SEINÄJOEN KAUPUNKI
LIITE 1
SEINÄJOEN KAUPUNKI
Roves 2021
URAKKAOHJELMA
20.11.2020
2 | |||
SISÄLTÖ | |||
3 | ||
1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT
1.1 Tilaaja /rakennuttaja
Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala / yhdyskuntatekniikka Kirkkokatu 6, PL 215
60101 Seinäjoki
p. (00) 000 0000
xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx xxxxxxx.xxxxxxxx(at)xxxxxxxxx.xx
Yhteyshenkilöt
Xxxx Xxxxxx, kaupungininsinööri p. 044 4181 677
Xxxx Xxxxx, maanrakennusmestari p. 044 4181180
Xxxxx Xxxxxxxx, projekti-insinööri p. 050 5609552
1.2 Suunnittelijat
Kunnallistekniikan suunnittelija Xxxxx Xxxxxxxx p. 044 4181 787
1.3 Muut osapuolet
Seinäjoen Vesi, viemäri- ja vesijohtoverkostot Kari Yli-Kahila p. 020 7601 231
Xxxxxx Xxxxxxxx, p. 020 7601 234
Xxxx Xxx-Xxxxx p. 020 7601 256
Seinäjoen Energia Oy, kaukolämpöverkon rakentaminen Xxxx Xxxxx p. 0207 601 371
Seiverkot Oy, katuvaloverkon rakentaminen ja kunnossapito Xxxxx Xxxxxx p. 0207 601 456
Xxxxxx Xxxx p. 0207 601 375
Elenia, sähköverkoston rakentaminen Xxxx Xxxxx p. 040 5237 480 Kumppanivastaava (Eltel Networks Oy) Xxxx Xxxxxxxxxxx p. 040 3113 968
Voimatel Oy, puhelinverkoston rakentaminen Vaihde 06 411 4111
Xxxxxx Xxxxxxx p. 044 4114 534
Elisa Oyj/ Fixed Access Xxxx Xxxxxxx p. 05067518
1.4 Urakoitsija
Urakoitsijalla tarkoitetaan tilaajaan/rakennuttajaan sopimussuhteessa olevaa työmaan johtovel- vollisuuksista vastaavaa päätoteuttajaa, joka toimii tässä urakassa pääurakoitsijana.
2. RAKENNUSKOHDE
2.1 Rakennuskohde ja -paikka
Rakennustyö käsittää Lavaväylän, Nuppiväylän ja Rätvänän alueen yhdyskuntatekniikan rakenta- misen.
Kohde sijaitsee Seinäjoen kaupungin Roveksen kaupunginosassa. Alueen tarkempi rajaus on esi- tetty urakkarajaliitteessä.
Urakoitsijan tulee tutustua rakennuskohteeseen maastossa ennen tarjouksen jättämistä.
3. HANKKEEN URAKKAMUOTO
3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus
Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.
Urakoitsija on velvollinen urakkahintaan kuuluvana vuokraamaan mahdollisesti töiden toteutta- mista varten tarvitsemansa lisäalueet sekä korjaamaan ja korvaamaan rakentamisesta mahdolli- sesti ympäristölle aiheutuvat vauriot ja häiriöt.
3.2 Maksuperuste
Urakka on kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka.
3.3 Urakkasuhteet
Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hy- väksymille aliurakoitsijoille.
4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
4.1 Pääsuoritusvelvollisuus
Valittava urakoitsija toimii kohteessa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana hankkeen päätoteuttajana.
Myös rakennuttajan ja käyttäjän hankintojen turvallisuusjohtaminen kuuluu päätoteuttajan vel- vollisuuksiin ja ko. hankintojen toimittajien tulee noudattaa päätoteuttajan ohjeita ja määräyksiä.
4.2 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat
Kokonaisurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja hankinnat täysin valmiiksi tehtynä sekä työmaapalvelut.
Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan tekemään kaikki urakkasopimuksen ja siinä noudatettaviksi määrättyjen sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä hankinnat aikaansaadakseen näissä asiakirjoissa määritetyn työntuloksen ja luovuttamaan sen sopimusasiakirjojen mukaisesti tehtynä valmiina tilaajalle.
Kaivutöiden yhteydessä esiin tulevat ≤ 2 m3 kivet lasketaan kuuluviksi maamassoihin.
4.2.1 Tarkennuksia ja rajauksia urakkaan kuuluvista työsuoritteista
Urakkaan kuuluu mm:
- Lavaväylän, Nuppiväylän ja Rätvänäntien rakentaminen suunnitelmien ja urakkarajaliitteen mukaisesti. Suunnitelmissa näkyy Seinäjoen kaupungin yhdyskuntatekniikan urakka sekä osit- tain Seinäjoen Veden urakkaa. Seinäjoen kaupungin urakka urakkarajoineen on esitetty urak- karajaliitteessä.
- kaukolämpökanaali
- putkistojen rakentaminen ja liittäminen rakennettuun verkostoon
- hulevesiviemärin ja – kaivojen sekä niiden osien hankinta ja asentaminen
- tonttiliittymien rakentaminen. Kaivosta putki tontin puolelle noin 2-3 m päähän
- xxxx xxxxx ja perkaus. Olemassa olevien ojien liittäminen suunniteltuihin ojiin alueen kuivatuk- sen toiminnan varmistamiseksi
- uusien rakenteiden liittäminen saumattomasti ja viimeistellysti rakennettuun ympäristöön
- liikennemerkit sekä Uurastajantien ja Lavaväylän risteysalueen liikennemerkkimuutokset
- urakkaa varten tarvittavien tiedotustaulujen hankinta ja pystytys
- ylijäämämassojen sekä raivausjätteen poiskuljetukset maanläjitysmaksuineen.
- työn esteenä olevien kolmansien osapuolten omistamien sähkö-, puhelin-, viemäri-, vesi-, ym. johtojen/kaapeleiden ja niihin liittyvien laitteiden muutos-, siirto- ja asennustöistä sopi- minen ja urakan aikatauluun sovittaminen
- yhteydenpito ulkopuolisiin. Yhteydenpito voi käsittää mm. seuraavia tahoja ja aiheita: raken- tamisen aikaiset ympäristöhäiriöt, liittymäjärjestelyt, melu-, pöly-, ym. haitat, turvallisuus ja onnettomuudet (poliisi ja palo- ja pelastustoimi), tiedotusvälineet
- valaisimien pylväsjalustan asentaminen
- kaukolämpö/kaapelikanaali kaivetaan niin syvälle, että päällysrakennekerroksen alapinnan ja kaukolämpöjohdon yläpinnan väliin jää riittävästi tilaa suodatinhiekalle
- kaukolämpökanaalin, kaapelikanaalin, niihin liittyvien kaivojen/jakokeskusten kaivu- ja täyttö- työt. Asennuksen ja putkituksen suorittaa kyseessä oleva johdon omistaja. Putkituksesta tulee sopia ko. johdon omistajan kanssa
- Seinäjoen Energian suorittaman kaukolämmön asennustyön jälkeen urakoitsijan tulee poistaa aluspuut. Urakoija suorittaa putkien ja kaapeleiden peiton suodatinhiekalla ja asentaa varoi- tusnauhan hiekkakerroksen päälle
- kaukolämpöputket peitetään johto-osuuksiltaan hitsaus- ja eristystöiden jälkeen Seinäjoen Energian lämpöyksikön kanssa sovitulla tavalla. Putkia ei saa peittää louheella.
- kaukolämpösulkuventtiilien kohtaan urakoitsija asentaa betonirengaskaivon ja sen alle kylläs- tetyt lankut peiton yhteydessä
- risteilyt kaapelien rakennettujen johtojen, tms. laitteiden kanssa sisältyy urakkaan, eikä niistä makseta erikseen
- putkijohdoille tehtävät huuhtelut, desinfioinnit, koeponnistukset ja kuvaukset. Kuvausten tulee olla sellaisessa muodossa, että ne voidaan liittää Teklan NIS verkostotietojärjestelmään. Put- kissa ei saa olla irtokertymää kuvausten yhteydessä. Kustannuksista vastaa urakoitsija
- loppu/tarkepiirustusten laatiminen tilaajan ohjeiden mukaan
Rakennuttaja merkitsee katualueen rajat maastoon ennen rakennustöiden aloittamista. Varsinai- set rakennustöiden mittaukset kuuluvat urakoitsijalle. Urakka-alueella vesihuollon lopputarkemit- taukset kuuluvat tilaajalle (Seinäjoen Vesi).
Xxxxxxxxx teossa on noudatettava työsuojeluhallituksen ohjetta ”Kapeat kaivannot”. Tarvittaessa tuentatavan valinta ja tarvittavien tuentasuunnitelmien tekeminen kuuluvat urakoitsijalle. Jos kaivannon seinät sortuvat, kuuluu kaivannon uudelleen aukaisu urakoitsijan kaivu- ja täyttötyö- hön.
Mikäli joku asia on ilmoitettu urakkaan kuuluvaksi yhdessä asiakirjassa (esim. urakkaohjel- massa), mutta se puuttuu muista asiakirjoista (esim. piirustuksista), niin asia kuuluu urakkaan.
4.3 Sivu-urakat
Ei ole.
4.4 Rakennuttajan ja kolmansien osapuolien työt ja hankinnat
Asfaltointi ja reunakiven laitto eivät kuulu urakkaan. Seinäjoen Energia Oy / Vesi toimittaa urakoitsijalle:
• vesijohtoputket, -venttiilit, karanjatkot, suojaputket, venttiilinhatut sekä kaikki vesijoh- don osat
• jätevesiputket, -kaivot ja niiden osat
Seinäjoen Energia Oy, kaukolämpö, toimittaa kaukolämpöputket, eristysmateriaalin, kaivot, kai- vojen kannet, varoitusnauhat ja kyllästetyt lankut kaivojen alle. Ei toimita maa-aineksia.
Seiverkot Oy toimittaa valaisimien jalustat, rakentaa katuvalaistuksen ja hoitaa pylväiden han- kinnan sekä pystyttämisen.
Sähkö-, puhelin- ja teleyhtiöt itse asentavat ja hankkivat kaapelit, suojaputket, kaivot, kaivojen kannet, varoitusnauhat. Ei toimita maa-aineksia.
4.5 Varottavat kohteet
Ennen työhön ryhtymistä on urakoitsijan selvitettävä rakennettavan johtolinjojen läheisyydessä sijaitsevien tai sen kanssa risteävien putkijohtojen ja kaapeleiden sijainnit. Tiedossa olevien kaa- peleiden sijaintikartat ovat nähtävissä ko. laitteen omistajalla.
Urakoitsija vastaa mahdollisista aiheuttamistaan vahingoista.
4.6 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista johtuvat velvollisuudet
(YSE 2 §)
Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koske- viin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa ja ali- urakoitsijaa tai näiden hankkijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.
Urakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla veronumero.
Jokaisen palveluntuottajan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi.
4.7 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet
Rakennuttaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelman toteuttamiseen tarvitta- vat alueet.
Urakoitsija vastaa työmaa-alueen kaikista kunnossapitotöistä, ja huolehtii alueen siisteydestä. Työmaa-alueelta katu- ja/tai kevyenliikenteen alueelle kulkeutuneet maa-ainekset on puhdistet- tava harjakoneella.
Urakoitsijan tulee huomioida, että Seinäjoen Vesi ja Seinäjoen Energia Oy:n lämpöyksikkö tekee alueella kaukolämpö- ja johtotöitä sekä tele- ja/tai sähköyhtiö mahdollisesti suorittavat alueella kaapelointiin liittyviä asennustöitä. Urakoitsijan tulee sallia em. yhtiöiden työskentely ja liikkumi- nen työalueella.
5. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA
5.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet
Työn toteutuksessa ja yhteistoiminnassa noudatetaan YSE 1998 5-7§ ohjeita.
Pääurakoitsija huolehtii eri aliurakoitsijoiden ja rakennuttajan erillishankintojen töiden ja työvai- heiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huo- mioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alu- een järjestelyistä rakennuttajalle, joka hyväksytään aloituskokouksessa.
Pääurakoitsija vastaa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta urakka-alueeseen ra- joittuville kiinteistöille.
Lisäksi on noudatettava asetusta VNA205/2009.
5.2 Työaikataulu
Urakoitsijan tulee laatia työaikataulu, jonka tilaaja hyväksyy aloituskokouksessa.
5.3 Turvallisuus
Rakennuttaja on laatinut hankkeen turvallisuusasiakirjan. Urakoitsija huolehtii työmaan työturval- lisuudesta ja turvallisuussuunnittelusta. Turvallisuussuunnitelma on toimitettava rakennuttajalle ennen aloituskokousta.
5.4 Työmaajärjestelyt
Alueiden käytöstä ei saa aiheutua kenellekään vaaraa, häiriötä tai muuta haittaa.
Urakoitsijan tulee huolehtia kustannuksellaan tarpeellisista omien toimenpiteiden aiheuttamasta kunnossapito- ja puhtaanapitotyöstä. Urakoitsijan on pidettävä kunnossa kaikki työn aikana käyt- tämänsä alueet. Mikäli maa-aineksia kulkeutuu työmaa-alueen ulkopuolelle piha-, katu- tai kevy- enliikenteenväylille, on urakoitsijan putsattava alue käyttäen harjakonetta.
Urakoitsijalle kuuluvat työmaa-alueiden merkitseminen turvallisuusasiakirjojen edellyttämällä ta- valla ja järjestyksenpito.
5.5 Suunnitelmakatselmus
Suunnitelmakatselmus pidetään tarjousneuvottelun yhteydessä, jossa varmistetaan, että tarjoaja on ymmärtänyt asiakirjat tilaajan tarkoittamalla tavalla.
5.6 Erityiset katselmukset ja mittaukset
Ennen töiden aloittamista pidetään alkukokous, jossa käsitellään urakan laatu-, työmaa- ja tur- vallisuussuunnitelmat. Urakoitsija suorittaa myös rakennustyöalueen vaikutusalueella olevien ra- kennusten, rakenteiden ja laitteiden kuntotarkistukset ennen työn aloitusta ja vastaa niille ai- heuttamistaan vahingoista.
Ennen räjäytystöiden ja muiden tärinää aiheuttavien töiden aloittamista on suoritettava riskialu- eella katselmus, jonka perusteella laaditaan tärinämittaussuunnitelma.
5.7 Luvat
Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelman toteuttamisessa tarvittavat alueet ja hankkii tarvittavat viranomaisluvat. Urakoitsijan tulee noudattaa lupaehtoja. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajan- kohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt.
Urakoitsijan on omalla kustannuksellaan hankittava kaikki muut viranomaisten vaatimat luvat, tarkastukset, katselmukset, ilmoitukset ja mittaukset.
Työmaalla työskentelevillä vesihuollon asentajilla sekä työnjohdolla on oltava voimassa oleva ve- sityökortti.
Työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vaaraa tai vahinkoa aiheuttamatta.
5.8 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen
Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta kahtena (2) sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan
6. LAATU
6.1 Laadunvarmistus
Urakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloitusta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täy- dennetään työn kuluessa. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla.
6.2 Urakoitsijan laadunvalvonta
Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoristusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.
Urakoitsijan tulee huolehtia, että:
- tiedot käytetyistä materiaaleista ja rakenteiden mittaustuloksista dokumentoidaan
- tulokset dokumentoidaan siten, että kaikki puutteellisuudet ja poikkeavuudet sekä niihin joh- taneet syyt on jäljitettävissä
- kaikissa työvaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että rakenteilla on ne ominaisuudet, joita niiltä edellytetään ja niille on määritelty
- jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta laaditaan aina poikkeamaraportti, josta ilmenee laatupoikkeaman syy ja tehdyt korjaustoimenpiteet, ja jos poikkeama on sellainen, ettei sitä voi enää korjata, urakoitsijan tulee esittää syy miksi asiaa ei ole korjattu.
Urakan päätteeksi vaaditut laatudokumentit kootaan urakoitsijan toimesta laatukansioksi. Laatu- kansio luovutetaan tilaajalle tarkastettavaksi viikkoa ennen vastaanottotarkastusta.
Urakoitsijalla on velvollisuus dokumentoida rakentamisen toteumatiedot tarkepiirustuksille.
6.3 Käytettävät tuotteet
Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuote- asetuksen) mukaisesti CE-merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntä- lain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja.
Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä muoviputkijärjestel- mät ovat Nordic Poly Mark (NPM) – merkittyjä tuotteita. Ei koske sv -yhdistelmäputkia / salaoja- putkia.
7. YMPÄRISTÖ
7.1 Ympäristön suojelu
Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia tällä työmaalla soveltuvia ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä sekä urakan lupiin ja sopimuksiin liittyviä ehtoja.
Rakentamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat otetaan huomioon urakoitsijan laatujärjestel- mässä/laatusuunnitelmassa.
7.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte
7.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines
Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa-aines ja louhittava kallio sekä katselmuksessa kaa- dettavaksi määrätyt puut ja kannot kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsija kuljettaa ylimääräisen maa-aineksen, louheen ja poistettavat puut pois työmaalta kustannuksellaan. Kaatopaikkamak- sut jäteveroineen maksaa pääurakoitsija. Kannot erotellaan kaivumaista ja kuljetetaan asianmu- kaiseen kierrätys tai loppusijoituspaikkaan.
7.2.2 Raivaus- ja purkujäte
Rakennusalueen kaiken raivaus- ja purkujätteen poiskuljetus jäteveroineen ja kaatopaikkamak- suineen sisältyy kokonaisurakkaan.
7.3 Ongelmajäte
Rakennuttajalla ei ole tiedossa, että rakennettavalla rakennusalueella on ongelmajätteeksi luoki- teltavaa materiaalia tai maa-aineksia. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätteeksi luokiteltavaa ma- teriaalia tai pilaantuneita maa-aineksia niin pääurakoitsijan tulee välittömästi informoida asiasta rakennuttajaa.
8. ASIAKIRJAT
8.1 Tarjouspyyntöasiakirjat
Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyynnön liiteluettelossa.
8.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys
Urakkasopimus laaditaan urakkasopimus
Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (viittauksissa käytetty lyhennettä YSE).
Asiakirjojen pätevyysjärjestys Urakkasopimukseen liitetään:
A Kaupalliset asiakirjat
1. urakkaneuvottelun/suunnitelmakatselmuksen pöytäkirja
2. yleiset sopimusehdot YSE 1998 (ei liitteenä)
3. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset
4. urakkaohjelma
5. turvallisuusasiakirja
6. urakkarajaliite
7. tarjous liitteineen (sisältää yksikköhintaluettelon)
8. maksuerätaulukko
9. InfraRYL Rakennusosa ja hankenimikkeistö sekä Määrämittausohjeet (ei liitteenä)
B Tarjouspyynnön liiteluettelon mukaan
1. työselostus
2. sopimuspiirustukset
3. InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset soveltuvin osin (ei liitteenä)
Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pätevyysjärjestyksessä tar- jouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä.
Yleisiä asiakirjoja ei ole tämän urakkaohjelman liitteenä. Urakoitsijan edellytetään hankkivan puuttuvien asiakirjojen tuntemuksen.
Urakoitsijan tulee tarkastaa saamansa piirustukset ja asiakirjat sekä ilmoittaa niissä mahdollisesti havaitsemistaan virheellisyyksistä ja ristiriitaisuuksista rakennuttajalle tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla.
8.3 Asiakirjojen julkisuus
Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta kos- kevia ja kuntalain säännöksiä.
8.4 Rakennuttajan määrälaskenta
Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrätiedot perustuvat liitteinä oleviin suunnitelmiin ja pohja- tutkimuksiin.
Määräluettelossa ilmenevät yksikkömäärät ovat ohjeellisia, eivätkä sido rakennuttajaa. Tarjouk- sen tulee kuitenkin sisältää muutkin erittelemättömät työt, jotka tarvitaan valmiin lopputuloksen aikaansaamiseksi.
Louhitut kalliomäärät (m2tr ja m3ktr), mitataan urakan aikana. Mikäli urakassa toteu- tuneet määrät poikkeavat määräluettelossa ilmoitetusta, niin poikkeamat otetaan huo- mioon hyvitys- (-) tai lisälaskuilla (+), jossa yksikköhintana on urakkatarjouksen mu- kana annettu yksikköhinta.
Suunnitelmissa esitettyjen kerrosvahvuuksien yms. täyttyminen esitetään loppuselvityskansiossa.
9. URAKKA-AIKA
9.1 Töiden aloitus
Urakan voi aloittaa, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan ja vaaditut takuut ase- tettu.
9.2 Viivästyminen
Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästy- missakkoa kultakin työpäivältä 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästymissakko las- ketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 päivältä.
9.3 Työaikataulu ja välitavoitteet
Urakan tulee olla valmiina tarjouspyyntökirjeen mukaisesti. Ei välitavoitteita.
9.4 Työaika
Työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa.
10. VASTUUVELVOITTEET
10.1 Takuuaika
Urakkasuorituksen takuuaika on kaksi vuotta hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta lukien.
10.2 Urakoitsijan vakuudet
Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuden tulee olla voi- massa kolme kuukautta urakan vastaanottopäivän yli.
Takuuajan vakuus on 5 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta takuuajan yli.
10.3 Vakuutukset
(YSE 38 §)
10.4 Rakennuttajan vakuudet
Rakennuttaja ei aseta vakuutta.
10.5 Vastuu kolmannelle osapuolelle
Työmaalla toimivalle urakoitsijalle tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, jonka korvausmäärän on oltava riittävä rakennuskohteelle. Urakoitsijan vastuu on YSE 1998:n 31 §:n mukainen.
10.6 Urakoitsijatietojen ilmoittaminen
Xxxxxxx pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Seinäjoen kaupungin, kaupun- kiympäristön toimialan, yhdyskuntatekniikan yksikön kanssa urakkasopimuksen tehneiden ura- koitsijoiden nimet ja urakkasummat.
11. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
11.1 Urakkahinnan muodostuminen
Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta.
11.1.1 Käänteinen arvonlisäverokäytäntö
Tilaaja kuuluu käänteisen arvonlisäveron piiriin.
11.2 Urakkahinnan maksaminen
11.2.1 Maksuerätaulukko
Tilaaja maksaa urakoitsijalle urakkahinnan hyväksytyn maksuerätaulukon mukaisesti.
11.2.2 Erityiset maksuerät
Työturvallisuusrikkomuksista aiheutuneet kustannukset käsitellään taloudellisessa loppuselvityk- sessä ja vähennetään tarvittaessa viimeisestä maksuerästä.
11.2.3 Ensimmäinen maksuerä
Ensimmäisen maksuerän (ennakko) suuruus on enintään 5 % urakkahinnasta. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen va- kuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu.
11.2.4 Loppuerä
Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Viimeinen maksuerä on mak- sukelpoinen sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksynyt ja vastaanottanut työn sekä urakoitsijan toi- mitukseen kuuluvat dokumentit ja taloudellinen loppuselvitys on hyväksytty.
11.3 Maksuaika ja viivästyskorko
Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle ja valvoja on todennut työn tehdyksi.
Viivästyskorko on viivästyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Laskun virheellisyydestä tai laskun virheellisestä toimittamisesta aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija.
11.4 Hintasidonnaisuus
Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta.
11.5 Lisä- ja muutostyöt
11.5.1 Lisä- ja muutostöistä maksaminen
Lisä- ja muutostöistä maksettava korvaus tulee sopia tapauskohtaisesti sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Kaikille lisä- ja muutostöille on saatava ennen kyseiseen työhön ryhtymistä kir- jallinen vahvistus tai rakennuttajan allekirjoittama tilaus. Muutokset voivat olla myös työmääriä vähentäviä, jolloin rakennuttajaa hyvitetään yksikköhintojen mukaan.
Muutos- ja lisätöistä suoritettavat maksut maksetaan urakan viimeisen maksuerän yhteydessä, ellei muuta sovita.
Urakkaan kuuluvien töiden mahdollisten keskeytysten takia tai ajalta tilaaja ei maksa urakoitsi- jalle minkäänlaista korvausta.
11.5.2 Yksikköhinnat
Urakkasopimukseen liitetään yksikköhintaluettelo. Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä.
Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki tarvittavat työt ja materiaalihankinnat, ellei toisin ole mainittu. Yksikköhinnat ovat ilman arvonlisäveroa. Hintojen tulee sisältää myös yleiskustannuk- set.
12. VALVONTA
12.1 Tilaajan/rakennuttajan organisaatio ja valtuudet
Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista sekä lisä- ja muutostöistä päättävät Seinä- joen kaupungin vastuuhenkilöt heille annettujen tilausoikeuksien puitteissa.
Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää rakennuttajan valtuuttamana työmaavalvoja.
12.2 Rakennuttajan valvonta
Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 60 – 62 §:n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta.
12.3 Muiden osapuolten laadunvalvonta
Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla ja nimetyillä käyttäjän edustajille on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennut- taja.
13. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET
13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet
Pääurakoitsija vastaa, että viranomaisten vaatimat vastuuhenkilöt ja työturvallisuudesta vastaa- vat henkilöt nimetään kohteeseen.
Pääurakoitsijan tulee voida osoittaa referenssit, jotka sisältävät vähintään 2 kpl vastaavanlaisia kohteita.
Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorgani- saatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö.
Urakoitsija saa vaihtaa rakennuttajan hyväksymiä urakan vastuuhenkilöitä vain rakennuttajan luvalla. Tilalle tulleiden vastuuhenkilöiden tulee olla kokemukseltaan vähintään samaa tasoa kuin työhön alun perin hyväksyttyjen vastuuhenkilöiden.
Pääurakoitsija pitää yllä koko työmaata koskevaa jatkuvaa henkilötiedostoa.
Jokaisella tulitöiden tekijällä on oltava tulityökortti ja töissä on noudatettava tulitöiden voimassa olevia suojeluohjeita.
Liikennejärjestelyistä vastaavalla henkilöllä tulee olla Tieturva 2 suoritettuna töiden alkaessa. Jo- kaisella tiealueella työskentelevällä työntekijällä tulee olla suoritettuna vähintään Tieturva 1 – koulutus.
Jokaisella työntekijällä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti.
13.2 Työvoima
13.2.1 Työvoimasuunnitelma
Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus tätä työmaata vastaavista rakennustöistä. Työnjohtaja tulee hyväksyttää tilaajalla. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla työnjohtajan lisäksi riittävästi muuta ammattitaitoista työnjohtoa.
Urakoitsijan tulee käyttää työssä ammattitaitoista ja riittävän kokenutta työvoimaa. Urakoitsijan työnjohdon tulee puhua ja ymmärtää Suomen kieltä.
13.2.2 Ulkomainen työvoima
Kunkin urakoitsijan tulee noudattaa ulkomaalaisen työvoiman työskentelyyn Suomessa ja lähe- tettyihin työntekijöihin liittyviä Työsuojeluhallinnon (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxx) antamia ohjeita ja mitä laissa on säädetty.
Pääurakoitsijanvelvollisuus on huolehtia, että kaikki ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät to- distukset ja selvitykset toimitetaan rakennuttajan käyttöön suomenkielelle käännettyinä, viralli- sen kielenkääntäjän kääntäminä.
13.3 Kirjaukset
Pääurakoitsijan on pidettävä päivittäistä työmaapäiväkirjaa. Työmaapäiväkirja allekirjoitetaan valvojan kanssa yhteistyössä viikoittain.
13.4 Työmaakokoukset
Työmaakokouksia sovitaan aloituskokouksessa.
13.5 Yhteiset toimitukset
Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa.
13.6 Viranomaiskatselmukset
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset tulevat pidetyiksi.
14. VASTAANOTTOMENETTELY
14.1 Vastaanottotarkastus
Vastaanottotarkastus pidetään, kun rakennustyö on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaa- timukset.
Urakoitsijan on toimitettava urakan toiminta- ja laatusuunnitelmissa ja työmaakokouksissa sovi- tut dokumentit rakennuttajalle 7 vuorokautta ennen vastaanottotarkastusta.
15. ERIMIELISYYDET
15.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään paikallisen käräjäoikeuden ratkaista- vaksi.
16. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET
16.1 Tarjouksen hylkääminen
Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja ja on puutteellinen.
Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt, urakkatarjous- pyynnön mukaisen vertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen tekijä.
Tilaaja voi hylätä kaikki saadut tarjoukset, jos kohteelle varattu määräraha ei riitä.
17. TARJOUS
17.1 Tarjouksen muoto
Tarjous annetaan kokonaishintaisena, sekä liitteenä olevan yksikköhintaluettelon muodossa joi- den perusteella on laskettu tarjousten valintaperusteena käytettävä vertailuhinta. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset.
17.2 Tarjouksen voimassaoloaika
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään kaksitoista viikkoa tarjouspyyntökirjeessä mää- rätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.
17.3 Tarjouksen tekeminen
Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle sähköisesti tai suljetussa kirjekuoressa viimeistään tar- jouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana tarjouspyynnössä ilmenevään osoitteeseen.
Tilaaja ei maksa palkkiota tarjouksen tekemisestä, eikä korvausta tarjouksen tekemisestä aiheu- tuneista kuluista.
17.4 Lisätiedot
Urakkapyyntöasiakirjoissa mahdollisesti esiintyvistä ristiriitaisuuksista ja puutteista tulee välittö- mästi ilmoittaa yhteys tilaajaan. Mahdollista korjausilmoitusta on seurattava HILMA:sta. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi.
Xxxxx Xxxxxxxx projekti-insinööri
Kaupunkiympäristön toimiala, yhdyskuntatekniikka