou atraso de providência a cargo da CONTRATANTE de que resulte direto impedimento ou retardamento à sua execução.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os serviços deverão ser executados em até 9 (nove) meses,

conforme Cronograma de Execução, contados a partir da Ordem de Serviço Inicial.

CLÁUSULA QUINTA DAS ORDENS DE SERVIÇO

As Ordens de Serviço somente serão emitidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP, em até 90(noventa) dias contados da assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quando se tratar de convênio com a União ou Estado, a Ordem de Serviço somente será emitida após a autorização formal para Início da Obra, expedida pelo agente fiscalizador.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na Ordem de Serviço inicial, será indicado pela CONTRATANTE o responsável pelo acompanhamento dos serviços, o qual manterá todos os contatos com a CONTRATADA e determinará as providências necessárias para a sua perfeita execução.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo e a seu critério, determinar por escrito a suspensão da execução da Ordem de Serviço em andamento, efetuando o pagamento dos serviços executados até então, se aceitá-los.

CLÁUSULA SEXTA DAS MEDIÇÕES

As medições serão realizadas pela fiscalização, em conjunto com a CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão aprovadas até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da apropriação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Após a aprovação da medição a CONTRATADA fica autorizada a emitir a respectiva fatura, acompanhada da Guia da Previdência Social (GPS) referente ao mês de contribuição, a Guia de Recolhimento do FGTS e dos respectivos recolhimentos de multas, quando as houver.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As medições serão realizadas e apresentadas com base nos preços unitários constantes da Planilha da Licitante.

PARÁGRAFO QUARTO - As medições serão realizadas pelo responsável, indicado na Ordem de Serviço Inicial.

PARÁGRAFO QUINTO – A realização da medição não isentará a CONTRATADA das responsabilidades dos serviços decorrentes do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA DA FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento dos serviços será efetuado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá à Fiscalização exercer rigoroso controle em relação à quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir todas as disposições de Lei e do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do Contrato, a CONTRATANTE adotará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a aplicação de penalidade quando for o caso.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA obriga-se a permitir o livre acesso à Fiscalização a todas as suas dependências administrativas e operacionais fornecendo, quando solicitado, todos os dados e elementos referentes aos serviços.

PARÁGRAFO QUARTO – Compete ainda à CONTRATANTE elaborar Termos Aditivos e outros instrumentos de alteração contratual, bem como elaborar normas e baixar orientações visando o exato cumprimento deste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – Caberá à Fiscalização abrir o Diário de Obras, onde será registrado todo o andamento técnico da obra, bem como quaisquer outras informações pertinentes.

PARÁGRAFO SEXTO – O Diário de Obras deverá ser vistado pelos engenheiros prepostos das partes e pelo fiscal de campo da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA DO PAGAMENTO

O respectivo pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após a entrega, na SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP, da Nota Fiscal/Fatura correspondente à medição aprovada, em conformidade com o “Critério de Medição e Pagamento”, e no caso de convênios firmados para este objeto, o pagamento somente será efetuado após a liberação dos recursos advindos do respectivo convênio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades deste Contrato, nem implicará na aceitação dos serviços executados total ou parcialmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão realizados na sede da CONTRATANTE ou em estabelecimento bancário por esta indicado.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento dos serviços extraordinários, resultantes de modificações previamente autorizada pela CONTRATANTE será processado em separado, mediante fatura apresentada na forma estabelecida anteriormente.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de atraso de pagamento motivado pela CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado financeiramente, desde a data prevista para o pagamento até a data da sua efetiva ocorrência, tendo como base o Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado – INCC - M (Fundação Xxxxxxx Xxxxxx) - FGV, “pró rata tempore”, correspondente ao mês anterior ao dos respectivos eventos.

PARÁGRAFO QUINTO: Serão ordenados os pagamentos decorrentes de disponibilidade financeira, referentes às citadas medições de serviços, após confirmação da Secretaria de Finanças, nos autos do respectivo Processo Administrativo, relativa a necessária disponibilidade financeira.

CLÁUSULA NONA

DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

Todos os documentos e/ou correspondências entre as partes serão trocados através de expediente protocolado pelo Órgão Fiscalizador.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA, em tempo

hábil, os elementos suficientes e necessários à execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Durante a execução dos serviços, sempre que a CONTRATADA submeter à Fiscalização algum desenho ou serviço para apreciação ou aprovação, o mesmo será devolvido no máximo em 5 (cinco) dias, devidamente anotado, assinado, datado e com os comentários necessários.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso a CONTRATANTE não emita comentários, conforme disposto no Parágrafo anterior, isto significa anuência para a CONTRATADA prosseguir os trabalhos.

PARÁGRAFO QUARTO – O Termo de Aceite Provisório de Etapa ou Ordem de Serviço será emitido em até 15 (quinze) dias após a entrega dos serviços, desde que os mesmos estejam de acordo com o contratado.

PARÁGRAFO QUINTO - O Termo de Aceite Definitivo será emitido em até 90 (noventa) dias após a emissão do Aceite Provisório, desde que todas as condições contratuais e técnicas na execução dos serviços tenham sido atendidas, salvaguardando-se as responsabilidades legais vigentes.

PARÁGRAFO SEXTO - No caso de não se ter condições de emitir o Aceite Definitivo, será lavrado Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas e irregularidades constatadas, além de estabelecer novo prazo para execução dos serviços apontados.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a conclusão de todos os procedimentos administrativos, financeiros e contábeis, ratificados por pareceres técnicos fundamentados, elaborados pelas Secretaria de Finanças – SEFIN, Secretaria de Administração – SEAD, Secretaria de Meio Ambiente – SEMA e Procuradoria Geral do Município – PROGEM, no âmbito de suas competências legais, será emitido o Termo de Encerramento do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - O acompanhamento dos serviços pela Prefeitura não desobriga a Contratada da responsabilidade que lhe cabe pela sua perfeita execução dos serviços ou obras, em observância aos Projetos, Memoriais e Normas Técnicas Vigentes, incluindo a Lei federal 12.305/10, resolução Conama 307/2002 e Lei Municipal 1660/13 e Decreto Municipal 5.919/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA

DOS SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

Os serviços eventuais necessários e não previstos na Planilha de Orçamento, deverão ter a sua execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual, respeitados os limites legais vigentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços serão estabelecidos levando-se em conta as composições de preços unitários apresentados pela Empresa Contratada e na falta destes, pelos preços indicados nas listagens de preço constantes das tabelas emitidas pelos Órgãos Oficiais, caso CPOS, SIURB, SINAPI e outros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA SUBCONTRATAÇÃO

A Contratada não poderá subcontratar a totalidade dos serviços, sob pena de Rescisão Contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Todo e qualquer contrato de subcontratação parcial deverá ser observado a legislação vigente e informado a PEBPG para fins de ciência da Fiscalização.

PARÁGRAFO SEGUNDO – No Caso de subcontratação parcial a Contratada permanecerá como única responsável perante a Contratante.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A proposta de subcontratação deverá ser apresentada por escrito, e somente após a aprovação da PEBPG os serviços a serem realizados pela subcontratada poderão ser iniciados.

PARÁGRAFO QUARTO - A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica somente poderá ser efetuada com profissionais ou empresas devidamente registradas no CREA ou no CAU, com qualificação técnica compatível com o serviço que pretenda executas nos mesmos termos disposto neste edital.

PARÁGRAFO QUINTO - A PEBPG não reconhecerá qualquer vínculo com empresas subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessário, de natureza técnica, administrativa, financeira ou jurídica que decorra dos trabalhos realizados será mantido exclusivamente com a Contratada, que responderá por seu pessoal técnico e operacional e, também, por prejuízos e danos que eventualmente causarem.

PARÁGRAFO SEXTO – A Contratada não poderá subcontratar os seguintes serviços da planilha orçamentária:

a) Item: 5.1.3;

b) Item: 5.1.4;

c) Item: 5.4.1;

d) Item: 5.4.4;

e) Item: 5.4.5;

f) Item: 5.4.8;

g) Item: 6.2.1;

h) Item: 6.2.4.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

A Contratada não poderá ceder ou transferir a totalidade dos serviços, sob pena de Rescisão Contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todo e qualquer contrato de cessão parcial ou transferência parcial, deverá ser submetido à apreciação da contratante, que poderá dar ou não a seu exclusivo critério, sua anuência expressa, mediante parecer fundamentado, elaborado pela Procuradoria Geral do Município – PROGEM da PEBPG.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso a Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande concorde com a cessão parcial ou transferência parcial, será emitida respectiva Carta de Anuência.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Empresas eventualmente cessionárias e/ou beneficiárias da transferência, deverão possuir Certificado de Registro Cadastral - CRC da Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande (ou estarem em situação regular referente a todos os documentos exigidos para habilitação na licitação), em vigência, emitidos anteriormente à

data do início efetivo dos serviços cedidos e/ou transferidos, sob pena de não ser expedida a respectiva Carta de Anuência, pela Contratante.

PARÁGRAFO QUARTO - Empresas eventualmente cessionárias e/ou beneficiárias da transferência deverão comprovar que atendem as exigências constantes dos itens 10.5 (Qualificação Técnica) e 10.4 (Qualificação Econômico Financeira) do respectivo Edital, devendo proceder nova garantia contratual, nos termos do disposto no item 8.1 do citado edital, referente ao valor cedido ou transferido cumprindo também com os termos da Lei Federal 12305/10 e Lei Municipal 1660/13 e Decreto Municipal 5.919/2015, conforme previsto no instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA DATA BASE

Os valores apresentados na Planilha de Orçamento, referem-se ao mês de     /2023.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA GARANTIA

Para a execução do Contrato exige-se garantia correspondente a 3% (três por cento) do seu valor, que a CONTRATADA deverá prestar integralmente e de acordo com o Artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e Normas Complementares, alterado nos termos da Lei Federal nº 11.079/04.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá apresentar o documento de garantia contratual na data da assinatura do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia contratual será liberada após a conclusão da totalidade dos serviços contratados e da emissão do Termo de Aceite Definitivo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATANTE poderá descontar do valor da caução contratual toda a importância que lhe for devida, a qualquer título, pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO – Se o desconto for feito no decorrer do prazo contratual, a caução será integralizada pela CONTRATADA no prazo de 3 (três) dias da respectiva notificação.

PARÁGRAFO QUINTO - A perda de caução em favor da CONTRATANTE dar-se-á de pleno direito, se houver a rescisão prevista na Cláusula Décima Oitava do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente vedado à CONTRATADA caucionar o presente instrumento ou dá-lo em garantia a terceiros para obtenção de qualquer espécie de financiamento.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Na hipótese de acréscimo de valor contratual, a garantia deverá ser reforçada na mesma proporção, se necessário. Na hipótese de prorrogação de prazo contratual, o prazo da garantia deverá ser dilatado na mesma proporção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DA RETENÇÃO DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE poderá reter total ou parcialmente o pagamento de qualquer Fatura, Duplicata ou Nota Fiscal, nos seguintes casos:

A) Imperfeição dos serviços executados;

B) Não pagamento de multas aplicadas no decorrer deste Contrato;

C) Obrigações da CONTRATADA para com terceiros, as quais possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE, incluídas expressamente neste caso as obrigações previdenciárias;

D) Débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, que provenham da execução deste Contrato, quer resultem de outras quaisquer obrigações;

E) Garantia contratual, nos termos da Cláusula Décima Quarta do presente Contrato;

F) Todos os débitos da CONTRATADA para a CONTRATANTE, decorrentes ou não deste Contrato, poderão ser compensados nos créditos da CONTRATADA oriundos deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

A CONTRATADA responsabiliza-se por todos os encargos Trabalhistas, Previdenciários, Tributários, Fiscais e quaisquer danos, quer civis ou criminais, decorrentes da execução dos serviços, bem como proceder a abertura de matrícula individualizada para a obra no INSS identificada como Cadastro Específico do INSS – “CEI”, quando for o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a respeitar rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados utilizados nos serviços, ou os empregados de suas subcontratadas, a legislação vigente sobre o trabalho, previdência social, tributos, acidentes de trabalho, segurança, higiene e medicina do trabalho, por cujos encargos responderá unilateralmente, em toda a sua plenitude.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA obriga-se a dar cumprimento ao disposto na Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, em especial ao seu item 5.29.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DAS PENALIDADES

A CONTRATADA, independente de advertência e/ou interpelação judicial ou extrajudicial, estará sujeita às seguintes multas, descritas nos parágrafos a seguir, desde que suas justificativas não sejam aceitas pela Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Depositar materiais de qualquer tipo em locais inadequados, multa equivalente a 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Pela ausência injustificada ou não substituição do seu Preposto, multa equivalente a 0,03% (três centésimos por cento) sobre o valor contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Pela falta de sinalização de segurança na execução de quaisquer dos serviços propostos no objeto, multa equivalente a 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor contratual.

PARÁGRAFO QUARTO - Pela utilização de materiais ou equipamentos inadequados ou diferentes dos especificados, multa equivalente a 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual.

PARÁGRAFO QUINTO - Não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados no prazo fixado, multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual.

PARÁGRAFO SEXTO – Executar com lentidão os serviços objeto do contrato, levando a CONTRATANTE a presumir a não conclusão dos mesmos nos prazos estipulados, multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência, imperícia, inércia, dolo ou má fé, venha causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados, multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor contratual.

PARÁGRAFO OITAVO - Recusar-se a executar sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados, multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor contratual.

PARÁGRAFO NONO - Descumprir quaisquer outras disposições previstas neste Contrato e seus documentos integrantes, ou nas disposições legais vigentes, multa equivalente a 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor contratual.

PARÁGRAFO DÉCIMO – Quaisquer das penalidades descritas nos parágrafos anteriores, no caso de reincidência, serão aplicadas em dobro.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Ocorrendo simultaneidade de infrações, independentemente de sua natureza, serão aplicadas cumulativamente as penalidades correspondentes a cada infração. A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento das multas até o primeiro dia útil do mês subsequente ao do evento.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – A CONTRATADA poderá apresentar suas justificativas em até 2 (dois) dias úteis, contados da notificação da multa. O recolhimento da multa ou a aceitação da justificativa não desobriga a Contratada de corrigir a irregularidade que lhe deu origem.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outras.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – Os valores apurados das sanções descritas nos parágrafos anteriores serão atualizados financeiramente desde a data da ocorrência da infração até o seu efetivo pagamento, tendo como base a taxa referencial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DA RECISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos casos previstos no Capítulo III “Dos Contratos”, Seção V “Da Inexecução e Rescisão dos Contratos”, da LEI 8666/93 e suas alterações, bem como, em qualquer dos seguintes casos descritos nos parágrafos a seguir:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Cometer reiteradamente infrações elencadas na Cláusula Décima Sétima do Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Subcontratação parcial, cessão parcial ou transferência parcial do seu objeto, sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Subcontratação total, cessão total ou transferência total.

PARÁGRAFO QUARTO – Liquidação amigável ou judicial, ou falência da CONTRATADA, ou falecimento, no caso de firma individual.

PARÁGRAFO QUINTO – Alteração social ou modificação da finalidade da estrutura da CONTRATADA de forma que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Rescindido o Contrato, a CONTRATANTE entrará na posse imediata de todos os serviços executados, bem como de todas as instalações, materiais, equipamentos e acessórios, renunciando a CONTRATADA ao exercício do direito de retenção sobre os mesmos.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Uma vez na posse dos serviços, instalações, acessórios, materiais e equipamentos, a CONTRATANTE procederá a uma vistoria e arrolamento na presença de duas testemunhas, arrolamento esse que servirá de base para o acerto de contas podendo a CONTRATANTE, se for da sua conveniência, efetuar a aquisição dos mesmos.

PARÁGRAFO OITAVO – Os acessórios e equipamentos somente serão devolvidos se não for aconselhável, a critério da CONTRATANTE, a sua retenção como garantia de quaisquer obrigações.

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA responderá por perdas e danos causados à CONTRATANTE pela rescisão, por culpa, do presente Contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Além da indenização que resultar da rescisão, a CONTRATADA pagará à CONTRATANTE, a título de multa, 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A rescisão contratual com base no disposto nesta cláusula implicará em:

A) Perda da garantia contratual;

B) Retenção dos créditos decorrentes do Contrato;

C) Responsabilidade por prejuízos causados à CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- Ficará a cargo da Procuradoria Geral do Município – PROGEM ou sua sucessora, todos os procedimentos e ações pertinentes, no caso de serem necessárias medidas judiciais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das demais obrigações que lhe são impostas nos termos deste Contrato e seus documentos integrantes, caberá à CONTRATADA, durante todo o período contratual:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias a contar da Ordem de Serviço Inicial, o Recolhimento da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e indicar por escrito o Preposto que a representará na execução do Contrato;

PARÁGRAFO SEGUNDO – Apresentar como Preposto, profissional habilitado e devidamente registrado na entidade profissional;

PARÁGRAFO TERCEIRO – Manter seu Preposto permanentemente na obra, durante todo o período de vigência do Contrato;

PARÁGRAFO QUARTO – Substituir o Preposto somente com prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

PARÁGRAFO QUINTO – Comparecer, sempre que solicitada, a fim de receber instruções e acertar providências;

PARÁGRAFO XXXXX - Xxxxxxxx em tempo hábil os eventuais vícios, defeitos, incorreções, omissões e solicitações das demais esferas do Poder Público e/ou Concessionárias de Serviços Públicos, às quais o projeto tenha que merecer aprovação;

PARÁGRAFO SÉTIMO – Responder por qualquer acidente de trabalho, por danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande e/ou da CONTRATANTE ou de terceiros;

PARÁGRAFO OITAVO – Arcar com todos os custos decorrentes de imprudência, imperícia ou negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais;

PARÁGRAFO XXXX – Arcar com todas as despesas, impostos, taxas e contribuições incidentes sobre este Contrato e sobre suas atividades, devendo efetuar os respectivos pagamentos, na forma e nos prazos determinados por lei;

PARÁGRAFO DÉCIMO – Receber pelo seu fiscal os materiais por ventura adquiridos pela Prefeitura para aplicação nos serviços, a fim de verificar sua qualidade e uma vez aceitos serão transferidos para sua responsabilidade, inclusive quanto à guarda e aplicação, não cabendo sua devolução ou recusa;

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Efetuar pontualmente os pagamentos devidos aos seus subcontratados;

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Empregar os mais eficientes métodos de trabalho para obter o maior rendimento possível dos serviços, sendo de sua exclusiva responsabilidade o transporte, a guarda e manutenção dos acessórios, materiais e equipamentos;

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Efetuar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a substituição de pessoal cuja atuação no local dos serviços for inadequada.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - O Contratado está obrigado a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Quando se tratar de convênio com a União, o contratado se obriga desde já e expressamente pelo presente a concordar com as disposições contidas no Art. 13, inciso II do Decreto Federal n° 7.983 de 08 de abril de 2013.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – A Contratada deverá atender na íntegra o que estabelece a Lei Federal nº. 12.305/2010, resolução CONAMA nº. 307/2002 e a Lei Municipal nº. 1.660/2013, em especial nos artigos 11º e 12º que tratam do cadastramento da empresa e dos Certificados de Transportes de Resíduos - CTR e no artigo 17º. Que trata do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC e Decreto Municipal 5.919/2015.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE obriga-se a:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fiscalizar a qualidade dos serviços executados, verificando o atendimento às especificações e demais normas técnicas;

PARÁGRAFO SEGUNDO – Promover o apontamento e aprovar as medições dos serviços executados;

PARÁGRAFO TERCEIRO – Efetuar os pagamentos devidos nos prazos e condições estabelecidos no presente Contrato e nos documentos que o integram.

PARÁGRAFO QUARTO – Quando se tratar de convênio com a União, a Municipalidade através do seu representante legal, fica desde já obrigada a firmar Declaração nos termos do disposto nos artigos 13 inciso II e 16 “caput” e parágrafos 1° e 2° do Decreto Federal n° 7.983 de 08 de Abril de 2013.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATANTE somente aceitará os serviços que estiverem de acordo com os termos do Contrato e dos documentos que o integram.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços que a critério da CONTRATANTE não estiverem satisfatórios serão recusados, cabendo à CONTRATADA todos os ônus decorrentes da recusa, inclusive quanto a prazos e despesas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a CONTRATANTE, em qualquer caso de seu interesse e desde que não haja prejuízo dos serviços, aceitar provisoriamente, sem suspensão de aplicação de qualquer outra cláusula deste Contrato, para livre utilização imediata, quaisquer etapas, partes ou serviços, nos termos da aceitação final.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A aceitação dos serviços dependerá da verificação de sua plena conformidade ao estipulado neste Contrato, sendo feita através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS – SEOP.

PARÁGRAFO QUARTO – Caberá a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS –

SEOP, verificar se os serviços foram executados de acordo com as disposições do Contrato e especificações gerais, tornando-se liberável a garantia.

PARÁGRAFO QUINTO - Não caberá à CONTRATANTE qualquer ônus, participação ou responsabilidade direta ou indireta, em danos ou prejuízos devidos a falhas, deficiências ou impropriedades de ordem técnica, verificadas em todos os serviços executados pela CONTRATADA e dados como aceitos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DA INDENIZAÇÃO

Não cabe à CONTRATADA qualquer indenização, lucros cessantes ou ainda acréscimos, a que título for, sobre o preço ofertado, pela demora na aceitação dos serviços pela Unidade Responsável.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA DAS DESPESAS CONTRATUAIS

Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providências que se tornem necessárias à regularização do presente Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os pagamentos de todas as despesas relativas ao presente instrumento correrão por Conta das dotações orçamentárias n.ºs 13.02.00/00.000.0000.0000/4.4.90.51.99 – Fonte 01, prevista nos orçamentos vigentes e futuros da Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, suplementada se necessário, para o regular desempenho do contrato, no caso de serem disponibilizados recursos advindos de convênios, parcerias com empresas ou entidades públicas e/ou privadas, compensações, financiamentos/operações de crédito e/ou programas governamentais, na esfera estadual e/ou federal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA DA DIVULGAÇÃO

À CONTRATADA é vedado prestar informações a terceiros sobre a natureza e o andamento do presente Contrato, ou a divulgá-lo através da imprensa escrita ou falada, ou por outro meio qualquer de comunicação.

PARÁGRAFO ÚNICO – O não cumprimento do disposto acima acarretará a rescisão do Contrato por parte da Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande, sem nenhuma indenização à CONTRATADA e independerá de quaisquer medidas judiciais cabíveis, se a divulgação prejudicar a Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande direta e/ou indiretamente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA

DA EMISSÃO DE ATESTADOS TÉCNICOS

Só será emitido Atestado Técnico após o Aceite Definitivo. O Atestado Técnico será emitido exclusivamente à CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO - Poderão ser emitidos Atestados Técnicos Parciais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Toda e qualquer alteração contratual deverá ser previamente justificada por escrito e autorizada pela CONTRATANTE, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não será considerada alteração contratual o reajustamento dos preços, sendo obrigatória, entretanto a demonstração dos respectivos cálculos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O presente Contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas além das demais hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e Normas Complementares, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços objeto do presente Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extra contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Praia Grande - SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar questões oriundas do presente Contrato.

Para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente Contrato em 3 (três) vias de igual forma e teor, o qual depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. Pelo que eu

      , digitei, assino        e dato. Palácio São Francisco de Assis, Prefeitura do Município da Estância Balneária de Praia Grande, aos     de          de 2023.

XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX

Secretária Municipal de Obras Públicas

TESTEMUNHAS

1 -       

CONTRATADA

2 -       

RG RG

CPF CPF