Common use of Szavatosság, jótállás Clause in Contracts

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszközre a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállal. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítését.

Szavatosság, jótállás. 18. A Felek megállapodnak abbanrögzítik, hogy a Lízingbeadó az Eszköz(ök) kiválasztásában semmilyen formában nem működött közre, az Eszköz(ök) tulajdonjogát kifejezetten a Lízingbevevő választása és döntése alapján szerezte meg abból a célból, hogy az Eladó Eszközt(öket) a Lízingbevevő használatába adja. A Lízingbeadó ennek megfelelően a jelen pénzügyi lízingszerződéssel a Lízingbevevőre átruházza az Eszközre Eladóval kötött adásvételi (szállítási) szerződésen alapuló minden hibás teljesítésből eredő jogát (beleértve a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállalkellék- és jogszavatosságból eredő jogokat és a kártérítési jogát is), valamint engedményezi minden ebből eredő követelését a tulajdonjog, az adásvételi szerződéstől való elállás, a kicserélés és a vételárcsökkentés joga kivételével. Az elállás, a kicserélés és a vételárcsökkentés kivételével ennek megfelelően a Lízingbevevő az Eladó bármely szerződésszegő magatartásából eredő követelést, így különösen kártérítési, szavatossági és jótálláson alapuló igényt közvetlenül az Eladóval szemben jogosult és köteles érvényesíteni. Az elállásra és a jótállási kötelezettség alól csak abban vételárcsökkentésre vonatkozó jogok / követelések átruházása / engedményezése külön megállapodás tárgyát képezi. A jogátruházás / engedményezés hatálybalépéséről jelen pénzügyi lízingszerződés egy eredeti példányának – jegyzőkönyvvel igazolt – átadásával értesül az esetben mentesül, ha bizonyítjaEladó. A Lízingbeadó kijelenti, hogy az Eladóval szemben hibás teljesítésből eredő szavatossági / jótállási jogairól, kártérítési igényéről nem mondott, és a hiba oka jövőben sem mond le. 19. Lízingbevevő a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz elegetjogátruházást / engedményezést elfogadja, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó és tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosanjogátruházásra / engedményezésre tekintettel a Lízingbeadóval szemben az Eszköz(ök) Eladójának késedelmén, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezninem teljesítésén, illetve hibás teljesítésén, vagy más szerződésszegésén alapuló igény nem érvényesíthető. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem adásvételi szerződéstől való elállás vagy nem megfelelően tesz elegetvételárcsökkentés szükségessége merül fel, a Vevő Lízingbevevő erről értesíti a Lízingbeadót. A Lízingbeadó e jogok gyakorlását ez esetben csak nyomós okból tagadhatja meg. A Lízingbevevő köteles a Lízingbeadót a döntése mérlegeléséhez szükséges minden adatról, tényről, és a korábbi igényérvényesítésekről teljes körűen tájékoztatni. 20. Lízingbevevőnek az Eladó költségére szolgáltatásának teljesítésével kapcsolatosan felmerülő bármely kifogása jelen pénzügyi lízingszerződés hatályát, különösen a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokbanLízingbevevő fizetési kötelezettségének teljesítési kötelezettségét nem érinti, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhatLízingbevevő erre alapozva fizetési kötelezettségét jogosan nem tagadhatja meg, és kártérítést követelhet vagy nem tarthatja vissza. Csak akkor esik az Eszköz(ök) szerződésszerű használatra való alkalmatlansága a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletikLízingbevevő saját érdekkörén kívül, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és használat a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el Lízingbeadónak felróható okból korlátozott vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétkizárt.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés alapján elvégzett munkára, és az Eladó az Eszközre annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű teljesítéstől számítottan jótállást vállal. Az Eladó A Vállalkozó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó Ha a Vállalkozó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő Megrendelő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó A Vállalkozó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező eltérő megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő Megrendelő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a Vállalkozó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó Megrendelő a Vállalkozó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos garanciális hibabejelentést a Vállalkozó az Eladó a következő elérhetőségen alábbi elérhetőségeken fogadja: e-mail címmail: *********** faxtelefax: *********** Az Eladó A Vállalkozó szavatolja, hogy az Eszköz - a Berendezések Szerződés szerinti karbantartása alkalmassá teszi a Berendezéseket a rendeltetésszerű használatra, - a Szerződés teljesítése során felhasznált és annak valamennyi eleme új beépített anyagok és tartalmazza alkatrészek újak, és tartalmazzák az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, - a Vállalkozó által elvégzett munkák, a felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek mindenben a megfelelnek a jogszabályokban, az Eszköz ajánlattételi felhívásban, a Szerződésben, valamint a Vállalkozó ajánlatában meghatározott feltételeknek, - a Szerződés során felhasznált és annak valamennyi eleme mentes beépített anyagok és alkatrészek mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó a Vállalkozó vagy közreműködői tevékenységével, illetve tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó A Vállalkozó szavatolja, hogy az Eszközön a teljesítés során beépítésre került anyagokon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését Megrendelő Szerződés szerinti jogszerzését akadályozza, ellenkező . Ellenkező esetben a Vevő Megrendelő köteles az Eladót a Vállalkozót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő Megrendelő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatoljaA Vállalkozó felelősséggel tartozik az által elvégzett munkákért. Felek megállapodnak abban, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járnaVállalkozó nem megfelelő munkavégzése következtében a Megrendelővel szemben valamely hatóság bírságot alkalmaz, a Vevő Vállalkozó köteles a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében Megrendelőnek az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétezzel kapcsolatos kárát megtéríteni.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban1. Vállalkozó a termékekre a megrendelés időpontjában hatályban lévő jogszabályok alapján az érvényben lévő jótállási időtartamokat biztosítja. A termékekre vonatkozó jótállási idő kezdete az a nap, hogy az Eladó az Eszközre amikor a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállalMegrendelő a termékek szállítólevelét aláírja. Az Eladó A jótállás nem terjed ki a termékek nem rendeltetésszerű tárolása, használata, a Vállalkozó előírásaitól eltérő szakszerűtlen beépítés (pl. erős párakicsapódás, utólagos vakolás okozta mész- és cementlerakódás, festés okozta károk), a Vállalkozó előírásaitól eltérő környezeti körülmények közötti használata, a Vállalkozó előírásaitól eltérő módon történő tisztítása, karbantartása, baleset, elemi kár, valamint rongálás következtében létrejövő károsodásokra. Vállalkozó mentesül a jótállási kötelezettség felelősség alól csak abban az esetben mentesülis, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény termékek szerelési munkáira jótállást minden esetben a jótállási határidőben érvényesíthetőbeépítést végző jogi vagy természetes személy vállal. Amennyiben az Eladó a termékek beépítését, illetve cserés beépítését nem a Vállalkozó végzi, valamint ha a (jótállásra kötelezettcserés) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz elegetbeépítés szakszerűtlenül lett kivitelezve, a jótállási igény termékre vonatkozó jótállás automatikusan érvényét veszti. Amennyiben a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor termék beépítését a Megrendelő a Vállalkozóval végezteti, úgy a Vállalkozó jótállást a beépítési munkákra is érvényesíthető bíróság előttvállal, ha a ezen jótállás időtartama 12 (tizenkettő) naptári hónap. A beépítési munkákra vállalt jótállási idő már elteltaz egyes termékekre vonatkozó jótállási időket nem befolyásolja. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a A beépítési munkákra vonatkozó jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén kezdete az a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavításnap, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, amikor Megrendelő és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítésétbeépítést végző személy a beépített termék átadás-átvételi jegyzőkönyvét aláírják. Az Eladó szavatolja, hogy Megrendelő a Vevő jótállást írásos bejelentés útján érvényesítheti. 2. Vállalkozó a Szoftveren jelen ÁSzF I.5. pontjában írt vállalkozási szerződés alapján legyártott termékekre a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének ide vonatkozó mindenkori előírásai szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől szavatosságot és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétjótállást vállal.

Szavatosság, jótállás. A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítéséért a Ptk. és a jelen Szerződés szerinti jog- és kellékszavatosság terheli. A Vállalkozó a szavatossági kötelezettségeinek köteles az erre történő felszólítás átvételét követő 10 (tíz) napon belül eleget tenni. A Vállalkozó a Tervek megfelelőségéért, azaz a Tervek hibamentességért a Ptk. és a jelen Szerződés szerinti jog-és kellékszavatossággal tartozik. A szerződésszegésből fakadó jogok a Tervek hibája miatt mindaddig érvényesíthetők, amíg a Tervek alapján kivitelezett szolgáltatás (építmény) tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatti jogok gyakorolhatók. A Vállalkozó az esetleges hibákért akkor is felelősséggel tartozik, ha a Megrendelő a hibás Terveket vagy dokumentumokat, illetve az adott szolgáltatás teljesítését korábban elfogadta vagy jóváhagyta. A Vállalkozó jótállást vállal a Szerződésben foglalt munkák és szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért. A Felek megállapodnak abbanmegállapodnak, hogy a jótállási időszak az adott Terv átadásától számít és a Ptk. 6:251.§ (3) bekezdése szerinti határidő végéig tart. A jótállás kiterjed különösen: arra, hogy a Vállalkozó által átadott Tervek és dokumentumok minősége a Szerződés, az alkalmazandó jogszabályok és szabványok előírásainak megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja, arra, hogy az Eladó engedély kiadása érdekében a Vállalkozó által készített vagy beszerzett valamennyi Terv és dokumentum alkalmas arra, hogy azok alapján az Eszközre illetékes hatóság az engedélyt kiadja, a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállal. Az Eladó Vállalkozó által készített vagy beszerzett valamennyi Terv és dokumentum alkalmas arra, hogy azok alapján a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesülMegrendelő a kivitelezési (köz)beszerzési eljárást megindítsa, ha bizonyítjavalamint arra, hogy a hiba oka Terveknek nincsen olyan hibája, amely a teljesítés után keletkezettrendeltetésszerű használatot akadályozhatja. A jótállás alapján a Vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítését – a Megrendelő írásbeli felhatalmazása alapján – harmadik személy is jogosult közvetlenül a Vállalkozótól követelni, amely esetben a Vállalkozó a jótállás keretében végzendő szolgáltatásait e harmadik személy részére köteles nyújtani. A jótállási kötelezettség keretében a Vállalkozó a Megrendelő vagy az általa felhatalmazott harmadik személy első, a jótállási időszak alatt bejelentett, írásbeli felszólítására köteles a Tervek hibájának kijavítását megkezdeni, és azt a felszólításban megjelölt – műszakilag ésszerű, de legfeljebb 10 (tíz) napos – határidőre elvégezni. A Vállalkozó a jótállás keretében köteles elvégezni mindazokat a módosításokat is, amelyeket jogszabály vagy hatóság ír elő. A Vállalkozó a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti szolgáltatásokat külön díjazás nélkül nyújtja, azaz nem számít fel díjat, függetlenül az igénybe vett alkalmak számától, illetve az igénybevételi időszak hosszától. A jótállási igény érvényesítésére jogosult a jótállási határidőben érvényesíthetőVállalkozó által vállalt jótállás alapján fennálló szavatossági jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől eltérhet, azzal, hogy elállási jogával kizárólag az egyéb szavatossági jogainak gyakorlását követően élhet. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő Vállalkozó a jótállás keretében teljesítendő kötelezettségeinek határidőben - nem tesz eleget, úgy a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg érvényesítésére jogosult az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy feladatot a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó Vállalkozó kockázatára és költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétjogosult elvégeztetni.

Szavatosság, jótállás. 9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés alapján elvégzett munkára, valamint az Eladó az Eszközre a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra *****3hónap teljes körű jótállást vállal. Az Eladó A jótállás kezdő időpontja a teljesítés időpontja. 9.2. A Vállalkozó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 3 Értékelési szempont. A nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint kerül feltöltésre. 9.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó a Vállalkozó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő Megrendelő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 9.4. Eladó A Vállalkozó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező eltérő megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő Megrendelő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a Vállalkozó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó Megrendelő a Vállalkozó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 9.5. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést a Vállalkozó az Eladó a következő elérhetőségen alábbi elérhetőségeken fogadja: e-mail cím• Név: **** fax• E-mail: **** • Fax: **** • Telefon: **** 9.6. Az Eladó Vállalkozó szavatolja, hogy az Eszköz • a Szerződés keretében elvégzett munkák során felhasznált és annak valamennyi eleme új beépített anyagok és tartalmazza alkatrészek újak, és tartalmazzák az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, • a Vállalkozó által elvégzett munkák, a felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek mindenben a megfelelnek a jogszabályokban, az Eszköz ajánlattételi felhívásban, a Szerződésben, valamint a Vállalkozó ajánlatában meghatározott feltételeknek, • a Szerződés során felhasznált és annak valamennyi eleme mentes beépített anyagok és alkatrészek mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó a Vállalkozó vagy közreműködői tevékenységével, illetve tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. 9.7. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó Vállalkozó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi megmunkák elvégzéséhez rendelkezik a szükséges és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétszakmagyakorlási jogosultsággal.

Szavatosság, jótállás. 6.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszközre a Rendszerre a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű átvételértől számítottan teljes körű jótállást vállal. 6.2. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 6.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben Ha az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 6.4. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – - a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 72 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 6.5. A jótállással kapcsolatos garanciális hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: *********** *********** 5.6. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz - a Rendszer új, és annak valamennyi eleme új és hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, - a Rendszer mindenben a megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, valamint az Eszköz és annak valamennyi eleme Eladó ajánlatában meghatározott feltételeknek, - a Rendszer mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme - a Rendszer a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel - a jogszabályokbanRendszer részét képezi egy zöld fluoreszcens ernyő, melynek átmérője *** mm, és amely alkalmas a Műszaki Leírásbanminta leképezésének a graduális oktatás során történő demonstrációjára is, - az Eladó ajánlatábanobjektív lencse nélkül alkalmazott legkisebb nagyítás **-szeres, valamint amellyel a Szerződésben meghatározott követelményeknekteljes gidről készült digitális képen megvalósulhat a mintán történő szoftver vezérelt tárgyasztal navigáció, - az ágyúkamra automatikus emelése és nyitása a katódcsere megkönnyítése érdekében biztosított. 1 5.7. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön a Rendszeren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező . Ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. 5.8. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön a Rendszeren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza korlátozza, vagy az Eszköz a Rendszer értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben . Ha a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet követelhet, vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelhetiteher 1 Az 5.6. Ezek pont 5., 6. és 7. francia bekezdésében szereplő adatok értékelési szempontok, melyek a jogok nyertes ajánlatnak megfelelően a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt elszerződés részét képezik vagy törlésre kerülnek, és amelyekben a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítéséthiányzó paraméterek a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően kerülnek kitöltésre. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver Rendszer tehermentesítését.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban7.1. Vállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, hogy illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az Eladó az Eszközre erre irányuló írásbeli felszólításban rögzített belül ki kell javítania, illetve pótolnia szükséges. 7.2. Vállalkozónak a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállal. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítjakivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a hiba oka beruházást a teljesítés után keletkezettMegrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 7.3. Vállalkozó az építési beruházásra az ajánlatában megajánlott … hónap időtartamú jótállást vállal, illetve amennyiben jogszabályi előírás miatt kötelező az eredetileg vállalt hosszabb jótállási időt vállalni, vagy a beépített anyagokra, eszközökre a gyártó az ajánlattevő által vállalt mennyiségű hónapot meghaladó jótállást vállal, úgy ajánlattevő köteles a hosszabb idejű jótállást vállalni. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 naptári napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Amennyiben az Eladó (Ha a jótállásra kötelezett) kötelezett kötelezettségének a Vevő (jogosult) jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. 7.4. E határidő elmulasztása jogvesztéssel járVállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontja közlése és intézkedése mellett a hiba kiküszöbölését azonnal megkezdeni, a munkát folyamatosan elvégezni. 7.5. Eladó vállalja, hogy – Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. A Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 7.6. Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő időszak alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavításaz átadás-átvételt követően szükség szerint, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejétMegrendelő igénye alapján utó- felülvizsgálati eljárást tartanak. Az Eladó tudomásul vesziutó-felülvizsgálati eljárást a jótállási időtartam alatt a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 8 nappal kell megküldeni. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, hogy melyben feltünteti a hibajavítást gondosanhibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt. 7.7. Üzemeltetést gátló hiba felmerülésének esetén, de Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégeznijelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Amennyiben Ha az Eladó utó-felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a garanciális kötelezettségének az így Vállalkozó a meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz elegetteljesíti, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha jogosult a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és Megrendelő a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétmunkát más vállalkozóval elvégeztetnie.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban8.3.1. Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályok, hogy szabványok és a Szerződés minőségi meghatározásainak megfelelően I. osztályú minőségben készíti el és az Eladó az Eszközre általa végzett munkákra, a sikeres átadás-átvételtől kivitelezés szerződésszerű hibátlan teljesítésére a teljesítéstől számított teljeskörű 3 (három) éves jótállást vállal. Az Eladó Jótállást vállal továbbá azért, hogy a megvalósított létesítmény az esetleges megrendelői szolgáltatásként megvalósuló, kapcsolódó létesítményekkel együtt komplett, működőképes rendszert alkot és megfelel a Szerződés előírásainak. A jótállási időszakban felmerült hibák kijavítása a Vállalkozó feladata. A javítás során, a környezetben keletkezett károkat is a Vállalkozó köteles elhárítani, illetve megtéríteni. Vállalkozó köteles a Megrendelő által megküldött jótállási igényben meghatározott határidőn belül a termék kijavítását megkezdeni, vagy a cserét elvégezni. Csere és javítások esetén a jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, mely idő alatt a Megrendelő az árut nem tudta használni. Amennyiben egy meghibásodás miatt az árut ki kell cserélni, vagy javításra szorul, a jótállási időszak korlátlan számban újraindul az áru cseréjét vagy javítását követően. 8.3.2. Ha a jótállás időtartama alatt a javítást Vállalkozó - Megrendelő bizonyítható értesítésének kézhezvételét követően - a Megrendelő által megjelölt határidőn belül nem kezdi meg, ill. a lehetséges legrövidebb időn belül nem fejezi be a hiba elhárítását, a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket (pl. kijavítás, kijavíttatás, más vállalkozó igénybevétele) a hiba kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat- és költségviselése mellett anélkül, hogy a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, szerződés szerinti joga sérelmet szenvedne. A Vállalkozó viseli a Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét. 8.3.3. A Vállalkozó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítjaelmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből bekövetkező károkért felel. 8.3.4. A Vállalkozó a szállított termékekre/teljesített szolgáltatásokra a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatosságot vállal. A Vállalkozó felel azért, hogy a hiba oka szolgáltatott dologban a teljesítés után keletkezettteljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok. Ezen szavatosság kiterjed a szolgáltatás egészére. A jótállási igény Vállalkozó által szállított termékekre és teljesített szolgáltatásokra a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének jogszabályokban előírt kötelező alkalmassági időszak alatt a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétVállalkozót szavatossági kötelezettség terheli.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszközre 7.1 A BOSCH a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállaljótállás időtartama alatt a jelen pontban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Az Eladó Mentesül a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesülalól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés teljesítése után keletkezett. . 7.2 A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó A jótállás idő a termék Megrendelő általi átvételének időpontjában kezdődik. 7.3 BOSCH a hibátlan teljesítéséért 6 (jótállásra kötelezetthat) kötelezettségének hónapos jótállást vállal. BOSCH jótállása csak a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, rendeltetésszerű használat közben meghibásodott termékre vonatkozik. Megszűnik a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előttkötelezettsége, ha a jótállási idő már elteltterméket a Megrendelő szakszerűtlenül használja. 7.4 BOSCH szavatossági kötelezettsége a teljesítéstől számított 1 (egy) év, fogyasztók esetében 2 (kettő) év. 7.5 A jótállás és a szavatosság nem terjed ki a szakszerűtlen működtetés, illetve hanyag kezelés (különösen a mértéken felüli igénybevétel, a nem megfelelő üzemi környezet, mechanikai sérülések, idegen beavatkozás stb.), vagyis a Megrendelőt terhelő okok miatt keletkezett elváltozásokra, hibákra. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – BOSCH mentesül a jótállási idő alatt bejelentett és szavatossági kötelezettsége alól, ha a Megrendelő a szükséges időt és lehetőséget nem biztosítja a BOSCH részére a javításhoz az erre vonatkozó kiértesítés ellenére, továbbá, ha a Megrendelő vagy harmadik személy BOSCH előzetes beleegyezése nélkül hajt végre változtatásokat vagy karbantartási munkákat a terméken. 7.6 Amennyiben a BOSCH jótállási igény (hibabejelentés) esetén kötelezettsége a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi Xxxxxxxxxx szerint kizárt vagy korlátozott, ugyanez vonatkozik a hiba kijavítását (értsd: hibajavításBOSCH alkalmazottaira, cserét)dolgozóira, a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatábanképviselőire, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétteljesítésnél igénybe vett segédeire.

Szavatosság, jótállás. 5.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszközre a Berendezésre a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű számítottan teljes körű jótállást vállal. 5.2. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 5.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben Ha az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 5.4. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – - a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán 72órán belül megkezdi a hiba kijavítását hibafeltárását), majd a hibajavítást (értsd: hibajavításhibajavítást, cserét), a hibajavítást ) késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 5.5. A jótállással kapcsolatos garanciális hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** : 5.6. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz - a Berendezés új, és annak valamennyi eleme új és hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, - a Berendezés mindenben a megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, valamint az Eszköz és annak valamennyi eleme Eladó ajánlatában meghatározott feltételeknek, - a Berendezés mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme - a Berendezés a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. 5.7. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön a Berendezésen harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező . Ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. 5.8. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön a Berendezésen harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza korlátozza, vagy az Eszköz a Berendezés értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben . Ha a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletikkövetelhet, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver Berendezés tehermentesítését.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abbanA termékek mennyiségi átvételekor észlelt esetleges hiányt az átvételi okmányokon kell feltüntetni és az átadó, hogy és átvevő személyeknek aláírni. Az ezek hiányában bejelentett mennyiségi kifogást nem áll módunkban elfogadni. Az átvett termékek minőségi átvételét a jogszabályban rögzített módon, és a forgalmazó, gyártó cég által megadott módon és időben kell végrehajtani. Minőségi átvétel nélküli, illetve minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni, használni nem szabad. Az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásokat írásban –igazolható, részletesen dokumentált formában (jkv., gyári cikkszám, fénykép, bevizsgálás, szakvélemény)- kell bejelenteni az Eladónak a termékek gyártója, forgalmazója felé történő igényérvényesítés érdekében. Az ilyen kifogás tartalma tekintetében az Eladó előzetes nyilatkozata irányadó. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségekre irányuló igény nem támasztható. Vevő nem alapíthat igényt a termék olyan jellemzőire hivatkozással, amelyek a tájékoztató anyagokban közöltektől eltérnek, de nem befolyásolják a termék használati értékét. Kifogás esetén Vevő nem jogosult beszámításra, illetve fizetési kötelezettsége teljesítésének visszatartására. A Vevő esetleges ilyen eljárása szerződésszegésnek minősül és az Eszközre erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után. A kifogás megtételére a sikeres átadás-átvételtől termékátvételétől számított teljeskörű jótállást vállal10 nap áll rendelkezésre. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítjaszavatosságot vállal azért, hogy a hiba oka termék megfelel a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz elegetjogszabályokban foglalt tulajdonságoknak, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezésiminőségi követelményeknek, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységéveláltal –az I. pontban jelöltek szerint- adott leírásban szereplő tulajdonságoknak. A szavatossági és jótállási feltételek tekintetében a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések irányadók. Eladó elhárít minden olyan kifogást, jótállási és szavatossági igényt a nem megfelelő formában és tartalommal történt kifogás közlés, igénybejelentés, Vevő terhére esően a közlés/bejelentéskor fennálló szerződésszegés esetén, olyan hibák, hiányosságok és a termék károsodása tekintetében, amelyek a termék elhasználódásából, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktóla termék Vevő általi helytelen használatából vagy helytelen kezeléséből fakadnak, továbbá mindazon esetekben, amikor a termékek beépítése, összeszerelése, üzembe helyezése nem az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítését.erre felhatalmazott szakember közreműködésével történt

Szavatosság, jótállás. 5.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az a Szerződés tárgyát képező Eszközre a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállalszámítottan ** hónap 4 5.2. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 5.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) a kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 5.4. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 5.5. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: eNév: E-mail címmail: Fax: **** fax: **** **** 5.6. Az Eladó szavatolja, hogy Xxxx által megrendelt és az Xxxxx által leszállított Eszköz és annak valamennyi eleme - új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme - mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme - a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknekfeltételeknek. - Rendelkezik a közbeszerzési eljárás során értékelésre kerülő minőségi szempontokkal, így különösen: - A videogasztroszkóp rendelkezik forgatható konnektorral a hurkolódásmentesség érdekében 5 - A videokolonoszkóp rendelkezik forgatható konnektorral a hurkolódásmentesség érdekében 6 - Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől endoszkóp mosó berendezés beépített vízlágyítóval és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítését.vízmelegítővel

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abbanAz Ön által megrendelt termékekre kellékszavatosságot vállalunk. A szavatossági jog alapján Webáruházunk felelősséget vállal azért, hogy teljesítéskor – mind mennyiségileg, mind minőségileg – hibátlan terméket ad át Önnek, mint fogyasztónak/vásárlónak. Ha a megrendelt áru hibás vagy a szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük. Ehhez kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a Vevőszolgálattal. Ha a csere lehetőségét nem kívánja igénybe venni, az Eladó az Eszközre áru vételárát visszatérítjük Xxxxx. Kérjük a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállalcsomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a csomagoláson ill. a termékeken esetlegesen észlelt sérülés (nagyobb szakadás, ázás, stb.) esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Reklamációját így tudjuk érdemben kezelni. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezettáltalunk forgalmazott műszaki termékekre 12 hónap jótállást vállalunk. A jótállási igény a jótállási határidőben az eredeti számla ellenében érvényesíthető. Amennyiben az Eladó Termék meghibásodása esetén Webáruházunk információs telefonszámán (jótállásra kötelezett+36/00 000-00-00) kötelezettségének illetve elektronikus ügyfélszolgálatunkon keresztül (xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx) kaphat bővebb felvilágosítást a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - teendőkről. A termékek garanciális szervízpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. Portósan küldött csomagokat nem tesz elegetvesz át ügyfélszolgálatunk, azt minden esetben visszaküldi a jótállási igény feladónak. A natúrkozmetikai alapanyagok lejárati határideje, bontatlan csomagolásra vonatkozik! A kibontott termékek a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előttcímkén feltüntetett körülmények között tárolandók. A növényi olajokat, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállaljazsírokat eredeti, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítászárt csomagolásban, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosanhűvös, de a lehető legrövidebb idő alatt nem hideg, fénytől védett helyen kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaivaltárolni. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatoljatöbbi alapanyagot is zárt csomagolásban, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztésekethűvös, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétnedvességtől védett helyen kell tárolni.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban7.1. Vállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, hogy illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb, de legfeljebb az Eladó az Eszközre erre irányuló írásbeli felszólításban rögzített időn belül ki kell javítania, illetve pótolnia szükséges. 7.2. Vállalkozónak a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállal. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítjakivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a hiba oka beruházást a teljesítés után keletkezettMegrendelő adatszolgáltatása, valamint az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 7.3. Vállalkozó az építési beruházásra a megajánlása szerinti ….. hónap időtartamú többletjótállást vállal, mely a Vállalkozó 3. értékelési részszempontra tett megajánlása. A jótállás azon időtartama került megajánlásra, amely a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben részletesen meghatározott időtartamon felüli időtartam. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 10 napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, amelynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Amennyiben az Eladó (Ha a jótállásra kötelezett) kötelezett kötelezettségének a Vevő (jogosult) jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel járÜzemeltetést gátló hiba felmerülése esetén, amennyiben Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól és a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – Ha a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén időtartamon belül észlelt hibák kijavítását a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi Vállalkozó a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a jótállási biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetnie. A javítás (pótlás) költségét a Vállalkozó utólag nem vitathatja. 7.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás során felmerülő kifogás esetén a Vállalkozó köteles a szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. A Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 7.5. Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljáráskor még nem jelentkező, vagy nem megfelelően tesz elegetaz eljárás lezárását követően felmerülő hibák esetén, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, szavatossági és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítésétgaranciális igények érvényesítése céljából utó-felülvizsgálati eljárást folytat le, melynek tervezett időpontja a végteljesítést követő 12. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítéséthónap.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abbanA jogszabály, hogy illetve a felek eltérő rendelkezése hiányában Szállító a szerződésszerű teljesítéstől számított 18 hónap és az Eladó üzembe helyezéstől számított 12 hónap jótállásra köteles. A jótállási idő alatt felmerült hibát vagy hiányosságot a Szállító a Megrendelő választásától függően köteles saját költségére haladéktalanul kiküszöbölni, vagy a megrendelést hibátlanul újból teljesíteni. Amennyiben a Szállító a hiba, illetve a hiány kiküszöbölését vagy az Eszközre új szállítást, ill. a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállalszolgáltatás újbóli elvégzését a Megrendelő által kitűzött megfelelő határidőn belül nem végzi el, akkor a Megrendelő a következők közül jogosult választani: - a szerződéstől részben vagy egészben elállni, vagy, - árcsökkentést kérni, vagy, - a Szállító költségére és veszélyére a kijavítást vagy a szolgáltatást elvégezni vagy elvégeztetni. Az Eladó A Megrendelő minden esetben jogosult a jótállási kötelezettség alól csak kárainak megtérítését követelni a Szállítótól. Xxxxxxx irányadóak abban az esetben mentesülis, ha bizonyítjaa Szállító akként nyilatkozik, hogy a hiba oka kiküszöbölését, az újbóli szállítást, ill. szolgáltatást nem tudja a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthetőmegfelelő határidőn belül elvégezni. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, Szállító késedelmesen teljesít és ezt követően a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul vesziMegrendelő megállapítja, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem teljesítés hibás vagy nem megfelelően tesz elegethiányos, a Vevő az Eladó Megrendelő jogosult határidő kitűzése nélkül a Szállító költségére a hibát mással kijavíttathatjajavítást azonnal elvégezni vagy elvégeztetni, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaivalamennyiben ez a Megrendelő saját késedelmének elkerülése vagy más sürgős körülmény miatt szükséges. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést Megrendelő jogosult a választott szavatossági jogról másikra áttérni, ha arra a kötelezett ad okot, vagy az Eladó áttérés egyébként indokolt volt. A Megrendelő a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezésiszállítás, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységévelelvégzett szolgáltatás megvizsgálását, annak átvételét követően köteles haladéktalanul - de legkésőbb az átvételt követő 8 napon belül – megkezdeni és ezt követően esetleges kifogását bejelenteni. A termék átvétele során nem kell vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktólamelyekre a jótállás vonatkozik. Olyan szerződés alapján, az Eszköz és annak valamennyi eleme amelyben a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokbanfelek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint kötelezett a Szerződésben meghatározott követelményeknekhibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatoljaSzállító szavatosságot vállal azért, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatoljaleszállított terméket megrendelő részére jogilag tisztán per-, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől teher- és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétigénymentesen adja át.

Szavatosság, jótállás. 5.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszközre a Berendezésre a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű számítottan teljes körű jótállást vállal. 5.2. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 5.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben Ha az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 5.4. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – - a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 48 órán belül megkezdi a hiba kijavítását feltárását), majd a hibajavítást (értsd: hibajavításhibajavítást, cserét), a hibajavítást ) késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 5.5. A jótállással kapcsolatos garanciális hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** : 5.6. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz - a Berendezés új, és annak valamennyi eleme új és hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, - a Berendezés mindenben a megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, valamint az Eszköz és annak valamennyi eleme Eladó ajánlatában meghatározott feltételeknek, - a Berendezés mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme - a Berendezés a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. 5.7. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön a Berendezésen harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező . Ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. 5.8. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön a Berendezésen harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza korlátozza, vagy az Eszköz a Berendezés értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben . Ha a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletikkövetelhet, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver Berendezés tehermentesítését.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abbana Vállalkozó által elvégzett hibajavítási és helyreállítási munkák megfelelősége vonatkozásában 12 hónap jótállást kötnek ki, hogy amely alapján Vállalkozó köteles az Eladó az Eszközre a sikeres átadás-átvételtől általa hibásan elvégzett munkát minden díj- és költségigény nélkül, térítésmentesen, haladéktalanul, de legkésőbb Megrendelő kifogásának kézhezvételétől számított teljeskörű jótállást vállal. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető3 napon belül elvégezni. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének előzőekben rögzített 3 napos határidő nem tartható, Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok és az újabb határidő megjelölésével haladéktalanul értesíteni. Ha Vállalkozó a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - jótállási igénybejelentésnek nem tesz eleget, vagy az ismételten elvégzett hibajavítás ismételten nem megfelelő, úgy Megrendelő – belátása szerint – fordulhat kárai enyhítése érdekében más vállalkozóhoz a hiba teljes körű elhárítása érdekében. Ennek költségeit Vállalkozó köteles viselni. Az ilyen címen felmerült költségeit Megrendelő jogosult beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó esedékessé vált díjával szemben. A jótállás ideje alatt ugyanazon hiba miatt a kijavítás, vagy a munka újbóli esetlegesen megismételt elvégzése tekintetében Vállalkozó újbóli díj- és/vagy költségigényt Megrendelővel szemben nem támaszthat, még akkor sem, ha a hibaelhárítás újbóli megismételt elvégzésének költségei magasabbak, mint az eredeti hibaelhárításé volt. Megrendelő jogosult a jótállási igény mellett – Vállalkozó szerződésszegése miatt – a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtthibás teljesítésből eredő, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállaljavagy arra visszavezethetően Vállalkozónak felróhatóan keletkezett teljes kárát Vállalkozóval szemben érvényesíteni azzal, hogy – Vállalkozó a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavításpolgári jog szabályai szerint felel mindazon károkért, cserét)amelyek saját alkalmazottai, alvállalkozói, azok alkalmazottai, vagy egyéb, a hibajavítást késedelemmentesen elvégziVállalkozó érdekében eljáró személyek, várható időigényéről közreműködők tevékenysége, illetve mulasztása következtében keletkeztek. Ebben az esetkörben is a Vevő kapcsolattartóját értesítiVállalkozó teljes kártérítési felelősséget vállal, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejétés a Megrendelő valamennyi közvetett és közvetlen kárát köteles megtéríteni. Az Eladó tudomásul vesziVállalkozó kijelenti, hogy a hibajavítást gondosanfentiek biztosítására a Keretmegállapodás teljes időtartama alatt megfelelő és igazolt, de hatályos és érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata jelen Keretmegállapodás 6. sz. mellékletét képezi. Érvényes és hatályos felelősségbiztosítás hiányában a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezniszolgáltatás nem gyakorolható. Amennyiben Vállalkozó köteles a keretszerződésben tett kötelezettségvállalására tekintettel a munkavégzése során az Eladó általa okozott károkat megtéríteni a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem Ptk. rendelkezései értelmében. Nem mentesül Vállalkozó a felelősség alól a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezésibűncselekménnyel, illetve az Eladó életben, testi épségben vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétegészségben okozott kár esetén.

Szavatosság, jótállás. 7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés alapján elvégzett munkára , az Eladó az Eszközre annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállalteljesítéstől számított 7.2. Az Eladó A Vállalkozó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 7.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó Ha a Vállalkozó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő Megrendelő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 7.4. Eladó A Vállalkozó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező eltérő megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő Megrendelő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a Vállalkozó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó Megrendelő a Vállalkozó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 7.5. A jótállással kapcsolatos garanciális hibabejelentést a Vállalkozó az Eladó a következő elérhetőségen alábbi elérhetőségeken fogadja: e-mail cím: mail:**** telefax:***** fax: **** Az Eladó 7.6. A Vállalkozó szavatolja, hogy az Eszköz - a Karbantartási utasításban foglaltak mindenben megfelelnek a Berendezések gyártói utasításaiban megfogalmazott követelményeknek, - a Berendezések Karbantartási utasítás szerinti karbantartása alkalmassá teszi a Berendezéseket a rendeltetésszerű használatra, - a Szerződés teljesítése során felhasznált és annak valamennyi eleme új beépített anyagok és tartalmazza alkatrészek újak, és tartalmazzák az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, - a Vállalkozó által elvégzett munkák, a felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek mindenben a megfelelnek a jogszabályokban, az Eszköz ajánlattételi felhívásban, a Szerződésben, valamint a Vállalkozó ajánlatában meghatározott feltételeknek, - a Szerződés során felhasznált és annak valamennyi eleme mentes beépített anyagok és alkatrészek mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó a Vállalkozó vagy **. ajánlati rész közreműködői tevékenységével, illetve tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. 7.7. Az Eladó A Vállalkozó szavatolja, hogy az Eszközön a teljesítés során beépítésre került anyagokon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését Megrendelő Szerződés szerinti jogszerzését akadályozza, ellenkező . Ellenkező esetben a Vevő Megrendelő köteles az Eladót a Vállalkozót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő Megrendelő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. 7.8. Az Eladó szavatoljaA Vállalkozó felelősséggel tartozik az által elvégzett munkákért. Felek megállapodnak abban, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járnaVállalkozó nem megfelelő munkavégzése következtében a Megrendelővel szemben valamely hatóság bírságot alkalmaz, a Vevő Vállalkozó köteles a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében Megrendelőnek az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétezzel kapcsolatos kárát megtéríteni.

Szavatosság, jótállás. 14. A Felek megállapodnak abbanrögzítik, hogy a Bérbeadó az Eszköz(ök) kiválasztásában semmilyen formában nem működött közre, az Eszköz(ök) tulajdonjogát kifejezetten a Bérlő választása és döntése alapján szerezte meg abból a célból, hogy az Eladó Eszközt(öket) a Bérlő használatába adja. A Bérbeadó ennek megfelelően a jelen operatív lízingszerződéssel a Bérlőre átruházza az Eszközre Eladóval kötött adásvételi (szállítási) szerződésen alapuló minden hibás teljesítésből eredő jogát (beleértve a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállalkellék- és jogszavatosságból eredő jogokat és a kártérítési jogát is), valamint engedményezi minden ebből eredő követelését a tulajdonjog, az adásvételi szerződéstől való elállás, a kicserélés és a vételárcsökkentés joga kivételével. Az elállás, a kicserélés és a vételárcsökkentés kivételével ennek megfelelően a Bérlő bármely, az Eladó szerződésszegő magatartásából eredő követelését, így különösen kártérítési, szavatossági és jótálláson alapuló igényt közvetlenül az Eladóval szemben jogosult és köteles érvényesíteni. Az elállásra és a jótállási kötelezettség alól csak abban vételárcsökkentésre vonatkozó jogok / követelések átruházása / engedményezése külön megállapodás tárgyát képezi. A jogátruházás / engedményezés hatálybalépéséről jelen operatív lízingszerződés egy eredeti példányának – jegyzőkönyvvel igazolt – átadásával értesül az esetben mentesül, ha bizonyítjaEladó. A Bérbeadó kijelenti, hogy az Eladóval szemben hibás teljesítésből eredő szavatossági / jótállási jogairól, kártérítési igényéről nem mondott, és a hiba oka jövőben sem mond le. 15. Bérlő a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz elegetjogátruházást / engedményezést elfogadja, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó és tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosanjogátruházásra / engedményezésre tekintettel a Bérbeadóval szemben az Eszköz(ök) Eladójának késedelmén, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezninem teljesítésén, illetve hibás teljesítésén vagy más szerződésszegésén alapuló igény nem érvényesíthető. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem adásvételi szerződéstől való elállás vagy nem megfelelően tesz elegetvételárcsökkentés szükségessége merül fel, a Vevő Bérlő erről értesíti a Bérbeadót. A Bérbeadó e jogok gyakorlását ez esetben csak nyomós okból tagadhatja meg. A Bérlő köteles a Bérbeadót a döntése mérlegeléséhez szükséges minden adatról, tényről, és a korábbi igényérvényesítésekről teljes körűen tájékoztatni. 16. Bérlőnek az Eladó költségére szolgáltatásának teljesítésével kapcsolatosan felmerülő bármely kifogása jelen operatív lízingszerződés hatályát, különösen a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokbanBérlő fizetési kötelezettségének teljesítési kötelezettségét nem érinti, a Műszaki Leírásban, Bérlő erre alapozva fizetési kötelezettségét jogosan nem tagadhatja meg és nem tarthatja vissza. Csak akkor esik az Eladó ajánlatában, valamint Eszköz(ök) szerződésszerű használatra való alkalmatlansága a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletikBérlő saját érdekkörén kívül, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és használat a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el Bérbeadónak felróható okból korlátozott vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétkizárt.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abbana Vállalkozó által elvégzett hibajavítási és helyreállítási munkák megfelelősége vonatkozásában 12 hónap jótállást kötnek ki, hogy amely alapján Vállalkozó köteles az Eladó az Eszközre a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállal. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesüláltala hibásan elvégzett munkát minden díj- és költségigény nélkül, ha bizonyítjatérítésmentesen, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosanhaladéktalanul, de a lehető legrövidebb idő alatt kell legkésőbb Megrendelő kifogásának kézhezvételétől számított 3 napon belül elvégezni. Amennyiben az Eladó előzőekben rögzített 3 napos határidő nem tartható, Vállalkozó köteles Megrendelőt az ok és az újabb határidő megjelölésével haladéktalanul értesíteni. A jótállás ideje alatt ugyanazon hiba miatt a garanciális kötelezettségének kijavítás, vagy a munka újbóli esetlegesen megismételt elvégzése tekintetében Vállalkozó újbóli díj- és/vagy költségigényt Megrendelővel szemben nem támaszthat, még akkor sem, ha a hibaelhárítás újbóli megismételt elvégzésének költségei magasabbak, mint az így meghatározott határidőn belül nem eredeti hibaelhárításé volt. Megrendelő jogosult a jótállási igény mellett – Vállalkozó szerződésszegése miatt – a hibás teljesítésből eredő, vagy nem megfelelően tesz elegetarra visszavezethetően Vállalkozónak felróhatóan keletkezett teljes kárát Vállalkozóval szemben érvényesíteni azzal, hogy Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel mindazon károkért, amelyek saját alkalmazottai, alvállalkozói, azok alkalmazottai, vagy egyéb, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatjaVállalkozó érdekében eljáró személyek, közreműködők tevékenysége, illetve élhet egyéb szavatossági/mulasztása következtében keletkeztek. Ebben az esetkörben is a Vállalkozó teljes kártérítési jogaivalfelelősséget vállal, és a Megrendelő valamennyi közvetett és közvetlen kárát köteles megtéríteni. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatoljaVállalkozó kijelenti, hogy a fentiek biztosítására a Keretmegállapodás teljes időtartama alatt megfelelő és igazolt, hatályos és érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata jelen Keretmegállapodás 6. sz. mellékletét képezi. Érvényes és hatályos felelősségbiztosítás hiányában a szolgáltatás nem gyakorolható. Vállalkozó köteles a keretszerződésben tett kötelezettségvállalására tekintettel a munkavégzése során az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseketáltala okozott károkat megtéríteni a Ptk. rendelkezései értelmében. Nem mentesül Vállalkozó a felelősség alól a szándékosan, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezésisúlyos gondatlansággal, anyagbeli, kivitelezésivagy bűncselekménnyel, illetve az Eladó életben, testi épségben vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétegészségben okozott kár esetén.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abbanEladó kijelenti, hogy az általa forgalmazott Áruk megfelelnek a rájuk vonatkozó szabványoknak, illetve Magyarország területén mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa közösségen belüli beszerzésből származó és továbbértékesített Áru esetében a Vevő felmerült szavatossági igényeit a beszállító felé képviselje. Eladó a Ptk. idevonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az általa közvetlenül importált Áru esetében szavatosságot vállal azért, hogy az átadott Áru a műszaki specifikációban meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Xxxxx által forgalmazott Áru csak az adatlapokon feltüntetett célra és módon használható. Eladó kizárja minden olyan kártérítési igény teljesítését, amelyek a szakszerűtlen használatból, illetve a szabványelőírások be nem tartásából erednek. Eladó nem vállalja egyetlen Áru beszerelését sem. Szavatossági kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint abban az esetben, ha a Vevő a vásárlás időpontjában ismerte vagy ismernie kellett a hibát, akkor az általa az Áruban meglévő és ismert hiba tekintetében szavatossági igénnyel nem léphet fel. Vevőnek jótállási, illetve szavatossági igényét írásban kell megtennie és mellékelnie kell az Áru megvásárlását igazoló számla másolatát. A jótállási időszak eltelte után az Áru hibájának bizonyítása Vevő kötelezettsége. Eladó felkérésére Vevőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a visszahozott hibás Áru betervezésének, beüzemelésének, beépítésének körülményeivel, használatával kapcsolatosan minden információt begyűjtsön és Eladó részére a szavatosság, illetve jótállás (garancia) jogosságának megállapításához rendelkezésére bocsásson. Vevő elfogadja, hogy az Eladó az Eszközre a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállalsaját telephelyén köteles eleget tenni, szavatossági, illetve garanciális kötelezettségeinek. A telephelyre történő szállítás költségei Vevőt terhelik. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban Áru visszaszállítására előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. Abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előttesetben, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. javítás, illetve csere csak a helyszínen végezhető el Eladó vállaljajogosult a felmerülő szerelési, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét)utazási és szállás költségeit, a hibajavítást késedelemmentesen elvégziVevővővel történt egyeztetés után, várható időigényéről Vevő felé kiszámlázni. Önálló komplett berendezés esetében felek előzetesen egyeztetnek a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétköltségek elszámolásáról.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban7.1. Vállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, hogy illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az Eladó az Eszközre erre irányuló írásbeli felszólításban rögzített időn belül ki kell javítania, illetve pótolnia szükséges. 7.2. Vállalkozónak a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállal. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítjakivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a hiba oka beruházást a teljesítés után keletkezettMegrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 7.3. A Vállalkozó jótállási kötelezettségének időtartama: ….. hónap. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételének napja. Amennyiben a jótállás tekintetében jogszabály a fentieknél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező alkalmassági időt határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó jogszabály előírásait kell alkalmazni. Vállalkozó köteles a jótállás ideje alatt rendelkezésre állni. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a teljesítési igazolás kiállításának időpontja. Amennyiben az Eladó (Ha a jótállásra kötelezett) kötelezett kötelezettségének a Vevő (jogosult) jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. 7.4. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) Kifogás felmerülése esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi Vállalkozó köteles a hiba kijavítását (értsd: hibajavításszerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 7.5. Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljáráskor még nem jelentkező, cserét)vagy az eljárás lezárását követően felmerülő hibák esetén, a hibajavítást késedelemmentesen elvégziszavatossági és a garanciális igények érvényesítése céljából utó-felülvizsgálati eljárást folytathat le, várható időigényéről melynek tervezett időpontja a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejétteljesítést követő 12. hónap. Az Eladó tudomásul vesziutó-felülvizsgálati eljárás során észlelt üzemeltetést gátló hiba felmerülésének esetén, hogy Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a hibajavítást gondosanjelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, de úgy Megrendelő jogosult a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégeznimunkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Amennyiben Ha az Eladó utó- felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a garanciális kötelezettségének az így Vállalkozó a meghatározott határidőn belül nem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a jótállási biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetnie. A javítás (pótlás) költségét a Vállalkozó utólag nem vitathatja. 7.6. Jótállási biztosíték: Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a jótállás időtartamára (amely a szerződés teljesítésének –sikeres műszaki átadás-átvétel - időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart), jótállási biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a. A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítését (a sikeres műszaki átadás-átvételt) követő 5 munkanapon belül kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, és az okirati formában nyújtott jótállási biztosíték esetén a jótállás időtartamának leteltét követő 30 napig lehívhatónak kell maradnia. A jótállási biztosíték Megrendelő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy nem megfelelően tesz elegetbiztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatjavagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 7.7. A jótállási biztosíték átadásának bármilyen okból történő elmulasztását vagy késedelmes teljesítését, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó nem megfelelő jótállási biztosíték nyújtását a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatoljaszerződő felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme ez önmagában megalapozza Megrendelő jogosultságát a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétteljesítési biztosíték igénybevételére.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban1. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha az Igénybe vevő/jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény tel- jesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az alább részletezetett feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közöl- ni, a Szolgáltató bármely elérhetőségén. Az Igénybe vevő és a Szolgáltató közötti sze- rződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. 2. A Szolgáltató által az Igénybe vevőnek eladott ingó dolog (termék) hibája esetén az Igénybe vevő követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Eladó az Eszközre Igénybe vevő érdekeinek sérelme nélkül nem le- hetséges - a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállalterméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. Az Eladó Igénybe vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Igénybe vevő felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. 3. Amennyiben a Szolgáltató a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilat- kozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás tel- jesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesülalól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés tel- jesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (Ha a jótállásra kötelezett) kötelezett kötelezettségének a Vevő (jogosult) jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása elmu- lasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett A jótállási igény (hibabejelentés) esetén érvényesítésére egyebekben a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejétkellékszava- tossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 4. Az Eladó tudomásul vesziIgénybe vevő szavatossági/jótállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet melléklete szerinti nyilatkozatminta felhasználásával, vagy egyértelmű, Szolgáltatóhoz címzett nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hibajavítást gondosan, de honlapján biztosítja az Xxxxxxx vevő számára a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaivalnyilatkozat megtételének le- hetőségét. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó Szolgáltatóhoz haladéktalanul köteles visszaigazolni a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétnyilatkozat hozzá való megérkezését.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban11.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy az Eladó az Eszközre a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. A Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállal. Az Eladó a 12+ … hónap jótállási (garanciális) kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezettterheli. A jótállási igény jótállás kezdő időpontja a jótállási határidőben érvényesíthetősikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt bejelentett Vállalkozó jótállási igény kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 11.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (hibabejelentéstudomására jutásától) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi köteles megkezdeni, és 30 (harminc) napon– vagy amennyiben a hiba kijavítását (értsd: hibajavításennél több időt igényel, cserét)és ezt a műszaki ellenőr írásban megerősíti, a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről Megrendelő által a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejétműszaki ellenőr bevonásával ésszerűen tűzött megfelelő máshatáridőn – belül befejezni. 11.4. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente. Az Eladó tudomásul vesziutó- felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, hogy mellékelve ahhoz a hibajavítást gondosanMegrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, de hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a lehető legrövidebb Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.5. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem nem, vagy nem megfelelően a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz elegeteleget garanciális kötelezettségeinek, a Vevő az Eladó költségére Megrendelő jogosult a hibát mással kijavíttathatjajótállás idejére előírt biztosítékból előzetesen lehívni - Megrendelő utólagos elszámolási kötelezettségének terhe mellett -, és a hibákat ezen előzetesen lehívott összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Vállalkozó jótállási kötelezettségét. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%- ának megfelelő összegű, a szerződésben rögzített jótállási idő + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a végszámla benyújtásának időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaivaligazolni. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatoljavégszámla kiállításának a feltétele, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme elmaradása a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékotVállalkozó jogosulti késedelme. A határidő eredménytelen eltelte után jótállási biztosíték teljesíthető a Vevő elállhat Vállalkozó választása szerint (i) óvadékként az előírt pénzösszegnek a Szerződéstől Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, vagy (ii) az óvadékkal lényegében azonos likviditású,pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt, feltétel és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatoljakifogás nélküli garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, hogy továbbá (iii) az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan jogaóvadékkal lényegében azonos likviditású,feltétel és kifogás nélküli,biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. (i) Készpénz megfizetése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő által megjelölt fizetési számlájára befizetni a biztosíték összegét, amely melyet a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezhetiMegrendelő lehívhat, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járnaműszaki ellenőr által igazolható módon, a Vevő Vállalkozó nem szerződésszerűen hajtja végre jótállási kötelezettségeit. (ii) Amennyiben a Szerződéstől elállhatVállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által kibocsátott garancia formájában kívánja nyújtani a kikötött biztosítékot, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében annak az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletikalábbiakat kell tartalmaznia: o garantáló pénzügyi intézmény/biztosító megnevezése, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt elo azon személyt, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítését.aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban7.1. Vállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, hogy illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az Eladó az Eszközre erre irányuló írásbeli felszólításban rögzített belül ki kell javítania, illetve pótolnia szükséges. 7.2. Vállalkozónak a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállal. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítjakivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a hiba oka beruházást a teljesítés után keletkezettMegrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 7.3. Vállalkozó a ponyvára minimum 5 év, valamint az építési beruházásra 36 hónap + (ajánlatában megajánlott) … hónap időtartamú jótállást vállal, illetve amennyiben jogszabályi előírás miatt kötelező az eredetileg vállalt hosszabb jótállási időt vállalni, vagy a beépített anyagokra, eszközökre a gyártó az ajánlattevő által vállalt mennyiségű hónapot meghaladó jótállást vállal, úgy ajánlattevő köteles a hosszabb idejű jótállást vállalni. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 naptári napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Amennyiben az Eladó (Ha a jótállásra kötelezett) kötelezett kötelezettségének a Vevő (jogosult) jogosult felhívására - – megfelelő határidőben - – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. 7.4. E határidő elmulasztása jogvesztéssel járVállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontja közlése és intézkedése mellett a hiba kiküszöbölését azonnal megkezdeni, a munkát folyamatosan elvégezni. 7.5. Eladó vállalja, hogy – Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. A Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 7.6. Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő időszak alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavításaz átadás-átvételt követően szükség szerint, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejétMegrendelő igénye alapján utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az Eladó tudomásul vesziutó-felülvizsgálati eljárást a jótállási időtartam alatt a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 8 nappal kell megküldeni. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, hogy melyben feltünteti a hibajavítást gondosanhibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt. 7.7. Üzemeltetést/használatot gátló hiba felmerülésének esetén, de Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégeznijelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Amennyiben Ha az Eladó utó- felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a garanciális kötelezettségének az így Vállalkozó a meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz elegetteljesíti, akkor is jogosult a Vevő az Eladó költségére Megrendelő a hibát mással kijavíttathatjamunkát más vállalkozóval elvégeztetnie. 7.8. Megrendelő jótállási biztosítékot ír elő, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaivalamelynek mértéke a szerződés szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 % -a és amely a szerződés teljesítésének időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot legkésőbb a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel szerződő fél választása szerint a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétmódon.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban11.1. A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy az Eladó az Eszközre a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el. 11.2. A Vállalkozót a jelen szerződés keretében a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállal. Az Eladó a 24 + … hónap jótállási (garanciális) kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezettterheli. A jótállási igény jótállás kezdő időpontja a jótállási határidőben érvényesíthetősikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt bejelentett Vállalkozó jótállási igény kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik. 11.3. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt, és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére kijavítania. Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (hibabejelentéstudomására jutásától) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi köteles megkezdeni, és 30 (harminc) napon– vagy amennyiben a hiba kijavítását (értsd: hibajavításennél több időt igényel, cserét)és ezt a műszaki ellenőr írásban megerősíti, a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről Megrendelő által a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejétműszaki ellenőr bevonásával ésszerűen tűzött megfelelő más határidőn – belül befejezni. 11.4. A felek utó-felülvizsgálati eljárást tartanak a jótállási/garanciális időszakban évente. Az Eladó tudomásul vesziutó- felülvizsgálati eljárások során az eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, hogy mellékelve ahhoz a hibajavítást gondosanMegrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, de hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a lehető legrövidebb Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet. 11.5. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem nem, vagy nem megfelelően a jelen szerződésben meghatározott határidőben tesz elegeteleget garanciális kötelezettségeinek, a Vevő az Eladó költségére Megrendelő jogosult a hibát mással kijavíttathatjajótállás idejére előírt biztosítékból előzetesen lehívni - Megrendelő utólagos elszámolási kötelezettségének terhe mellett -, és a hibákat ezen előzetesen lehívott összegből megjavíta(t)ni, ami nem érinti a Vállalkozó jótállási kötelezettségét. 11.6. Jótállási biztosíték: A Vállalkozó a tartalékkeret és Áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %- ának megfelelőösszegű, a szerződésben rögzített jótállási idő + 15. napig fennálló biztosítékot bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot a végszámla benyújtásának időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaivaligazolni. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatoljavégszámla kiállításának a feltétele, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme elmaradása a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékotVállalkozó jogosulti késedelme. A határidő eredménytelen eltelte után jótállási biztosíték teljesíthető a Vevő elállhat Vállalkozó választása szerint (i) óvadékként az előírt pénzösszegnek a Szerződéstől Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, vagy (ii) az óvadékkal lényegében azonos likviditású, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt, feltétel és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatoljakifogás nélküli garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, hogy továbbá (iii) az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan jogaóvadékkal lényegében azonos likviditású, amely feltétel és kifogás nélküli, biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. (i) Készpénz megfizetése esetén a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben Vállalkozó köteles a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után Megrendelő által megjelölt fizetési számlájára befizetni a Vevő biztosíték összegét, melyet a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezhetiMegrendelő lehívhat, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járnaműszaki ellenőr által igazolható módon, a Vevő Vállalkozó nem szerződésszerűen hajtja végre jótállási kötelezettségeit. (ii) Amennyiben a Szerződéstől elállhatVállalkozó pénzügyi intézmény vagy biztosító által kibocsátott garancia formájában kívánja nyújtani a kikötött biztosítékot, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében annak az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletikalábbiakat kell tartalmaznia: o garantáló pénzügyi intézmény/biztosító megnevezése, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt elo azon személyt, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítését.aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő),

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszközre 8.1. Szállító a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállalszállított áruért a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint jog- és kellékszavatossággal tartozik. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítjaEnnek keretében Szállító szavatol azért, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön szállított áru tekintetében harmadik személynek nincsen nincs olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozzaMegrendelőt a korlátozás és tehermentes tulajdonszerzésében, ellenkező esetben a Vevő köteles illetve az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől áru birtoklásában és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában használatában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkentiakadályozza. 8.2. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatoljaSzállító szavatol továbbá azért, hogy a Vevő szállított áru megfelel a Szoftveren a Szerződésben Szállítási szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékotkövetelményeknek. A határidő eredménytelen eltelte után kellékszavatosság körében a Vevő elállhat Szállító a Szerződéstől Ptk.-ban és kártérítést követelheta jelen ÁSZF- ben, valamint a Szállítási szerződésben meghatározottak szerint köteles helytállni. 8.3. Az Eladó szavatoljaA jótállás időtartama: az átadás-átvétel napjától számított minimum 12 (tizenkettő) hónap, hogy jogszabály által kötelezően előírt jótállás esetén - amennyiben az hosszabb - az abban rögzített időtartam. Szállító köteles a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely Megrendelő által megküldött jótállási igényben meghatározott határidőn belül a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozzatermék kijavítását megkezdeni, vagy annak értékét csökkentia cserét elvégezni. Ellenkező esetben Csere és javítások esetén a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhetjótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, mely idő alatt a Megrendelő az árut nem tudta használni. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést Amennyiben egy meghibásodás miatt az Eladó költségére elvégezhetiárut ki kell cserélni, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járnajavításra szorul, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet jótállási időszak korlátlan számban újraindul az áru cseréjét vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétjavítását követően.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abbanA Sarki Róka az általa eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. A gyártó által biztosított jótállási feltételeket a Sarki Róka is biztosítja. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. A xxxxx-xxxx.xx webáruházban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre. Internetes áruházunk a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. Xxxxx a teljesítés, ha az a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem hibás a teljesítés, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Sarki Rókának törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Sarki Róka tájékoztatni köteles Önt a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás az Eladó Ön előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Ha az Eszközre első alkalommal történő javítása során a sikeres átadás-átvételtől Sarki Róka részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, az Ön eltérő rendelkezése hiányában a Sarki Róka köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a cserére nincs lehetőség, a Sarki Róka köteles a vételárat 8 napon belül az Ön részére visszatéríteni. Ha három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik a termék, - az Ön eltérő rendelkezése hiányában – a Sarki Róka köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a Sarki Róka köteles a számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül az Ön részére visszatéríteni. Ha a termék kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított teljeskörű jótállást vállal30. Az Eladó napig nem kerül sor, - az Ön eltérő rendelkezése hiányában – a jótállási kötelezettség vállalkozás köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a cserére nincs lehetőség, a Sarki Róka köteles a számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat a 30 kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. A Sarki Róka helytállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Sarki Róka nem tartozik helytállással a helytállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam, szavatossági, illetve jótállási igény időn túl) a jótállási határidőben érvényesíthetőtermészetes elhasználódásból, avulásból származó károkért. Amennyiben A Sarki Róka nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének olyan károkért, amelyek a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz elegetkárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a jótállási igény termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek. Ha Ön a felhívásban tűzött határidő elteltétől termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három hónapon 3 munkanapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét)érvényesít csereigényt, a hibajavítást késedelemmentesen elvégziSarki Róka köteles a terméket kicserélni, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszifeltéve, hogy a hibajavítást gondosan, de meghibásodás a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaivalrendeltetésszerű használatot akadályozza. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó panaszkezelésről bővebben a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétmellékelt panaszügyintézési tájékoztatóban olvashat.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszközre a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállal4.1. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó Szolgáltató szavatolja, hogy a Vevő teljesítés időpontjában az általa értékesített termékek megfelelnek a Szoftveren szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. 4.2. Szolgáltató a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi megwebshopban elérhető áruk és szolgáltatások vonatkozásában a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Az Eladó szavatoljaKellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletikkivéve, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt elválasztott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a Vevő kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem kívánja vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Szoftver tehermentesítésétjogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 4.3. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 4.4. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. 4.5. A jelen ÁSZF-ben nem részletezett szavatossági szabályokra – ide értve a termékszavatossági szabályokat is – a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni. 4.6. Hibás teljesítés esetén a kötelező jótállásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszközre Eszközökre (azaz mind a Rendszerre, mind a Berendezésre, mind pedig azok elemeire) a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállal. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos garanciális hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz a Rendszer és annak valamennyi eleme új elemei újak és tartalmazza tartalmazzák az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme a Rendszer mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a Rendszer a rendeltetésszerű használatra alkalmas, az mindenben megfelel a megfelelnek a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknekfeltételeknek, Az Eladó szavatolja, hogy a Rendszer vonatkozásában a Vevő megszerzi a jelen megállapodásban rögzített jogokat. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön a Rendszeren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön Rendszeren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak Eszközök értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver Rendszer tehermentesítését.. Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy Rendszer esetében a röntgencső és detektor 3D képalkotáskor zárt térben mozog.2 Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a 3D kép rekonstrukció egy mentben teljes 360 fokos körbefordulás során készített felvételek alapján történik.3 Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a min. 29x29 cm méretű flat panel detektor tényleges területe … cm34 Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy az automatikus betegregisztráció intraoperatív 3D röntgen rekonstrukció által biztosított.5

Szavatosság, jótállás. 5.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszközre a Eszközökre az sikeres átadás-átvételtől számított átadástól számítottan az alábbiak szerint vállal teljeskörű jótállást: *** hónap3 teljeskörű jótállást vállal. 5.2. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 5.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben , amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 5.4. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Arra tekintettel, hogy az Eszközöket a betegellátás során használja a Vevő, az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 5.5. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e• E-mail címmail: **** fax• Fax: **** * 5.6. Az Eladó szavatolja, hogy • az Eszköz Eszközök úakj, és annak valamennyi eleme új és tartalmazza hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, tartalmazzák az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, • az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes Eszközök mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, • az Eszköz és annak valamennyi eleme Eszközök a rendeltetésszerű használatra alkalmasalkalmasak, • az Eszközök mindenben megfelel a megfelelnek a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétfeltételeknek.

Szavatosság, jótállás. 8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés alapján elvégzett munkára, valamint az Eladó az Eszközre annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű teljesítéstől számítottan a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek szerinti, de minimum ****3 hónap teljes körű jótállást vállal. 8.2. Az Eladó A Vállalkozó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 8.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó a Vállalkozó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő Megrendelő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől 3 Értékelési szempont, a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint kerül kitöltésre. számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 8.4. Eladó A Vállalkozó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező eltérő megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő Megrendelő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a Vállalkozó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó Megrendelő a Vállalkozó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 8.5. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést a Vállalkozó az Eladó a következő elérhetőségen alábbi elérhetőségeken fogadja: e-mail cím• Név: **** fax• E-mail: **** • Fax: **** • Telefon: **** 8.6. Az Eladó Vállalkozó szavatolja, hogy az Eszköz • a Szerződés keretében elvégzett munkák során felhasznált és annak valamennyi eleme új beépített anyagok és tartalmazza alkatrészek újak, és tartalmazzák az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, • a Vállalkozó által elvégzett munkák, a felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek mindenben a megfelelnek a jogszabályokban, az Eszköz eljárást megindító felhívásban, a Szerződésben, valamint a Vállalkozó ajánlatában meghatározott feltételeknek, • a Szerződés során felhasznált és annak valamennyi eleme mentes beépített anyagok és alkatrészek mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó a Vállalkozó vagy közreműködői tevékenységével, illetve tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. 8.7. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó Vállalkozó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi megmunkák elvégzéséhez rendelkezik a szükséges és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétszakmagyakorlási jogosultsággal.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban7.1. Vállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb, de legfeljebb az erre irányuló írásbeli felszólításban rögzített időn belül ki kell javítania, illetve pótolnia szükséges. 7.2. Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az Eladó ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 7.3. Vállalkozó az Eszközre építési beruházásra a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű megajánlása szerinti ….. 32 hónap időtartamú jótállást vállal. Az Eladó Amennyiben a jótállás tekintetében jogszabály ennél magasabb mértéket, vagy hosszabb kötelező alkalmassági időt határoz meg valamely munkarész tekintetében, akkor a vonatkozó jogszabály előírásait kell alkalmazni. A jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy és a hiba oka szavatossági időtartam kezdetét a teljesítés után keletkezettlétesítmény sikeres műszaki átadás- átvételi dátumától kell számítani. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 10 napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, amelynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Amennyiben az Eladó (Ha a jótállásra kötelezett) kötelezett kötelezettségének a Vevő (jogosult) jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel járÜzemeltetést gátló hiba felmerülésének esetén, Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – Ha a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén időtartamon belül észlelt hibák kijavítását a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi Vállalkozó a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelő a munkát a jótállási biztosíték terhére más vállalkozóval elvégeztetnie. A javítás (pótlás) költségét a Vállalkozó utólag nem vitathatja. 7.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás során felmerülő kifogás esetén a Vállalkozó köteles a szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. A Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 7.5. Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljáráskor még nem jelentkező, vagy nem megfelelően tesz elegetaz eljárás lezárását követően felmerülő hibák esetén, a Vevő az Eladó költségére szavatossági és a hibát mással kijavíttathatjagaranciális igények érvényesítése céljából utó-felülvizsgálati eljárást folytat le, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaivalmelynek tervezett időpontja a végteljesítést követő 12. hónap. 7.6. Jótállási biztosíték: Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a …..33 hónap jótállás időtartamára jótállási biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó jótállási biztosítékot a következő elérhetőségen fogadja: eszerződés teljesítését (a sikeres műszaki átadás-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt elátvételt) követő 5 munkanapon belül kell Megrendelő rendelkezésére bocsátani, és a Vevő jótállás időtartamának leteltét követő 30 napig lehívhatónak kell maradnia. A jótállási biztosíték Megrendelő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A jótállási biztosíték átadásának bármilyen okból történő elmulasztását vagy késedelmes teljesítését, illetve nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatoljamegfelelő jótállási biztosíték nyújtását a szerződő felek olyan súlyos szerződésszegésnek tekintik, hogy ez önmagában megalapozza Megrendelő jogosultságát a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétteljesítési biztosíték igénybevételére.

Szavatosság, jótállás. 9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés alapján elvégzett munkára, valamint az Eladó az Eszközre a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra *****3hónap teljes körű jótállást vállal. Az Eladó A jótállás kezdő időpontja a teljesítés időpontja. 9.2. A Vállalkozó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 9.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó a Vállalkozó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő Megrendelő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 9.4. Eladó A Vállalkozó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező eltérő megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő Megrendelő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a Vállalkozó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó Megrendelő a Vállalkozó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 9.5. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést a Vállalkozó az Eladó a következő elérhetőségen alábbi elérhetőségeken fogadja: e-mail cím• Név: **** fax• E-mail: **** • Fax: **** • Telefon: **** 9.6. Az Eladó Vállalkozó szavatolja, hogy az Eszköz • a Szerződés keretében elvégzett munkák során felhasznált és annak valamennyi eleme új beépített anyagok és tartalmazza alkatrészek újak, és tartalmazzák az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz • a Vállalkozó által elvégzett munkák, a felhasznált és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz beépített anyagok és annak valamennyi eleme alkatrészek mindenben a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel megfelelnek a jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatábanSzerződésben, valamint a Szerződésben Vállalkozó ajánlatában meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítését.feltételeknek,

Szavatosság, jótállás. 7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés alapján elvégzett munkára , az Eladó az Eszközre annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra a sikeres átadás-átvételtől teljesítéstől számított teljeskörű jótállást vállal. 7.2. Az Eladó A Vállalkozó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 7.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó Ha a Vállalkozó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő Megrendelő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 7.4. Eladó A Vállalkozó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező eltérő megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő Megrendelő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a Vállalkozó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó Megrendelő a Vállalkozó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 7.5. A jótállással kapcsolatos garanciális hibabejelentést a Vállalkozó az Eladó a következő elérhetőségen alábbi elérhetőségeken fogadja: e-mail cím: mail:**** telefax:***** fax: **** Az Eladó 7.6. A Vállalkozó szavatolja, hogy az Eszköz - a Karbantartási utasításban foglaltak mindenben megfelelnek a Berendezések gyártói utasításaiban megfogalmazott követelményeknek, - a Berendezések Karbantartási utasítás szerinti karbantartása alkalmassá teszi a Berendezéseket a rendeltetésszerű használatra, - a Szerződés teljesítése során felhasznált és annak valamennyi eleme új beépített anyagok és tartalmazza alkatrészek újak, és tartalmazzák az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, - a Vállalkozó által elvégzett munkák, a felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek mindenben a megfelelnek a jogszabályokban, az Eszköz ajánlattételi felhívásban, a Szerződésben, valamint a Vállalkozó ajánlatában meghatározott feltételeknek, - a Szerződés során felhasznált és annak valamennyi eleme mentes beépített anyagok és alkatrészek mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó a Vállalkozó vagy közreműködői tevékenységével, illetve tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. 7.7. Az Eladó A Vállalkozó szavatolja, hogy az Eszközön a teljesítés során beépítésre került anyagokon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését Megrendelő Szerződés szerinti jogszerzését akadályozza, ellenkező . Ellenkező esetben a Vevő Megrendelő köteles az Eladót a Vállalkozót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő Megrendelő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. 7.8. Az Eladó szavatoljaA Vállalkozó felelősséggel tartozik az által elvégzett munkákért. Felek megállapodnak abban, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járnaVállalkozó nem megfelelő munkavégzése következtében a Megrendelővel szemben valamely hatóság bírságot alkalmaz, a Vevő Vállalkozó köteles a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében Megrendelőnek az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétezzel kapcsolatos kárát megtéríteni.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban4.1. Az internetes vásárlás mindig bizalmi kérdés is, hiszen valami olyasmit rendelünk meg, amit csak fényképen láttunk, de nem volt módunk megtapogatni, megfogni, kipróbálni. Számunkra az egyik legfontosabb kérdés a minőség. Ha mégis valami probléma merül fel, akkor kérem, jelezze xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx-xxxxxx.xx címen vagy telefonon a +89/510-500. A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – továbbiakban Ptk. - rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A Ptk. ismeri a hibás teljesítési vélelem fogalmát, ami azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az Eladó az Eszközre ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállalteljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli. Az Eladó adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a jótállási termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának). A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el, azonban fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. 4.2. Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak elegendő egy okot bizonyítania. A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 4.3. A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia”- azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csak abban az esetben csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. A jótállásnak két fajtája van: a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben A jótállás időtartama a termék árától függően sávos: 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év 250 000 forint eladási ár felett három év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének üzembe helyezést a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem tesz eleget, a használhatta. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előttkellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállási idő már elteltkötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel járA jótállás az eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért. Eladó vállalja, hogy – A jótállás kedvező helyzetbe hozza a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi vásárlót: neki elég csak a hiba kijavítását tényét bizonyítania, és az eladónak (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszijótállásra kötelezettnek) kell bizonyítania, hogy a hibajavítást gondosan, de hiba nem állt fenn már a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó termék eladásakor is: ez a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaivalhibás teljesítés vélelme. A fokozott felelősségvállalás a kellékszavatossághoz képest értendő, hiszen az eladó a kellékszavatossággal és a jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatoljais azt „garantálja”, hogy az Eszköz általa eladott dolognak nincs – és annak valamennyi eleme új a jótállás vagy a kellékszavatosság ideje alatt nem is lesz – hibája. A jótállás időtartama alatt tehát végig a jótállásra kötelezettnek kell bizonyítania, hogy nem teljesített hibásan, míg a két éves kellékszavatosság esetében ez csak az első hat hónapig van így (ezt követően a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék azért romlott el, mert eleve hibás volt, rejtett hibája volt). Ha tehát a dolog a jótállás időtartama alatt meghibásodik, akkor a törvény vélelmezi, hogy a jótállásra kötelezett hibásan teljesített, ezért neki kell bizonyítania, hogy hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta). Ha ezt nem sikerül bizonyítania – független szakértői véleménnyel, ennek kötelező tartalmi elemit is meghatározza januártól a jogszabály -, akkor köteles a terméket javítani vagy kicserélni, és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseketha ezekre nem képes, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme akkor a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokbanvevő jogosult árleszállítást kérni, a Műszaki Leírásbanterméket a jótállásra kötelezett költségén kijavíttatni, az Eladó ajánlatában, valamint vagy – végső soron – elállni a Szerződésben meghatározott követelményeknekszerződéstől. 4.4. Az Eladó szavatoljaA Gyártó megtesz mindent azért, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan jogaoldalain megjelenő adatok (termékek ára, amely elérhetősége, leírása, stb.) a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékotlehető legpontosabbak legyenek. A határidő eredménytelen eltelte után nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. A termékleírás tartalmazza a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhettermék jellemzőit. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely esetlegesen előforduló hibákért a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkentiSzolgáltató felelősségére a 45/2014. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet(II. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, 26.) Kormány rendeletben és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétPtk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Szavatosság, jótállás. 5.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszközre a az sikeres átadás-átvételtől átadástól számított *** hónap3 teljeskörű jótállást vállal. 5.2. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 5.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben , amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 5.4. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Arra tekintettel, hogy az Eszközt a betegellátás során használja a Vevő, az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 5.5. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e• E-mail címmail: **** fax• Fax: **** * 5.6. Az Eladó szavatolja, hogy • az Eszköz új, és annak valamennyi eleme új és hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, • az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, • az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, • az Eszköz mindenben a megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatoljafeltételeknek, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítését.így különösen:4

Szavatosság, jótállás. 5.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszközre Eszköz(ök)/Gép(ek)/Berendezés(ek)re a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállalszámított 5.2. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 5.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 5.4. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen késedelemmentesen, a bejelentéstől számított legfeljebb 24 óra alatt elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni, lehetőleg úgy, hogy a maximális üzemkiesés a 24 óra időtartamot ne haladja meg. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 5.5. A jótállással kapcsolatos garanciális hibabejelentést az Eladó 8:00-17:00 óra között a következő elérhetőségen fogadja: • e-mail cím: **** • fax: **** * 5.6. Az Eladó szavatolja, hogy • az Eszköz és annak valamennyi eleme Eszköz(ök)/Gép(ek)/Berendezés(ek) új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, • az Eszköz és annak valamennyi eleme Eszköz(ök)/Gép(ek)/Berendezés(ek) mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, • az Eszköz és annak valamennyi eleme Eszköz(ök)/Gép(ek)/Berendezés(ek) a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknekfeltételeknek. 5.7. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön Eszköz(ök)/Gép(ek)/Berendezés(ek)en harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. 5.8. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön Eszköz(ök)/Gép(ek)/Berendezés(ek)en harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz Eszköz(ök)/Gép(ek)/Berendezés(ek) értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver Eszköz(ök)/Gép(ek)/Berendezés(ek) tehermentesítését.

Szavatosság, jótállás. 4.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az Eszközre a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállalszámított 4.2. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 4.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 4.4. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 4.5. A jótállással kapcsolatos garanciális hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: • e-mail cím: **** • fax: **** * 4.6. Az Eladó szavatolja, hogy • az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, • az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, • az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknekSzerződésben 4.7. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. 4.8. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítését.

Szavatosság, jótállás. 5.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó az a Szerződés tárgyát képező Eszközre a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállalszámítottan ** hónap 3 5.2. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 5.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) a kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 5.4. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 5.5. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: eNév: E-mail címmail: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítését.*

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abbanAz ÁKVF-ben meghatározott jótállás és a szavatosság a Vevő törvényből eredő jogait nem érinti. Ha van a termékhez hozzá adott külön garanciajegye, akkor az azon feltüntetett, az adott importőr által biztosított garanciális feltételek az érvényesek. A Kereskedő hibásan teljesít, ha a teljesítés időpontjában a termék nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Kereskedő, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul a Kereskedővel vagy a szakszervizzel közölni, fogyasztói szerződés esetén nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül. Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztó eldöntheti, - hogy termékszavatosság alapján lép fel a gyártóval szemben vagy kellékszavatosság alapján a Kereskedővel szemben - ha van kötelező jótállás a termékre, akkor a Kereskedővel vagy közvetlenül a szakszervizzel szemben. Ha a termék hibás, akkor a Fogyasztónak nem minősülő Vevő eldöntheti, hogy az Eladó az Eszközre kellékszavatosság alapján lép fel a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállal. Az Eladó a Kereskedővel szemben vagy jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezettigényét érvényesíti. A jótállási igény Kereskedővel szemben csak akkor érvényesíthető, ha nincs a terméknek önálló márka szakszervize. Ha a termék hibás és van szerződésben vállalt jótállás a termékre, akkor a Vevő azzal szemben érvényesítheti a jótállási határidőben igényét, aki a jótállást a szerződésben vállalta. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Amennyiben az Eladó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének A jótállási jegy hiánya nem befolyásolja a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz elegettermékre vonatkozó kötelező jótállási és szavatossági jogokat. A Kereskedőnél érvényesítendő igény esetén a meghibásodott terméket, a számlával, jótállási igény jeggyel (ha volt) és a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha hibaleírással együtt a jótállási idő már elteltKereskedő telephelyére kell visszaszállítani. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Eladó Viszonteladó a saját fogyasztójával kapcsolatos kötelezettségeit saját kockázatára vállalja, hogy – ezen ügyletekre a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – Kereskedő a Viszontelad felé vállalt, jelen szavatossági és jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg szabályai érvényesek. Viszonteladó az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem esetleges jóváírási igényével Nagykereskedő szervizes vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi ügyfélszolgálatos kollégáival egyedileg állapodik meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítését.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban7.1. Vállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, hogy illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az Eladó az Eszközre erre irányuló írásbeli felszólításban rögzített belül ki kell javítania, illetve pótolnia szükséges. 7.2. Vállalkozónak a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű jótállást vállal. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítjakivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a hiba oka beruházást a teljesítés után keletkezettMegrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 7.3. Vállalkozó az építési beruházásra 60 hónap + (ajánlatában megajánlott) … hónap időtartamú jótállást vállal, illetve amennyiben jogszabályi előírás miatt kötelező az eredetileg vállalt hosszabb jótállási időt vállalni, vagy a beépített anyagokra, eszközökre a gyártó az ajánlattevő által vállalt mennyiségű hónapot meghaladó jótállást vállal, úgy ajánlattevő köteles a hosszabb idejű jótállást vállalni. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 naptári napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Amennyiben az Eladó (Ha a jótállásra kötelezett) kötelezett kötelezettségének a Vevő (jogosult) jogosult felhívására - – megfelelő határidőben - – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. 7.4. E határidő elmulasztása jogvesztéssel járVállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontja közlése és intézkedése mellett a hiba kiküszöbölését azonnal megkezdeni, a munkát folyamatosan elvégezni. 7.5. Eladó vállalja, hogy – Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. A Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 7.6. Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő időszak alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavításaz átadás-átvételt követően szükség szerint, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejétMegrendelő igénye alapján utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Az Eladó tudomásul vesziutó-felülvizsgálati eljárást a jótállási időtartam alatt a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 8 nappal kell megküldeni. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, hogy melyben feltünteti a hibajavítást gondosanhibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt. 7.7. Üzemeltetést/használatot gátló hiba felmerülésének esetén, de Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégeznijelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Amennyiben Ha az Eladó utó- felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a garanciális kötelezettségének az így Vállalkozó a meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz elegetteljesíti, akkor is jogosult a Vevő az Eladó költségére Megrendelő a hibát mással kijavíttathatjamunkát más vállalkozóval elvégeztetnie. 7.8. Megrendelő jótállási biztosítékot ír elő, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaivalamelynek mértéke a szerződés szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 % -a és amely a szerződés teljesítésének időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot legkésőbb a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel szerződő fél választása szerint a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétmódon.

Szavatosság, jótállás. Felek megállapodnak abban7.1. Vállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, illetve hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az erre irányuló írásbeli felszólításban rögzített belül ki kell javítania, illetve pótolnia szükséges. 7.2. Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruházást a Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az Eladó ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 7.3. Vállalkozó az Eszközre a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű építési beruházásra 36 hónap időtartamú jótállást vállal. Az Eladó A jótállás időtartama alatt a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy Vállalkozó a hiba oka a teljesítés után keletkezettMegrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 naptári napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja. Amennyiben az Eladó (Ha a jótállásra kötelezett) kötelezett kötelezettségének a Vevő (jogosult) jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. 7.4. E határidő elmulasztása jogvesztéssel járVállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontja közlése és intézkedése mellett a hiba kiküszöbölését azonnal megkezdeni, a munkát folyamatosan elvégezni. 7.5. Eladó vállalja, hogy – Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. A Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik késedelembe. 7.6. Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában – a jótállási idő időszak alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavításaz átadás-átvételt követően szükség szerint, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejétMegrendelő igénye alapján utó- felülvizsgálati eljárást tartanak. Az Eladó tudomásul vesziutó-felülvizsgálati eljárást a jótállási időtartam alatt a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 8 nappal kell megküldeni. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, hogy melyben feltünteti a hibajavítást gondosanhibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt. Üzemeltetést gátló hiba felmerülésének esetén, de Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégeznijelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Amennyiben Ha az Eladó utó-felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a garanciális kötelezettségének az így Vállalkozó a meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz elegetteljesíti, a Vevő az Eladó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja: e-mail cím: **** fax: **** Az Eladó szavatolja, hogy az Eszköz és annak valamennyi eleme új és tartalmazza az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, az Eszköz és annak valamennyi eleme mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével, illetve mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, az Eszköz és annak valamennyi eleme a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatában, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha jogosult a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és Megrendelő a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi meg. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétmunkát más vállalkozóval elvégeztetnie.

Szavatosság, jótállás. 9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Szerződés alapján elvégzett munkára, valamint az Eladó annak során felhasznált és beépített alkatrészekre és anyagokra (az Eszközre a sikeres átadás-átvételtől számított teljeskörű opciós tételként megjelölt munkálatok esetében is) 36 hónap teljes körű jótállást vállal. Az Eladó A jótállás kezdő időpontja a teljesítés időpontja. 9.2. A Vállalkozó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 9.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Amennyiben az Eladó a Vállalkozó (jótállásra kötelezett) kötelezettségének a Vevő Megrendelő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 9.4. Eladó A Vállalkozó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező eltérő megállapodása hiányában – a jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő Megrendelő kapcsolattartóját értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű határidejét. Az Eladó A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a Vállalkozó a garanciális kötelezettségének az így meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó Megrendelő a Vállalkozó költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési jogaival. 9.5. A jótállással kapcsolatos hibabejelentést a Vállalkozó az Eladó a következő elérhetőségen alábbi elérhetőségeken fogadja: e-mail cím• Név: **** fax• E-mail: **** • Fax: **** • Telefon: **** 9.6. Az Eladó Vállalkozó szavatolja, hogy az Eszköz • a Szerződés keretében elvégzett munkák során felhasznált és annak valamennyi eleme új beépített anyagok és tartalmazza alkatrészek újak, és tartalmazzák az összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket, • a Vállalkozó által elvégzett munkák, a felhasznált és beépített anyagok és alkatrészek mindenben a megfelelnek a jogszabályokban, az Eszköz ajánlattételi felhívásban, a Szerződésben, valamint a Vállalkozó ajánlatában meghatározott feltételeknek, • a Szerződés során felhasznált és annak valamennyi eleme mentes beépített anyagok és alkatrészek mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó a Vállalkozó vagy közreműködői tevékenységével, illetve tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, • a Szerződés során elvégzett munkálatok az Eszköz és annak valamennyi eleme épület rendeltetésszerű használatát biztosítják, így különösen, de nem kizárólagosan a rendeltetésszerű használatra alkalmas, mindenben megfelel fűtés korszerűsítés keretében elvégzett munkálatok megfelelnek a jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban, a Műszaki Leírásban, az Eladó ajánlatábanSzerződésben, valamint a Szerződésben Vállalkozó ajánlatában meghatározott követelményeknek. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza, ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékotfeltételeknek. 9.7. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy az Eszközön harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza vagy az Eszköz értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja az Eszköz tehermentesítését. Az Eladó Vállalkozó szavatolja, hogy a Vevő a Szoftveren a Szerződésben meghatározott jogokat szerzi megmunkák elvégzéséhez rendelkezik a szükséges és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevő szerződés (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti jogszerzését akadályozza. ellenkező esetben a Vevő köteles az Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a Szerződéstől és kártérítést követelhet. Az Eladó szavatolja, hogy a Szoftveren harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőt a Szerződés szerinti jogai gyakorlásában korlátozza, vagy annak értékét csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó költségére elvégezheti, amennyiben a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a Vevő nem kívánja a Szoftver tehermentesítésétszakmagyakorlási jogosultsággal.