Common use of NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Clause in Contracts

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI. Nel caso di appalto da liquidarsi a corpo per tutte le categorie di lavoro, non si procederà, ai fini contabili, a misurazioni, essendo a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei materiali e della manodopera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali quantità siano differenti, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute ed idonee all’uso. La distinta dei materiali del presente Capitolato parte tecnica è redatta al fine di costituire un base per la stesura delle offerte. La Ditta Appaltatrice è tenuta tuttavia a verificarla in quanto nessuna responsabilità può essere attribuita al progettista né, tantomeno, all'Appaltante per materiali mancanti a dare le opere finite. La Ditta Appaltatrice è tenuta inoltre a prendere visione dei luoghi. L’appalto è da considerarsi "a corpo"; l'elenco dei prezzi unitari dell’offerta ha la funzione di servire quale base per eventuali varianti. In particolare, nel caso di lavori in economia e non contemplati nell’elenco prezzi, saranno contabilizzati i lavori secondo le successive modalità. Per lavori affidati a corpo, il cui prezzo convenuto resta fisso ed invariabile, le norme di valutazione e misurazione delle opere cui si fa cenno nel seguito non possono essere in alcun modo invocate dall’Appaltatore per una verifica delle quantità ovvero del valore attribuito alla qualità delle singole opere o provviste. Tali norme di misurazione debbono pertanto intendersi unicamente finalizzate alle verifiche e valutazioni che, del tutto autonomamente, il Direttore dei lavori intenderà effettuare allo scopo di desumerne le quote percentuali progressive delle varie categorie di lavori eseguite da contabilizzare.

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI. Nel caso L'Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di appalto farsi rappresentare da liquidarsi persona a corpo per tutte le categorie di lavoro, non si procederà, ai fini contabili, a misurazioni, essendo a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei materiali e della manodopera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali quantità siano differenti, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute ed idonee all’usociò delegata. La distinta dei materiali del presente Capitolato parte tecnica è redatta al fine di costituire un base per la stesura delle offerte. La Ditta Appaltatrice è tenuta tuttavia a verificarla in quanto nessuna responsabilità può essere attribuita al progettista né, tantomeno, all'Appaltante per materiali mancanti a dare le opere finite. La Ditta Appaltatrice è tenuta L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere visione egli stesso l'iniziativa per invitare la direzione dei luoghilavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare. L’appalto è da considerarsi "Qualora per difetto di ricognizione fatta a corpo"; l'elenco tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, I'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla Direzione dei prezzi unitari dell’offerta ha la funzione di servire quale Lavori, in base per eventuali varianti. In particolaread elementi noti, nel ed in caso di lavori in economia e non contemplati nell’elenco prezzibisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti. Le varie quantità di opere o di lavorazioni saranno determinate con misure geometriche, saranno contabilizzati i lavori secondo le successive modalità. Per lavori affidati a numero o a corpo, e comunque sempre con metodi geometrici. Tutte le opere saranno valutate a misura, ed il cui relativo prezzo convenuto resta riportato nell’elenco prezzi unitari, del presente capitolato, è comprensivo di tutti gli oneri indicati nella descrizione delle opere e nelle lavorazioni unitarie riportate nel presente capitolato. Nel prezzo unitario sono compresi tutti i materiali e prestazioni di manodopera specializzata necessari per dare l’opera prevista completa e funzionante. Il prezzo per la realizzazione delle varie opere s’intende fisso ed invariabileinvariabile e compensa tutti gli oneri, lavorazioni e quant’altro occorra per dare l’opera completa e funzionante, compreso i necessari collegamenti a impianti o reti esistenti e tutti gli oneri derivanti dall’attuazione del Piano di Sicurezza fisica dei lavoratori. Tutte le norme opere dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni di valutazione progetto e misurazione le eventuali prescrizioni impartite all’atto esecutivo dalla D.L. Xxx nella realizzazione delle opere cui si fa cenno nel seguito l'impresa adottasse dimensioni maggiori o materiali di qualità riconosciuta superiore di quelle prescritte, non possono essere in alcun modo invocate dall’Appaltatore per una verifica delle quantità ovvero del valore attribuito alla qualità delle singole opere o provviste. Tali norme di misurazione debbono pertanto intendersi unicamente finalizzate alle verifiche e valutazioni che, del tutto autonomamente, il Direttore sarà comunque riconosciuto nessun onere aggiuntivo; la direzione dei lavori intenderà effettuare allo scopo si riserva inoltre di desumerne accettare lo stato di fatto, ovvero di obbligare l'impresa alla demolizione e ricostruzione secondo le quote percentuali progressive delle varie categorie indicazioni di progetto e ad eseguire a sua cura e spese tutti quei lavori eseguite da contabilizzareche si rendessero necessari per assicurare la funzionalità dell'opera a proprio giudizio insindacabile.

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI. Nel caso Le tariffe orarie riconosciute per la manodopera, i prezzi per le provviste necessarie per gli eventuali lavori in economia, nonché i materiali ed il noleggio dei mezzi verranno determinati applicando ai prezzi di appalto da liquidarsi a corpo per tutte le categorie di lavoropuro costo degli operai, non si procederà, ai fini contabili, a misurazioni, essendo a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei materiali e dei mezzi d'opera vigenti al momento dell'impiego e rilevati dalla commissione Regionale per il rilevamento del costo della manodopera occorrenti mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli presso il Provveditorato alle OO.PP. di Bologna od in assenza dal Bollettino della Camera di Commercio di Bologna, aumentati del 13% per spese generali e del 10% per utile d'Impresa. Nei prezzi dei materiali si intende sempre compreso il loro trasporto a piè d'opera, nei prezzi delle merci e dei noli s'intende compreso il compenso per il consumo di arnesi ed utensili di cui operai e giornalieri debbono essere muniti per il genere di lavoro per il quale sono richiesti; nel prezzo di noleggio dei veicoli in genere si intende inoltre compresa anche la mercede del conducente e quant’altro per dare l’intervento eseguito a regola d’arte. Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori perfettamente finiticompletamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione delle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente capitolato, anche ove tali quantità siano differentiche negli altri atti dell’appalto, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute ed idonee all’uso. La distinta dei materiali del presente Capitolato parte tecnica è redatta al fine di costituire un base per la stesura delle offerte. La Ditta Appaltatrice è tenuta tuttavia a verificarla in quanto nessuna responsabilità può essere attribuita al progettista né, tantomeno, all'Appaltante per materiali mancanti a dare le opere finite. La Ditta Appaltatrice è tenuta inoltre a prendere visione dei luoghi. L’appalto è da considerarsi "a corpo"; l'elenco dei prezzi unitari dell’offerta ha la funzione di servire quale base per eventuali varianti. In particolare, nel caso di lavori in economia e non contemplati nell’elenco compreso l’elenco prezzi, saranno contabilizzati i lavori secondo le successive modalità. Per lavori affidati a corpotutti gli oneri e gli obblighi derivanti, il cui prezzo convenuto resta fisso ed invariabile, le norme di valutazione e misurazione delle opere cui si fa cenno precisati nel seguito non possono essere in alcun modo invocate dall’Appaltatore per una verifica delle quantità ovvero del valore attribuito alla qualità delle singole opere o provviste. Tali norme di misurazione debbono pertanto intendersi unicamente finalizzate alle verifiche e valutazioni che, del tutto autonomamente, il Direttore dei lavori intenderà effettuare allo scopo di desumerne le quote percentuali progressive delle varie categorie di lavori eseguite da contabilizzarepresente capitolato; ogni spesa generale nonché l’utile dell’Appaltatore.

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI. Tutti i lavori e forniture esplicitamente contemplate nel presente Capitolato e tutti quelli aggiuntivi che, anche se non previsti, si fossero resi necessari per dare compiuti a regola d’arte l’impianto e le opere necessarie dovranno essere in perfetto stato di funzionamento e rispondenti pienamente ai requisiti prescritti. L’appaltatore da parte sua, durante l’esecuzione degli impianti, non può introdurre varianti al progetto senza aver ricevuto l’autorizzazione per iscritto dall’Ente appaltante. La misurazione e la valutazione dei lavori e delle provviste sarà effettuata con metodi geometrici e la contabilizzazione degli stessi sarà fatta a numero, a peso e a corpo secondo quanto previsto nell’elenco prezzi. Per la liquidazione dei lavori varranno le misure fissate dal progetto anche se, in sede di controllo da parte degli incaricati, si riscontrassero unità, spessori, superfici, lunghezze e cubature effettivamente superiori a quelle prescritte o eventualmente contemplate nel presente Capitolato Speciale. Nel caso però in cui tali maggiorazioni risultassero ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori esse saranno contabilizzate. Non saranno in nessun caso ammesse dimensioni inferiori a quelle di appalto da liquidarsi a corpo per tutte le categorie di lavoro, non si procederà, ai fini contabiliprogetto salvo eventuali tolleranze previste dal progetto stesso e dal Capitolato Speciale. L’appaltatore, a misurazioniinsindacabile giudizio della Direzione Lavori, essendo sarà chiamato al rifacimento delle opere deficienti a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità totale suo carico. Le misure saranno prese in ordine alle quantità dei materiali e della manodopera occorrenti per dare contraddittorio man mano che procedono i lavori perfettamente finitie riportate su appositi libretti che saranno firmati dalla Direzione Lavori e dal rappresentante dell’appaltatore. Resta salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. Il ricorso alle prestazioni in economia dovrà avere carattere assolutamente eccezionale e dovrà essere effettuato a giudizio esclusivo della Direzione Lavori. Gli oneri e spese dell’appaltatore per i tracciamenti e la conservazione degli stessi, anche ove tali quantità siano differentiper la fornitura di campioni di qualsiasi genere, o non siano indicate tutte per le forniture e prove previste dal capitolato speciale, nonché per le lavorazioni per dare le opere compiute ed idonee all’uso. La distinta dei materiali del presente Capitolato parte tecnica è redatta prove da eseguire presso laboratori ufficiali al fine di costituire un base accertare le caratteristiche delle singole forniture e la rispondenza delle stesse e dei lavori eseguiti alle prescrizioni di Capitolato e agli ordini della Direzione Lavori, fatte salve eventuali diverse precise indicazioni del Capitolato e dell’elenco prezzi, si intendono compresi e compensati nei singoli prezzi di elenco e nel compenso a corpo. Oltre a ciò è altresì compreso e compensato tutto quanto prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché tutti gli oneri derivanti per la stesura delle offerteformazione di opere provvisionali e per i ponteggi a qualsiasi altezza. La Ditta Appaltatrice è tenuta tuttavia a verificarla in quanto nessuna responsabilità può essere attribuita al progettista né, tantomeno, all'Appaltante per materiali mancanti a dare le opere finite. La Ditta Appaltatrice è tenuta inoltre a prendere visione dei luoghi. L’appalto è da considerarsi "a corpo"; l'elenco dei prezzi unitari dell’offerta ha la funzione di servire quale base per eventuali varianti. In particolare, nel caso di lavori in economia e non contemplati nell’elenco prezzi, saranno contabilizzati i lavori secondo le successive modalità. Per lavori affidati a corpo, il cui prezzo convenuto resta fisso ed invariabile, le norme di valutazione e misurazione delle opere cui si fa cenno nel seguito non possono essere in alcun modo invocate dall’Appaltatore per una verifica delle quantità ovvero del valore attribuito alla qualità delle singole opere o provviste. Tali Le norme di misurazione debbono pertanto intendersi unicamente finalizzate alle verifiche e valutazioni che, del tutto autonomamente, il Direttore dei lavori intenderà effettuare allo scopo di desumerne per la contabilizzazione saranno le quote percentuali progressive delle varie categorie di lavori eseguite da contabilizzareseguenti.

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI. Nel caso Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di appalto tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti. L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. I prezzi contrattualmente definiti sono valutati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da liquidarsi svolgere rinunciando a corpo qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori. Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore. Il prezzo previsto per tutte le categorie forniture di lavoromateriali e di impianti è comprensivo, non si procederàinoltre, ai fini contabilidell’onere per l’eventuale posa in periodi diversi di tempo, a misurazioni, essendo a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità qualunque possa essere l’ordine di arrivo in ordine alle quantità cantiere dei materiali e della manodopera occorrenti forniti dall’Appaltatore. Queste norme si applicano per dare tutti i lavori perfettamente finitiindicati dal presente quaderno d’oneri e condizioni e che saranno, anche ove tali quantità siano differenticomunque, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute ed idonee all’uso. La distinta dei materiali del presente Capitolato parte tecnica è redatta al fine di costituire un base per la stesura delle offerte. La Ditta Appaltatrice è tenuta tuttavia a verificarla verificati in quanto nessuna responsabilità può essere attribuita al progettista né, tantomeno, all'Appaltante per materiali mancanti a dare le opere finite. La Ditta Appaltatrice è tenuta inoltre a prendere visione dei luoghi. L’appalto è da considerarsi "a corpo"; l'elenco dei prezzi unitari dell’offerta ha la funzione di servire quale base per eventuali varianti. In particolare, nel caso di lavori in economia e non contemplati nell’elenco prezzi, saranno contabilizzati i lavori secondo le successive modalità. Per lavori affidati a corpo, il cui prezzo convenuto resta fisso ed invariabile, le norme di valutazione e misurazione delle opere cui si fa cenno nel seguito non possono essere in alcun modo invocate dall’Appaltatore per una verifica delle quantità ovvero del valore attribuito alla qualità delle singole opere o provviste. Tali norme di misurazione debbono pertanto intendersi unicamente finalizzate alle verifiche e valutazioni che, del tutto autonomamente, il Direttore dei lavori intenderà effettuare allo scopo di desumerne le quote percentuali progressive delle varie categorie di lavori eseguite da contabilizzarecontraddittorio con l’Appaltatore.