Common use of Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione Clause in Contracts

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate con- trattualmente nel presente Capitolato speciale, nella descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati di progetto allegati. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le disposizioni del presente Capitolato e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utiliz- zati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. L’appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Mini- stro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008). L’appaltatore dovrà sottoporre, con adeguato anticipo, di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati se richiesto della documen- tazione tecnica che comprovi il pieno rispetto delle specifiche caratteristiche richieste. Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o co- munque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino all'approva- zione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Le opere e le forniture connesse con gli interventi manutentivi saranno eseguite secondo quanto previsto dal Regolamento recante il Capitolato generale d'accordo quadro dei lavori pubblici, di cui al D.M. 145/2000 e s.m.i., nonché dalle condizioni tecniche inserite appositamente nella fase progettuale di ciascuno degli interventi di manutenzione straordinaria di pronto intervento, sulla base di quanto previsto nell'elenco prezzi posto a base di gara. Qualora venga accertata, in contradditorio con il Direttore dei Lavori, la esecuzione di opere con materiali diversi da quelli prescritti dal contratto o di lavorazioni effettuate senza la necessaria diligenza, o ancora, la presenza di opere che dopo la loro esecuzione ed accettazione abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, l'Operatore economico, su richiesta, sarà tenuto alla demolizione, al ripristino e rifacimento, a propria cura e spese, delle opere e delle lavorazioni medesime. Sono applicati gli articoli 1667 e 1668 C.C. e, pertanto, l'Operatore economico è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera alla Stazione Appaltante. E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Operatore economico ai sensi del comma 2 dell'art. 1668 C.C. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenticomponenti e delle connesse lavorazioni, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per dei componenti. Per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate con- trattualmente contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nella descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati di progetto allegatiSpeciale. Per quanto riguarda l’accettazionel'accettazione, la qualità e l’impiego l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimol'eventuale sostituzione, si applicano le disposizioni del presente Capitolato e rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utiliz- zati siano conformi al d.P.R. 21 D.M. 19 aprile 19932000, n. 246. L’appaltatore145 e s.m.i., sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione tenuto conto delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Mini- stro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008). L’appaltatore dovrà sottoporre, con adeguato anticipo, di volta in volta deleghe e dei compiti esclusivi attribuiti alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati se richiesto della documen- tazione tecnica che comprovi il pieno rispetto delle specifiche caratteristiche richieste. Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, Lavori ed ai materiali approvvigionati o posti in opera o co- munque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino all'approva- zione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguentiDirettori Operativi.

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate con- trattualmente contrattualmente nel presente Capitolato specialecapitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati di progetto allegatiallegata allo stesso capitolato. • Per quanto riguarda l’accettazioneconcerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, si fa riferimento esplicito al Codice (D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50) e, limitatamente alle parti non esplicitamente abrogate dal predetto, al CG (D.M. 19/04/2000 n. 145) e al RG (D.P.R. n. 207/2010). • Qualsiasi opera impiantistica rientrante nell'elenco e nei disposti del D.M. 37/2008 dovrà essere eseguita da ditta abilitata avente i requisiti richiesti dalla Legge. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla vigente normativa, comprese quelle di funzionalità dell’impianto e prima del collaudo finale delle opere, la qualità Ditta esecutrice dell'impianto dovrà a sua cura e l’impiego spese produrre e consegnare alla DL in triplice copia una dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’art. 6 del predetto D.M. 37/08. Di tale dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'Impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A., faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materialimateriali impiegati nonché il progetto originariamente fornito dall'Amministrazione ed aggiornato a cura dell’Impresa secondo quanto effettivamente eseguito. • La dichiarazione dovrà essere resa in bollo ed essere firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale e registrato presso la C.C.I.A. • Il collaudatore, la loro provvistanel suo certificato di collaudo, il luogo della loro provenienza dovrà fare menzione dell'avvenuta dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico degli impianti realizzati. • L'Appaltatore dovrà a sua cura e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano spese produrre e consegnare alla DL tutte le disposizioni del presente Capitolato e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utiliz- zati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. L’appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme certificazioni riguardanti le caratteristiche tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Mini- stro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008). L’appaltatore dovrà sottoporre, con adeguato anticipo, di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati se richiesto strutture impiegate nella realizzazione dell'opera richieste da specifiche previsioni di legge. Tale documentazione dovrà essere prodotta venti giorni prima dell’ultimazione delle opere. L’acquisizione della documen- tazione tecnica che comprovi suddetta documentazione sarà condizione necessaria per il pieno rispetto delle specifiche caratteristiche richieste. Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi rilascio del Certificato di sospensione ultimazione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o co- munque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino all'approva- zione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Le opere e le forniture connesse con gli interventi manutentivi saranno eseguite secondo quanto previsto dal Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui al D.M. 145/2000, nonché dalle condizioni tecniche inserite appositamente nella fase progettuale di ciascuno degli interventi di manutenzione straordinaria di pronto intervento, sulla base di quanto previsto nell'elenco prezzi posto a base di gara. Qualora venga accertata, in contradditorio con l’A.C., la esecuzione di opere con materiali diversi da quelli prescritti dal contratto o di lavorazioni effettuate senza la necessaria diligenza, o ancora, la presenza di opere che dopo la loro esecuzione ed accettazione abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, l'Appaltatore, su richiesta, sarà tenuto alla demolizione, al ripristino e rifacimento, a propria cura e spese, delle opere e delle lavorazioni medesime. Sono applicati gli articoli 1667 e 1668 C.C. e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera all'Azienda. E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi del comma 2 dell'art. 1668 C.C. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenticomponenti e delle connesse lavorazioni, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per dei componenti. Per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate con- trattualmente contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nella descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati di progetto allegatiSpeciale. Per quanto riguarda l’accettazionel'accettazione, la qualità e l’impiego !'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimol'eventuale sostituzione, si applicano le disposizioni del presente Capitolato e rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utiliz- zati siano conformi al d.P.R. 21 D.M. 19 aprile 19932000, n. 246. L’appaltatore145, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione tenuto conto delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Mini- stro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008). L’appaltatore dovrà sottoporre, con adeguato anticipo, di volta in volta deleghe e dei compiti esclusivi attribuiti alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati se richiesto della documen- tazione tecnica che comprovi il pieno rispetto delle specifiche caratteristiche richieste. Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, A.C. ed ai materiali approvvigionati o posti in opera o co- munque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino all'approva- zione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguentiDirettori Operativi.

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate con- trattualmente contrattualmente nel presente Capitolato specialecapitolato ed in tutti gli ulteriori documenti di gara, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati di progetto allegati. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le disposizioni del presente Capitolato e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appaltovoci. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utiliz- zati utilizzati siano conformi al d.P.R. D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. L’appaltatore, sia per sé sia che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Mini- stro Ministro delle infrastrutture 14 17 gennaio 2008 2018 (in G.U. n. 29 del 4 Gazzetta Ufficiale n.42del 20 febbraio 20082018). L’appaltatore dovrà sottoporre, con adeguato anticipo, L’accettazione di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture apparecchiature da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (da ora DEC), che intende impiegarecoinciderà con il Direttore dei Lavori per la parte di lavori prevista nel presente capitolato di gara, corredati se richiesto avverrà solo a seguito della documen- tazione tecnica che comprovi il pieno rispetto consegna e verifica di tutta la documentazione obbligatoria o necessaria per valutarne la rispondenza alle prescrizioni di capitolato e alla normativa vigente in materia. In assenza di tali documentazioni i materiali e le apparecchiature non potranno essere accettati e pertanto messi in opera. L’appaltatore è, inoltre, tenuto ad effettuare, a proprie spese ed oneri, le verifiche su materiali, componenti ed elementi finiti, per i quali siano previste prestazioni e caratteristiche misurabili attraverso prove e controlli, secondo le indicazioni delle specifiche caratteristiche richiestenormative di settore (UNI, direttive, verifiche secondo prassi consolidate). Ogni responsabilità I risultati ottenuti dalle prove dovranno essere consegnati al DEC e all’organo di collaudo (laddove previsto e nominato dalla Stazione Appaltante) per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o co- munque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino all'approva- zione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguentiloro validazione.

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione. Nell'esecuzione 1.Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia ma- teria di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti re- quisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate con- trattualmente contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati di progetto allegatiallegata allo stesso capitolato. Per 2.Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le disposizioni l'art. 101, commi 3, 4 e 5, del presente Capitolato D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. L’appaltatore3.L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utiliz- zati utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, Regolamento CE n. 246305/2011 (CPR) relativo ai prodotti da costruzione. L’appaltatore4.L’appaltatore, sia per sé sia che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme con- forme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Mini- stro Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in G.U. Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). L’appaltatore dovrà sottoporre, con adeguato anticipo, di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati se richiesto della documen- tazione tecnica che comprovi il pieno rispetto delle specifiche caratteristiche richieste. Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o co- munque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino all'approva- zione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.