Common use of Oneri vari Clause in Contracts

Oneri vari. a) Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri: 1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art 8 del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000 come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni inerenti l'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti. 2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento. 3) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria all’esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori. 4) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove. 5) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori. 6) La spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell’art. 22 della L. 13/9/82 n. 646 esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. 7) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre. 8) Le spese per la recinzione e l’eventuale guardiania del cantiere, nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, in altre parole di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo lavori predisposto dall’A.C. e dal piano operativo dell’Impresa. Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8) anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera. 9) L’eventuale integrazione degli studi geognostici già eseguiti e allegati al progetto. 10) La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario. 11) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori. 12) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti. 13) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall’A.C. e dal Piano operativo dell’impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola. 14) L'eventuale esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempre ché lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della D.L., la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo. 15) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnico-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall’A.C. e del Piano Operativo dell’Impresa. 16) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature. 17) Gli oneri comunque connessi con l’eventuale collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 5.11.1971, n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione Comunale. 18) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quelli previsti nella tariffa comunale citata all’art 7 del presente Capitolato Speciale. 19) L'obbligo di apporre, entro tre giorni dalla consegna dei lavori, il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente ed in esecuzione della deliberazione C.C. 27.4.95 n. 85 con eventuale allegato. 20) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata, l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto, quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc. Sarà a carico dell'Impresa anche l'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori. Per i manufatti edilizi e per gli impianti realizzati nel corso dell'appalto, dovranno inoltre essere forniti le piante dei vari piani, i progetti e i disegni conformi all’eseguito in scala adeguata e completi di relazione, e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l'accatastamento delle opere eseguite. Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità L’impresa assume tutti gli oneri per l’accatastamento delle nuove realizzazioni e/o le necessarie variazioni catastali da apportate a seguito della realizzazione dei lavori. Infine l'Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative. 21) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato Ante – Operam; 22) Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le misurazioni dei lavori di cui al precedente art. 17. 23) L’esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, e in tutta la zona interessata dall’appalto, sempre che esistano obiettive esigenze a insindacabile giudizio della D.L., Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso: - Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge. - Le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti presso la competente ASL e, in particolare, presso l’ISPESL per gli ascensori o altri impianti. - La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. - La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il responsabile del procedimento, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere. - La fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, all’avvio degli impianti. - Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell'appalto ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura.

Oneri vari. a) a. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri: 1) . Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art 8 del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°n. 145/2000 come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni inerenti l'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti. 2) . Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento. 3) . Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria all’esecuzione alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori. 4) . Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove. 5) . Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori. 6) . La spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell’art. 22 della L. 13/9/82 Legge 13 settembre 1982 n. 646 esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. 7) . La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre. 8) 8. Le spese per la recinzione e l’eventuale guardiania del cantiere, nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, in altre parole di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo lavori predisposto dall’A.C. dall’A. C. e dal piano operativo dell’Impresa. 9. Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8) anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera. 9) L’eventuale integrazione degli studi geognostici già eseguiti 10. Le verifiche ed i saggi sul terreno di fondazione, comprese eventuali prove di laboratorio su campioni indisturbati, necessari al fine di garantirsi sulla stabilità e allegati al progettosulla perfetta riuscita delle opere. 10) 11. La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario. 11) 12. Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori. 12) 13. La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti. 13) 14. L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall’A.C. e dal Piano operativo dell’impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola. 14) L'eventuale esecuzione 15. L’esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempre ché lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della D.L., la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo. 15) 16. Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnicotecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall’A.C. e del Piano Operativo dell’Impresa. 16) 17. La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature. 17) 18. Gli oneri comunque connessi con l’eventuale il collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 5.11.19715 novembre 1971, n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione Comunaledall’Appaltatore, nonché il pagamento della parcella in favore del Collaudatore medesimo. L'importo di tale parcella sarà a carico dell'Appaltatore e dovrà essere consegnato il certificato di collaudo statico all’atto del pagamento della rata di acconto. 18) 19. L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quelli previsti nella tariffa comunale citata all’art 7 del presente Capitolato Speciale. 1920. L’onere del montaggio, dello smontaggio e del nolo delle opere provvisionali (ponteggi a telaio e/o a tubo giunto) L'obbligo per tutta la durata dei lavori ivi comprese eventuali proroghe. 21. L’onere dell’installazione e del nolo della gru di cantiere per tutta la durata dei lavori ivi comprese eventuali proroghe. 22. L’obbligo di apporre, entro tre giorni dalla consegna dei lavori, il cartello di indicazione delle opere opere, come da normativa vigente ed in esecuzione della deliberazione C.C. 27.4.95 n. 85 con eventuale allegatovigente. 20) L'esecuzione 23. L’esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata, l'esatta aggiornata l’esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appaltoimpiantistiche, quali: collettori, adduttrici, opere fognantimanufatti realizzati, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appaltol’Appalto, ecc. Sarà a carico dell'Impresa anche l'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori. Per i manufatti edilizi e per gli impianti realizzati nel corso dell'appalto, dell’appalto dovranno inoltre essere forniti le piante dei vari pianipiante, i progetti e i disegni conformi all’eseguito in scala adeguata e completi di relazione, e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l'accatastamento l’accatastamento delle opere eseguite. Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie3 copie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità L’impresa assume tutti gli oneri per l’accatastamento delle nuove realizzazioni e/o le necessarie variazioni catastali da apportate a seguito della realizzazione dei lavoricontabilità. Infine l'Impresa l’Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etcecc. realizzate nel corso dell'appaltodell’appalto, dovrà fornire - – unitamente agli altri elaborati di cui sopra - – i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normativenorme. 21) 24. Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato Ante – Operam;ante - operam. 22) 25. Gli oneri necessari per mettere a disposizione un’autovettura a 4 posti con autista per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell’appalto secondo le modalità stabilite dalla deliberazione C.C. n. 58/1999. 26. Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le misurazioni dei lavori di cui al precedente arteseguiti, a richiesta della Direzione dei Lavori o del Collaudatore. 17. 23) L’esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, e in tutta la zona interessata dall’appalto, sempre che esistano obiettive esigenze a insindacabile giudizio della D.L., Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso: - : 27. Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impiantiimpianti rilasciate, rilasciate ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90 46/90, da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge. 28. - Le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti presso la alla competente ASL Azienda USL e, in particolare, presso l’ISPESL all’ISPESL per gli ascensori o altri impiantiimpianti realizzati e verifica degli esistenti. 29. - La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante dell’ente appaltante, tramite il Responsabile del Procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. 30. - La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il responsabile Responsabile del procedimentoProcedimento, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere, in particolar modo quelle di collaudo statico delle scale antincendio esterne realizzate. 31. - La fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, all’avvio degli impianti. 32. - Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell'appalto dell’appalto, ai lavori di dattilografia e/o di videoscrittura. 33. L’esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavori, e in tutta la zona interessata dall’appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi dei cantieri di qualsiasi genere, escluso quello di cui al presente appalto, esistenti nella zona medesima. 34. La fornitura della Stazione Appaltante – Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie – Direzione – delle licenze del software necessario per la gestione dei files e dei disegni ed elaborati relativi all’opera, nella misura massima del 3x 1000 dell’importo a base d’asta ed a seguito di specifica richiesta avanzata dal Responsabile del Procedimento”. b. Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri: 1. La eventuale bonifica da ordigni esplosivi è subordinata al parere espresso dalle competenti Autorità Militari. Si precisa che nessun compenso né protrazione dei tempi contrattuali spetterà all’Impresa per le particolari modalità di lavorazioni di altre opere, imposte dalla necessità di eseguire la bonifica degli ordigni bellici con i necessari particolari accorgimenti, intendendosi tutti gli oneri di cui sopra compensati con i prezzi previsti all’art. 34 del presente Capitolato. Ove non risulti necessaria la bonifica, nessun compenso spetterà all’Appaltatore per la non avvenuta esecuzione della categoria di lavoro inerente la bonifica stessa. 2. A completamento di quanto disposto dall'art. 20 (Pagamenti in acconto), l'Appaltatore e' tenuto ad eseguire, fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio, tutti i lavori di manutenzione per la riparazione delle opere ammalorate per l’uso non corretto e comunque ordinate dalla D. L.. Per quanto riguarda in particolare i ripristini stradali per canalizzazioni eseguite da Aziende utenti dei XX.XX., saranno valutati con i prezzi contrattuali aumentati del 15%. Ove occorra effettuare una guardiania (anche notturna e festiva) sui cavi lasciati aperti dalle Aziende, l'importo dei lavori di ripristino dei cavi, come sopra valutato, e limitatamente al solo tratto di cavo aperto, sarà ulteriormente aumentato del 40%. 3. L’onere relativo alla costruzione dei passi carrabili e degli imbocchi in fogna richiesti dai privati ed autorizzati dai competenti Uffici Comunali durante il corso dei lavori fino alla data del collaudo. La valutazione dei lavori suddetti, contabilizzati in conto terzi con apposita contabilità, verrà effettuata, come per i ripristini cavi di cui al precedente punto 1) del presente punto B), con i prezzi di contratto aumentati del 15%. 4. Gli oneri relativi all’esecuzione di scavi di indagine per accertare l’ubicazione delle canalizzazioni dei XX.XX. o di altri impianti comunque connessi o interferenti con i lavori in oggetto. Tali indagini dovranno essere eseguite ad iniziativa dell’impresa nel numero e nell’ubicazione necessarie e riconosciute tali dalla D.L.

Oneri vari. a) Sono Oneri a totale carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, dell'Appaltatore durante i seguenti onerilavori: 1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art all'art. 8 del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000 di appalto dei Lavori Pubblici come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni inerenti l'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti. 2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento. 3) A stipulare polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. 4) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria all’esecuzione alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori. 45) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa l'Appaltatore possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove. 56) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldicaposaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori. 67) Le spese e gli oneri per la fornitura di idonei supporti informatici, sia hardware che software, per la completa gestione dell’appalto, compatibili con quelli in uso al Dipartimento del Patrimonio dell’Ente, con relativa licenza d’uso, ivi inclusi i materiali di consumo e manutenzione. 8) La spesa spesa, qualora necessario, per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell’art. 22 della L. 13/9/82 Legge n. 646 del 13.09.1982 esonerando l'Amministrazione l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. 79) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre. 8) 10) Le spese per la recinzione e l’eventuale la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione LavoriD.L., nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, in altre parole ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo dei lavori predisposto dall’A.C. di progetto e dal piano operativo dell’Impresa. programma esecutivo dell'Appaltatore. 11) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8) anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo finale provvisorio o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera. 9) L’eventuale integrazione degli studi geognostici già eseguiti e allegati al progetto. 1012) La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario. 1113) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere cantiere, la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori, purché tali oneri siano stati espressamente previsti nel programma indicativo e nel programma esecutivo dei lavori. 1214) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazionedell’Ente, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti. 1315) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo dei lavori predisposti dall’A.C. di progetto e dal Piano operativo dell’impresaprogramma esecutivo dell’Appaltatore, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola. 1416) L'eventuale esecuzione L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempre ché che lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale dell’Ente e gli ordini della D.L., la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo. 1517) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnicotecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma indicativo dei lavori indicativo predisposto dall’A.C. di progetto e del Piano Operativo dell’Impresadal programma esecutivo dell’Appaltatore. 1618) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione LavoriD.L., se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature. 1719) Gli oneri comunque connessi con l’eventuale collaudo statico La fornitura per i componenti dell’ufficio della D.L. di idonei dispositivi di protezione individuale, calzature, caschi, guanti, da utilizzare nel corso delle strutture, ai sensi della Legge 5.11.1971, n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione Comunaleperiodiche visite in cantiere. 1820) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa all'Appaltatore venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta oltre a quelli previsti nella tariffa comunale citata all’art nei prezzari citati all’art. 7 del presente Capitolato Speciale. 1921) L'obbligo di apporre, entro tre giorni dalla consegna dei lavori, il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente ed in esecuzione della deliberazione C.C. 27.4.95 n. 85 con eventuale allegato. 2022) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata, l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto, l'Appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc. Sarà a carico dell'Impresa anche l'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori. Per i manufatti edilizi e per gli impianti realizzati nel corso dell'appalto, dell'appalto dovranno inoltre essere forniti fornite le piante dei vari piani, i progetti e i disegni conformi all’eseguito in scala adeguata e completi di relazione, e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l'accatastamento delle opere eseguite. Gli elaborati dovranno essere redatti su carta lucida e su supporto informatico (file autocad/dwg ). Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione LavoriD.L., in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità L’impresa assume tutti gli oneri per l’accatastamento delle nuove realizzazioni e/o le necessarie variazioni catastali da apportate a seguito della realizzazione dei lavoricontabilità. Infine l'Impresa l'Appaltatore per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative. 2123) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato Ante – Operam;ante - operam. 2224) Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le misurazioni dei lavori lavori. 25) Tutte le spese per campioni di materiali e di forniture che saranno sottoposti all’approvazione della D.L. la quale ne definirà colore, dimensioni e finiture; in particolare dovranno essere sottoposte alla D.L. adeguate campionature, almeno in numero di tre per ogni materiale di finitura, almeno trenta giorni prima dell’esecuzione della relativa lavorazione attendendo, in ogni caso, le decisioni della D.L. stessa. 26) Tutte le spese per analisi, esperienze e prove di laboratorio presso Enti ed Istituti autorizzati indicati dall’Ente atte ad accertare la qualità e le caratteristiche dei materiali e manufatti ed all’ottenimento delle relative e richieste certificazioni, comprese le prove su acciai, leganti, laterizi, conglomerati cementizi, isolanti, coibenti, ecc. nel numero richiesto e secondo le modalità riportate nel regolamento di attuazione e rispettivamente nelle Leggi nn° 1086/71 e 10/91 e D.M. 412/93, nonché quelle relative alla determinazione della resistenza e reazione al fuoco ovvero alla presenza di specifici componenti, quali per esempio l’amianto. 27) Tutte le spese per accertamenti, verifiche e prove di opere ed impianti da effettuarsi, su ordine della D.L., sia durante il corso che al termine dei lavori, con relative spese per la messa a disposizione dell’occorrente personale nonché per la fornitura di acqua, energia elettrica, combustibile, ecc. 28) Tutte le spese per saggi e prove da effettuarsi sul terreno, che potessero necessitare, al fine della scelta e del dimensionamento di fondazioni o muri di sostegno, da eseguirsi a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici qualificati. 29) Tutte le spese per prove su strutture in genere, secondo le richieste della D.L., da eseguirsi anche a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici professionisti qualificati; infine tutte le spese per prove, accertamenti e verifiche da effettuarsi anche in sede di collaudi statici, tecnici ed amministrativi. In particolare: esecuzione di prove su elementi strutturali, esecuzione di prove sulle opere civili quali, prove in situ di permeabilità all’aria e di tenuta all’acqua degli infissi esterni, in base alle prescrizioni di cui al precedente art. 17alle norme UNI EN 1026-1027, prove in situ di resistenza meccanica di infissi esterni, prove di isolamento acustico tra ambienti sovrapposti ed ambienti adiacenti in base alla norma ISO-R140, prova di efficienza del sistema di smaltimento acque meteoriche in copertura. 2330) L’esecuzione Tutte le spese per la condotta e assistenza tecnica dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, e in tutta la zona interessata dall’appaltodurata degli stessi. L'Appaltatore dovrà comunicare all’Ente i tecnici iscritti ai relativi Albi professionali ai quali affidare lo sviluppo dei particolari e dei dettagli costruttivi sulla scorta del progetto redatto e secondo le disposizioni della D.L.. Pertanto, sempre fra gli oneri ed i compiti a carico dell’Appaltatore, rientrano quelli relativi alle attività costruttive ed alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti. Quindi sarà cura dell’Appaltatore la redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto e l’esecuzione consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere (Determinazione del 31.01.2001, n° 4, dell’Autorità di vigilanza sui LL.PP.). Si rammenta anche che esistano obiettive esigenze l'esecuzione delle opere è subordinata, ove richiesto e occorrente, a insindacabile giudizio calcoli statici e di verifica relativamente al dimensionamento delle strutture in c.a., c.a.p. ed acciaio, ai sensi della D.L.L. 1086/71, Ad ultimazione dei a calcoli di verifica degli isolamenti termici degli edifici e degli impianti di produzione di calore, ai sensi del Dlgs. 192/05 e decreti attuativi. b) Oneri a totale carico dell'Appaltatore dopo i lavori, compete ancora all’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso: - : 1) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impiantiimpianti rilasciate, rilasciate ai sensi dell’art. 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (già art. 9 della Legge 46/90 46/90), da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-tecnico- professionali di cui all’art. 3 della stessa legge. - . 2) Le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti presso la alla competente ASL e, in particolare, presso l’ISPESL all’ISPEL per gli ascensori o altri impianti. - . 3) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, l’ottenimento del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. - . 4) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il responsabile del procedimentodell’Ente, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere. - . 5) La fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, all’avvio per l’avvio degli impianti. 6) Il deposito presso il competente ufficio comunale della relazione e delle verifiche relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. - Le spese 192/05 e decreti attuativi. c) Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri: 1) Obblighi dell'Appaltatore in caso di emergenza: l’Appaltatore ha l’obbligo di prestare soccorsi in caso di emergenza. Per tutti gli oneri e le difficoltà dei lavori da eseguire nelle suddette circostanze di emergenza, i compensi spettanti in carenza dei prezzi di contratto saranno quelli di cui ai prezzari adottati dell’Ente. citati all’art. 7 del presente capitolato speciale e, in difetto, mediante rimborso dei costi effettivi, aumentati dell'aliquota per provvederespese generali ed utili d'Impresa. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 29, per tutta la durata dell'appalto ai lavori di dattilografia e/o videoscritturalettera f).

Oneri vari. a) Sono A)Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri: 1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art all'art. 8 del Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000 Decreto 19/04/2000 n. 145, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, fotografiche e dei disegni inerenti l'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi attid’appalto. 2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento. 3) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria all’esecuzione alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori. 4) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove. 5) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldicapo saldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori. 6) La spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell’art. 22 della L. 13/9/82 n. 646 esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. 7) La spesa per la fornitura di fotografie a colori e/o in b/n di documentazione delle opere in corso del corso, nel formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste richiesto dalla D.L., ogni qual volta richiesto dalla D.L. e nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre. 8) Le spese per la recinzione e l’eventuale la eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, in altre parole ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo lavori predisposto dall’A.C. e dal piano operativo dell’Impresa. . 9) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8) 7 anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo finale provvisorio o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera. 9) L’eventuale integrazione degli studi geognostici già eseguiti e allegati al progetto. 10) La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario. 11) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori, purché tali oneri siano stati espressamente previsti nel Programma Indicativo e nel Programma Operativo dei lavori. 12) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti. 13) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall’A.C. e dal Piano operativo dell’impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola. 14) L'eventuale esecuzione L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempre ché che lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della D.L., la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo. 15) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnico-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall’A.C. e del Piano Operativo dell’Impresa. 16) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature. 17) Gli oneri comunque connessi con l’eventuale il collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 5.11.1971, 5/11/1971 n. 10861086 e s.m.i., ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione Comunale, nonché il pagamento della parcella in favore del Collaudatore medesimo. L'importo di tale parcella sarà detratto dalle competenze dell'Appaltatore in sede di redazione del certificato di pagamento della rata di acconto immediatamente successiva alla avvenuta presentazione del certificato di collaudo statico. 18) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge Xxxxx autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quelli previsti nella tariffa comunale citata all’art 7 del presente Capitolato Specialequello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta. 19) L'obbligo di apporre, entro tre giorni dalla consegna dei lavori, apporre il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente ed in esecuzione della deliberazione C.C. 27.4.95 27/04/1995 n. 85 con eventuale allegato. 20) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata, aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto, l'Appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognantifognarie, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc. Sarà a carico dell'Impresa anche l'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori. Per i manufatti edilizi e per gli impianti realizzati nel corso dell'appalto, dell'appalto dovranno inoltre essere forniti le piante dei vari piani, i progetti e i disegni conformi all’eseguito in scala adeguata e completi di relazione, e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l'accatastamento delle opere eseguite. Le planimetrie catastali dovranno essere redatte su fogli tipo "BRESFOIL", oltre che su supporto magnetico, gli altri elaborati su carta lucida. Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di n.di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità L’impresa assume tutti gli oneri per l’accatastamento delle nuove realizzazioni e/o le necessarie variazioni catastali da apportate a seguito della realizzazione dei lavoricontabilità. Infine l'Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative. 21) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato Ante – Operam;ante - operam. 22) Gli oneri necessari per mettere a disposizione una autovettura a 4 posti con autista per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell’appalto secondo le modalità stabilite dall’art. 5 del Regolamento recante il Capitolato Generale d’appalto LL. PP. – Decreto 19/04/2000 n. 145, integrato con Deliberazione di C.C. n. 58/99 e modificata da deliberazione di Assemblea Capitolina nr. 37/2015, il cui dispositivo si riporta testualmente: “Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese necessarie per assicurare la messa a disposizione di una autovettura a 4 posti con autista per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi – per tutta la durata dell’appalto. Sono comprese tutte le spese, anche assicurative relative al servizio riguardante la messa a disposizione dell’automezzo il quale sarà reso in favore dell’Amministrazione ed a carico dell’appaltatore in base all’orario settimanale stabilito dal Capitolato Particolare e regolato da apposite Convenzioni sottoscritte tra le Cooperative degli autisti, le XX.XX. di categoria e le Associazioni Imprenditoriali. E’ comunque fatta salva la facoltà dell’appaltatore di utilizzare un proprio automezzo con autista dipendente dell’appaltatore stesso. In tal caso dovrà essere consentita all’Amministrazione la verifica degli atti relativi al rapporto di lavoro subordinato tra autista e impresa. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto a garantire e sollevare l’Amministrazione da ogni eventuale pretesa derivante dal servizio di cui sopra”. Il numero dei giorni in cui dovrà essere resa disponibile tale autovettura dipenderà dall’importo dei lavori, secondo le indicazioni impartite dall’Assemblea capitolina, e la scelta dei giorni settimanali sarà decisa insindacabilmente dall’ufficio di Direzione Lavori. 23) Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le misurazioni dei lavori sia a misura che a corpo di cui al precedente art. 17. 23) L’esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, e in tutta la zona interessata dall’appalto, sempre che esistano obiettive esigenze a insindacabile giudizio della D.L., 17 paragrafo 3°. Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso: - : 24) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90 del D.M. 37/08 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge. - Le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti presso la competente ASL e, in particolare, presso l’ISPESL per gli ascensori o altri impianti. - Xxxxx. 25) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. - . 26) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il responsabile del procedimento, dell’autorizzazione all’allaccio alla fognatura pubblica e della relativa certificazione da parte degli uffici preposti 27) la predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il responsabile del procedimento, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere. - ; previo eventuale aggiornamento della certificazione catastale in presenza di cambio di destinazione d’uso e/o di modifiche degli immobili oggetto dei lavori. 28) Le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all’ISPEL e all’ARPA per gli ascensori o altri impianti. 29) La fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, all’avvio per l’avvio degli impianti. - Le spese e gli oneri per provvedere, . 30) La messa a disposizione della D.L. di un telefono cellulare con relativa SIM card per tutta la durata dell'appalto ai lavori di dattilografia e/o videoscritturadell’appalto, detta apparecchiatura verrà riconsegnata all’impresa dopo il verbale fine lavori.

Oneri vari. aA) Sono a carico dell'Appaltatore, . senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri: 1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art 8 del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000 n0145/2000 come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni inerenti l'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti. 2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento. 3) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria all’esecuzione alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori. 4) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista prowista a piè pie' d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove. 5) Le spese per provvedere prowedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioniIivellazioni, trasporto di capisaldicaposaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori. 6) La spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto prowisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell’artdell'art. 22 della L. 13/9/82 n. 646 esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. 7) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre. 8) Le spese per la recinzione e l’eventuale l'eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, in altre parole di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi Appalto per lavori manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e tecnologici dei fabbricati e scuole comunali ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII - ANNO 2013 Capitolato Responsabile del Procedimenlo: Ing. Xxxxxxxxx eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo lavori predisposto dall’A.C. dall'AC. e dal piano operativo dell’Impresa. dell'Impresa. 9) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8) anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all’approvazione all'approvazione del collaudo o in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’operal'utilizzazione dell'opera. 910) L’eventuale L'eventuale integrazione degli studi geognostici già eseguiti e allegati al progetto. 1011) La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista prowista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario. 1112) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori. 1213) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoriaprowisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti. 1314) L'adozione di tutti i provvedimenti prowedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall’A.C. dall'AC. e dal Piano operativo dell’impresadell'impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola. 1415) L'eventuale esecuzione L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempre ché lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della D.L., la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo. 1516) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnicotecnici-amministrativi necessari per provvedere prowedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall’A.C. dall'AC. e del Piano Operativo dell’Impresadell'Impresa. 16) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature. 17) Gli oneri comunque connessi con l’eventuale collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 5.11.1971, n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione Comunale. 18) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quelli previsti nella tariffa comunale citata all’art 7 del presente Capitolato Speciale. 19) L'obbligo di apporre, entro tre giorni dalla consegna dei lavori, il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente ed in esecuzione della deliberazione C.C. 27.4.95 n. 85 con eventuale allegato. 20) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata, l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto, quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc. Sarà a carico dell'Impresa anche l'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori. Per i manufatti edilizi e per gli impianti realizzati nel corso dell'appalto, dovranno inoltre essere forniti le piante dei vari piani, i progetti e i disegni conformi all’eseguito in scala adeguata e completi di relazione, e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l'accatastamento delle opere eseguite. Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità L’impresa assume tutti gli oneri per l’accatastamento delle nuove realizzazioni e/o le necessarie variazioni catastali da apportate a seguito della realizzazione dei lavori. Infine l'Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative. 21) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato Ante – Operam; 22) Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le misurazioni dei lavori di cui al precedente art. 17. 23) L’esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, e in tutta la zona interessata dall’appalto, sempre che esistano obiettive esigenze a insindacabile giudizio della D.L., Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso: - Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 della Legge 46/90 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della stessa legge. - Le richieste e l’ottenimento di nulla-osta prescritti presso la competente ASL e, in particolare, presso l’ISPESL per gli ascensori o altri impianti. - La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il Responsabile del Procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. - La predisposizione della documentazione per la richiesta e l’ottenimento, da parte dell’appaltante tramite il responsabile del procedimento, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere. - La fornitura di esperti per l’assistenza, in sede di consegna, all’avvio degli impianti. - Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell'appalto ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura.