MODELO

MODELO

CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO

Arquivo: Modelo CUST P GERAÇÃO FORA RB_ 2023.docx

Motivo: Atualização e padronização

Modelo aplicado a contratação permanente com assinatura digital

exclusivamente para Geradores conectados fora da Rede Básica:

Nos casos destacados em azul utilizar a redação conforme o tipo de agente

envolvido ou a situação a que o texto se aplica.

Substituir os textos destacados em amarelo de acordo

Modelo de Referência	Modificações em Relação ao Modelo de Referência
Modelo CUST P GERAÇÃO FORA RB_ 2022.1.docx	Itens Incluídos: • Não há Itens Modificados: • Atualização do valor mínimo para parcelamento dos encargos de geradores para R$20.000,00 a partir de julho/2023. • Alterar no preâmbulo de Ministério da Economia para Ministério da Fazenda Itens Excluídos: • Não há

CUST PERMANENTE N.º xxx/20yy

CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM CARÁTER PERMANENTE QUE ENTRE SI FAZEM O OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS, AS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO E A EMPRESA

O OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS, pessoa jurídica de direito privado, constituído sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, autorizado a executar as atividades de coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica no SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN nos termos do art. 13 da Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998 e do Decreto nº 5.081, de 14 de maio de 2004, com sede em Brasília

– DF, no SIA SUL, Área de Serviços Públicos – Lote A, Edifício CNOS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.831.210/0001-57 e Escritório Central na Cidade do Rio de Janeiro, na Xxx Xxxxx xx Xxxxx, xx 000- Xxxxxx Xxxx, neste ato representado por seus Diretores, ao final qualificados e assinados, doravante denominado simplesmente ONS, as CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO, neste CONTRATO representadas pelo ONS conforme autorização constante nos CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST, e a(s) USUÁRIA(S) abaixo:

RAZÃO SOCIAL, TIPO DE PESSOA JURÌDICA, com sede na cidade de NOME DA CIDADE,

Estado de NOME DO ESTADO, no(a) ENDEREÇO,COMPLEMENTO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º NÚMERO DO CNPJ;

Referente a(os) empreendimento(s) abaixo:

Tipo de empreendimento	Nome completo	Código CEG
TIPO DO EMPREENDIMENTO (Eólica, Termica, etc.)	NOME DO EMPREENDIMENTO	XXXXXXXXXXXXXXX

CONSIDERANDO QUE:

A. A Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998, regulamentada pelo Decreto n.º 2.655, de 02 de julho de 1998, e o Decreto nº 5.081, de 14 de maio de 2004, determinam, dentre outras providências, que:

I. As atividades de coordenação e controle da operação da geração e da

transmissão de energia elétrica no SISTEMA INTERLIGADO serão executadas pelo ONS, com atribuições de:

i. executar o planejamento e a programação da operação e o despacho centralizado de geração, com vistas à otimização dos sistemas eletroenergéticos interligados;

ii. executar a supervisão e a coordenação dos centros de operação de sistemas

elétricos;

iii. executar a supervisão e o controle da operação do sistema eletroenergético nacional interligado e das interligações internacionais;

iv. contratar e administrar os SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO de energia elétrica e as respectivas condições de acesso, bem como os SERVIÇOS ANCILARES;

v. propor ao Poder Concedente as ampliações da REDE BÁSICA de transmissão e os reforços do sistema existente a serem considerados no planejamento da expansão dos sistemas de transmissão;

vi. vi. propor regras para a operação das INSTALAÇÕES DA REDE BÁSICA dos sistemas elétricos interligados, a serem aprovadas pela ANEEL;

vii. divulgar os indicadores de desempenho dos despachos realizados, a serem auditados pela ANEEL;

II. A compra e a venda de energia elétrica entre concessionários ou autorizados, para todos os efeitos legais, devem ser contratadas separadamente do acesso e do uso dos SISTEMAS DE TRANSMISSÃO e Sistema de Distribuição.

B. O ONS deve propiciar e garantir, aos USUÁRIOS, o uso e o acesso às instalações do SISTEMA DE TRANSMISSÃO da REDE BÁSICA, para estes efetuarem suas transações de energia elétrica, nos padrões estabelecidos nos Procedimentos de Rede e na regulação vigente;

C. A(s) USUÁRIA(S) foi(ram) autorizada(s) a explorar o(s) potencial(is) do(s) empreendimento(s) listado(s) no preâmbulo deste CONTRATO, mediante ATO AUTORIZATIVO - Nº xxx.xxxxx, de xx.xx.xxxxx;

D. Foi emitido Parecer de Acesso pelo ONS, por meio do documento nº DTA-20xx-xxxx-xx de xx.xx.xxxx, no qual são consolidadas as condições do acesso ao sistema de transmissão, em conformidade com a solicitação realizada pela(s) USUÁRIA(S) via sistema computacional SGAcesso, cadastrada sob o nº de protocolo SGA-SPA-xxxx/xxxx de xx.xx.xxxx;

E. O presente CONTRATO deverá atender à regulação vigente, a qual determina que unidades geradoras despachadas centralizadamente pelo ONS, ainda que estejam diretamente conectadas ao sistema de distribuição, ou por meio de instalações de uso exclusivo, deverão firmar o Contrato de Uso dos Sistemas de Transmissão – CUST com o ONS;

Para o Procedimento Competitivo Simplificado para Contratação de Reserva de Capacidade

F. Foi emitido Documento Equivalente de Acesso pelo ONS, por meio do documento nº DTA-20xx-xxxx-xx de xx.xx.xxxx, no qual são consolidadas as condições do acesso ao sistema de transmissão, em conformidade com a solicitação realizada pela(s) USUÁRIA(S) via sistema computacional SGAcesso cadastrada sob o nº de protocolo SGA-SPA-xxxx/xxxx de xx.xx.xxxx;

G. A ATO AUTORIZATIVO, assinado em dd.mm.aaaa, publicado em dd.mm.aaaa que estabelece as diretrizes para realização de Procedimento Competitivo Simplificado para Contratação de Reserva de Capacidade, na forma de energia de reserva, denominado Procedimento Competitivo Simplificado de 2021 que tem o objetivo de garantir a continuidade e segurança do suprimento eletroenergético no País, por meio da contratação de energiade reserva;

H. Despacho n° 3.119, de 5 de outubro com diretrizes sobre o acesso dos empreendimentos vencedores do Procedimento Competitivo Simplificado - PCS, de 2021, às instalações de

transmissão, incluindo conexão e uso;

I. O Procedimento Competitivo Simplificado - PCS, de 2021 tem por objetivo contratar Energia de Reserva de novos empreendimentos de geração de energia elétrica, no Ambiente de Contratação Regulada - ACR, com a concomitante emissão de AUTORIZAÇÃO ou adequação da existente, proveniente das fontes eólica, solar fotovoltaica e termelétrica a óleo diesel, a óleo combustível, biomassa e a gás natural, com

conexão nos Submercados Sudeste/Centro-Oeste e Sul, conforme diretrizes fixadas pela Portaria Normativa nº 24/GM/MME, de 2021.

J. A energia elétrica negociada no PCS será objeto de Contrato de Energia de Reserva - CER, com início de suprimento em 1º de maio de 2022 e término em 31 de dezembro de 2025.

Exclusivamente para Gerador com características técnicas da central geradora ou do sistema de transmissão de interesse restrito, diferentes daquelas da outorga (Itens G e H).

K. As características técnicas da(s) central(ais) geradora(s) da(s) USUÁRIA(S) e/ou do respectivo SISTEMA DE TRANSMISSÃO de interesse restrito informadas no âmbito da solicitação de acesso não estão de acordo com o que consta na outorga vigente da(s) central(ais) geradora(s), conforme faculta o Despacho ANEEL Nº 4.309, de 4 de novembro de 2014;

L. O Parecer de Acesso referente às condições do acesso da(s) central(ais) geradora(s) da(s) USUÁRIA(S) foi emitido com base nas características técnicas da(s) central(ais) geradora(s) e/ou do respectivo SISTEMA DE TRANSMISSÃO de interesse restrito informadas no âmbito da respectiva solicitação de acesso, declaradas distintas da outorga vigente da central geradora;

Exclusivamente para Gerador quando a da data de primeira sincronização for contratada em data anterior a data limite prevista no ato de outorga

M. A(s) USUÁRIA(S) declarou(aram) para fins de emissão do Parecer de Acesso a data de primeira sincronização da Central Geradora anterior à data limite constante no ato de outorga, observando que, uma vez contratada, a eventual postergação da data inicial de contratação do uso do sistema deverá estar de acordo com as diretrizes contidas na regulamentação vigente;

Exclusivamente para Gerador quando a data de primeira sincronização, prevista no parecer de acesso, for posterior à data estabelecida em ato de outorga (H +I)

N. A(s) USUÁRIA(S) declarou(aram) para fins de emissão do Parecer de Acesso a primeira sincronização da(s) central(ais) geradora(s) objeto deste CONTRATO, em xx.xx.20xx, entretanto, no cronograma estabelecido em seu ato de outorga consta a primeira sincronização até xx.xxx.20xx;

O. Para as centrais de geração, a regulação vigente determinaque as datas para contratação do uso que constarão dos CUST não poderão ser posteriores àquelas estabelecidas no ato de sua outorga, devendo ser observado no CONTRATO o estabelecido na regulamentação vigente.

O ONS, a(s) USUÁRIA(S) e as CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO neste ato

representadas pelo ONS conforme autorização outorgada nos CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST, têm entre si, justo e acordado, celebrar o presente CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - CUST, doravante

denominado “CONTRATO”, que se regerá pelas disposições das Leis n.º 9.074/95, 9.648/98 e 10.848/04, regulamentadas respectivamente pelos Decretos nº 1.717/95, 5.081/04 e 5.163/04, pelas Resoluções da ANEEL e pelos PROCEDIMENTOS DE REDE, de acordo com os seguintes termos e condições:

T Í T U L O I

Das Definições Aplicáveis ao Presente CONTRATO

Cláusula 1ª

Para o efeito de permitir o entendimento e precisão da terminologia técnica empregada neste CONTRATO, fica, desde já, acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões:

a) “ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica”: Autarquia sob regime especial, vinculada ao MME, que tem a finalidade de regular e fiscalizar a produção , transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, criada pela Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996;

b) “AVISO DE CRÉDITO”: Documento disponibilizado na página do ONS na internet informando a cada CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO e ao ONS os montantes que deverão ser faturados a cada USUÁRIO, respectivamente, pela prestação dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO e pelaprestação dos serviços de coordenação e controle da operação dos sistemas eletroenergéticos interligados, das interligações internacionais e de administração dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO prestados pelas CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO;

c) “AVISO DE DÉBITO”: Documento disponibilizado na página do ONS na internet informando a cada USUÁRIO os montantes que esse deverá pagar a cada CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO e ao ONS, respectivamente, pela prestação dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO e pela prestação dos serviços de coordenação e controle da operação do SIN e de administração dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO prestados pelas CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO;

d) “CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO": Pessoa jurídica com delegação do Poder Concedente para a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica;

e) “CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO”: Pessoa jurídica com delegação do Poder Concedente para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica;

f) “CONSUMIDOR LIVRE”: Agente que adquire energiaelétrica no ambiente de contratação livre para unidades consumidoras que satisfaçam, individualmente, os requisitos dispostos nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.074, de 1995 ;

g) “CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA - CCG“: Contrato celebrado entre um USUÁRIO, o ONS e as CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO essas representadas pelo ONS para garantir o recebimento dos valores devidos pelo USUÁRIO às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO e ao ONS pelos serviços prestados e discriminados neste CONTRATO;

h) “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST”: Contrato celebrado entre o ONS e uma CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO estabelecendo os termos e condições para a prestação de SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO de energia elétrica;

i) “DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - DIT”: Instalações integrantes de concessões de transmissão, não pertencentes à REDE BÁSICA, classificadas segundo regras e condições estabelecidas pela ANEEL;

j) “ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - EUST”: Valores mensais devidos, pelos USUÁRIOS às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO, pelaprestação dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, e ao ONS pelos serviços prestados, calculados em função das tarifas e dos MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO contratados, em conformidade com a regulação definida pela ANEEL;

k) “INSTALAÇÕES DA REDE BÁSICA”: Instalações de transmissão classificadas segundo regras e condições estabelecidas pela ANEEL;

l) “GERADOR”: Agente titular de concessão, permissão ou autorização outorgada pelo Poder Concedente para fins de geração de energia elétrica;

m) “MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - MUST”: Montantes, em MW, da potência média integralizada em intervalos de 15 (quinze) minutos contratados por USUÁRIOS do SIN, por PONTO DE CONEXÃO e horário de contratação, estabelecidos de acordo com regulação da ANEEL;

n) “ONS”: Operador Nacional do Sistema Elétrico, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob a forma de associação civil, fiscalizada e regulada pela ANEEL, e responsável, por autorização do Poder Concedente, pela execução das atividades de coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica no SIN e as atividades de previsão de carga e planejamento da operação do Sistema Isolado - SISOL, nos termos da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e dos Decretos nº 5.081, de 14 de maio de 2004 e 9.022, de 31 de março de 2017;

o) "PARCELA VARIÁVEL POR INDISPONIBILIDADE – PVI": Parcela a ser deduzida do pagamento base por desligamentos programados ou outros desligamentos de instalações de transmissão, como forma de compensação pela interrupção daprestação dos serviços de transmissão;

p) “PARTE”: A USUÁRIA, o ONS, e as CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO

representadas pelo ONS, que são referidas em conjunto como “PARTES”;

q) “PONTO DE CONEXÃO”: Define a conexão de determinado USUÁRIO, para efeito do acesso às instalações sob responsabilidade de transmissora, em relação ao qual devem ser contratados e verificados os respectivos MUST para o segmento geração ou para o segmento consumo;

r) “PROCEDIMENTOS DE REDE”: Documento elaborado pelo ONS, com a participação dos agentes que, aprovado pela ANEEL, estabelece os procedimentos e os requisitos técnicos necessários para o planejamento, para a implantação, para o uso e para a operação do SIN, bem como as responsabilidades do ONS e dos agentes;

s) “REDE BÁSICA”: Instalações de transmissão integrantes do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN, classificadas segundo regras e condições estabelecidas pela ANEEL;

t) “SERVIÇOS ANCILARES”: Serviços suplementares aos prestados pelos agentes de geração, conforme regulação pertinente, que compreendem: controle primário de frequência, controle secundário de frequência, suporte de reativo, sistemas especiais de proteção - SEP e o autorestabelecimento parcial e o autorestabelecimento integral de unidades geradoras;

u) “SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO”: Serviços prestados pelas CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO aos USUÁRIOS relacionados às instalações de transmissão sob sua

responsabilidade, mediante administração e coordenação do ONS, em conformidade com os PROCEDIMENTOS DE REDE, nos termos do CPST;

v) “SISTEMA DE TRANSMISSÃO”: Instalações e equipamentos de transmissão integrantes da REDE BÁSICA e das DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO - DIT;

w) “SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN”: Instalações responsáveis pelo suprimento de energia elétrica a todas as regiões do país interligadas eletricamente;

x) “SOBRECARGA”: Operação de um equipamento com carregamento acima de sua capacidade nominal;

y) “TRIBUTOS”: Todos os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o objeto deste CONTRATO, excluído qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultados de uma das PARTES. Tal exclusão abrange o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido e os impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras;

z) “USUÁRIO”: Agente conectado ao SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL – SIN, ou que venha a fazer uso da Rede Básica.

T Í T U L O II

Do Objeto, Prazo de Vigência e Documentos Complementares Capítulo I - Objeto

Cláusula 2ª

Este CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições que irão regular:

a) O uso da REDE BÁSICA pela USUÁRIA, incluindo os seguintes elementos:

i) Prestação dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO pelas CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO à USUÁRIA, mediante controle e supervisão do ONS, observados os procedimentos e padrões estabelecidos nos PROCEDIMENTOS DE REDE, na legislação e na regulação vigente;

ii) Prestação pelo ONS dos serviços de coordenação e controle da operação dos sistemas eletroenergéticos interligados, das interligações internacionais e de administração dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO prestados pelas CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO, observados os procedimentos e os padrões estabelecidos nos PROCEDIMENTOS DE REDE, na legislação e na regulação vigente.

b) A administração pelo ONS da cobrança e da liquidação dos encargos estabelecidos neste CONTRATO e a execução do sistema de garantias, atuando por conta e ordem das CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO.

Capítulo II - Prazo de Vigência

Cláusula 3ª

O presente CONTRATO entra em vigor na data da assinatura do último signatário, assim permanecendo até a data de sua rescisão, ou até a extinção da concessão ou da autorização da(s) USUÁRIA(S).

Parágrafo Único A data de início de vigência dos MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - MUST previstos na (s) Tabela(s) deste CONTRATO poderá ser antecipada ou postergada de acordo com a regulação vigente, observados os PROCEDIMENTOS DE REDE.

Capítulo III - Documentos Complementares

Cláusula 4ª

Para melhor caracterização do objeto deste CONTRATO e das obrigações das PARTES, considera-se dele integrantes e complementares, independente de anexação, em tudo aquilo que com este não conflitarem, os seguintes documentos:

• ANEEL, Ato de outorga nº XXXX, de XX.XX.XXXX;

• ONS, Parecer de Acesso emitido por meio da Carta ONS DTA-20xx-PA-0xxx, de dd.mm.20aa - Documento com a definição das condições de acesso emitido pela CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO à qual a USUÁRIA estará conectada, contendo, ou acompanhado da correspondente avaliação do ONS sobre os impactos na Rede Básica;

• MME, Portaria nº XXX, de dd.mm.20aa, que autoriza a USUÁRIA a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação da central geradora denominada NOME CENTRAL GERADORA, localizada no município MUNICÍPIO, Estado ESTADO, CEG XXX.YY.EE.nnnnnn-n.nn, constituída de (descrever número unidades geradoras, capacidade instalada, sistema de transmissão de interesse restrito);

• ANEEL, Despacho nº X.XXX, de dd.mm.20aa, referente a alteração da potência instalada da NOME CENTRAL GERADORA, CEG XXX.YY.EE.nnnnnn-n.nn, de XXXX.XXX kW para XXXX.XXX kW, constituída de X (xxxxx) unidades moto-geradoras de XXXX.XXX kW;

• ANEEL, Despacho nº X.XXX, de dd.mm.20aa, retificando os marcos de implantação da NOME CENTRAL GERADORA, CEG XXX.YY.EE.nnnnnn-n.nn, constantes do inciso Xdo art. Xº da Portaria MME acima referida;

• ANEEL, Despacho X.XXX, de dd.mm.20aa, que altera o cronograma de implantação da NOME CENTRAL GERADORA, CEG XXX.YY.EE.nnnnnn-n.nn, e explicita as instalações de transmissão de interesse restrito da citada usina e sua conexão ao barramento de XXX kV Subestação NOME SE, de propriedade da NOME PROPRIETÁRIA.

Capítulo IV - Montantes de Uso do Sistema de Transmissão

Cláusula 5ª

A(s) USUÁRIA(S) contrata(m) MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO –

MUST iguais a zero, estabelecidos de acordo com regulação da ANEEL, especificados na(s) Xxxxxx(s) deste CONTRATO.

Parágrafo 1º A USUÁRIA informa além dos MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO contratados, iguais a zero, os valores de potência instalada e carga própria, estabelecida de acordo com a regulação e especificados na(s) Tabela(s) deste CONTRATO.

Parágrafo 2º A potência instalada de que trata o §1º é aquela definida no ato de outorga da central de geração vigente na data de assinatura deste CONTRATO, ou a constante no Parecer de Acesso quando este for emitido nos moldes do Despacho ANEEL Nº 4.309, de 4 de novembro de 2014.

Parágrafo 3º A carga própria de que trata o §1º é composta por demandas internas da central de geração, por perdas elétricas em instalações de uso exclusivo e por demandas de autoprodutores e produtores independentes no mesmo local da produção, quando pertencentes àmesma pessoa jurídica da central de geração outorgada.

Parágrafo 4º A USUÁRIA especifica na(s) Tabela(s) deste CONTRATO as máximas potências injetáveis no PONTO DE CONEXÃO da USUÁRIA com o SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, que deve ser no mínimo igual a potência instalada subtraída da mínima carga própria.

Para Gerador com Tabela principal e Tabela condicionada à Obra

Cláusula 6ª

No que se refere aos MONTANTES DE USO associados à implantação de novas instalações de transmissão, conforme indicado na TABELA 02 deste CONTRATO, as PARTES têm perfeito entendimento de que a USUÁRIA estará sujeita às seguintes condições:

I - Caso ocorra atraso na entradaem operação da(s) obra(s) indicada(s) na TABELA 02, ficam mantidos os MUST contratados na TABELA 01 até a data da entrada em operação das instalações de transmissão associadas;

II - Caso a data de entrada em operação das novas instalações de transmissão seja diferente daquela prevista no Parecer de Acesso referenciado na Cláusula de Documentos Complementares deste CONTRATO, as PARTES acordam que passarão a vigorar os MUST constantes da TABELA 02, na data da entrada em operação das instalações de transmissão associadas conforme definidas no Termo de Liberação de Receita com Pendências Impeditivas de Terceiros – TLR ou no Termo de Liberação Provisório – TLP ou no Termo de Liberação Definitivo – TLD.

Para Gerador com apenas uma tabela com conexão e escoamento condicionados a entrada em operação de obras de transmissão

No que se refere aos MONTANTES DE USO associados à implantação de novas instalações de transmissão, conforme indicado na TABELA deste CONTRATO, as PARTES têm perfeito entendimento de que a USUÁRIA estará sujeita às seguintes condições:

I - Caso ocorra atraso na entrada em operação da(s) obra(s) indicada(s) na TABELA, ficam mantidos os MUST contratados com início de execução condicionado à data da entrada em operação das instalações de transmissão associadas, conforme registrado no Parecer de Acesso referenciado na Cláusula de Documentos Complementares deste CONTRATO;

II - As PARTES acordam que passarão a vigorar os MUST constantes da TABELA deste CONTRATO, na data da entrada em operação das instalações de transmissão associadas conforme definidas no Termo de Liberação de Receita com Pendências Impeditivas de Terceiros – TLR ou no Termo de Liberação Provisório – TLP ou no Termo de Liberação Definitivo – TLD.

Cláusula 7ª

Os MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO estabelecidos poderão ser aumentados ou reduzidos de acordo com a regulação vigente, observados os PROCEDIMENTOS DE REDE.

T Í T U L O III

Das Exigências Operacionais

Cláusula 8ª

As PARTES submeter-se-ão aos PROCEDIMENTOS DE REDE, bem como à regulação expedida ou que vier a ser expedida pela ANEEL.

Cláusula 9ª

A USUÁRIA deverá disponibilizar para o ONS circuitos para transmissão de voz e/ou dados, adequados e suficientes para a operação do sistema e outras funções de responsabilidade do ONS referentes à(s) USUÁRIA(S), conforme estabelecido nos PROCEDIMENTOS DE REDE.

Cláusula 10ª

A(s) USUÁRIA(S) deverá(ão) disponibilizar para o ONS as informações e os dados necessários para a operação do sistema, conforme estabelecido nos PROCEDIMENTOS DE REDE.

Cláusula 11ª

O ONS disponibilizará para a(s) USUÁRIA(S) as informações e os dados necessários para a operação do sistema desta, conforme estabelecido nos PROCEDIMENTOS DE REDE.

T Í T U L O IV

Do Pagamento pelo Uso do Sistema de Transmissão Capítulo I - Encargos

Cláusula 12ª

A(s) USUÁRIA(S) pagará (ão) em conformidade com a regulação da ANEEL:

a. mensalmente os ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO assim como, a parcela de ineficiência por ultrapassagens do MUST contratado, além de SOBRECARGAS em instalações e equipamentos das CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO;

b. no mês subsequente à descontratação de um PONTO DE CONEXÃO ou à rescisão deste CONTRATO os encargos pertinentes.

Parágrafo 1º O pagamento dos ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO engloba as parcelas descritas a seguir:

a. Pagamento às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO pela prestação dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, mediante controle e supervisão do ONS, especificados nos CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST;

b. Pagamento ao ONS pelos serviços por ele prestados, conforme definidos no título II, Capítulo I, na cláusula que trata do objeto deste CONTRATO.

Parágrafo 2º Os ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO são

calculados mensalmente e devidos a partir da data inicial de vigência do MUST, conforme estabelecido na(s) Xxxxxx(s) deste CONTRATO.

Parágrafo 3º Os valores dos encargos estabelecidos neste CONTRATO serão atualizados mediante regulação da ANEEL, considerando a sistemática de reajuste das Receitas Anuais Permitidas referentes à REDE BÁSICA, constante dos Contratos de Concessão das CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO.

Parágrafo 4º O cálculo e a tarifação da ultrapassagem do MUST estabelecido neste CONTRATO, da SOBRECARGA, da descontratação de PONTO(S) DE CONEXÃO ou da rescisão deste CONTRATO serão realizados conforme regulação da ANEEL.

Para Xxxxxxx quando assinar o contrato em data posterior a data de inicio de testes prevista na outorga

Cláusula 13ª

A(s) USUÁRIA(S) pagará(ão) os Encargos de Uso do Sistema de Transmissão – EUST devidos a partir da data estabelecida no seu ato de outorga, o qual determina a data de primeira sincronização da central geradora em xx.xx.xxxx.

Capítulo II - Condições de Cobrança e Pagamento

Cláusula 14ª

O ONS disponibilizará mensalmente para a(s) USUÁRIA(S), na sua página da internet, os AVISOS DE DÉBITO relativos aos ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO,

eventuais ultrapassagens do MUST contratado, SOBRECARGAS, descontratação de

PONTO(S) DE CONEXÃO e rescisão deste CONTRATO definidos no Título IV, Capítulo I deste CONTRATO, em estrita observância à autorização feita no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST, com pelo menos 8 (oito) dias úteis de antecedência à data do vencimento da cobrança mensal.

Parágrafo 1º No AVISO DE DÉBITO disponibilizado pelo ONS, estarão discriminados os valores relativos às parcelas citadas no Título IV, Capítulo I deste CONTRATO quando pertinentes.

Parágrafo 2º O ONS informará às Partes as eventuais pendências de débitos e créditos.

Parágrafo 3º Os valores referentes à PARCELA VARIÁVEL POR INDISPONIBILIDADE devida a indisponibilidades das INSTALAÇÕES DA REDE BÁSICA, estabelecida no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST, e calculados pelo ONS de acordo com regulação específica da ANEEL serão informados à USUÁRIA pelo ONS relativamente ao mês anterior ao da prestação do serviço até o dia 25 (vinte e cinco) do mês da prestação do serviço.

Parágrafo 4º A destinação dos valores deduzidos dos pagamentos às

CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO, em função da

indisponibilidade das INSTALAÇÕES DA REDE BÁSICA, calculados pelo ONS de acordo com as condições estabelecidas no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST, será definida

conforme regulação específica da ANEEL.

Cláusula 15ª

O ONS disponibilizará mensalmente, na sua página da internet, às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO, 8 (oito) dias úteis antes do vencimento da primeira parcela da cobrança mensal dos encargos estabelecidos neste CONTRATO, um AVISO DE CRÉDITO discriminando os valores devidos pela(s) USUÁRIA(S) pela prestação de SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, em estrita observância à autorização feitano CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST e conforme regulação específica da ANEEL.

Parágrafo 1º De posse do AVISO DE CRÉDITO, as CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO emitirão os documentos de cobrança cabíveis à(s) USUÁRIA(S), a serem disponibilizados na internet ou encaminhados com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência à data de vencimento, de forma coincidente com os valores constantes do AVISO DE CRÉDITO.

Parágrafo 2º Caso o documento original de cobrança seja emitido em data posterior à estabelecida no Parágrafo anterior, por motivo imputável à CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO e/ou ao ONS, a(s) data(s) de

vencimento da(s) parcela(s) afetada(s) pelo atraso, relativa(s) a este documento de cobrança, será(serão) automaticamente prorrogada(s) pelo mesmo número de dias do atraso verificado.

Parágrafo 3º Excepcionalmente a(s) USUÁRIA(S) aceitará (ão) qualquer meio eletrônico seguro acordado entre as PARTES, para providenciar o processo de pagamento, devendo a CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO e/ou o ONS disponibilizar na internet ou encaminhar os documentos de cobrança originais até a data do vencimento da primeira parcela da fatura.

Parágrafo 4º Caso o documento de cobrança seja apresentado em data posterior à do vencimento, por motivo imputável à CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO e/ou ao ONS, a(s) data(s) de vencimento da(s) parcela(s) afetada(s) pelo atraso será(serão) alterada(s) para a data de apresentação do mesmo.

Cláusula 16ª

O ONS disponibilizará mensalmente, na sua página da internet, 8 (oito) dias úteis antes do vencimento da primeira parcela da cobrança mensal dos encargos estabelecidos neste CONTRATO, o documento de cobrança, cabível à(s) USUÁRIA(S) de forma coincidente com os valores constantes do AVISO DE DÉBITO, valores estes referentes ao pagamento dos serviços prestados pelo ONS, conforme definido no título II, Capítulo I, na cláusula que trata do objeto deste CONTRATO.

Cláusula 17ª

O pagamento mensal dos encargos estabelecidos neste CONTRATO, objeto da cobrança definida neste Título, será desdobrado em 3 (três) parcelas, cada uma equivalente a 1/3 (uma terça parte) do valor global devido, e deverá ser efetuado pela USUÁRIA dentro dos seguintes prazos:

a. 1º Vencimento: Até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao mês da prestação do serviç o;

b. 2º Vencimento: Até o dia 25 (vinte e cinco) do mês seguinte ao mês da prestação do serviço;

c. 3º Vencimento: Até o dia 05 (cinco) do segundo mês seguinte ao mês da prestação do serviço.

Parágrafo 1º Caso o valor da fatura mensal seja inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o pagamento deverá ser efetuado de uma só vez no prazo estabelecido na alínea b acima. O valor desse limite é referido a 01 de julho de 2023 e reajustado em julho de cada ano, pela variação do IGPM no período de julho a junho do ciclo tarifário anterior, ou outro índice previamente acordado entre as PARTES, com função similar e que venha a substituí-lo.

Parágrafo 2º Caso a data limite de vencimento caia em um dia não útil, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

Parágrafo 3º Eventuais despesas financeiras decorrentes dos pagamentos correrão por conta da USUÁRIA.

Parágrafo 4º Todos os pagamentos devidos pela USUÁRIA deverão ser efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas.

Parágrafo 5º O ONS disponibilizará mensalmente à USUÁRIA, na página do ONS na Internet, juntamente com o AVISO DE DÉBITO, os dados utilizados nos cálculos dos encargos estabelecidos neste CONTRATO.

Parágrafo 6º O pagamento será efetuado em contas correntes mantidas em instituições bancárias que serão definidas pelas CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO e pelo ONS. Caso as CONCESSIONÁRIAS DE

TRANSMISSÃO e o ONS optem pela emissão de duplicatas para aceite, as mesmas serão liquidadas através de cobrança bancária.

Parágrafo 7º Para efeito do estabelecido nesta cláusula será considerada como praça de pagamento das obrigações oriundas do presente contrato aquela fixada para faturamento no Sistema de Apuração Mensal de Serviços e Encargos do ONS (AMSE), ou outra que vier a ser expressamente informada pela USUÁRIA e cadastrada no mesmo sistema com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo 8º As PARTES poderão negociar bilateralmente a possibilidade dos encargos estabelecidos neste CONTRATO serem pagos em apenas uma data dentre as citadas no caput desta cláusula.

Cláusula 18ª

As divergências eventualmente apontadas na cobrança não afetarão os prazos para pagamento das faturas, nem tampouco os montantes faturados, devendo a diferença, se houver, ser compensada em fatura subsequente, podendo, de comum acordo entre as PARTES, serem compensadas no próprio mês.

Parágrafo Único Sobre qualquer soma contestada, que venha posteriormente a ser acordada ou definida como sendo devida por uma das PARTES, aplicar - se-á o disposto no Capítulo III deste CONTRATO, excetuando-se amulta. Os juros incidirão desde a data do vencimento até a data do pagamento, excluído o dia do pagamento.

Cláusula 19ª

Na hipótese da(s) USUÁRIA(S), por qualquer motivo, efetuar(em) pagamento parcial, ela(s) se obriga(m) a ratear o pagamento entre as CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO e o ONS, de acordo com os percentuais informados nos AVISOS DE DÉBITO emitidos pelo ONS.

Parágrafo Único Em caso de não cumprimento do disposto no caput desta Cláusula pela(s) USUÁRIA (S) o ONS deverá informar imediatamente o fato à ANEEL para a aplicação das penalidades cabíveis, sem prejuízo do acionamento das garantias estabelecidas e da incidência dos en cargos moratórios devidos.

Capítulo III - Mora no Pagamento dos Encargos e seus Efeitos

Cláusula 20ª

A(s) USUÁRIA(S) estará (ão) constituída(s) em mora quando deixar (em) de liquidar qualquer dos pagamentos até a data de seu vencimento, observado o disposto no Capítulo II do Título IV deste CONTRATO.

Cláusula 21ª

No caso de mora, incidirão sobre as parcelas em atraso, além da atualização monetária, os seguintes acréscimos:

• multa de 2% (dois por cento); e,

• juros efetivos de mora de 12% (doze por cento) ao ano, calculados pro rata die.

Parágrafo 1º O valor do débito será atualizado monetariamente pela variação acumulada, pro rata die do IGPM da Fundação Xxxxxxx Xxxxxx, do mês anterior ao do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e acrescido da multa e dos juros previstos no caput desta Cláusula.

Parágrafo 2º Caso o atraso de pagamento seja menor ou igual a 30 (trinta) dias, para os efeitos da aplicação da atualização referida no caput e no Parágrafo anterior, será considerada nula qualquer variação negativa do IGPM.

Parágrafo 3º Caso o atraso de pagamento seja verificado dentro de um mesmo mês, para os efeitos da aplicação da atualização referida no caput será utilizada a variação pro rata die do IGPM da Fundação Xxxxxxx Xxxxxx, do mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo 4º No caso da extinção do IGPM, o valor do débito será atualizado monetariamente por outro índice com função similar que venha a substituí-lo, previamente acordado entre as PARTES.

Cláusula 22ª

Os valores das multas e juros devidos pela(s) USUÁRIA(S), referentes a eventuais atrasos de pagamentos estipulados neste CONTRATO, serão pagos às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO e ao ONS, proporcionalmente aos valores cabíveis a cada um conforme definido nas respectivas cobranças.

Capítulo IV - Garantias do Pagamento dos Encargos

Cláusula 23ª

Em garantia do fiel cumprimento das obrigações do presente CONTRATO, a USUÁRIA

apresentará um dos Mecanismos de Garantia abaixo estabelecidos, a seu critério:

a) CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA - CCG, que deverá ser firmado até (i) a data de solicitação da Declaração de Atendimento aos Procedimentos de Rede para Testes - DAPRT ou (ii) até a data inicial de vigência do MUST conforme estabelecido na Tabela 01 deste CONTRATO, ou ,(iii) até a data em que a ANEEL declarar a instalação apta a entrar em operação comercial, o que ocorrer primeiro, ou, ainda, (iv) em até 30 (trinta) dias corridos da assinatura deste CONTRATO caso se trate de empreendimento já integrados ao sistema e em operação comercial objeto de transferência de cessão de direitos de concessão, autorização ou permissão de serviço público, conforme Portaria expedida pelo Ministério de Minas e Energia (MME). O CCG será celebrado com o ONS e com as CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO representadas pelo ONS, conforme modelo disponível na página do ONS na internet. O CCG deverá ser firmado com instituição financeira no território brasileiro responsável pela arrecadação mensal de um valor mínimo de 110% (cento e dez por cento) do valor equivalente aos respectivos encargos mensais estabelecidos neste CONTRATO;

b) CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - CFB, emitida por um banco no território brasileiro, que deverá ser apresentada até (i) a data de solicitação da Declaração de Atendimento aos Procedimentos de Rede para Testes - DAPRT ou (ii) até a data inicial de vigência do MUST conforme estabelecido na Tabela 01 deste CONTRATO, ou (iii) até a data em que a ANEEL declarar a instalação apta a entrar em operação comercial, o que ocorrer primeiro, ou, ainda, (iv) em até 30 (trinta) dias corridos da assinatura deste CONTRATO caso se trate de empreendimento já integrados ao sistema e em operação comercial objeto de transferência de cessão de direitos de concessão, autorização ou permissão de serviço público, na forma da Portaria expedida pelo MME, conforme modelo disponível na página do ONS na internet. A CFB deverá ser mantida sempre no valor equivalente a 2 (dois) meses dos respectivos encargos mensais estabelecidos neste CONTRATO.

Parágrafo 1º Caso a(s) USUÁRIA(S) opte(m) pelo CCG, a utilização do Mecanismo de Garantia previsto no CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA - CCG, por 3 (três) vezes consecutivas ou 5 (cinco) vezes alternadas, num período de 12 (doze) meses, obrigará a(s) USUÁRIA(S) a apresentar, num prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar respectivamente da data da terceira ou quinta utilização, uma Carta de Fiança Bancária, que deverá ser mantida sempre no valor equivalente a 2 (dois) meses dos respectivos encargos mensais estabelecidos neste CONTRATO, por um período de 6 (seis) meses, podendo voltar a utilizar o Mecanismo de Garantia do CCG caso não apresente atraso de pagamento neste período.

Parágrafo 2º Caso a garantia não seja apresentada no prazo estabelecido no caput desta Cláusula, o presente CONTRATO poderá, a critério do ONS e das CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO, ser suspenso até a apresentação da garantia, pelo prazo máximo de mais 30 (trinta) dias. Após este prazo, o CONTRATO poderá ser rescindido, sujeitando a(s) USUÁRIA(S) ao ressarcimento de todos os custos incorridos para possibilitar a prestação dos serviços avençados neste CONTRATO.

Parágrafo 3º A CFB deverá ser estabelecida para um período mínimo de um ano.

Parágrafo 4º A renovação da CFB deverá ser efetuada e disponibilizada ao ONS até a data de vencimento da CFB vincenda. A não apresentação das garantias

no prazo estabelecido sujeitará a(s) USUÁRIA(S) ao disposto no Parágrafo 2º desta Cláusula.

Parágrafo 5º Caso a CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA entregue pela(s) USUÁRIA(S) venha a ser parcial ou integralmente utilizada, esta(s) se obriga(am) a promover, tantas vezes quantas forem necessárias, a complementação ou renovação dessa Carta, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da correspondente utilização, visando resguardar a integral cobertura a que se destina, durante a vigência do presente CONTRATO, sob pena de aplicação do disposto no Parágrafo 2º desta Cláusula.

T Í T U L O V

Da Qualidade de Energia

Cláusula 24ª

As PARTES serão responsáveis pela qualidade da energia elétrica dentro dos limites de desempenho de seus sistemas, sujeitando-se a penalidades pelo seu não cumprimento, conforme estabelecido em Resoluções da ANEEL e nos PROCEDIMENTOS DE REDE.

T Í T U L O VI

Da Rescisão Contratual

Cláusula 25ª

A rescisão deste CONTRATO ou a descontratação de qualquer PONTO DE CONEXÃO se dará de acordo com a regulação vigente.

Parágrafo 1º Caso a descontratação se dê no único PONTO DE CONEXÃO da(s)

USUÁRIA(s) esta será tratada como rescisão.

Parágrafo 2º Na hipótese de rescisão do CUST antes do fim da outorga da(s) USUÁRIA(S), serão devidos os EUST referentes aos 3 (três) anos subsequentes à data da rescisão ou do início de execução do CUST, caso este ainda não esteja em execução, nos termos da regulação vigente.

Parágrafo 3º Em caso de descontratação de um ponto de conexão, antes do fim da outorga da(s) USUÁRIA(S), serão devidos os EUST associados a este ponto referentes aos 3 (três) anos subsequentes à data da descontratação ou do início de execução do CUST, caso este ainda não esteja em execução, nos termos da regulação vigente.

Para o Procedimento Competitivo Simplificado para Contratação de Reserva de Capacidade

Cláusula 26ª

A rescisão deste CONTRATO ou a descontratação de qualquer PONTO DE CONEXÃO se dará de acordo com o Despacho n°3.119, de 5 de outubro de 2021.

Parágrafo 1º Os empreendimentos de geração novos ou existentes vencedores do Procedimento Competitivo Simplificado - PCS, de 2021, que ainda não tenham celebrado CUST até a data de realização do PCS, ficarão isentos das multas rescisórias de que trata a regulamentação vigente, desde que a rescisão seja solicitada em até 3 (três) meses após o fim do Contrato de Energia de Reserva - CER;

Parágrafo 2º A isenção da multa rescisória a que se refere o Caput somente será aplicável caso o gerador não tenha solicitado ou realizado aditamentos do CUST para aumento no Montante de Uso do Sistema de Transmissão – MUST contratado inicialmente.

T Í T U L O VII

Das Disposições Gerais

Cláusula 27ª

Aplicam-se a este CONTRATO as normas legais relativas à prestação de serviços de energia elétrica, vigentes nesta data, e as que vierem a ser editadas pelo Poder Concedente.

Cláusula 28ª

A(s) USUÁRIA(S) deverá(ão) se reportar sempre ao ONS, para fins de assuntos relacionados a este CONTRATO, considerando a autorização feita nos CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÂO - CPST para a representação das CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO pelo ONS.

Cláusula 29ª

É vedada a cessão de direitos ou obrigações derivados deste CONTRATO sem o prévio conhecimento das outras PARTES e da ANEEL.

Cláusula 30ª

Para efeitos legais, o valor anual deste CONTRATO corresponde ao valor anual dos ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO a serem pagos pela(s) USUÁRIA(S), conforme estabelecido pela ANEEL.

Cláusula 31ª

Fica assegurada às PARTES a prerrogativa de, a qualquer tempo, solicitar a revisão das cláusulas e condições deste CONTRATO, desde que não afronte as disposições legais e regulatórias vigentes à época da solicitação, ficando avençado que a alteração deste instrumento somente poderá se dar mediante formalização de Termo Aditivo.

Cláusula 32ª

Nenhum atraso ou tolerância por qualquer das PARTES, relativos ao exercício de qualquer direito, poder, privilégio ou recurso vinculado ao presente CONTRATO, será tido como passível de prejudicar o exercício posterior, nem será interpretado como renúncia dos mesmos.

Cláusula 33ª

O término do prazo deste CONTRATO não afetará quaisquer direitos ou obrigações anteriores a tal evento, ainda que seu exercício ou cumprimento se dê após a ocorrên cia do final da vigência deste instrumento.

Cláusula 34ª

Exceto pelas comunicações feitas de acordo com os PROCEDIMENTOS DE REDE, qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE às outras a respeito deste CONTRATO, será feita por escrito e poderá ser entregue pessoalmente ou enviada por correio, ou meio eletrônico seguro, em qualquer caso com prova do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos representantes indicados pelas PARTES.

Cláusula 35ª

No caso de início ou encerramento de atividades de novas CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO, na prestação de SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, as PARTES pré-acordam a aceitação, respectivamente, da inclusão ou exclusão das mesmas neste CONTRATO, sem que isto represente qualquer alteração às cláusulas existentes.

Parágrafo 1º No caso de inclusão de uma nova CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO é necessária a assinatura do Contrato de Concessão e do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

TRANSMISSÃO – CPST pela mesma.

Parágrafo 2º No caso de exclusão de uma CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO é necessário o distrato referente ao Contrato de Concessão e ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO –

CPST pela mesma.

Cláusula 36ª

A criação de novos TRIBUTOS, ou a alteração ou extinção dos existentes, após a assinatura deste CONTRATO, quando comprovado seu impacto sobre o mesmo, implicará na revisão

dos montantes a serem pagos pela(s) USUÁRIA(S), a qualquer tempo, para mais ou para menos, observados os critérios estabelecidos pela ANEEL.

Cláusula 37ª

As PARTES acordam que o ONS não tem responsabilidade por qualquer impacto nos sistemas de distribuição e DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO não integrantes da REDE BÁSICA, decorrentes dos termos ou omissões do Parecer de Acesso emitido pela empresa à qual a(s) USUÁRIA(S) estará(ão) conectada (s) e referido na Cláusula 4ª deste CONTRATO.

Cláusula 38ª

É de responsabilidade da(s) USUÁRIA(S) a atualização das informações e dos dados necessários para a manutenção do CONTRATO e de suas obrigações, devendo ainda indicar e manter atualizada a lista de seus representantes no(s) sistema(s) computacional (ais) indicado pelo ONS, conforme estabelecido nos Procedimentos de Rede.

Cláusula 39ª

O presente CONTRATO será disponibilizado pelo ONS à ANEEL, assim como seus aditamentos.

Cláusula 40ª

Este CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis brasileiras.

Cláusula 41ª

Fica eleito o Foro da Comarca de Brasília/DF para dirimir qualquer dúvida ou questão decorrente deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cláusula 42ª

As PARTES se comprometem a cumprir as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD e garantir que o tratamento de dados pessoais será realizado de acordo com as bases legais previstas na Lei nº 13.709/2018.

Parágrafo 1º Os dados pessoais coletados para fins de celebração deste CONTRATO somente poderão ser utilizados para execução dos serviços especificados neste documento, ficando vedada a comercialização dos dados e sua utilização para outras finalidades.

Parágrafo 2º: A USUÁRIA deverá comunicar imediatamente ao ONS a ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação dos dados

pessoais tratados no presente contrato, devendo identificar os dados que foram ou possam ter sido comprometidos.

Cláusula 43ª

Por todo o período em que os MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – MUST forem iguais a zero e não houver pagamento por meio do CONTRATO, a qualquer título, a ser efetuado pela(s) USUÁRIA (S) às TRANSMISSORAS, ao ONS ou a outra entidade que venha a ser definida em regulação, a USUÁRIA está dispensada de apresentar as garantias financeiras exigidas neste CUST.

Parágrafo Único No período estabelecido no caput desta Cláusula o ONS não emitirá os correspondentes Avisos de Débito – AVD para a(s) USUÁRIA(S), nem a incluirá nos Avisos de Crédito das TRANSMISSORAS e do ONS.

Exclusivamente para Gerador com usinas oriundas de leilões de energia sem correspondente Parecer de Acesso

Cláusula 44ª

Fica(m) a(s) USUÁRIA(S), para efeito deste CONTRATO, sujeita às condições que vierem a ser explicitadas quando da emissão do parecer de acesso, para a(s) USUÁRIA(S), em elaboração no ONS, restando previamente ajustado entre as PARTES que o referido documento integrará a Cláusula do TÍTULO II do CONTRATO, Capítulo III – “Documentos Complementares”, independente de anexação.

Para Gerador com características diferentes daquelas da outorga.

NOTA PARA GESTOR: O Despacho 4309/2014 não deve ser vinculado a alterações de cronograma.

Cláusula 45ª

Resta previamente ajustado entre as PARTES que caso a solicitação de alteração de outorga seja atendida conforme solicitado pela(s) USUÁRIA(S) à ANEEL, o referido documento passará a integrar, automaticamente, a cláusula que faz referência aos documentos integrantes deste CONTRATO presente do TÍTULO II, Capítulo III – “Documentos Complementares”, independente de anexação.

Para Gerador com características diferentes daquelas da outorga.

Cláusula 46ª

A(s) USUÁRIA(S) é(são) responsável(is) pelo integral cumprimento deste CONTRATO mesmo que a solicitação de alteração de outorga não seja atendida, total ou parcialmente, pela ANEEL, ficando estabelecidas as seguintes obrigações:

a) a central geradora continuará responsável pelos custos referentes ao disposto neste CONTRATO, incluindo as obras associadas ao acesso da central geradora que tenham sido implantadas em decorrência de celebração desse CONTRATO, bem como os encargos dele decorrentes, independente da efetivação do acesso da central geradora;

b) que a entrada em operação em teste e comercial da central geradora somente ocorrerá quando as instalações físicas, o Parecer de Acesso e o CONTRATO estiverem com as

mesmas especificações técnicas constantes na respectiva outorga, e, desde que não haja débitos/pendências referentes a este CONTRATO, e após a emissão, pelo ONS, da Declaração de Atendimento aos Requisitos dos Procedimentos de Rede – DAPR;

c) deverá ser solicitado novo Parecer de Acesso com base nas informações constantes na outorga vigente, e após a emissão do referido documento pelo ONS, este passará a integrar automaticamente o CONTRATO, em observância ao disposto na regulação vigente.

Para Gerador com restrição de operação sistêmica sinalizada no Parecer de Acesso.

NOTA ao Gestor: Não esquecer de detalhar qual é a obra que solucionará a restrição EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO, na Tabela sob a forma de ressalva. (Somente se a obra estiver prevista no Parecer de Acesso)

Cláusula 47ª

Fica(m) a(s) USUÁRIA(S) sujeita(s) aos condicionantes e às restrições de sua geração e quaisquer outras que venham a ser apontadas pelo ONS, mesmo em condições normais de operação, conforme registrado no parecer de acesso, parte integrante do presente CONTRATO.

Parágrafo Único A(s) USUÁRIA(S) deverá(ão) adimplir integralmente os ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO a partir da data estabelecida no ANEXO do presente CONTRATO, em conformidade com a regulação pertinente.

Para Gerador com restrição de conexão e operação sistêmica sinalizada no Parecer de Acesso.

NOTA ao Gestor: Não esquecer de detalhar qual é a obra que solucionará a restrição EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO, na Tabela sob a forma de ressalva. (Somente se a obra estiver prevista no Parecer de Acesso)

Cláusula 48ª

Fica(m) a(s) USUÁRIA(S) sujeita(s) aos condicionantes e às restrições de conexão, geração e quaisquer outras que venham a ser apontadas pelo ONS, conforme registrado no Parecer de Acesso, parte integrante do presente CONTRATO.

Parágrafo 1º Resta estabelecido entre a(s) USUÁRIA(S) e o ONS que a conexão ao SIN e entrada em operação da central geradora objeto do presente CONTRATO ficará condicionada à entrada em operação das obras de transmissão, conforme registrado no Parecer de Acesso.

Parágrafo 2º A(s) USUÁRIA(S) deverá(ão) adimplir integralmente os ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO a partir da data de início de execução do presente CONTRATO, em conformidade com a regulação pertinente.

Para Gerador com uma única tabela

TABELA 01 - MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – MUST

Montantes Contratados

Ponto de Conexão			Empreendimento	Período de Contratação		MUST Contratado	Potência Injetável no Sistema(2)	Potência Instalada	Carga Própria
Cód. ONS(1)	Instalação	Tensão de Conexão kV		De	MW	MW	MW	MW	MW
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)

OBS.:

(1) - Cód. ONS: identificação do PONTO DE CONEXÃO na Base de Dados do ONS.

(2) - Potência Injetável: Máxima potência que pode ser injetada no PONTO DE CONEXÃO da USUÁRIA com o sistema da distribuidora, calculada pela potência nominal instalada, subtraída do consumo próprio;

Exclusivamente para Gerador quando a da data de primeira sincronização for contratada em data anterior a data limite prevista no ato de outorga

(3) - Início de contratação do uso corresponde àdata informada pela USUÁRIA para primeira sincronização à rede elétrica da central geradora, que consta registrada no Parecer de Acesso referido na Cláusula xª normalmente clausula 4ª da cláusula de Documentos Complementares (data declarada pela USUÁRIA anterior à data limite que consta no cronograma estabelecido no ato de sua outorga, qual seja, Portaria MME nº xxx, de xx.xx.xxxx).

(4) - A eventual postergação da data inicial de execução do MUST contratado observará as diretrizes contidas na regulamentação vigente.

Exclusivamente para Gerador quando a data de primeira sincronização for posterior à data estabelecida em ato de outorga

(5) - Conforme estabelecido na regulamentação vigente, as datas para contratação do uso que constarão dos CUST não poderão ser posteriores àquelas estabelecidas no correspondente ato de outorga, no caso, Portaria MME nº xxx, de xx.xx.20xx, na qual é citada como data de primeira sincronização xx.xx.20xx.

(6) - A data inicial de contratação do uso do sistema prevista no ato de outorga não corresponde ao cronograma que foi informado pe la USUÁRIA para fins de emissão do Parecer de Acesso, conforme referido na Cláusula 4ª deste CONTRATO, no qual consta a data de xx.xx.20xx como data da primeira sincronização à Rede Básica.

Exclusivamente para Gerador quando o ponto de conexão for futuro e de responsabilidade da transmissora.

(7) - Caso a SE xxxxxxxxxxxx entre em operação após a data de início de contratação do MUST, o início de apuração dos encargos de transmissão ocorrerá: (i) a partir da entrada em operação comercial das instalações sob responsabilidade de concessionária de transmissão necessári as ao acesso da USUÁRIA, SE xxxxxxxxxxxx; ou (ii) a partir da data estabelecida pela ANEEL, caso o empreendimento de geração seja considerado como apto à operação comercial.

• SE xxxxxxxxxxx xxx/xxx kV e linhas de transmissão a ela associadas, licitadas no Lote X do Leilão de Transmissão nº 00X/20XX, de XX.XX.20XX, outorgadas pela ANEEL à Transmissora xxxxxxxxx via Contrato de Concessão de Transmissão nº 0XX/20XX, celebrado em XX.XX.20XX, atualmente com previsão para entrar em operação em XXX/20XX, de acordo com a reunião de monitoramento da transmissão do DMSE-T/MME, de XXXX/20XX.

Para Gerador com restrição de operação sistêmica sinalizada no Parecer de Acesso

(8) Até a entrada em operação da obra XXXXXXXXX, outorgada à transmissora XXXXXX, a USUÁRIA fica sujeita à restrição da sua geração, mesmo em condições normais de operação, conforme Parecer de Acesso , conforme referido na Cláusula xª deste CONTRATO

Para Gerador quando houver transferência de instalações que impactem em mudanças de ponto de conexão, reclassificação de rede. etc

(9) - Conforme previsto nos § 5º e 6º do Artigo 7º da Resolução Normativa ANEEL nº 67, de 08.06.2004, o acessante deverá, sem direi to à indenização, transferir à concessionária de transmissão proprietária da LT XXXXXXXX a ser seccionada, no presente caso a transmissora XXXX, as entradas e as extensões de linha associadas ao seccionamento, para fins de vinculação à respectiva concessão e integração à Rede Básica.

Para Gerador com mais de uma tabela

TABELA 01 - MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – MUST

Montantes Contratados sem considerar a entrada em operação da obra outorgada à xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, via Contrato de Concessão da Transmissão nº xx/2xxxxx

Montantes Contratados

Ponto de Conexão			Empreendimento	Período de Contratação		MUST Contratado	Potência Injetável no Sistema(2)	Potência Instalada	Carga Própria
Cód. ONS(1)	Instalação	Tensão de Conexão kV		De	MW	MW	MW	MW	MW
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)

OBS.:

(1) - Cód. ONS: Identificação do PONTO DE CONEXÃO na Base de Dados do ONS.

(2) - Potência Injetável: Máxima potência que pode ser injetada no PONTO DE CONEXÃO da USUÁRIA com o sistema da distribuidora, calculada pela potência nominal instalada, subtraída do consumo próprio;

(3) - O início de contratação do uso corresponde à data da outorga, qual seja, Portaria MME nº xxx, de xxxxxxxx, caso não ocorra até essa data a entrada em operação da obra xxxxxxxxxx que foi outorgada pela ANEEL à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, via Contrato de Concessão da Transmissão nº xx/2xxxx.

Montantes Contratados (Cláusula 5ª)

TABELA 02 - MONTANTES DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – MUST

Montantes Contratados considerando a entrada em operação da obra xxxxxx outorgada pela ANEEL à xxxxxxx, via Contrato de Concessão da Transmissão nº xxx/20xx

Ponto de Conexão			Empreendimento	Período de Contratação		MUST Contratado	Potência Injetável no Sistema	Potência Instalada	Carga Própria
Cód. ONS	Instalação	Tensão de Conexão kV		De	MW	MW	MW	MW	MW
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)
			(CEG- XX.YY.EE.nnnnnn-n.nn)

OBS.:

(1) Potência Injetável: Máxima potência que pode ser injetada no PONTO DE CONEXÃO do USUÁRIO com o sistema da distribuidora, calculada pela potência nominal instalada, subtraída do consumo próprio;

(2) Cód. ONS: Identificação do PONTO DE CONEXÃO na Base de Dados do ONS.

(3) O início de contratação do uso corresponde àdata informadapela USUÁRIA para primeira sincronização da central geradoraà rede elétrica, que consta registrada no Parecer de Acesso referido na Cláusula 4ª (data declarada pela USUÁRIA anterior à data limite que consta no cronograma estabelecido no ato de sua outorga, qual seja, Portaria MME nº xxx, de xx.xx.xxxx), condicionada à entrada em operação da obra xxxxxxxxxx,, outorgadapela ANEEL à xxxxxxxxxxxxx, via Contrato de Concessão da Transmissão nº xx/20xx.

(4) A eventual postergação da data inicial de contratação do uso do sistema que tenha sido antecipada observará as diretrizes con tidas na regulamentação vigente.