Pagamenti a saldo. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
Appears in 21 contracts
Samples: Contratto D’appalto, Contratto D’appalto Per L’esecuzione Di, Lavori Di Manutenzione Straordinaria
Pagamenti a saldo. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore all’Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
Appears in 2 contracts
Samples: servizi2.inps.it, servizi2.inps.it
Pagamenti a saldo. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
Appears in 1 contract
Samples: trasparenza.provincia.salerno.it
Pagamenti a saldo. 1. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia ab- bia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardoritar- do. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Appalto Pubblico
Pagamenti a saldo. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio prov- visorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto prov- veduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
Appears in 1 contract
Pagamenti a saldo. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione l‟emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore all‟appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo quest‟ultimo termine spettano all’appaltatore all‟appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
Appears in 1 contract
Samples: www.arcasudsalento.it
Pagamenti a saldo. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo quest'ultimo termine spettano all’appaltatore all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.villorba.tv.it
Pagamenti a saldo. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi inte- ressi di mora sino al pagamento.
Appears in 1 contract
Samples: www.comunediladispoli.it