Common use of Замовник має право Clause in Contracts

Замовник має право. 4.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до дати, вказаної в Оголошенні. 4.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовлень, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойки. 4.1.3. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення), повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договору. 4.1.4. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовлення, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим Сторонами.

Замовник має право. 4.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до дати, вказаної Брати участь в Оголошенніелектронних торгах (аукціоні). 4.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовлень, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойки. 4.1.3. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення)отримання послуги, повідо- мивши повідомивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення отримання послуги (за формою відповідно до Додатку 2-15 19/1 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення послуги в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник За- мовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезеньпереве- зень, зазначений у погодженому ЗамовленніПротоколі електронних торгів (аукціону), передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договору. 4.1.3. Коригувати кількість замовлених власних вагонів Перевізника з відхилен- ням до мінус (плюс) коефіцієнт волатильності з урахуванням відповідного коригування в плюс (мінус) коефіцієнт волатильності до обсягу місячного замовлення власних ваго- нів Перевізника відповідно до Протоколу електронних торгів (аукціону) не пізніше на- ступного місяця, що слідує за місяцем, в якому відбулося відхилення в бік зменшення (збільшення). 4.1.4. Відмовитись від погодженого Замовлення Одноразово зменшити обсяг перевезень, визначений Протоколом електрон- них торгів (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовленняаукціону), застосувавши відсоток разового зменшення до залишку не вико- наних обсягів перевезень, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання шляхом направлення йому повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення зменшення обсягів перевезень (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 Додатку 2- 19/2 до Договору) без сплати неустойкине пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного місяця, в якому будуть надаватися послуги, при цьому Замовник не сплачує неустойку за відпо- відне зменшення обсягів перевезень до кінця строку дії Протоколу електронних торгів (аукціону). 4.1.5. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено Надавати Перевізнику заявки на декаду у розрізі станцій відправлення, ван- тажовідправників та дати забезпечення рухомим складом для перевезення з узгоджени- ми строками та обсягами. 4.1.6. Не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку надання послу- ги, визначеної в цьому пункті строкуПротоколі електронних торгів (аукціону), Замовлення вважається погодженим Сторонамивідтермінувати початок стро- ку надання послуги (дату початку надання послуги – місяць, рік), визначений у Прото- колі електронних торгів (аукціону), але не більше, ніж 3 (три) календарних місяці (включно), та відповідно відтермінувати закінчення строку надання послуги (дату кінця надання послуги – місяць, рік) ), визначене в Протоколі електронних торгів (аукціону), на не більше, ніж 3 (три) календарних місяці (включно), з дотриманням строку надання послуги (кількості місяців надання послуги), визначеного у Протоколі електронних тор- гів (аукціону).

Замовник має право. 4.1.15.2.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до датиЗдійснювати у будь-який час, вказаної в Оголошенніне втручаючись, у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт. 4.1.25.2.2. Скасувати подане Замовлення Відмовитися від прийняття закінчених будівельно-монтажних робіт, у тому числі за етапами або окремих частин робіт, не підписувати відповідні документи з приймання та не оплачувати такі роботи, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до дати закінчення подання замовленьмети, ви- значеної в Оголошеннізазначеної у кошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником. 5.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником. 5.2.4. Повернути Підряднику акти виконаних та будівельно-монтажних робіт КБ-2В та КБ-3, акти здавання-приймання робіт та документи, які з ними надаються, без нарахування та сплати неустойкиздійснення оплати в разі неналежного оформлення таких документів, (відсутність печатки, підписів, додатків тощо). 4.1.35.2.5. Відмовитись Зменшувати обсяг виконання будівельно-монтажних робіт та вартість цього Договору залежно від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення), повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договору. 4.1.45.2.6. Відмовитись Замовник може дати вказівку Підряднику призупинити виконання робіт за Договором у випадку відсутності коштів для фінансування робіт або в односторонньому порядку відмовитися від погодженого Замовлення Договору у випадку банкрутства Підрядника. 5.2.7. Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав будівельно-монтажні роботи або виконує їх настільки повільно (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника тому числі, якщо відставання від Календарного плану за будь-яким з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовленняетапів становить більше тридцяти календарних днів), повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовленнящо закінчення їх у строк, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строкувизначений договором підряду, Замовлення вважається погодженим Сторонамистає неможливим.

Замовник має право. 4.1.15.2.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до датиЗдійснювати у будь-який час, вказаної в Оголошенніне втручаючись, у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт. 4.1.25.2.2. Скасувати подане Замовлення Відмовитися від прийняття закінчених проектних та будівельно-монтажних робіт, обладнання, у тому числі за етапами або окремих частин робіт, не підписувати відповідні документи з приймання та не оплачувати такі роботи, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до дати закінчення подання замовленьмети, ви- значеної в Оголошеннізазначеної у проектній документації та Договорі, без нарахування та сплати неустойкиі не можуть бути усунені Підрядником. 4.1.35.2.3. Відмовитись Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником. 5.2.4. Повернути Підряднику акти виконаних проектних та будівельно-монтажних робіт КБ-2В та КБ-3, акти здавання-приймання робіт, акти приймання передачі обладнання, видаткові накладні та документи які з ними надаються без здійснення оплати в разі неналежного оформлення таких документів, (відсутність печатки, підписів, додатків тощо). 5.2.5. Зменшувати обсяг виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, постачання обладнання та загальну вартість цього Договору залежно від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення), повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договору. 4.1.45.2.6. Відмовитись Замовник може дати вказівку Підряднику призупинити виконання робіт за Договором у випадку відсутності коштів для фінансування робіт або в односторонньому порядку відмовитися від погодженого Замовлення Договору у випадку банкрутства Підрядника. 5.2.7. Відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав проектні та будівельно-монтажні роботи або виконує їх настільки повільно (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника тому числі, якщо відставання від Календарного плану за будь-яким з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовленняетапів становить більше тридцяти календарних днів), повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовленнящо закінчення їх у строк, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строкувизначений договором підряду, Замовлення вважається погодженим Сторонамистає неможливим.

Замовник має право. 4.1.15.2.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до датиДостроково розірвати цей Договір, вказаної в Оголошенні. 4.1.2. Скасувати подане Замовлення повідомивши про це Виконавця письмово у строк за 20 (двадцять) календарних днів до дати закінчення подання замовленьрозірвання Договору, ви- значеної узгодивши з Виконавцем усі умови розірвання Договору, шляхом підписання додаткової угоди до нього; 5.2.2. Вимагати від Виконавця надання послуг у строки, встановлені цим Договором; 5.2.3. Контролювати якість та строки надання послуг за цим Договором; 5.2.4. Зменшувати в Оголошенніодносторонньому порядку обсяг закупівлі послуг та, відповідно ціну цього Договору, залежно від реального фінансування видатків та потреб; 5.2.5. Повернути Виконавцю Акти приймання-передачі наданих послуг без нарахування та сплати неустойки.здійснення оплати, в разі неналежного оформлення документів, зазначених у п. 4.6. Договору; 4.1.35.2.6. Вимагати від Виконавця надання послуг, якість яких відповідає умовам, встановленим цим Договором; 5.2.7. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення)приймання послуг, повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (якщо вони не відповідають Технічному завданню та умовам Договору; 5.2.8. Вимагати від Виконавця безоплатного виправлення недоліків та дефектів, що виникли внаслідок допущених Виконавцем порушень, у т. ч. протягом гарантійного строку, зазначеного у п. 2.2., п. 2.3 даного Договору; 5.2.9. У будь-який час до закінчення строку дії Договору відмовитися від послуг Виконавця, здійснивши з ним розрахунки за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договору. 4.1.4. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовлення, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовленняфактично надані послуги, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору; 5.2.10. Вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе зобов’язань за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим Сторонамицим Договором.

Замовник має право. 4.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги Відмовитися від прийняття виконаних Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до датимети, вказаної в Оголошенні.зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою; 4.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовленьЗдійснювати у будь-який час, ви- значеної в Оголошенніне втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), без нарахування технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та сплати неустойки.обсягами виконання Робіт; 4.1.3. Відмовитись Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту з визначенням у договорі їх повноважень. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення)відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт; 4.1.4. Вносити зміни у проектну документацію до початку виконання Робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує договірної ціни і не впливає на характер Xxxxx, визначених у Договорі; 4.1.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни; 4.1.6. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим; 4.1.7. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання Робіт, оплативши Підряднику виконану частину Робіт; 4.1.8. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору; 4.1.9. Вимагати відшкодування завданих йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядкузбитків, визначеному цим Додатком до зумовлених порушенням Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний якщо Договором або законом не передбачено інше. 4.1.10. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку один місяць до бажаної дати розірвання Договору. 4.1.44.1.11. Відмовитись від погодженого Замовлення Здійснювати попередню оплату виконання Робіт з урахуванням норм чинного законодавства України та положень цього Договору. 4.1.12. Проводити за участю уповноважених представників Підрядника наради щодо виконання будівельних Робіт за цим Договором. На виконання цього пункту Замовник надсилає за 1 (скасувати Замовленняодин) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовлення, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання день до проведення наради відповідне повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим СторонамиПідряднику.

Замовник має право. 4.1.14.4.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до датиУ будь-який час здійснювати контроль та технічний нагляд за ходом і якістю робіт, вказаної що виконуються Підрядником, дотриманням термінів їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, що надаються Підрядником, не втручаючись при цьому в Оголошенніоперативно-господарську діяльність Підрядника. 4.1.24.4.2. Скасувати подане Замовлення Вносити зміни у проектно – кошторисну документацію до дати закінчення подання замовленьпочатку робіт або під час їх виконання за умови, ви- значеної в Оголошенніщо вартість додаткових робіт, без нарахування викликаних такими змінами не впливає на характер та сплати неустойкивартість робіт, зазначених у договорі підряду. 4.1.34.4.3. Відмовитись Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо Підрядник припустився відхилень від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення)умов цього договору , повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (які погіршили результат робіт, або допустив інші недоліки при виконанні робіт. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договорурахунок відповідного зниження договірної ціни. 4.1.44.4.4. Відмовитись Відмовитися від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовленнястрок, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів визначений договором підряду, стає неможливим. 4.4.5. Відмовитися від дня отримання повідомлення про погодження Замовленнядоговору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (оплативши Підряднику виконану частину робіт. 4.4.6. Ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойкинаявності істотних порушень Підрядником умов договору підряду. 4.4.7. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строкуВимагати відшкодування завданих йому збитків, Замовлення вважається погодженим Сторонамизумовлених порушенням договору підряду.

Замовник має право. 4.1.13.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги здійснювати загальний контроль за виконанням умов цього Договору; 3.1.2. інформувати Виконавця про виявлені недоліки наданих Послуг, вимагати їх усунення та відшкодування збитків; 3.1.3. надавати список з переліком слів, які заборонено використовувати Виконавцеві при наданні Послуг за цим Договором (мінус-слова); 3.1.4. у випадку виявлення підозрілої діяльності (шахрайства) зі сторони Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, призупинити оплату Послуг за Договором до датизакінчення періоду здійснення розслідування такої підозрілої діяльності (здійснення аудиту трафіку), вказаної який може становити до 2 (двох) місяців; 3.1.5. в Оголошенні. 4.1.2будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до Договору шляхом офіційного опублікуванням тексту таких змін (тобто нової редакції Договору чи його відповідної частини) на сайті за посиланням: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/. Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня з дати опублікування нової редакції Договору або з дати набрання змінами чинності, якщо така дата зазначена в оприлюдненій інформації, але не раніше 1 (одного) робочого дня з дати оприлюднення такої інформації. Скасувати подане Замовлення Про зміни, що стосуються вартості Послуг та порядку оплат Послуг, Замовник попередньо повідомляє Виконавця через канали зв’язку, погоджені Сторонами в Заяві про приєднання до Договору. Про зміни, що не стосуються вартості Послуг та порядку оплати Послуг, Замовник повідомляє Виконавця за 30 (тридцять) календарних днів до дати закінчення подання замовленьнастання таких змін. Замовник не несе будь-якої відповідальності у випадку, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойки. 4.1.3. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення), повідо- мивши коли інформація про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до зміну Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк що оприлюднена в порядку та обсяг перевезеньу строки, зазначений у погодженому Замовленнівстановлені цим Договором, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договоруне була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Виконавцю. 4.1.4. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовлення, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим Сторонами.

Замовник має право. 4.1.15.4.1. Надати Перевізнику Замовлення Подавати заявки, підключати послуги через Особовий кабінет або шляхом безпосереднього звернення до датиВиконавця. Xxx Xxxxxxxxx (його уповноваженої особи), вказаної виконані в ОголошенніОсобовому кабінеті з використанням його облікових даних, тягнуть за собою виникнення прав і обов’язків за даним Договором. 4.1.25.4.2. Скасувати подане Замовлення Замовник має право направити запит щодо зміни поточного тарифного плану не пізніше, ніж за 3 (три) дні до дати закінчення подання замовленьпочатку наступного розрахункового періоду. У разі відсутності запиту про зміну поточного тарифного плану, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойкидіючий Тарифний план залишається незмінним. 4.1.35.4.3. Відмовитись Вимагати від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення), повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою Виконавця своєчасного та якісного надання Послуг відповідно до Додатку 2-15 до Договору) умов даного договору. 5.4.4. Безкоштовно отримувати від Виконавця інформацію та консультації в обсязі, необхідному для користування Послугами та рахунки на оплату замовлених послуг. 5.4.5. Повернути у Виконавця невикористану частини коштів у разі відмови від передоплати послуги у випадках і порядку, визначеному даним Договором. 5.4.6. Достроково розірвати договір та/або відмовитись від послуг/певної послуги за умови попередження Виконавця, не пізніше ніж за три робочих дні 30 календарних днів. У цьому випадку абонентна плата справляється в повному обсязі до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договору.кінця перебігу зазначеного терміну; 4.1.45.4.7. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) послуг у випад- ку незгоди порядку, встановленому договором; 5.4.8. Переоформити за письмовою заявою договір на іншого Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовлення, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойкипочатку нового облікового періоду;. 5.4.9. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено виникнення питань щодо надання послуг до Виконавця, побажань, заяв чи скарг у відповідності до ЗУ «Про захист прав споживачів» та інших нормативно-правових актів, звернутися особисто в цьому пункті строкуусній чи письмовій формі до офісу Виконавця, Замовлення вважається погодженим Сторонамита за номерами телефонів, поштовими та електронними адресами, вказаними на сайті Виконавця. 5.4.10. Оскаржувати неправомірність дій Xxxxxxxxx згідно із законодавством; 5.4.11. Інші права, що не суперечать законодавству.

Замовник має право. 4.1.16.2.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до датиДостроково в односторонньому порядку припинити (розірвати) цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, вказаної в Оголошенні. 4.1.2. Скасувати подане Замовлення повідомивши про це Виконавця письмовим повідомленням про припинення (розірвання) Договору, що має бути відправлено Виконавцю не пізніше 15-ти календарних днів до дати закінчення подання замовлень, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойки. 4.1.3. Відмовитись від погодженого Замовлення припинення (скасувати Замовленнярозірвання), повідо- мивши зазначеної Замовником в повідомленні про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення припинення (розірвання) Договору. Договір вважається припиненим (розірваним) на вимогу Замовника з дати припинення (розірвання), зазначеної Замовником в повідомленні про скасування Замовлення припинення (за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договорурозірвання) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договору. 4.1.46.2.2. Відмовитись Контролювати надання Послуг у строки, встановлені цим Договором. 6.2.3. Зменшувати обсяг наданих Послуг та загальну вартість цього Договору залежно від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовленняреального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору. 6.2.4. Здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю якості та обсягів наданих Послуг проектно-кошторисній документації, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовленнябудівельним нормам та правилам, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойкиа обладнання, матеріалів та будівельних конструкцій – державним стандартам та технічним умовам. 6.2.5. У разі ненадання такої відмови виявлення відхилень письмово надати Виконавцю претензію (вказівку) та розпорядження про їх усунення, а за потребою - прийняти рішення про припинення Послуг. 6.2.6. Призупинити надання Послуг якщо в процесі надання Послуг за цим Договором Замовником буде встановлена недоцільність їхнього подальшого проведення або неминучість одержання негативних результатів, про що Замовник протягом встановлено 2-х календарних днів повинен письмово повідомити Виконавця. У цьому разі Замовник зобов'язаний в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим Сторонами10-денний термін з дня призупинення (отримання Виконавцем повідомлення) надання Послуг розглянути питання про порядок продовження надання Послуг за цим Договором або достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

Замовник має право. 4.1.18.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до датиУ будь-який час здійснювати контроль за ходом і якістю робіт, вказаної що виконуються Генпідрядником та субпідрядними організаціями, дотриманням термінів (строків) їх виконання, якістю матеріалів та обладнання, не втручаючись при цьому в Оголошенніоперативно-господарську діяльність Генпідрядника та субпідрядних організацій. При здійсненні контролю, проводити випробування та заміри, отримувати від Генпідрядника усю необхідну допомогу та інформацію для їх проведення, на будь-якому етапі виконання робіт та після завершення їх виконання. 4.1.28.1.2. Скасувати подане Замовлення У процесі виконання робіт вносити зміни та доповнення до дати закінчення подання замовленьпроектно-кошторисної документації та обсягів робіт за умови завчасного попередження про такі зміни Генпідрядника. Якщо внесені зміни та доповнення до проектно-кошторисної документації та обсягів робіт вимагають корегування Договірної ціни чи календарного графіку виконання робіт, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойкиСторони укладають про це Додаткову угоду. 4.1.38.1.3. Відмовитись Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням з вини Генпідрядника умов Договору, у порядку, передбаченому Договором та діючим законодавством України. 8.1.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків у разі порушення Генпідрядником підпункту 5.3.3 пункту 5.3, пунктів 2.3, 3.5 Договору. 8.1.5. Відмовитися від погодженого Замовлення Договору в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків, якщо Xxxxxxxxxxxx своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим. Про розірвання Договору в цьому випадку Замовник письмово попереджає Xxxxxxxxxxxxx та виплачує йому плату за виконану частину роботи. Датою припинення Договору в такому випадку буде 15 (скасувати Замовлення)п’ятнадцятий) день з моменту отримання повідомлення Xxxxxxxxxxxxxx. До дати припинення Договору Xxxxxxx повинні провести повний взаєморозрахунок, повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення що включає також обов'язок Генпідрядника повернути Замовникові отриману від нього документацію, невикористані матеріали, обладнання тощо. 8.1.6. Відмовитися від Договору, письмово попередивши Xxxxxxxxxxxxx та виплативши йому плату за виконану частину роботи. Датою припинення Договору в такому випадку буде 15 (п’ятнадцятий) день з моменту отримання повідомлення про скасування Замовлення (Xxxxxxxxxxxxxx. До дати припинення Договору Xxxxxxx повинні провести повний взаєморозрахунок, що включає також обов'язок Генпідрядника повернути Замовникові отриману від нього документацію, невикористані матеріали, обладнання тощо. 8.1.7. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генпідрядником порушень. 8.1.8. Вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) умови, що такі зміни не змінюють характеру робіт, визначених цим Договором. Про внесення таких змін Замовник повинен повідомити Xxxxxxxxxxxxx не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку15 (п'ятнадцять) днів. 8.1.9. Відмовитися від прийняття робіт за цим Договором у разі виявлення недоліків, визначеному цим Додатком до Договоруякі виключають можливість використання об'єкта за призначенням та не можуть бути усунені Генпідрядником, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк Замовником або третьою особою. У разі виявлення зазначених недоліків, Xxxxxxxxxxxx зобов’язується повернути Замовнику усі кошти та обсяг перевезеньматеріали, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 отримані від Замовника на підставі цього Додатку до Договору. 4.1.48.1.10. Відмовитись Вимагати від погодженого Замовлення Генпідрядника усунути протягом гарантійного терміну (скасувати Замовленнястроку) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень недоробки (кількості вагонів) при погодженні Замовленнявідхилення від робіт), повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою які зумовлені неякісним виконанням робіт. 8.1.11. Користуватися іншими правами відповідно до Додат- ку 2-15 до діючого законодавства України та умов Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим Сторонами.

Замовник має право. 4.1.16.2.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до датицього Договору, вказаної в Оголошенніякі затверджуються Додатковою угодою до цього Договору. 4.1.26.2.2. Скасувати подане Замовлення Відмовитися від даного Договору та достроково його розірвати у разі невиконання зобов’язань Генеральним підрядником, письмово повідомивши його про це за 5 (п’ять) календарних днів до запланованої дати розірвання. Датою розірвання Договору, з огляду на те яка подія настане раніше, є: - дата отримання Генеральним підрядником підписаної з боку Замовника додаткової угоди про розірвання Договору, або - 15-тий (п’ятнадцятий) день з дати отримання відділом поштового зв’язку, за адресою, зазначеною Генеральним підрядником у Розділі 14 Договору, підписаної з боку Замовника Додаткової угоди про розірвання договору. У даному випадку Сторони погодили, що підписана лише з боку Замовника додаткова угода про розірвання Договору є належним чином укладеною Сторонами та обов’язковою до виконання. У випадку дострокового розірвання Договору у порядку та на умовах встановлених даним пунктом Договору, Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати розірвання складає та підписує Повідомлення-розрахунок про зменшення обсягів грошових зобов’язань Замовника за Договором у зв’язку із достроковим його розірванням, що є невід’ємною частиною Договору. Повідомлення-розрахунок є підставою коригування бюджетних зобов’язань Замовника у відповідних органах Державної казначейської служби України. Зобов’язання Генерального підрядника, що виникли до дати закінчення подання замовленьрозірвання Договору, ви- значеної в Оголошенніу тому числі зі сплати штрафних санкцій, без нарахування та сплати неустойкине припиняються до повного їх виконання. 4.1.36.2.3. Відмовитись від погодженого Замовлення В разі виявлення Замовником порушень Генеральним підрядником умов цього Договору (скасувати Замовлення)в тому числі виконання робіт не у відповідності з проектно-кошторисною документацією, повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення державними будівельними нормами, санітарними нормами і правилами, іншими нормативно - правовими актами України та нормативними документами) - в письмовій формі вимагати їх усунення (за формою відповідно в тому числі з призупиненням виконання робіт до Додатку 2-15 до Договоруусунення порушень умов цього Договору або без такого призупинення) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення або розірвати цей Договір в порядку, визначеному цим Додатком до Договорузазначеному в законодавстві України і цьому Договорі, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк і вимагати відшкодування збитків та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договорусплати штрафних санкцій. 4.1.46.2.4. Відмовитись Вимагати проведення додаткових випробувань матеріалів та виконаних Робіт, а також перевірки якості прихованих робіт, не прийнятих Замовником внаслідок несвоєчасного запрошення Генеральним підрядником особи, що здійснює технічний нагляд за будівництвом Об’єкту, для участі в прийманні виконаних Робіт. Зазначена вимога Замовника є обов'язковою для виконання Генеральним підрядником. Витрати на проведення таких додаткових випробувань і перевірок несе Генеральний підрядник. 6.2.5. Відмовитися від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) прийняття та оплати виконаних Робіт у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовленняразі виявлення недоліків, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою які виключають можливість їх використання відповідно до Додат- ку 2мети, зазначеної у проектно-15 до Договору) без сплати неустойкикошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Генеральним підрядником в строк встановлений Замовником. 6.2.6. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генеральним підрядником порушень. У разі ненадання відмови та/або ігнорування такої відмови вимоги протягом встановлено в цьому пункті строку10 (десяти) календарних днів, Замовлення вважається погодженим Сторонамизбитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Генеральним підрядником. 6.2.7. Повернути Акт прийняття виконаних робіт (форма КБ-2в) та рахунок на оплату Генеральному підряднику без здійснення оплати у випадках неналежного оформлення такого Акту, тобто оформлення Акту з порушенням порядку встановленого Розділом 5 цього Договору.

Замовник має право. 4.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до дати, вказаної Брати участь в Оголошенніелектронних торгах (аукціоні). 4.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовлень, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойки. 4.1.3. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення)отримання послуги, повідо- мивши повідомивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення отримання послуги (за формою відповідно до Додатку 2-15 19/1 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення послуги в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник Замо- вник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому ЗамовленніПротоколі електронних торгів (аукціону), передбачену в розд. 7 цього Додатку До- датку до Договору. 4.1.3. Коригувати кількість замовлених власних вагонів Перевізника з відхиленням до мінус (плюс) коефіцієнт волатильності з урахуванням відповідного коригування в плюс (мінус) коефіцієнт волатильності до обсягу місячного замовлення власних вагонів Перевізника відповідно до Протоколу електронних торгів (аукціону) не пізніше наступ- ного місяця, що слідує за місяцем, в якому відбулося відхилення в бік зменшення (збіль- шення). 4.1.4. Відмовитись від погодженого Замовлення Одноразово зменшити обсяг перевезень, визначений Протоколом електрон- них торгів (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовленняаукціону), застосувавши відсоток разового зменшення до залишку не викона- них обсягів перевезень, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання шляхом направлення йому повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення зменшення обсягів перевезень (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 Додатку 2- 19/2 до Договору) без сплати неустойкине пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного місяця, в якому будуть надаватися послуги, при цьому Замовник не сплачує неустойку за відпо- відне зменшення обсягів перевезень до кінця строку дії Протоколу електронних торгів (аукціону). 4.1.5. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено Надавати Перевізнику заявки на декаду у розрізі станцій відправлення, ван- тажовідправників та дати забезпечення рухомим складом для перевезення з узгодженими строками та обсягами. 4.1.6. Не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку надання послуги, визначеної в цьому пункті строкуПротоколі електронних торгів (аукціону), Замовлення вважається погодженим Сторонамивідтермінувати початок строку на- дання послуги (дату початку надання послуги – місяць, рік), визначений у Протоколі еле- ктронних торгів (аукціону), але не більше, ніж 3 (три) календарних місяці (включно), та відповідно відтермінувати закінчення строку надання послуги (дату кінця надання пос- луги – місяць, рік) ), визначене в Протоколі електронних торгів (аукціону), на не більше, ніж 3 (три) календарних місяці (включно), з дотриманням строку надання послуги (кіль- кості місяців надання послуги), визначеного у Протоколі електронних торгів (аукціону).

Замовник має право. 4.1.14.2.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт; 4.2.2. Вносити зміни до датиістотних умов Договору після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, вказаної при зміні ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в ОголошенніДоговорі. 4.1.24.2.3. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовленьВимагати безоплатного усунення недоліків, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойкищо виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. 4.1.34.2.4. Відмовитись Відмовитися від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення)Договору та вимагати відшкодування збитків, повідо- мивши про таке Перевізника якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим. 4.2.5. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт. 4.2.6. Ініціювати внесення змін у Договір, а також розірвати Договір шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити односторонньої відмови від нього та стягнути неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезеньнаявності підстав, зазначений передбачених розділом 12 Договору 4.2.7. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору; 4.2.8. Приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення, уточнення договірної ціни із внесенням у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договорувстановленому порядку змін у Договір залежно від реального фінансування видатків Замовника. 4.1.44.2.9. Відмовитись від погодженого Замовлення Повернути Підряднику акти прийому-передачі виконаних робіт (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовленняформи КБ-2в, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до ДоговоруКБ-3) без сплати неустойки. У здійснення оплати в разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строкуненалежного оформлення документів (відсутність печатки, Замовлення вважається погодженим Сторонамипідписів тощо).

Замовник має право. 4.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до дати, вказаної Брати участь в Оголошенні. 4.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовлень, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойки. 4.1.3електронних торгах (аукціоні). Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення)отримання послуги, повідо- мивши повідомивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення отримання послуги (за формою відповідно до Додатку 2-15 19/1 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення послуги в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому ЗамовленніПротоколі електронних торгів (аукціону), передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договору. 4.1.4. Відмовитись від погодженого Замовлення Коригувати кількість замовлених власних вагонів Перевізника з відхиленням до мінус (скасувати Замовленняплюс) у випад- ку незгоди Замовника коефіцієнт волатильності з зменшенням Перевізником урахуванням відповідного коригування в плюс (мінус) коефіцієнт волатильності до обсягу перевезень місячного замовлення власних вагонів Перевізника відповідно до Протоколу електронних торгів (кількості вагоніваукціону) при погодженні Замовленняне пізніше наступного місяця, що слідує за місяцем, в якому відбулося відхилення в бік зменшення (збільшення). Одноразово зменшити обсяг перевезень, визначений Протоколом електронних торгів (аукціону), застосувавши відсоток разового зменшення до залишку не виконаних обсягів перевезень, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання шляхом направлення йому повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення зменшення обсягів перевезень (за формою відповідно до Додат- ку Додатку 2-15 19/2 до Договору) без сплати неустойкине пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного місяця, в якому будуть надаватися послуги, при цьому Замовник не сплачує неустойку за відповідне зменшення обсягів перевезень до кінця строку дії Протоколу електронних торгів (аукціону). У разі ненадання такої відмови протягом встановлено Надавати Перевізнику заявки на декаду у розрізі станцій відправлення, вантажовідправників та дати забезпечення рухомим складом для перевезення з узгодженими строками та обсягами. Не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати початку надання послуги, визначеної в цьому пункті строкуПротоколі електронних торгів (аукціону), Замовлення вважається погодженим Сторонамивідтермінувати початок строку надання послуги (дату початку надання послуги – місяць, рік), визначений у Протоколі електронних торгів (аукціону), але не більше, ніж 3 (три) календарних місяці (включно), та відповідно відтермінувати закінчення строку надання послуги (дату кінця надання послуги – місяць, рік) ), визначене в Протоколі електронних торгів (аукціону), на не більше, ніж 3 (три) календарних місяці (включно), з дотриманням строку надання послуги (кількості місяців надання послуги), визначеного у Протоколі електронних торгів (аукціону).

Замовник має право. 3.4.1. користуватись Послугами визначеними умовами Договору; 3.4.2. вносити пропозиції/зауваження/претензії щодо надання послуг за Договором та покращення освітнього процесу в Школі. Вказані пропозиції/зауваження/претензії повинні бути викладені Замовником письмово та надіслані поштою Школі цінним листом (з описом вкладення і повідомленням про вручення) на адресу Школи і носять рекомендаційний (необов’язковий) характер для Школи; 3.4.3. приймати участь у заходах Xxxxx за умови попереднього письмового погодження такої участі зі Xxxxxx, і якщо така участь не суперечитиме вимогам Положення, Правил, Розкладу, Розпорядку, розпоряджень, наказів, локальних актів Школи та інтересам інших учасників освітнього процесу в Школі; 3.4.4. на переважне право на укладення Договору зі Школою для зарахування Дитини в наступний клас за умови належного виконання Замовником зобов’язань за Договором, успішного складання Дитиною усіх встановлених Школою іспитів/ тестів/ зрізів знань/ контролів знань/ екзаменів і досягнення Дитиною необхідних та достатніх показників успішності, встановленої за результатами оцінювання та/або атестації; 4.1. Оплата Послуг Замовником проводиться згідно з тарифами Xxxxx, передбаченими Додатком №1 до Договору, що є невід’ємною його частиною. 4.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до датиВартість послуг не включає комісію банків/платіжних систем, вказаної в Оголошенніщо стягується під час здійснення платежу. 4.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовлень, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування Фактично здійснені передплати та сплати неустойкиоплати поверненню не підлягають. 4.1.3. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення), повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до ДоговоруДатою оплати послуг є дата зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця. 4.1.4. Відмовитись від погодженого Замовлення Під час оплати Замовник в призначенні платежу зазначає: «Оплата освітніх послуг за П.І.Б. Дитини за період ». Після здійснення оплати Замовник будь-яким зручним для нього способом повідомляє про факт оплати, свої контактні дані (скасувати Замовленнятелефон, e-mail) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовлення, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (та іншу інформацію необхідну Виконавцю для надання послуг за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойкицим Договором. У разі неповідомлення Замовником означеної інформації Виконавець не несе відповідальність за ненадання такої відмови послуг за цим Договором. 4.2. Замовник погоджується з правом Xxxxx протягом встановлено строку дії Договору, в цьому пункті строкуодносторонньому порядку здійснювати перегляд та зміну вартості Послуг та затверджувати нові тарифи, Замовлення вважається погодженим про які Школа повідомляє Замовника, не пізніше як за місяць до запланованих змін. 4.3. Розрахунки за Договором здійснюються шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Школи в національній валюті України – гривні (UAH) за банківськими реквізитами, вказаними Сторонами в Договорі, в наступному порядку: 4.3.1. Для Акцепту цього Договору Замовник зобов’язується здійснити оплату одноразового щорічного внеску (на придбання посібників та методичних матеріалів) у розмірі – 20900.00 грн. (двадцять тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.) - до початку навчального року. Сплачені грошові кошти, визначені в даному пункті, Замовнику не повертаються за будь яких обставин. 4.3.2. За перший місяць навчання Дитини в Школі Замовнику необхідно здійснити оплату - до 21 серпня 2024 року в порядку та на умовах передбачених цим Договором та Додатком №1 до нього; 4.3.3. Наступні щомісячні платежі Замовник зобов’язаний здійснювати до 21 (двадцять першого) числа поточного місяця (що передує розрахунковому місяцю) за наступний календарний місяць; 4.3.4. Замовник має право здійснювати оплату кожного семестру двома платежами, кожен з яких становить 50 % вартості навчання за рік, перший платіж має бути здійснений для Акцепту Договору, другий платіж – до 21 грудня навчального (розрахункового) року; 4.3.5. Замовник має право здійснювати щорічну оплату Послуг одним платежем в розмірі вартості навчання за навчальний рік для Акцепту Договору або в інший термін письмово погоджений Сторонами. 4.4. У випадку зміни вартості послуг протягом строку дії Договору, Сторони погоджують її Додатковою угодою до Договору. Такі зміни набирають чинності з дати, вказаної Школою у відповідному Наказі та підписання Додаткової угоди Сторонами. Замовник зобов'язується здійснити сплату повної вартості послуг (оплатити) з урахуванням такої зміни протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання Додаткової угоди. У випадку незгоди Замовника зі зміною вартості послуг, Замовник має право відмовитися від Договору шляхом направлення письмового повідомлення Школі про таку незгоду та розірвання Договору в односторонньому порядку, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати видачі школою Наказу.

Замовник має право. 4.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до дати, вказаної в Оголошенні. 4.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовлень, ви- значеної визначеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойки. 4.1.3. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення), повідо- мивши повідомивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додатку 2-15 4 до Договоруцієї Додаткової угоди) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договоруцією Додатковою угодою, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. розділом 7 цього Додатку до Договору. 4.1.4Додаткової угоди. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) у випад- ку випадку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником щодо зменшення перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні ЗамовленняЗамовлення , повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до ДоговоруДодатку 4 цієї Додаткової угоди) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, зазначеного тут строку Замовлення вважається погодженим СторонамиXxxxxxxxx.

Замовник має право. 4.1.17.2.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до датиДостроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, вказаної в Оголошенні. 4.1.2. Скасувати подане Замовлення повідомивши про це його у строк не пізніше як за 15 (п’ятнадцять) днів до дати закінчення подання замовлень, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойки. 4.1.3такого розірвання. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення), повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при У цьому випадку Замовник зобов’язаний сплатити неустойку провести оплату Виконавцю за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до фактично виконані обсяги робіт на дату розірвання Договору. 4.1.47.2.2. Відмовитись Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором. 7.2.3. Повернути Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 6.1 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо), ці документи. 7.2.4. Інші права: Замовник може призупинити дію цього Договору або Договір може бути розірваний односторонньо за ініціативою Замовника за таких обставин: відсутність подальшої потреби в закупівлі робіт; відставання з вини Виконавця щодо строків виконання робіт більш ніж на 10 (десять) робочих днів. Замовник при прийнятті рішення про призупинення виконання робіт або про розірвання Договору повідомляє про це письмово Виконавця не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до вступу в дію такого рішення, і якщо на протязі цього строку обставини, що зумовили таке рішення, суттєво не змінились, та від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні ЗамовленняВиконавця не надійшло письмового заперечення проти такого розірвання, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойкиЗамовник має право розірвати Договір односторонньо. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строкувипадку Замовник зобов’язаний провести оплату Виконавцю фактично виконаних та прийнятих обсягів робіт на дату розірвання Договору. При цьому Виконавець відшкодовує збитки, Замовлення вважається погодженим Сторонамиякщо розірвання Договору відбулося з його вини, обов’язок по обґрунтуванню доведеності вини Виконавця покладається на Сторону - ініціатора такого розірвання Договору. Усі документи для здійснення кінцевих розрахунків при розірванні Договору пред’являються на протязі 20 (двадцяти) днів з моменту такого розірвання Договору. На протязі 20 (двадцяти) календарних днів після пред’явлення необхідних документів і розрахунків проводиться їх оплата або подаються обґрунтовані мотиви відмови.

Замовник має право. 4.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до дати4.1.1 Замовник має всі права, вказаної в Оголошенні. 4.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовлень, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойки. 4.1.3. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення), повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення які надані йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 законодавством з урахуванням положень цього Додатку до Договору. 4.1.44.1.2 Отримувати від Виконавця інформацію, листи, письмові звіти та аудиторський звіт, в порядку та на умовах, передбачених Договором. 4.1.3 Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість послуг, що надаються , не втручаючись у його діяльність та не порушуючи встановлений останнім порядок роботи. 4.1.4 Якщо Виконавець своєчасно не розпочав надання послуг або виконує її настільки повільно, що закінчення їх у строк стає явно неможливим, Замовник має право від цього Договору та вимагати відшкодуванм^ збитків; таке розірвання повинно бути обґрунтованим наявним у Замовника планом-графіком надання послуг, отриманим від Виконавця за письмовим запитом. 4.1.5 Замовник має право у будь-який час до закінчення надання послуг відмовитися від цього Договору, виплативши Виконавцю плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням Договору. 4.1.6 Якщо Виконавець відступив від умов цього Договору, що погіршило результати послуг, або допустив інші недРліки в у послугах, Замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк, що становить п'ять днів, чи відповідного зменшення плати за послуги. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника Розмір зменшення плати визначається сторонами шляхом Підписання додаткової угоди до цього Договору. 4.1.7 У випадку реклами своїх послуг посилатися на ділові стосунки з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) Виконавцем, використовувати при погодженні Замовлення, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим Сторонамийого комерційне найменування та торгову марку.

Замовник має право. 4.1.15.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги отримувати Послуги згідно з умовами Договору, замовляти у Виконавця Додаткові послуги; 5.1.2. отримувати від Виконавця інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг та Додаткових послуг; 5.1.3. відмовитися від раніше обраного Тарифного плану (Пакету) та/або обрати інший Тарифний план (Пакет) на підставі власної заяви або іншим чином, встановленим Договором; 5.1.4. сплачувати впродовж розрахункового періоду суму авансу більшу, ніж та, що передбачена відповідним Тарифним планом; 5.1.5. ініціювати тимчасове припинення надання Послуг строком від одного до дати, вказаної в Оголошенні. 4.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовлень, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойки. 4.1.3. Відмовитись від погодженого Замовлення п’яти місяців (скасувати Замовленняале не більше одного року), повідо- мивши шляхом звернення до Виконавця письмово або за телефоном (в порядку п. 5.1.14. Договору) та за умови відсутності у Замовника заборгованості за надані Послуги. В період ініційованого Замовником тимчасового припинення надання Послуг, йому щомісячно нараховується оплата за підтримку функціонування БЗ (резервування порту); 5.1.6. достроково розірвати Договір за умови надіслання Замовником до першого числа місяця, з якого він бажає розірвати Договір, на електронну або поштову адресу Виконавця письмової заяви та за умови відсутності заборгованості по оплаті Послуг/Додаткових послуг. Договір може бути розірваним не пізніше семи календарних днів з моменту отримання Виконавцем заяви Замовника, якщо більший строк не зазначений у заяві; 5.1.7. несплати обумовленої Тарифним планом (Пакетом) плати за весь час пошкодження телекомунікаційної мережі та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення Послуг, у разі порушення Виконавцем граничних строків усунення пошкодження, що виникли не з вини Замовника, з дати реєстрації Виконавцем відповідної заяви (усної та письмової); 5.1.8. своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості на умовах обраного Тарифного плану (Пакету); 5.1.9. отримувати від Виконавця відомості щодо наданих Послуг та безоплатно отримувати рахунки за отримані Послуги; 5.1.10. на повернення Виконавцем невикористаної частини коштів (авансу) у розмірі, пропорційному кількості невідпрацьованих днів, у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, замовлених за Договором, внаслідок дострокового розривання Договору, шляхом перерахування відповідних коштів на надані Замовником платіжні реквізити на протязі 30 календарних днів; 5.1.11. на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Виконавцем обов’язків, передбачених Договором, пов’язаних з наданням Послуг та на оскарження неправомірних дій Виконавця; 5.1.12. відмовитися від Послуг у порядку, встановленому Договором та Правилами; 5.1.13. при організації Виконавцем БЗ змінити схему прокладання фізичної кабельної лінії у помешканні (квартирі) Замовника, зазначену в наряді, на підставі письмової заяви, яка є невід’ємною частиною Договору; 5.1.14. заявляти письмово, за телефоном (000) 000-00-00 або на електронну адресу xxxx@xxxxxxx.xx претензії з питань надання послуг за Договором або заявляти про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення необхідність тимчасового припинення надання Послуг; 5.1.15. отримувати усну консультаційну допомогу, з питань, пов’язаних з отриманням Послуг за Договором, користуючись послугами служби цілодобової технічної підтримки Виконавця за телефоном: (за формою 000) 000-00-00; 5.1.16. переоформити Договір на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договорувстановленого законодавством. 4.1.4. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовлення, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим Сторонами.

Замовник має право. 4.1.16.2.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги Зменшувати обсяг надання Послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до дати, вказаної в Оголошенні. 4.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовлень, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойки. 4.1.3. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення), повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до цього Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 які затверджуються Додатковою угодою до цього Додатку до Договору. 4.1.46.2.2. Відмовитись Відмовитися від погодженого Замовлення даного Договору та достроково його розірвати у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, письмово повідомивши його про це за 5 (скасувати Замовленняп’ять) календарних днів до запланованої дати розірвання. Датою розірвання Договору, з огляду на те яка подія настане раніше, є: - дата отримання Виконавцем підписаної з боку Замовника додаткової угоди про розірвання Договору, або - 15-ий (п’ятнадцятий) день з дати отримання відділом поштового зв’язку, за адресою, зазначеною Виконавцем у випад- ку незгоди Розділі 14 Договору, підписаної з боку Замовника Додаткової угоди про розірвання договору. У даному випадку Сторони погодили, що підписана лише з зменшенням Перевізником обсягу перевезень боку Замовника додаткова угода про розірвання Договору є належним чином укладеною Сторонами та обов’язковою до виконання. У випадку дострокового розірвання Договору у порядку та на умовах встановлених даним пунктом Договору, Замовник протягом 5 (кількості вагонівп’яти) при погодженні Замовлення, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення з дати розірвання складає та підписує Повідомлення-розрахунок про погодження Замовленнязменшення обсягів грошових зобов’язань Замовника за Договором у зв’язку із достроковим його розірванням, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2що є невід’ємною частиною Договору. Повідомлення-15 до Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим Сторонамирозрахунок є підставою коригування бюджетних зобов’язань Замовника у відповідних органах Державної казначейської служби України.

Замовник має право. 4.1.13.2.1. Надати Перевізнику Отримати Замовлення послуги до дати, вказаної в Оголошенні. 4.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовлень, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойки. 4.1.3. Відмовитись на переклад від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення), повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою Виконавця після надсилання запиту відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в роздпункту 2.1. 7 цього Додатку до Договору. 4.1.43.2.2. Відмовитись Отримати від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовлення, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою Виконавця якісні та своєчасні послуги відповідно до Додат- ку 2-15 умов цього Договору. 3.2.3. Отримати від Виконавця повну і достовірну інформацію щодо Замовлення на переклад. 3.2.4. Відкликати Замовлення на переклад ( відкликання надсилається у письмовому вигляді факсом або електронною поштою) після початку надання послуг. У випадку такого відкликання, Замовник оплачує Виконавцю послуги, фактично надані Виконавцем на дату отримання такого відкликання від Замовника. При цьому протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення від Замовника, Виконавець надсилає Замовнику переклад фактично виконаного обсягу документа. 3.2.5. Вносити зміни до вихідних матеріалів перекладу, попереджаючи Виконавця за два робочі дні до внесення таких змін із подальшим коригуванням ціни послуг, вказаної у Замовленні на переклад. 3.2.6. Перевіряти хід та якість послуг, що надаються Виконавцем. 3.2.7. Пред'явити претензії щодо якості й обсягу наданих послуг протягом гарантійного терміну, визначеного в гарантійних зобов'язаннях Виконавця у пункті 6.13 цього Договору) без сплати неустойки. 3.2.8. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим Сторонамивиявлення недоліків у наданій послузі Замовник має право за своїм вибором зажадати: - безоплатного усунення недоліків у наданій послузі; - відповідного зменшення ціни за надану послугу; - безоплатного повторного надання послуги або відшкодування витрат на виправлення недоліків власними силами або із залученням третіх осіб.

Замовник має право. 4.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги Відмовитися від прийняття виконаних Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до датимети, вказаної в Оголошенні.зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою; 4.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовленьЗдійснювати у будь-який час, ви- значеної в Оголошенніне втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), без нарахування технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та сплати неустойки.обсягами виконання Робіт; 4.1.3. Відмовитись Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту з визначенням у договорі їх повноважень. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення)відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт; 4.1.4. Вносити зміни у проектну документацію до початку виконанняРобіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує договірної ціни і не впливає на характер Xxxxx, визначених у Договорі; 4.1.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни; 4.1.6. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим; 4.1.7. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання Робіт, оплативши Підряднику виконану частину Робіт; 4.1.8. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору; 4.1.9. Вимагати відшкодування завданих йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядкузбитків, визначеному цим Додатком до зумовлених порушенням Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний якщо Договором або законом не передбачено інше. 4.1.10. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку один місяць до бажаної дати розірвання Договору. 4.1.44.1.11. Відмовитись від погодженого Замовлення Здійснювати попередню оплату виконання Робіт з урахуванням норм чинного законодавства України та положень цього Договору. 4.1.12. Проводити за участю уповноважених представників Підрядника наради щодо виконання будівельних Робіт за цим Договором. На виконання цього пункту Замовник надсилає за 1 (скасувати Замовленняодин) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовлення, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання день до проведення наради відповідне повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим СторонамиПідряднику.

Замовник має право. 4.1.16.2.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги Достроково розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши Генпідрядника (цінний лист із описом вкладення) за 10 (десять) календарних днів до датидати розірвання, вказаної в Оголошенніу разі якщо: 6.2.1.1. Генпідрядник не розпочав будівництво ОБ’ЄКТА протягом 20-ти (двадцяти) календарних днів з дати передачі Замовником будівельного майданчика та проектної документації, що підтверджується актом, складеним уповноваженими представниками Замовника. 4.1.26.2.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовленьГенпідрядник більш ніж на 20 (двадцять) календарних днів порушив строк завершення виконання робіт будь-якого етапу, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойкивизначеного у п. 5.1.1. Договору. 4.1.36.2.1.3. Відмовитись Генпідрядник порушив будівельні норми і правила, стандарти, вимоги проектно-кошторисної документації при будівництві ОБ’ЄКТА та не усунув їх протягом 20-ти (двадцяти) календарних днів з дня їх виявлення Замовником. 6.2.2. Не втручаючись у господарську діяльність Генпідрядника, здійснювати контроль та технічний нагляд за виконанням робіт (включаючи контроль якості, вартості та обсягу робіт тощо). 6.2.3. Зменшувати обсяг робіт та ціну Договору залежно від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення), повідо- мивши про таке Перевізника реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять зміни до цього Договору шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку підписання відповідної додаткової угоди до Договору. 4.1.46.2.4. Відмовитись Вимагати від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні ЗамовленняГенпідрядника своєчасного та якісного виконання робіт на ОБ'ЄКТІ, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою передачі ОБ'ЄКТА відповідно до Додат- ку 2-15 умов Договору та вимог чинного законодавства. 6.2.5. Визначати строки усунення Генпідрядником виявлених, як при прийнятті ОБ'ЄКТА в експлуатацію і передачі ОБ'ЄКТА Замовнику, так і під час гарантійного строку експлуатації ОБ'ЄКТА недоліків (недоробок, порушень) та вимагати їх усунення за рахунок Генпідрядника, якщо зазначені недоліки спричинені винними діями (бездіяльністю) останнього. 6.2.6. За умови несвоєчасного чи неякісного виконання Генпідрядником зобов’язань за Договором вимагати від нього сплати визначених умовами Договору штрафних санкцій, відшкодування заподіяних збитків, а також повернення отриманих від Замовника на виконання таких обов’язків коштів. 6.2.7. Вимагати від Генпідрядника під час виконання робіт за Договором дотримання на ОБ'ЄКТІ вимог чинного законодавства України щодо охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки, а також забезпечення Генпідрядником збереження Об'єкта протягом всього часу виконання робіт до Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим Сторонамипередачі його Замовнику.

Замовник має право. 4.1.17.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги відмовитися від прийняття закінчених Робіт (з капітального ремонту Об’єкта) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до датимети, вказаної зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Генпідрядником, Замовником або третьою особою; 7.1.2. здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Генпідрядника (субпідрядника), авторський та технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт; 7.1.3. делегувати в Оголошенніустановленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у договорі їх повноважень. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Генпідрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт; 7.1.4. вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку виконання Робіт або під час їх виконання у випадках, визначених статтею 36 Закону України «Про публічні закупівлі»; 7.1.5. вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генпідрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Генпідрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни; 7.1.6. відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Генпідрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим; 7.1.7. відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання Робіт, оплативши Генпідряднику виконану частину Робіт з відшкодуванням збитків Замовнику, завданих такою відмовою; 7.1.8. ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Генпідрядником умов Договору; 7.1.9. вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору, якщо Договором або законом не передбачено інше. 4.1.27.1.10. Скасувати подане Замовлення здійснювати попередню оплату виконання Робіт з урахуванням норм чинного законодавства України та положень цього Договору; 7.1.11. проводити за участю уповноважених представників Генпідрядника наради щодо виконання Робіт за цим Договором. На виконання цього пункту Замовник надсилає за 1 (один) день до дати закінчення подання замовлень, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойкипроведення наради відповідне повідомлення Генпідряднику. 4.1.37.1.12. Відмовитись вимагати від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення)Генпідрядника відсторонення працівників від виконання капітального ремонту з обґрунтуванням такої вимоги; 7.1.13. Замовник також має інші права, повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядкупередбачені Договором, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк Цивільним і Господарським кодексами України та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договоруіншими актами законодавства. 4.1.4. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовлення, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим Сторонами.

Замовник має право. 4.1.15.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги Відмовитися від прийняття закінчених Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання Об’єкту робіт відповідно до датимети, вказаної в Оголошенні.зазначеної у Проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою; 4.1.25.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовленьЗдійснювати у будь-який час, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойки. 4.1.3. Відмовитись від погодженого Замовлення не втручаючись у господарську діяльність Підрядника (скасувати Замовленнясубпідрядника), повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, ціною та обсягами виконання Робіт; 5.1.3. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням їх повноважень. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, ціною та обсягами виконання Робіт; 5.1.4. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження ціни Договору; 5.1.5. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим; 5.1.6. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання Робіт, оплативши Підряднику виконану частину Робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою; 5.1.7. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору; 5.1.8. Вимагати відшкодування завданих йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядкузбитків, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до зумовлених порушенням Договору. 4.1.45.1.9. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) Достроково розірвати цей Договір у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовленняразі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих це Підрядника у строк не менший ніж 30 календарних днів до запланованої дати розірвання Договору; 5.1.10. Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 3.4. Розділу 3 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо); 5.1.11. Зменшувати обсяг закупівлі Xxxxx та загальну ціну цього Договору залежно від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойкиреального фінансування видатків. У такому разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строкуСторони вносять відповідні зміни до цього Договору; 5.1.12. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, Замовлення вважається погодженим Сторонамизумовлених порушенням Договору тощо.

Замовник має право. 4.1.14.2.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до датиЗдійснювати у будь-який час, вказаної в Оголошенніне втручаючись у господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт; 4.2.2. Долучити організацію та здійснення технічного нагляду за проведення робіт за окремим договором. 4.1.24.2.3. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовленьДолучити за окремим договором проведення авторського нагляду за ходом та якістю виконання робіт організації, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойкияка виконувала розробку проекту. 4.1.34.2.4. Відмовитись Вносити зміни до істотних умов Договору після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, при зміні ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі. 4.2.5. Вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. 4.2.6. Відмовитися від погодженого Замовлення Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим. 4.2.7. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт. 4.2.8. Ініціювати внесення змін у Договір, а також розірвати Договір шляхом односторонньої відмови від нього та стягнути неустойку за наявності підстав, передбачених розділом 12 Договору 4.2.9. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору; 4.2.10. Приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт (скасувати Замовленнябудівництва об’єкта), повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядкуїх зупинення, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений уточнення договірної ціни із внесенням у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договорувстановленому порядку змін у Договір залежно від реального фінансування видатків Замовника. 4.1.44.2.11. Відмовитись від погодженого Замовлення Повернути Підряднику акти прийому-передачі виконаних робіт (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовленняформи КБ-2в, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до ДоговоруКБ-3) без сплати неустойки. У здійснення оплати в разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строкуненалежного оформлення документів (відсутність печатки, Замовлення вважається погодженим Сторонамипідписів тощо).

Замовник має право. 4.1.15.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги отримувати Послуги згідно з умовами Договору, замовляти у Виконавця Додаткові послуги; 5.1.2. отримувати від Виконавця інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг та Додаткових послуг; 5.1.3. відмовитися від раніше обраного Тарифного плану (Пакету) та/або обрати інший Тарифний план (Пакет) на підставі власної заяви або іншим чином, встановленим Договором; 5.1.4. сплачувати впродовж розрахункового періоду суму авансу більшу, ніж та, що передбачена відповідним Тарифним планом; 5.1.5. ініціювати тимчасове припинення надання Послуг строком від одного до дати, вказаної в Оголошенні. 4.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовлень, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойки. 4.1.3. Відмовитись від погодженого Замовлення п'яти місяців (скасувати Замовленняале не більше одного року), повідо- мивши шляхом звернення до Виконавця письмово або за телефоном (в порядку п. 5.1.14. Договору) та за умови відсутності у Замовника заборгованості за надані Послуги. В період ініційованого Замовником тимчасового припинення надання Послуг, йому щомісячно нараховується оплата за підтримку функціонування БЗ (резервування порту); 5.1.6. достроково розірвати Договір за умови надіслання Замовником до першого числа місяця, з якого він бажає розірвати Договір, на електронну або поштову адресу Виконавця письмової заяви та за умови відсутності заборгованості по оплаті Послуг/Додаткових послуг. Договір може бути розірваним не пізніше семи календарних днів з моменту отримання Виконавцем заяви Замовника, якщо більший строк не зазначений у заяві; 5.1.7. несплати обумовленої Тарифним планом (Пакетом) плати за весь час пошкодження телекомунікаційної мережі та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення Послуг, у разі порушення Виконавцем граничних строків усунення пошкодження, що виникли не з вини Замовника, з дати реєстрації Виконавцем відповідної заяви (усної та письмової); 5.1.8. своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості на умовах обраного Тарифного плану (Пакету); 5.1.9. отримувати від Виконавця відомості щодо наданих Послуг та безоплатно отримувати рахунки за отримані Послуги; 5.1.10. на повернення Виконавцем невикористаної частини коштів (авансу) у розмірі, пропорційному кількості невідпрацьованих днів, у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, замовлених за Договором, внаслідок дострокового розривання Договору, шляхом перерахування відповідних коштів на надані Замовником платіжні реквізити на протязі 30 календарних днів; 5.1.11. на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Виконавцем обов'язків, передбачених Договором, пов'язаних з наданням Послуг та на оскарження неправомірних дій Виконавця; 5.1.12. відмовитися від Послуг у порядку, встановленому Договором та Правилами; 5.1.13. при організації Виконавцем БЗ змінити схему прокладання фізичної кабельної лінії у помешканні (квартирі) Замовника, зазначену в наряді, на підставі письмової заяви, яка є невід’ємною частиною Договору; 5.1.14. заявляти письмово, за телефоном (000) 000-00-00 або на електронну адресу xxxx@xxxxxxx.xx претензії з питань надання послуг за Договором або заявляти про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення необхідність тимчасового припинення надання Послуг; 5.1.15. отримувати усну консультаційну допомогу, з питань, пов’язаних з отриманням Послуг за Договором, користуючись послугами служби цілодобової технічної підтримки Виконавця за телефоном: (за формою 000) 000-00-00; 5.1.16. переоформити Договір на ім'я одного з членів своєї сім'ї відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договорувстановленого законодавством. 4.1.4. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовлення, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим Сторонами.

Замовник має право. 4.1.12.4.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги Ознайомитися із Програмою денного Табору SPACE KIDS (Додаток №1 до датиДоговору), вказаної Правилами внутрішнього розпорядку Табору (Додаток №2 до Договору), що є невід’ємними частинами даного Договору, в Оголошенніяких братиме участь Дитина. 4.1.22.4.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовленьВідвідувати Дитину у встановленні дні та час, ви- значеної знайомитися з умовами перебування Дитини в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойкиТаборі. 4.1.32.4.3. Відмовитись Захищати права та законні інтереси Дитини в разі отримання від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення)неї відповідної інформації. 2.4.4. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку в будь-який час, повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому з електронної адреси Замовника на електронну адресу Виконавця, що зазначені в пункті 6.9. даного Договору, підписаного Замовником та відсканованого Листа про розірвання Договору, Договір вважається розірваним з дати отримання Замовником електронного повідомлення про скасування Замовлення (те, що адресат його отримав. У разі розірвання даного Договору в порядку передбаченому цим пунктом Договору, Виконавець повертає отримані від Замовника кошти за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договоруоплату не наданих послуг згідно цього Договору у наступному порядку: а) якщо розірвання Договору відбулося не пізніше ніж за три робочих дні десять календарних днів до дати скасування Замовлення в порядкупершого дня перебування дитини у Таборі згідно пункту 1.5. Договору (перший день перебування не рахується), визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договоруто Виконавець повертає Замовнику 50% оплачених Замовником згідно даного Договору коштів. 4.1.4б) якщо розірвання Договору відбулося пізніше ніж за десять календарних днів до дати першого дня перебування дитини у Таборі згідно пункту 1.5. Відмовитись Договору (перший день перебування не рахується), то Виконавець не повертає Замовнику оплачені Замовником згідно даного Договору кошти. При цьому, Виконавець звільняється від погодженого Замовлення будь-якого виду юридичної відповідальності, в тому числі, але не тільки: від сплати неустойки (скасувати Замовлення) у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовленняштрафу, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовленняпені), шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойкизбитків, втраченої вигоди, матеріальної та моральної шкоди, інфляційних, процентів річних і т. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим Сторонамид.

Замовник має право. 4.1.14.2.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до дати, вказаної в ОголошенніСамостійно вибирати цікаві для нього Послуги (Програми навчання). 4.1.24.2.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовленьОтримати Послуги Виконавця в порядку, ви- значеної в Оголошенністроки та на умовах, без нарахування передбачених цим Договором. Отримувати від Виконавця повну та сплати неустойкидостовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг. 4.1.34.2.3. Відмовитись Отримувати від погодженого Замовлення Xxxxxxxxx роз’яснення про зміст цього Договору та будь-якої з його умов. 4.2.4. Вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку Виконавця та його представників. 4.2.5. Замовляти додаткові Послуги (скасувати ЗамовленняПрограми навчання), повідо- мивши що підлягають додатковій оплаті. 4.2.6. Вимагати від Виконавця дотримання усіх положень Договору. 4.2.7. Отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Xxxxxxxxx, яка не вважається Виконавцем конфіденційною. 4.2.8. Замовник має право відмовитися від укладеного Договору або ініціювати його розірвання, письмово попередивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) це Виконавця не пізніше ніж за три робочих 3 дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договорупочатку Заходу. 4.1.4У випадку відмови від укладеного Договору або ініціювання його розірвання з порушенням 3-денного строку на попередження, Виконавець не зобов’язаний повертати Замовнику сплачені кошти. Відмовитись від погодженого Замовлення Замовник розуміє і погоджується, що менше як за 3 дні до початку Заходу і після початку Заходу Виконавець не зможе включити/допустити на Захід нових/інших осіб, але в той же час до і після початку Заходу Виконавець вже поніс і несе витрати з організації Заходу (скасувати ЗамовленняПрограми навчання) і надання послуг з врахуванням участі Xxxxxxxxx в Заході. Внесена Замовником сума в такому випадку буде оплатою фактичної вартості послуг на дату розірвання Договору. Виконавець має право, за його згодою, але не зобов’язаний, зарахувати їх у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень рахунок оплати наступних Заходів або інших Послуг, які замовив або замовить Замовник. 4.2.9. За умови успішного проходження Заходу (кількості вагонівПрограми навчання) при погодженні Замовленняотримати сертифікат або інший аналогічний документ про проходження, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим Сторонамиякщо Захід передбачає їх видачу.

Замовник має право. 4.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до дати, вказаної в Оголошенні. 4.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовлень, ви- значеної визна- ченої в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойки. 4.1.3. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення), повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення За- мовлення (за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих ро- бочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до ДоговоруДо- говору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договору. 4.1.4. Відмовитись від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) у випад- ку випадку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовлення, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовлення, шляхом направлення Перевізнику Пе- ревізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку Додатку 2-15 до Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено вста- новлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим СторонамиСxxxxxxxx.

Замовник має право. 4.1.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги Відмовитися від прийняття виконаних Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до датимети, вказаної в Оголошенні.зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою; 4.1.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовленьЗдійснювати у будь-який час, ви- значеної в Оголошенніне втручаючись у господарську діяльність Підрядника (субпідрядника), без нарахування технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та сплати неустойки.обсягами виконання Робіт; 4.1.3. Відмовитись Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту з визначенням у договорі їх повноважень. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення)відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань, повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (а також не позбавляє права здійснювати контроль за формою відповідно до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядкуходом, визначеному цим Додатком до Договоруякістю, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк вартістю та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договору.обсягами виконання Робіт; 4.1.4. Відмовитись Вносити зміни у проектну документацію до початку виконання Робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує договірної ціни і не впливає на характер Робіт, визначених у Договорі; 4.1.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни; 4.1.6. Відмовитися від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовленнястрок, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів визначений Договором, стає неможливим; 4.1.7. Відмовитися від дня отримання повідомлення про погодження ЗамовленняДоговору в будь-який час до закінчення виконання Робіт, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (оплативши Підряднику виконану частину Робіт; 4.1.8. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за формою наявності істотних порушень Підрядником умов Договору; 4.1.9. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору, якщо Договором або законом не передбачено інше; 4.1.10. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання Підрядником зобов’язань, передбачених п.16.7 цього Договору, відповідно до Додат- ку 2-15 до порядку, встановленого зазначеним пунктом Договору) без сплати неустойки. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строку, Замовлення вважається погодженим Сторонами.

Замовник має право. 4.1.16.2.1. Надати Перевізнику Замовлення послуги до датиДостроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у 10 денний строк, якщо: - прийняте рішення про припинення виконання будівельно-монтажних робіт, в тому числі шляхом консервації або ліквідації незавершеного будівництва; - мало місце попереднє невиконання Підрядником зобов’язань за іншими договорами, укладеними з Замовником; - прийнято судом рішення про визнання Підрядника банкрутом; - Підрядник не розпочав виконання робіт протягом одного місяця згідно з п. 9.1. даного Договору. виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк; - допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в ОголошенніДоговорі мети та не можуть бути усунені Підрядником, Xxxxxxxxxx чи третьою стороною; - Підрядник порушив строки здачі Об’єкта в експлуатацію; - порушив строки здачі окремо виконаних обсягів робіт згідно з календарним графіком. 4.1.26.2.2. Скасувати подане Замовлення до дати закінчення подання замовленьКонтролювати виконання робіт у строки, ви- значеної в Оголошенні, без нарахування та сплати неустойкивстановлені цим Договором. 4.1.36.2.3. Відмовитись Зменшувати обсяги робіт та загальну вартість цього Договору залежно від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення), повідо- мивши про таке Перевізника шляхом направлення йому повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Додатку 2-15 до Договору) не пізніше ніж за три робочих дні до дати скасування Замовлення в порядку, визначеному цим Додатком до Договору, при цьому Замовник зобов’язаний сплатити неустойку за весь невиконаний строк та обсяг перевезень, зазначений у погодженому Замовленні, передбачену в розд. 7 цього Додатку до Договору. 4.1.46.2.4. Відмовитись Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів. 6.2.5. Вносити зміни і доповнення до проектної документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи або заміна проектних рішень викликані виробничою необхідністю за відповідним обгрунтуванням і виконання таких робіт не змінює характеру робіт, визначених договором. Внесення змін в проектну документацію виконується в передбаченому законодавством порядку шляхом її коригування та, за необхідності, проведення експертизи скоригованої проектної документації. Оплата за коригування проектної документації та проведення її експертизи здійснюється за рахунок коштів ініціатора коригування проектної документації. 6.2.6. В будь-який час може ознайомитись з порядком ведення виконавчої документації, при потребі засвідчує кожний запис, викладає свої претензії щодо об’єктивності і повноти інформації, ходу виконання робіт. Вимоги Замовника по усуненню виявлених порушень враховуються Підрядником, і запис про їх виконання заноситься до загального журналу виконання робіт. 6.2.7. До початку робіт погоджує перелік субпідрядників і має право відхилити залучення фінансово або професійно неспроможних організацій, про дане рішення повідомляє письмово. 6.2.8. В будь-який час має право перевіряти обсяги і якість виконання робіт, якість матеріальних ресурсів та конструкцій, які повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації, а також вимагати від погодженого Замовлення (скасувати Замовлення) Підрядника паспорт, сертифікати та інші документи на застосовані матеріальні ресурси та обладнання та зупинити роботи у випад- ку незгоди Замовника з зменшенням Перевізником обсягу перевезень (кількості вагонів) при погодженні Замовленняразі застосування ним матеріалів, повідомивши про таке Перевізника протягом двох робочих днів від дня отримання повідомлення про погодження Замовленнядеталей, шляхом направлення Перевізнику повідомлення про скасування Замовлення (за формою відповідно до Додат- ку 2-15 до Договору) без сплати неустойкиконструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; 6.2.9. У разі ненадання такої відмови протягом встановлено в цьому пункті строкувипадку невиконання вимог п.7.3. Підрядником у встановлені протоколами строки Замовник може залучити для виправлення неякісно виконаних робіт іншого виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, Замовлення вважається погодженим Сторонамиу тому числі шляхом утримання Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.