ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор се прекратява: 9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1; 9.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 9.1.5. С окончателното му изпълнение; 9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. 9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни; 9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци; 9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си; 9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация. 9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.
Appears in 5 contracts
Samples: Договор За Обществена Поръчка, Договор За Обществена Поръчка, Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. (1) Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока : по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно писмено; при неизпълнение на задълженията на една от страните по задълженията, предвидени в договора - – с 10-едностранно 14 дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - ; с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение. при предсрочно прекратяване на договора с Управляващия орган или липса на финансиране по Оперативната програма.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява едностранно договора в случаите, в които:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключи трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й,
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключи договор за консултантски услуги с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да сключи договор със свързано лице и прекратява едностранно договора в случаите, в които се установи, че е свързано лице с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Свързани лица са:
1. съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително;
9.1.62. Когато са настъпили съществени промени във финансирането работодател и работник;
3. лицата, едното от които участва в управлението на обществената поръчка - предмет дружеството на договорадругото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, извън правомощията което притежава повече от 5 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯсто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
7. лицата, които той не съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
8. лицата, едното от които е могъл или не търговски представител на другото;
9. лицата, едното от които е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване направило дарение в полза на обстоятелстватадругото.
9.210. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да прекрати договора без предизвестиесе уговарят условия, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое различни от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидацияобичайните.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.
Appears in 3 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.17.1. Настоящият договор Договорът се прекратява:
9.1.17.1.1. С изтичане срока на срока по т. 3.1договора;
9.1.27.1.2. По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
9.1.37.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - От Продавача с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага като задържи внесената от Купувача гаранция за изпълнение, когато по време на действието на договора се установи, че:
7.1.3.1. Купувачът или неговите подизпълнители вече не отговарят на някое от изискванията на Продавача, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;
7.1.3.2. Купувачът е подписал декларация с невярно съдържание;
7.1.3.3. Купувачът е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя;
7.1.3.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл.18 от Наредбата;
7.1.4. С едностранно писмено волеизявление от страна на Продавача, като задържи внесената от Купувача гаранция за изпълнение, в случай, че:
7.1.4.1. Купувачът откаже да заплати приетата на временен склад дървесина, съгласно посочените в договора срокове;
7.1.5. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от ДР на НУРВИДГТДОСПДНГП, както и реституционни претенции, възникнали след настъпване сключването му, в резултат на обстоятелстватакоито неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай авансово внесени суми за дървесина, която не е транспортирана от временен склад, се връщат на Купувача, внесената от Купувача гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.
9.27.1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Продавачът може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнителедностранно писмено уведомление, без да е декларирал това дължи обезщетение за пропуснати ползи в офертата си;
9.2.5случаите по 3.1.2., и при констатирани в процеса на изпълнението му отстраними отклонения от изискванията, включително такива, допуснати от подизпълнителя, които Купувачът откаже да отстрани за своя сметка. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство В този случай Купувачът заплаща реално добитата дървесина и всички дължими суми по несъстоятелност или ликвидациядоговора.
9.37.1.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Продавачът може да прекрати договора с едностранно с 5 /пет/ дни предизвестиеписмено уведомление, без дължими обезщетения да дължи обезщетение за пропуснати ползи, като задържи внесената от Купувача гаранция за изпълнение, в случай, че:
7.1.7.1. Купувачът не започне сеч в насаждението в 14-дневен срок от датата на издаване на съответното позволително за сеч.
7.1.7.2. Купувачът не заяви получаването на позволително за сеч за което и да е насаждение, включено в обекта в съответствие с графика, указан в т. 4.2.1.2.
7.1.7.3. Купувачът транспортира дървесината извън определеното трасе или не възстановява нарушени участъци на пътя/пътищата, по които транспортира дървесина от обекта.
7.1.7.4. Купувачът виновно не изпълнява графика по т. 4.2.14.
7.1.8. Купувачът може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, като внесената от него гаранция за изпълнението му се възстановява в срок от 5 работни дни, без необходимост Продавачът да дължи неустойка и обезщетение за пропуснати ползи ако:
7.1.8.1. Продавачът виновно не изпълни задължението си по т. 3.2.1. и 3.2.2 от допълнителна обосновкадоговора;
7.1.8.2. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Настъпят факти и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по обстоятелства, водещи до значим обществен интерес и възпрепястващи неговото изпълнение , които не са могли да бъдат предвидени при подписване на договора...
Appears in 3 contracts
Samples: Договор За Продажба На Стояща Дървесина На Корен, Договор За Продажба На Стояща Дървесина На Корен, Договор За Продажба На Стояща Дървесина На Корен
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.117.1. Настоящият договор Договорът се прекратявапрекратява в следните случаи:
9.1.117.1.1. С изтичане с изпълнение предмета на срока договора;
17.1.2. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
17.1.3. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3.13 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
9.1.217.1.4. По при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
17.2. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:
17.2.1. по взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;.
9.1.317.2.2. При виновно неизпълнение при непреодолима сила съгласно чл. 15.
17.2.3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на задълженията на една чл.87 от страните по договора - ЗЗД. В този случай
17.2.4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10-5 (пет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4предизвестие. При констатирани нередности В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или конфликт на интереси - с изпращане на пропуснати ползи.
17.2.5. едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до без предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯв случай, които той не е могъл или не е бил длъжен че последният наруши което и да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватабило изискване за конфиденциалност по този договор.
9.217.2.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в открито производство по несъстоятелност или ликвидацияликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.317.2.7. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всяко време чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17.3. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката/Техническите спецификации и Техническото предложение.
17.4. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
17.4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновкаИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания;
17.4.2. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 3 contracts
Samples: Обществена Поръчка, Обществена Поръчка, Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.16.1. Настоящият договор Договорът се прекратява:
9.1.16.1.1. С с изтичане на срока по т. 3.1му;
9.1.26.1.2. По по взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
9.1.36.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на с едностранно писмено уведомление от всяка една от страните страните, когато след сключването му, поради обективни причини (форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции, непреодолима сила и др.), възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай авансово внесените суми по договора - с 10-дневно писмено предизвестие за дървесина, която не е транспортирана от изправната до неизправната страна;временен склад, ако има такива, се връщат на КУПУВАЧА, внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и обезщетение за пропуснати ползи.
9.1.46.2. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на С едностранно писмено предизвестие уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането страна на обществената поръчка - ПРОДАВАЧА, като внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение се задържа, в случай че КУПУВАЧЪТ откаже да приеме или заплати или транспортира наличната на временен склад дървесина, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватав договорените срокове.
9.26.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Договорът може да прекрати договора бъде прекратен незабавно с едностранно писмено уведомление от ПРОДАВАЧА, без предизвестиеда дължи обезщетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от в случай, че КУПУВАЧЪТ виновно неизпълни задълженията си по договора с повече т.4.4.1- 4.4.7 от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидациятози договор.
9.36.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Договорът може да прекрати бъде прекратен с едностранно писмено уведомление от КУПУВАЧА, когато след сключване на договора едностранно с не му бъдат осигурени договорираните количества дървесина, съгласно договорения график. В този случай авансово внесените от него суми и гаранцията за изпълнение по договора се възстановяват в срок от 5 /пет/ работни дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане датата на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение прекратяване на договора.
Appears in 3 contracts
Samples: Договор За Покупко Продажба На Дървесина, Договор За Покупко Продажба На Дървесина, Договор За Покупко Продажба На Дървесина
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.112.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;.
9.1.212.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;.
9.1.312.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - договора, с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;.
9.1.412.1.4. При констатирани нередности системни нарушения на изискванията залегнали в т. 1.1. и т. 1.2., и/или конфликт на интереси - интереси, с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;.
9.1.512.1.5. С окончателното му изпълнение;При възникване на обстоятелствата по чл.118 ЗОП.
9.1.612.1.6. Когато са настъпили съществени финансови промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията в състоянието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той са извън неговите правомощия и не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, уведомление веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.212.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.112.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;1 (един) работен ден.
9.2.212.2.2. не отстрани в разумен сроксрок констатираните недостатъци, определен установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;.
9.2.312.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;.
9.2.412.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
9.2.512.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.312.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ със 7 (седем) дни предизвестие, предизвестие без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 3 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор Договорът се прекратява:
9.1.19.1. С изтичане срока на срока по т. 3.1договора;
9.1.29.2. По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма, включително и при настъпване на форсмажорни обстоятелства и при уважени реституционни претенции;
9.1.39.3. При виновно неизпълнение С едностранно писмено волеизявление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на задълженията действието на една договора се установи, че:
9.3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговарят на някое от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната странаизискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;
9.1.49.3.2. При констатирани нередности и/или конфликт ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при провеждането на интереси - с изпращане конкурса за възлагане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯдейността;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.29.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестиев случай, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на някое съответната дейност, включително такива, допуснати от задълженията си по договора с повече от 3 работни дниподизпълнителите;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.39.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновкав случаите по т. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените 4.2.1 до 4.2.4.;
9.6. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в случаите на т. 4.9. от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.
9.7. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини – форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и одобрени реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай всички внесени суми по договора, ако има такива, се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, внесената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договорадоговора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.
9.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, в следните случаи:
9.8.1. За неизпълнение графика за добив по т. 5.22.
Appears in 3 contracts
Samples: Договор За Възлагане На Сеч И Извоз На Дървесина, Договор За Възлагане На Сеч И Извоз На Дървесина, Договор За Възлагане На Сеч И Извоз На Дървесина
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. (1) Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока : по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно писмено; при неизпълнение на задълженията на една от страните по задълженията, предвидени в договора - – с 10-еднострано 14 дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - ; с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение. при предсрочно прекратяване на договора с Управляващия орган или липса на финансиране по Оперативната програма.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява едностранно договора в случаите, в които:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключи трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й,
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключи договор за консултантски услуги с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да сключи договор със свързано лице и прекратява едностранно договора в случаите, в които се установи, че е свързано лице с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Свързани лица са:
1. съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително;
9.1.62. Когато са настъпили съществени промени във финансирането работодател и работник;
3. лицата, едното от които участва в управлението на обществената поръчка - предмет дружеството на договорадругото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, извън правомощията което притежава повече от 5 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯсто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
7. лицата, които той не съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
8. лицата, едното от които е могъл или не търговски представител на другото;
9. лицата, едното от които е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване направило дарение в полза на обстоятелстватадругото.
9.210. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да прекрати договора без предизвестиесе уговарят условия, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое различни от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидацияобичайните.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.
Appears in 3 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор Договорът се прекратява:
9.1.1. С изтичане прекратява по вина на срока по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ когато: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил работата за повече от 5 (пет) дни; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава от работния график с повече от 10 (десет) дни; при неизпълнение на задълженията на една заповеди от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията упълномощеното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое потвърдени от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. последния; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5, послужила като основание за сключването на настоящия договор или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата; при системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. В горепосочените случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни мотивирано, писмено, 3 (три) дневно предизвестие. След получаване на предизвестието, без дължими обезщетения посочено в предходния член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи писмено обяснение и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след да поиска среща за уреждане на финансовите взаимоотношения между страните отношенията. В случай, че такова обяснение не постъпи в горепосочения 3 (три) дневен срок или на срещата не се постигне споразумение, договорът се счита за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение прекратен. След прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спре незабавно всякакво изпълнение, да обезопаси обекта и да го напусне в 3 (три) дневен срок.
Appears in 2 contracts
Samples: Construction Contract, Договор За Изпълнение На Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.18.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.18.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1с окончателното му изпълнение;
9.1.28.1.2. По по взаимно съгласие между странитесъгласие, изразено в писмена формаписмен вид;
9.1.38.1.3. При при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 105-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.48.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - от Възложителя с изпращане на едностранно писмено предизвестие уведомление до Изпълнителя веднага след настъпване на едно или няколко от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯобстоятелствата:
8.1.4.1. при констатирани нередности или конфликт на интереси, при подозрение на Изпълнителя в измама съгласно чл. 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, корупционни действия, участие в престъпни организации или всякакви други неправомерни действия в ущърб на финансовите интереси на Европейските общности или когато Изпълнителят е осъден с влязла в сила присъда за измама или акт на корупция, участвал е в престъпна организация или във всякаква друга незаконна дейност, която накърнява финансовите интереси на Европейските общности;
9.1.58.1.4.2. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - поръчката, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯВъзложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди и предотврати или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.предизвика;
9.28.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Настоящият договор може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТбъде прекратен от Възложителя с 5-дневно предизвестие в следните случаи:
9.2.18.1.5.1. забави изпълнението в случай, че Изпълнителят изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на някое имуществото му от задълженията синдик, или започне преговори с кредиторите си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани за обезпечаване на вземанията им, или извършва дейността си под контрола на синдик, попечител или управител, назначен в разумен срокполза на кредиторите му, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. или бъде обявен в несъстоятелност или ликвидация;
8.1.5.2. когато срещу Изпълнителя бъде постановено окончателно съдебно решение по дело за нарушения на професионалната етика;
8.1.5.3. в случай че Изпълнителят е в производство виновен за сериозно професионално нарушение, доказано по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може какъвто и да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения било начин и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените доказуемо от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Възложителя;
8.1.5.4. когато Изпълнителят е обвинен в сериозно нарушение на договора и одобрени неизпълнение на задълженията по договор по друга процедура за доставки или грантова схема, финансирана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение бюджета на Общността;
8.1.5.5. в случай на организационна промяна, водеща до промяна на юридическото лице, характера или управлението или контрола на Изпълнителя, освен ако тази промяна не е отразена в договора чрез съответно допълнение към него (допълнително споразумение);
8.1.5.6. всякаква друга законова невъзможност, възпрепятстваща изпълнението на договора.
8.1.6. Настоящият договор може да бъде прекратен от Изпълнителя с 15-дневно предизвестие в следните случаи:
8.1.6.1. в случай, че Възложителят не изплати на Изпълнителя сумите, след изтичане на крайните срокове;
8.1.6.2. когато Възложителят преустанови изцяло или частично изпълнението на договора за повече от 180 дни на основания, които не са записани в договора и не са по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя.
8.2. При прекратяване на договора представляващият Възложителя е длъжен в максимално кратък срок в присъствието на Изпълнителя или негови представители, които са редовно призовани, да състави опис на извършените доставки до момента на прекратяването. Възложителят е длъжен да състави и протокол за задълженията на двете страни към момента на прекратяване на договора.
8.3. До завършване на доставките Възложителят не е обвързан с допълнителни плащания в полза на Изпълнителя, след което получава правото да предприеме действия за възстановяване от Изпълнителя на допълнителните разходи, които е направил във връзка с довършване на доставките, или да изплати остатъка от сумите, дължими на Изпълнителя към момента на прекратяване на договора.
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.112.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;.
9.1.212.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.312.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.412.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.512.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.612.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.212.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.112.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 15- петнадесет работни дни;
9.2.212.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.312.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.412.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.512.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.312.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни 15 –петтнадесет днавно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Обществена Поръчка, Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият (1) Действието на този договор се прекратява:
9.1.11. С изпълнението на всички задължения на Страните по него и/или с изтичане срока на срока по т. 3.1договора или достигане на максималната стойност от 69 900 /шестдесет и девет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС;
9.1.22. Преди изтичане срока на договора:
2.1. По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;писмено.
9.1.32.2. При виновно неизпълнение настъпване на задълженията на една от страните по договора - с 10пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7
2.3. С 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;страна при виновно неизпълнение на съответните задължения по раздел ІІІ от настоящия договор.
9.1.42.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно С 5-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при системно констатирано лошо, респ. забавено изпълнение /за три или повече заявени доставки през срока на действие на договора/.
9.1.52.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка - поръчка, предмет на договоранастоящия договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди и предотврати или да предотврати - предизвика, с едностранно писмено уведомлениеуведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.22.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може При констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.7. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, независимо от причините, загуби правото да прекрати договора без предизвестиеизвършва дейност в обхвата на доставките по договора.
2.8. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението е необходимо съществено изменение на договора, което не позволява той да бъде изменен на някое от задълженията си основанията съгласно действащата нормативна уредба.
2.9. Възложителят прекратява Договора в случаите по договора с повече чл.118, ал.1 от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнителЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е декларирал това на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в офертата сипротокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
2.10. При наличието на други предпоставки в съответствие с изискванията на действащото националното законодателство.
2.11. При прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
9.2.52.12. бъде обявен При условията по чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в несъстоятелност или когато е юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
(2) Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по Договора без правоприемство:
1. Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. Изпълнителят се задължава: o да преустанови извършването на доставките, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от Възложителя; o да предаде на Възложителя всички документи, изготвени от него в производство по несъстоятелност или ликвидацияизпълнение на Договора до датата на прекратяването; и o да върне на Възложителя всички документи и материали, които са собственост на Възложителя и са били предоставени на Изпълнителя във връзка с предмета на Договора.
9.3. (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на поръчката в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки да се откаже от договора и да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновкадействието му. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до момента на отказа работи. Констатациите за изпълнените дейности се оформят в протокол от комисия, включваща представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на договорабаза действително извършеното.
Appears in 2 contracts
Samples: Project Agreement for Public Procurement, Договор За Възлагане На Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.17.1. Настоящият договор се прекратяваможе да бъде прекратен:
9.1.17.1.1. С От страна на Възложителя, без да дължи неустойка и обезщетение за пропуснати ползи, след констатирано нарушение на ЗГ, Наредба №8 за сечите в горите при изпълнение на настоящия договор или констатирано неизпълнение на технологичния план, като гаранцията за изпълнение на договора не се връща.
7.1.2. с изтичане срока на срока договора
7.1.3. по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
9.1.37.1.4. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:
7.1.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;
7.1.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при
7.1.4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка;
7.1.4.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 13 от Наредбата;
7.1.4.5. При виновно неизпълнение отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в случаите на т. 3.9 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.
7.2. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;непреодолима сила.
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.67.3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането изпълнението на обществената поръчка - договора е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции в насаждения, предмет на договора и сечта не е започнала,
7.4. Когато изпълнението на договора в насаждения, предмет на договора, извън правомощията е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции и сечта е започнала, сечта се прекратява с едностранно писмено волеизявление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той Възложителя. Възложителят не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - дължи неустойка и обезщетение за пропуснати ползи.
7.5. Възложителят прекратява договора с едностранно писмено уведомление, веднага след настъпване без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията за изпълнение на обстоятелстватадоговора не се връща в следните случаи:
7.5.1. В случай, че Изпълнителят не спази някой от уговорените в графика за изпълнение на дейностите срокове;
7.5.2. При неспазване на приложена Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮИДП-Сливен или по спецификация, изготвена от Възложителя при разкройване на дървесината;
7.5.3. Когато дейността се извършва от подизпълнители, които не са заявени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9.27.5.4. В случай, че Изпълнителят не започне сеч в насаждението в четиринадесет дневен срок от датата на издаване на съответното позволително за сеч.
7.5.5. В случай, че Изпълнителят не се яви да получи позволително за сеч за което и да е насаждение, включено в обекта в срока, указан в т.4.8.2 от настоящия договор.
7.5.6. В случай на неизпълнение на разпоредбите на чл. 36 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
7.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестиедоговора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1в случай че не е осигурил достъп до 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение, включено в обекта. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по неустойка, а гаранцията за изпълнение на договора, се възстановява в срок до 5 работни дни от датата на прекратяване на договора.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Добив На Дървесина, Договор За Добив На Дървесина
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор Този Договор се прекратява:
9.1.112.1.1. С изтичане с изпълнение на срока предмета на договора;
12.1.2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
12.1.3. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
12.1.4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3.1;3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
9.1.212.2. По Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:
12.2.1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения между страните до момента на прекратяването;
9.1.312.2.2. При когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
12.2.3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на чл. 87 от ЗЗД. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи пълния размер на гаранцията за изпълнение
12.2.4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.
12.2.5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.
12.2.6. при непреодолима сила съгласно чл.14.
12.3. За целите на този Договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на задълженията съществено задължение на една ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от страните следните случаи:
12.3.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на работите по договора - с 10-дневно писмено предизвестие този договор за повече от изправната до неизправната страна3 (три) дни;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.612.3.2. Когато са настъпили съществени промени във финансирането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от изпълнение на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватапоръчката съгласно Техническите спецификации и Техническото предложение.
9.212.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора развали Договора само с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестиему даде допълнителен срок за изпълнение, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договорато е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
Appears in 2 contracts
Samples: Обществена Поръчка, Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.17.1. Настоящият договор се прекратяваможе да бъде прекратен:
9.1.17.1.1. От страна на Възложителя, без да дължи неустойка и обезщетение за пропуснати ползи, след констатирано нарушение на ЗГ, Наредба № 8 за сечите в горите при изпълнение на настоящия договор или констатирано неизпълнение на технологичния план, като гаранцията за изпълнение на договора не се връща.
7.1.2. С изтичане срока на срока по т. 3.1;договора.
9.1.27.1.3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение писмено, като прекратяването може да е както по отношение на задълженията изпълнението на една дейностите от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - целия предмет на договора, извън правомощията така и по отношение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯдейностите, които той са част от предмета на договора, без да се дължи неустойка от двете страни.
7.2. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.
7.3. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции в насаждения, предмет на договора и сечта не е могъл започнала, Възложителят възстановява на Изпълнителя гаранцията за изпълнение за съответните насаждения, без да дължи неустойка и обезщетение за пропуснати ползи.
7.4. Когато изпълнението на договора в насаждения, предмет на договора, е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции и сечта е започнала, сечта се прекратява с едностранно писмено волеизявление от страна на Възложителя. Възложителят не дължи неустойка и обезщетение за пропуснати ползи.
7.5. Възложителят прекратява договора с едностранно писмено уведомление без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията за изпълнение на договора не се връща в следните случаи:
7.5.1. В случай, че Изпълнителят не спази някой от уговорените срокове;
7.5.2. При неспазване на БДС или по спецификация, изготвена от Възложителя при разкройване на дървесината;
7.5.3. Когато по време на действието на договора, в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която изпълнителят или подизпълнителят вече не отговаря на някое от изискванията на възложителя;
7.5.4. Когато по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с възлагането на дейността изпълнителят е бил длъжен подписал декларация с невярно съдържание;
7.5.5. Когато са установени от възложителя в процеса на изпълнение на договора неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително и такива, допуснати от подизпълнителя.
7.5.6. Когато дейността се извършва от подизпълнители, които не са включени в списъка по чл. 18, ал. 1, т. 5 от Наредбата.
7.5.7. В случай, че Изпълнителят не започне сеч в насаждението в четиринадесетдневен срок от датата на издаване на съответното позволително за сеч.
7.5.8. В случай, че Изпълнителят не се яви да предвиди или получи позволително за сеч за което и да предотврати - е насаждение, включено в обекта в срока, указан в т. 1.3. от настоящия договор.
7.6. Изпълнителят има право да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, веднага след настъпване отправено до Възложителя при неизпълнение на обстоятелстватазадълженията му по т. 2.2 и 2.3. от настоящия договор.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Възлагане На Добив На Дървесина, Договор За Възлагане На Добив На Дървесина
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.116.1. Настоящият договор Договорът се прекратявапрекратява в следните случаи:
9.1.116.1.1. С изтичане с изпълнение предмета на срока договора;
16.1.2. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
16.1.3. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3.13 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
9.1.216.1.4. По при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
16.2. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:
16.2.1. по взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;.
9.1.316.2.2. При виновно неизпълнение при непреодолима сила съгласно чл. 14.
16.2.3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на задълженията на една чл.87 от страните по договора - ЗЗД. В този случай
16.2.4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10-5 (пет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4предизвестие. При констатирани нередности В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или конфликт на интереси - с изпращане на пропуснати ползи.
16.2.5. едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до без предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯв случай, които той не е могъл или не е бил длъжен че последния наруши което и да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватабило изискване за конфиденциалност по този договор.
9.216.2.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в открито производство по несъстоятелност или ликвидацияликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.316.2.7. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всяко време чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
16.3. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката/Техническите спецификации и Техническото предложение.
16.4. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
16.4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновкаИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания;
16.4.2. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 2 contracts
Samples: Обществена Поръчка, Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1Чл. 17. Настоящият договор се прекратява:
9.1.11. С с окончателното му изпълнение и изтичане на срока гаранционния срок по чл. 4, чл. 1, ал. 2, т. 3.19;
9.1.22. По по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.33. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение.
4. с прекратяване на юридическо лице – страна по договора, без правоприемство.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора:
т. 1. при пълно неизпълнение, частично, лошо или забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
т. 2. при отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, по причини, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди или предизвика, като в този случай не се дължат неустойки;
т. 3. при невъзможност да осигури финансиране за изпълнението на договора, като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки или обезщетения, а му заплаща само дължимото възнаграждение за извършеното до момента на прекратяването изпълнение, прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
т. 4. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на обединението10;
т. 5. при откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на обединението11
(2) При виновно неизпълнение разваляне на задълженията договора при условията на една чл. 87-88 от страните по договора - с 10ЗЗД, изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната другата страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. (1) Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока : по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно писмено; при неизпълнение на задълженията на една от страните по задълженията, предвидени в договора - – с 10-еднострано 14 дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - ; с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането при предсрочно прекратяване на обществената поръчка - предмет договора с Управляващия орган или липса на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватафинансиране по Оперативната програма.
9.2. (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може има право да прекрати договора едностранно, без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТрегистрацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като туроператор/туристически агент по Закона за туризма (или еквивалент) е прекратена.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява едностранно договора в случаите, в които:
9.2.11. забави изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключи трудов или друг договор за изпълнение на някое ръководни или контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й,
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключи договор за консултантски услуги с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО на ОПАК, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да сключи договор със свързано лице и прекратява едностранно договора в случаите, в които се установи, че е свързано лице с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Свързани лица са:
1. съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително;
2. работодател и работник;
3. лицата, едното от задълженията си по договора с които участва в управлението на дружеството на другото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, което притежава повече от 3 работни дни5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
9.2.26. не отстрани в разумен сроклицата, определен чиято дейност се контролира пряко или косвено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъцитрето лице;
9.2.37. не изпълни точно някое от задълженията си по договоралицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
9.2.48. използва подизпълнителлицата, без да едното от които е декларирал това в офертата ситърговски представител на другото;
9.2.59. бъде обявен лицата, едното от които е направило дарение в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидацияполза на другото.
9.310. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестиесе уговарят условия, без дължими обезщетения и без необходимост различни от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договораобичайните.
Appears in 2 contracts
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.112.1.1. С изтичане на срока по т. 3.13.1 или с достигане на предвидената в т. 2.1 стойност;
9.1.212.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.312.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.412.1.4. При констатирани нередности и/или некачествено изпълнение, и/или конфликт на интереси - – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.512.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.612.1.6. По реда на Закона за обществените поръчки;
12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.212.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.112.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 10 работни дни;
9.2.212.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.312.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.412.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.512.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.312.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни едноседмично предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
12.4. При всички случай на прекратяване на договора по вина на изпълнителя, възложителя може да му издаде удостоверение за отрицателна оценка на изпълнението, което възможно да е пречка за бъдещото участие на изпълнителя в поръчки възлагани от възложителя.
Appears in 2 contracts
Samples: Договор За Обществена Поръчка, Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.112.1.1. С изтичане на срока по т. 3.13.1 или с достигане/изплащане на предвидената в т. 2.1 стойност;
9.1.212.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.312.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.412.1.4. При констатирани нередности и/или некачествено изпълнение, и/или конфликт на интереси - – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.512.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.612.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.212.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.112.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 5 работни дни;
9.2.212.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.312.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.412.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.512.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.312.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни едноседмично предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 2 contracts
Samples: Service Agreement, Service Agreement
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.111.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.111.1.1. С изтичане на срока по т. 3.13.1 или с достигане на предвидената в т. 2.1 стойност ;
9.1.211.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.312.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.411.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.511.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.611.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
11.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.211.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.111.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.211.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.311.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.411.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.511.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.311.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни 15-дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор (1) Договорът се прекратява:
9.1.11. С с изтичане срока на срока договора
2. по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
9.1.33. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при провеждането на конкурса за възлагане на дейността;
3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност;
3.4. В случаите по чл. 6, т. 1.2.1 до 1.2.4.;
3.5. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в случаите на чл. 6, т. 1.9 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.
3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни, което и да е задължение по настоящия договор;
3.7. За виновно неизпълнение на задълженията на графика за добив по чл. 7, т. 2.15;
4. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини – форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално добитите количества дървесина, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.
9.1.45. При констатирани нередности и/или конфликт обективни причини, налагащи промяна на интереси - с изпращане вида и интензивността на едностранно писмено предизвестие сечта в някое от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5включените за сеч насаждения. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането Прекратяването се отнася за съответното насаждение и настъпва от момента на обществената поръчка - предмет получаване на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватауведомлението.
9.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ В други случаи, предвидени в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестиес едностранно писмено уведомление, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТв случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни задължението си:
9.2.17.1. забави изпълнението по чл. 6, т. 2.1. и 2.2.;
7.2. по чл. 6, т. 2.3. – в срок по-дълъг от 30 дни от датата на някое издаване на първото позволително за сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни престации, а внесената от задълженията си по договора с повече ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 3 5 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ В случаите по чл. 13, ал. 1, от т. 3.1 до т. 3.3 вкл., както и по т. 3.6 гаранцията за изпълнение не се връща.
9. Гаранцията за изпълнение може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестиебъде задържана и във всички случаи на установено виновно неизпълнение на договора, без дължими обезщетения както и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане неизпълнения на финансовите взаимоотношения между страните за извършените дадени писмени разпореждания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договораВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.15.1. Настоящият договор се прекратяваможе да бъде прекратен:
9.1.15.1.1. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, след констатиране на нарушение на настоящия договор.
5.1.2. Когато са установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процеса на изпълнение на договора неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност;
5.1.3. В случаите по т. 3.4.3 б. „б“, т. 3.4.6 и т. 3.4.7 от настоящия договор.
5.1.4. При констатиране и установяване на неизпълнения във връзка със срокове за извършване на дейността, съгласно графика от този договор.
5.1.5. При констатирани и установени нарушения по т. 4.4.19 и т. 4.4.20 от настоящия договор.
5.1.6. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, в случаите на повторно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията си посочени в Раздел IV от настоящия договор.
5.2. Незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки, след констатирано нарушение на Закона за горите, или констатирано неизпълнение на технологичния план от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т.1.3.1; т.1.3.2; т. 1.4; т.4.4.2;т. 4.4.11. от настоящия договор.
5.3. При настъпване на обстоятелства правещи невъзможни изпълнението на настоящия договор и дължащи се на „непреодолима сила“.
5.4. С изтичане на срока по т. 3.1;на договора.
9.1.25.5. По взаимно съгласие между странитестраните изразено писмено.
5.6. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции и сечта не е започнала, изразено в писмена форма;ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява същия, без да дължи плащане на обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди.
9.1.35.7. При виновно неизпълнение Когато изпълнението на задълженията на една от страните по договора - е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции и е започнала сеч, договорът се прекратява с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие волеизявление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен като на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща сума, равняваща се на обема на извършената услуга отговаряща на действително добитото количество дървесина.
5.8. Договорът може да предвиди или да предотврати - бъде прекратен незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди при наличие на хипотезата т. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация3.4.8 от настоящия договор.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Извършване На Дейности
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.112.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;
9.1.212.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.312.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - – с 10-дневно едностранно писмено предизвестие волеизявление от изправната до неизправната страна;
9.1.412.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие волеизявление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.512.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.612.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.212.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.112.2.1. забави изпълнението при виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора с повече чл.7 от 3 работни дни;
9.2.2. настоящия и не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.312.2.2. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.412.2.3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.512.2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.312.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни 1-месечно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Project Contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор (1) Този Договор се прекратява:
9.1.11. С с изтичане на срока по тчл. 3.12, ал. 2 от Договора;
9.1.22. По при достигане на стойността посочена в чл. 4, ал. 2 от договора
3. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
4. по взаимно съгласие между странитена Страните, изразено в писмена форма;
9.1.35. При виновно неизпълнение на задълженията на една едностранно от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - Възложителя с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестиеуведомление до другата страна, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. Изпълнителят бъде обявен в несъстоятелност неплатежоспособност или когато е бъде открита процедура за обявяването му в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестиепри непродължаване на срока, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане прекратяване или отнемане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група”;
7. при отстраняване от пазара на балансираща енергия на балансиращата група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ;
8. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ;
9. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и одобрени да представи доказателства;
10. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
11. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по Възложителя с писмено уведомление до другата страна, при прекратяване на „рамковия договор” с разпределителното дружество;
12. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора.. (когато Изпълнителят ползва подизпълнители поръчката, т. 12 се променя така:
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.112.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;.
9.1.212.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.312.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 103-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.412.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.512.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.612.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.212.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестиедоговора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.112.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни1 ден;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.312.2.2. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.412.2.3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.512.2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.312.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни 15 - петнадесет дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С Прекратяването на договора преди изтичане на срока неговия срок на действие може да стане по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;.
9.1.39.2. Прекратяването на договора преди изтичане на неговия срок на действие може да бъде извършено с едномесечно писмено предизвестие, отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. В този случай възложителят не дължи неустойка и/или обезщетение.
9.3. При прекратяване на настоящия договор преди изтичане на срока, страните подписват протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяване на договора.
9.4. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на една от страните задължение по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от настоящия договор, изправната страна може да изпрати до неизправната страна;страна писмена покана за доброволно изпълнение в седемдневен срок, с предупреждение, че с изтичане на срока и при липса на доброволно изпълнение, ще счита договора за едностранно прекратен.
9.1.49.5. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на Настоящият договор се прекратява едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането без предизвестие при отнемане на обществената поръчка - лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да упражнява застрахователната дейност, предмет на договора, извън правомощията по смисъла на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватадействащото българско законодателство.
9.29.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без настоящия договор със 7 (седем) дневно писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението ако в резултат на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. обстоятелства, възникнали след сключването му, не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3състояние да изпълни своите задължения. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна В този случай той не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договоранеустойка и/или обезщетение.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.18.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.18.1.1. С с изтичане на срока по т. 3.1му;
9.1.28.1.2. По по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена формаписмено;
9.1.38.1.3. При при обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, за която и да е от страните - с 20-дневно писмено предизвестие;
8.1.4. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - – с 1020-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.48.1.5. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомлениебез предизвестие, веднага след настъпване при пълно неизпълнение на обстоятелстватазадълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по раздел V от настоящия договор.
9.28.1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП.
8.2. Възложителят може да прекрати договора договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
8.3. Възложителят може да прекрати договора, едностранно и без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТи в случай че:
9.2.18.3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-обединение извърши промяна в състава си по време на изпълнение на договора.
8.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 15 работни дни;
9.2.28.3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в разумен срокпосочения в раздел ІII, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, т. 3.3.2. срок констатирани недостатъци;
9.2.38.3.4. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договораили ликвидация.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.116.1. Настоящият договор се прекратяваДоговорът може да бъде прекратен в следните случаи:
9.1.116.1.1. С изтичане При непреодолима сила, съгласно чл.14.4.
16.1.2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на срока по т. 3.1;ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.
9.1.216.1.3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на задълженията финансовите им отношения до момента на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватапрекратяването.
9.216.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнителчрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да е декларирал това се отрази или бъде в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност ущърб на някакво право на действие или когато е в производство по несъстоятелност удовлетворение, произтекло или ликвидациякоето ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.316.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни без предизвестие, без дължими обезщетения да дължи каквото и без необходимост да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че последният наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договоратози договор.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.110.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.110.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1. и 3.2. или с достигане на предвидената в т. 2.1 стойност ;
9.1.210.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.310.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.410.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.510.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.610.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.210.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.110.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 7(седем) работни дни;
9.2.210.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.310.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.410.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.510.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.310.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни 10(десет) дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;
9.1.212.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.312.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.412.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.512.1.4. С окончателното му изпълнение;
9.1.612.1.5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
12.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.212.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.112.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 10 /десет / работни дни;
9.2.212.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.312.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.412.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.512.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.312.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестиепредизвестие от 7 /седем/работни дни, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.112.1.1. С изтичане на срока по т. 3.13.1 или с достигане на предвидената в т. 2.1 стойност по преценка на възложителя;
9.1.212.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.312.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.412.1.4. При констатирани нередности и/или некачествено изпълнение, и/или конфликт на интереси - – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.512.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.612.1.6. По реда и в случаите съгласно Закона за обществените поръчки;
12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.212.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.112.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 10 работни дни;
9.2.212.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.312.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.412.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.512.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.312.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни едноседмично предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият Чл.32.(1)Действието на този договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане : 1.С изтичането на срока по тна договора или при предшестващо крайния срок настъпване на изпълнението на всички задължения на страните. 3.1;
9.1.2. По 2.По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.3; 3.При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената поръчката. При виновно 4.С едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при неизпълнение от другата страна. (2)В случаите по ал. 1, т. 2 и т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на задълженията ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на една договора. (3)Едностранното разваляне на договора по чл. 32, ал. 1, т. 4 се допуска само при пълно неизпълнение, а също й при частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно условията на чл.87-88 от страните по ЗЗД. (4)При разваляне на договора - с 10изправната страна е длъжна да отправи 5-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната другата страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (5)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставеното до момента, както и обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Чл.33.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора без едностранно, с 5-дневно писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави : 1.забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. ; 2.не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок; 3.прекъсне работа без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повече от 3 дни и след отправена писмена покана, не отстрани я продължи в разумен срокрамките на 2 дни, определен считано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. датата на получаване на поканата; 4.системно не изпълни точно някое от изпълнява задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това ; 5.бъде обявен в офертата си;
9.2.5. неплатежоспособност или когато бъде обявен открита процедура за обявяване в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.;
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Изпълнение На Услуги
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.17.1. Настоящият договор се прекратяваможе да бъде прекратен:
9.1.17.1.1. С От страна на Възложителя, без да дължи неустойка и обезщетение за пропуснати ползи, след констатирано нарушение на ЗГ, Наредба №8 за сечите в горите при изпълнение на настоящия договор или констатирано неизпълнение на технологичния план, като гаранцията за изпълнение на договора не се връща.
7.1.2. с изтичане срока на срока договора
7.1.3. по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
9.1.37.1.4. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:
7.1.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;
7.1.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при провеждането на конкурса за възлагане на дейността;
7.1.4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка;
7.1.4.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 13 от Наредбата;
7.1.4.5. При виновно неизпълнение отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в случаите на т. 3.9 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.
7.2. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;непреодолима сила.
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.67.3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането изпълнението на обществената поръчка - договора е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции в насаждения, предмет на договора и сечта не е започнала,
7.4. Когато изпълнението на договора в насаждения, предмет на договора, извън правомощията е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции и сечта е започнала, сечта се прекратява с едностранно писмено волеизявление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯВъзложителя. Възложителят не дължи неустойка и обезщетение за пропуснати ползи.
7.5. Възложителят прекратява договора с едностранно писмено уведомление,
7.5.1. В случай, че Изпълнителят не спази някой от уговорените в графика за изпълнение на дейностите срокове;
7.5.2. При неспазване на приложена Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които той се добиват и продават на територията на ЮИДП-Сливен или по спецификация, изготвена от Възложителя при разкройване на дървесината;
7.5.3. Когато дейността се извършва от подизпълнители, които не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватаса заявени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9.27.5.4. В случай, че Изпълнителят не започне сеч в насаждението в четиринадесет дневен срок от датата на издаване на съответното позволително за сеч.
7.5.5. В случай, че Изпълнителят не се яви да получи позволително за сеч за което и да е насаждение, включено в обекта в срока, указан в т.4.8.2 от настоящия договор.
7.5.6. В случай на неизпълнение на разпоредбите на чл. 36 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
7.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестиедоговора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1в случай че не е осигурил достъп до 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение, включено в обекта. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по неустойка, а гаранцията за изпълнение на договора, се възстановява в срок до 5 работни дни от датата на прекратяване на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Добив На Дървесина
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С Прекратяването на договора преди изтичане на срока неговия срок на действие може да стане по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;.
9.1.39.2. Прекратяването на договора преди изтичане на неговия срок на действие може да бъде извършено с едномесечно писмено предизвестие, отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. В този случай възложителят не дължи неустойка и/или обезщетение.
9.3. При прекратяване на настоящия договор преди изтичане на срока, страните подписват протокол за уреждане на финансовите взаимоотношения в момента на прекратяване на договора.
9.4. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на една от страните задължение по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от настоящия договор, изправната страна може да изпрати до неизправната страна;страна писмена покана за доброволно изпълнение в седемдневен срок, с предупреждение, че с изтичане на срока и при липса на доброволно изпълнение, ще счита договора за едностранно прекратен.
9.1.49.5. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на Настоящият договор се прекратява едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането без предизвестие при отнемане на обществената поръчка - лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да упражнява застрахователната дейност, предмет на договора, извън правомощията по смисъла на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватадействащото българско законодателство.
9.29.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без настоящия договор със 7 (седем) дневно писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението ако в резултат на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. обстоятелства, възникнали след сключването му, не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3състояние да изпълни своите задължения. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна В този случай той не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договоранеустойка и/или обезщетение.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.13.2;
9.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-10- дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/системни нарушения на клаузите на настоящия договор (повече от 3 /три/ нарушения с наложени санкции в рамките на 1 /една/ календарна година за едно и също по вид нарушение) или конфликт прекратяване на интереси изпълнението на възложените превози - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнениеПо реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението При прекратяване на някое правата, произтичащи от задълженията си по договора с повече от 3 работни днилиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.2.3. В случаите на несъгласие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от изменение на маршрутното разписание по т. 4.3. от настоящия договор, изразено в писмена форма или неявяването му в 3- дневен срок от уведомяването му за подписване на допълнително споразумение към договора, с което да се възложи измененото маршрутно разписание.
9.2.4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни 6 (шест) месечно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор Този Договор се прекратява:
9.1.1. С с изтичане на срока по тт.2.1. 3.1от Договора;
9.1.2. По с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
9.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства за обективната невъзможност;
9.1.4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
9.1.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
9.2. Договорът може да бъде прекратен
9.2.1. по взаимно съгласие между странитена Страните, изразено в писмена форма;
9.1.39.2.2. При когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – с писмено изявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.3. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие предупреждение от изправната Страна до неизправната странаи определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
9.4. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
9.4.1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е забавил предаването на Автомобила с повече от 5 (пет) дни след срока по т. 2.2.;
9.1.49.4.2. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватаТехническата спецификация.
9.29.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без предизвестиеда му даде допълнителен срок за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
9.2.19.6. забави изпълнението на някое ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнителЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е декларирал това на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност протокол или когато е в производство споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по несъстоятелност или ликвидацияреда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
9.39.7. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
9.7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновкаИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
9.7.2. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Възлагане На Обществена Поръчка За Услуги
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.112.1.1. С изтичане на срока по т. 3.13.1 и/ или с достигане на предвидената в т. 2.1 стойност ;
9.1.212.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.312.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.412.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.512.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.612.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.212.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.112.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 10 работни дни;
9.2.212.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.312.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.412.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.512.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.312.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни едномесечно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.11. Настоящият договор се прекратява:
9.1.11.1. С с изтичане на срока по т. 3.1срока, за който е сключен или с достигане на предвидената в ЗОП праг до 69 999 лева без ДДС;
9.1.21.2. По по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.31.3. При при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора ДОГОВОРА - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.41.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.61.5. Когато когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договораДОГОВОРА, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, уведомление веднага след настъпване на обстоятелствата.;
9.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора ДОГОВОРА без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.12.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 десет работни дни;
9.2.22.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срок констатирани недостатъцинередности;
9.2.32.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договораДОГОВОРА;
9.2.42.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата сиси или ползва подизпълнител, различен от посочения в офертата му;
9.2.52.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора ДОГОВОРА едностранно с 5 /пет/ дни 10-дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договораДОГОВОРА.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор се прекратяваДоговорът може да бъде прекратен в следните случаи:
9.1.114.1.1. С изтичане Непреодолима сила съгласно чл. 12.
14.1.2. Bъзложителят има право да прекрати едностранно договора с 5 дневно писмено предизвестие.
14.1.3. B случаите на срока по тчл. 3.1;14.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.
9.1.214.1.4. По B случай на взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.
9.1.314.1.5. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора - с 10-дневно чрез писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането , без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на обществената поръчка - предмет някакво право на договорадействие или удовлетворение, извън правомощията на произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.214.1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестиесъгласно чл. 43, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1ал 4 от ЗОП. забави B този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от прекратяване на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидациякъм момента на прекратяването.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Application
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1. и 3.2. или с достигане на предвидената в т. 2.1 стойност ;
9.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
9.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 7(седем) работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни 10(десет) дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.17.1. Настоящият договор се прекратяваможе да бъде прекратен:
9.1.17.1.1. С От страна на Възложителя, без да дължи неустойка и обезщетение за пропуснати ползи, след констатирано нарушение на ЗГ, Наредба №8 за сечите в горите при изпълнение на настоящия договор или констатирано неизпълнение на технологичния план, като гаранцията за изпълнение на договора не се връща.
7.1.2. с изтичане срока на срока договора
7.1.3. по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
9.1.37.1.4. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:
7.1.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;
7.1.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при провеждането на конкурса за възлагане на дейността;
7.1.4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка;
7.1.4.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 18 от Наредбата;
7.1.4.5. При виновно неизпълнение отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в случаите на т. 3.9 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.
7.2. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;непреодолима сила.
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.67.3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането изпълнението на обществената поръчка - договора е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции в насаждения, предмет на договора и сечта не е започнала, Възложителят възстановява на Изпълнителя гаранцията за изпълнение за съответните насаждения, без да дължи неустойка и обезщетение за пропуснати ползи.
7.4. Когато изпълнението на договора в насаждения, предмет на договора, извън правомощията е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции и сечта е започнала, сечта се прекратява с едностранно писмено волеизявление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той Възложителя. Възложителят не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - дължи неустойка и обезщетение за пропуснати ползи.
7.5. Възложителят прекратява договора с едностранно писмено уведомление, веднага след настъпване без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията за изпълнение на обстоятелстватадоговора не се връща в следните случаи:
7.5.1. В случай, че Изпълнителят не спази някой от уговорените в графика за изпълнение на дейностите срокове;
7.5.2. При неспазване на приложена Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП-Смолян или по спецификация, изготвена от Възложителя при разкройване на дървесината;
7.5.3. Когато дейността се извършва от подизпълнители, които не са заявени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9.27.5.4. В случай, че Изпълнителят не започне сеч в насаждението в четиринадесет дневен срок от датата на издаване на съответното позволително за сеч.
7.5.5. В случай, че Изпълнителят не се яви да получи позволително за сеч за което и да е насаждение, включено в обекта в срока, указан в т.4.8.2 от настоящия договор.
7.5.6. В случай на неизпълнение на разпоредбите на чл. 36 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
7.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестиедоговора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1в случай че не е осигурил достъп до 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение, включено в обекта. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по неустойка, а гаранцията за изпълнение на договора, се възстановява в срок до 5 работни дни от датата на прекратяване на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Добив На Дървесина
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.112.1.1. С изтичане на срока на договора по т. 3.1;.
9.1.212.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.312.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.412.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.512.1.5. С окончателното му изпълнениеизпълнение и изтичане на срока му;
9.1.612.1.6. Когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен по реда на чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.212.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.212.2.1. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор се прекратяваДоговорът може да бъде прекратен в следните случаи:
9.1.111.1. С изтичане Непреодолима сила съгласно чл.8.
11.2. Възложителят има право да прекрати едностранно договора с 5 дневно писмено предизвестие.
11.3. В случаите на срока по тчл. 3.1;11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.
9.1.211.4. По В случай на взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.
9.1.311.5. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора - с 10-дневно чрез писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането , без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на обществената поръчка - предмет някакво право на договорадействие или удовлетворение, извън правомощията на произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.211.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестиедоговора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението ако в резултат на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. обстоятелства, които възникнат след сключването му, не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени обезщетение за претърпените вреди от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение сключването на договора.Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му .
Appears in 1 contract
Samples: Public Invitation for Tender
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор Този Договор се прекратява:
9.1.1. С с изтичане на срока по тт.2.2. 3.1от Договора;
9.1.2. По с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
9.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства за обективната невъзможност;
9.1.4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
9.1.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
9.2. Договорът може да бъде прекратен
9.2.1. по взаимно съгласие между странитена Страните, изразено в писмена форма;
9.1.39.2.2. При когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – с писмено изявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.3. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие предупреждение от изправната Страна до неизправната страна;
9.1.4и определяне на подходящ срок за изпълнение. При констатирани нередности и/или конфликт Разваляне на интереси - Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с изпращане оглед на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането интереса на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватаизправната Страна.
9.29.4. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация.
9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без предизвестиеда му даде допълнителен срок за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
9.2.19.6. забави изпълнението на някое ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнителЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е декларирал това на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност протокол или когато е в производство споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по несъстоятелност или ликвидацияреда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
9.39.7. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
9.7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновкаИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
9.7.2. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 1 contract
Samples: Contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
9.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.115.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.115.1.1. С изтичане на срока по т. 3.14.1;
9.1.215.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.315.1.3. С едностранно едномесечно предизвестие от всяка от страните;
15.1.4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.415.1.5. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.515.1.6. С окончателното му изпълнение;
9.1.615.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането По реда на обществената поръчка - предмет чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
15.1.8. В случай, че настоящия договор е сключен при условията на допуснато предварително изпълнение на договора от КЗК при образувана преписка по обжалване на решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на изпълнител по настоящия договор и при последваща отмяна на решението за избор на изпълнител, настоящият договор се прекратява без да се дължат неустойки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Същият дължи единствено реалното изпълнение по договора до момента на прекратяване на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.215.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.115.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 5 (пет) работни дни;
9.2.215.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.315.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.415.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата представянето си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в представянето му;
9.2.515.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.315.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни едномесечно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;.
9.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.59.1.4. С окончателното му изпълнение;
9.1.5. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 10 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни едномесечно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Доставка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор се прекратяваДоговорът може да бъде прекратен в следните случаи:
9.1.110.1. С изтичане Непреодолима сила съгласно чл.15.
10.2. Възложителят има право да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие.
10.3. В случаите на срока по тчл. 3.1;14.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.
9.1.210.4. По В случай на взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.
9.1.310.5. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора - с 10-дневно чрез писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането , без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на обществената поръчка - предмет някакво право на договорадействие или удовлетворение, извън правомощията на произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.210.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестиедоговора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението ако в резултат на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. обстоятелства, които възникнат след сключването му, не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени обезщетение за претърпените вреди от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение сключването на договора.Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му .
11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може, без това да попречи на търсенето на друго обезщетение за нарушаване на договора, чрез писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да развали договора частично или изцяло:
11.1.1. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое свое друго задължение по Договора или ако не предприеме мерки за изпълнението му до 15 календарни дни след като е бил писмено уведомен за това.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;
9.1.212.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.312.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 105-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.412.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.512.1.4. С окончателното му изпълнение;
9.1.612.1.5. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки или при прогласяване на неговата унищожаемост съгласно чл. 119 ЗОП;
12.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.212.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.112.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни 5 календарни дни;
9.2.212.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.312.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.412.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.512.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.312.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни 5-дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора. При прекратяването на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият има право да получи цената само на успешно завършените преди прекратяването строителни работи, дължейки неустойка в размер на 10 % върху стойността на неизпълнената работа. При некачествено или неточно изпълнени работи по договора, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 20 % от стойността на некачествено/неточно извършените СМР.
12.4. Договорът се разваля по право, ако задължението на едната страна се погаси поради обективна невъзможност за изпълнение по смисъла на чл. 89 от Закона за задълженията и договорите. Във всички случаи на предсрочно прекратяване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок от прекратяването да представи за приемане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своя краен отчет за извършената работа, въз основа на който страните ще уредят своите финансови отношения.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.116.1. Настоящият договор се прекратяваДоговорът може да бъде прекратен в следните случаи:
9.1.116.1.1. С изтичане При непреодолима сила, съгласно чл.14.4.
16.1.2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на срока по т. 3.1;ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.
9.1.216.1.3. По взаимно съгласие между страните. В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.
16.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изразено без да са налице обстоятелствата по чл.14.1. или в писмена форма;случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое друго свое задължение по този договор. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение на договора.
9.1.316.1.5. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора - с 10-дневно чрез писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането , без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на обществената поръчка - предмет някакво право на договорадействие или удовлетворение, извън правомощията на произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.216.1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност случай, че последният наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидацияспоразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.
9.316.1.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестиенезабавно и когато е налице някое от основанията, без дължими обезщетения и без необходимост посочени в чл. 118, ал.1 от допълнителна обосновкаЗОП. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени обезщетение за претърпените вреди от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение прекратяването на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор се прекратяваДоговорът може да бъде прекратен в следните случаи:
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;Непреодолима сила съгласно чл.7.
9.1.2. С писмено предизвестие едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.1.3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение при което се подписва двустранен протокол за уреждане на задълженията финансовите им отношения до момента на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватапрекратяването.
9.2. В случаите на чл. 8.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението не дължи на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидацияпропуснати ползи.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестиечрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновкакомпенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.4. Прекратяването става ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени обезщетение за претърпените вреди от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение сключването на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор Този Договор се прекратява:
9.1.1. С с изтичане на срока по тт.2.1. 3.1от Договора;
9.1.2. По с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
9.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства за обективната невъзможност;
9.1.4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
9.1.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
9.2. Договорът може да бъде прекратен
9.2.1. по взаимно съгласие между странитена Страните, изразено в писмена форма;
9.1.39.2.2. При когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – с писмено изявление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.3. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие предупреждение от изправната Страна до неизправната странаи определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
9.4. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по смисъла на т. 10.3. всеки от следните случаи:
9.4.1. непредоставянето на Услугите по конкретна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Закъснението за монтаж на оборудването или предоставяне на изисканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специалисти с повече от 4 часа ще се счита за пълно неизпълнение на съответната заявка;
9.1.49.4.2. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватаТехническата спецификация.
9.29.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без предизвестиеда му даде допълнителен срок за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
9.2.19.6. забави изпълнението на някое ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнителЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е декларирал това на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност протокол или когато е в производство споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по несъстоятелност или ликвидацияреда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
9.39.7. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
9.7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновкаИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
9.7.2. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
Appears in 1 contract
Samples: Електронен Единен Европейски Документ За Обществени Поръчки
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор се прекратява10.1.Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:
9.1.110.1.1. С изтичане При непреодолима сила съгласно чл. 9.4.
10.1.2. В случай на срока по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между от страните, изразено в писмена форма;при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.
9.1.310.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора - с 10-дневно чрез писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането , без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на обществената поръчка - предмет някакво право на договорадействие или удовлетворение, извън правомощията на произтекло или което ще произтече в последствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.210.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестиедоговора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. забави В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидациякъм момента на прекратяването му.
9.310.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства бъде прекратен договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновказа извършване на СМР със строителя. Прекратяването става след В този случай се подписва двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите взаимоотношения отношения между страните до момента на прекратяването.
10.1.6. При прекратяване на Договора договорените гаранции за извършените от страна успешно завършените работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ИЗДАВА Гаранционен протокол.
10.1.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. 10.1.8.В случаите по чл.10.1.7. и чл.10.1.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договораобезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи.
Appears in 1 contract
Samples: Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор 9.1 НАЕМАТЕЛЯ се прекратявазадължава да върне оборудването на НАЕМОДАТЕЛЯ незабавно след прекратяване на Договора.
9.2 Договора се прекратява в следните случай:
9.1.1. С 9.2.1 След изтичане на срока му, уговорен в ППП, освен ако същия не бъде продължен по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните за което те подписват допълнително споразумение по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватаДоговора.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 9.2.2 Може да бъде прекратен преди изтичане на срока му, по взаимно съгласие на страните.
9.2.3 НАЕМОДАТЕЛЯ има право да прекрати договора едностранно Договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТпредизвестие в следните случаи:
9.2.1. забави изпълнението (а) не извършите плащане което е дължимо или
(б) системно нарушавате условията на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;Договора
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;(в) направите опит да дадете като залог оборудването
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, (г) при промяна на местоположението на част или цялото оборудване без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените предварително писмено съгласие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НАЕМОДАТЕЛЯ
(д) ако НАЕМАТЕЛЯ не полага дължимата грижа за запазването на оборудването в добро състояние
(е) ако НАЕМАТЕЛЯ не изпълнява указанията на НАЕМОДАТЕЛЯ относно експлоатацията на оборудването, както и одобрени указанията в дадените му инструкции за експлоатация, с което нанася или има опасност да нанесе вреди на оборудването
(ж) при откриване на производство за обявяване в ликвидация и несъстоятелност.
9.2.4 НАЕМАТЕЛЯ има право да прекрати Договора преди изтичане не срока му с отправяне на писмено предизвестие до НАЕМОДАТЕЛЯ, като в този случай НАЕМАТЕЛЯ се задължава да плати неустойка в размер на 40% от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки сумата, дължима за периода до изтичане на уговорения срок.
9.3 При прекратяване на Договора сте длъжни незабавно:
9.3.1 За ваша сметка да върнете оборудването или да ни предоставите оборудването, за да го приберем.
9.3.2 Да ни изплатите в брой или по изпълнение банков път пълният размер на договоравсички суми, дължими по настоящия Договор или всеки друг Договор сключен между нас и Вас.
Appears in 1 contract
Samples: General Rental Agreement
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.11. Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една Всяка от страните по може да поиска прекратяване на договора - с 10-със 7 дневно писмено предизвестие поради възникване на пречки от изправната до неизправната страна;стопански, административен или друг характер, непреодолима сила и други, както и при отпадане необходимостта от договора.
9.1.42. При констатирани нередности и/или конфликт прекратяване на интереси - с изпращане договора при условията на едностранно писмено предизвестие т.1 от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането настоящият раздел от страна на обществената поръчка - предмет Изпълнителя в случай, че същият не е започнал работа по обекта, той изплаща неустойка в размер на гаранцията за изпълнение на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ При системно неспазване клаузите по договора, неизпълнени задачи от седмичните оперативки, неспазване на сроковете по утвърдения график и правилниците по Безопасност на работа при неелектрически и електрически уредби и електрически централи /ПБРНЕУЕЦ/, Наредба №9/09.06.2004г. за техническата експлоатация на ел. централи и мрежи, Наредба №81213- 647/01.10.2014 г.. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация и приетия в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД Правилник за вътрешния ред, Възложителят има право да прекрати договора и отстрани Изпълнителя, като в случая изплаща 50% от извършената до момента работа.
4. Възложителят може да прекрати договора без с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1както и на основание чл. забави изпълнението на някое 118, ал. 1, т. 1 от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може ЗОП; 5.Възложителят има право да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестиебез предизвестие на основание чл. 73, без дължими обезщетения и без необходимост т.1 от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договораППЗОП.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.11. Настоящият договор се прекратява:
9.1.11.1. С с изтичане на срока по т. 3.1му;
9.1.21.2. По по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена формаписмено;
9.1.31.3. При при обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, за която и да е от страните - с 20-дневно писмено предизвестие;
1.4. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - – с 1020-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.41.5. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомлениебез предизвестие, веднага след настъпване при пълно неизпълнение на обстоятелстватазадълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по раздел V от настоящия договор.
9.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Възложителят може да прекрати договора договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
3. Възложителят може да прекрати договора, едностранно и без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТи в случай че:
9.2.13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-обединение извърши промяна в състава си по време на изпълнение на договора.
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 15 работни дни;
9.2.23.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в разумен срокпосочения в раздел II, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, т.2.2. срок констатирани недостатъци;
9.2.33.4. не изпълни точно някое от задълженията си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по договоранесъстоятелност;
9.2.43.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен , или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидацияофертата му.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.111.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.111.1.1. С изтичане на срока по т. 3.13.1 или с достигане на предвидената в т. 2.1 стойност;
9.1.211.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.311.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.411.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.511.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.611.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
11.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.211.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.111.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 5 /пет/ работни дни;
9.2.211.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.311.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.311.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни със 7-дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.11. Договорът се прекратява с изтичане на срока му – 31.12.2018год.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едностранно писмено волеизявление, без да дължи обещетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди когато:
2.1. по време на действието на договора - в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която Изпълнителят вече не отговаря на някое от изискванията на Възложителя;
2.2. по време на изпълнение на договора бъде установено, че Изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание;
2.3. в процеса на изпълнение на договора са установени от Възложителя неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели;
3. Настоящият договор се прекратяваможе да бъде прекратен незабавно и едностранно от страна на Възложителя, с писмено предизвестие, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в следните случаи:
9.1.13.1. С изтичане след констатирано нарушение на срока по т. 3.1Закона за горите, нанесло значителни вреди на ДГС или при неизпълнение дейностите, предмет на договора от страна на Изпълнителя;
9.1.23.2. По при отказ от страна на Изпълнителя да извърши транспорт на дървесината в срок 3 три работни дни от заявката на Възложителя.
4. В случаите, посочени в т.3.1. и 3.2. от настоящия договор, внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение не се възстановява.
5. Настоящият договор може да бъде прекратен едностранно от страна на Възложителя с 20-дневно писмено предизвестие.
6. Договорът може да се прекрати по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;.
9.1.37. При виновно неизпълнение Страна по договора не отговаря за неизпълнението на задълженията си, ако то се дължи на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватанепреодолима сила.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Товарене, Транспорт И Разтоварване На Дървесина
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1Чл. Настоящият договор се прекратява:
9.1.15.1. С изтичане на срока неговия срок.
Чл. 5.2. При прекратяване на юридическото лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ по треда на ТЗ и ЗГ.
Чл. 3.1;
9.1.25.3. По взаимно съгласие между страните, страните изразено в писмена форма;.
9.1.3Чл. При виновно неизпълнение на задълженията на една 5.4. Всяка от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без с тримесечно предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидацияизпратено писмено до другата страна.
9.3Чл. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие5.5. В случаите, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените когато договорът бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, последният се задължава да възстанови по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ съответната част от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение предварително платената сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ, ако има предварително плащане.
Чл. 5.6. В случаите, когато договорът бъде прекратен едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ, същият се задължава да изплати дължимото тримесечно възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо от обема на работата, извършена до момента на прекратяване на договора.
Чл. 5.7. След прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ неприключените дела, ако не е получил възнаграждение за инстанцията, като довършва работата и представителството по тези, за които е сключил XXXX и ги предава след получаване на решението за инстанцията.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.11. Договорът се прекратява с изтичане на срока му – 30.12.2018 г.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едностранно писмено волеизявление, без да дължи обещетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди когато:
2.1. по време на действието на договора - в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2.2. по време на изпълнение на договора бъде установено, че Изпълнителят е подписал декларация с невярно съдържание;
2.3. в процеса на изпълнение на договора са установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели;
3. Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една може да бъде прекратен незабавно и едностранно от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди в офертата си;следните случаи:
9.2.53.1. бъде обявен в несъстоятелност след констатирано нарушение на Закона за горите, нанесло значителни вреди на ДГС или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидацияпри неизпълнение дейностите, предмет на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9.33.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши транспорт на дървесината в срок 3 три работни дни от заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. В случаите, посочени в т.3.1. и одобрени 3.2. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки настоящия договор, внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение не се възстановява.
5. Договорът може да се прекрати по изпълнение взаимно съгласие между страните изразено в писменна форма.
6. Страна по договора не отговаря за неизпълнението на договоразадълженията си, ако то се дължи на непреодолима сила.
Appears in 1 contract
Samples: Transportation Agreement
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор Договорът се прекратявапрекратява с изтичане на срока, уговорен между страните.
12.2. Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на уговорения срок, при наличие на следните обстоятелства:
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;
9.1.212.2.1. По взаимно съгласие между странитена Страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.612.2.2. Когато са настъпили съществени промени във възможността за финансирането на обществената поръчка - предмет на договораДоговора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯВъзложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомлениеуведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;
12.2.3. С аргументирано писмено предизвестие, отправено от едната страна до другата, което не може да бъде по-малко от тридесет календарни дни.
9.212.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Възложителят може да прекрати договора Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор; ХШ.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
9.2.5. бъде обявен 13.1 .Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидациярезултат на непреодолима сила.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.110.1. Настоящият договор се прекратяваДоговорът може да бъде прекратен в следните случаи:
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;
9.1.210.1.1. По взаимно съгласие между страните, страните изразено в писмена форма;писмено.
9.1.310.1.2. При виновно По условията на чл. 8.4.
10.1.3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при неизпълнение на задълженията задължения от страна на една от страните ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да са налице обстоятелствата по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;чл.8.1. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи пълния размер на гаранцията за изпълнение.
9.1.410.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт В случаите на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет прекратяване на договора, извън правомощията преди изтичане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯсрока за който е сключен, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомлениестраните подписват, веднага след настъпване в 15-дневен срок от датата на обстоятелстватаполучаване на писменото предизвестие, двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяването.
9.210.1.5. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 15 дневно предизвестие, в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.
10.1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестиесъгласно чл. 43, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1ал 4 от ЗОП. забави В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от прекратяване на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидациякъм момента на прекратяването.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор Договорът се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;
9.1.28.1. По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма, включително и при настъпване на форсмажорни обстоятелства и при уважени реституционни претенции;
9.1.38.2. С изтичане срока на договора;
8.3. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едностранно писмено волеизявление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:
8.3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговарят на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;
8.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при провеждането на конкурса за възлагане на дейността;
8.3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;
8.3.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 18 от Наредбата;
8.3.5. В случаите по т. 5.1.2.1 до 5.1.2.4.;
8.3.6. При виновно неизпълнение отказ от страна на задълженията ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на една дървесина, в случаите на т. 5.1.9 от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелстватаИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.
9.28.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без предизвестиеда дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТв следните случаи:
9.2.18.4.1. забави изпълнението За неизпълнение на графика за добив по т. 1.5.
8.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите, които не желае да отстрани за своя сметка.
8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни задължението си:
8.5.1. по т. 5.2.1. и 5.2.2.;
8.5.2. по т. 5.2.3. - в срок по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни престации, а внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 5 работни дни. IХ.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
9.1. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение 8 на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;договора, в следните случаи:
9.2.1. по т. 5.2.1. до 5.2.3. – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил задължението си.
9.2.2. не отстрани по т. 5.2.6. – неустойка в разумен срок, определен размер на 10 % от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;стойността на услугата за добива на неприетата отсечена и извозена на временен склад дървесина.
9.2.3. не изпълни точно някое от За неспазване на определения срок по т. 5.2.6. – неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за срока на просрочието.
9.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора;, в следните случаи:
9.2.49.3.1. използва подизпълнителпо т. 6.2.1. – неустойка в размер, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост равен на внесената от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните него гаранция за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора., преизчислена за съответното насаждение, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил задължението;
9.3.2. по т. 6.2.8 – неустойка в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора; 9.3.3.по т. 6.2.9. – неустойка в размер, равен на 30 % от стойността на услугата за добива на тази дървесина;
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.112.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;
9.1.212.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.312.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.412.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.512.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.612.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.212.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.112.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 15 работни дни;
9.2.212.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.312.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.412.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.512.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.312.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни 15-дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;
9.1.2. (1.) Договорът може да бъде прекратен: По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. за ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в открито производство по несъстоятелност или ликвидацияликвидация - по искане на ЗАСТРАХОВАНИЯ.
9.3(2.) Договорът се прекратява:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ След изтичане на срока .
2. С изпълнение на всички задължения на страните по него.
3. При прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство по смисъла на законодателството на държавата, в която лице е установено.
4. При условия по чл.5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
(3.) При не спазване от страната на Застрахователя изискванията на Раздел ІV от „Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност”, а имено:
1. При отнемане от ДА”НС” на издаденото удостоверение за сигурност на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ - от датата на отнемането.
2. При неспазване от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на някое от специфичните изисквания и сроковете за отстраняване на констатирано неизпълнение на някое от специфичните изисквания по защита на класифицираната информация, което е довело до нерегламентиран достъп до класифицирана информация.
(4.) Всяка от страните може едностранно, след като отправи писмено обосновано предизвестие в седем дневен срок, да развали договора, ако другата страна не изпълнява задълженията си.
(5.) В случаи по ал.2, т.4 и ал.3 ЗАСТРАХОВАНИЯ не дължи нито връщане на гаранция за изпълнение на задълженията по договора, нито заплащане на застрахователните премии, а получените от ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ плащания подлежат на незабавно възстановяване заедно със законната лихва.
(6.) Застрахователя може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, 30 дневно предизвестие до изпълнителя без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните да дължи неустойки или обезщетение за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договоратова.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Чл.31./1/. Настоящият договор се прекратявапрекратява при следните основания:
9.1.11. С с изтичане на срока му на действие и изпълнение на всички задължения на страните по т. 3.1него;
9.1.22. По преди срока – по взаимно съгласие между страните, страните изразено в писмена формаписмено;
9.1.33. При виновно неизпълнение при съществено нарушение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно страните, изправната страна прекратява договор със седемдневно писмено предизвестие от изправната до неизправната странапредизвестие;
9.1.44. При констатирани нередности и/или конфликт при прекратяване на интереси - с изпращане юридическото лице-изпълнител на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯпоръчката, ако то е такова;
9.1.55. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестиеедностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, /и без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от тези, посочени в офертата му;
9.2.56. бъде обявен в несъстоятелност или от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие при възникване на обстоятелства след сключване на договора, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не би могъл да предвиди и които водят до невъзможност за изпълнение на задълженията му;
7. когато е в производство необходимо съществено изменение на договора по несъстоятелност или ликвидация.смисъла на чл.116, ал.5 от ЗОП, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл.116, ал.1 от ЗОП;
9.38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;
9. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ без дължими обезщетения предизвестие на основание чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и без необходимост финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от допълнителна обосновкатях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), когато е приложим и се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на неверни данни е приложил изключение по чл. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените 4 от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договораЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Appears in 1 contract
Samples: Project Contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор се прекратява10.1.Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:
9.1.110.1.1. С изтичане При непреодолима сила съгласно чл. 9.4.
10.1.2. В случай на срока по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между от страните, изразено в писмена форма;при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.
9.1.310.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора - с 10-дневно чрез писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането , без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на обществената поръчка - предмет някакво право на договорадействие или удовлетворение, извън правомощията на произтекло или което ще произтече в последствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.210.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестиедоговора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. забави В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидациякъм момента на прекратяването му.
9.310.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства бъде прекратен договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновказа извършване на СМР със строителя. Прекратяването става след В този случай се подписва двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите взаимоотношения отношения между страните до момента на прекратяването.
10.1.6. При прекратяване на Договора договорените гаранции за извършените от страна успешно завършените работи се запазват.
10.1.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. 10.1.8.В случаите по чл.10.1.7. и чл.10.1.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договораобезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи.
Appears in 1 contract
Samples: Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор се прекратяваДоговорът може да бъде прекратен в следните случаи:
9.1.115.1. С изтичане Непреодолима сила съгласно чл.13.
15.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с 5-дневно писмено предизвестие.
15.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора незабавно, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок пет пъти задължението си по чл.9.11.
15.4. В случаите на срока по тчл. 3.1;15.2 и 15.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.
9.1.215.5. По В случай на взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.
9.1.315.6. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора - с 10-дневно чрез писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.1.515.7. С окончателното му изпълнение;
9.1.6ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. Когато са настъпили съществени промени във финансирането В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на обществената поръчка - предмет ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обещетение за претърпените вреди от сключването на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.215.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, незабавно и когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на е налице някое от задълженията си по договора с повече основанията, посочени в чл. 118, ал. 1 от 3 работни дни;
9.2.2ЗОП. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени обезщетение за претърпените вреди от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение прекратяването на договора.
Appears in 1 contract
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.112.1.1. С изтичане на срока по т. 3.13.1 или с достигане на предвидената в т. 2.1 стойност ;
9.1.212.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.312.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.412.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.512.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.612.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.212.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.112.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.212.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.312.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.412.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.512.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.312.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни 15-дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Чп.19.(1) Настоящият договор се прекратява:
9.1.11. С с изтичане срока на срока по т. 3.1договора;
9.1.22. По по взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена формаписмено;
9.1.33. При виновно неизпълнение при настъпване на задълженията обективна невъзможност за изпълнение на договора;
4. при констатирани системни нарушения на клаузите на настоящия договор - повече от 3 (три) нарушения с наложени санкции в рамките на една от страните по календарна година или прекратяване на изпълнението на възложените превози, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната странаи да получи неустойка в размер на 5000 (пет хиляди) лева;
9.1.45. При констатирани нередности и/или конфликт при утвърдена промяна на интереси - с изпращане транспортната схема, водеща до закриване на едностранно писмено предизвестие част от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - линиите, предмет на договора, извън правомощията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предложи промяна в предмета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване договора на обстоятелствата.
9.2ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение договорът се прекратява в едноседмичен срок;
6. при утвърдени частични изменения на елементите на маршрутното разписание на линиите, предмет на договора., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнението им. При несъгласие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настоящият договор се прекратява в едноседмичен срок;
7. при установено влошаване техническото състояние на превозните средства и хигиената на автомобилите, извършващи превозите по договора, установени чрез проверки от служители на Община Нова Загора - настоящият договор се прекратява с едноседмично предизвестие, връчено лично или по пощата, чрез обратна разписка;
8. от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на дейността;
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Извършване На Обществен Превоз На Пътници
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.17.1. Настоящият договор се прекратяваможе да бъде прекратен:
9.1.17.1.1. С От страна на Възложителя, без да дължи неустойка и обезщетение за пропуснати ползи, след констатирано нарушение на ЗГ, Наредба №8 за сечите в горите при изпълнение на настоящия договор или констатирано неизпълнение на технологичния план, като гаранцията за изпълнение на договора не се връща.
7.1.2. с изтичане срока на срока договора
7.1.3. по т. 3.1;
9.1.2. По взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма;
9.1.37.1.4. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:
7.1.4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;
7.1.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при провеждането на конкурса за възлагане на дейността;
7.1.4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка;
7.1.4.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 13 от Наредбата;
7.1.4.5. При виновно неизпълнение отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в случаите на т. 3.9 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.
7.2. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;непреодолима сила.
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.67.3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането изпълнението на обществената поръчка - договора е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции в насаждения, предмет на договора и сечта не е започнала, Възложителят възстановява на Изпълнителя гаранцията за изпълнение за съответните насаждения, без да дължи неустойка и обезщетение за пропуснати ползи.
7.4. Когато изпълнението на договора в насаждения, предмет на договора, извън правомощията е станало невъзможно поради предявени реституционни претенции и сечта е започнала, сечта се прекратява с едностранно писмено волеизявление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той Възложителя. Възложителят не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - дължи неустойка и обезщетение за пропуснати ползи.
7.5. Възложителят прекратява договора с едностранно писмено уведомление, веднага след настъпване без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, като гаранцията за изпълнение на обстоятелстватадоговора не се връща в следните случаи:
7.5.1. В случай, че Изпълнителят не спази някой от уговорените в графика за изпълнение на дейностите срокове;
7.5.2. При неспазване на приложена Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП-Смолян или по спецификация, изготвена от Възложителя при разкройване на дървесината;
7.5.3. Когато дейността се извършва от подизпълнители, които не са заявени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9.27.5.4. В случай, че Изпълнителят не започне сеч в насаждението в четиринадесет дневен срок от датата на издаване на съответното позволително за сеч.
7.5.5. В случай, че Изпълнителят не се яви да получи позволително за сеч за което и да е насаждение, включено в обекта в срока, указан в т.4.8.2 от настоящия договор.
7.5.6. В случай на неизпълнение на разпоредбите на чл. 36 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
7.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестиедоговора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1в случай че не е осигурил достъп до 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение, включено в обекта. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по неустойка, а гаранцията за изпълнение на договора, се възстановява в срок до 5 работни дни от датата на прекратяване на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Добив На Дървесина
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор Договорът се прекратявапрекратява с изтичане на срока, уговорен между страните.
12.2. Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на уговорения срок, при наличие на следните обстоятелства:
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1;
9.1.212.2.1. По взаимно съгласие между странитена Страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.612.2.2. Когато са настъпили съществени промени във възможността за финансирането на обществената поръчка - предмет на договораДоговора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯВъзложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомлениеуведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;
12.2.3. С аргументирано писмено предизвестие, отправено от едната страна до другата, което не може да бъде по-малко от тридесет календарни дни.
9.212.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Възложителят може да прекрати договора Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата сидокументите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;
9.2.513.1. бъде обявен Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидациярезултат на непреодолима сила.
9.313.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ Ако, страната е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестие, без дължими обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане се позовава на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договоранепреодолима сила.
Appears in 1 contract
Samples: Договор
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.112.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.112.1.1. С изтичане изпълнение на срока по т. 3.1задълженията на страните;
9.1.212.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.312.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие – по реда на чл. 87 от изправната до неизправната странаЗЗД;
9.1.412.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.512.1.5. С окончателното му изпълнениеПо реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.212.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.112.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 15 работни дни;
9.2.212.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.312.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.412.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.512.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.312.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни 15-дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият Този договор се прекратява:
9.1.1. С с изтичане на срока на договора и при изпълнението на всички задължения на страните по т. 3.1него;
9.1.2. По при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
9.1.3. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
9.2. Договорът може да бъде прекратен:
9.2.1. по взаимно съгласие между на страните, изразено в писмена форма. В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения между страните до момента на прекратяването;
9.1.39.2.2. При когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните.
9.2.3. при настъпване на непреодолима сила по смисъла на чл. 8 от този договор.
9.2.4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при неизпълнение на задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи пълния размер на гаранцията за изпълнение.
9.2.5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.
9.3. Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна;.
9.1.49.4. При констатирани нередности За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отклонение от условията за изпълнение на обществената поръчка/Техническите спецификации и/или конфликт Техническото предложение.
9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на интереси - с изпращане на едностранно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането , без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на обществената поръчка - предмет някакво право на договорадействие или удовлетворение, извън правомощията на произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.29.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
9.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнителнезабавно, без да е декларирал това дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в офертата сислучай, че последният наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор.
9.9. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен в случаите при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
9.9.1. да преустанови изпълнението на договора, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
9.2.59.9.2. бъде обявен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.изпълнение на договора до датата на прекратяването; и
9.39.9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни предизвестиевърне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, без дължими обезщетения които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки по изпълнение във връзка с предмета на договора.
9.10. При предсрочно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред услуги.
Appears in 1 contract
Samples: Обществена Поръчка
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 9.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1. и 3.2. или с достигане на предвидената в т. 2.1 стойност ;
9.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9.1.5. С окончателното му изпълнение;
9.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 7(седем) работни дни;
9.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
9.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
9.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 5 /пет/ дни 10(десет) дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки дейности по изпълнение на договора.
Appears in 1 contract
Samples: Договор За Обществена Поръчка