Відповідальність. 7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.
7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
Відповідальність. 9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з цим Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
9.2. Якщо в процесі отримання Послуг від Компанії Замовник буде вчиняти дії, які спричиняють або можуть спричинити настання шкоди та/або збитків для Компанії або для третіх осіб, в тому числі тих, хто був залучений Компанією для надання Послуг належним чином, Замовник зобов’язаний відшкодувати всю заподіяну шкоду та збитки Компанії та/ або відповідним третім особам.
9.3. У випадку порушення Замовником умов конфіденційності, які передбачені цим Договором, Замовник зобов’язаний відшкодувати всю заподіяну шкоду та збитки Компанії, які виникли в результаті такого недотримання.
9.4. Якщо в процесі отримання Послуг від Компанії в будь-якому з обраних форматів, Замовник здійснить фото, відео та аудіо фіксацію процесу надання Послуг або наданих Замовнику Матеріалів без попередньої письмової згоди Компанії, Замовник зобов’язаний сплатити Компанії штраф у розмірі 20 000 (двадцяти тисяч) гривень. В свою чергу Компанія має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку та припинити надання Послуг Замовнику без повернення попередньо сплачених за такі Послуги коштів.
9.5. Компанія надає Послуги по принципу «ЯК Є», зокрема, Компанія не несе відповідальності і не гарантує, що в процесі надання Послуг не будуть виникати технічні та/або будь-які інші проблеми, зокрема, перебої в роботі Веб-сайту, а також в роботі сторонніх сервісів, які Компанія може використовувати у процесі надання нею Послуг.
9.6. Замовник підтверджує, що Компанія не несе відповідальності за невідповідність Послуг очікуванням Замовника і його суб’єктивній оцінці Послуг.
9.7. Компанія не несе жодної відповідальності за випадки, коли Послуги не були надані або були надані неналежним чином не з вини Компанії.
9.8. У випадку, якщо Замовник оплатив вартість Послуг повністю або частково та не з’явився у визначене місце для отримання Послуг, та/або не використовує наданий йому доступ до заходів та/або Матеріалів, Компанія не несе відповідальність за неможливість Замовника отримати Послуги Компанії.
9.9. Компанія не несе відповідальності за відсутність у Замовника технічних можливостей для отримання Послуг Компанії, в тому числі, але не виключно, коли у Замовника немає доступу до мережі Інтернет.
9.10. Компанія не несе відповідальності і не відшкодовує збитки Замовнику, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами...
Відповідальність. 8.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору та/або Правил сторони несуть відповідальність передбачену Договором, Правилами та чинним законодавством України.
8.2. Абонент несе особисту відповідальність за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Xxxxxxxxx на інші рахунки, що не належать Оператору, не компенсуються та не зараховуються на Особовий рахунок Абонента.
8.3. Сторони ні в якому разі не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду будь-якої Сторони Договору.
8.4. У разі втрати, пошкодження або неповернення Абонентом у 5-денний строк з моменту припинення дії цього Договору телекомунікаційного обладнання, отриманого від Оператора на тимчасове відповідальне зберігання на час надання Послуг, Xxxxxxx зобов’язаний відшкодувати Оператору повну вартість втраченого, пошкодженого або простроченого до повернення майна.
8.5. Абонент несе особисту відповідальність за утримання у справному стані власної абонентської лінії. За окрему плату Оператор може надавати Абоненту послуги технічного обслуговування абонентської лінії Абонента.
8.6. Оператор не несе відповідальності за неякісні Послуги та перерву в їх наданні у разі:
8.6.1. Невідповідності технічного стану кінцевого обладнання Абонента встановленим нормам.
8.6.2. Несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж, у тому числі Мережі Оператора або пошкодження абонентської лінії.
Відповідальність. 16.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
16.2. За порушення строків початку та/або максимальних строків проведення (завершення) Мобілізації та/або Демобілізації та/або Переміщення Підрядник зобов’язаний, на вимогу Замовника, сплатити штраф в розмірі Ставки за Простій без Бригади за одну добу (24 години), який нараховується за кожен день такого порушення.
16.3. У випадку якщо Підрядник порушить строк проведення Мобілізації більш ніж на 5 (п’ять) днів, Замовник має право відмовитись від прийняття робіт по проведенню Мобілізації та, без застосування до Замовника будь-яких санкцій Підрядником, надати Підряднику повідомлення про припинення дії Договору. Таке повідомлення повинно бути надане Замовником не пізніше ніж за 3 (три) дні до визначеної Замовником дати припинення дії Договору. Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання від Замовника повідомлення про припинення дії Договору повернути Замовнику в повному обсязі кошти, сплачені за проведення Мобілізації. Право Замовника застосувати п. 16.3. цього Договору є додатковим правом Замовника до застосування п. 16.2. цього Договору.
16.4. За порушення строків Оплати Робіт Замовник, на вимогу Підрядника, виплачує останньому пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який стягується пеня, від невчасно оплаченої суми за кожен день прострочення.
16.5. Незалежно від визначеного іншими положеннями цього Договору, Підрядник має право у будь-який час припинити виконання Робіт або вимагати припинення дії цього Договору у порядку передбаченому чинним законодавством України, з підстав та за умови, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язань з Оплати Робіт Підрядника більш ніж на 10 (десять) банківських днів. При цьому Замовник зобов’язаний сплатити фактично виконані Підрядником Роботи та вартість Демобілізації, визначену Додатком А до цього Договору.
16.6. Підрядник несе договірну відповідальність перед Замовником за своєчасність, правильність оформлення та реєстрації податкових накладних (в т.ч. розрахунків коригувань) за господарськими операціями, що здійснюються на підставі цього Договору. Для цілей цього пункту «Податкова накладна» означає податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкової накладної.
16.7. В разі якщо Замовник втрачає право на податковий кредит за податковою накладною, що оформлена належним чином або не зареєстрована в Єдиному...
Відповідальність. 2.2.5.1. Банк має право вимагати від Позичальника сплати неустойки. Позичальник сплачує таку неустойку за письмовою вимогою Банку. При надходженні відповідної письмової вимоги Банку, Позичальник сплачує вказану неустойку на рахунок, зазначений у вимозі Банку. Підтвердженням сплати неустойки є виписка за вказаним у вимозі рахунком. Неустойка сплачується Позичальником у строки, визначені вимогою Банку. Розмір неустойки, нарахованої Банком відповідно до даного розділу Договору, не може перевищувати 50% суми кредиту за кожний випадок порушення умов Кредитного та цього Договору.
2.2.5.2. У разі порушення Позичальником умов п.п. 2.1.3.7, 2.1.3.8 Договору, Позичальник сплачує штраф в розмірі 5 (п’ять) процентів від суми (максимального ліміту кредитної лінії) кредиту, визначеного у Кредитному договорі.
2.2.5.3. За прострочення виконання зобов’язань, передбачених п. 2.2.3.2 Договору, Позичальник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банка України, яка діяла у період прострочення. Пеня сплачується за кожний день прострочення виконання зобов’язань, починаючи з першого дня прострочення, враховуючи день платежу. Пеня нараховується на суму простроченого зобов’язання. Для розрахунку пені використовується умовна кількість днів у році – 360, та фактична кількість днів у місяці. Пеня, визначена цим пунктом Договору, може бути списана Банком з будь-якого ПР/КР Позичальника.
2.2.5.4. За прострочення виконання зобов’язань, передбачених п.п. 2.2.3.3, 2.2.3.4 Договору, Позичальник сплачує штраф, розмір якого обчислюється за формулою: 1 % від суми простроченого зобов’язання × n, де n дорівнює кількості днів прострочення.
2.2.5.5. За порушення Позичальником умов, обумовлених в п.п. 2.2.3.6 – 2.2.3.11, 2.2.3.13 Договору, Позичальник сплачує штраф в розмірі 2 (два) проценти від суми кредиту за кожний випадок такого порушення.
2.2.5.6. За порушення Позичальником умов, обумовлених в п. 2.2.3.1 Договору, Позичальник сплачує штраф в розмірі 5 (п’ять) процентів від суми кредиту, використаної на цілі, що не передбачені даним Договором.
Відповідальність. Банк не несе відповідальності за наслідки, до яких може призвести порушення Клієнтом цих Правил та положень Універсального договору Найменування/ПІБ Клієнта банку Ідентифікаційний код юридичної особи / Реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) Н АДАТИ ДОСТУП в системі «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON business»: Номер мобільного телефону: ( 0 ) П ІДКЛЮЧИТИ послугу IP-фільтрація: З МІНИТИ Користувачу права доступу в системі «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON business»: ЗМІНИТИ номер мобільного телефону на який будуть надходити SMS-повідомлення з одноразовими паролями для здійснення операцій в системі «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON business »: Старий номер мобільного ( 0 ) Новий номер мобільного ( 0 ) З МІНИТИ послугу IP-фільтрація: Д іюча IP-адреса/адреси: Н ова IP-адреса/адреси: З УПИНИТИ ДОСТУП в системі «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON business» : В ІДКЛЮЧИТИ Користувача від системи «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON business»: В ІДКЛЮЧИТИ номер мобільного телефону на який будуть надходити SMS-повідомлення з одноразовими паролями для здійснення операцій в системі «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icON business »: Номер мобільного телефону: ( 0 ) В ІДКЛЮЧИТИ послугу IP-фільтрація: – мені відомий та зрозумілий в повному обсязі зміст чинних Тарифів та процедура їх зміни; – мені відомо та я засвідчую, що АТ «АКБ «КОНКОРД» не відповідає: - за можливі наслідки потрапляння до третіх осіб інформації про одноразовий пароль у разі потрапляння підключеного до послуги номеру телефону до третіх осіб; у разі порушення конфіденційності в мережах операторів мобільного зв’язку та/або в мережах компаній, що надають послуги з пересилки повідомлень, та з інших причин, що не залежать від АТ «АКБ «КОНКОРД»; - за неналежну доставку повідомлень, що викликана збоями в роботі мережі операторів мобільного зв’язку та/або в мережах компаній, що надають послуги з пересилки повідомлень; - за неналежну доставку та/або відображення повідомлень, що викликана технічною нездатністю мобільного телефону приймати та обробляти повідомлення; - приєднуюсь до умов Універсального договору*, попередньо ознайомившись з ним та не маючи заперечень до нього; - пройшов Інструктаж з безпеки зберігання та використання та...
Відповідальність. 7.1. Позикодавець несе відповідальність за невиконання (неналежне виконання) Договору згідно з чинним законодавством України.
7.2. За повне або часткове прострочення чергового платежу по поверненню Позики Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю штраф у розмірі грн. коп. за кожний випадок прострочення. Сторони домовились, що Позикодавець має право в односторонньому порядку припинити нарахування (зменшити розмір) штрафних санкцій, прийнявши відповідне рішення, за умови, що сума штрафних санкцій перевищує 50% від суми позики.
7.3. Сплата штрафу не звільняє Позичальника від виконання зобов’язань, за порушення яких встановлений штраф та/або пеня.
7.4. Позичальник повинен сплатити штраф та пеню за Договором за першою вимогою Позикодавця.
7.5. Позичальник особисто несе цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за достовірність наданої інформації та документів.
Відповідальність. 8.1. У випадку невиконання Замовником обов’язку, передбаченого розд. 5. цьо- го Додатку до Договору у належний спосіб та / або строки, відмови від вагонів – Замов- ник зобов’язаний сплатити Перевізнику штраф у розмірі, який розраховується як плата за три доби використання власних вагонів Перевізника з розрахунку за кожен вагон окремо за ставками плати за використання власних вагонів Перевізника, що визначені у відповідному протоколі електронних торгів (аукціону). Штрафи нараховуються Замовнику та відображаються в щодобовому інформацій- ному повідомленні, в особовому рахунку Замовника безпосередньо за фактом порушен- ня. В кінці звітного місяця на підставі інформаційних повідомлень формується зведена відомість. Сплата штрафу Замовником відображається Перевізником в особовому раху- нку Замовника, в першу чергу із сум грошових коштів, перерахованих Замовником для виконання грошового зобов’язання за Основним договором про надання послуг. Штраф має бути сплачено Замовником не пізніше 5 днів з дня виникнення фактичних підстав для його нарахування.
Відповідальність. (a) Бенефіціар несе відповідальність за належне укладення та виконання договорів, пов’язаних з реалізацією Проекту, в тому числі і за дотримання вимог чинного законодавства України при їх укладенні і виконанні.
(b) Бенефіціар, як замовник будівництва, несе відповідальність за те, щоб будівельні роботи в межах участі в Програмі були виконані відповідно до вимог чинних нормативних документів у сфері будівництва, якщо така відповідальність згідно з законодавством не покладена на інших суб’єктів містобудівної діяльності.
(c) Бенефіціар несе відповідальність за правдивість та повноту інформації, яка міститься в поданих ним документах, правильність оформлення Заявок та супровідних документів, наданих Фонду, їх відповідність вимогам, визначеним Програмою та іншими документами Фонду. За подання до Фонду неправдивої та недостовірної інформації або, якщо з наданих до Фонду документів вбачається факт шахрайства (введення Фонду в оману для одержання фінансової користі чи уникнення виконання зобов’язання), Бенефіціар несе відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
(d) Бенефіціар, чия Заявка на отримання Гранту (Заявка № 1) схвалена, відповідає за належне виконання Грантового договору та реалізацію будівельних робіт відповідно до умов Програми.
(e) Фонд не несе відповідальності за невиконання Бенефіціаром вимог Програми та наслідки проведених будівельних робіт, зокрема, але не виключно, за: (i) дії чи бездіяльність Бенефіціара; (ii) правдивість, достовірність і правильність наданої Бенефіціаром інформації. При цьому Фонд керується презумпцією чинності та правомірності поданих документів і фактів, які мають юридичне значення, що закріплені в цих документах; (iii) правомірність та законність дій Бенефіціара та інших суб’єктів на всіх етапах Програми, в тому числі і стосовно якості товарів, наданих послуг/виконаних робіт.
Відповідальність. 8.1. У разі невиконання та/або неналежного виконання умов даного Договору, сторона, яка допустила порушення, несе відповідальність у відповідності чинного законодавства, застосовним до Договору.
8.2. Правовласник має право в будь-який час на свій розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до сервісу або до його окремих послуг, не тільки, в разі порушення Користувачем умов даного Договору, згідно законодавства, застосовного до даного Договору, а також, якщо у Правовласника є підстави вважати дії Користувача недобросовісними, спрямованими на порушення працездатності сервісу Правовласника та/або такими, які можуть привести до порушення прав, законних інтересів Правовласника, заподіяти шкоду діловій репутації і тому подібне.
8.3. У разі, якщо призупинення/обмеження/припинення доступу до послуг/сервісу відбулися по вині Користувача, в тому числі внаслідок вищевказаних дій, грошові кошти, сплачені Користувачем за доступ до послуг/сервісу, поверненню не підлягають. Правовласник не несе відповідальності за будь-які збитки, які може бути заподіяна Користувачу такими діями.
8.4. Користувач самостійно несе відповідальність за свої дії, пов’язані з використанням послуг/сервісів Правовласника, розміщенням будь-якої інформації в інтерфейсі Правовласника.
8.5. Користувач розуміє і погоджується з тим, що доступ до послуг/сервісу Правовласника, надається «в тому вигляді, як є», і Правовласник не гарантує їх відповідність очікуванням і стандартам Користувача або інших третіх осіб.
8.6. Правовласник не несе перед Користувачем відповідальність за зміст результатів тестів, відправлених респондентами.
8.7. Правовласник надає Користувачу і його респондентам можливість користуватися послугами/сервісом без всяких гарантій щодо якості, працездатності, безпеки і можливості використання сервісу.
8.8. Правовласник не несе відповідальності за будь-які технічні неполадки, затримку в обробці або передачі даних, затримку надходження платежів за послуги/сервіси, неправомірний доступ третіх осіб, збереження логіна і пароля Користувача.
8.9. Правовласник не гарантує безпомилкову і безперебійну роботу послуг/сервісу і за замовчуванням не несе відповідальності за шкоду, заподіяну технічними збоями апаратного або програмного забезпечення на будь-який стороні.
8.10. Правовласник не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи втрачену вигоду, збитки честі, гідності або ділової репутації, ...