Common use of Subcontractació Clause in Contracts

Subcontractació. L'empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l'apartat 3 de l'artic le 215 LCSP. D'acord amb la previsió de l'article 215.2.e) LCSP, l'empresa contractista haurà de realitzar directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats que es consideren d'especial rellevància o característiques critiques, segons es motiva en l'expedient: No es podrà subcontractar de manera ordinària el personal que ocupa els perfils demanats a l’article 3.4 del PPT “Equip i personal de la contracta” ja que es considera que es un personal que porta a terme activitats d'especial rellevància o característiques critiques. L'empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en els terminis i condicions que estableix l'article 216 LCSP. Les empreses subcontractistes no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. Procedirà la imposic ió de les penalitats que estableixi la clàusula 26 d'aquest plec, quan la subcontractista o subministradora aporti a l'òrgan de contractació resolució judicial o arbitral ferma que acrediti l'impagament del contractista principal, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contra ctuals assumides per la subcontractista o per la subministradora en l'execució de la prestació. La garantia definitiva respondrà de les penalitats que s'imposin per aquest motiu. Quan la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu l'article 216.2, l'òrgan de contractació ha de retenir provisionalment la garantia definitiva, que no es pot tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement de l'òrgan de contractació l'exercici de qualsevol tipus d'acció dirigida a l'abonament de les factures per les subcontractistes o subministradores. En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals l'empresa adjudicatària ha d'informar d'aquestes relacions a l'òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentac ió descriptiva dels moviments financers i tota la informac ió relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. L'empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat. La persona responsable del contracte podrà requerir durant l'execució del contracte la verificació del pagament del preu a les empreses subcontractistes. Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes.

Subcontractació. L'empresa adjudicatària pot subcontractar El/la contractista podrà concertar amb tercers tercers/es la realització parcial de la prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes subjecció a l'assenyalat en l'apartat 3 27 del Quadre de l'artic le 215 LCSP. D'acord amb Característiques del Contracte, llevat que la previsió prestació o part d’aquesta haja de l'article 215.2.e) LCSP, l'empresa contractista haurà de realitzar directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats que es consideren d'especial rellevància o característiques critiques, segons es motiva en l'expedient: No es podrà subcontractar de manera ordinària el personal que ocupa els perfils demanats a l’article 3.4 del PPT “Equip i personal de la contracta” ja que es considera que es un personal que porta a terme activitats d'especial rellevància o característiques critiques. L'empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat ser executada directament pel primer en els terminis i condicions que estableix l'article 216 LCSP. Les empreses subcontractistes no han contractes de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees caràcter secret o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-reservat, o fora d'ells i que siguin considerades delictivesen aquells l'execució dels quals haja d'anar acompanyada de mesures de seguretat especials, en els termes legalment establerts com ara delictes contractes de blanqueig serveis o treballs de capitalscol·locació o instal·lació en el context d'un contracte de subministrament. L'òrgan de contractació podrà establir en l'apartat 27 que determinades tasques crítiques no puguen ser objecte de subcontractació, frau fiscal o contra havent de ser aquestes executades directament pel/per la Hisenda Públicacontractista principal. Procedirà la imposic ió La determinació de les penalitats tasques crítiques haurà de ser objecte de justificació en l'expedient de contractació. En cap cas la limitació de la subcontractació podrà suposar que estableixi es produïsca una restricció efectiva de la clàusula 26 competència. La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment dels següents requisits: representants legals del/de la subcontractista, i justificant prou l'aptitud d'aquest plec, quan i acreditant que aquest/a no es troba incurs en prohibició de contractar. El/la subcontractista o subministradora aporti contractista principal haurà de notificar per escrit a l'òrgan de contractació resolució judicial o arbitral ferma qualsevol modificació que acrediti l'impagament del contractista principal, i sempre que patisca aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contra ctuals assumides per la subcontractista o per la subministradora en l'execució de la prestació. La garantia definitiva respondrà de les penalitats que s'imposin per aquest motiu. Quan la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu l'article 216.2, l'òrgan de contractació ha de retenir provisionalment la garantia definitiva, que no es pot tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement de l'òrgan de contractació l'exercici de qualsevol tipus d'acció dirigida a l'abonament de les factures per les subcontractistes o subministradores. En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals l'empresa adjudicatària ha d'informar d'aquestes relacions a l'òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentac ió descriptiva dels moviments financers i tota la informac ió relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. L'empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat. La persona responsable del contracte podrà requerir informació durant l'execució del contracte principal, i tota la verificació informació necessària sobre els/les nous/ves subcontractistes. En el cas que el/la subcontractista tinguera la classificació adequada per a realitzar la part del pagament contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d'aquesta circumstància serà suficient per a acreditar l'aptitud d'aquest. L'acreditació de l'aptitud del/de la subcontractista podrà realitzar-se immediatament després de la celebració del preu subcontracte si aquesta és necessària per a atendre una situació d'emergència o que exigisca l'adopció de mesures urgents i així es justifica prou. Els subcontractes que no s'ajusten a l'indicat en l'oferta, per celebrar-se amb empresaris/àries diferents/es dels indicats nominativament en aquesta o per referir-se a parts de la prestació diferents a les empreses subcontractistesassenyalades en ella, no podran celebrar-se fins que transcórreguen vint dies des que s'haguera cursat la notificació i aportat les justificacions sobre la seua capacitat i absència de prohibició per a contractar, llevat que amb anterioritat hagueren sigut autoritzats expressament, sempre que l'Entitat Local Administració no haguera notificat dins d'aquest termini la seua oposició a aquests. Així mateixAquest règim serà igualment aplicable si els/les subcontractistes hagueren sigut identificats/des en l'oferta mitjançant la descripció del seu perfil professional. Sota la responsabilitat del/de la contractista, acabat els subcontractes podran concloure's sense necessitat de deixar transcórrer el termini d'execució de vint dies si la seua celebració és necessària per a atendre una situació d'emergència o que exigisca l'adopció de mesures urgents i abans així es justifica prou. La infracció de tals condicions per a procedir a la subcontractació, així com la falta d'acreditació de l'aptitud del/de la liquidaciósubcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació, ha tindrà, entre altres previstes en la LCSP 2017, i en funció de presentar un document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a la repercussió en l'execució del contracte, alguna de les empreses subcontractistes.següents conseqüències, quan així s'haguera previst l'apartat 27 del Quadre de Característiques del Contracte:

Subcontractació. L'empresa En el present contracte resta prohibida la subcontractació dels tràmits d’intermediació, en relació a la provisió d’establiments d’allotjament, objecte d’aquest Acord Marc. La resta d’accions a realitzar pel correcte funcionament del servei, l’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial (fins a un màxim del 50%) de la prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l'apartat 3 de l'artic le 215 LCSP. D'acord amb la previsió de l'article 215.2.e) LCSP, l'empresa contractista haurà de realitzar directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats que es consideren d'especial rellevància o característiques critiques, segons es motiva en l'expedient: No es podrà subcontractar de manera ordinària el personal que ocupa els perfils demanats a l’article 3.4 del PPT “Equip i personal de la contracta” ja que es considera que es un personal que porta a terme activitats d'especial rellevància o característiques critiques. L'empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en els terminis i condicions que estableix l'article 216 LCSP. Per tal d'assegurar el compliment d'obligació del pagament en termini a les empreses subcontractades, l'empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants de pagament establerts a l'article 217.1 LCSP. L'incompliment d'aquestes obligacions es considera falta molt greu amb imposició de les penalitats que corresponguin. Les empreses subcontractistes no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. Procedirà la imposic ió de les penalitats que estableixi la clàusula 26 d'aquest plec, quan la subcontractista o subministradora aporti a l'òrgan de contractació resolució judicial o arbitral ferma que acrediti l'impagament del contractista principal, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contra ctuals assumides per la subcontractista o per la subministradora en l'execució de la prestació. La garantia definitiva respondrà de les penalitats que s'imposin per aquest motiu. Quan la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu l'article 216.2, l'òrgan de contractació ha de retenir provisionalment la garantia definitiva, que no es pot tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement de l'òrgan de contractació l'exercici de qualsevol tipus d'acció dirigida a l'abonament de les factures per les subcontractistes o subministradores. En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals l'empresa adjudicatària ha d'informar d'aquestes relacions a l'òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentac ió documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informac ió informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. L'empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat. La persona responsable del contracte podrà requerir durant l'execució del contracte la verificació del pagament del preu a les empreses subcontractistes. Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes.

Subcontractació. L'empresa adjudicatària (Escollir una de les opcions) No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest contracte que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat. Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament i per escrit al responsable, amb una antelació de ......................... Cal indicar els tractaments que es pretén subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini establert. El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. Si el subencarregat ho incompleix, l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les obligacions. que comporten els tractaments següents: .................... Per subcontractar amb tercers altres empreses, l'encarregat ha de comunicar aquest fet per escrit al responsable i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no hi manifesta oposició en el termini de ................. El subcontractista, que també té la realització parcial de condició d'encarregat del tractament, està obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial regular la prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a l'apartat 3 de l'artic le 215 LCSP. D'acord amb la previsió de l'article 215.2.e) LCSPnova relació, l'empresa contractista haurà de realitzar directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats que es consideren d'especial rellevància o característiques critiques, segons es motiva en l'expedient: No es podrà subcontractar de manera ordinària que el personal que ocupa els perfils demanats a l’article 3.4 del PPT “Equip i personal de la contracta” ja que es considera que es un personal que porta a terme activitats d'especial rellevància o característiques critiques. L'empresa contractista està obligada a abonar nou encarregat quedi subjecte a les empreses subcontractistes el preu pactat en mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els terminis i condicions mateixos requisits formals que estableix l'article 216 LCSP. Les empreses subcontractistes no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictivesell, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i pel que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. Procedirà la imposic ió fa al tractament adequat de les penalitats que estableixi dades personals i a la clàusula 26 d'aquest plec, quan la subcontractista o subministradora aporti a l'òrgan de contractació resolució judicial o arbitral ferma que acrediti l'impagament del contractista principal, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna garantia dels drets de les obligacions contra ctuals assumides per la subcontractista o per la subministradora en l'execució de la prestaciópersones afectades. La garantia definitiva respondrà Si l’encarregat ho incompleix, l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les penalitats que s'imposin per aquest motiu. Quan la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu l'article 216.2, l'òrgan de contractació ha de retenir provisionalment la garantia definitiva, que no es pot tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement de l'òrgan de contractació l'exercici de qualsevol tipus d'acció dirigida a l'abonament de les factures per les subcontractistes o subministradores. En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals l'empresa adjudicatària ha d'informar d'aquestes relacions a l'òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentac ió descriptiva dels moviments financers i tota la informac ió relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. L'empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat. La persona responsable del contracte podrà requerir durant l'execució del contracte la verificació del pagament del preu a les empreses subcontractistes. Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistesobligacions.