Common use of CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Clause in Contracts

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore ha diritto ad un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, da corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L'emissione degli stati di avanzamento sarà regolata dalle norme del Capitolato Generale dello Stato. Durante il corso dell’opera l’Appaltatore avrà diritto alla emissione di stati di avanzamento ogni qualvolta l’importo delle opere eseguite raggiungerà la somma di €. 70.000,00 (settantamila). Gli oneri della sicurezza, per l’importo evidenziato nel bando di gara, saranno corrisposti negli stati di avanzamento in maniera proporzionale ai SAL. Su ogni certificato di acconto saranno effettuate, secondo le norme vigenti, la trattenuta dello 0.50% per assicurazione operai. Nello stato d’avanzamento sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora e ad esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi per i quali sono indicati gli estremi della intervenuta approvazione. Lo stato di avanzamento dei lavori è sottoposto al Committente perché provveda, entro 30 (trenta) giorni, al suo esame ed al pagamento della rata entro i successivi 30 (venti) giorni. Ogni certificato di pagamento emesso dal Committente è annotato nel registro di contabilità. Tutti gli importi liquidati hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificati o corretti qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di sospensione dei lavori da parte del Committente, potrà venire predisposto lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino all’ammontare del credito maturato. Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto potrà essere accreditato, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'importo dei lavori eseguiti, un limite massimo del 50% (cinquanta per cento) di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzi di contratto, il tutto come previsto dell'art. 102 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. A norma delle disposizioni contemplate nell'art.11 del X.X. 0 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla loro completa messa in opera, i materiali rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque caso di deterioramento o di perdite possono essere sempre rifiutati, se non adatti, dalla D.L.. Redatto il verbale di ultimazione, verrà rilasciata l'ultima rata di acconto, qualunque sia la somma cui possa ammontare. Nel caso di finanziamento a mezzo mutuo, il calcolo del tempo per la decorrenza degli eventuali interessi non tiene conto del periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione e il corrispondente accredito da parte dell’istituto mutuante.

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI. Ai Art. 35 - Lavori a misura‌ 1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 44 o 45 del presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 45, comma 9, del Reg. n. 554/99, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 35 comma 18 46 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore ha diritto ad un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattualepresente capitolato, da corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavorifermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 3. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L'emissione degli stati di avanzamento sarà regolata dalle norme del Capitolato Generale dello Stato. Durante il corso dell’opera l’Appaltatore avrà diritto alla emissione di stati di avanzamento ogni qualvolta l’importo Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere eseguite raggiungerà la somma ingrossamenti o aumenti dimensionali di €. 70.000,00 (settantamila). Gli oneri della sicurezza, per l’importo evidenziato nel bando alcun genere non rispondenti ai disegni di gara, progetto se non saranno corrisposti negli stati di avanzamento in maniera proporzionale ai SAL. Su ogni certificato di acconto saranno effettuate, secondo le norme vigenti, la trattenuta dello 0.50% per assicurazione operai. Nello stato d’avanzamento sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora e ad esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi per i quali sono indicati gli estremi della intervenuta approvazione. Lo stato di avanzamento dei lavori è sottoposto al Committente perché provveda, entro 30 (trenta) giorni, al suo esame ed al pagamento della rata entro i successivi 30 (venti) giorni. Ogni certificato di pagamento emesso dal Committente è annotato nel registro di contabilità. Tutti gli importi liquidati hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificati o corretti qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di sospensione dei lavori da parte del Committente, potrà venire predisposto lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino all’ammontare del credito maturato. Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto potrà essere accreditato, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'importo dei lavori eseguiti, un limite massimo del 50% (cinquanta per cento) di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, accettati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 9 del presente capitolato speciale. 6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati a sulla base dei relativi prezzi di contrattoelenco, il tutto come previsto dell'art. 102 ovvero formati ai sensi del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. A norma delle disposizioni contemplate nell'art.11 del X.X. 0 febbraio 1923comma 2, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla loro completa messa in opera, i materiali rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque caso di deterioramento o di perdite possono essere sempre rifiutati, se non adatti, dalla D.L.. Redatto il verbale di ultimazione, verrà rilasciata l'ultima rata di acconto, qualunque sia la somma cui possa ammontare. Nel caso di finanziamento a mezzo mutuo, il calcolo del tempo per la decorrenza degli eventuali interessi non tiene conto del periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione e il corrispondente accredito da parte dell’istituto mutuantecon le relative quantità.

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI. Ai Art. 29 - (omissis) Lavori a misura 1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’art. 35 degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 45, comma 18 9, del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore ha diritto ad un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, da corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L'emissione degli stati di avanzamento sarà regolata dalle norme del Capitolato Generale dello Stato. Durante il corso dell’opera l’Appaltatore avrà diritto alla emissione di stati di avanzamento ogni qualvolta l’importo delle opere eseguite raggiungerà la somma di €. 70.000,00 (settantamila). Gli oneri della sicurezzaregolamento generale, per l’importo evidenziato cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel bando lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, saranno corrisposti negli stati di avanzamento in maniera proporzionale ai SAL. Su ogni certificato di acconto saranno effettuate, secondo le norme vigenti, si procede mediante la trattenuta dello 0.50% per assicurazione operai. Nello stato d’avanzamento sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora e ad esso è unita una copia degli eventuali elenchi formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori. 4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i quali tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato. 6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono indicati gli estremi della intervenuta approvazione. Lo stato di avanzamento valutati sulla base dei lavori è sottoposto al Committente perché provveda, entro 30 (trenta) giorni, al suo esame ed al pagamento della rata entro i successivi 30 (venti) giorni. Ogni certificato di pagamento emesso dal Committente è annotato nel registro di contabilità. Tutti gli importi liquidati hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificati o corretti qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di sospensione dei lavori da parte del Committente, potrà venire predisposto lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino all’ammontare del credito maturato. Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto potrà essere accreditato, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'importo dei lavori eseguiti, un limite massimo del 50% (cinquanta per cento) di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a relativi prezzi di contrattoelenco, il tutto come previsto dell'art. 102 oppure formati ai sensi del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. A norma delle disposizioni contemplate nell'art.11 del X.X. 0 febbraio 1923comma 2, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla loro completa messa in opera, i materiali rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque caso di deterioramento o di perdite possono essere sempre rifiutati, se non adatti, dalla D.L.. Redatto il verbale di ultimazione, verrà rilasciata l'ultima rata di acconto, qualunque sia la somma cui possa ammontare. Nel caso di finanziamento a mezzo mutuo, il calcolo del tempo per la decorrenza degli eventuali interessi non tiene conto del periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione e il corrispondente accredito da parte dell’istituto mutuantecon le relative quantità.

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore ha diritto ad un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, da corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo inizio Il Direttore dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavorilavori dell’Appaltante, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte base alla contabilità delle stazioni appaltanti. L'emissione degli stati di avanzamento sarà regolata dalle norme del Capitolato Generale dello Stato. Durante opere in corso, redatta in contraddittorio con il corso dell’opera l’Appaltatore avrà diritto rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla emissione redazione di stati di avanzamento dei lavori ogni qualvolta qualvol- ta il credito dell’impresa al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge raggiunga l’importo minimo di € 40.000/00. Sulla base degli stati d'avanzamento il Responsabile del procedimento provvederà, previa effettuazione dei necessari controlli a campione dei documenti contabili, a redigere i corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio dell’Appaltante per l’emissione, previo ricevimento di regolare fattura da parte dell’Appaltatore, del relativo mandato di pagamento. La contabilizzazione delle opere eseguite raggiungerà la somma di €. 70.000,00 (settantamila). Gli e delle forniture verrà effettuata come segue: a) per quanto concerne gli oneri della relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi secondo il disposto di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, applicando al re- lativo importo indicato al precedente art. 2, la percentuale complessiva di avanzamento dei lavori, a misura e a corpo, rispetto al corrispettivo netto di aggiudicazione, dedotti gli oneri per l’importo evidenziato la sicurezza, parimenti indicati nel bando ci- tato art. 2; b) per quanto concerne le opere a misura, applicando alle quantità dei lavori progressivamente eseguiti i prezzi unitari di progetto. Il derivante importo sarà ridotto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara, saranno corrisposti negli stati al netto degli oneri per la sicurezza; Tabella A (Si riportano lavori e cifre a solo titolo esemplificativo) LAVORI A MISURA ACRO NIMO DESIGNAZIONE GRUPPI LAVORAZIONI OMOGENEE DISAGGREGAZIONE VARIE SPECIE DI LAVORO INCID. % INCID. % LAVOR. OMOG. OG1 Edifice civili ed industriali Demolizioni 14,501 Movimenti di avanzamento in maniera proporzionale ai SAL. Su ogni certificato di acconto saranno effettuateterra 15, secondo le norme vigenti, la trattenuta dello 0.50% per assicurazione operai. Nello stato d’avanzamento sono riassunte tutte le lavorazioni 381 Opere strutturali e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora risanamento 26,544 Rifacimento solai pavimentazioni e ad esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi per i quali sono indicati gli estremi della intervenuta approvazione. Lo stato di avanzamento dei 43,573 opere varie TOTALE LAVORI A MISURA importo lordo lavori è sottoposto al Committente perché provveda, entro 30 (trenta) giorni, al suo esame a misura a base d'asta 100,00 € 180.189,64 Si procederà alla redazione ed al pagamento della rata entro i successivi 30 (venti) giorni. Ogni alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento emesso dal Committente è annotato nel registro di contabilità. Tutti gli importi liquidati hanno carattere provvisorio solo dopo accertata e possono quindi essere rettificati o corretti qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di sospensione dei lavori da parte del Committente, potrà venire predisposto lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino all’ammontare del credito maturato. Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto potrà essere accreditato, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'importo dei lavori eseguiti, un limite massimo del 50% (cinquanta per cento) di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, accettati certificata dal Direttore dei Lavorilavori l'ultimazione dei lavori in esito a formale comunicazione dell’Appaltatore, valutati a prezzi di contratto, il tutto come previsto dell'artdisposto dall’art. 102 199 del D. LgsDPR 207/2010. 18/04/2016 n. 50. A norma delle disposizioni contemplate nell'art.11 del X.X. 0 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla loro completa messa in opera, i materiali rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque caso di deterioramento o di perdite possono essere sempre rifiutati, se non adatti, dalla D.L.. Redatto il verbale di ultimazione, verrà rilasciata l'ultima Al pagamento della eventuale rata di accontosaldo, qualunque sia previa presentazione di garanzia fidejussoria, si provvederà entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecu- zione, secondo quanto disposto dall’art. 235, comma 2, del DPR 207/2010. L’Appaltante procederà allo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all’art. 113 Legge alla data di emis- sione del certificato di collaudo provvisorio e allo svincolo della fideiussione relativa al saldo entro due mesi dall’assunzione del carattere definitivo del collaudo, cioè decorsi due anni dalla relativa emissione, fermo restando quanto disposto circa la somma cui possa ammontareresponsabilità biennale e decennale dell’Appaltatore. Per quanto concerne la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si rinvia a quanto specificato al precedente art. 9. Nel caso di finanziamento danni cagionati da forza maggiore, si fa espresso riferimento all’art. 20 del DM n. 145/2000, secondo il quale: 1. i danni devono essere denunciati alla direzione lavori, a mezzo mutuopena di decadenza, entro il calcolo termine di cinque giorni da quello del tempo verificarsi del danno; 2. “L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera”; 3. “Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la decorrenza degli eventuali interessi non tiene conto del periodo intercorrente tra la richiesta colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere”; 4. i lavori vanno interrotti soltanto per le parti interessate dal danno che richiedono accertamento; 5. nel caso di somministrazione e il corrispondente accredito danni da parte dell’istituto mutuantepiene o mareggiate, le misurazioni anno fatte dagli assistenti di cantiere o dimostrate attra- verso idonee documentazioni, con esclusione di prove testimoniali.

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI. Ai Art. 35 - Lavori a misura 1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 44 o 45 del presente capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’art. 45, comma 9, del Reg. n. 554/99, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione 2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 35 comma 18 46 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore ha diritto ad un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattualepresente capitolato, da corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavorifermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”. 3. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L'emissione degli stati di avanzamento sarà regolata dalle norme del Capitolato Generale dello Stato. Durante il corso dell’opera l’Appaltatore avrà diritto alla emissione di stati di avanzamento ogni qualvolta l’importo Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere eseguite raggiungerà la somma ingrossamenti o aumenti dimensionali di €. 70.000,00 (settantamila). Gli oneri della sicurezza, per l’importo evidenziato nel bando alcun genere non rispondenti ai disegni di gara, progetto se non saranno corrisposti negli stati di avanzamento in maniera proporzionale ai SAL. Su ogni certificato di acconto saranno effettuate, secondo le norme vigenti, la trattenuta dello 0.50% per assicurazione operai. Nello stato d’avanzamento sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora e ad esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi per i quali sono indicati gli estremi della intervenuta approvazione. Lo stato di avanzamento dei lavori è sottoposto al Committente perché provveda, entro 30 (trenta) giorni, al suo esame ed al pagamento della rata entro i successivi 30 (venti) giorni. Ogni certificato di pagamento emesso dal Committente è annotato nel registro di contabilità. Tutti gli importi liquidati hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificati o corretti qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. In caso di sospensione dei lavori da parte del Committente, potrà venire predisposto lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino all’ammontare del credito maturato. Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto potrà essere accreditato, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, oltre all'importo dei lavori eseguiti, un limite massimo del 50% (cinquanta per cento) di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, accettati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 9 del presente capitolato speciale. 6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati a sulla base dei relativi prezzi di contrattoelenco, il tutto come previsto dell'art. 102 ovvero formati ai sensi del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. A norma delle disposizioni contemplate nell'art.11 del X.X. 0 febbraio 1923comma 2, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla loro completa messa in opera, i materiali rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque caso di deterioramento o di perdite possono essere sempre rifiutati, se non adatti, dalla D.L.. Redatto il verbale di ultimazione, verrà rilasciata l'ultima rata di acconto, qualunque sia la somma cui possa ammontare. Nel caso di finanziamento a mezzo mutuo, il calcolo del tempo per la decorrenza degli eventuali interessi non tiene conto del periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione e il corrispondente accredito da parte dell’istituto mutuantecon le relative quantità.