Common use of Sivuvelvollisuudet Clause in Contracts

Sivuvelvollisuudet. Mikäli toisin ei ole sovittu, urakoitsija huolehtii: o omaan työsuoritukseensa liittyvät luvat o tarvittavat rakennusvälineet o tarvittavat mittaukset o omien tavaroiden suojaus sekä urakkaan kuulumattomien rakennus- osien ja ympäristön suojaus o urakassa syntyvien jätteiden lajittelu ja poisto o tarpeellisten teiden ja rakennelmien rakentaminen ja purkaminen o käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittaminen o kohdetta koskeviin muihin sopimuksiin liittyvät velvoitteet (esim. ali- urakkasopimukset) • 3 § Työmaapalvelut o Kaupallisissa asiakirjoissa nimetään työmaapalveluista vastaava ura- koitsija. Ellei ole nimetty, kukin urakoitsija vastaa itse tarvitsemistaan työmaapalveluista. o Työmaapalveluihin kuuluvat velvollisuudet lueteltu YSEn 3 §:ssä • 4 § Työmaan johtovelvollisuudet o Pääurakoitsija vastaa. Ellei ole nimetty pääurakoitsijaa tai muuta työ- maan johtovelvollisuuksista vastaavaa, tilaaja vastaa. o Työmaan hallinto, yleisjohto ja vastaavan työnjohtajan asettaminen, lainsäädännön edellyttämät päätoteuttajan velvollisuudet, työmaanai- kataulun laatiminen, työmaan töiden järjestely ja yhteensovitus sekä työmaan vakuuttaminen • 5 § Työaikataulu o Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa o Urakoitsijan osallistuttava tilaajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa työaikataulun ja työsuunnitelman laatimiseen. o Voidaan muuttaa vain sopimalla. • 7 ja 8 § Yhteistyövelvoite o Muistettava tiedottamisen, sopimisen ja muun yhteistoiminnan merki- tys o Urakoitsijan noudatettava annettuja töiden järjestelyistä ja yhteenso- vittamisesta annettuja ohjeita sekä sovittuja velvoitteita o Tilaajalla myötävaikutusvelvollisuus • 9-11 § Laadunvarmistus o Tilaajan varmistuttava omasta laadunvarmistuksestaan o Urakoitsijan noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvar- mistusta o Tilaajalla oikeus saada tieto urakoitsijoiden käyttämien tärkeimpien ali- urakoitsijoiden ja rakennustavaroiden valmistajien laadunvarmistuk- sesta • 18 § Viivästyssakko o Maksetaan työpäiviltä o Ellei urakkasopimuksessa muuta sovittu, viivästyssakko kultakin työpäi- vältä 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta o Sivu- ja aliurakassa 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta o Enintään 50 työpäivältä, välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä • 19 § Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti o Urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan tilaa- xxx menettelystä johtuvan viivästyksen takia • 20 § Ylivoimainen este o Urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan ylivoi- maisesta esteestä johtuvan viivästyksen takia • 29 § Yleinen vastuu o Kukin sopijapuoli vastaa omien velvollisuuksiensa sopimuksenmukai- sesta täyttämisestä • 27 § Vastuu virheellisestä työntuloksesta o Urakoitsijan korjattava tai korvattava uudella suorituksella työntulos tai sen osa, joka työn aikana todetaan sopimuksen mukaisia vaatimuk- sia vastaamattomaksi • 28 § Tuotevastuu o Urakoitsijalla tuotevastuulain mukainen tuotevastuu joko tuotteen val- mistajana tai liikkeellelaskijana • 29 § Takuuaika o Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan o Takuuaika kaksi vuotta, xxxxx urakkasopimuksessa ole muuta sovittu o Koskee myös lisä- ja muutostöitä o Urakoitsija kustannuksellaan velvollinen korjaamaan ne virheet, jotka ilmenevät takuuaikana ja joita urakoitsija ei näytä aiheutuneiksi hä- nestä riippumattomasta syystä o Normaalista kulumisesta tai virheellisestä käytöstä aiheutuneet virheet eivät kuulu urakoitsijan korvattavaksi o Ennen rakennuskohteen valmistumista vastaanotetun urakkasuorituk- sen osalta takuuaika jäljellä oleva rakennusaika + 2 vuotta • 35 § Vastuu tilaajan aiheuttamasta viivästyksestä o Mikäli urakkasuoritus on tilaajasta johtuvasta syystä kokonaan tai osit- tain keskeytyksissä tai viivästynyt urakkasopimuksessa sovitusta val- mistumisajankohdasta taikka takuuaika on mainituista syistä pidenty- nyt, tilaaja on velvollinen korvaamaan urakoitsijan lisäkustannukset tai suorittamaan ennalta sovitun sopimussakon.

Sivuvelvollisuudet. Mikäli Ellei urakkasopimusasiakirjoissa ole toisin ei ole sovittusanottu, urakoitsija huolehtii: o omaan työsuoritukseensa liittyvät luvat o tarvittavat rakennusvälineet o tarvittavat mittaukset o omien tavaroiden suojaus kuuluu urakoitsijalle ja urakkahin- taan seuraavat velvollisuudet: a) tavoitettavissa olo ja hoitotöiden aloittamisvalmius urakka-asiakirjoissa tarkemmin esitetyssä laajuudessa; b) työvälineiden ja työssä tarvittavien väliaikaisten apulaitteiden hankkiminen, asen- taminen, purkaminen tai poistaminen sekä urakkaan kuulumattomien rakennus- osien kaikkien niistä johtuvien käyttö, ym. kulujen maksaminen. Tällaisia laitteita voivat olla mm. veneet ja ympäristön suojaus o koneet sekä nii- den lisävarusteet ja rakennustelineet; c) tarpeen mukaan alueella sijaitsevien johtojen, kaapeleiden sekä erilaisten rakentei- den ja laitteiden paikallistaminen, suojaaminen ja niille mahdollisesti aiheuttami- ensa vahinkojen korjaaminen ja/tai korvaaminen. Urakoitsijan on tarvittaessa ha n- kittava johtojen, kaapeleiden ja muiden maanalaisten laitteiden sijaintia koskevat kartat ja muut asiakirjat sekä sovittava suojaamisesta omistajien kanssa; d) urakassa tarvittavien merimerkkien asettaminen ja kaikki yleisen liikenteen järjes- telystä johtuvat toimenpiteet sekä urakassa tarvittavien mittausten suorittaminen; e) urakan tehtävissä syntyvien jätteiden lajittelu ja poisto o tarpeellisten teiden urakka-alueelta sekä niistä johtuvat mahdolliset verot ja rakennelmien rakentaminen maksut; f) urakoitsijan hankittavaksi kuuluvien suunnitelmien ja purkaminen o käyttö- ja huolto-ohjeiden mahdollisten piirustusten toimittaminen o kohdetta koskeviin muihin sopimuksiin liittyvät velvoitteet (esim. ali- urakkasopimuksetriittävän ajoissa tilaajalle, tilaajan toimenpiteitä varten; g) • 3 § Työmaapalvelut o Kaupallisissa asiakirjoissa nimetään työmaapalveluista vastaava ura- koitsija. Ellei ole nimetty, kukin urakoitsija vastaa itse tarvitsemistaan työmaapalveluista. o Työmaapalveluihin kuuluvat velvollisuudet lueteltu YSEn 3 §:ssä • 4 § Työmaan johtovelvollisuudet o Pääurakoitsija vastaa. Ellei ole nimetty pääurakoitsijaa tai muuta työ- maan johtovelvollisuuksista vastaavaa, tilaaja vastaa. o Työmaan hallinto, yleisjohto ja vastaavan työnjohtajan asettaminen, lainsäädännön edellyttämät päätoteuttajan velvollisuudet, työmaanai- kataulun laatiminen, työmaan urakoitsijan työsuoritukseen liittyvien lupien hankkiminen; h) hoitoalueen töiden järjestely ja yhteensovitus sekä työmaan yhteensovitus; i) urakan aikaisen laadunvarmistuksen hoitaminen urakan laatusuunnitelman mukai- sesti ja raportointi tilaajalle; j) lainsäädännön tarkoittamat päätoteuttajan työsuojeluvelvollisuudet; k) hänen elinkeinotoiminnastaan aiheutuvat yhteiskunnalliset maksuvelvoitteet; l) urakoitsijan tätä alueurakkaa koskeviin muihin sopimuksiinsa perustuvat velvolli- suudet; m) urakan vakuuttaminen • 5 § Työaikataulu o Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa o Urakoitsijan osallistuttava tilaajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa työaikataulun ja työsuunnitelman laatimiseen. o Voidaan muuttaa vain sopimalla. • 7 ja 8 § Yhteistyövelvoite o Muistettava tiedottamisen, sopimisen ja muun yhteistoiminnan merki- tys o Urakoitsijan noudatettava annettuja töiden järjestelyistä ja yhteenso- vittamisesta annettuja ohjeita sekä sovittuja velvoitteita o Tilaajalla myötävaikutusvelvollisuus • 9-11 § Laadunvarmistus o Tilaajan varmistuttava omasta laadunvarmistuksestaan o Urakoitsijan noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvar- mistusta o Tilaajalla oikeus saada tieto urakoitsijoiden käyttämien tärkeimpien ali- urakoitsijoiden ja rakennustavaroiden valmistajien laadunvarmistuk- sesta • 18 § Viivästyssakko o Maksetaan työpäiviltä o Ellei urakkasopimuksessa muuta sovittu, viivästyssakko kultakin työpäi- vältä 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta o Sivu- ja aliurakassa 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta o Enintään 50 työpäivältä, välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä • 19 § Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti o Urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan tilaa- xxx menettelystä johtuvan viivästyksen takia • 20 § Ylivoimainen este o Urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan ylivoi- maisesta esteestä johtuvan viivästyksen takia • 29 § Yleinen vastuu o Kukin sopijapuoli vastaa omien velvollisuuksiensa sopimuksenmukai- sesta täyttämisestä • 27 § Vastuu virheellisestä työntuloksesta o Urakoitsijan korjattava tai korvattava uudella suorituksella työntulos tai sen osa, joka työn aikana todetaan sopimuksen mukaisia vaatimuk- sia vastaamattomaksi • 28 § Tuotevastuu o Urakoitsijalla tuotevastuulain mukainen tuotevastuu joko tuotteen val- mistajana tai liikkeellelaskijana • 29 § Takuuaika o Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan o Takuuaika kaksi vuotta, xxxxx urakkasopimuksessa ole muuta sovittu o Koskee myös lisä- ja muutostöitä o Urakoitsija kustannuksellaan velvollinen korjaamaan ne virheet, jotka ilmenevät takuuaikana ja joita urakoitsija ei näytä aiheutuneiksi hä- nestä riippumattomasta syystä o Normaalista kulumisesta tai virheellisestä käytöstä aiheutuneet virheet eivät kuulu urakoitsijan korvattavaksi o Ennen rakennuskohteen valmistumista vastaanotetun urakkasuorituk- sen osalta takuuaika jäljellä oleva rakennusaika + 2 vuotta • 35 § Vastuu tilaajan aiheuttamasta viivästyksestä o Mikäli urakkasuoritus on tilaajasta johtuvasta syystä kokonaan tai osit- tain keskeytyksissä tai viivästynyt urakkasopimuksessa sovitusta val- mistumisajankohdasta taikka takuuaika on mainituista syistä pidenty- nyt, tilaaja on velvollinen korvaamaan urakoitsijan lisäkustannukset tai suorittamaan ennalta sovitun sopimussakon§:n mukaisesti.

Sivuvelvollisuudet. Mikäli toisin ei ole sovittuAYSE:n 2 §:n luettelossa mainitun lisäksi urakoitsijalla on seuraavat sivuvel- vollisuudet: a) tarpeettoman sopimusalueelta irrotettavan maa- ja kiviaineksen, urakoitsija huolehtii: o omaan työsuoritukseensa liittyvät luvat o tarvittavat rakennusvälineet o tarvittavat mittaukset o omien tavaroiden suojaus raivaus- jätteiden sekä urakkaan kuulumattomien rakennus- osien purettavien varusteiden ja ympäristön suojaus o urakassa syntyvien jätteiden lajittelu laitteiden (vanhat kaiteet, lii- kennemerkit yms.) poiskuljettaminen sekä edellä mainituista toimenpi- teistä aiheutuvien kaatopaikkamaksujen ja poisto o tarpeellisten teiden ja rakennelmien rakentaminen ja purkaminen o käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittaminen o kohdetta koskeviin muihin sopimuksiin liittyvät velvoitteet jäteverojen maksaminen. b) jättää viranomaisilmoituksia (esim. ali- urakkasopimuksetsiirtoasiakirjat) c) • 3 § Työmaapalvelut o Kaupallisissa asiakirjoissa nimetään työmaapalveluista vastaava ura- koitsija. Ellei ole nimettyosallistuminen tilaajan rinnalla vuorovaikutustilaisuuksiin d) osallistua tilaajan järjestämiin auditointeihin, kukin urakoitsija vastaa itse tarvitsemistaan työmaapalveluista. o Työmaapalveluihin kuuluvat velvollisuudet lueteltu YSEn 3 §:ssä • 4 § Työmaan johtovelvollisuudet o Pääurakoitsija vastaa. Ellei ole nimetty pääurakoitsijaa omavalvontatarkastuksiin ja turvallisuuskokouksiin e) osallistua yksin tai muuta työ- maan johtovelvollisuuksista vastaavaa, tilaaja vastaa. o Työmaan hallinto, yleisjohto yhdessä alihankkijoidensa kanssa urakkaohjelmassa määritettyihin koulutuksiin ja vastaavan työnjohtajan asettaminen, lainsäädännön edellyttämät päätoteuttajan velvollisuudet, työmaanai- kataulun laatiminen, työmaan töiden järjestely ja yhteensovitus sekä työmaan vakuuttaminen • 5 § Työaikataulu o Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa o Urakoitsijan osallistuttava muihin tilaajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa työaikataulun urakoitsijan välistä yh- teistyötä kehittäviin tilaisuuksiin siten kuin urakkaohjelmassa tarkemmin määritetään f) maanomistajatietojen selvittäminen sekä sopimusten valmistelu ja työsuunnitelman laatimiseenteko erilaisissa urakoitsijan työsuorituksiin liittyvissä tilanteissa (esim. o Voidaan muuttaa vain sopimallalas- kuojat, puuston kaato, yksityistieliittymärumpujen uusiminen, maamas- sat, lumenkaatopaikat jne.) g) mikäli tulee tarve poistaa kasvillisuutta tai luonnonesteitä tien näkemä- ja suoja-alueilta, on urakoitsijan hyvissä ajoin oltava yhteydessä kiinteis- tön omistajiin ja sovittava (raivaus)työn tekemisestä ja tarvittaessa an- nettava kiinteistönomistajille mahdollisuus tehdä työ itse. • 7 Mikäli työstä oletetaan aiheutuvan vahinkoa tai haittaa kiinteistönomistajan omaisuu- delle, tulee mahdollisesta korvauksesta sopia ennakkoon kiinteistönomis- tajan ja 8 § Yhteistyövelvoite o Muistettava tiedottamisen, sopimisen ja muun yhteistoiminnan merki- tys o Urakoitsijan noudatettava annettuja töiden järjestelyistä ja yhteenso- vittamisesta annettuja ohjeita sekä sovittuja velvoitteita o Tilaajalla myötävaikutusvelvollisuus • 9ELY-11 § Laadunvarmistus o Tilaajan varmistuttava omasta laadunvarmistuksestaan o Urakoitsijan noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvar- mistusta o Tilaajalla oikeus saada tieto urakoitsijoiden käyttämien tärkeimpien ali- urakoitsijoiden ja rakennustavaroiden valmistajien laadunvarmistuk- sesta • 18 § Viivästyssakko o Maksetaan työpäiviltä o Ellei urakkasopimuksessa muuta sovittu, viivästyssakko kultakin työpäi- vältä 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta o Sivu- ja aliurakassa 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta o Enintään 50 työpäivältä, välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä • 19 § Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti o Urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan tilaa- xxx menettelystä johtuvan viivästyksen takia • 20 § Ylivoimainen este o Urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan ylivoi- maisesta esteestä johtuvan viivästyksen takia • 29 § Yleinen vastuu o Kukin sopijapuoli vastaa omien velvollisuuksiensa sopimuksenmukai- sesta täyttämisestä • 27 § Vastuu virheellisestä työntuloksesta o Urakoitsijan korjattava tai korvattava uudella suorituksella työntulos tai sen osakeskuksen kesken. h) urakalla tulee olla sähköpostiosoite (mallia xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx), joka työn aikana todetaan sopimuksen mukaisia vaatimuk- sia vastaamattomaksi • 28 § Tuotevastuu o Urakoitsijalla tuotevastuulain mukainen tuotevastuu joko tuotteen val- mistajana tai liikkeellelaskijana • 29 § Takuuaika o Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan o Takuuaika kaksi vuottakirjataan Harja-tietojärjestelmään mm. viranomais- ja vahingonkorvaus- asioiden yhteystiedoksi i) järjestää työnjohdon työtilojen yhteyteen työpiste tilaajan edustajalle j) Kirjoita tähän Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu hankkia kaikki työssä tarvittavat alueet ja työmaayhteydet, xxxxx urakkasopimuksessa ole muuta sovittu o Koskee myös lisä- ja muutostöitä o Urakoitsija kustannuksellaan velvollinen korjaamaan ne virheet, jotka ilmenevät takuuaikana ja joita joiden hankkiminen kohdan 2.6 mukaan ei kuulu tilaajalle. Näistä alueista urakoitsija ei näytä aiheutuneiksi hä- nestä riippumattomasta syystä o Normaalista kulumisesta tai virheellisestä käytöstä aiheutuneet virheet eivät kuulu urakoitsijan korvattavaksi o Ennen rakennuskohteen valmistumista vastaanotetun urakkasuorituk- sen osalta takuuaika jäljellä oleva rakennusaika + 2 vuotta • 35 § Vastuu tilaajan aiheuttamasta viivästyksestä o Mikäli urakkasuoritus on tilaajasta johtuvasta syystä kokonaan tai osit- tain keskeytyksissä tai viivästynyt urakkasopimuksessa sovitusta val- mistumisajankohdasta taikka takuuaika on mainituista syistä pidenty- nyt, tilaaja on velvollinen korvaamaan urakoitsijan lisäkustannukset tekemään erillisen kirjallisen sopi- muksen alueen omistajan kanssa. Urakoitsija on velvollinen esittämään tilaa- jalle sopimukset ennen töiden aloittamista. Urakoitsijan hankittavaksi jäävien alueiden sijaintipaikka on valittava ja alu- eita on käytettävä siten, että yleistä tai suorittamaan ennalta sovitun sopimussakonyksityistä liikennettä ei estetä tai tar- peettomasti häiritä. Aluejärjestelyjen on oltava sellaisia, että ne eivät tar- peettomasti häiritse ympäristöä. Alueelle johtavan yksityisen tien käyttöä varten on hankittava myös ko. tien- pitäjän suostumus ja tien käytöstä on tehtävä kirjallinen sopimus tienpitäjän kanssa.

Sivuvelvollisuudet. Mikäli Ellei urakkasopimusasiakirjoissa ole toisin ei ole sovittusanottu, urakoitsija huolehtii: o omaan työsuoritukseensa kuuluu urakoitsijalle ja urakkahintaan seuraavat velvollisuudet: a) tavoitettavissa olo ja hoitotöiden aloittamisvalmius urakka-asiakirjoissa tarkemmin esitetyssä laajuudessa; b) työvälineiden ja työssä tarvittavien väliaikaisten apulaitteiden hankkiminen, asenta- minen, purkaminen tai poistaminen sekä kaikkien niistä johtuvien käyttö-, ym. kulu- jen maksaminen. Tällaisia laitteita voivat olla mm. autot ja koneet sekä niiden lisäva- rusteet, väliaikaiset lämmityslaitteet ja urakka-alueella tarvittavat suojat sekä tilapäi- set vesi-, sähkö-, ym. johdot ja laitteet sekä mahdolliset kiertotiet ja rakennustelineet; c) alueella sijaitsevien johtojen, kaapeleiden sekä erilaisten rakenteiden ja laitteiden paikallistaminen, suojaaminen ja niille mahdollisesti aiheuttamiensa vahinkojen korjaaminen ja/tai korvaaminen. Urakoitsijan on hankittava johtojen, kaapeleiden ja muiden maanalaisten laitteiden sijaintia koskevat kartat ja muut asiakirjat sekä so- vittava suojaamisesta omistajien kanssa; d) urakassa tarvittavien liikenne- sekä muiden vastaavien merkkien asettaminen ja kaikki yleisen liikenteen järjestelystä johtuvat toimenpiteet sekä urakassa tarvittavien mittojen asettaminen ja mittoihin liittyvät luvat o tarvittavat rakennusvälineet o tarvittavat mittaukset o omien tavaroiden suojaus sekä urakkaan kuulumattomien rakennus- osien ja ympäristön suojaus o urakassa merkinnät; e) urakan tehtävissä syntyvien jätteiden lajittelu ja poisto o tarpeellisten teiden urakka-alueelta sekä niistä johtuvat mahdolliset verot ja rakennelmien rakentaminen maksut; f) urakoitsijan hankittavaksi kuuluvien suunnitelmien ja purkaminen o käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittaminen o kohdetta koskeviin muihin sopimuksiin liittyvät velvoitteet (esim. ali- urakkasopimuksetmahdollisten piirustusten toi- mittaminen riittävän ajoissa tilaajalle, tilaajan toimenpiteitä varten; g) • 3 § Työmaapalvelut o Kaupallisissa asiakirjoissa nimetään työmaapalveluista vastaava ura- koitsija. Ellei ole nimetty, kukin urakoitsija vastaa itse tarvitsemistaan työmaapalveluista. o Työmaapalveluihin kuuluvat velvollisuudet lueteltu YSEn 3 §:ssä • 4 § Työmaan johtovelvollisuudet o Pääurakoitsija vastaa. Ellei ole nimetty pääurakoitsijaa tai muuta työ- maan johtovelvollisuuksista vastaavaa, tilaaja vastaa. o Työmaan hallinto, yleisjohto ja vastaavan työnjohtajan asettaminen, lainsäädännön edellyttämät päätoteuttajan velvollisuudet, työmaanai- kataulun laatiminen, työmaan urakoitsijan työsuoritukseen liittyvien lupien hankkiminen; h) hoitoalueen töiden järjestely ja yhteensovitus sekä työmaan vakuuttaminen • 5 § Työaikataulu o Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoiden yhteensovitus; i) urakan aikaisen laadunvarmistuksen hoitaminen urakan laatusuunnitelman mukai- sesti ja tilaajan kanssa o Urakoitsijan osallistuttava tilaajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa työaikataulun ja työsuunnitelman laatimiseen. o Voidaan muuttaa vain sopimalla. • 7 ja 8 § Yhteistyövelvoite o Muistettava tiedottamisen, sopimisen ja muun yhteistoiminnan merki- tys o Urakoitsijan noudatettava annettuja töiden järjestelyistä ja yhteenso- vittamisesta annettuja ohjeita sekä sovittuja velvoitteita o Tilaajalla myötävaikutusvelvollisuus • 9-11 § Laadunvarmistus o Tilaajan varmistuttava omasta laadunvarmistuksestaan o Urakoitsijan noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvar- mistusta o Tilaajalla oikeus saada tieto urakoitsijoiden käyttämien tärkeimpien ali- urakoitsijoiden ja rakennustavaroiden valmistajien laadunvarmistuk- sesta • 18 § Viivästyssakko o Maksetaan työpäiviltä o Ellei urakkasopimuksessa muuta sovittu, viivästyssakko kultakin työpäi- vältä 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta o Sivu- ja aliurakassa 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta o Enintään 50 työpäivältä, välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä • 19 § Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti o Urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan tilaa- xxx menettelystä johtuvan viivästyksen takia • 20 § Ylivoimainen este o Urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan ylivoi- maisesta esteestä johtuvan viivästyksen takia • 29 § Yleinen vastuu o Kukin sopijapuoli vastaa omien velvollisuuksiensa sopimuksenmukai- sesta täyttämisestä • 27 § Vastuu virheellisestä työntuloksesta o Urakoitsijan korjattava tai korvattava uudella suorituksella työntulos tai sen osa, joka työn aikana todetaan sopimuksen mukaisia vaatimuk- sia vastaamattomaksi • 28 § Tuotevastuu o Urakoitsijalla tuotevastuulain mukainen tuotevastuu joko tuotteen val- mistajana tai liikkeellelaskijana • 29 § Takuuaika o Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan o Takuuaika kaksi vuotta, xxxxx urakkasopimuksessa ole muuta sovittu o Koskee myös lisä- ja muutostöitä o Urakoitsija kustannuksellaan velvollinen korjaamaan ne virheet, jotka ilmenevät takuuaikana ja joita urakoitsija ei näytä aiheutuneiksi hä- nestä riippumattomasta syystä o Normaalista kulumisesta tai virheellisestä käytöstä aiheutuneet virheet eivät kuulu raportointi tilaajalle; j) lainsäädännön tarkoittamat päätoteuttajan työsuojeluvelvollisuudet; k) hänen elinkeinotoiminnastaan aiheutuvat yhteiskunnalliset maksuvelvoitteet; l) urakoitsijan korvattavaksi o Ennen rakennuskohteen valmistumista vastaanotetun urakkasuorituk- sen osalta takuuaika jäljellä oleva rakennusaika + 2 vuotta • 35 § Vastuu tilaajan aiheuttamasta viivästyksestä o Mikäli urakkasuoritus on tilaajasta johtuvasta syystä kokonaan tai osit- tain keskeytyksissä tai viivästynyt urakkasopimuksessa sovitusta val- mistumisajankohdasta taikka takuuaika on mainituista syistä pidenty- nyt, tilaaja on velvollinen korvaamaan urakoitsijan lisäkustannukset tai suorittamaan ennalta sovitun sopimussakontätä alueurakkaa koskeviin muihin sopimuksiinsa perustuvat velvollisuu- det; m) toiminnan vastuuvakuutuksen ottaminen urakkaa varten.