Common use of CUMPRIMENTO DOS PRAZOS Clause in Contracts

CUMPRIMENTO DOS PRAZOS. A empresa contratista queda obrigada a cumprir o prazo de execución do contrato nos termos previstos neste prego. Se chegado o final do traballo, a empresa contratista incorrese en demora, por causa que se lle poida imputar, a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución do contrato con perda da garantía constituída ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato, IVE excluído. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para resolvelo ou para acordar a súa continuidade impoñendo novas penalidades. A Administración terá esta mesma facultade a respecto do incumprimento por parte da empresa contratista dos prazos parciais ou cando a demora no cumprimento daqueles xxxx presumir razoablemente a imposibilidade de cumprir co prazo total. A imposición de penalidades non exclúe a indemnización a que poida ter dereito a Administración polos xxxxx e perdas ocasionados polo atraso imputable á empresa contratista no caso de que as penalidades non cubran os xxxxx ocasionados. Para considerar que a empresa incorre en xxxx non será necesario que a Administración llo xxxx advertido previamente. De producirse atraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables á empresa contratista, a Administración poderá, por pedimento xxxxx, conceder unha prórroga por un tempo igual ao tempo perdido, salvo que a empresa contratista solicite outro menor. Corresponde impoñer as penalidades ao órgano de contratación, segundo a proposta que formule a persoa responsable do contrato. O acordo será inmediatamente executivo e as penalidades faranse efectivas mediante dedución das cantidades que, en concepto de pago total ou parcial, deban aboarse á empresa contratista ou sobre a garantía cando non poidan deducirse dos mencionados pagos.

CUMPRIMENTO DOS PRAZOS. A empresa O contratista queda obrigada a cumprir o obrigado ao cumprimento do prazo de execución do contrato nos termos previstos neste na cláusula 9 do presente prego. Se chegado o final do traballo, a empresa o contratista incorrese en demora, por causa que se lle poida imputarimputable ao mesmo, TUSSA poderá optar entre resolver o contrato ou conceder a Administración poderá optar, indistintamente, pola resolución ampliación do contrato con perda da garantía constituída ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60 euros prazo contractual penalizando cun 5 por cada 1.000 euros 1000 do prezo do contrato, IVE excluídopor día de retraso. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para resolvelo proceder á resolución do mesmo ou para acordar a continuidade da súa continuidade impoñendo execución con imposición de novas penalidades. A Administración terá esta Esta mesma facultade a terá TUSSA respecto do ao incumprimento por parte da empresa do contratista dos prazos parciais ou cando a demora no cumprimento daqueles xxxx presumir razoablemente a imposibilidade de cumprir co do cumprimento do prazo total. A imposición de penalidades penalidade non exclúe a indemnización a que poida ter dereito a Administración TUSSA polos xxxxx e perdas prexuízos ocasionados polo atraso imputable á empresa ao contratista. A constitución en moura do contratista no caso non requirirá intimación previa por parte de TUSSA. Existindo fianza, TUSSA poderá detraer os importes correspondentes a xxxxx e prexuízos, a penalizacións ou a calquera outro concepto da fianza ou garantía que estivera constituída ou depositada, e se esta se esgotara, dos pagos que estiveran pendentes, e sen prexuízo de que se subsisten responsabilidades en exceso unha vez realizadas ditas retencións, poida reclamalas TUSSA onde corresponda. En todo caso xxxxxx resolver as penalidades non cubran os xxxxx ocasionadossituacións de resolución de contrato mediante acordos transaccionais co contratista, ou mediante o sometemento da controversia, se a houbera, a arbitraxe. Para considerar que a empresa incorre en xxxx non será necesario que a Administración llo xxxx advertido previamente. De producirse Si se producise atraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables á empresa ao contratista, a Administración TUSSA poderá, por pedimento xxxxxa petición deste ou de oficio, conceder unha a prórroga por un tempo igual ao tempo perdido, salvo que a empresa o contratista solicite outro menor. Corresponde impoñer as penalidades , de acordo ao órgano de contratación, segundo a proposta que formule a persoa responsable disposto no artigo 213.2 do contrato. O acordo será inmediatamente executivo e as penalidades faranse efectivas mediante dedución das cantidades que, en concepto de pago total ou parcial, deban aboarse á empresa contratista ou sobre a garantía cando non poidan deducirse dos mencionados pagosTRLCSP.

CUMPRIMENTO DOS PRAZOS. A empresa (art. 196 LCSP) O contratista queda obrigada a cumprir o obrigado ao cumprimento do prazo de execución do contrato nos termos previstos neste na cláusula 9 do presente prego. Se chegado o final do traballo, a empresa o contratista incorrese en demora, por causa que se lle poida imputarimputable ao mesmo, a Administración TUSSA poderá optar, optar indistintamente, pola resolución do contrato con perda da garantía constituída ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato, IVE excluído. contrato Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% 5 por 100 do prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para resolvelo proceder á resolución do mesmo ou para acordar a continuidade da súa continuidade impoñendo execución con imposición de novas penalidades. A Administración terá esta Esta mesma facultade a terá TUSSA respecto do ao incumprimento por parte da empresa do contratista dos prazos parciais ou cando a demora no cumprimento daqueles xxxx presumir razoablemente a imposibilidade de cumprir co do cumprimento do prazo total. A imposición de penalidades penalidade non exclúe a indemnización a que poida ter dereito a Administración TUSSA polos xxxxx e perdas prexuízos ocasionados polo atraso imputable á empresa ao contratista. A constitución en moura do contratista no caso non requirirá intimación previa por parte de que as penalidades non cubran os xxxxx ocasionadosTUSSA. Para considerar que a empresa incorre en xxxx non será necesario que a Administración llo xxxx advertido previamente. De producirse Si se producise atraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables á empresa ao contratista, a Administración TUSSA poderá, por pedimento xxxxxa petición deste ou de oficio, conceder unha a prórroga por un tempo igual ao tempo perdido, salvo que a empresa o contratista solicite outro menor. Corresponde impoñer as penalidades , de acordo ao órgano de contratación, segundo a proposta que formule a persoa responsable do contrato. O acordo será inmediatamente executivo e as penalidades faranse efectivas mediante dedución das cantidades que, en concepto de pago total ou parcial, deban aboarse á empresa contratista ou sobre a garantía cando non poidan deducirse dos mencionados pagosdisposto no artigo 197.2 da LCSP.