DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE LICITACIÓN
DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE LICITACIÓN
Contratación de Obras Menores
Este documento está sujeto a derechos de autor.
Se puede usar y reproducir únicamente para fines no comerciales. Se prohíbe todo uso comercial de estos documentos, incluidos, entre otros, su reventa, acceso remunerado, redistribución o su uso para obras derivadas, tales como traducciones no oficiales basadas en su contenido.
REVISIONES
Enero de 2017
Esta versión revisada de enero de 2017 incorpora modificaciones destinadas a mejorar el cumplimiento de los requisitos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo.
Abril de 2015
Esta versión revisada xx xxxxx de 2015 amplía lo dispuesto en el párrafo j) de la Sección IV, “Carta de la Oferta”, sobre la elegibilidad de los licitantes.
Versión revisada de diciembre de 2012
Esta versión revisada de diciembre de 2012 incorpora una serie de cambios que reflejan la experiencia del Banco en el uso de las versiones anteriores de este documento (la última versión actualizada tenía fecha de noviembre de 2010), corrige incongruencias entre las cláusulas del documento e incorpora los cambios correspondientes a las Normas para la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios Distintos de los de Consultoría, de enero de 2011.
Versión revisada de noviembre de 2010
En esta versión revisada, entre otras cosas, se modifican las cláusulas de elegibilidad y fraude y corrupción para alinear su texto con el de la corrección de las Normas de Adquisiciones xx xxxx de 2010, que reflejan los cambios relacionados con el fraude y la corrupción como producto del Acuerdo de Inhabilitación Conjunta de las Decisiones sobre Sanciones entre los Bancos Multilaterales de Desarrollo, del que el Grupo Banco Mundial es signatario. Este Documento Estándar de Licitación para la Contratación de Obras Menores es aplicable para proyectos financiados por el BIRF o la AIF, cuyo Acuerdo Legal hace referencia a los siguientes puntos: a) las Normas para Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, xx xxxx de 2004, revisado en octubre de 2006, o b) las Normas para Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, xx xxxx de 2004, revisado en octubre de 2006 y mayo 2010.
Prólogo
Este Documento Estándar de Licitación (DEL) para la Contratación de Obras Menores ha sido preparado por el Banco Mundial. Está basado en el Documento Matriz armonizado para la Contratación de Obras Menores, preparado con la participación de los Bancos Multilaterales de Desarrollo y las Instituciones Financieras Internacionales.
El Documento Estándar de Licitación para la Contratación de Obras Menores mantiene la estructura y las disposiciones del Documento Matriz para la Contratación de Obras Menores, excepto en aquellos casos en que se han requerido cambios por consideraciones propias del Banco Mundial.
Prefacio
Este Documento Estándar de Licitación para la Contratación de Obras Menores ha sido preparado para ser utilizado en contratos financiados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ("BIRF") y la Asociación Internacional de Fomento (AIF)1 en la contratación de obras "menores," generalmente por un valor inferior al equivalente de USD 10 millones, mediante el procedimiento de Licitación Pública Internacional (LPI). Sin embargo, este documento puede también adaptarse para Licitación Pública Nacional (LPN). Este documento es un modelo para los tipos de contratos que más se utilizan en la contratación de obras, que son el contrato basado en la medición de ejecución de obra (precios unitarios en una lista de cantidades) y el contrato a suma alzada.
Este Documento Estándar de Licitación para la Contratación de Obras Menores fue preparado para su uso cuando no se llevó a cabo un proceso de precalificación anterior a la licitación y, por lo tanto, aplica la poscalificación.
Este documento incluye un contrato a suma alzada. Los contratos a suma alzada se usan, sobre todo, en la construcción de edificios y otros tipos de obras bien definidas que tengan pocas probabilidades de experimentar cambios en las cantidades o las especificaciones, o en las que sea improbable encontrar condiciones difíciles o imprevistas en el Sitio (por ejemplo, problemas ocultos de cimientos). Los contratos a suma alzada deben utilizarse para obras cuyas características físicas y de calidad puedan definirse en su totalidad antes del llamado a licitación, o para aquellas cuyos diseños se espera que sufran variaciones mínimas, como en el caso de paradas de autobuses o baños escolares. En los contratos a suma alzada se introdujo el concepto de “programa de actividades”, para permitir que se efectúen pagos a medida que se completen las "actividades".
Para obtener más información sobre las adquisiciones en el marco de proyectos financiados por el Banco Mundial o para formular preguntas relacionadas con el uso de este DEL, diríjase a:
Grupo de Políticas y Servicios de Adquisiciones Vicepresidencia de Políticas de Operaciones y Servicios a los Países
Banco Mundial 0000 X Xxxxxx, X.X.
Xxxxxxxxxx, X.X. 00000 XX. XX. xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx
1 El BIRF y la AIF son, por lo general, llamados Banco Mundial. Dado que los requisitos en materia de adquisiciones para el BIRF y la AIF son idénticos, el término “Banco Mundial” en estos Documentos de Licitación se refiere a ambos (el BIRF y la AIF), y el término “préstamo” se refiere indistintamente a un préstamo del BIRF o a un crédito de la AIF. Sin embargo, las distinciones se mantienen para el Llamado a Licitación.
Resumen Descriptivo
DEL para la Contratación de Obras Menores
PRIMERA PARTE: PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN
Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL)
Esta Sección proporciona información pertinente para asistir a los Licitantes en la preparación de sus ofertas. Asimismo, incluye información acerca de la presentación, apertura y evaluación de ofertas, así como de la adjudicación de contratos. La Sección I contiene disposiciones que deben usarse sin modificación alguna.
Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
Esta Sección incluye disposiciones específicas para cada adquisición y que complementan la Sección I, Instrucciones a los Licitantes.
Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación
Esta Sección incluye los criterios para determinar la oferta evaluada como la más baja y las calificaciones del Licitante para ejecutar el contrato.
Sección IV. Formularios de la Oferta
Esta Sección contiene los formularios que el Licitante ha de completar y entregar como parte de su Oferta.
Sección V. Países Elegibles
Esta Sección contiene información acerca de los países elegibles.
Sección VI. Política del Banco: Prácticas Corruptas y Fraudulentas
Esta Sección les proporciona a los Licitantes la referencia a la política del Banco en lo que respecta a las prácticas corruptas y fraudulentas aplicables a este proceso.
SEGUNDA PARTE. REQUISITOS DE LAS OBRAS
Sección VII. Requisitos de las Obras
Esta sección contiene las especificaciones, los planos e información complementaria que describen las Obras que se contratarán. En los Requisitos de las Obras se incluirán también los requisitos ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) con los que el Contratista debe cumplir durante la ejecución de las Obras.
TERCERA PARTE: CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DEL CONTRATO
Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Esta Sección contiene las cláusulas generales que deberán utilizarse en todos los contratos. El texto de las cláusulas de esta Sección no debe modificarse.
Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Esta Sección consta de los Datos del Contrato y las Disposiciones Específicas que contienen cláusulas propias para cada contrato. El contenido de esta Sección modifica o complementa, pero no reemplaza, las Condiciones Generales y debe ser preparado por el Contratante.
Sección X. Formularios del Contrato
Esta Sección contiene formularios que, una vez completados, formarán parte del Contrato. Los formularios de Garantía de Cumplimiento y, si corresponde, una Garantía de Cumplimiento de Requisitos Ambientales, Sociales, de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS) y una Garantía por pago de anticipo, cuando se requieran, deben ser completados únicamente por el Licitante seleccionado después de la adjudicación del Contrato.
Adjunto: Llamado a Licitación
El formulario de "Llamado a Licitación" se incluye al final de los Documentos de Licitación con fines informativos.
DOCUMENTOS DE ADQUISICIONES
Documento de Licitación para Contratación de Obras Menores
Contratación de la ejecución de la obra:
Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Pacobamba - Huirony - Xxxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx. Long. 28.83 Km
LPN N.o: 028-2018-MTC/21- CONVENIO
[01-LPN-STEP]
Proyecto: PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS
Contratante: PROVIAS DESCENTRALIZADO
País: Perú Emitido el: 28.02.2018
Documento Estándar de Licitación
Índice
PRIMERA PARTE: Procedimientos de Licitación 1
Sección 1. Instrucciones a los Licitantes 3
Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 31
Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 39
Sección IV. Formularios de la Oferta 57
Sección V. Países Elegibles 99
SEGUNDA PARTE. Requisitos de las Obras 1
Sección VII. Requisitos de las Obras 1
TERCERA PARTE Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato. 5
Sección VIII.Condiciones Generales del Contrato 7
Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato 42
Sección X. Formularios del Contrato 55
PRIMERA PARTE: Procedimientos de Licitación
Sección 1. Instrucciones a los Licitantes
Índice de cláusulas
A. Aspectos generales 5
1. Alcance de la Oferta 5
2. Fuente de financiamiento 5
3. Prácticas Corruptas y Fraudulentas 6
4. Licitantes Elegibles 6
5. Materiales, equipos y servicios elegibles 9
B. Contenido del Documento de Licitación 9
6. Secciones del Documento de Licitación 9
7. Aclaración del documento de licitación, visita al Sitio, reunión previa a la licitación 10 8. Enmienda del Documento de Licitación 11
C. Preparación de las Ofertas 12
9. Costo de la Licitación 12
10. Idioma de la Oferta 12
11. Documentos que conforman la Oferta 12
12. Carta de la Oferta y Formularios 13
13. Ofertas Alternativas 13
14. Precios de la Oferta y Descuentos 14
15. Monedas de la Oferta y de pago 15
16. Documentos que conforman la propuesta técnica 15
17. Documentos que establecen las calificaciones del Licitante 15
18. Período de Validez de las Ofertas 16
19. Garantía de Mantenimiento de la Oferta 16
20. Formato y firma de la Oferta 19
D. Presentación y Apertura de las Ofertas 19
21. Procedimiento para cerrar y marcar las Ofertas 19
22. Plazo para la presentación de Ofertas 20
23. Ofertas tardías 20
24. Retiro, sustitución y modificación de Ofertas 20
25. Apertura de las Ofertas 21
E. Evaluación y comparación de las Ofertas 22
26. Confidencialidad 22
27. Aclaración de las Ofertas 23
28. Desviaciones, reservas y omisiones 23
29. Determinación del cumplimiento de losrequisitos 23
30. Inconformidades, errores y omisiones 24
31. Corrección de errores aritméticos 24
32. Conversión a una única moneda 25
33. Margen de Preferencia 25
34. Subcontratistas 25
35. Evaluación de las Ofertas. 26
36. Comparación de las Ofertas 27
37. Calificación del Licitante 27
38. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta y a rechazar todas o cualquiera de las Ofertas 28
F. Adjudicación del Contrato 28
39. Criterios de Adjudicación 28
40. Notificación de la Adjudicación 28
41. Firma del Contrato 29
42. Garantía de Cumplimiento 29
43. Conciliador 29
Sección I. Instrucciones a los Licitantes
1. Alcance de la Oferta
2. Fuente de
financiamiento
A. Aspectos generales
1.1 En relación con el Llamado a Licitación especificado en los Datos de la Licitación (DDL), el Contratante, también indicado en los DDL, emite estos Documentos de Licitación para la contratación de Obras, según lo establecido en la Sección VII, Requisitos de las Obras. El nombre, la identificación y la cantidad de lotes (contratos) de esta licitación se especifican en los DDL.
1.2 Para todos los efectos de este Documento de Licitación:
(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicación en forma escrita que se entrega contra acuse de recibo;
(b) excepto cuando el contexto así lo requiera, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y
(c) Por “día” se entiende día calendario.
2.1 El Prestatario o Beneficiario (en adelante, el “Prestatario”) indicado en los DDL ha recibido o solicitado financiamiento (en adelante, “fondos”) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) (en adelante, denominados el “Banco”) por el monto mencionado en los DDL, para el proyecto especificado en los DDL. El Prestatario pretende destinar una porción de dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los presentes Documentos de Licitación.
2.2 El Banco efectuará el pago solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco lo haya aprobado, y este estará sujeto, en todos los aspectos, a las estipulaciones establecidas en el Convenio xx Xxxxxxxx (u otro instrumento de financiamiento). El Convenio xx Xxxxxxxx (u otro instrumento de financiamiento) prohíbe todo retiro de fondos de la cuenta xxx Xxxxxxxx (u otro instrumento de financiamiento) para efectuar cualquier pago a personas físicas o jurídicas, o financiar cualquier importación de bienes respecto de los cuales el Banco tenga conocimiento de la existencia de una prohibición por una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del capítulo VII de la Carta de dicha organización. Nadie más que el Prestatario podrá ejercer derecho alguno en virtud del Convenio xx Xxxxxxxx
3. Prácticas
Corruptas y Fraudulentas
4. Licitantes Elegibles
(u otro instrumento de financiamiento) ni reclamar los fondos xxx Xxxxxxxx (u otro instrumento de financiamiento).
3.1 El Banco requiere el cumplimiento de sus políticas en materia de prácticas corruptas y fraudulentas descritas en la Sección VI.
3.2 En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y su personal, inspeccionar todas las cuentas, los archivos y otros documentos relativos a todo proceso de precalificación, presentación de ofertas y cumplimiento contractual (en el caso de una adjudicación), y permitir que ellos sean auditados por auditores designados por el Banco.
4.1 Un Licitante puede ser una firma que sea una entidad privada, o un ente gubernamental (conforme a lo dispuesto en la cláusula 4.5 de las IAL) o cualquier combinación de estas en forma de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación ("APCA") al amparo de un convenio existente o con la intención de celebrar un convenio de esta índole expresada en una carta de intención. En el caso de una APCA, todos sus miembros serán solidariamente responsables de la ejecución del Contrato, de acuerdo con sus términos. La APCA deberá nombrar un representante, el cual deberá estar autorizado a llevar a cabo todas las operaciones en nombre y representación de todos y cualquiera de los integrantes de la APCA durante el proceso licitatorio y, en caso de que esta obtenga la adjudicación, durante la ejecución del Contrato. Salvo que se especifique en los DDL, no hay límite para la cantidad de integrantes que pueden conformar una APCA.
4.2 Los Licitantes no podrán tener ningún conflicto de intereses. Todo Licitante para quien se determine la existencia de un conflicto de intereses será descalificado. Podrá considerarse que un Licitante tiene un conflicto de intereses a los efectos de este proceso licitatorio si el Licitante:
(a) Controla de manera directa o indirecta a otro Licitante, es controlado de manera directa o indirecta por otro Licitante o es controlado junto a otro Licitante por una entidad en común.
(b) Recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Licitante.
(c) Comparte el mismo representante legal con otro Licitante.
(d) Posee una relación con otro Licitante, directamente o a través de terceros en común, que le permite influir en la Oferta de
otro Licitante o en las decisiones del Contratante en relación con este proceso licitatorio.
(e) Participa en más de una oferta en este proceso licitatorio. Si un Licitante participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una oferta.
(f) Cualquiera de sus filiales ha participado como consultora en la preparación del diseño o las especificaciones técnicas de las obras que constituyen el objeto de la Oferta.
(g) Cualquiera de sus filiales ha sido contratada (o se ha propuesto su contratación) por el Contratante o por el Prestatario como Ingeniero para la ejecución del Contrato.
(h) Proveerá bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría resultantes de los servicios de consultoría, o directamente relacionados con ellos, para la preparación o ejecución del proyecto especificado en la cláusula 2.1 de las IAL de los DDL que él haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por esa firma o sea controlada junto a esa firma por una entidad en común.
(i) Tiene una relación familiar o comercial estrecha con algún profesional del personal del Prestatario (o del organismo de ejecución del proyecto, o de un beneficiario de parte xxx xxxxxxxx) que: i) esté directa o indirectamente relacionado con la preparación de los documentos de licitación o las especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluación de la Oferta de ese Contrato; o ii) pudiera estar relacionado con la ejecución o supervisión de ese Contrato a menos que el conflicto derivado de tal relación haya sido resuelto de manera aceptable para el Banco durante el proceso licitatorio y la ejecución del Contrato.
4.3 Los Licitantes podrán tener la nacionalidad de cualquier país, sujeto a las restricciones estipuladas en la cláusula 4.7 de las IAL. Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si el Licitante se encuentra constituido, registrado o inscrito y opera de conformidad con las disposiciones de las leyes de dicho país, de acuerdo con lo evidenciado por su acta de constitución (o documentos de constitución o asociación equivalentes) y su documentación de inscripción, según sea el caso. Este criterio también se aplicará a la determinación de la nacionalidad de los
subcontratistas o subconsultores propuestos para cualquier parte del Contrato, incluidos los Servicios Conexos.
4.4 Un Licitante que haya sido sancionado por el Banco de acuerdo con lo establecido en la cláusula 3.1 de las IAL anteriormente mencionada, o de acuerdo con las Directrices para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Proyectos Financiados por Préstamos del BIRF y Créditos y Donaciones de la AIF (las “Directrices de Anticorrupción”) estará inhabilitado para la precalificación, presentación de Ofertas o adjudicación de contratos financiados por el Banco, o para recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por el Banco, financiero o de otra índole, durante el período que el Banco haya determinado. La lista de firmas y personas inhabilitadas se encuentra disponible en la dirección electrónica que se indica en los DDL.
4.5 Los Licitantes que son empresas o instituciones gubernamentales del país del Contratante podrán participar solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera, (ii) operan conforme a las leyes comerciales y (iii) no son organismos dependientes del Contratante. Para ser elegible, una empresa o ente gubernamental deberá establecer, a satisfacción del Banco y por medio de todos los documentos pertinentes, incluida su acta de constitución y toda otra información que el Banco pueda solicitar, que: (i) es una entidad jurídica independiente del Gobierno; (ii) actualmente no recibe subsidios ni apoyo presupuestario de consideración; (iii) opera del mismo modo que cualquier empresa comercial y, entre otros aspectos, no está obligado a transferir su superávit al Gobierno, puede adquirir derechos y asumir responsabilidades, solicitar préstamos y responsabilizarse del pago de las deudas contraídas, y puede declararse en quiebra; y (iv) no se presenta a licitación por un contrato cuya adjudicación estará a cargo del departamento o el organismo del Gobierno que, de conformidad con sus leyes o regulaciones aplicables, sea la autoridad encargada de la fiscalización o supervisión de la empresa o que tenga la facultad de ejercer una influencia o control sobre la empresa o el ente.
4.6 El Licitante no podrá encontrarse inhabilitado para licitar en virtud de la ejecución por parte del Contratante de una declaración de mantenimiento de la oferta.
4.7 Las firmas y personas podrán considerarse inelegibles si así lo dispone la Sección V y (a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel país siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la competencia efectiva respecto al
5. Materiales, Equipos y Servicios Elegibles
suministro de los bienes o la contratación de las obras o los servicios requeridos; o (b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíbe toda importación de bienes o contratación de obras y servicios de ese país, o todo pago a países o personas o entidades de ese país.
4.8 Los Licitantes deberán proporcionar toda la prueba de elegibilidad que el Contratante solicite razonablemente y considere satisfactoria.
5.1 Los materiales, equipos y servicios a cuyo suministro se refiere el Contrato y que sean financiados por el Banco podrán proceder de cualquier país sujeto a las restricciones de la Sección V, Países Elegibles, y todos los gastos incurridos en el marco del Contrato deberán cumplir con estas restricciones. El Contratante podrá solicitar a los Licitantes proveer evidencia del origen de los materiales, equipos y servicios.
6. Secciones del Documento de Licitación
B. Contenido del Documento de Licitación
6.1 El Documento de Licitación está compuesto por las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las secciones que a continuación se indican y deben leerse junto con cualquier enmienda emitida en virtud de la cláusula 8 de las IAL.
PRIMERA PARTE Procedimientos de Licitación Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación Sección IV. Formularios de la Oferta
Sección V. Países Elegibles
Sección VI. Política del Banco: Prácticas Corruptas y Fraudulentas
SEGUNDA PARTE Requisitos de las Obras
Sección VII. Requisitos de las Obras
TERCERA PARTE Condiciones Contractuales y Formularios del Contrato
Sección VIII. Condiciones Generales del Contrato (CGC) Sección IX. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) Sección X. Formularios del Contrato
6.2 El Llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma parte del Documento de Licitación.
7. Aclaración del Documento de Licitación, Visita al Sitio, Reunión Previa a la Licitación
6.3 Salvo que se obtengan directamente del Contratante, el Contratante no se responsabiliza por la integridad de los Documentos de Licitación, las respuestas a solicitudes de aclaración, el acta de la reunión previa a la Licitación (si la hubiere) o las Enmiendas del Documento de Licitación de conformidad con la cláusula 8 de las IAL. En caso de contradicciones, prevalecerán los documentos obtenidos directamente del Contratante.
6.4 Es responsabilidad del Licitante examinar todas las instrucciones, los formularios, los términos y las especificaciones de los Documentos de Licitación y proporcionar junto con su oferta toda la información y documentación que se requiera en los Documentos de Licitación.
7.1 Todo Licitante que necesite alguna aclaración del Documento de Licitación podrá solicitarla mediante petición escrita enviada a la dirección del Contratante que se indica en los DDL, o plantear sus dudas durante la reunión previa a la licitación, si se dispusiera la celebración de tal reunión de acuerdo con la cláusula 7.4 de las IAL. El Contratante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración, siempre y cuando reciba dicha solicitud antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, en el período que se detalla en los DDL. El Contratante enviará una copia de su respuesta (con una descripción de la consulta, pero sin identificar su procedencia) a todos los Licitantes que hayan adquirido los Documentos de Licitación según lo dispuesto en la cláusula 6.3 de las IAL. Si así se especifica en los DDL, el Contratante también publicará sin demora su respuesta en la página web que se haya identificado en los DDL. Si, como resultado de las aclaraciones, el Contratante considera necesario enmendar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en las cláusulas 8 y 22.2 de las IAL.
7.2 Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en que se instalará la obra y sus alrededores y obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para preparar la oferta y celebrar un contrato para la construcción de las Obras. Los costos relativos a la visita al Sitio correrán por cuenta del Licitante.
7.3 El Contratante autorizará el ingreso del Licitante y cualquier miembro de su personal o sus agentes a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, pero solo con la condición expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes eximirán al Contratante y a su personal y sus agentes de toda responsabilidad a ese respecto, y se harán responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o lesiones personales, pérdida o daños a la propiedad y
8. Enmienda del Documento de Licitación
cualquier otra pérdida, daño, costo y gasto resultantes de la inspección.
7.4 Si así se especifica en los DDL, se invita al representante designado por el Licitante a asistir a una reunión previa a la Licitación. Esta reunión tendrá como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa.
7.5 Se pide al Licitante que haga llegar sus preguntas por escrito al Contratante de manera que este las reciba a más tardar una semana antes de la reunión.
7.6 El acta de la reunión previa a la Licitación, si corresponde, incluido el texto de las preguntas formuladas por los Licitantes (sin identificar la fuente) y sus respectivas respuestas, además de las eventuales respuestas preparadas después de la reunión, se enviarán sin demora a todos los Licitantes que hayan adquirido los Documentos de Licitación según se dispone en la cláusula 6.3 de las IAL. Cualquier modificación que fuera preciso introducir en los Documentos de Licitación como consecuencia de la reunión previa a la Licitación será hecha por el Contratante exclusivamente mediante la publicación de una Enmienda, conforme a la cláusula 8 de las IAL, y no por medio del acta de la reunión previa a la Licitación. La inasistencia a la reunión previa a la Licitación no será causal de descalificación de un Licitante.
8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitación mediante la publicación de enmiendas.
8.2 Todas las enmiendas deberán formar parte de los Documentos de Licitación y comunicarse por escrito a todos los interesados que hayan obtenido el Documento de Licitación del Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 6.3 de las IAL. El Contratante también deberá publicar sin demora la enmienda en su página web de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 7.1 de las IAL.
8.3 A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de Ofertas, conforme a la cláusula 22.2 de las IAL.
9. Costo de la Licitación
10. Idioma de la Oferta
11. Documentos que conforman la Oferta
C. Preparación de las Ofertas
9.1 El Licitante asumirá todos los costos asociados a la preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no tendrá responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales costos, independientemente del desarrollo o el resultado del proceso licitatorio.
10.1 La Oferta, y toda la correspondencia y los documentos relativos a ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberán redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los documentos justificativos y el material impreso que formen parte de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, siempre y cuando vayan acompañados de una traducción fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se especifica en los DDL, en cuyo caso la traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la Oferta.
11.1 La Oferta estará conformada por la siguiente documentación:
(a) Carta de la Oferta preparada de acuerdo con la cláusula 12 de las IAL;
(b) Formularios completos de acuerdo con las cláusulas 12 y 14 de las IAL: según lo especificado en los DDL;
(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la cláusula 19.1 de las IAL;
(d) Ofertas alternativas, si se permiten, de conformidad con la cláusula 13 de las IAL;
(e) Confirmación escrita que autorice al signatario de la Oferta a comprometer al Licitante, de conformidad con la cláusula 20.2 de las IAL;
12. Carta de la Oferta y Formularios
13. Ofertas
Alternativas
(f) Prueba documental, de conformidad con la cláusula 17 de las IAL, que establezca que el Licitante está calificado para ejecutar el Contrato en caso de que su Oferta sea aceptada;
(g) Propuesta Técnica de conformidad con la cláusula 16 de las IAL;
(h) Cualquier otro documento exigido en los DDL.
11.2 Además de los requisitos estipulados en la cláusula 11.1 de las IAL, las Ofertas presentadas por una APCA deberán incluir una copia del Acuerdo de APCA celebrado por todos los integrantes. De lo contrario, en caso de que la Oferta resulte seleccionada, deberá presentarse junto con la Oferta una carta de intención de celebrar un Acuerdo de APCA firmada por todos los integrantes y una copia del Acuerdo propuesto.
11.3 En la Carta de la Oferta, el Licitante deberá brindar información sobre comisiones y gratificaciones, si las hubiere, que se hayan pagado o se vayan a pagar a los agentes o a cualquier otra parte relacionada con esta Oferta.
12.1 La Carta de la Oferta y los Formularios se prepararán valiéndose de los formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Los formularios deberán completarse sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto, y no se aceptarán sustituciones, excepto lo estipulado en la cláusula 20.2 de las IAL. Todos los espacios en blanco deberán completarse con la información solicitada.
13.1 Salvo que se indique lo contrario en los DDL, no se considerarán las ofertas alternativas.
13.2 Cuando se soliciten expresamente tiempos de ejecución alternativos, se incluirá en los DDL un enunciado en este sentido, así como la metodología para su evaluación.
13.3 Excepto en los casos previstos en la cláusula 13.4 de las IAL, los Licitantes que deseen proponer soluciones técnicas alternativas a los requisitos que se exponen en el Documento de Licitación primero deberán cotizar el diseño del Contratante según se describe en el Documento de Licitación y, además, deberán suministrar toda la información necesaria para permitir que el Contratante efectúe una evaluación completa de las soluciones alternativas, con inclusión de planos, cálculos del diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y metodología de construcción propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. El Contratante solo considerará las alternativas técnicas, si las
14. Precios de la Oferta y Descuentos
hubiere, del Licitante cuya propuesta se ajuste a los requisitos técnicos básicos y haya sido la evaluada como la Oferta más baja.
13.4 Cuando se indique en los DDL, los Licitantes tendrán permitido enviar soluciones técnicas alternativas para las partes especificadas de las Obras. Estas partes serán identificadas en los DLL y descritas en la Sección VII, Requisitos de las Obras. El método para su evaluación se estipulará en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación
14.1 Los precios y los descuentos (incluida cualquier reducción del precio) cotizados por el Licitante en la Carta de la Oferta y los Formularios deberán cumplir con los requisitos que se detallan a continuación.
14.2 El Licitante deberá presentar una Oferta que comprenda la totalidad de las obras descritas en la cláusula 1.1 de las IAL incluyendo los precios para cada uno de los elementos de las Obras según lo estipulado en la sección IV. Formularios de la Oferta En el caso de contratos basados en la medición de ejecución de obra, el Licitante deberá incluir en la lista de cantidades los precios y tarifas para cada elemento. Los elementos para los cuales el Licitante no haya indicado tarifas ni precios no serán pagados por el Contratante y se considerarán incluidos en los precios de otros elementos de la lista de cantidades.
14.3 El precio que debe cotizarse en la Carta de la Oferta de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12.1 de las IAL es el precio total de la Oferta, sin incluir ningún descuento ofrecido.
14.4 El Licitante deberá cotizar todo descuento ofrecido e indicar la metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 12.1 de las IAL.
14.5 A menos que se especifique en los DDL y las condiciones específicas del contrato, los precios cotizados por el Licitante deben ser fijos. Si los precios cotizados por el Licitante llegasen a estar sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato, el Licitante deberá señalar los índices y los coeficientes de ponderación de las fórmulas de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste de la Sección IV, Formularios de la Oferta, y el Contratante podrá exigir al Licitante que justifique los índices y coeficientes de ponderación propuestos.
14.6 Si así se especifica en la cláusula 1.1 de las IAL, el Llamado a Licitación se refiere a Ofertas para lotes individuales (contratos) o para cualquier combinación de lotes (paquetes). Los Licitantes que deseen ofrecer descuentos por la adjudicación de más de un
15. Monedas de la Oferta y de Pago
16. Documentos que conforman la Propuesta Técnica
17. Documentos que establecen las Calificaciones del Licitante
Contrato deberán especificar en su Oferta las reducciones de precios aplicables a cada paquete o, de lo contrario, a los Contratos individuales dentro del paquete. Los descuentos deben presentarse de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 14.4 de las IAL, siempre que las Ofertas para todos los lotes (contratos) se abran simultáneamente.
14.7 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en las tarifas, en los precios2 y en el precio total de la Oferta presentada por el Licitante.
15.1 La/s moneda/s de la Oferta y la/s moneda/s de los pagos deberán ser la/s misma/s que las indicadas en los DDL.
15.2 El Contratante podrá exigirles a los Licitantes que justifiquen, a su satisfacción, sus requerimientos de pagos en moneda local y extranjera, y que fundamenten que las cantidades incluidas en las tarifas y los precios unitarios que se indican en el Formulario de Datos de Ajuste son razonables3, en cuyo caso los Licitantes deberán presentar un desglose detallado de los requerimientos de pagos en moneda extranjera.
16.1 El Licitante entregará una Propuesta Técnica con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el programa de las obras, así como cualquier otra información estipulada en la Sección IV, Formularios de la Oferta, con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del Licitante cumple adecuadamente con los requisitos de la obra y el plazo para completarla.
17.1 A fin de establecer sus calificaciones para cumplir con las disposiciones del Contrato de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, el Licitante deberá proporcionar la información que se solicita en los correspondientes formularios de información que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta.
17.2 Si se aplica un margen de preferencia conforme a lo especificado en la cláusula 33.1 de las IAL, los Licitantes nacionales, ya sea individualmente o como parte de una APCA, que deseen acceder a un margen de preferencia nacional deberán suministrar toda la información requerida para cumplir con los criterios de elegibilidad estipulados en la cláusula 33.1 de las IAL.
2 En los contratos a suma alzada, eliminar "las tarifas, en los precios y en".
3 En los contratos a suma alzada, eliminar "las tarifas y los precios unitarios que se indican en el Formulario de Datos de Ajuste son razonables" y reemplazar con "la suma alzada".
18. Período de Validez de las Ofertas
19. Garantía de Mantenimiento de la Oferta
18.1 De conformidad con la cláusula 22.1 de las IAL, las Ofertas deberán mantener su validez durante el período determinado en los DDL a partir de la fecha límite para la presentación de Ofertas establecida por el Contratante. Toda Oferta con un plazo menor será rechazada por el Contratante por incumplimiento.
18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Licitantes que extiendan dicho período de validez. Tanto la solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la cláusula 19 de las IAL, también deberá prorrogársela por un plazo de 28 (veintiocho) días después de la fecha límite del período de validez prorrogado. Los Licitantes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. A los Licitantes que acepten la solicitud no se les pedirá ni permitirá modificar su Oferta, salvo en los casos previstos en la cláusula 18.3 de las IAL.
18.3 Si la adjudicación se retrasase por un período mayor a 56 (cincuenta y seis) días a partir del vencimiento del período de validez inicial de la Oferta, el Precio del Contrato será determinado de la siguiente forma:
(a) En el caso de contratos con precio fijo, el precio del Contrato será el precio de la Oferta ajustado según el factor especificado en los DDL.
(b) En el caso de los contratos con precio ajustable, no se realizarán ajustes.
(c) En todos los casos, la evaluación se basará en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la corrección que corresponda según los casos indicados arriba.
19.1 Como parte de su Oferta, el Licitante deberá presentar el original de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según se estipula en los DDL y, en caso de presentar una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, por la cuantía y en la moneda que se estipula en los DDL.
19.2 La Declaración de Mantenimiento de la Oferta utilizará el formulario incluido en la sección IV, Formularios de la Oferta.
19.3 Si se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta según se estipula en la cláusula 19.1 de las IAL, dicha garantía deberá ser una garantía a la vista, en cualquiera de las siguientes formas, a opción del Licitante:
(a) una garantía incondicional emitida por un banco o una institución financiera (como una aseguradora, compañía de fianzas o compañía avalista);
(b) una carta de crédito irrevocable;
(c) un cheque de caja o cheque certificado;
(d) otra garantía especificada en los DDL,
emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si la garantía incondicional es emitida por una institución financiera situada fuera del país del Contratante, la institución financiera emisora deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía. En el caso de una garantía bancaria, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser presentada utilizando el Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta, o en otro formato sustancialmente similar aprobado por el Contratante en forma previa a la presentación de la Oferta. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser válida por 28 (veintiocho) días a partir del período original de validez de la Oferta, o a partir de cualquier prórroga del plazo solicitada al amparo de la cláusula 18.2 de las IAL.
19.4 Si se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta según se estipula en la cláusula 19.1 de las IAL, todas las Ofertas que no vayan acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que cumplan sustancialmente con los requisitos serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.
19.5 Si se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta según se estipula en la cláusula 19.1 de las IAL, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta de los Licitantes no seleccionados se devolverá a estos tan pronto como sea posible, después de que el Licitante seleccionado firme el Contrato y provea la Garantía de Cumplimiento y, si lo exigen los DDL, la Garantía de Cumplimiento de Requisitos Ambientales, Sociales, de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS), de conformidad con la cláusula 42 de las IAL.
19.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Licitante seleccionado será devuelta tan pronto como sea posible una vez que el Licitante seleccionado haya firmado el Contrato y suministrado la Garantía de Cumplimiento y, si lo exigen los
DDL, la Garantía de Cumplimiento de Requisitos Ambientales, Sociales, de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS).
19.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si:
(a) si un Licitante retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado por el Licitante en la Carta de la Oferta, o cualquier prórroga del plazo provista por el Licitante; o
(b) si el Licitante seleccionado:
(i) no firma el Contrato de conformidad con la cláusula 41 de las IAL;
(ii) no suministra una Garantía de Cumplimiento ni la Garantía de Cumplimiento de Requisitos Ambientales, Sociales, de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS), si lo exigen los DDL, de conformidad con la cláusula 42 de las IAL.
19.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberán emitirse en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no se ha constituido formalmente como entidad jurídica al momento de presentar la oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de Oferta deberán emitirse en nombre de todos los futuros miembros tal como figuren en la carta de intenciones mencionada en las cláusulas 4.1 y 11.2 de las IAL.
19.9 Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta y
(a) si un Licitante retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado por el Licitante en la Carta de la Oferta;
(b) si el Licitante seleccionado no firma el Contrato de conformidad con la cláusula 41 de las IAL, o no suministra la Garantía de Cumplimiento y, si lo exigen los DDL, la Garantía de Cumplimiento de Requisitos Ambientales, Sociales, de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS), de conformidad con la cláusula 42 de las IAL,
el Prestatario podrá, si así se estipula en los DDL, declarar al Licitante inelegible para que el Contratante le adjudique un contrato por el período que se especifique en los DDL.
20. Formato y firma de la Oferta
21. Procedimiento para Xxxxxx y Marcar las Ofertas
20.1 El Licitante preparará un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, según se señala en la cláusula 11 de las IAL, marcándolo claramente como “ORIGINALES”. Las Ofertas alternativas, si se permiten en virtud de la cláusula 13 de las IAL, se marcarán claramente como “ALTERNATIVA”. Además, el Licitante deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.
20.2 El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según se especifica en los DDL, la cual deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de cada una de las personas que firmen la autorización deberá mecanografiarse o escribirse en letra de imprenta debajo de cada firma. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o que firme la Oferta.
20.3 En caso de que el Licitante sea una APCA, la Oferta deberá ser firmada por un representante autorizado de la APCA en nombre de la APCA, y con el fin de que sea legalmente vinculante para todos los integrantes de acuerdo con lo evidenciado por un poder firmado por sus representantes legalmente autorizados.
20.4 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.
D. Presentación y Apertura de las Ofertas
21.1 Los Licitantes deberán adjuntar el original y todas las copias de la Oferta, incluidas las ofertas alternativas cuando estas se permitan en virtud de la cláusula 13 de las IAL, en sobres separados, sellados y debidamente identificados como “ORIGINAL”, “ALTERNATIVA” y “COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre.
21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:
(a) llevar el nombre y la dirección del Licitante;
(b) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en los DDL, según los estipulado en la cláusula 22.1 de las IAL;
22. Plazo para la Presentación de Ofertas
(c) llevar la identificación específica de este proceso licitatorio según se indica en la cláusula 1.1 de los DDL;
(d) llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de apertura de las ofertas.
21.3 Si todos los sobres no están sellados e identificados conforme a lo indicado, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna en caso de extravío o apertura prematura de la Oferta.
22.1 Las Ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección y a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. Asimismo, los Licitantes tendrán la opción de presentar sus Ofertas por vía electrónica cuando así se indique en los DDL. Los Licitantes que presenten Ofertas electrónicamente deberán seguir los procedimientos para la presentación electrónica de las Ofertas que se indican en los DDL.
22.2 El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda al Documento de Licitación, de conformidad con la cláusula 8 de las IAL. En tal caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Licitantes previamente sujetos a la fecha límite original quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.
23. Ofertas Tardías 23.1 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con
posterioridad al plazo estipulado para la presentación de Ofertas en virtud de la cláusula 22 de las IAL. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo para la presentación de las Ofertas será declarada fuera de plazo, rechazada y devuelta al Licitante sin abrir.
24. Retiro, Sustitución y Modificación de Ofertas
24.1 Un Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, la cual deberá ir debidamente firmada por un representante autorizado e incluir una copia de dicha autorización de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 20.2 de las IAL (salvo que no se requieran copias de la comunicación de retiro). La sustitución o modificación correspondiente de la Oferta deberá acompañar a dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán:
(a) prepararse y presentarse de conformidad con las cláusulas 20 y 21 de las IAL (salvo que no se requieran copias de la comunicación de retiro), y los respectivos sobres deberán marcarse claramente con las indicaciones “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN” y
25. Apertura de las Ofertas
(b) ser recibidas por el Contratante antes del plazo establecido para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la cláusula 22 de las IAL.
24.2 Las Ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la cláusula 24.1 de las IAL se devolverán sin abrir a los Licitantes.
24.3 Ninguna Oferta podrá retirarse, sustituirse ni modificarse durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las Ofertas indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta, o cualquier prórroga de dicho plazo.
25.1 Excepto en los casos previstos en las cláusulas 23 y 24 de las IAL, el Contratante abrirá públicamente, de acuerdo con la cláusula
25.3 de las IAL, todas las Ofertas recibidas dentro del plazo estipulado y las leerá en voz alta en el lugar, fecha y hora que se estipulan en los DDL y en presencia de los representantes designados por los Licitantes y de quienquiera que desee asistir a dicho acto. Cualquier procedimiento específico para la apertura de Ofertas presentadas electrónicamente, si fueron permitidas de conformidad con la cláusula 22.1 de las IAL, deberá realizarse de acuerdo con lo indicado en los DDL.
25.2 Primero se abrirán los sobres marcados con la leyenda “RETIRO”, que se leerán en voz alta sin abrir el sobre con la Oferta correspondiente, la cual se devolverá al Licitante. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga una autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente se abrirán los sobres marcados con la leyenda “SUSTITUCIÓN”, los cuales se leerán en voz alta y se intercambiarán con la Oferta correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta sustituida se devolverá sin abrir al Licitante. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Se abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados con la leyenda “MODIFICACIÓN” con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las Ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se hayan abierto y leído en voz alta durante el acto de apertura de las Ofertas.
25.3 Luego, se abrirá el resto de los sobres, uno por uno, y se leerá en voz alta: el nombre del Licitante y si existe alguna modificación; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde, incluidos todos los descuentos y las ofertas alternativas; la existencia o no de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si corresponde, y todo otro detalle que el Contratante juzgue pertinente. Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leídas en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas se considerarán en la evaluación. La Carta de la Oferta y las Listas de Cantidades deben estar firmadas con las iniciales de los representantes del Contratante que asistan al acto de apertura de las Ofertas de la forma que se indica en los DDL. El Contratante no discutirá los méritos de ninguna Oferta ni tampoco rechazará ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardías, de conformidad con la cláusula 23.1 de las IAL).
25.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde, con inclusión de cualquier descuento y oferta alternativa; y la existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Se solicitará a los representantes de los Licitantes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma de un Licitante en dicho documento no invalidará su contenido ni su efecto. Todos los Licitantes recibirán una copia del acta.
E. Evaluación y Comparación de las Ofertas
26. Confidencialidad 26.1 La información relacionada con la evaluación de Ofertas y la
recomendación de adjudicación de contrato no será divulgada a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación hasta que la información sobre la adjudicación del contrato se haya comunicado a todos los Licitantes conforme a lo establecido en la cláusula 40 de las IAL.
26.2 Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al Contratante en la evaluación de las ofertas o en la decisión de adjudicación del Contrato podrá motivar el rechazo de su Oferta.
26.3 No obstante lo dispuesto en la cláusula 26.2 de las IAL, si durante el lapso transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de Adjudicación del Contrato, un Licitante desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso licitatorio, deberá hacerlo por escrito.
27. Aclaración de las Ofertas
28. Desviaciones, Reservas y Omisiones
29. Determinación del Cumplimiento de los Requisitos
27.1 Para facilitar la revisión, evaluación y comparación de las Ofertas y la calificación de los Licitantes, el Contratante podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Licitante que provea aclaraciones sobre su Oferta con un tiempo razonable para brindar su respuesta. No se considerarán aclaraciones presentadas por ningún Licitante cuando estas no respondan a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración del Contratante y la respuesta deberán hacerse por escrito. No se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación, con inclusión de cualquier aumento o reducción voluntaria, en los precios ni en los elementos sustanciales de la Oferta, salvo para confirmar la corrección de errores aritméticos detectados por el Contratante durante la evaluación de las ofertas, de conformidad con la cláusula 31 de las IAL.
27.2 En caso de que un Licitante no haya provisto aclaraciones de su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de aclaración formulada por el Contratante, su Oferta podrá ser rechazada.
28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:
(a) “desviación” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el Documento de Licitación;
(b) “reserva” es la imposición de condiciones limitativas o la negativa a aceptar plenamente los requisitos especificados en el Documento de Licitación;
(c) “omisión” es la falta de presentación de una parte o de la totalidad de la información o de la documentación requerida en el Documento de Licitación.
29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en la cláusula 11 de las IAL.
29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los documentos de licitación es aquella que satisface todos los requisitos estipulados en dichos documentos sin desviaciones, reservas u omisiones importantes. Una desviación, reserva u omisión importante es aquella que:
(a) en caso de ser aceptada:
(i) afectaría de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o
30. Inconformidades, Errores y Omisiones
31. Corrección de Errores Aritméticos
(ii) limitaría en un modo sustancial, contrario a los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato propuesto; o
(b) en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos.
29.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta presentada, de conformidad con la cláusula 16 de las IAL, Propuesta Técnica, en particular, para confirmar que se hayan cumplido todos los requisitos estipulados en la Sección VII, Requisitos de las Obras, sin desviaciones, reservas ni omisiones significativas.
29.4 El Contratante rechazará toda Oferta que no cumpla sustancialmente con los requisitos del documento de licitación y, posteriormente, no podrán corregirse las desviaciones, reservas u omisiones importantes con el fin de subsanar dicho incumplimiento.
30.1 Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el Contratante podrá dispensar las inconformidades identificadas en ella.
30.2 Siempre que la Oferta cumpla sustancialmente con los requisitos, el Contratante podrá solicitar al Licitante que presente dentro de un plazo razonable la información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas identificadas en la Oferta en relación con los requisitos de documentación. La solicitud de información o documentación concerniente a dichas inconformidades no podrá vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta. Si el Licitante no atiende a la solicitud, podrá rechazarse su Oferta.
30.3 Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el Contratante podrá rectificar inconformidades cuantificables no significativas relacionadas con el Precio de la Oferta. A tal efecto, deberá ajustarse el Precio de la Oferta, únicamente con fines comparativos, para que refleje el precio de un artículo o componente faltante o no conforme. Dicho ajuste se hará aplicando la metodología que se indica en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.
31.1 Si una Oferta cumple sustancialmente con los requisitos, el Contratante podrá corregir los errores aritméticos identificados de la siguiente manera:
32. Conversión a una única Moneda
33. Margen de Preferencia
(a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si, en opinión del Contratante, hay un error obvio en la colocación de la coma decimal en el precio unitario, entonces el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario.
(b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
(c) Si hay discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras, a menos que este último corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes.
31.2 Los Licitantes deberán aceptar la corrección de los errores aritméticos. En caso de no aceptar dicha corrección, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 31.1 de las IAL, la Oferta será rechazada.
32.1 Para facilitar la evaluación y comparación, todas las monedas de la Oferta se convertirán a una única moneda, conforme a lo estipulado en los DDL.
33.1 Salvo que se especifique lo contrario en los DDL, no se aplicará un margen de preferencia4 para los Licitantes nacionales.
34. Subcontratistas 34.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, el Contratante
no prevé ejecutar ningún elemento específico de las Obras mediante subcontratistas que haya seleccionado por anticipado.
34.2 El Contratante podrá permitir la subcontratación de ciertas obras especializadas como se indica en la Sección III. Cuando el Contratante permita la subcontratación, en la evaluación se considerará la experiencia del subcontratista especializado. En la
4 A los efectos de la aplicación del margen de preferencia, se considerará que una firma individual es un Licitante nacional si está inscrita en el país del Contratante, tiene una participación de más del 50 % de nacionales del país del Contratante, y no subcontrata con contratistas extranjeros más del 10 % del precio del contrato, sin incluir los montos provisionales. Las APCA se considerarán Licitantes nacionales y serán elegibles para recibir un margen de preferencia nacional únicamente si cada firma integrante está inscrita en el país del Contratante o tiene una participación de más del 50 % de nacionales del país del Contratante, y si la APCA está inscrita en el país del Prestatario. La APCA no podrá subcontratar con empresas extranjeras más del 10 % del precio del contrato, sin incluir los montos provisionales. Las APCA entre empresas extranjeras y nacionales no serán elegibles para la aplicación de la preferencia nacional.
35. Evaluación de las Ofertas
Sección III se describen los criterios de calificación correspondientes a los subcontratistas.
34.3 Los Licitantes pueden proponer la subcontratación hasta el porcentaje del valor total de los contratos o el volumen de las obras que se indica en los DDL.
35.1 El Contratante utilizará los criterios y las metodologías que se indican en esta cláusula. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología.
35.2 Para evaluar una Oferta, el Contratante tendrá en cuenta lo siguiente:
(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla, que se indican en el Resumen de la Lista de Cantidades5 en contratos basados en la medición de ejecución de obra, pero incluidos los elementos correspondientes a trabajos por día6, cuando el precio se hubiese establecido en forma competitiva;
(b) el ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos de conformidad con la cláusula 31.1 de las IAL;
(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos de conformidad con la cláusula 14.4 de las IAL;
(d) la conversión del monto resultante de la aplicación de los puntos (a) a (c) anteriores, si corresponde, a una sola moneda de conformidad con la cláusula 32 de las IAL;
(e) el ajuste de precios debido a inconformidades de acuerdo con la cláusula 30.3 de las IAL;
(f) los factores de evaluación adicionales especificados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.
35.3 El efecto estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios de las Condiciones del Contrato, aplicadas a lo largo del período de
5 En los contratos a suma alzada, eliminar "Lista de Cantidades" y reemplazar con "Programa de Actividades".
6 El trabajo por día se lleva a cabo según las instrucciones del Gerente de Proyecto y el pago se realiza en función del tiempo dedicado por los trabajadores y el uso de los materiales y equipos del Contratista, en base a las tarifas cotizadas en la Oferta. Para que el trabajo por día tenga un precio competitivo a los fines de la evaluación de la Oferta, el Contratante debe enumerar cantidades tentativas de elementos individuales que se cotizarán por día de trabajo (por ejemplo, un número específico de días de trabajo del conductor de un tractor o las toneladas específicas de cemento Portland), y que luego se multiplicarán por las tarifas cotizadas por los Licitantes y se incluirán en el precio total de la Oferta.
36. Comparación de las Ofertas
37. Calificación del Licitante
ejecución del Contrato, no se tendrá en cuenta para la evaluación de la Oferta.
35.4 Si el Documento de Licitación permite que los Licitantes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), en la Sección III, se especifica la metodología para determinar el costo evaluado más bajo para las combinaciones de contratos, incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de la Oferta.
35.5 Si la Oferta para un contrato basado en la medición de ejecución de obra, con el precio evaluado más bajo, está seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, este podrá exigir al Licitante que entregue un análisis pormenorizado de los precios para todos o cualquiera de los rubros de las Listas de Cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los métodos y programas propuestos. Tras haber evaluado los análisis de precios, y tomando en consideración las condiciones de pago previstas, el Contratante podrá solicitar que el monto de la Garantía de Cumplimiento se incremente por cuenta del Licitante hasta un nivel suficiente para proteger al Contratante de toda pérdida financiera en caso de incumplimiento de los términos del Contrato por parte del Licitante seleccionado.
36.1 El Contratante comparará los precios evaluados de todas las Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos de acuerdo con la cláusula 35.2 de las IAL para determinar la Oferta evaluada como la más baja.
37.1 El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si el Licitante seleccionado como el que ha presentado la Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos y que ofrece el costo evaluado más bajo cumple con los criterios de calificación especificados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.
37.2 Dicha determinación se basará en el examen de las pruebas documentales de las calificaciones del Licitante que esté presente, de conformidad con la cláusula 17.1 de las IAL.
37.3 Una determinación afirmativa de calificación será condición previa para la adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación negativa resultará en la descalificación de la Oferta, en cuyo caso el Contratante procederá con la siguiente Oferta evaluada como la más baja a fin de determinar si este nuevo Licitante está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.
38. Derecho del Contratante a Aceptar Cualquier Oferta y a Rechazar Todas o Cualquiera de las Ofertas
39. Criterios de Adjudicación
40. Notificación de la Adjudicación
38.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el Proceso Licitatorio y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de anularse el proceso, todas las Ofertas presentadas y, específicamente, las Garantías de Mantenimiento de la Oferta, serán devueltas prontamente a los Licitantes.
F. Adjudicación del Contrato
39.1 De conformidad con la cláusula 37.1 de las IAL, el Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta el Contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos del Documento de Licitación y que ha sido evaluada como la más baja, siempre y cuando se determine que el Licitante está calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.
40.1 Antes de la expiración del período de validez de las Ofertas, el Contratante notificará por escrito al Licitante seleccionado que su Oferta ha sido aceptada utilizando la carta de aceptación incluida en los Formularios del Contrato. Al mismo tiempo, el Contratante notificará los resultados de la licitación al resto de los Licitantes y publicará en UNDB en línea los resultados que indiquen los números de la Oferta y el lote (contrato), y la siguiente información:
(i) nombre de cada Licitante que presentó una Oferta;
(ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas;
(iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada;
(iv) nombre de los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas, y la razón de los rechazos;
(v) nombre del Licitante ganador y el precio que ofreció, además de la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado.
40.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato formal, la notificación de adjudicación constituirá un Contrato vinculante.
40.3 El Contratante responderá prontamente por escrito a todos los Licitantes cuyas Ofertas no hayan sido seleccionadas y que, con posterioridad a la notificación de la adjudicación según la cláusula
41. Firma del Contrato
42. Garantía de Cumplimiento
40.1 de las IAL, soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.
41.1 Inmediatamente después de la notificación, el Contratante enviará el Convenio Contractual al Licitante seleccionado.
41.2 Dentro del plazo de veintiocho (28) días después de haber recibido el Convenio Contractual, el Licitante seleccionado deberá firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante.
42.1 Dentro del plazo de veintiocho (28) días siguientes al recibo de la notificación de adjudicación enviada por el Contratante, el Licitante seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento y, si lo exigen los DDL, la Garantía de Cumplimiento de Requisitos Ambientales, Sociales, de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS), de conformidad con las condiciones del contrato, según se estipula en la cláusula 35.5 de las IAL. Para tal fin usará los formularios de Garantía de Cumplimiento y Garantía de Cumplimiento de Requisitos Ambientales, Sociales, de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS) incluidos en la Sección X, Formularios del Contrato, o cualquier otro formulario que el Contratante considere aceptable. Si el Licitante seleccionado suministra una fianza como Garantía de Cumplimiento, dicha fianza deberá haber sido emitida por una compañía avalista o una aseguradora que el Licitante seleccionado haya determinado que es aceptable para el Contratante. Si el aval ha sido otorgado por una institución de otro país, esta deberá contar con una institución financiera corresponsal en el país del Contratante.
42.2 El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes mencionada y, si lo exigen los DDL, la Garantía de Cumplimiento de Requisitos Ambientales, Sociales, de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS), o de firmar el Convenio Contractual será causa suficiente para anular la adjudicación y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al Licitante que haya presentado la siguiente Oferta evaluada como la más baja y que cumpla sustancialmente con los requisitos, y que el Contratante considere calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.
43. Conciliador 43.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador en el
xxxxx del Contrato a la persona indicada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más gastos reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si, en la Carta de Aceptación, el Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Contratante solicitará que el
Conciliador sea nombrado por la autoridad nominadora designada en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) de conformidad con la cláusula 23.1 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC).
Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
A. Introducción
IAL 1.1 | El número del Llamado a Licitación es: LPN No: 028-2018-MTC/21- CONVENIO El Contratante es: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC. |
IAL 1.1 | El nombre del proceso licitatorio es: Ejecución de la Obra de Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Pacobamba - Huirony - Xxxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx. Long. 28.83 Km El número de identificación del proceso licitatorio es: LPN No: 028-2018- MTC/21- CONVENIO El número y la identificación de los lotes que comprenden este proceso licitatorio son: NO APLICA |
IAL 2.1 | El Prestatario es la República del Perú, el cual ha recibido un préstamo (8562/OC-PE) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). La Unidad Ejecutora es El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO – MTC. |
IAL 2.1 | El nombre del Proyecto es: PROGRAMA DE APOYO DE. TRANSPORTE SUBNACIONAL – PATS. Cuyo objetivo es facilitar el acceso vial sostenible de la población rural del Perú a servicios básicos para contribuir a la reducción de la pobreza; y contribuir a mejorar la competitividad del país reduciendo los costos de transporte en caminos vecinales asociados a los corredores logísticos prioritarios. |
IAL 2.1 | Monto del Convenio xx Xxxxxxxx o Acuerdo de Financiamiento: US$ 50,000,000 |
IAL 4.1 | El número máximo de integrantes de la APCA será: Máximo tres (03) integrantes |
IAL 4.4 | En el sitio web externo del Banco, se encuentra disponible una lista de firmas y personas inhabilitadas: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxx. |
B. Documentos de Licitación
IAL 7.1 | Exclusivamente a los efectos de la aclaración, la dirección del Contratante es: XX. XXXXXX Xx 000, XXXX 0 – OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Atención: Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Presidente de la CREP N° 2 - Obras, Supervisión y Consultorías Dirección: XX. XXXXXX Xx 000, XXXX 0 – OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Número de Piso/Oficina: PISO 7 – OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Ciudad: Lima. Código postal: Xxxx 00. País: Perú. Teléfono: (000) 000-0000 Número de fax: NO APLICA Dirección de correo electrónico: xxxx_xxx_00@xxxxxxxxxx.xxx.xx (Presidente de CREP N° 2 – Obras, Supervisión y Consultorías) El Contratante recibirá solicitudes de aclaraciones en un plazo de: Hasta diez (10) calendario contabilizados desde el día siguiente de realizada la convocatoria. Su solicitud de aclaraciones oficial, debe remitirse debidamente firmada y en formato PDF. Adicionalmente, deberá adjuntar la misma solicitud en formato Word. Ambos archivos electrónicos deberán ser remitidos a la siguiente dirección electrónica: xxxx_xxx_00@xxxxxxxxxx.xxx.xx Se debe consignar en el asunto del e ‐mail, el siguiente texto: “SOLICITUD DE ACLARACIONES PARA EL CONV. No: 028‐2018‐MTC/21‐ LPN”. |
IAL 7.1 | Página web: Para efecto de publicidad de las respuestas al pedido de aclaraciones que se originen en el presente procedimiento, estas se publicitarán en el Portal Electrónico SEACE: xxxx://xxxxxx.xxxx.xxx.xx/xxxx/xxxx/00000 |
IAL 7.4 | No se realizará una reunión previa a la Licitación. No se realizará una visita al sitio, organizada por el Contratante. Este aspecto es una labor que corre de parte del ofertante. |
C. Preparación de las Ofertas
IAL 10.1 | El idioma de la Oferta es: Español Todo intercambio de correspondencia deberá ser en Español. El idioma de traducción de la documentación de respaldo y otras publicaciones impresas es Español. |
IAL 11.1 (b) | Los siguientes formularios deberán presentarse junto con la Oferta: Formularios listados en la sección IV. Formularios de la oferta: Criterios de evaluación y calificación, en lo que corresponda y concordados con las Cláusulas 14 y 14 de las Instrucciones a los Licitantes: IAL, los cuales son: - Carta de la Oferta - Lista de Cantidades - Modelo de Programa de Actividades - Lista de Monedas de Pago - Declaración de Mantenimiento de la Oferta - Propuesta Técnica - PER-1: Personal Clave - PER-2: Curriculum Vitae y Declaración Personal Clave - Equipos - Organización del Sitio - Descripción de Métodos - Formulario de Movilización - Cronograma de Construcción - Estrategias de Gestión y planes de Implementación para Requisitos ASSS. - Calificación del Licitante - XXX -1.1: Formulario de Información sobre el Licitante - XXX -1.2 Formulario de información para Licitantes de una APCA - CON – 2: Historial de Incumplimiento de Contratos, Litigio pendiente de resolución and Antecedentes de litigios - CON – 3: Declaración de Cumplimiento DE Requisitos ambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad - CCC: Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecución - FIN – 3.1: Situación y resultados financieros - FIN - 3.2: Facturación media anual de construcción - FIN - 3.3: Recursos Financieros |
- EXP - 4.1: Experiencia general en construcción - EXP - 4.2 (a): Experiencia específica en construcción y gestión de contratos - EXP - 4.2 (b): Experiencia en construcción en actividades clave - Estrategia de cumplimiento, de acuerdo a lo indicado en la cláusula IAL 11.1 (h). | |
IAL 11.1 (h) | Además, el licitante deberá presentar, como parte de su oferta, la estrategia de cumplimiento de los siguientes documentos: - Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) del instrumento de gestión ambiental aprobado para el proyecto y documentos análogos y/o complementarios aprobados por la entidad. - Plan de Pueblos Indígenas (PPI) en caso corresponda. - Matriz de requisitos socio ambientales a cumplir durante la ejecución de obra (complementar lo detallado en el estudio de impacto ambiental Plan de implementación del código de conducta - Plan de implementación del sistema de resolución de quejas y reclamos - Plan de implementación del comité de gestión socio ambiental |
IAL 13.1 | No se permitirá presentar ofertas alternativas. |
IAL 13.2 | No se permitirán plazos alternativos para la terminación de las Obras. |
IAL 13.4 | NO APLICA |
IAL 14.5 | Los precios cotizados por el licitante NO estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del contrato. |
IAL 15.1 | El Licitante debe cotizar sus precios en: Soles. |
IAL 18.1 | El período de validez de las Ofertas será de Noventa (90) días calendario, a partir de la fecha límite de presentación de ofertas |
IAL 18.3 a) | El Precio de la Oferta se ajustará usando el siguiente factor: (IPC fecha de adjudicación) / (IPC correspondiente a los 90 días del vencimiento del periodo de validez de la oferta) |
IAL 19.1 | No se requiere una Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Solo se requiere una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. |
IAL 19.9 | No aplica |
IAL 20.1 | El oferente presentará un (1) original de toda su oferta. Adicionalmente, el oferente presentara con su oferta un CD o USB, que contenga la Lista de Cantidades y el Análisis de Precios Unitarios, ambos documentos en formato Excel. |
IAL 20.2 | La confirmación escrita de la autorización para firmar en nombre del Licitante consistirá en: Una carta poder simple (con firma (s) legalizada (s) ante Notario Público), a través del cual el licitante o los integrantes del APCA que integran un Licitante, autorizan a una persona para firmar en nombre del licitante. |
D. Presentación y Apertura de las Ofertas | |
IAL 22.1 | Los Licitantes NO TENDRÁN la opción de presentar Ofertas electrónicamente. |
IAL 22.1 | Exclusivamente para los efectos de la presentación de la Oferta, la dirección del Contratante es: Atención: Presidente de la CREP N° 02- Obras, Supervisión y Consultorías Dirección: Xx. Xxxxxx Xx 000 – Centro de Lima. Número de Piso/Oficina: Piso 7 - Oficina de Trámite Documentario. Ciudad: Lima Código postal: Xxxx 00 País: Perú Plazo para la presentación de las Ofertas: Fecha: hasta el 02/04/2018 Hora: 10:00 h. Los Licitantes no tendrán la opción de presentar Ofertas electrónicamente. La fecha actualizada podrá ser visualizada en el portal web del SEACE (xxx0.xxxxx.xxx.xx) Todas las ofertas recibidas después de esta hora límite no serán consideradas. |
IAL 22.2 (c) | Identificación del proceso licitatorio tal como se indicó en la IAL 1.1. LPN No: 028-2018-MTC/21- CONVENIO Ejecución de la Obra de Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Pacobamba - Huirony - Xxxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx. Long. 28.83 Km |
IAL 25.1 | La nota de advertencia deberá decir NO ABRIR ANTES DEL 02/04/2018 a las 10:10 am. Lugar donde se realizará la apertura de las ofertas: Dirección: Xx. Xxxxxx Xx 000 – Xxxxxx de Lima. Número de Piso/Oficina: Piso 7 – Auditorio de Provias Descentralizado Ciudad: Lima País: Perú Fecha: El 02/04/2018 Hora: 10:30 am. |
IAL 25.3 | La Carta de la Oferta y la Lista de Cantidades con indicación de precios deben estar firmadas con las iniciales de tres (03) representantes del Contratante que asistan al acto de apertura de las Ofertas. Cada Oferta será numerada y firmada con las iniciales de todos los representantes, cualquier modificación de precios unitarios o del precio total será firmada con las iniciales del Representante del Contratante. |
E. Evaluación y Comparación de las Ofertas
IAL 32.1 | No corresponde. |
IAL 33.1 | No se aplicará un margen de preferencia. |
IAL 34.2 | Los subcontratistas deberán de cumplir todos los requisitos ambientales, sociales y de salud ocupacional descritos en el presente documento. |
IAL 34.3 | Subcontratación propuesta por el Contratista: Solo se puede subcontratar hasta un 30% de las obras. El Gerente de obra aprobará la subcontratación de los trabajo. Las calificaciones y la experiencia de los subcontratistas no se tendrán en cuenta para la evaluación del Licitante. El Licitante, por sí mismo, debe cumplir con los criterios de calificación (al margen de las calificaciones y la experiencia de los subcontratistas propuestos). |
F. Adjudicación del Contrato
IAL 41.2 | Dentro de los veintiún (21) días siguientes de la recepción de la Carta de Aceptación, sin mediar citación alguna el Oferente deberá presentar a la Entidad la documentación para suscripción del convenio, prevista en los Documentos de Licitación. Asimismo dentro de los veintiocho (28) días siguientes de la recepción de la Carta de Aceptación, el Contratante deberá suscribir el Convenio u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos. El plazo de subsanación se contabilizará desde el día siguiente de la notificación de la Entidad al Oferente, pudiendo estar el plazo otorgado para subsanación fuera del plazo ordinario de los veintiocho (28) días previstos |
IAL 42.1 | El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto y condiciones estipuladas en las CEC, emitida por un banco o compañía aseguradora que se encuentre bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), o que esté considerada en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú., y expresada en los tipos y las proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento. En el caso de firmas extranjeras, si utilizan servicios con bancos extranjeros deberán tener un banco corresponsal local que este considerado en la lista antes indicada. La Garantía de Cumplimiento contractual, deberá tener las características de: incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática, al sólo requerimiento del Contratante, La Garantía de Cumplimiento deberá ser emitida a nombre de: PROVIAS DESCENTRALIZADO - MTC. |
IAL 43.1 | El Conciliador que propone el Contratante es el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los honorarios por hora para este Conciliador serán los determinados por la referida institución a través de su correspondiente tarifario y se pagarán en Sol Peruano. |
Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación
Esta Sección contiene todos los criterios que deberá usar el Contratante para evaluar las Ofertas y calificar a los Licitantes en caso de que no se haya llevado a cabo un proceso de precalificación previo y por lo tanto, se aplique la poscalificación. De conformidad con las cláusulas 35 y 37 de las IAL, no se usarán otros factores, métodos ni criterios. El Licitante proporcionará toda la información solicitada, debiendo usar para ello los formularios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta.
Cuando deban indicar un monto monetario, los Licitantes deberán consignar el equivalente en dólares estadounidenses calculado con el tipo de cambio determinado de la siguiente manera:
• Para la facturación media anual de construcción o los datos financieros requeridos para cada año: tipo de cambio vigente al último día del año calendario correspondiente (en el que deban convertirse los montos para dicho año) originalmente establecido.
• Valor de Contrato único: tipo de cambio vigente a la fecha del Contrato.
Los tipos de cambio se obtendrán de la fuente públicamente disponible identificada en la cláusula 32.1 de las IAL. El Contratante puede corregir cualquier error en la determinación de los tipos de cambio de la Oferta.
Cuadro de criterios
1. Margen de Preferencia 41
2. Evaluación 41
2.1 Adecuación de la Propuesta Técnica a los requisitos 41
2.2 Contratos Múltiples 42
2.3 Plazos alternativos de terminación 45
2.4 Alternativas técnicas 45
2.5 Subcontratistas Especializados 45
3. Calificación 46
1. Margen de Preferencia
NO APLICA
Si se contempla un margen de preferencia en la cláusula 33.1 de las IAL, se procederá de la siguiente manera:
Deberá otorgarse a los contratistas nacionales un margen de preferencia del 7,5 % (siete coma cinco por ciento) de conformidad con las siguientes disposiciones y sujeto a ellas:
(a) Los Contratistas que soliciten dicha preferencia deberán proporcionar, como parte de los datos requeridos para su calificación, la información, incluidos detalles inherentes a la titularidad, que se solicite para determinar si, de acuerdo con la clasificación establecida por el Prestatario y aceptada por el Banco, un Contratista o grupo de Contratistas en particular reúne o no los requisitos para acceder a una preferencia nacional. Los Documentos de Licitación deberán indicar de manera clara la preferencia y el método que se aplicará durante la evaluación y la comparación de las Ofertas a fin de hacer efectiva dicha preferencia.
(b) Una vez que el Prestatario haya recibido y examinado las Ofertas, las Ofertas que cumplan con los requisitos se clasificarán en los siguientes grupos:
(i) Grupo A: Ofertas presentadas por Contratistas nacionales elegibles para la aplicación de la preferencia.
(ii) Grupo B: Ofertas presentadas por otros Contratistas.
En un primer paso de evaluación, se compararán todas las Ofertas evaluadas de cada grupo a fin de determinar la más baja y, a continuación, se compararán las Ofertas evaluadas como las más bajas de cada grupo entre sí. Si, como resultado de esta comparación, la Oferta del grupo A es la más baja, se la seleccionará para la adjudicación. Por su parte, si se determina que la Oferta más baja pertenece al grupo B, en un segundo paso de evaluación, se compararán todas las Ofertas del grupo B con la Oferta evaluada como la más baja del grupo
A. Exclusivamente a los fines de esta nueva comparación, se agregará al precio evaluado de cada Oferta del grupo B un monto equivalente al 7,5 % (siete coma cinco por ciento) del Precio de la Oferta correspondiente, con las correcciones de los errores aritméticos, incluyendo los descuentos incondicionales, pero excluyendo los Montos Provisionales y el costo de los Trabajos por Día, si lo hubiere. Si se determina que la Oferta del grupo A es la más baja, se la seleccionará para la adjudicación. De lo contrario, se seleccionará la Oferta evaluada como la más baja del grupo B, en función del primer paso de evaluación.
2. Evaluación NO APLICA
Además de los criterios que se señalan en la cláusula 35.2 (a) a (e) de las IAL, se aplicarán las siguientes disposiciones:
2.1 Adecuación de la Propuesta Técnica a los requisitos NO APLICA
La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Licitante para movilizar equipos y personal clave, de tal manera que la ejecución del contrato sea coherente con su propuesta en cuanto a métodos de trabajo, programas y origen de los materiales, con suficiente detalle y plenamente de acuerdo con los requisitos establecidos en la Sección VII, Requisitos de las Obras.
2.2 Contratos Múltiples NO APLICA
Conforme a lo dispuesto en la cláusula 35.4 de las IAL, si las Obras se agrupan en contratos múltiples, la evaluación se realizará como sigue:
Criterios de adjudicación para contratos múltiples [cláusula 35.4 de las IAL]:NO APLICA
Lotes NO APLICA
Los Licitantes tienen la opción de presentar Ofertas para cualquiera de los lotes o para más de uno. Las Ofertas se evaluarán por lote, tomando en cuenta los descuentos que se hubieran ofrecido por lotes combinados. El/los contrato/s se adjudicará/n al Licitante o a los Licitantes que ofrezcan al Contratante el costo evaluado más bajo para los lotes combinados, siempre que el/los Licitante/s seleccionado/s cumpla/n con los criterios de calificación requeridos para los lotes o la combinación de lotes, según sea el caso.
Paquetes NO APLICA
Los Licitantes tienen la opción de presentar Ofertas para cualquiera de los paquetes o más de uno, y por cualquiera de los lotes (o más de uno) de un paquete. Las Ofertas se evaluarán por paquete, tomando en cuenta los descuentos que se hubieran ofrecido por paquetes combinados y/o por lotes de un paquete. El/los contrato/s se adjudicará/n al Licitante o a los Licitantes que ofrezcan al Contratante el costo evaluado más bajo para los paquetes combinados, siempre que el/los Licitante/s seleccionado/s cumpla/n con los criterios de calificación requeridos para la combinación de paquetes y/o lotes, según sea el caso.
Criterios de calificación para contratos múltiples: NO APLICA
En la Sección III se describen los criterios para la calificación de cada lote (contrato) en el caso de múltiples lotes (contratos). Los criterios de calificación consisten en el conjunto de los requisitos mínimos para los lotes respectivos establecidos en las cláusulas 3.1, 3.2, 4.2 a) y 4.2 b). Sin embargo, con respecto a la experiencia específica requerida en la cláusula 4.2 a) de la sección III, el Contratante elegirá cualquiera de las opciones señaladas a continuación o más de una:
N es el número mínimo de contratos
V es el valor mínimo de un contrato
(a) Para un contrato:NO APLICA
Opción 1:
i) N contratos, cada uno de un valor mínimo de V; O bien
Opción 2:
i) N contratos, cada uno de un valor mínimo de V; o
ii) Menor o igual a N contratos, cada uno de un valor mínimo de V, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N x V.
(b) Para contratos múltiplesNO APLICA Opción 1:
i) Los requisitos mínimos para el/los contrato/s combinado/s consistirán en el total de requisitos para cada contrato para el cual el Licitante ha presentado Ofertas, como sigue, y X0, X0, X0, etc. serán contratos diferentes:
Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor mínimo de V1; Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor mínimo de V2; Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor mínimo de V3;
----etc.
o
Opción 2:
i) Los requisitos mínimos para el/los contrato/s combinado/s consistirán en el total de requisitos para cada contrato para el cual el Licitante ha presentado Ofertas, como sigue, y X0, X0, X0, etc. serán contratos diferentes:
Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor mínimo de V1; Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor mínimo de V2; Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor mínimo de V3;
----etc., o bien
ii) Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor mínimo de V1; o número de contratos menor o igual a N1, cada uno de un valor mínimo de V1, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N1 x V1.
Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor mínimo de V2; o número de contratos menor o igual a N2, cada uno de un valor mínimo de V2, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N2 x V2.
Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor mínimo de V3; o número de contratos menor o igual a N3, cada uno de un valor mínimo de V3, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N3 x V3.
----etc.
O bien
Opción 3:
(i) Los requisitos mínimos para el/los contrato/s combinado/s consistirán en el total de requisitos para cada contrato para el cual el Licitante ha presentado Ofertas, como sigue, y X0, X0, X0, etc. serán contratos diferentes:
Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor mínimo de V1; Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor mínimo de V2; Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor mínimo de V3;
----etc., o bien
(ii) Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor mínimo de V1; o número de contratos menor o igual a N1, cada uno de un valor mínimo de V1, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N1 x V1.
Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor mínimo de V2; o número de contratos menor o igual a N2, cada uno de un valor mínimo de V2, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N2 x V2.
Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor mínimo de V3; o número de contratos menor o igual a N3, cada uno de un valor mínimo de V3, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N3 x V3.
----etc., o bien
(iii) Siempre que se cumpla lo enunciado en ii) respecto del valor mínimo de un solo contrato por cada lote, el número total de contratos es igual o menor que N1 + N2 + N3 +--, pero el valor total de todos esos contratos es igual o mayor que N1 x V1 + N2 x V2 + N3 x V3 +---.
2.3 Plazos alternativos de terminación NO APLICA
Los plazos alternativos para la terminación de las Obras, si se permiten conforme a la cláusula 13.2 de las IAL, se evaluarán de la siguiente manera:
2.4 Alternativas técnicas NO APLICA
Si se contemplan en la Cláusula 13.4 de las IAL, serán evaluadas de la siguiente manera:
2.5 Subcontratistas Especializados NO APLICA
Solo se considerará la experiencia específica de los Subcontratistas para las Obras especializadas que el Contratante permita. La experiencia general y los recursos financieros de los Subcontratistas Especializados no se agregarán a los del Licitante a los efectos de la calificación del Licitante.
Los Subcontratistas Especializados propuestos deberán estar plenamente calificados para los trabajos propuestos y deberán cumplir con los siguientes criterios:
3. Calificación
Criterios de elegibilidad y calificación | Requisitos de cumplimiento | Documentación | |||||
N.º | Asunto | Requisito | Entidad única | APCA (existente o prevista) | Requisitos de presentación | ||
Todas las partes combinadas | Cada integrante | Un único integrante | |||||
1. Elegibilidad | |||||||
1.1 | Nacionalidad | Nacionalidad de conformidad con la cláusula 4.3 de las IAL | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Formularios XXX: 1.1 y 1.2 con adjuntos |
1.2 | Conflicto de intereses | Ausencia de conflictos de intereses de acuerdo con la cláusula 4.2 de las IAL | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Carta de la Oferta |
1.3 | Elegibilidad del Banco | No haber sido declarado inelegible por el Banco, de acuerdo con lo descrito en las cláusulas 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7 de las IAL. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Carta de la Oferta |
1.4 | Entidad Gubernamental del País del Prestatario | Cumple con las condiciones de la cláusula 4.5 de las IAL | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Formularios XXX: 1.1 y 1.2 con adjuntos |
1.5 | Resolución de las Naciones Unidas o conforme al derecho del país del Prestatario | No haber sido excluido como resultado de la prohibición, ya sea conforme a las leyes del país del Prestatario o las regulaciones oficiales del país del Prestatario, de mantener relaciones | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Formularios XXX: 1.1 y 1.2 con adjuntos |
Criterios de elegibilidad y calificación | Requisitos de cumplimiento | Documentación | |||||
N.º | Asunto | Requisito | Entidad única | APCA (existente o prevista) | Requisitos de presentación | ||
Todas las partes combinadas | Cada integrante | Un único integrante | |||||
comerciales con el país del Licitante, o en cumplimiento de la correspondiente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, en ambos casos conforme a la cláusula 4.7 de las IAL y a la sección V. | |||||||
2. Historial de Incumplimiento de Contratos | |||||||
2.1 | Antecedentes de incumplimiento de contratos | No se ha incurrido en ningún7 incumplimiento de contrato atribuible al Contratista desde el 1 de enero de 2015. | Debe cumplir con el requisito12. | Debe cumplir con los requisitos. | Debe cumplir con el requisito8 | N/C | Formulario CON-2 |
2.2 | Suspensión en virtud de la ejecución de una declaración de mantenimiento de la oferta por parte del Contratante o retiro de la Oferta dentro del | No haber sido suspendido por la ejecución de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta conforme a la cláusula 4.6 de las | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Formulario de presentación de la Oferta |
7 Según lo determinado por el Contratante, un incumplimiento incluirá todos los contratos en los cuales a) el Contratista no haya impugnado el incumplimiento, incluso mediante el uso por su parte del mecanismo de resolución de disputas previsto en el contrato correspondiente, y b) sí se haya impugnado el incumplimiento, pero se haya fallado de manera definitiva en contra del Contratista. Un incumplimiento no incluirá contratos en los cuales la decisión del Contratante haya sido desestimada en el marco del mecanismo de resolución de disputas establecido. El incumplimiento se determinará en virtud de toda la información relativa a disputas o litigios que se hayan resuelto de manera definitiva, es decir, disputas o litigios cuya resolución haya tenido lugar en el marco del mecanismo de resolución de disputas contemplado en el correspondiente contrato y en los cuales se hayan agotado todas las instancias de apelación que el Licitante tuviera a su disposición.
8 Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Licitante como integrante de una APCA.
Criterios de elegibilidad y calificación | Requisitos de cumplimiento | Documentación | |||||
N.º | Asunto | Requisito | Entidad única | APCA (existente o prevista) | Requisitos de presentación | ||
Todas las partes combinadas | Cada integrante | Un único integrante | |||||
período de validez de la Oferta | IAL o por el retiro de la Oferta conforme a la cláusula 19.9 de las IAL. | ||||||
2.3 | Litigio pendiente de resolución | La posición financiera y las perspectivas de rentabilidad a largo plazo del Licitante son satisfactorias según los criterios establecidos en la cláusula 3.1 que figura más abajo y suponiendo que todos los litigios pendientes se resolverán en contra del Licitante. | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Formulario CON – 2 |
Criterios de elegibilidad y calificación | Requisitos de cumplimiento | Documentación | |||||
N.º | Asunto | Requisito | Entidad única | APCA (existente o prevista) | Requisitos de presentación | ||
Todas las partes combinadas | Cada integrante | Un único integrante | |||||
2.4 | Antecedentes de litigios | No hay antecedentes | Debe cumplir | Debe cumplir | Debe cumplir con | N/C | Formulario CON |
sistemáticos de fallos | con el requisito. | con el | el requisito. | – 2 | |||
judiciales o laudos | requisito. | ||||||
arbitrales contra el | |||||||
Licitante9 desde el 1 | |||||||
de enero de 2015 | |||||||
2.5 | Declaración: Antecedentes de cumplimiento de requisitos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) | Declarar todo contrato de obras civiles que se haya suspendido o rescindido, o toda garantía de cumplimiento que un Contratante haya ejecutado por motivos relacionados con el cumplimiento de cualquier requisito o salvaguarda ambiental, social, de salud o de seguridad en los últimos cinco años10.. Además deberá de declarar algún tipo incumplimiento ambiental social, de salud o de seguridad no sujeto a la suspensión o a rescindir el contrato. | Debe presentar la declaración. En caso de contratarse Subcontratistas Especializados, estos también deberán presentar la declaración. | N/C | Todos deben presentar la declaración. En caso de contratarse Subcontratistas Especializados, estos también deberán presentar la declaración. | N/C | Formulario CON-3: Declaración de Cumplimiento de Requisitos ASSS |
9 En la Carta de la Oferta, el Licitante deberá proporcionar información precisa acerca de cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos finalizados o en curso ejecutados en los últimos cinco años. La existencia de antecedentes sistemáticos de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Licitante o cualquier miembro de una asociación temporal podrá tener como resultado la descalificación del Licitante.
10 El Contratante podrá utilizar esta información para buscar más datos o aclaraciones cuando lleve a cabo su propio proceso de diligencia debida.
Criterios de elegibilidad y calificación | Requisitos de cumplimiento | Documentación | |||||
N.º | Asunto | Requisito | Entidad única | APCA (existente o prevista) | Requisitos de presentación | ||
Todas las partes combinadas | Cada integrante | Un único integrante | |||||
3. Situación y resultados financieros | |||||||
3.1 | Capacidades financieras | (i) El Licitante deberá demostrar que tiene acceso o dispone de activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (distintos de cualquier anticipo contractual) suficientes para atender las necesidades de flujo de efectivo, estimadas en S/ 5.7 millones, descontados otros compromisos del Licitante. (ii) El Licitante también deberá demostrar, a satisfacción del Contratante, que cuenta con fuentes de financiamiento suficientes para atender las necesidades de flujo de efectivo para las obras en curso y los compromisos futuros en virtud del contrato. iii) Deberán | Debe cumplir con el requisito. Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito. Debe cumplir con el requisito. | N/C N/C | N/C N/C | Formulario FIN – 3.1 con adjuntos |
Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documentación | |||||||
N.º | Asunto | Requisito | Entidad única | APCA (existente o prevista) | Requisitos de presentación | ||
Todas las partes combinadas | Cada integrante | Un único integrante | |||||
presentarse los | Debe cumplir con | ||||||
balances generales o, | Xxxx cumplir | el requisito. | N/C | ||||
si no fueran | con el requisito. | ||||||
obligatorios en virtud | |||||||
de las leyes del país del Licitante, otros | N/C | ||||||
estados financieros | |||||||
que el Contratante | |||||||
considere aceptables | |||||||
correspondientes a los | |||||||
últimos 5 años a fin | |||||||
de demostrar la | |||||||
solvencia financiera | |||||||
actual del Licitante y | |||||||
dar cuenta de sus | |||||||
perspectivas de | |||||||
rentabilidad a largo | |||||||
plazo. | |||||||
3.2 | Facturación media anual | Facturación media | Debe cumplir | Debe cumplir | Debe cumplir con | Debe cumplir con | Formulario FIN – |
de construcción | anual de construcción | con el requisito. | con el | un | un | 3.2 | |
mínima de S/ 68 | requisito. | 25 %, | 40 %, | ||||
millones calculada | del | del | |||||
como el total de pagos | requisito. | requisito. | |||||
certificados recibidos | |||||||
por contratos en curso | |||||||
y/o terminados en los | |||||||
últimos 5 años, | |||||||
dividido por 5 años. |
Criterios de elegibilidad y calificación | Requisitos de cumplimiento | Documentación | |||||
N.º | Asunto | Requisito | Entidad única | APCA (existente o prevista) | Requisitos de presentación | ||
Todas las partes combinadas | Cada integrante | Un único integrante | |||||
4. Experiencia | |||||||
4.1 a) | Experiencia general en construcción | Experiencia en contratos de construcción como contratista principal, integrante de una APCA, subcontratista o contratista administrador por lo menos en los últimos 10 años a partir del 28 de febrero de 2008 en un monto acumulado de S/. 68´000,000.00 | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Debe cumplir con el requisito. | N/C | Formulario EXP – 4.1 |
4.2 (a) | Experiencia específica en construcción y gestión de contratos | (i) Número mínimo de contratos11 similares especificados más abajo que haya terminado satisfactoria y sustancialmente12 como contratista principal, integrante | Debe cumplir con el requisito. | Debe cumplir con el requisito14 | N/C | N/C | Formulario EXP 4.2 a) |
11 La similitud se establecerá en función de las dimensiones físicas, la complejidad, los métodos/la tecnología, u otras características descritas en la sección VII, Requisitos de las Obras. No se permitirán sumatorias de varios contratos de menor cuantía (con valores inferiores a los especificados por el requisito) para dar cumplimiento al requisito general.
12 Se considerará que un contrato se ha terminado sustancialmente cuando se haya terminado el 80 % o más de las obras contempladas en el contrato.
14 En el caso de las APCA, el valor de los contratos terminados por sus integrantes no se combinará para determinar si se ha cumplido con el requisito de valor mínimo para un único contrato, sino que será necesario que cada contrato ejecutado por cada uno de los integrantes cumpla con el valor mínimo de un contrato único conforme se estipula para una entidad única. Para determinar si la APCA cumple con el requisito de número total de contratos, solo se combinará el número de contratos que hayan sido terminados por todos los integrantes, cada uno de los cuales deberá tener un valor igual o mayor que el valor mínimo estipulado.
Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documentación | |||||||
N.º | Asunto | Requisito | Entidad única | APCA (existente o prevista) | Requisitos de presentación | ||
Todas las partes combinadas | Cada integrante | Un único integrante | |||||
de una APCA13, subcontratista o contratista administrador13 entre el 28 de febrero de 2008 y la fecha límite para la presentación de solicitudes: i) dos (02) contratos, cada uno de un valor mínimo de S/. 20´000,000.00; | |||||||
Para las siguientes Obras especializadas: Obras de arte El Contratante permite la contratación de Subcontratistas de conformidad con la cláusula 34.3 de las IAL”. | “Debe cumplir con el requisito correspondiente a un único contrato (Para dar cumplimiento al requisito, puede recurrirse a un Subcontratista Especializado)” | Debe cumplir con el requisito. | N/C | “Debe cumplir con el requisito (Para dar cumplimiento al requisito, puede recurrirse a un Subcontratista Especializado)” | |||
4.2 (b) | En relación con los contratos antes mencionados y cualquier otro terminado y en ejecución como contratista principal, | Xxxx cumplir con los requisitos. | Debe cumplir con los requisitos. | N/C | Debe cumplir con los siguientes requisitos en relación con las actividades clave que se enumeran a continuación17 | Formulario EXP – 4.2 b) |
13 Para los contratos en los cuales el Licitante haya participado como integrante de una APCA o como subcontratista, solo se considerará la porción correspondiente al Licitante, según su valor, para determinar el cumplimiento de este requisito.
17 Para dar cumplimiento al requisito, puede recurrirse a un Subcontratista Especializado.
Criterios de elegibilidad y calificación Requisitos de cumplimiento Documentación | |||||||
N.º | Asunto | Requisito | Entidad única | APCA (existente o prevista) | Requisitos de presentación | ||
Todas las partes combinadas | Cada integrante | Un único integrante | |||||
miembro de APCA, contratista o subcontratista administrador15, a partir del primer día del año calendario durante el período establecido en la cláusula 4.2 a) anterior, un mínimo de experiencia en construcción en las siguientes actividades clave terminadas satisfactoriamente16: Construcción, rehabilitación o mejoramiento de carreteras cuya estructura de pavimento sea como mínimo a nivel básico o económico | [enumerar las actividades clave y los requisitos mínimos correspondientes] |
15 Para los contratos en los cuales el Licitante haya participado como integrante de una APCA o como subcontratista, solo se considerará la porción correspondiente al Licitante para determinar el cumplimiento de este requisito
16 El volumen, el número o la tasa de producción de cualquier actividad clave podrá demostrarse en uno o más contratos combinados si estos han sido ejecutados durante el mismo período. La tasa de producción corresponderá a la tasa de producción anual para la actividad (o las actividades) de construcción clave.
Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 1-
55 1-55
5 Personal Clave
El Licitante debe demostrar que tendrá una cantidad mínima de Personal Clave calificado (y en cantidades adecuadas), según se describe en el cuadro que aparece a continuación, según se requiera para ejecutar el Contrato.
El Licitante brindará información sobre el Personal Clave, y demás Personal Clave que considere apropiado, junto con su formación académica y experiencia laboral. El Licitante deberá completar los Formularios pertinentes de la Sección IV, Formularios de la Oferta.
El Contratista necesitará el consentimiento del Contratante para sustituir al Personal Clave o reemplazarlo (consulte la cláusula 9.1 de las Condiciones Especiales del Contrato).
Los cargos, formación académica, experiencia, condiciones y características del personal clave se encuentran en los Requerimientos Técnicos Mínimos, los cuales forman parte integrante de los Documentos de Licitación.
Artículo n.° | Cargo/Especialización | Formación académica pertinente |
1 | Ingeniero Residente de Obra | Ing. Civil |
Expertos idóneos con las siguientes especializaciones | ||
2 | Ingeniero Asistente de obra | Ing. Civil |
3 | Especialista Ambiental | Ing. Civil o Ing. Ambiental o Ing. Forestal o Ing. Agrónomo o Ing. Agrícola o Biólogo o Geógrafo ó profesional equivalente de su país de origen. |
4 | Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional | Profesional, Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional. |
5 | Especialista Social | Sociólogo o profesional con formación equivalente de su país origen. |
6 | Especialista en Suelos | Ing. Civil o Ing. Geólogo o Geólogo o profesional equivalente de su país de origen. |
6. Equipos
El Licitante deberá demostrar que tiene acceso a los equipos clave del Contratista que se enumeran a continuación:
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el formulario correspondiente incluido en la sección IV, Formularios de la Oferta.
Sección IV. Formularios de la Oferta
Índice de Formularios
Carta de la Oferta 58
Formularios… 61
Lista de Cantidades 61
Formularios de Datos de Ajuste 67
Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta 69
Propuesta Técnica 71
Formularios de la Propuesta Técnica 71
Formulario PER -1 71
Formulario PER-2: 74
Equipos 76
Organización del Sitio 77
Descripción de Métodos 78
Formulario de Movilización 79
Cronograma de Construcción 80
Estrategias de Gestión y planes de Implementación para Requisitos ASSS¡Error! Marcador no definido.
Normas de conducta: Requisitos ambientales, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) ¡Error! Marcador no definido.
Calificación del Licitante 82
Formulario XXX -1.1: Formulario de Información sobre el Licitante 83
Formulario XXX -1.2 Formulario de información para Licitantes de una APCA 84
Formulario CON – 2: Historial de Incumplimiento de Contratos, Litigio pendiente de resolución and Antecedentes de litigios 85
Formulario CON – 3: Declaración de Cumplimiento 86
Formulario CCC: Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecución 88
Formulario FIN – 3.1: Situación y resultados financieros 89
Formulario FIN - 3.2: Facturación media anual de construcción 91
Formulario FIN - 3.3: Recursos Financieros 92
Formulario EXP - 4.1: Experiencia general en construcción 93
Formulario EXP - 4.2 (a): Experiencia específica en construcción y gestión de contratos 94
Formulario EXP - 4.2 (b): Experiencia en construcción en actividades clave 96
Carta de la Oferta
El Licitante deberá preparar la Carta de la Oferta en papel con membrete que indique claramente el nombre completo del Licitante y su dirección.
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]
LPN N.o.: 000-0000-XXX/21-CONV.
Llamado a Licitación n.o.: [insertar la identificación]
Alternativa n.°: [indicar el n.° de identificación si se trata de una Oferta para una alternativa]. No aplica
Para: PROVIAS DESCENTRALIZADO
(a) Hemos examinado los Documentos de Licitación, incluidas las Enmiendas emitidas de conformidad con la cláusula 8 de las IAL, y no tenemos reserva alguna al respecto .
(b) Cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningún conflicto de intereses de acuerdo con las disposiciones de la cláusula 4 de las IAL.
(c) No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Contratista en virtud de la ejecución de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta en el País del Contratante de conformidad con la cláusula 4.6 de las IAL.
(d) Ofrecemos ejecutar las siguientes Obras de conformidad con los Documentos de Licitación: [insertar una breve descripción de las Obras];
(e) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el artículo (f) a continuación es:
(f) Nuestra Oferta será válida por un período de [indicar el número de días calendario] días a partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en los Documentos de Licitación y será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del término de dicho período.
(g) Si se acepta nuestra Oferta, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de conformidad con las disposiciones de los Documentos de Licitación.
(h) No somos partícipes como Licitante ni como Subcontratista en más de una Oferta dentro de este proceso licitatorio conforme a la cláusula 4.2 e) de las IAL, excepto lo referente a Ofertas Alternativas presentadas de conformidad con la cláusula 13 de las IAL.
(i) Nosotros, junto con todos nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, no dependemos de ninguna entidad o persona, ni somos controlados por ninguna entidad o persona, que esté sujeta a una suspensión o inhabilitación temporal impuesta por un miembro del Grupo Banco Mundial ni a una inhabilitación impuesta por el Grupo Banco Mundial de conformidad con el Acuerdo de Aplicación Mutua de las Decisiones de Inhabilitación, suscrito por el Banco Mundial y otros bancos de fomento. Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del País del Contratante o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
(j) No somos una entidad gubernamental / somos una entidad gubernamental, pero reunimos los requisitos establecidos en la cláusula 4.5 de las IAL1.
(k) Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios en relación con el Proceso Licitatorio o la ejecución del Contrato: [insertar el nombre completo de cada Beneficiario, su dirección completa, el motivo por el cual se pagó cada comisión o gratificación, y el monto y la moneda de cada una de ellas]
Nombre del Beneficiario
Dirección Motivo Monto
(Si no se pagaron ni se pagarán, indicar “Ninguna”)
(l) Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en su notificación de la adjudicación, constituirá una obligación contractual entre nosotros, hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal.
(m)Xxxxxxxxxx que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra Oferta que reciban.
(n) Por el presente, certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra en prácticas fraudulentas o corruptas.
Nombre del Licitante:* [insertar el nombre completo de la persona que firma la Oferta]
1 Para uso del Licitante según corresponda
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante:**[insertar el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta].
Cargo de la persona que firma la Oferta: [insertar el cargo completo de la persona que firma la Oferta].
Firma de la persona indicada arriba: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican arriba].
Fecha de la firma: [insertar el día de la firma] de [insertar mes] de [insertar año]
*: Si se trata de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de dicha APCA como Licitante
**: La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder conferido por el Licitante. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la Oferta.
Formularios
Lista de Cantidades
Objetivos
Los objetivos de la Lista de Cantidades son los siguientes:
(a) brindar información suficiente sobre las cantidades de Obras que se llevarán a cabo a fin de permitir que las Ofertas se preparen de manera eficiente y precisa;
(b) en caso de que se haya celebrado un Contrato, brindar una Lista de Cantidades con indicación de precios para su uso en la evaluación periódica de las Obras ejecutadas.
Con el fin de cumplir los objetivos anteriores, es necesario que las Obras se enumeren por componentes detallados en la Lista de Cantidades de tal manera que se pueda distinguir entre las diferentes clases de Obras, o entre Obras de la misma naturaleza que se llevarán a cabo en ubicaciones diferentes, o cualquier otra circunstancia que requiera diferentes consideraciones de costo. De conformidad con estos requisitos, el diseño y el contenido de la Lista de Cantidades debe ser lo más simple y conciso posible.
Lista de Trabajos por Día
Solo se deberá incluir una Lista de Trabajos por Día si aparte de los componentes incluidos en la Lista de Cantidades, se prevé una alta probabilidad de trabajos imprevisto. La Lista de Trabajos por Día deberá incluir los siguientes elementos, con el fin de que sea más fácil para el Contratante revisar las tarifas cotizadas por los Licitantes:
(a) Una lista de las distintas clases de trabajo, materiales y elementos de la Planta de Construcción para los que el Licitante ingresará tarifas o precios de trabajo por día básico, junto con una declaración de las condiciones bajo las cuales se pagará al Contratista por el trabajo ejecutado por día.
(b) Las cantidades nominales para cada trabajo por día, para las cuales cada Licitante debe indicar las tarifas en la Oferta. La tarifa que consigne el Licitante para cada trabajo básico por día debe incluir la ganancia del Contratista y los gastos generales, de supervisión y de otra índole.
Montos Provisionales
En el Resumen de la Lista de Cantidades podrá incluirse un monto provisional para establecer una reserva general para contingencias físicas (cantidades superiores a las previstas). De la misma manera, se deberá incluir una provisión para posibles incrementos en el precio como un “Monto Provisional” en la Lista de Cantidades. A menudo, la inclusión de estos montos provisionales facilita la aprobación presupuestal y evita requerimientos periódicos de sumas adicionales en el futuro. Cuando se utilizan estos montos provisionales o reservas para contingencias, en las Condiciones Especiales del Contrato se debe indicar la manera en que se utilizarán y bajo la autoridad de quién (por lo general, el gerente de proyecto).
El costo estimado de las obras especializadas que otros contratistas llevarán a cabo o de los bienes especiales que otros contratistas suministrarán debe indicarse en la sección pertinente de la Lista de Cantidades como un monto provisional especial acompañado de una descripción breve. Por lo general, el Contratante lleva a cabo un procedimiento de contratación por separado para seleccionar a los contratistas especializados. Para incorporar un elemento de competencia entre los Licitantes con respecto a las instalaciones, las comodidades, la asistencia, etc., que deberá suministrar el Licitante seleccionado como Contratista principal para el uso y la conveniencia de los contratistas especializados, cada monto provisional relacionado deberá estar seguido de un artículo en la Lista de Cantidades que invite al Licitante a cotizar una suma para tales instalaciones, comodidades, asistencia, etc.
Estas Notas para la preparación de una Lista de Cantidades tienen exclusivamente el propósito de brindar información al Contratante o la persona que redacte los Documentos de Licitación. No deben incluirse en los documentos definitivos.
1. Lista de Cantidades19 (Moneda local y Moneda extranjera)
Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | Tasa | Monto |
01 | TRABAJOS PRELIMINARES | ||||
01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | glb | 1.00 | ||
01.02 | TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION | km | 28.83 | ||
01.03 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | glb | 1.00 | ||
01.04 | ACCESO A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTES DE AGUA | km | 6.30 | ||
02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | ||||
02.01 | DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS | ha | 28.83 | ||
02.02 | EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SECO | m3 | 55,116.66 | ||
02.03 | EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FRACTURADA | m3 | 21,090.65 | ||
02.04 | EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJA | m3 | 8,894.64 | ||
02.05 | PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN XXXX XX XXXXX | m2 | 3,664.70 | ||
02.06 | CONFORMACION DE TERRAPLENES | m3 | 57,026.30 | ||
02.07 | MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE | m3 | 18,068.89 | ||
02.08 | CONFORMACION Y ACOMODO DE DME | m3 | 80,078.06 | ||
02.09 | MATERIAL XX XXXXXXX PARA RELLENOS | m3 | 48,632.41 | ||
03 | AFIRMADOS | ||||
03.01 | AFIRMADOS | m3 | 38,317.21 | ||
03.02 | IMPRIMACION REFORZADA | m2 | 136,376.94 | ||
04 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | ||||
04.01 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | m3 | 20,045.22 | ||
04.02 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | m3 | 9,577.24 | ||
04.03 | CONCRETO CLASE D (F'C=210KG/CM2) | m3 | 206.24 | ||
04.04 | CONCRETO CLASE E (F'C=175KG/CM2) | m3 | 1,280.93 | ||
04.05 | CONCRETO CLASE G (F'C=100KG/CM2) | m3 | 78.91 | ||
04.06 | CONCRETO CLASE H (F'C=175KG/CM2+70%P.M.) | m3 | 443.44 | ||
04.07 | CONCRETO CLASE I (F'C=210KG/CM2+30%P.M.) | m3 | 1,380.04 | ||
04.08 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 8,591.72 | ||
04.09 | XXXXX XX XXXXXXXX fy=4200 Kg/cm2 | kg | 11,783.61 | ||
04.10 | TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR DE DIAMETRO 1200MM | m | 43.73 |
19Para los contratos a suma alzada, se debe usar el modelo de Programa de Actividades.
Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | Tasa | Monto |
04.11 | TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR DE DIAMETRO 900MM | m | 1,034.38 | ||
04.12 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE DIAMETRO 300MM | m | 1,267.83 | ||
04.13 | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE DIAMETRO 100MM | m | 379.13 | ||
04.14 | TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO 75MM | m | 154.70 | ||
04.15 | SUBDREN | m | 1,498.00 | ||
04.16 | DESCARGA DE SUBDREN | m | 272.50 | ||
04.17 | CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA | m | 1,969.50 | ||
04.18 | CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA | m | 28,030.50 | ||
04.19 | GEOTEXTIL NT CLASE 2 | m2 | 2,047.99 | ||
04.20 | GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE | m2 | 896.88 | ||
04.21 | GAVION TIPO CAJA | m3 | 2,411.50 | ||
04.22 | SISTEMA TERRAMESH | m3 | 809.12 | ||
05 | TRANSPORTE | ||||
05.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<=1 km | m3k | 97,966.25 | ||
05.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D>=1 km | m3k | 1,506,869.27 | ||
05.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA D<=1 km | m3k | 63,189.58 | ||
05.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA D>=1 km | m3k | 177,293.70 | ||
05.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AGREGADO PARA D<=1 km | m3k | 6,059.45 | ||
05.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AGREGADO PARA D>=1 km | m3k | 206,622.20 | ||
06 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | ||||
06.01 | SEÑAL PREVENTIVA 0.60 X 0.60M | und | 95.00 | ||
06.02 | SEÑAL REGLAMENTARIA 0.60 X 0.90M | und | 15.00 | ||
06.03 | SEÑAL INFORMATIVA | m2 | 33.52 | ||
06.04 | ELEMENTO DE SOPORTE DE SEÑALES E-1 | und | 12.00 | ||
06.05 | ELEMENTO DE SOPORTE DE SEÑALES E-2 | und | 11.00 | ||
06.06 | GUARDAVIA METALICA | m | 920.00 | ||
06.07 | CAPTAFAROS | und | 253.00 | ||
06.08 | POSTE DE KILOMETRAJE | und | 29.00 | ||
07 | PROTECCION AMBIENTAL | ||||
07.01 | HERBACEAS PARA COBERTURA VEGETAL DE TERRENO | ha | 4.04 | ||
07.02 | RECUPERACION AMBIENTAL DE AREA DE CANTERAS | ha | 3.45 | ||
07.03 | RECUPERACION AMBIENTAL DE AREA DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS | ha | 0.58 | ||
07.04 | RECUPERACION AMBIENTAL DE AREA DE PLANTA DE CHANCADO | ha | 1.41 | ||
07.05 | SEÑALIZACION AMBIENTAL TEMPORAL | und | 52.00 |
Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | Tasa | Monto |
07.06 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA | pto | 9.00 | ||
07.07 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | pto | 9.00 | ||
07.08 | MONITOREO DE RUIDOS | pto | 9.00 |
Modelo de Programa de Actividades
Artículo n.°
Descripción
Unidad
Monto
2. Lista de Monedas de Pago
Para Ejecución de la Obra de Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Pacobamba - Huirony - Xxxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx.
Long. 28.83 Km.
Es posible que sea necesario incluir cuadros separados si los diferentes tramos de las Obras (o secciones de la Lista de Cantidades) tendrán requerimientos de pagos en moneda local y extranjera sustancialmente diferentes. El Contratante deberá insertar los nombres de cada tramo de las Obras.
A | B | C | D | |
Nombre de la moneda de pago | Monto de la moneda | Tipo de cambio a moneda local | Equivalente en moneda local C = A x B | Participación Precio total de la Oferta (TBP) 100 x C Precio Total de la Oferta |
Moneda local | 1,00 | |||
Moneda extranjera n.° 1 | ||||
Moneda extranjera n.° 2 | ||||
Moneda extranjera n.° 3 | ||||
Precio total de la Oferta | 100,00 | |||
Montos Provisionales expresados en moneda local | 1,00 | |||
Suprimir si no corresponde: Montos Provisionales adicionales, expresados en moneda local, para resultados en materia ASSS. | [Esta informaci ón deberá ser completa da por el Contratan te]. | [Esta información deberá ser completada por el Contratante]. | ||
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (incluidos los Montos Provisionales) |
Formularios de Datos de Ajuste (NO APLICA)
Cuadro X. Xxxxxx local
Código del índice | Descripción del índice | Fuente del índice | Valor de base y fecha | Monto en la moneda nacional del Licitante | Monto en la moneda nacional propuesta del Licitante |
No ajustable | — | — | — | A: * B: * C: * D: * E: * | |
Total | 1,00 |
[* Esta información deberá ser completada por el Contratante]. “A” debe ser un porcentaje fijo; por su parte, B, C, D y E deben especificar un rango de valores y el Licitante deberá especificar un valor dentro de ese rango, de modo tal que la ponderación total sea igual a 1,00].
Cuadro B. Moneda extranjera
Nombre de la moneda:
Si el Licitante desea presentar su cotización en más de una moneda extranjera, este cuadro deberá repetirse para cada moneda extranjera.
Código del índice | Descripción del índice | Fuente del índice | Valor de base y fecha | Moneda del Licitante en tipo/monto | Equivalente en moneda extranjera 1 | Ponderación propuesta por el Licitante |
No ajustable | — | — | — | A: * B: * C: * D: * E: * | ||
Total | 1,00 |
[* Esta información deberá ser completada por el Contratante]. “A” debe ser un porcentaje fijo; por su parte, B, C, D y E deben especificar un rango de valores y el Licitante deberá especificar un valor dentro de ese rango, de modo tal que la ponderación total sea igual a 1,00].
Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año)]
Oferta n.°: [indicar el número del Proceso Licitatorio]
Alternativa n.°.: [indicar el n.° de identificación si se trata de una Oferta para una alternativa]
Para: [indicar el nombre completo del Contratante] Nosotros, los suscritos, declaramos que:
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con la entidad que llamó a licitación por un período de [indicar número de meses o años] contado a partir de [indicar fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) en virtud de las condiciones de la oferta si:
(a) hemos retirado nuestra Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado en la Carta de la Oferta; o
(b) después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta por parte del Contratante durante su período de validez, (i) no ejecutamos o nos rehusamos a ejecutar el Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o nos rehusamos a suministrar la Garantía de Cumplimiento y, si corresponde, la Garantía de Cumplimiento de Requisitos Ambientales, Sociales, y de Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS), de conformidad con las IAL.
Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su notificación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.
Nombre del Licitante:* [insertar el nombre completo de la persona que firma la Oferta]
Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante:**[insertar el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta].
Cargo de la persona que firma la Oferta: [insertar el cargo completo de la persona que firma la Oferta].
Firma de la persona indicada arriba: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican arriba].
Fecha de la firma: [insertar el día de la firma] de [insertar mes] de [insertar año]
*: Si se trata de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de dicha APCA como Licitante
**: La persona que firme la Oferta deberá contar con el poder conferido por el Licitante. El poder deberá adjuntarse a la Oferta [Nota: Si se trata de una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los integrantes de la APCA que presentan la Oferta].
Propuesta Técnica
Formularios de la Propuesta Técnica
- Formulario de Personal Clave
Detallar la información del personal profesional clave propuesto que será como mínimo al requerido en el numeral 5 de la sección III: Criterios de calificación. Asimismo, la permanencia del personal será como mínimo a lo establecido en el expediente técnico
- Equipos
Detallar la relación de equipos propuestos y que será como mínimo al equipo mínimo indicado en en el numeral 6 de la sección III: Criterios de calificación.
- Organización del Sitio.
- Indicar las ubicaciones posibles de su campamento, patio de máquinas, zonas de producción, etc. En concordancia con lo establecido en el expediente técnico.
- Descripción de Métodos
Desarrollar el método de construcción que utilizará en el cumplimiento del contrato, el cual deberá mantener coherencia con lo establecido en el expediente técnico.
- Formulario de Movilización
Presentar el plan de movilización y desmovilización del equipo y maquinaria.
- Cronograma de Construcción
Presentar el cronograma y programación de obra, el cual deberá mantener relación con el programa establecido en el expediente técnico
- DIA
- Requisitos ASSS: Propuesta de implementación de:
• Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) del instrumento de gestión ambiental aprobado para el proyecto y documentos análogos y/o complementarios aprobados por la entidad.
• Plan de Pueblos Indígenas (PPI) en caso corresponda. .
• Matriz de requisitos socio ambientales a cumplir durante la ejecución de obra (complementar lo detallado en el estudio de impacto ambiental
• Código de conducta
• Sistema de resolución de quejas y reclamos
• Comité de gestión socio ambiental
Formulario PER -1
Personal Clave
Los Licitantes deben indicar los nombres y la información del Personal Clave calificado para ejecutar el Contrato. La información sobre su experiencia anterior deberá consignarse para cada candidato empleando el formulario PER-2, que se incluye a continuación.
Personal Clave
1. | Cargo: | |
Nombre del candidato: | ||
Duración de la designación: | [indicar el período completo (fechas de inicio y finalización) durante el cual se contratará a la persona para desempeñar este cargo] | |
Tiempo de dedicación para este cargo: | [indicar la cantidad de días/semanas/meses previstos para este cargo] | |
Cronograma previsto para este cargo: | [indicar el cronograma previsto para este cargo (p. ej., adjuntar un diagrama xx Xxxxx de alto nivel)] | |
2. | Cargo: [Especialista en cuestiones ambientales] | |
Nombre del candidato: | ||
Duración de la designación: | [indicar el período completo (fechas de inicio y finalización) durante el cual se contratará a la persona para desempeñar este cargo] | |
Tiempo de dedicación para este cargo: | [indicar la cantidad de días/semanas/meses previstos para este cargo] | |
Cronograma previsto para este cargo: | [indicar el cronograma previsto para este cargo (p. ej., adjuntar un diagrama xx Xxxxx de alto nivel)] | |
3. | Cargo: [Especialista en salud y seguridad] | |
Nombre del candidato: | ||
Duración de la designación: | [indicar el período completo (fechas de inicio y finalización) durante el cual se contratará a la persona para desempeñar este cargo] |
Tiempo de dedicación para este cargo: | [indicar la cantidad de días/semanas/meses previstos para este cargo] | |
Cronograma previsto para este cargo: | [indicar el cronograma previsto para este cargo (p. ej., adjuntar un diagrama xx Xxxxx de alto nivel)] | |
4. | Cargo: [Especialista en asuntos sociales] | |
Nombre del candidato: | ||
Duración de la designación: | [indicar el período completo (fechas de inicio y finalización) durante el cual se contratará a la persona para desempeñar este cargo] | |
Tiempo de dedicación para este cargo: | [indicar la cantidad de días/semanas/meses previstos para este cargo] | |
Cronograma previsto para este cargo: | [indicar el cronograma previsto para este cargo (p. ej., adjuntar un diagrama xx Xxxxx de alto nivel)] | |
5. | Cargo: [insertar el cargo] | |
Nombre del candidato | ||
Duración de la designación: | [indicar el período completo (fechas de inicio y finalización) durante el cual se contratará a la persona para desempeñar este cargo] | |
Tiempo de dedicación para este cargo: | [indicar la cantidad de días/semanas/meses previstos para este cargo] | |
Cronograma previsto para este cargo: | [indicar el cronograma previsto para este cargo (p. ej., adjuntar un diagrama xx Xxxxx de alto nivel)] |
Formulario PER-2:
Curriculum Vitae y Declaración Personal Clave
Nombre del Licitante
Cargo [n.o 1]: [cargo de acuerdo con el Formulario PER-1] | ||
Información del personal | Nombre: | Fecha de nacimiento: |
Dirección: | Correo electrónico: | |
Calificaciones profesionales: | ||
Formación académica: | ||
Conocimientos de idiomas:[idiomas y niveles de dominio en expresión oral y escrita y lectocomprensión] | ||
Detalles | ||
Dirección del Contratante: | ||
Teléfono: | Persona de contacto (gerente/jefe de personal): | |
Fax: | ||
Cargo: | Años con el contratante actual: |
Resumir la experiencia profesional en orden cronológico inverso señalando en particular la experiencia técnica y gerencial que sea pertinente para este proyecto.
Proyecto | Función | Duración de la participación | Experiencia relevante |
[detalles principales del proyecto] | [funciones y responsabilidades en el proyecto] | [permanencia en la función] | [describir la experiencia pertinente para este cargo] |
Declaración
Yo, miembro del Personal Clave abajo firmante, certifico que a mi xxxx saber y entender, la información incluida en este Formulario PER-2 describe correctamente a mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.
Ratifico que me encuentro disponible, conforme se certifica en el cuadro a continuación y durante la totalidad del cronograma previsto para este cargo, tal y como se establece en la Oferta:
Compromiso | Detalles |
Compromiso con la duración del Contrato: | [indicar el período (fechas de inicio y de finalización) de disponibilidad de este Personal Clave para trabajar en este contrato] |
Tiempo de dedicación: | [indicar el número de días/semanas/meses de dedicación de este miembro del Personal Clave] |
Entiendo que cualquier tergiversación u omisión en este Formulario podrá:
(a) tenerse en cuenta durante la evaluación de la Oferta;
(b) provocar mi descalificación y anular mi participación en la Oferta;
(c) mi destitución del contrato.
Nombre del Personal Clave: [indicar el nombre]
Firma:
Fecha: (día, mes, año):
Refrendo del representante autorizado del Licitante:
Firma:
Fecha: (día, mes, año):
Equipos
El Licitante deberá proporcionar información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir con los requisitos relativos a los equipos clave enumerados en la sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberá proveer, de ser posible, toda la información solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco (*) serán usados para la evaluación.
Tipo de equipos* | ||
Información de los equipos | Nombre del fabricante | Modelo y potencia nominal |
Capacidad* | Año de fabricación* | |
Situación actual | Ubicación actual | |
Detalles de compromisos actuales | ||
Procedencia | Indicar la procedencia de los equipos 🞏Propio 🞏 Alquiler 🞏 Arrendamiento financiero 🞏 Fabricación especial |
La siguiente información solo se debe proporcionar para los equipos que no sean propiedad del Licitante.
Propietario | Nombre del propietario | |
Dirección del propietario | ||
Teléfono | Nombre y cargo de la persona de contacto | |
Fax | Télex | |
Convenios | Detalle de convenios de alquiler, arrendamiento financiero o fabricación específicos del proyecto |
Organización del Sitio
[Indicar información sobre la Organización del Sitio]
Descripción de Métodos
[Indicar la Descripción de Métodos]
Formulario de Movilización
[Indicar el Formulario de Movilización]
Cronograma de Construcción
[Indicar el Cronograma de Construcción]
Estrategias de Gestión y planes para la Implementación para Requisitos ASSS
(EGPI-ASSS)
El Licitante deberá detallar el plan para el cumplimiento de las estrategias y planes de los siguientes documentos que a continuación se listan:
1. Requisitos de las Obras que se describen en la sección VII];
2. [Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS)] del instrumento de gestión ambiental aprobado para el proyecto (DIA, EIAsd, EIAd) y documentos análogos y/o complementarios aprobados por la entidad
3. Código de conducta estándar
4. Sistema de resolución de quejas y reclamos
5. Comité de gestión socio ambiental.
Plan de Pueblos Indígenas (PPI) en caso corresponda. .
Matriz de requisitos socio ambientales a cumplir durante la ejecución de obra (complementar lo detallado en el estudio de impacto ambiental)
Calificación del Licitante
A fin de establecer sus calificaciones para cumplir con las disposiciones del Contrato de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, el Licitante deberá proporcionar la información que se solicita en los correspondientes formularios de información.
Formulario XXX -1.1: Formulario de Información sobre el Licitante
Fecha: N.° y título de la LPN: Página de páginas
Nombre del Licitante |
Si se trata de una APCA, nombre de cada integrante: |
País donde está registrado el Licitante en la actualidad o donde pretende registrarse: [indicar el país de constitución] |
Año de constitución efectiva o prevista del Licitante: |
Dirección legal del Licitante [en el país de registro]: |
Información del representante autorizado del Licitante Nombre: Dirección: Números de teléfono/fax: Dirección de correo electrónico: |
1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: 🞎 Acta de constitución (o documentos de constitución o asociación equivalentes) o documentación de registro de la entidad jurídica antes mencionada, de conformidad con la cláusula 4.3 de las IAL. 🞎 Si se trata de una APCA, carta de intención de conformar una APCA o convenio de la APCA de conformidad con la cláusula 4.1 de las IAL. 🞎 Si se trata de una empresa o ente gubernamental, de conformidad con la cláusula 4.5 de las IAL, documentación que acredite: • autonomía jurídica y financiera; • que opera conforme al derecho comercial; • que el Licitante no es un organismo dependiente del Contratante. 2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y la titularidad del beneficiario. |
Formulario XXX -1.2 Formulario de información para Licitantes de una APCA
(debe ser completado por cada integrante de la APCA)
Fecha: N.° y título de la LPN: Página de páginas
Nombre de la APCA del Licitante: |
Nombre del integrante de la APCA: |
País de registro del integrante de la APCA: |
Año de constitución del integrante de la APCA: |
Dirección legal en el país de constitución del integrante de la APCA: |
Información sobre el representante autorizado del integrante de la APCA: Nombre: Dirección: Números de teléfono/fax: Dirección de correo electrónico: |
1. Se adjuntan copias de los siguientes documentos originales: 🞎 Acta de constitución (o documentos de constitución o asociación equivalentes) o documentación de registro de la entidad jurídica antes mencionada, de conformidad con la cláusula 4.3 de las IAL. 🞎 Si se trata de una empresa o ente gubernamental, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera, su operación de conformidad con el derecho comercial y la ausencia de dependencia, de conformidad con la cláusula 4.5 de las IAL. 2. Se incluyen el organigrama, una lista de los integrantes del Directorio y la titularidad del beneficiario. |
Formulario CON – 2: Historial de Incumplimiento de Contratos, Litigio pendiente de resolución and Antecedentes de litigios
Nombre del Licitante: Fecha:
Nombre del integrante de la APCA N.° y título de la LPN:
Página de páginas
Incumplimientos de contrato de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. | |||
🞎 No se ha incurrido en ningún incumplimiento de contrato desde el 1 de enero de [indicar año], como se especifica en el asunto 2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 🞎 Se produjo algún incumplimiento de contrato desde el 1 de enero [indicar año], como se especifica en el requisito 2.1 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. | |||
Año | Parte del contrato afectada por el incumplimiento | Identificación del contrato | Monto total del contrato (valor actualizado, moneda, tipo de cambio y equivalente en USD) |
Identificación del contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante: Motivo(s) del incumplimiento: | |||
Litigio pendiente de resolución, de conformidad con la sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. | |||
🞎 No existen litigios pendientes de resolución de acuerdo con el asunto 2.3 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 🞎 Existen los siguientes litigios pendientes de resolución de acuerdo con el asunto 2.3 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
Formulario CON – 3: Declaración de Cumplimiento
de Requisitos Ambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad
[El siguiente cuadro deberá completarse con la información del Licitante, de cada uno de los integrantes de la APCA y de cada Subcontratista Especializado].
Nombre del Licitante: [insertar el nombre completo]
Fecha: [indicar día, mes y año]
Nombre del integrante de la APCA o del Subcontratista Especializado: [insertar el
nombre completo]
N.° y título de la LPN: [indicar el número y el título de la LPN]
Página [indicar el número de página] de [indicar el número total] páginas
Declaración de Cumplimiento de Estrategias de Gestión y planes para la Implementación para Requisitos ASSS de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación | |||
🞎 Ausencia de suspensiones o rescisiones de contrato: Xxxxxx contratante ha suspendido ni rescindido un contrato ni ejecutado la Garantía de Cumplimiento de un contrato por motivos relacionados con el cumplimiento de Estrategias de Gestión y planes para la Implementación para Requisitos (ASSS) desde la fecha que se especifica en el asunto 2.5 de la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 🞎 Ausencia de incumplimientos socio ambientales no sujetos a la suspensión o recisión de contrato. 🞎 Declaración de incumplimientos socio ambientales no sujetos a la suspensión o recisión de contrato. (Detallar motivos y/o causales) 🞎 Declaración de suspensiones o rescisiones de contrato: Un Contratante ha suspendido o rescindido el/los siguiente/s contrato/s o ha ejecutado la Garantía de Cumplimiento en relación con el cumplimiento de Estrategias de Gestión y planes para la Implementación para Requisitos (ASSS) desde la fecha que se especifica en el asunto 2.5 de la sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. A continuación se describen los detalles: | |||
Año | Parte del | Identificación del contrato | Monto total del |
contrato | contrato (valor | ||
afectada por la | actualizado, moneda, | ||
suspensión o la | tipo de cambio y | ||
rescisión | equivalente en USD) |
[indicar el año] | [indicar el monto y el porcentaje] | Identificación del contrato: [indicar el nombre completo y el número del contrato y toda otra información de identificación pertinente] Nombre del Contratante: [insertar el nombre completo] Dirección del Contratante: [insertar la calle, la ciudad y el país] Motivo/s de la suspensión o rescisión: [indicar el/los motivo/s principal/es] | [indicar el monto]. |
[indicar el año] | [indicar el monto y el porcentaje] | Identificación del contrato: [indicar el nombre completo y el número del contrato y toda otra información de identificación pertinente] Nombre del Contratante: [insertar el nombre completo] Dirección del Contratante: [insertar la calle, la ciudad y el país] Motivo/s de la suspensión o rescisión: [indicar el/los motivo/s principal/es] | [indicar el monto]. |
… | … | [enumerar todos los contratos que correspondan] | … |
Garantía de Cumplimiento ejecutada por un Contratante por motivos relacionados con el cumplimiento de Requisitos ASSS | |||
Año | Identificación del contrato | Monto total del contrato (valor actualizado, moneda, tipo de cambio y equivalente en USD) | |
[indicar el año] | Identificación del contrato: [indicar el nombre completo y el número del contrato y toda otra información de identificación pertinente] Nombre del Contratante: [insertar el nombre completo] Dirección del Contratante: [insertar la calle, la ciudad y el país] Motivo/s de la ejecución de la Garantía de Cumplimiento: [indicar el/los motivo/s principal/es)] | [indicar el monto]. | |