违约的处理 样本条款

违约的处理. 1、 甲乙双方任何一方如未按照合同的条款履行，导致中途合同终止，则视为违约，甲方有权收回房屋。 2、 在本合同执行过程中，双方因对合同条款发生争议，应首先友好协商，协商未果，可向不动产所在地法院提出诉讼。 3、 本合同未尽事宜，经双方协商一致可订立补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。 4、 本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均有同等法律效力，自签字、盖章且乙方交纳第一年租金和租赁保证金后生效，合同到期后自行作废。

违约的处理. 获得配售的专业投资者如果未能在《分销协议》或《配售缴款通知书》规定的时间内向主承销商（簿记管理人）指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，主承销商（簿记管理人）有权处置该违约投资者网下询价及认购申请表项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

违约的处理. （1） 承包人发生第3.（1）约定的违约情况时，发包人有权向承包人有权扣除合同价10%作为违约金，以及发包人有权终止合同。（导致甲方产生其他损失的另计） （2） 承包人发生第3.（3）约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处 理。 （3） 承包人发生第3.（7）约定的违约情况时，发包人有权向承包人扣以逾期完工违约金。逾期完工 违约金的计算方法：在合同总工期超过原定工期（包括经批准的延期后工期）的情况下，工期延误天数×P1 ，其中P1=合同价的1‰/天。逾期完工违约金累计最高不超过签约合同总价的30%。承包人逾期完工超过60天的，发包人有权立即单方面解除合同，由此造成的损失由承包人承担。 （4） 承包人发生除第3.（1）、3.（3）、3.（7）约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。承包人违约的，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人扣以签约合同总价3%作为违约金，并要求承包人承担由此给发包人造成的实际损失。 （5） 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。 （6） 承包人违约的，发包人可将有关情况上报上级交通主管部门。 （7） 承包人发生上述违约情况，且严重影响合同履行时，发包人有权立即单方面解除合同并向承包人追究违约责任。因承包人违约造成合同终止时，承包人应将已完成的成果文件无偿提交给发包人。

违约的处理. 申请人如出现任一违约情形，公司除有权随时要求申请人一次性还清余款外，还应按照贷款期间中国人民银行同期商业贷款基准利率标准收取贷款利息，利息自双方签订《购房贷款协议书》之日起计算。同时，公司保留向申请人及贷款协议的其他签约人（如有）法律追诉的权利。 申请人在还款期限内离职的，对于应付工资、奖金、报销费用等一切应得利益应优先偿还贷款；剩余未还清的贷款，须于离职前全部还清。否则，公司有权向法院提起诉讼。 公司保留要求申请人提前还款的权利，公司可提前 30 天通知申请人提前还清余款。

违约的处理. 合同双方任何一方不能全履行合同条款均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。

违约的处理. 任何一方违反本协议约定，有权要求对方改正，造成损失的应当承担赔偿责任，因不可抗力造成的损失的，双方均不承担责任。

违约的处理. 获得配售的专业机构投资者如果未能在 2022 年 6 月 1 日（T+1 日）15:00 前向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。