Common use of Відповідальність сторін за порушення договору Clause in Contracts

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона несе відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством України. 8.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості невиконаних робіт. 8.3. У випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають Договору. 8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договором. 8.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору. 8.6. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 6.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робіт. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона несе відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством УкраїниСторони несуть відповідальність за неналежне виконання умов Договору відповідно до статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 8.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф У разі ненадання або надання Послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих Послуг. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик Споживача для перевірки якості надання Послуги у розмірі 20% від вартості невиконаних робітстрок не пізніше ніж протягом 1 (однієї) доби з моменту отримання відповідного повідомлення Споживачу. 8.3. У випадку виконання робітАкт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року за №1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають Договорупередбаченим договором про надання відповідних послуг». 8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підрядникові разі несвоєчасного здійснення платежів Споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої 0,01 відсотка суми боргу за кожний кожен день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договором. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. 8.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робітНарахування пені починається з першого робочого дня, що не відповідають умовам Договорунастає за останнім днем граничного строку внесення плати за Послугу. 8.6. У випадку Пеня не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у строкиСпоживача заборгованості з оплати праці, передбачені п. 6.2. даного договорупідтвердженої належним чином, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робітта повідомлення Виконавця про зазначені обставини в порядку, визначеному законом та Договором. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпекиУ разі ненадання Послуг, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” надання їх не в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договоруабо невідповідної якості Виконавець здійснює перерахунок вартості Послуг, а також сплачує Споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання Послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 – за фактичний час споживання Послуги), за кожен день ненадання Послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварій або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням Послуг, що виникли з вини Споживача). 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній актАварійно-відновними роботами є комплекс робіт з ліквідації наслідків аварій, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафивиникли, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонамиіз запобігання аваріям та аварійним ситуаціям. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з Сторони несуть майнову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов даного договору, Сторона несе відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством УкраїниДоговору. 8.2. За Сторони даного Договору попереджені, що фальсифікація та внесення несправжніх відомостей у документи є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності, в т.ч. згідно ст.ст. 190, 358, 366 Кримінального Кодексу України. Сторонам роз’яснені вимоги статей 229, 230, 231 Цивільного Кодексу України, порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості невиконаних робітяких може привести до визнання даного Договору недійсним. 8.3. У випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник За прострочення оплати за товар на умовах з даним Договором Покупець сплачує Замовникові штраф Продавцю пеню у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають Договору. 8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми прострочення за кожний кожен день прострочення. 8.4. За несвоєчасне прийняття товару згідно з графіком поставки або відмову від прийняття товару на умовах даного Договору Покупець сплачує Продавцю штраф у розмірі 1% (один відсоток) від вартості неприйнятої чи несвоєчасно прийнятої партії товару та відшкодовує Продавцю витрати, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником пов`язані із зберіганням товару після спливу строків і умов, передбачених даним Договоромприйняття. 8.5. За порушення погоджених прострочення Продавцем строків усунення недоліків поставки товару, передбачених графіком поставки складеним у виконаних роботах Підрядник відповідності до умов даного Договору, Продавець сплачує Замовникові Покупцю штраф у розмірі 201% (одного відсотка ) від вартості робіт, що не відповідають умовам Договорунедопоставленого чи несвоєчасно поставленого товару. 8.6. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 6.2. За відмову Продавцем від поставки товару Покупцю на умовах даного договору, Підрядник Договору Продавець сплачує Замовникові Покупцю штраф у розмірі 101% (один відсоток) від вартості виконаних робітнедопоставленого товару. 8.7. За порушення У випадку відмови Покупця від оплати та прийняття (повністю або частково) придбаного на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпекиаукціонних торгах товару, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” його може бути не допущено до участі в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити наступних аукціонних торгах на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договорупідставі відповідного обґрунтованого подання Продавця. 8.8. За фактом порушенняРозбіжності, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт які виникатимуть в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. процесі реалізації даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафиДоговору, а також всі пов'язані з цим збиткивзаємовідносини сторін, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строкищо не регулюються даним Договором, узгоджені Сторонамивирішуються згідно діючого законодавства України. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.14.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного цього договору (надалі іменується "порушення цього договору"), Сторона несе відповідальність, встановлену Договором і визначену цим договором та (або) чинним законодавством України. 8.24.1.1. За порушення погоджених строків Порушенням цього Договору є невиконання або неналежне виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості невиконаних робіт. 8.3. У випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають умов цього Договору. 8.44.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення цього договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення цього договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього договору. 4.2. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договоромПокупцем та/або іншим пред’явником Картки правил використання «Подарункового сертифікату» у торгівельній мережі NOVUS в такому випадку Покупець зобов’язаний відшкодувати Продавцю збитки, Замовник сплачує Підрядникові завдані таким порушенням та сплатити штраф в розмірі 5% від загальної вартості даного договору. 4.3. У разі не передачі або прострочення передачі Карток, Покупець має право отримати пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми вартості непоставлених в строк Карток, за кожний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договором. 8.54.4. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник грошових зобов'язань за цим договором винна сторона сплачує Замовникові штраф постраждалій стороні пеню у розмірі 20% подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період порушення винною стороною, від вартості робіт, що не відповідають умовам Договорусуми невиконаного грошового зобов'язання за кожний день порушення виконання. 8.6. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 6.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робіт. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.124.5. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурівиконання своїх зобов'язань за цим договором. 4.6. Покупець не має права використання торгової марки NOVUS без попереднього погодження із продавцем.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.15.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Договору Сторона несе відповідальність, встановлену визначену цим Договором і та (або) чинним законодавством України. 8.25.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник У разі несвоєчасного повернення Підрядником отриманого авансу, останній сплачує Замовникові штраф Замовнику пеню у розмірі 200,1 % від вартості невиконаних суми заборгованості по авансу, але не більше облікової ставки НБУ, за кожний день затримки. 5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). 5.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 5.5. Підрядник несе відповідальність за якість виконання робіт, передбачених даним Договором та зобов’язаний безкоштовно усунути недоліки та компенсувати Замовнику усі збитки, завдані неякісним виконанням робіт. 8.35.6. Замовник має беззаперечне право утримання при здійсненні розрахунків від сплати на користь Підрядника до 15 % вартості виконаних робіт, в разі неякісного виконання робіт, передбачених даним Договором, або порушення Підрядникам терміну виконання робіт. 5.7. У випадку виконання робітпрострочення Замовником термінів розрахунків, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають Договору. 8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за передбачених дійсним договором, Замовник сплачує Підрядникові Підряднику пеню, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який стягується пеня, від суми простроченого платежу за кожний прострочений день. 5.8. За перевищення передбачених цим Договором строків закінчення робіт, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ НБУ, що діє під час прострочення від неоплаченої суми Договірної ціни, що вказана у п. 2.1. Договору за кожний календарний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договором. 8.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору. 8.65.9. У випадку не надання виконання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт зобов’язань, викладених у строкипунктах 1.1 у термін визначений у розділі 1 даного Договору більш ніж на 15 днів, передбачені п. 6.2. даного договору, крім пені Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робіт. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договоруу розмірі 20 % Договірної ціни, вказаної у п.2.1. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.1Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору відповідно до законодавства та цього Договору. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона несе відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством України. 8.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості невиконаних робіт. 8.3. У випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають Договору. 8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підрядникові разі несвоєчасного здійснення платежів Споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої 0,01 % суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 % загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, крім випадківщо настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у Споживача заборгованості з оплати праці, коли таке підтвердженої належним чином. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги Споживачу в разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиту послугу протягом 30 днів з дня отримання Споживачем попередження від Виконавця. Попередження надсилається Споживачу рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та/або за допомогою електронних систем розрахунків Споживача (за наявності) або . Обмеження (припинення) надання послуги здійснюється Виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”. Дії щодо обмеження (припинення) надання послуги не повинні призводити до: пошкодження спільного майна співвласників багатоквартирного будинку; порушення відбулося через невиконання Підрядником строків прав та інтересів інших Споживачів – співвласників багатоквартирного будинку, які виконують зобов’язання, встановлені законодавством та цим Договором. У разі настання зазначених наслідків вони фіксуються Споживачем і умовВиконавцем та відшкодовуються винною стороною відповідно до законодавства. Постачання послуги у разі її обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості. Витрати Виконавця, передбачених даним Договором. 8.5пов’язані з відновленням надання послуги Споживачу, підлягають відшкодуванню за рахунок Споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуги, складеного Виконавцем. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості Виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити Споживачу штраф у розмірі 20% визначеному чинним законодавством. Оформлення претензій Споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”. Перевірка відповідності якості надання послуги проводиться відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим Договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від вартості робіт27 грудня 2018 року № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 рік, № 4, ст. 133). Виконавець зобов’язаний прибути на виклик Споживача для проведення перевірки якості надання послуги у строк не пізніше одного робочого дня з моменту отримання повідомлення Споживача. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання гарячої води послуги Виконавця та внутрішньобудинкових систем будівлі її якість відповідала вимогам, встановленим Законом України “Про житлово-комунальні послуги”, актами законодавства та цим Договором. Виконавець не відповідають умовам Договору. 8.6. У випадку несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 6.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робіт. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафівабо невідповідної якості під час перерв, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договоручастиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.1. 7.1 У випадку порушення зобов'язаннязобов’язання, що виникає з даного договоруцього Договору (надалі іменується „порушення Договору”), винна Сторона несе відповідальність, встановлену визначену цим Договором і та чинним законодавством України. 8.27.1.1 Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 2 7.2 За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник несвоєчасну поставку Товару Постачальник сплачує Замовникові на користь Покупця штраф у розмірі 200,01% від вартості невиконаних робітнепоставленого 7.2.1 Постачальник несе вказану відповідальність за несвоєчасну поставку Покупцю тільки того Товару, поставка якого була ним погоджена. Постачальник не може бути притягнутий до жодної відповідальності за непоставку чи несвоєчасну поставку Товару, що був зазначений лише у замовленні Покупця. 8.3. У випадку виконання робіт7.2.2 Постачальник звільняється від відповідальності за неправильну поставку Товару, якщо її причиною були помилкове, неповне чи неточне оформлення замовлення Покупцем. 7.3 Сторона, що не відповідають умовам Договорупорушила господарське зобов’язання, Підрядник сплачує Замовникові визначене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням Стороні чиї права або законні інтереси було порушено, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним 7.4 Склад та розмір відшкодування збитків визначається Сторонами за правилами, встановленими чинним законодавством України. Збитки стягуються у повній сумі понад штрафні санкції. 7.5 При простроченні оплати Товару, Покупець зобов’язаний сплатити Постачальнику суму боргу з урахуванням пені, нарахованої на суму заборгованості, у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення платежу, за кожен день прострочення від суми заборгованості, без обмеження строків її нарахування та звернення до суду за її стягненням, а також штраф у розмірі 20 % (двадцяти) відсотків від вартості таких робітсуми простроченої заборгованості. Дана відповідальність застосовується у разі оплати за Товар після його поставки, що не відповідають Договоруповинно бути погоджено Сторонами. 8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договором. 8.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору. 8.6. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 6.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робіт. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником 7.6 Сплата Покупцем штрафних санкцій (штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника пені) не звільняє його від підписання двостороннього актуобов’язку відшкодувати за вимогою Постачальника збитки, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання завдані порушенням Договору (реальні збитки та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість упущену вигоду) у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафиповному обсязі, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонамивідшкодування збитків не звільняє Покупця від обов’язку сплатити за вимогою Постачальника штрафні санкції у повному обсязі. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. 7.7 Сплата Стороною штрафних санкцій або та (або) відшкодування збитків, заподіяних завданих порушенням договоруДоговору, не звільняє Сторону її від обов'язку обов’язку виконати даний договір у натуріцей Договір в повному обсязі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України. 7.8 Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталось не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.16.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона несе відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством України. 8.26.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 2020 % від вартості невиконаних робіт. 8.36.3. У випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають умовам Договору. 8.46.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої несплаченої суми за кожний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договором. 8.56.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору. 8.66.6. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 6.24.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 1010 % від вартості виконаних робіт. 8.76.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору.. (застосовується при виконанні робіт на території комбінату) 8.86.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу.. (застосовується при виконанні робіт на території комбінату) 8.96.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.86.8. даного договору.. (застосовується при виконанні робіт на території комбінату) 8.106.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.116.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.126.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у в натурі. 6.13. У випадку не повернення Підрядником після завершення (об’єкт ремонтних робіт) робіт Підрядник компенсує Замовнику його балансову вартість. (застосовується у випадку, коли виконуються ремонти машин, механізмів та устаткування на території підрядника)

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.16.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона Xxxxxxx несе відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством України. 8.26.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 2010% від вартості невиконаних робіт, визначеної в пункті 2.1. даного Договору. 8.36.3. У випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 10% від вартості таких робіт, що не відповідають визначеної в пункті 2.1. даного Договору. 8.46.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, договором Замовник сплачує Підрядникові Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої несплаченої суми за кожний день прострочення, крім випадківяка розраховується з 10 банківського дня з моменту настання прострочення у відсотках, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договоромшляхом її ділення на 365 днів та множення на кількість днів прострочення. 8.56.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 2010% від вартості робіт, що не відповідають умовам визначеної в пункті 2.1. даного Договору. 8.66.6. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 6.24.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 101% від вартості виконаних робіт, визначеної в пункті 2.1. 8.76.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору.. (застосовується при виконанні робіт на території комбінату) 8.86.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № №3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу.. (застосовується при виконанні робіт на території комбінату) 8.96.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № №3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.86.8. даного договору.. (застосовується при виконанні робіт на території комбінату) 8.106.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами. (Даний пункт застосовується у договорах із контрагентами платниками ПДВ). 8.116.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені СторонамиXxxxxxxxx. (Даний пункт застосовується у договорах із контрагентами платниками ПДВ). 8.126.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у в натурі. 6.13. У випадку не повернення Підрядником після завершення (об’єкт ремонтних робіт) робіт Xxxxxxxxx компенсує Замовнику його вартість, зазначену в п. 1.2. даного договору.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона несе відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством УкраїниСторони несуть відповідальність за неналежне виконання умов Договору відповідно до статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 8.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф У разі ненадання або надання Послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих Послуг. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик Споживача для перевірки якості надання Послуги у розмірі 20% від вартості невиконаних робітстрок не пізніше ніж протягом 1 (однієї) доби з моменту отримання відповідного повідомлення Споживачу. 8.3. У випадку виконання робітАкт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року за №1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, що не відповідають умовам Договорупередбаченим договором про надання відповідних послуг» (Офіційний вісник України, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт2019 р., що не відповідають Договору№ 4, ст. 133). 8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підрядникові разі несвоєчасного здійснення платежів Споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої 0,01 відсотка суми боргу за кожний кожен день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договором. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. 8.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робітНарахування пені починається з першого робочого дня, що не відповідають умовам Договорунастає за останнім днем граничного строку внесення плати за Послугу. 8.6. У випадку Пеня не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у строкиСпоживача заборгованості з оплати праці, передбачені п. 6.2. даного договорупідтвердженої належним чином, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робітта повідомлення Виконавця про зазначені обставини в порядку, визначеному законом та Договором. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпекиУ разі ненадання Послуг, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” надання їх не в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договоруабо невідповідної якості Виконавець здійснює перерахунок вартості Послуг, а також сплачує Споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання Послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 – за фактичний час споживання Послуги), за кожен день ненадання Послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварій або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням Послуг, що виникли з вини Споживача). 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній актАварійно-відновними роботами є комплекс робіт з ліквідації наслідків аварій, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафивиникли, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонамиіз запобігання аваріям та аварійним ситуаціям. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.1. 8.1 У випадку порушення зобов'язаннязобов’язання, що виникає з даного договоруцього Договору (надалі іменується „порушення Договору”), винна Сторона несе відповідальність, встановлену визначену цим Договором і та чинним законодавством України. 8.2. 8.1.1 Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 8.2 За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник несвоєчасну поставку Товару Постачальник сплачує Замовникові на користь Покупця штраф у розмірі 200,01% від вартості невиконаних робітнепоставленого Товару за кожен день прострочення поставки Товару. 8.38.2.1 Постачальник несе вказану відповідальність за несвоєчасну поставку Покупцю тільки того Товару, поставка якого була ним погоджена. У випадку виконання робітПостачальник не може бути притягнутий до жодної відповідальності за непоставку чи несвоєчасну поставку Товару, що був зазначений лише у замовленні Покупця та не відповідають умовам Договорубув погоджений. 8.2.2 Постачальник звільняється від відповідальності за неправильну поставку Товару, Підрядник сплачує Замовникові якщо її причиною були помилкове, неповне чи неточне оформлення замовлення Покупцем. 8.3 Сторона, що порушила господарське зобов’язання, визначене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням Стороні чиї права або законні інтереси було порушено, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків. 8.4 Склад та розмір відшкодування збитків визначається Сторонами за правилами, встановленими чинним законодавством України. Збитки стягуються у повній сумі понад штрафні санкції. 8.5 У разі письмового погодження Сторонами оплати за Товар після його поставки, то при простроченні оплати Товару, Покупець зобов’язаний сплатити Постачальнику суму боргу з урахуванням пені, нарахованої на суму заборгованості, у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення платежу, за кожен день прострочення від суми заборгованості, без обмеження строків її нарахування та звернення до суду за її стягненням, а також штраф у розмірі 20 % (двадцяти) відсотків від вартості таких робіт, що не відповідають Договорусуми простроченої заборгованості. 8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договором. 8.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору. 8.6. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 6.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робіт. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником 8.6 Сплата Покупцем штрафних санкцій (штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника пені) не звільняє його від підписання двостороннього актуобов’язку відшкодувати за вимогою Постачальника збитки, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання завдані порушенням Договору (реальні збитки та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість упущену вигоду) у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафиповному обсязі, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонамивідшкодування збитків не звільняє Покупця від обов’язку сплатити за вимогою Постачальника штрафні санкції у повному обсязі. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. 8.7 Сплата Стороною штрафних санкцій або та/чи відшкодування збитків, заподіяних завданих порушенням договоруДоговору, не звільняє Сторону її від обов'язку обов’язку виконати даний договір у натуріцей Договір в повному обсязі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України. 3 8.8 Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталось не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.15.1. Згідно з цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого Законодавства України. 5.2. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договоруцього Договору, Сторона несе відповідальність, встановлену визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством. 5.3. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених цим Договором. 5.4. Реєстрант несе повну самостійну відповідальність за використання зареєстрованого за його дорученням домену, включаючи інформаційний обмін поштовими повідомленнями, розміщену ним в Інтернет інформацію та інші дії, пов’язані з використанням цього домену. 5.5. Реєстратор несе відповідальність перед Реєстрантом тільки за дії, що безпосередньо пов’язані з суттю процедури реєстрації, делегування, адміністрування, та супроводження доменних імен, що знаходяться на його обслуговуванні. 5.6. Реєстратор не несе відповідальності за можливі порушення нормального функціонування системи доменних імен, що обумовлені технічними особливостями мережі Інтернет і чинним знаходяться позі сферою дії контролю Реєстратора. 5.7. Реєстратор не несе відповідальність перед Реєстрантом за дії Оператора Реєстру та Адміністратора публічного домену по відношенню до доменних імен. В випадку, якщо дії Оператора Реєстру чи Адміністратора публічного домену тягнуть за собою непрацездатність доменного імені та виходять за межі правил, визначених в відповідному Регламенті публічного домену Реєстрант має право пред’явити Оператору реєстру чи Адміністратору публічного домену відповідну претензію в порядку, визначеному законодавством України, але без притягнення Реєстратора в якості відповідача по такій претензії. При цьому Реєстрант повинен обгрунтувати в даній претензії, що дії саме Оператора Реєстру та Адміністратора публічного домену призвели до непрацездатності доменного імені та виходять за межі правил, визначених в відповідному Регламенті публічного домену. 8.25.8. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості невиконаних робітОператор Реєстру, Реєстратор та Адміністратор відповідного Реєстру не несуть відповідальність за використання доменних імен, зареєстрованих з їх допомогою, а також за зміст будь-яких матеріалів на сайтах, що публікуються під такими доменними іменами чи розміщуються на серверах служби. 8.35.9. У випадку виконання робітНі Адміністратор, що ні Оператор відповідного Реєстру не відповідають умовам Договоруможуть бути притягнені в якості сторін в судових спорах, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають Договорупов’язаних з використанням доменних імен. 8.45.10. У випадку Реєстрант несе відповідальність за вибір доменного імені, за можливі порушення Замовником строків розрахунків законодавства України, прав третіх осіб, пов’язаних з вибором та реєстрацією доменного імені, а також несе ризик збитків, пов’язаних з таким порушенням. 5.11. Реєстрант несе повну виключну відповідальність перед третіми особами за договоромвикористання зареєстрованого в його інтересах доменного імені. 5.12. Реєстратор зобов’язується зберігати конфіденційність інформації Реєстранта, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний день простроченняа також змісту особистих повідомлень електронної пошти, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків передбачених чинним законодавством України, а також зберігати конфіденційність інформації, отриманої як після реєстрації домену, так і умовнеобхідної для його подальшого адміністрування, передбачених даним Договоромта не розголошувати її третім особам. 8.55.13. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору. 8.6. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 6.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робіт. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У В разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до формитаке розголошення відбулося з вини Реєстратора, порядку заповненнявідшкодувати збитки Реєстранту, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонамиякі стали наслідком такого розголошення. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.16.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона несе відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством України. 8.26.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 2020 % від вартості невиконаних робіт. 8.36.3. У випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають умовам Договору. 8.46.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої несплаченої суми за кожний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договором. 8.56.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору. 8.66.6. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 6.24.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 1010 % від вартості виконаних робіт. 8.76.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.86.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.96.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.86.8. даного договору. 8.106.10. У разі, якщо внаслідок випадку порушення Підрядником встановлених чинним законодавством порядку заповнення податкових накладних та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту в Єдиному реєстрі податкових накладних Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонамидоговору. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.126.11. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.17.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 7.2. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договоруцього Договору (надалі іменується "порушенням Договору"), Сторона несе відповідальність, встановлену визначену цим Договором і та (або) чинним законодавством України. 8.27.3. Не вважається випадком недодержання своїх обов’язків контрагентом, тієї сторони, яка порушила цей Договір, відсутність у Продавця Товару, потрібного для виконання цього Договору у зв’язку із невиконанням СПД (суб’єкт підприємницької діяльності) своїх зобов’язань перед Продавцем по лісозаготівельним роботам. 7.4. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник несвоєчасну або неповну оплату вартості товару Покупець сплачує Замовникові штраф продавцю пеню у розмірі 20% від вартості невиконаних робіт. 8.3. У випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають Договору. 8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми неоплати (недооплати) за кожний кожен день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договоромпрострочення до моменту повного виконання Покупцем свого зобов’язання щодо оплати. 8.57.5. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі. 7.6. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору. 8.6. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 6.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робіт. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог несвоєчасну оплату або неповну оплату за Договором Покупець зобов’язаний сплатити суму боргу з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафиурахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонамидесять процентів річних від простроченої суми. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.19.1. У випадку разі порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона Договору Xxxxxxx несе відповідальність, встановлену визначену цим Договором і та (або) чинним законодавством України. 8.29.1.1. За порушення погоджених строків Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості невиконаних робіт. 8.3. У випадку виконання робітз порушенням умов, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають визначених змістом цього Договору. 8.49.1.2. У випадку Сторона не несе відповідальності за порушення Замовником строків розрахунків за договоромДоговору, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договоромякщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). 8.59.1.3. За Сторона вважається невинуватою та не несе відповідальності за порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робітДоговору, якщо вона доведе, що не відповідають умовам вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 8.69.2. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт Орендар несе таку відповідальність за цим Договором: - у строкиразі прострочення у сплаті орендних платежів - пеня в розмірі _______________ від суми боргу за кожен день прострочення; - у разі нецільового використання автомобіля, передбачені п. 6.2. даного договорущо орендується, Підрядник сплачує Замовникові штраф - неустойка в розмірі ________________ від його вартості; - у разі прострочення в поверненні автомобіля, що орендується, Орендодавцеві - неустойка в розмірі 10% від вартості виконаних робіт___________________ за кожен день прострочення. 8.79.3. За порушення на території та Орендодавець несе таку відповідальність за цим Договором: - у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” разі прострочення в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній актпереданні автомобіля, що є підставою для сплати Підрядником штрафуорендується, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт у користування Орендареві - неустойка в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафурозмірі ___________________ за кожен день прострочення. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.1. У випадку порушення зобов'язанняумов цього Договору, що виникає з даного договору, Сторона несе Xxxxxxx несуть відповідальність, встановлену визначену цим Договором і та (або) чинним законодавством України. 8.2. За порушення погоджених строків Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості невиконаних робітз порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 8.3. У випадку виконання робітперший день прострочення оплати Послуг, що не відповідають умовам Договорунаданих ВИКОНАВЦЕМ, Підрядник ЗАМОВНИК сплачує Замовникові на користь ВИКОНАВЦЯ штраф у розмірі 20 50% від суми несплаченої частини вартості таких робіт, що не відповідають ДоговоруПослуг. 8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договоромразі прострочення оплати Послуг ЗАМОВНИКОМ, Замовник наданих ВИКОНАВЦЕМ більше ніж на один календарний день, ЗАМОВНИК сплачує Підрядникові ВИКОНАВЦЮ пеню в у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний наступний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договором. 8.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові У разі розірвання Договору в односторонньому порядку з ініціативи ЗАМОВНИКА, то ЗАМОВНИК зобов’язаний сплатити ВИКОНАВЦЮ штраф у розмірі 2050% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договорузагальної ціни Послуг протягом 5 календарних днів з моменту такого розірвання. 8.6. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 6.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робіт. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для разі прострочення ЗАМОВНИКОМ сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.88.5. даного договоруцього Договору, більше ніж на 5 календарних днів, ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ пеню у розмірі подвійної ставки НБУ за кожний наступний день прострочення. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.16.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона Xxxxxxx несе відповідальність, встановлену Договором даним договором і чинним законодавством України. 8.26.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник надання послуг Виконавець сплачує Замовникові Замовнику штраф у розмірі 20% від вартості невиконаних робітненаданих послуг. 8.36.3. У випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник надання неякісних послуг Виконавець сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають Договорунаданих неякісних послуг. 8.46.4. У випадку порушення Замовником «Замовником» строків розрахунків за договором, договором Замовник сплачує Підрядникові Виконавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої несплаченої суми за кожний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником Виконавцем строків і умов, передбачених даним Договором. 8.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору. 8.66.5. У випадку не надання Підрядником Виконавцем акту прийому-передачі виконаних робіт наданих послуг у строки, передбачені п. 6.24.2. даного договору, Підрядник Виконавець сплачує Замовникові штраф у розмірі 1010 % від вартості виконаних робітпослуг. 8.76.6. За порушення на території та У випадку здійснення працівниками Виконавця порушення, передбаченого Переліком видів порушень і відповідальності Виконавця (додаток № 3), Виконавець сплачує Замовникові штраф у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпекирозмірі, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” зазначеному в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договорудодатку № 3. 8.86.7. За фактом По факту порушення, здійсненого скоєного працівником ПідрядникаXxxxxxxxx, уповноважені представники Сторін Xxxxxx підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником Виконавцем штрафу, передбаченого Додатком додатком № 3. У випадку відмови уповноважених вповноважених представників Підрядника Виконавця від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядкуодносторонній акт, який що буде підставою для оплати Підрядником Виконавцем штрафу. 8.96.8. Оплата Підрядником Виконавцем штрафів, передбачених Додатком додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.86.7. даного договору. 8.106.9. У разі, якщо внаслідок випадку порушення Підрядником встановлених чинним законодавством порядку заповнення податкових накладних та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту в Єдиному реєстрі податкових накладних Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонамидоговору. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.126.10. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.16.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до законодавства та цього договору. 6.2. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона несе відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством України. 8.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості невиконаних робіт. 8.3. У випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають Договору. 8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків разі несвоєчасного здійснення платежів за договором, Замовник сплачує Підрядникові послугу колективний споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня від неоплаченої суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, але не більше ніж 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, крім випадківнаступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави перед колективним споживачем за надані населенню пільги та жит випадках, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договоромвизначених законом. 8.56.3. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові У разі ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання. надання іе в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити споживачу штраф у розмірі 20% 100 гривень за кожну добу її ненадання і 100 гривень за кожну добу надання її не в повному обсязі або невідповідної якості. 6.4. Оформлення претензій колективного споживача щодо ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від вартості робіт27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133). Виконавець зобов’язаний прибути на виклик колективного споживача для перевірки якості надання послуги у строк 24 год. але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення колективного споживача. 6.5. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуги її якість відповідала вимогам, установленим цим договором, та актам законодавства. Виконавець не відповідають умовам Договорунесе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». 8.66.6. У випадку не Виконавець має право обмежити (припинити) надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт послуги колективному споживачеві у строки, передбачені п. 6.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робіт. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” разі непогашення в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки заборгованості з оплати спожитої послуги. ф Виконавець надсилає колективному споживачеві попередження про те. що в разі непогашення ним заборгованості надання послуги може бути обмежене (припинене) рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та сплатити шляхом повідомлення колективному споживачеві через його особистий кабінет або електронним повідомленням (листом) на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.8електрону пошту, зазначену в цьому договорі. За фактом порушенняТаке попередження надсилається колективному споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним визначеного законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування договором. 6.7. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, частини четвертої статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» протягом трьох робочих 30 днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонамидня отримання колективним споживачем попередження від виконавця. 8.116.8. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органомУ разі обмеження (припинення) надання послуги виконавцем її відновлення здійснюється у присутності колективного споживача або його представника. Неприбуття зазначених осіб, під які заздалегідь були попереджені виконавцем про день та час перевірки робіт Підрядниказдійснення обмеження (припинення) надання послуги, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонамине є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуги кшіективному споживачу. 8.126.9. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитківПостачання послуги у разі обмеження (припинення) її надані^ в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного поташ X за фактично спожиту послугу, заподіяних порушенням договорузаборгованості щодо попередньої оплати вартості послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості. 6.10. Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуги та з відновлення її постачання у випадках, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натуріпередбачених цим пунктом, покладаються на колективного споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договоруДаного Договору, Сторона Xxxxxxx несе відповідальність, встановлену визначену Даним Договором і та/або чинним законодавством Українив Україні законодавством. 8.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості невиконаних робітЖодна зі сторін не несе відповідальності, якщо невиконання обов’язків за Договором сталося через дію обставин непереборної сили: повінь, землетрус, пожежа, інші стихійні лиха, війна, антитерористична операція, технічного збою (нероботи) банківської системи. 8.3. У випадку виконання робітСторона, що яка не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що може виконати обов’язки через форс-мажорні обставини має письмово повідомити про це іншу сторону. За вимогою іншої сторони мають бути надана довідка з Торгово-промислової палати. Якщо оплата не відповідають Договорувідбулася через технічні проблеми з банком – сторона має надати довідку з банку. 8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договоромрозголошення Постачальником конфіденційної інформації, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний день простроченнящо стосується діяльності Покупця, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договоромостанній має право оскаржити такі дії Постачальника у суді. 8.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робітСторона, що не відповідають умовам Договорупорушила Даний Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним діянням сприяла настанню або збільшенню збитків. 8.6. У випадку Сплата Стороною визначених Даним Договором та/або чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору, у строкиповному обсязі, передбачені п. 6.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у розмірі 10% від вартості виконаних робітповному обсязі. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або та (або) відшкодування збитків, заподіяних завданих порушенням договоруДоговору, не звільняє Сторону її від обов'язку виконати даний договір у Даний Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.14.1. У випадку порушення зобов'язаннязобов’язання, що виникає з даного договоруцього Договору, Сторона несе відповідальність, встановлену визначену цим Договором і та чинним законодавством Українив Україні законодавством. 8.24.2. За порушення погоджених строків виконання Якщо Замовник відмовився від проведення робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості невиконаних робітпо усуненню недоліків (ушкоджень) автомобіля, що загрожують безпеці руху, Виконавець не несе відповідальності за безпеку використання такого автомобіля та якість обслуговування. 8.34.3. У випадку Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання робітз порушенням умов, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають визначених змістом цього Договору. 8.44.4. У випадку Сторона не несе відповідальності за порушення Замовником строків розрахунків Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). 4.5. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за договоромпорушення Договору, Замовник якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 4.6. За умов порушення строку обслуговування Виконавець сплачує Підрядникові пеню Замовнику неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний кожен день прострочення. 4.7. У разі порушення термінів оплати виставлених Виконавцем рахунків, крім випадківЗамовник сплачує Виконавцеві пеню у розмірі 2% (два відсотка) від суми відповідного простроченого платежу за кожен календарний день такого прострочення, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умовпротягом всього періоду такого прострочення. 4.8. Виконавець ні за яких обставин не несе відповідальності за майно, залишене Замовником в автомобілі, який переданий для обслуговування, якщо це майно не було зазначене в Наряді - Замовленні. 4.9. Окрім підстав, передбачених даним Договором. 8.5. За законодавством, за умов систематичного порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робітЗамовником даного Договору, що не відповідають умовам Договору. 8.6. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 6.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робіт. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають Виконавець має право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9достроково, розірвати цей Договір шляхом направлення Замовнику письмового повідомлення про його розірвання. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 Договір вважається розірваним через 15 календарних днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати від дати направлення Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного письмового повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.11про його розірвання. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органомпротягом зазначеного строку Замовник сплатить суму боргу і штрафні санкції (пеню), під час перевірки робіт Підрядникапередбачені умовами цього Договору, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робітрозсуд Виконавця, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонамивідносини за Договором можуть бути продовжені. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона несе відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством України. 8.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості невиконаних робіт. 8.3. У випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають Договору. 8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договором. 8.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору. 8.6. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 6.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робіт. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-ОП-05- 2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок випадку порушення Підрядником встановлених чинним законодавством порядку заповнення податкових накладних та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту в Єдиному реєстрі податкових накладних Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 20% від суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонамидоговору. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.14.1. У випадку порушення зобов'язаннязобов’язання, що виникає з даного договоруцього Договору, Сторона Xxxxxxx несе відповідальність, встановлену визначену цим Договором і та чинним законодавством Українив Україні законодавством. 8.24.2. За порушення погоджених строків виконання Якщо Замовник відмовився від проведення робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості невиконаних робітпо усуненню недоліків (ушкоджень) автомобіля, що загрожують безпеці руху, Виконавець не несе відповідальності за безпеку використання такого автомобіля та якість обслуговування. 8.34.3. У випадку Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання робітз порушенням умов, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають визначених змістом цього Договору. 8.44.4. У випадку Сторона не несе відповідальності за порушення Замовником строків розрахунків Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). 4.5. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за договоромпорушення Договору, Замовник якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 4.6. За умов порушення строку обслуговування Виконавець сплачує Підрядникові пеню Замовнику неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний кожен день прострочення. 4.7. У разі порушення термінів оплати виставлених Виконавцем рахунків, крім випадківЗамовник сплачує Виконавцеві пеню у розмірі 2% (два відсотка) від суми відповідного простроченого платежу за кожен календарний день такого прострочення, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умовпротягом всього періоду такого прострочення. 4.8. Виконавець ні за яких обставин не несе відповідальності за майно, залишене Замовником в автомобілі, який переданий для обслуговування, якщо це майно не було зазначене в Наряді - Замовленні. 4.9. Окрім підстав, передбачених даним Договором. 8.5. За законодавством, за умов систематичного порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робітЗамовником даного Договору, що не відповідають умовам Договору. 8.6. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 6.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робіт. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають Виконавець має право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9достроково, розірвати цей Договір шляхом направлення Замовнику письмового повідомлення про його розірвання. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 Договір вважається розірваним через 15 календарних днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати від дати направлення Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного письмового повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.11про його розірвання. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органомпротягом зазначеного строку Замовник сплатить суму боргу і штрафні санкції (пеню), під час перевірки робіт Підрядникапередбачені умовами цього Договору, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робітрозсуд Виконавця, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонамивідносини за Договором можуть бути продовжені. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.16.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона несе відповідальність, встановлену Договором даним договором і чинним законодавством України. 8.26.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник надання послуг Виконавець сплачує Замовникові Замовнику штраф у розмірі 20% від вартості невиконаних робітненаданих послуг. 8.36.3. У випадку виконання робіт, що не відповідають умовам Договору, Підрядник надання неякісних послуг Виконавець сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають Договорунаданих неякісних послуг. 8.46.4. У випадку порушення Замовником «Замовником» строків розрахунків за договором, договором Замовник сплачує Підрядникові Виконавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої несплаченої суми за кожний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником Виконавцем строків і умов, передбачених даним Договором. 8.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору. 8.66.5. У випадку не надання Підрядником Виконавцем акту прийому-передачі виконаних робіт наданих послуг у строки, передбачені п. 6.24.2. даного договору, Підрядник Виконавець сплачує Замовникові штраф у розмірі 1010 % від вартості виконаних робітпослуг. 8.76.6. За порушення У випадку здійснення працівниками Виконавця порушення, передбаченого Переліком видів порушень і відповідальності Виконавця (додаток № 3), Виконавець сплачує Замовникові штраф у розмірі, зазначеному в додатку № 3. (застосовується при наданні послуг на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору.комбінату) 8.86.7. За фактом По факту порушення, здійсненого скоєного працівником ПідрядникаВиконавця, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником Виконавцем штрафу, передбаченого Додатком додатком № 3. У випадку відмови уповноважених вповноважених представників Підрядника Виконавця від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядкуодносторонній акт, який що буде підставою для оплати Підрядником Виконавцем штрафу.. (застосовується при наданні послуг на території комбінату) 8.96.8. Оплата Підрядником Виконавцем штрафів, передбачених Додатком додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.86.7. даного договору.. (застосовується при наданні послуг на території комбінату) 8.106.9. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником Виконавцем встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник Виконавець зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робітпослуг, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.126.10. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.14.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Договору Сторона несе відповідальність, встановлену визначену цим Договором і та (або) чинним законодавством України. 8.24.2. За порушення погоджених строків Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості невиконаних робіт. 8.3. У випадку виконання робітз порушенням умов, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають визначених змістом цього Договору. 8.44.3. Орендар несе відповідальність за пошкодження або знищення об’єкта оренди. 4.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підрядникові разі безпідставного прострочення виплати орендної плати Орендар зобов’язаний сплатити Орендодавцю пеню в у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний кожен день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договоромпрострочки. 8.54.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник затримку платежів на строк більше 30 днів Орендар сплачує Замовникові Орендодавцю штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам простроченої місячної орендної плати передбаченої п. 3.1 даного Договору. 8.64.6. За прострочення повернення об’єкта оренди Орендар сплачує Орендодавцеві штраф в подвійному розмірі місячної орендної плати, встановленої цим Договором, за кожний місяць користування об’єктом оренди після припинення дії цього Договору. 4.7. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних разі повернення об’єкта оренди Орендодавцю без належного очищення, нейтралізації стороннього запаху, Орендар зобов’язується оплатити Орендодавцю вартість робіт з очищення об’єкта оренди та нейтралізації запахів, яка дорівнює 800,00 грн. 4.8. У разі порушення Орендарем умов цього Договору, а також порушення умов експлуатації об’єкта оренди, яке може призвести до значного пошкодження, знищення об’єкту оренди, Орендодавець має право в односторонньому порядку достроково припинити дію цього Договору, про що повідомляє Орендаря у строкиписьмовій формі, передбачені зокрема, шляхом направлення факсового повідомлення або повідомлення електронною поштою. Договір є припиненим з моменту вручення Орендарю зазначеного повідомлення. При цьому грошові кошти отримані в якості передоплати за оренду повертаються Орендарю за виключенням днів фактичного користування майном. 4.9. У разі пошкодження, знищення пломб на холодильному агрегаті об’єкта оренди, допуску до проведення ремонтних робіт третіх осіб, незазначених у пп. ж), п. 6.22.3. даного договоруцього Договору, Підрядник Орендар сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робіт. 8.71000 грн. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим відшкодовує збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонаминанесені несанкціонованим втручанням. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до законодавства та цього договору, Сторона несе відповідальність, встановлену Договором і чинним законодавством України. 8.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові штраф У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у розмірі 20% від вартості невиконаних робітспоживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. 8.3. У випадку виконання робітВиконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачу в разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиту послугу протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця. Попередження надсилається споживачу рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та/або за допомогою електронних систем розрахунків споживача та/або засобами телефонного зв’язку, що не відповідають умовам Договорута/або на електронну поштову адресу, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають Договорувказану споживачем. 8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним ДоговоромОбмеження (припинення) надання послуги здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”. 8.5. За Дії щодо обмеження (припинення) надання послуги не повинні призводити до: пошкодження спільного майна співвласників багатоквартирного будинку; порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робітправ та інтересів інших споживачів - співвласників багатоквартирного будинку, що не відповідають умовам Договоруякі виконують зобов’язання, встановлені законодавством і цим договором. У разі настання зазначених наслідків вони фіксуються власником (співвласниками) багатоквартирного будинку і виконавцем та відшкодовуються винною стороною відповідно до законодавства. 8.6. У випадку не Постачання послуги у разі її обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиту послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості. Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строкипослуги споживачу, передбачені п. 6.2. даного договорупідлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуги, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робітскладеного виконавцем. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпекиУ разі ненадання послуги, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” надання її не в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та або невідповідної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуги за весь період її ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплатити на користь Замовника споживачу штраф згідно Додатку №3 до цього договоруу розмірі у розмірі 0,01 відсотка середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги)за кожну добу її ненадання, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості. 8.8. За фактом порушенняОформлення претензій споживача щодо ненадання послуги, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи надання її не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, який буде підставою визначеному статтею 27 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”. Перевірка відповідності якості надання послуги здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133). Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для оплати Підрядником штрафупроведення перевірки якості надання послуги не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача. 8.9. Оплата Підрядником штрафівВиконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що на межі централізованих інженерно- технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку її якість відповідала вимогам, встановленим цим договором та актами законодавства. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договоручастиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.15.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона Договору Xxxxxxx несе відповідальність, встановлену визначену цим Договором і та (або) чинним законодавством України. 8.25.2. За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник У разі несвоєчасного повернення Підрядником отриманого авансу, останній сплачує Замовникові штраф Замовнику пеню у розмірі 200,1 % від вартості невиконаних суми заборгованості по авансу, але не більше облікової ставки НБУ, за кожний день затримки. 5.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). 5.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 5.5. Підрядник несе відповідальність за якість виконання робіт, передбачених даним Договором та зобов’язаний безкоштовно усунути недоліки та компенсувати Замовнику усі збитки, завдані неякісним виконанням робіт. 8.35.6. Замовник має беззаперечне право утримання при здійсненні розрахунків від сплати на користь Підрядника до 15 % вартості виконаних робіт, в разі неякісного виконання робіт, передбачених даним Договором, або порушення Підрядникам терміну виконання робіт. 5.7. У випадку виконання робітпрострочення Замовником термінів розрахунків, що не відповідають умовам Договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20 % від вартості таких робіт, що не відповідають Договору. 8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за передбачених дійсним договором, Замовник сплачує Підрядникові Підряднику пеню, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який стягується пеня, від суми простроченого платежу за кожний прострочений день. 5.8. За перевищення передбачених цим Договором строків закінчення робіт, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ НБУ, що діє під час прострочення від неоплаченої суми Договірної ціни, що вказана у п. 2.1. Договору за кожний календарний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договором. 8.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору. 8.65.9. У випадку не надання виконання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт зобов’язань, викладених у строкипунктах 1.1 у термін визначений у розділі 1 даного Договору більш ніж на 15 днів, передбачені п. 6.2. даного договору, крім пені Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робіт. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договоруу розмірі 20 % Договірної ціни, вказаної у п.2.1. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника від підписання двостороннього акту, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. Сплата Стороною штрафних санкцій або відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору, не звільняє Сторону від обов'язку виконати даний договір у натурі.

Відповідальність сторін за порушення договору. 8.1. 7.1 У випадку порушення зобов'язаннязобов’язання, що виникає з даного договоруцього Договору (надалі іменується „порушення Договору”), винна Сторона несе відповідальність, встановлену визначену цим Договором і та чинним законодавством України. 8.2. 7.1.1 Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених 7.2 За порушення погоджених строків виконання робіт Підрядник несвоєчасну поставку Товару Постачальник сплачує Замовникові на користь Покупця штраф у розмірі 200,01% від вартості невиконаних робітнепоставленого Товару за кожен день прострочення поставки Товару. 8.37.2.1 Постачальник несе вказану відповідальність за несвоєчасну поставку Покупцю тільки того Товару, поставка якого була ним погоджена. У випадку виконання робітПостачальник не може бути притягнутий до жодної відповідальності за непоставку чи несвоєчасну поставку Товару, що не відповідають умовам Договорубув зазначений лише у замовленні Покупця. 7.2.2 Постачальник звільняється від відповідальності за неправильну поставку Товару, Підрядник сплачує Замовникові якщо її причиною були помилкове, неповне чи неточне оформлення замовлення Покупцем. 7.3 Сторона, що порушила господарське зобов’язання, визначене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням Стороні чиї права або законні інтереси було порушено, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним ) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків. 7.4 Склад та розмір відшкодування збитків визначається Сторонами за правилами, встановленими чинним законодавством України. Збитки стягуються у повній сумі понад штрафні санкції. 7.5 При простроченні оплати Товару, Покупець зобов’язаний сплатити Постачальнику суму боргу з урахуванням пені, нарахованої на суму заборгованості, у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період прострочення платежу, за кожен день прострочення від суми заборгованості, без обмеження строків її нарахування та звернення до суду за її стягненням, а також штраф у розмірі 20 % (двадцяти) відсотків від вартості таких робітсуми простроченої заборгованості. Дана відповідальність застосовується у разі оплати за Товар після його поставки, що не відповідають Договоруповинно бути погоджено Сторонами. 8.4. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує Підрядникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний день прострочення, крім випадків, коли таке порушення відбулося через невиконання Підрядником строків і умов, передбачених даним Договором. 8.5. За порушення погоджених строків усунення недоліків у виконаних роботах Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 20% від вартості робіт, що не відповідають умовам Договору. 8.6. У випадку не надання Підрядником акту прийому-передачі виконаних робіт у строки, передбачені п. 6.2. даного договору, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 10% від вартості виконаних робіт. 8.7. За порушення на території та у приміщеннях Замовника вимог протипожежної безпеки, вимог з охорони праці та промислової санітарії, екологічних норм та правил, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” ОП-05-2014, знищення, в тому числі ненавмисно, майна Замовника, чи завдання шкоди працівникам Замовник, Підрядник зобов’язаний відшкодувати у повному обсязі нанесені збитки та сплатити на користь Замовника штраф згідно Додатку №3 до цього договору. 8.8. За фактом порушення, здійсненого працівником Підрядника, уповноважені представники Сторін підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Підрядником 7.6 Сплата Покупцем штрафних санкцій (штрафу, передбаченого Додатком № 3. У випадку відмови уповноважених представників Підрядника пені) не звільняє його від підписання двостороннього актуобов’язку відшкодувати за вимогою Постачальника збитки, чи не з’явлення для його підписання, представники Замовника мають право скласти такий акт в односторонньому порядку, який буде підставою для оплати Підрядником штрафу. 8.9. Оплата Підрядником штрафів, передбачених Додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з моменту складання акту, передбаченого п. 8.8. даного договору. 8.10. У разі, якщо внаслідок порушення Підрядником встановлених чинним законодавством та цим Договором вимог до форми, порядку заповнення, надання завдані порушенням Договору (реальні збитки та/або реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування до податкової накладної, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, Підрядник зобов'язаний відшкодувати Замовнику сплачену суму податку на додану вартість упущену вигоду) у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафиповному обсязі, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовника або в інші строки, узгоджені Сторонамивідшкодування збитків не звільняє Покупця від обов’язку сплатити за вимогою Постачальника штрафні санкції у повному обсязі. 8.11. Якщо внаслідок виявлення контролюючим органом, під час перевірки робіт Підрядника, фактів нікчемності господарських операцій Підрядник відшкодовує Замовнику сплачену суму податку на додану вартість у складі вартості робіт, нараховані Замовнику контролюючим органом додаткові податкові зобов’язання, штрафи, а також всі пов'язані з цим збитки, протягом трьох робочих днів з моменту надіслання йому відповідного повідомлення Замовником або в інші строки, узгоджені Сторонами. 8.12. 7.7 Сплата Стороною штрафних санкцій або та (або) відшкодування збитків, заподіяних завданих порушенням договоруДоговору, не звільняє Сторону її від обов'язку обов’язку виконати даний договір у натуріцей Договір в повному обсязі, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України. 7.8 Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталось не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.