Common use of ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE Clause in Contracts

ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE. 1. Ferma restando l’autonoma ed esclusiva responsabilità di FUC per le procedure autorizzatorie a monte della dichiarazione di pubblica utilità, eventualmente necessarie per la localizzazione urbanistica delle opere, competono all’Appaltatore tutti gli adempimenti per ottenere eventuali permessi per l’attuazione della fase esecutiva e per l’espletamento delle singole attività interne ed esterne ai cantieri, necessarie a termini di leggi, regolamenti e usi. L’Appaltatore, pertanto, è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti di FUC alcuna azione di rivalsa per ritardi od omissioni comunque verificatisi. 2. Restano del pari di competenza dell’Appaltatore gli accordi operativi con gli enti pubblici o privati titolari di pubblici servizi e con terzi in genere, per coordinare i tempi e le modalità esecutive necessarie per gli spostamenti provvisori e/o definitivi dei sottoservizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto ed il conseguente eventuale adeguamento degli elaborati del progetto di cui al paragrafo 27.1; l’Appaltatore, nell’espletamento di tutte le pratiche relative, dovrà tenere preventivamente e costantemente informato il DL e attenersi alle direttive che al riguardo saranno impartite. 3. Resta inteso che l’Appaltatore, su segnalazione del DL, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza in qualsiasi momento, fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle Condizioni Generali, nel caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro “Valido per la costruzione”, dagli ordini di servizio o dai capitolati.

ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE. 1L’appaltatore organizza i mezzi necessari alla conduzione dell’attività, a propria cura, rischio e spesa, e fornisce i materiali, compresi gli abiti da lavoro e le calzature, guanti monouso e altri dispositivi di protezione individuali, la mano d’opera e tutta l’organizzazione tecnica e manageriale necessaria. Ferma restando l’autonoma ed esclusiva responsabilità In particolar modo: - assume tutte le funzioni di FUC per organizzazione del servizio, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale, ivi compresi i materiali di consumo, - prima dell’avvio del servizio organizza di concerto con la Direzione aziendale uno o più (in modo che gli operatori utilizzati nel servizio partecipino tutti) incontri formativi - informativi nel corso dei quali saranno fornite le procedure autorizzatorie indicazioni logistiche, organizzative, di metodologia di lavoro e di conoscenza delle problematiche di salute ricorrenti a monte della dichiarazione garanzia di un intervento sempre competente e tempestivo sin dall’avvio del servizio, - si impegna a garantire la non interruzione del servizio, - si impegna a garantire che il servizio si svolga regolarmente ogni giorno dell’anno comprese le festività nazionali e le solennità civili e con qualsivoglia condizione di tempo. Tale impegno vale a tutti gli effetti anche in caso di sciopero del Personale dipendente dell’aggiudicataria e in ogni e qualsiasi altro caso in cui, avuto riguardo a circostanze di tempo e di luogo, l’ accadimento fortuito si poteva ragionevolmente ritenere probabile. - Il servizio appaltato si considera di pubblica utilità, eventualmente necessarie per la localizzazione urbanistica delle opere, competono all’Appaltatore tutti gli adempimenti per ottenere eventuali permessi per l’attuazione della fase esecutiva utilità – ad ogni conseguente effetto – e per l’espletamento delle singole attività interne ed esterne ai cantierinessuna ragione potrà essere soppresso o eseguito parzialmente. - L’aggiudicatario è tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146/1990 e s.m.i., necessarie a termini garantendo i servizi nelle forme dalla stessa previste. - In caso di leggiproclamazione di sciopero del personale della ditta appaltatrice, regolamenti e usi. L’Appaltatorel’ASP dovrà essere avvisata con almeno 3 giorni di anticipo; l’appaltatore dovrà comunque garantire i servizi minimi essenziali per legge, pertanto, è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti di FUC alcuna azione di rivalsa per ritardi od omissioni comunque verificatisi. 2. Restano del pari di competenza dell’Appaltatore gli accordi operativi con gli enti pubblici o privati titolari di pubblici servizi e con terzi in genere, per coordinare i tempi e le modalità esecutive necessarie per gli spostamenti provvisori e/o definitivi dei sottoservizi interferenti previo accordo con le opere oggetto del presente appalto ed il conseguente eventuale adeguamento degli elaborati del progetto OOSS, trattandosi di servizi essenziali. - Il mancato rispetto delle previsioni di cui al paragrafo 27.1; l’Appaltatorepresente articolo darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, nell’espletamento di tutte le pratiche relative, dovrà tenere preventivamente e costantemente informato il DL e attenersi alle direttive che al riguardo saranno impartite. 3ex art. Resta inteso che l’Appaltatore, su segnalazione del DL, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza in qualsiasi momento, fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle Condizioni Generali, nel caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro “Valido per la costruzione”, dagli ordini di servizio o dai capitolati.1456 C.C.

ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE. 13.1. Ferma restando l’autonoma ed esclusiva responsabilità di FUC Ferrovie per le procedure autorizzatorie a monte della dichiarazione di pubblica utilità, eventualmente necessarie per la localizzazione urbanistica delle opere, competono all’Appaltatore tutti gli adempimenti per ottenere eventuali permessi per l’attuazione della fase esecutiva e per l’espletamento delle singole attività interne ed esterne ai cantieri, necessarie a termini di leggi, regolamenti e usi. L’Appaltatore, pertanto, è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti di FUC Ferrovie alcuna azione di rivalsa per ritardi od omissioni comunque verificatisi. 23.2. Restano del pari di competenza dell’Appaltatore gli accordi operativi con gli enti pubblici o privati titolari di pubblici servizi e con terzi in genere, per coordinare i tempi e le modalità esecutive necessarie per gli spostamenti provvisori e/o definitivi dei sottoservizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto Accordo ed il conseguente eventuale adeguamento degli elaborati del progetto esecutivo di cui al paragrafo 27.1Ferrovie; l’Appaltatore, nell’espletamento di tutte le pratiche relative, dovrà tenere preventivamente e costantemente informato il DL e attenersi alle direttive che al riguardo saranno impartite. 33.3. Resta inteso che l’Appaltatore, su segnalazione del DL, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza in qualsiasi momento, fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle Condizioni GeneraliCGC, nel caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro “Valido per la costruzione”, dagli ordini di servizio o dai capitolati.

ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE. 1L’appaltatore deve: a) svolgere con la massima cura e disciplina il servizio di cui all’art. Ferma restando l’autonoma 5, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto; b) eleggere e mantenere a Monfalcone il domicilio, presso il quale l’Amministrazione può indirizzare avvisi, richieste, atti giudiziari e ogni altra comunicazione; è in ogni caso facoltà del Comune di dare comunicazione alla sede legale dell’appaltatore; c) designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679 e comunicare all’Amministrazione il responsabile della sicurezza, di cui al D. Lgs 81/2008. Tali designazioni devono essere comunicate all’Amministrazione alla data di attribuzione del servizio ed esclusiva responsabilità entro 8 giorni dalla loro sostituzione; d) entro e non oltre i 10 giorni lavorativi precedenti l’inizio del servizio, la ditta si impegna a fornire i nominativi del personale impiegato e a organizzare almeno un incontro con il personale, al quale parteciperà un referente incaricato dal Dirigente dell’Area Servizi sociali e culturali; e) garantire la tempestiva comunicazione di FUC per le procedure autorizzatorie ogni notizia relativa a monte della dichiarazione variazioni, sospensioni, cessazioni e modificazioni di pubblica utilitàqualsiasi tipologia ed entità nella fase di attuazione del programma di intervento, eventualmente necessarie per curandone la localizzazione urbanistica delle opereformalizzazione scritta via posta elettronica a un referente incaricato dal Dirigente dell’Area Servizi sociali e culturali; f) garantire la fornitura dei servizi di cui al presente Capitolato sempre e in ogni caso, competono all’Appaltatore salvo improrogabili situazioni di difficoltà (agitazioni sindacali, scioperi, blocchi stradali, calamità naturali), da comunicarsi tempestivamente al servizio. L’appaltatore sarà, direttamente e indirettamente, totalmente responsabile di tutti gli adempimenti per ottenere eventuali permessi per l’attuazione della fase esecutiva danni, di qualunque natura e per l’espletamento delle singole attività interne ed esterne ai cantieriqualsiasi motivo, necessarie arrecati a termini di leggi, regolamenti e usi. L’Appaltatore, pertanto, è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti di FUC alcuna azione di rivalsa per ritardi od omissioni comunque verificatisi. 2. Restano del pari di competenza dell’Appaltatore gli accordi operativi con gli enti pubblici o privati titolari di pubblici servizi e con terzi in genere, per coordinare i tempi e le modalità esecutive necessarie per gli spostamenti provvisori persone e/o definitivi dei sottoservizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto ed il conseguente eventuale adeguamento degli elaborati del progetto di cui al paragrafo 27.1; l’Appaltatorecose dal personale dipendente, nell’espletamento di tutte le pratiche relative, dovrà tenere preventivamente e costantemente informato il DL e attenersi alle direttive che al riguardo saranno impartite. 3. Resta inteso che l’Appaltatore, su segnalazione del DL, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza in qualsiasi momento, fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle Condizioni Generali, anche nel caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto di danni prodotti da negligenza o da uno scorretto espletamento dei servizi assegnati. In ogni caso, l’appaltatore dovrà procedere tempestivamente e a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro “Valido per la costruzione”proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni mobili e immobili. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell’appaltatore. Nel caso di loro assenza, dagli ordini si procederà agli accertamenti in presenza di servizio o dai capitolatidue testimoni, dipendenti dell’Amministrazione Comunale, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE. 1L’appaltatore deve: a) svolgere con la massima cura e disciplina il servizio di cui all’art. Ferma restando l’autonoma 5, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto; b) designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679 e comunicare all’Amministrazione il responsabile della sicurezza, di cui al D. Lgs 81/2008. Tali designazioni devono essere comunicate all’Amministrazione alla data di attribuzione del servizio ed esclusiva responsabilità entro 8 giorni dalla loro sostituzione; c) entro e non oltre i 10 giorni lavorativi precedenti l’inizio del servizio, la ditta si impegna a fornire i nominativi del personale impiegato e a organizzare almeno un incontro con il personale, al quale parteciperà un referente incaricato dal Dirigente dell’Area Servizi sociali e culturali; d) garantire la tempestiva comunicazione di FUC per le procedure autorizzatorie ogni notizia relativa a monte della dichiarazione variazioni, sospensioni, cessazioni e modificazioni di pubblica utilitàqualsiasi tipologia ed entità nella fase di attuazione del programma di intervento, eventualmente necessarie per curandone la localizzazione urbanistica delle opereformalizzazione scritta via posta elettronica a un referente incaricato dal Dirigente dell’Area Servizi sociali e culturali; e) garantire la fornitura dei servizi di cui al presente Capitolato sempre e in ogni caso, competono all’Appaltatore salvo improrogabili situazioni di difficoltà (agitazioni sindacali, scioperi, blocchi stradali, calamità naturali), da comunicarsi tempestivamente al servizio. L’appaltatore sarà, direttamente e indirettamente, totalmente responsabile di tutti gli adempimenti per ottenere eventuali permessi per l’attuazione della fase esecutiva danni, di qualunque natura e per l’espletamento delle singole attività interne ed esterne ai cantieriqualsiasi motivo, necessarie arrecati a termini di leggi, regolamenti e usi. L’Appaltatore, pertanto, è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti di FUC alcuna azione di rivalsa per ritardi od omissioni comunque verificatisi. 2. Restano del pari di competenza dell’Appaltatore gli accordi operativi con gli enti pubblici o privati titolari di pubblici servizi e con terzi in genere, per coordinare i tempi e le modalità esecutive necessarie per gli spostamenti provvisori persone e/o definitivi dei sottoservizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto ed il conseguente eventuale adeguamento degli elaborati del progetto di cui al paragrafo 27.1; l’Appaltatorecose dal personale dipendente, nell’espletamento di tutte le pratiche relative, dovrà tenere preventivamente e costantemente informato il DL e attenersi alle direttive che al riguardo saranno impartite. 3. Resta inteso che l’Appaltatore, su segnalazione del DL, è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza in qualsiasi momento, fino al collaudo di cui agli artt. 48 e ss. delle Condizioni Generali, anche nel caso siano riscontrate difformità delle opere rispetto di danni prodotti da negligenza o da uno scorretto espletamento dei servizi assegnati. In ogni caso, l’appaltatore dovrà procedere tempestivamente e a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro “Valido per la costruzione”proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni mobili e immobili. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell’appaltatore. Nel caso di loro assenza, dagli ordini si procederà agli accertamenti in presenza di servizio o dai capitolatidue testimoni, dipendenti dell’Amministrazione Comunale, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.