Toimittajan viivästys. 8.2.1 Jos Toimittaja on ilmoittanut Sopimuksessa Toimitusta varten ajanjakson, sen on katsottava olevan arvio. Toimittaja sitoutuu parhaan kykynsä mukaan tekemään Toimituksen ajallaan. Jos Toimittaja ennakoi, ettei se pysty toimittamaan Tuotetta Toimitusta varten sovittuna ajankohtana (”Viivästys”), Toimittajan on ilmoitettava Ostajalle Viivästyksestä ja mahdollisuuksien mukaan ajankohdasta, jolloin Toimituksen voidaan odottaa tapahtuvan.
Toimittajan viivästys. Jos kertamaksullinen toimitus tai sen osa viivästyy toimittajan huolimattomuudesta yli kaksi (2) viikkoa ja viivästyksestä on aiheutunut operaattorille kustannuksia, toimittaja maksaa viivästyssakkoa, joka on 0,5 % myöhästyneen toimitusosan hinnasta jokaiselta täydeltä vii- västyneeltä viikolta, kuitenkin yhteensä enintään kymmeneltä viikolta. Tasasuuruisin kuukausittaisin maksuin maksettavan toimituksen maksuvelvollisuus alkaa toteutuneesta toimituspäivästä. Tällöin 0,5 %:n viivästyssakko maksetaan edellä mainitulla tavalla kuukausimaksusta. Muita korvauksia ei viivästyksen johdosta makseta. Korvausta ei makseta välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneistä voitoista taikka viestin lähettämisen tai vastaanottamisen viivästyksestä johtuvista vahingoista. Operaattorille ei ole oikeutta viivästyssakkoon, jos operaattorille on hänen suostumuksellaan toimitettu lisämaksutta vastaava palvelu tai laite viivästyksen ajaksi. Jos viivästys johtuu muusta syystä kuin toimittajan vastuulla olevasta tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta, kuten esimerkiksi operaattorin toimintaympäristöstä, sähköverkosta tai laitteista, käyttötavasta taikka muusta operaattorin vastuulla olevasta syystä, toimittajalla ei ole korvausvelvollisuutta.
Toimittajan viivästys. 10 Ellei toimittaja suorita huoltoa sovittuna tai ilmoitettuna aikana eikä viivästys johdu tilaajasta, menetellään seuraavasti:
Toimittajan viivästys. Mikäli Xxxxxxxx toimitus viivästyy näyttelyn aukeamisesta Toimittajasta johtuvasta syystä, eikä kysymyksessä ole alempana kuvattu ylivoimainen este, Toimittaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa näyttelyn avajaishetkestä lähtien. Sopimussakon määrä on viisi (5) prosenttia kauppahinnasta kultakin täydeltä viivästystunnilta, kuitenkin enintään viisikymmentä (50) prosenttia kauppahinnasta. Mikäli Toimittaja viivästyy niin, että Xxxxxxxx tarkoittamaa messuosastoa ei messujen ajaksi saataisi lainkaan rakennetuksi, Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus. Toimittajan vastuu viivästyksen johdosta rajoittuu Kauppahinnan palauttamiseen, jos Tilaaja on oikeutettu Sopimuksen purkamiseen. Kauppahinnasta vähennetään mahdollisesti maksettu sopimussakko.
Toimittajan viivästys a. Osapuolten välillä sovitut toimituspäivät ja / tai määräajat ovat Osapuolia sitovia. Toimittajan tulee välittömästi ryhtyä toimiin viivästyksen estääkseen, mikäli se havaitsee mahdollisuuden toimitusvii- västykseen. Toimittajan tulee ilmoittaa Avescolle kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä havaittuaan mahdollisuuden toimitusviivästykseen.