Hankkeen toteutustapa ja aikataulu Mallilausekkeet

Hankkeen toteutustapa ja aikataulu. Hanke toteutetaan yhtenä kokonaisurakkana (KU). Urakan toteutus on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2014. Urakka kilpailutetaan vuonna 2014. Urakan arvioidaan valmistuvan vuonna 2016, mikäli urakan hankintaan liittyvät mahdolliset valitukset tai muut vastaavat seikat eivät viivästytä urakan aloittamista ja valmis- tumista. Urakoiden vastaanotot tapahtuvat vastaanottotarkastuksissa, joiden arvioitu ajankohta on syksyllä 2016. Mikäli rakennustöiden aloittaminen tai toteuttaminen viivästyy edellä esitetystä aikataulusta, sopijapuolet neuvottelevat kohdassa 3.2. määri- tellyissä yhteistyöelimissä tapauskohtaisesti mahdollisen viivästyksen vaikutuksista hankkeelle. Sopijapuolet päättävät kaikista muutoksista hankkeen laajuuteen, ajoitukseen, toteutukseen tai kustannuksiin yh- dessä siinä järjestyksessä kun niiden päätöksenteko edellyttää. Kaupunki vastaa omasta puolestaan ja Liikenneviraston valtuuttamana hankkeen rakennuttamisesta (projektinhallinnasta, urakan kilpailuttami- sesta, valvonnasta ja vastaanotosta). Työmaan johtovelvollisuudet tul- laan solmittavissa urakkasopimuksissa siirtämään kokonaisuudessaan pääurakoitsijoille. Kaupunki kilpailuttaa urakan noudattaen lakia julkisista hankinnoista (2007/348) sekä laatii ja allekirjoittaa projektiryhmässä hyväksytyin pe- riaattein tehdyt urakoiden hankintapäätökset sekä omasta puolestaan että Liikenneviraston valtuuttamana. Kaupunki vastaanottaa valmiit urakat urakoitsijalta 31.12.2016 mennessä omasta puolestaan ja Lii- kenneviraston valtuuttamana.
Sample 1
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
Hankkeen toteutustapa ja aikataulu. Tällä sopimuksella ei muuteta rakennusaikana tienpitoon liittyvien velvollisuuksien ja vas- tuiden jakautumista lakimääräisestä. ELY-keskus vastaa hankkeen maantiealueiden väy- lien käytöstä, hoidosta ja ylläpidosta. ELY-keskus toimii hankkeen päätoteuttajan ja vastaa hankkeen rakennuttamisesta. ELY- keskus kilpailuttaa urakan sekä laatii ja allekirjoittaa urakan hankintapäätöksen ja urakka- sopimuksen. Hankkeen aikana tai sen johdosta ei tapahdu muita muutoksia urakka-alueen maa-alueiden omistuksessa kuin mitä maantietoimituksessa määrätään. Urakka kilpailutetaan keväällä 2021 ja rakennustyöt toteutetaan kesän aikana. Urakan arvi- oidaan valmistuvan loppukesällä 2021, mikäli urakan hankintamenettelyyn liittyvät mahdol- liset valitukset tai muut vastaavat seikat eivät viivästytä urakan aloittamista ja valmistu- mista. Mikäli rakennustöiden aloittaminen tai toteuttaminen viivästyy edellä esitetystä aika- taulusta, sopijapuolet neuvottelevat tapauskohtaisesti mahdollisen viivästyksen vaikutuk- sista hankkeelle. Sopijapuolet päättävät muutoksista hankkeen laajuuteen, ajoitukseen, to- teutukseen tai kustannuksiin yhdessä. ELY-keskus voi tarvittaessa käyttää hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä urakan valvonnassa ja seurannassa kilpailuttamiaan asiantuntijakonsultteja rakentamisen aikana. Rakennettavien tierakenteiden yleinen takuuaika on kaksi (2) vuotta siitä, kun työt on otettu hyväksyttynä vastaan. Takuuaikana hankkeessa toteutuvien rakenteiden ja niistä johtuvien mahdollisten vaurioiden korjaus tiealueella kuuluvat urakoitsijan velvoitteisiin. Väylien, ra- kenteiden ja järjestelmien takuuaikaisista kustannuksista vastaa ELY-keskus niiltä osin kuin mainitut kustannukset eivät kuulu urakoitsijan takuun piiriin.
Sample 1
Hankkeen toteutustapa ja aikataulu. Kunta toteuttaa hankinnan hankintalain mukaisella prosessilla. Kunta voi toteuttaa omana työnään asentamisen. Urakan tulee olla valmis vuoden 2020 aikana. Urakan vastaanotto tapahtuu vastaanottotarkastuksessa, jonka arvioitu ajankohta on vuoden 2020 aikana. Mikäli rakennustöiden aloittaminen tai toteuttaminen viivästyy edellä esitetystä aikatau- lusta, sopijapuolet neuvottelevat kohdassa 3.3. määritellyissä yhteistyöelimissä tapaus- kohtaisesti mahdollisen viivästyksen vaikutuksista hankkeelle. Sopijapuolet päättävät kai- kista vähäistä suuremmista muutoksista hankkeen laajuuteen, ajoitukseen, toteutukseen tai kustannuksiin yhdessä. Kunta vastaa hankkeen rakennuttamisesta (projektinhallinnasta, hankinnan toteuttami- sesta, valvonnasta ja vastaanotosta). Työmaan johtovelvollisuudet tullaan solmittavissa urakkasopimuksissa siirtämään kokonaisuudessaan pääurakoitsijalle. Kunta hankkii tavarahankinnan ja asennuksen sekä laatii ja allekirjoittaa Väylän yhteys- henkilön kanssa hyväksytyin periaattein tehdyt urakan hankintapäätöksen ja urakkasopi- muksen.
Sample 1
Hankkeen toteutustapa ja aikataulu. Hanke toteutetaan kokonaisurakkana (KU), joka sisältää kohteen ra- kentamisen. Urakka kilpailutetaan vuosina 2015-16. Urakan arvioidaan valmistuvan vuonna 2017, mikäli urakan hankintaan liittyvät mahdolliset valitukset tai muut vastaavat seikat eivät viivästytä urakan aloittamista ja valmis- tumista. Urakan vastaanotto tapahtuu vastaanottotarkastuksessa, jon- ka arvioitu ajankohta on syksyllä 2017. Mikäli rakennustöiden aloittaminen tai toteuttaminen viivästyy edellä esitetystä aikataulusta, sopijapuolet neuvottelevat kohdassa 3.2. määri- tellyissä yhteistyöelimissä tapauskohtaisesti mahdollisen viivästyksen vaikutuksista hankkeelle. Sopijapuolet päättävät kaikista vähäistä suu- remmista muutoksista hankkeen laajuuteen, ajoitukseen, toteutukseen tai kustannuksiin yhdessä. Liikennevirasto vastaa omasta puolestaan ja kaupungin valtuuttamana hankkeen rakennuttamisesta (projektinhallinnasta, urakan kilpailuttami- sesta, valvonnasta ja vastaanotosta). Työmaan johtovelvollisuudet tul- laan solmittavissa urakkasopimuksissa siirtämään kokonaisuudessaan pääurakoitsijoille. Liikennevirasto kilpailuttaa urakan noudattaen lakia julkisista hankin- noista (2007/348) sekä laatii ja allekirjoittaa projektiryhmässä hyväksy- tyin periaattein tehdyt urakan hankintapäätöksen ja urakkasopimuksen sekä omasta puolestaan että kaupungin valtuuttamana. Liikennevirasto hoitaa myös urakan hankinnasta johtuvan muutoksen- haun edellyttämät toimet, kuten markkinaoikeuskäsittelyn edellyttämät vastineet. Liikennevirasto käyttää hankkeen toteutuksessa sekä urakan valvon- nassa ja seurannassa ainakin seuraavia kilpailuttamiaan asiantuntija- konsultteja: - projektinhallintakonsultti, rakentamisen aikainen asiantuntijapalvelu, joka kilpailutetaan valtion ja kaupungin hankintarenkaana - viestintäkonsultti - työnaikainen suunnittelu
Sample 1
Hankkeen toteutustapa ja aikataulu. Xxxxx on Raide-Jokeri allianssisopimuksen optio ”liittyvät hankkeet”. Allianssin kehitysvaiheen sopimus (liite 2) on solmittu vuonna 2017. Kehitysvaihe loppuu vuoden 2019 tammikuussa. HKL vastaa Helsingin kaupungin osalta Raide-Jokerin kehitysvaiheessa option ”liittyvät hankkeet” suunnittelusta ja projektinhallinnasta.
Sample 1

Related to Hankkeen toteutustapa ja aikataulu

  • Korvattavat vakuutustapahtumat Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattu- nut vakuutustapahtuma. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapah- tuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin asiassa esitetty vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden, päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuu- tetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapah- tuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä va- kuutus. Mikäli vakuutuksen korvauspiiriä on laajennettu ja laajennus on ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa alle kaksi vuotta, on laajennuksen soveltamisen edellytyksenä se, että ne seikat, joihin riita, vaatimus, kiistäminen, työsuhteen päättämisilmoitus, syyte taikka epäilty rikos perustuu, ovat syntyneet laajennuksen voimaan tulon jälkeen. Vakuutuksen korvauspiirin laajennuksella tarkoitetaan vakuutusmäärän korotusta, vakuutuksen voimassa- oloalueen laajennusta tai vastapuolen kulujen lisäämistä vakuu- tukseen.

  • Luottamusmiesten koulutus 1. Liitot pitävät suotavana, että luottamusmiehelle mahdollisuuksien mukaan varataan tilai- suus osallistua koulutukseen, mikä on omiaan lisäämään hänen pätevyyttään luottamusmies- tehtävien hoitamisessa.

  • Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien oikeushenkilöiden vakuutukset Jos Fennia tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai on antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

  • Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus (22 §, 23 § ja 34 §)

  • Kuluttajien ja kuluttajiin rinnastettavien vakuutuksenottajien vakuutukset Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mai- nittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido vakuutusyhtiötä. Vakuutusyhtiöllä on oikeus pitää suorite- tut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi. Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimat- tomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedon- antovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä. Harkittaessa onko korvausta alennettava tai se evättävä, otetaan huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenotta- jan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi otetaan huomioon vakuutuk- senottajan ja vakuutetun tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin. Jos vakuutusmaksu on vakuutuksenottajan tai vakuutetun anta- man väärän tai puutteellisen tiedon takia sovittu pienemmäksi kuin se olisi ollut, jos oikeat ja täydelliset tiedot olisi annettu, otetaan korvausta alennettaessa huomioon sovitun vakuutusmak- sun suhde vakuutusmaksuun, joka olisi peritty, jos tiedot olisivat olleet oikeita ja täydellisiä. Vähäinen poikkeama annetun tiedon ja täydellisen tiedon välillä ei kuitenkaan oikeuta vakuutuskor- vauksen alentamiseen.

  • Sopimuksen voimassaoloaika 1. Tämä sopimus on voimassa 1.2.2018- 31.3.2020 saakka jatkuen senkin jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeistään yhtä kuukautta ennen sen päättymistä ole kummankaan puolelta kirjallisesti irtisanottu.

  • Matkakustannusten korvaukset Verovapaaksi katsottavien matkakustannusten korvaukset ja niiden perusteet määräytyvät sopimuskauden aikana verohallituksen niitä koskevien päätösten mukaisesti.

  • Koulutustyöryhmä Sopimuksen tarkoittaman ammattiyhdistyskoulutuksen toimeenpanoa varten ovat allekirjoittajajärjestöjen väliset koulutustyöryhmät. Työryhmät koostuvat samaan keskusjärjestöön kuuluvien työntekijäjärjestöjen ja työnantajajärjestön edustajista, joita kukin osapuoli nimeää enintään kaksi. Koulutustyöryhmä hyväksyy kurssit kalenterivuodeksi kerrallaan. Kursseja voidaan tarpeen vaatiessa hyväksyä myös kesken kalenterivuoden. Koulutustyöryhmälle annetaan ennen kurssin hyväksymispäätöstä selvitys kurssin opetusohjelmasta, ajankohdasta, järjestämispaikasta, kohderyhmästä ja muista koulutustyöryhmän mahdollisesti pyytämistä tiedoista. Hyväksymällään kurssilla koulutustyöryhmällä on mahdollisuus seurata opetusta. Liitot tiedottavat koulutustyöryhmän seuraavalle vuodelle hyväksymät kurssit mah- dollisuuksien mukaan viimeistään kaksi kuukautta ennen ensimmäisen kurssin al- kua.

  • Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä Pohjantähti suorittaa korvauksen vakuutetun oikeudenkäyntikuluista ja asianajokuluista tuomioistuimen lain- voimaisen päätöksen tai sovinnon syntymisen jälkeen. Jos vakuutettu on arvonlisäverolain mukaan oikeutet- tu vähentämään asianajolaskuun sisältyvän veron, Pohjantähti suorittaa vakuutetulle korvauksen asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista vakuutetun suorittamaa maksettua laskua vastaan. Pohjantähden korvausvelvollisuuden vähennykseksi on luettava kulukorvaus, minkä vakuutetun vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle, mikäli se on saatu perityksi maksuvelvolliselta. Jos vastapuoli on tuomittu tai sitoutunut maksamaan vakuutetulle kulukorvausta, joka vakuutuksesta kor- vausta suoritettaessa on maksamatta, vakuutettu on velvollinen siirtämään oikeutensa kulukorvaukseen Pohjantähdelle vakuutuksesta suoritettavan korvauksen määrään asti. Jos vakuutettu on joutunut maksamaan osan kustannuksistaan itse sen vuoksi, että kustannukset ylittävät kohdassa 7.1 mainitun enimmäiskorvauksen, vakuutettu on velvollinen siirtämään vastapuolen kulukorvauk- sesta Pohjantähdelle sen osan, joka ylittää vakuutetun itse maksaman osuuden. Jos vakuutetun vastapuolen maksettavaksi tuomittu tai sovittu kulukorvaus on maksettu vakuutetulle tai hän on muutoin saanut lukea sen hyväkseen, vakuutetun on palautettava Pohjantähdelle kulukorvaus korkoineen vakuutuksesta suoritetun korvauksen määrään asti.

  • Luottamusmiehelle myönnettävä vapautus työstä 1. Mikäli luottamusmiehen edustamien toimihenkilöiden lukumäärä, heidän vaihtuvuutensa tai heidän työpisteittensä lukumäärä edellyt- tävät luottamusmiehen vapauttamista hänen varsinaisesta työstään luottamusmiestehtävien hoitamista varten voidaan sopia luottamus- miehelle myönnettävästä tilapäisestä tai säännöllisesti toistuvasta vapautuksesta työstä luottamusmiestehtävien hoitamista varten. Tarvittaessa työehtosopimusosapuolet voivat sopia työstä vapautuk- sen periaatteista ja määrästä.