Common use of ONERI DI CANTIERE Clause in Contracts

ONERI DI CANTIERE. La completa recinzione del cantiere, e relativa manutenzione della stessa fino ad avvenuto collaudo, che dovrà fornire idonea sicurezza per evitare intrusioni non autorizzate. E’ comunque piena e sola responsabilità dell’operatore economico assicurare il completo controllo del cantiere al fine di prevenire intrusioni non autorizzate ed atti vandalici e pertanto qualsiasi danno o furto dovesse verificarsi nell’ambito del cantiere sarà posto a carico dell’operatore economico. 16- l'apposizione di n. 1 cartello informativo all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990) dell'ente appaltante, del nome dei progettisti, dei Direttori dei lavori, dell'assistente e dell'impresa, del Direttore tecnico di cantiere, del responsabile del procedimento, del tipo ed impianto dei lavori e quanto altro prescritto dall'Appaltante e dall'Istituto Mutuante. In caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Operatore economico in sede di contabilità 17- Apposizione di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza in base alle indicazioni del Responsabile Coordinatore della Sicurezza. 18- le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti; 19- la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato; 20- le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

ONERI DI CANTIERE. La completa recinzione Dovranno essere a completo carico dell’appaltatore tutti gli allacciamenti, approvvigionamenti, opere e relativi consumi per la conduzione del cantiere, e relativa manutenzione della stessa fino ad avvenuto collaudo, che dovrà fornire idonea sicurezza per evitare intrusioni non autorizzate. E’ comunque piena e sola responsabilità dell’operatore economico assicurare il completo controllo del cantiere al fine di prevenire intrusioni non autorizzate ed atti vandalici e pertanto qualsiasi danno o furto dovesse verificarsi nell’ambito del cantiere sarà posto a carico dell’operatore economico. 16- l'apposizione di n. 1 cartello informativo all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200l’esecuzione delle opere in appalto, e sua manutenzione o sostituzione i seguenti ulteriori oneri : • Smontaggio di eventuali apparecchiature installate provvisoriamente e rimontaggio secondo il progetto esecutivo; • Smontaggio e rimontaggio di apparecchiature che, a giudizio insindacabile della D.L., potrebbero compromettere la buona esecuzione di altri lavori in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavoricorso; • Protezione mediante fasciature, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990) dell'ente appaltantecopertura, del nome dei progettistietc., dei Direttori dei lavori, dell'assistente degli apparecchi e dell'impresa, del Direttore tecnico di cantiere, del responsabile del procedimento, del tipo ed impianto dei lavori e quanto altro prescritto dall'Appaltante e dall'Istituto Mutuante. In caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Operatore economico in sede di contabilità 17- Apposizione di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza parti degli impianti per difenderli da rotture, guasti, manomissioni etc., in base modo che a lavori finiti il materiale venga consegnato come nuovo; • Operazioni di pulizia, ripristini, e verniciatura che dovessero essere ripetuti in conseguenza di esecuzione ritardata di impianti e modifiche per aderire alle indicazioni del Responsabile Coordinatore prescrizioni di capitolato; • Pulizie interne ed esterne di tutte le apparecchiature, i componenti e le parti degli impianti, secondo le modalità prescritte dai costruttori, dalla D.L., dal Capitolato Tecnico o dalla migliore tecnica, prima della Sicurezza. 18- messa in funzione; • Montaggio e smontaggio di tutte le spese apparecchiature che per l'uso delle discariche autorizzate l’esecuzione della verniciatura finale richiedessero una tale operazione; • Fornitura e manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di rifiuti; 19- quanto occorre per l’ordine e la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato sicurezza, come : cartelli di agibilità avviso, segnali di pericolo diurni e notturni, protezioni e quant’altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato; 20- le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;sicurezza.

ONERI DI CANTIERE. La completa recinzione Sono a completo carico dell’appaltatore tutti gli allacciamenti, approvvigionamenti, opere e relativi consumi per la conduzione del cantiere, l’esecuzione delle opere in appalto e relativa manutenzione i seguenti ulteriori oneri, indicati a titolo non esaustivo: • Smontaggio di eventuali apparecchiature installate provvisoriamente e rimontaggio secondo il progetto esecutivo; • Smontaggio e rimontaggio di apparecchiature che, a giudizio insindacabile della stessa fino ad avvenuto collaudoD.L., che dovrà fornire idonea sicurezza per evitare intrusioni non autorizzate. E’ comunque piena potrebbero compromettere la buona esecuzione di altri lavori in corso; • Protezione mediante fasciature, copertura, ecc., degli apparecchi e sola responsabilità dell’operatore economico assicurare il completo controllo del cantiere al fine di prevenire intrusioni non autorizzate ed atti vandalici e pertanto qualsiasi danno o furto dovesse verificarsi nell’ambito del cantiere sarà posto a carico dell’operatore economico. 16- l'apposizione di n. 1 cartello informativo all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200, e sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990) dell'ente appaltante, del nome dei progettisti, dei Direttori dei lavori, dell'assistente e dell'impresa, del Direttore tecnico di cantiere, del responsabile del procedimento, del tipo ed impianto dei lavori e quanto altro prescritto dall'Appaltante e dall'Istituto Mutuante. In caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Operatore economico in sede di contabilità 17- Apposizione di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza parti degli impianti per difenderli da rotture, guasti, manomissioni ecc., in base modo che a lavori ultimati il materiale venga consegnato come nuovo; • Operazioni di pulizia, ripristini, e verniciatura che dovessero essere ripetuti in conseguenza di esecuzione ritardata di impianti e modifiche per aderire alle indicazioni del Responsabile prescrizioni di capitolato o normative; • Pulizie interne ed esterne di tutte le apparecchiature, i componenti e le parti degli impianti, secondo le modalità prescritte dai costruttori, dalla D.L., dal Capitolato Tecnico o dalla migliore tecnica, prima della messa in funzione; • Montaggio e smontaggio di tutte le apparecchiature che per l’esecuzione della verniciatura finale richiedessero una tale operazione; • Fornitura e manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto occorre per l’ordine e la sicurezza, come: cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e notturni, protezioni e quant’altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. e dal Coordinatore della Sicurezza. 18- le spese per l'uso delle discariche autorizzate la sicurezza in fase di rifiuti; 19- la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato; 20- le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;esecuzione.

ONERI DI CANTIERE. La completa recinzione del cantiereSono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli allacciamenti, approvvigionamenti, opere e relativa manutenzione della stessa fino ad avvenuto collaudo, che dovrà fornire idonea sicurezza relativi consumi per evitare intrusioni non autorizzate. E’ comunque piena e sola responsabilità dell’operatore economico assicurare il completo controllo la conduzione del cantiere al fine di prevenire intrusioni non autorizzate ed atti vandalici e pertanto qualsiasi danno o furto dovesse verificarsi nell’ambito del cantiere sarà posto a carico dell’operatore economico. 16- l'apposizione di n. 1 cartello informativo all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 120 x 200l'esecuzione delle opere in appalto e i seguenti ulteriori oneri: smontaggio, demolizione e sua manutenzione o sostituzione trasporto in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990) dell'ente appaltante, del nome dei progettisti, dei Direttori dei lavori, dell'assistente e dell'impresa, del Direttore tecnico di cantiere, del responsabile del procedimento, del tipo ed impianto dei lavori e quanto altro prescritto dall'Appaltante e dall'Istituto Mutuante. In caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Operatore economico in sede di contabilità 17- Apposizione discarica di tutte le cartellonistiche necessarie alla Sicurezza apparecchiature da sostituire smontaggio di eventuali apparecchiature installate provvisoriamente e rimontaggio secondo il progetto esecutivo; smontaggio e rimontaggio di apparecchiature che, a giudizio insindacabile della D.L., possono compromettere la buona esecuzione di altri lavori in base alle indicazioni del Responsabile Coordinatore della Sicurezzacorso; protezione mediante fasciature, copertura ecc. 18- le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti; 19- la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità degli apparecchi e di nettezza tutte le parti degli impianti per difenderli da rotture, guasti, manomissioni ecc., in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo; operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che dovessero essere ripetuti in conseguenza di esecuzione ritardata di impianti e modifiche per aderire alle prescrizioni di Capitolato; pulizie interne ed esterne di tutte le apparecchiature, i componenti e le parti degli impianti, secondo le modalità prescritte dai costruttori, dalla D.L., dal Capitolato Tecnico o dalla migliore tecnica, prima della messa in funzione; montaggio e smontaggio di tutte le apparecchiature che per l'esecuzione della verniciatura finale richiedessero una tale operazione; fornitura e manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto occorre per l'ordine e la sicurezza, come: cartelli di avviso, segnali di pericolo diurni e notturni, protezioni e quant'altro venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza; fornitura di tutto quanto necessario per eseguire le prove e i collaudi degli impianti (operai, mezzi d’opera, energia, acqua, ecc..) Tutti i materiali e le apparecchiature dovranno essere installate in accordo alle prescrizioni del costruttore e conformemente alle specifiche e capitolati di contratto e comunque nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza del lavoro. I montaggi dovranno essere eseguiti da personale specializzato. Prima, durante e dopo qualsiasi intervento l'Appaltatore ha l'obbligo di garantire la pulizia dei luoghi di lavoro in considerazione della tipologia degli interventi e del luogo di esecuzione. I lavori da eseguire in relazione al montaggio di apparecchiature e componenti consistono in: prelievo da depositi o baracche ad uso ufficio magazzino trasporto a piè d’opera creazione dei supporti e basamenti erezione livellamento spessoramento, compreso fornitura degli spessori come prescritti dalla Direzione Lavori fissaggio dell’apparecchiatura e montaggio compreso il serraggio dei bulloni di Fondazione pulizia interna ed esterna prova idraulica prova funzionale collaudi. L’Appaltatore prima di iniziare la posa di apparecchiature dovrà procedere all’esecuzione delle seguenti operazioni: Innanzitutto procederà alla verifica delle posizioni delle apparecchiature ed alla tracciatura sulla base dei disegni consegnatigli dalla Direzione Lavori; L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori di aggiustaggio che si potrebbero rendere necessari per il personale dell'Appaltantel’installazione delle apparecchiature, sia nel cantiere che nel sito realizzando anche dove necessario i supporti delle stesse. L’Appaltatore dovrà procedere al tracciamento delle posizioni dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato; 20- le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni supporti prima di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;procedere alla saldatura delle mensole di sostegno delle strutture metalliche nonché dei sostegni degli isolamenti.