Náležitosti nabídky Vzorová ustanovení
Náležitosti nabídky. 6.3.1 Nabídka včetně veškerých požadovaných dokumentů musí být zpracována v českém jazyce. V případech, kdy Zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka.
6.3.2 Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka zadávacího řízení, musí být podepsány účastníkem zadávacího řízení či statutárním orgánem účastníka; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložena v nabídce.
6.3.3 Zadavatel požaduje, aby nabídka byla podána pouze v jednom jediném souboru PDF.
Náležitosti nabídky. Nabídka bude zpracována v jedné variantě, v českém nebo slovenském jazyce, bude podána elektronicky (dle bodu 6.2 těchto zadávacích podmínek) a bude obsahovat: krycí list nabídky vyplněný a podepsaný uchazečem, který tvoří přílohu č. 1 těchto zadávacích podmínek. V případě společného týmu nebo konsorcia několika uchazečů musí být uvedena pouze 1 právnická osoba nebo 1 fyzická osoba podnikající, která bude ve smluvním vztahu se zadavatelem, a která bude zastupovat ostatní členy týmu nebo subjekty sdružené v konsorciu v jednání o záležitostech týkajících se realizace této veřejné zakázky. Tým nebo konsorcium jsou považovány za jednoho uchazeče, výpis z veřejného rejstříku nebo jiné evidence, pokud uchazeč nevyplní URL adresu v krycím listu, výpis z živnostenského rejstříku nebo jiné evidence, pokud uchazeč nevyplní URL adresu v krycím listu, seznam min. 2 referenčních zakázek dle bodu 4.3. těchto zadávacích podmínek, vzorová tabulka tvoří přílohu č. 3 těchto zadávacích podmínek, design analýzy – metody a postupy realizace analýzy, navržené v souladu s přílohou č. 1 návrhu smlouvy o dílo, a předpokládaný časový harmonogram, návrh smlouvy o dílo, vyplněný a podepsaný uchazečem, návrh tvoří přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek, položkový rozpočet, vyplněný a podepsaný uchazečem, rozpočet tvoří přílohu č. 2 návrhu smlouvy o dílo, jiné dokumenty (např. plné moci nebo pověření). Tyto dokumenty uchazeč doloží v případě, pokud za uchazeče při podání nabídky nejedná statutární orgán, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního rejstříku nebo jiné evidence. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče (u osob zapsaných ve veřejném rejstříku bude podepsána v souladu se způsobem jednání zapsaném v předmětném veřejném rejstříku).
Náležitosti nabídky. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná zastupovat účastníka (včetně označení oprávnění k jednání za účastníka, nevyplývá-li tato skutečnost ze zápisu v obchodním rejstříku), kontaktní adresa pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem. • Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce. K dokumentům v jiném než českém jazyce musí být přiložen překlad do českého jazyka. • Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musejí být podepsány osobou oprávněnou zastupovat účastníka způsobem zapsaným v obchodním rejstříku; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložen v nabídce. • Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
Náležitosti nabídky. Nabídka zájemce bude zpracována v českém jazyce a musí obsahovat následující údaje:
Náležitosti nabídky. 1. Uchazeč doloží jako součást nabídky:
i) identifikace podnikatelského subjektu vč. kontaktních údajů
(1) u právnických osob: obchodní firma nebo název, sídlo, IČ, kontaktní osoba včetně telefonu
(2) u fyzických osob: jméno, bydliště, RČ, popř. jiné spojení (tel., email) u fyzických podnikajících osob: jméno, sídlo, IČ, popř. jiné spojení (tel., email)
(3) kopii výpisu z veřejného rejstříku – pokud je tam osoba zapsána (např. obch. rejstřík apod.) a výpis z živnostenského rejstříku, pokud se jedná o osoby uvedení v bodech 1 a 3 tohoto odstavce
ii) podnikatelský záměr, který bude obsahovat všechny požadované podmínky uvedené v čl. IV. pod body 1 až 4
iii) navrhovanou výši ročního nájemného (uvést cenu za 1 m2/rok pozemku, když pro jednu výlepovou plochu budou pronajaty 2 m2 pozemku)
iv) čestné prohlášení o bezdlužnosti
v) reference (zkušenosti s požadovanou činností – čestné prohlášení o min. 2 významných zakázkách obdobného charakteru, tj. provozování výlepových plakátovacích ploch) – není nutnou podmínkou
VI.1.1. Prohlášení uchazeče podepsané osobou k tomu oprávněnou podle zvláštních právních předpisů, kde bude uvedeno:
a) že podáním nabídky souhlasí s podmínkami tohoto výběrového řízení, uznává je a to včetně sankcí za porušení povinností v něm uvedených (čl. IV, bod 6)
b) že se seznámil s mapou předmětu výběrového řízení a bere na vědomí, že mohlo dojít k odchylkám mezi zakresleným a skutečným stavem, a také bere na vědomí, že všechny předmětné pozemky leží v oblastech, na kterých se vztahují nebo mohou vztahovat předpisy o ochraně kulturních památek.
2. Nabídka uchazeče bude podepsána oprávněnou osobou, tj. osobou, která je oprávněna uchazeče zastupovat nebo jednat jeho jménem dle zvláštních právních předpisů..
Náležitosti nabídky. Zadavatel požaduje, aby krycí list a návrh smlouvy byl v nabídce doložen v originálech. Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech:
a) Krycí list dle přílohy č. 1 této výzvy.
b) V případě, že nabídka bude podepsána jinou osobou než uchazečem (v případě fyzické osoby) nebo statutárním zástupcem uchazeče (v případě právnické osoby), bude součástí nabídky plná moc, kterou uchazeč k podání nabídky a podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tuto jinou osobu zmocňuje.
c) Návrh kupní smlouvy - uchazeč v návrhu smlouvy, který bude obsahovat obchodní podmínky dané touto zadávací dokumentací, včetně návrhu platebních podmínek bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče, uvede přesný název, IČO, DIČ, adresu a telefonní spojení na kontaktní osoby, jako kupní smlouvu je uchazeč povinen použít vzor z přílohy č. 2 této výzvy s tím, že doplní zvýrazněné části.
Náležitosti nabídky. Písemná nabídka bude obsahovat: - obsah nabídky vč. prohlášení o počtu stránek - krycí list nabídky dle přílohy č. 1 - prohlášení o seznámení se zadávacími podmínkami - seznam prací subdodavatelů vč. souhlasného prohlášení subdodavatelů - čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona - čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona - čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů dle článku 6.3. této zadávací dokumentace - prohlášení o době platnosti nabídky - prohlášení o úplnosti a neměnnosti nabídkové ceny - doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek - návrh vzorových čísel obou periodik včetně obálky v tištěné formě (u Zpravodaje včetně přílohy) • grafický návrh musí být v souladu s grafickým manuálem města • návrh textové části obsahující konkrétní, souvislé a smysluplné články, které budou korespondovat s koncepcí redakční činnosti, kterou dodavatel bude v zakázce garantovat - doložení ukázek vlastních prací v tištěné formě • tištěné periodikum nebo tištěné periodikum vydávané po dobu minimálně 3 let obsahující vlastní články pro prokázání kvality stylistiky a jazykové úpravy redaktora
Náležitosti nabídky krycí list nabídky (příloha č. 3.1. Zadávací dokumentace), • prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 7 Zadávací dokumentace, • čestné prohlášení účastníka o seznámení se ZD (příloha č. 3.2 Zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo včetně všech příloh podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za účastníka (příloha č. 4.1 Zadávací dokumentace), • vyplněný výkaz výměr (příloha č. 1.2 Zadávací dokumentace), • další doklady dle odst. 11.3 zadávací dokumentace.
Náležitosti nabídky. Nabídka bude zpracována v jedné variantě, v českém nebo slovenském jazyce, v písemné (jedno vyhotovení) i elektronické formě (na CD, flash disku) a bude obsahovat:
a) vyplněný Krycí list nabídky, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 těchto zadávacích podmínek (zde zadavatel upozorňuje, že uchazeč zde může vyplnit i hypertextový odkaz na veřejnou část dané evidence v souladu s bodem 4. 2. těchto zadávacích podmínek). V případě společné nabídky konsorcia několika dodavatelů musí být uvedena pouze 1 právnická osoba, která bude ve smluvním vztahu s objednatelem, a která bude zastupovat ostatní členy týmu nebo subjekty sdružené v konsorciu v jednání o záležitostech týkajících se realizace této veřejné zakázky. Takové sdružení dodavatelů je považováno za jednoho zhotovitele,
b) Návrh věcného řešení veřejné zakázky ze strany uchazeče s názvem „Popis způsobu realizace zakázky“, který bude po věcné stránce stručně obsahovat popis metodiky výzkumu dle předepsaného předmětu dle přílohy č. 2 těchto zadávacích podmínek v jednotlivých krocích, tj.: − nabízený počet platných dotazníků vyplněných primárními respondenty, přičemž nabízený počet nesmí být nižší než 1 800 dotazníků od primárních respondentů a zároveň zastoupení respondentů z Brna se bude pohybovat v rozmezí 55 % až 65 %. − popis velikosti tazatelské sítě a práce s tazateli, včetně předpokládané průměrné výše odměny pro tazatele; odměna pro respondenty musí být ze strany uchazeče zajištěna − popis způsobu konstrukce výběrového souboru (kvótní výběr), včetně případného navržení dalších kvótních znaků, a popis rekrutace respondentů, − popis způsobu sběru dat, včetně výše odměny pro respondenty a dále velikosti předpokládaného podílu osobního dotazování (face to face/F2F) a on-line sběru, − popis způsobu kontroly sběru dat a dále popis kontroly konzistence a úplnosti dat, − popis rozsahu analytických prací (použité metody),
c) čestné prohlášení dle bodu 4. 1. těchto zadávacích podmínek,
d) seznam referenčních zakázek dle písm. a) bodu 4. 3. písm. a) těchto zadávacích podmínek,
e) představení realizačního týmu, tj. personálního zajištění realizace veřejné zakázky dle písm. b) bodu 4. 3. písm. b). těchto zadávacích podmínek, tedy tak, aby z něj bylo zřejmé splnění kvalifikačních předpokladů/požadavků pro realizační tým a další důležité skutečnosti týkající se odbornosti členů týmu pro řešení zakázky,
f) prostá kopie (a scan) dokladu o oprávnění osoby jednat za dodavatele (např. plná moc, pověření apod.), pokud za dodavate...
Náležitosti nabídky. Nabídka musí být vypracována v jedné variantě, v elektronické podobě, v českém jazyce a musí obsahovat: