SCRITTURA PRIVATA
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
TRA
a) la Società Vicentina Trasporti a r.l. con sede in Xxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx, iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza con numero d’iscrizione, codice fiscale e partita IVA 03419220243, rappresentata dal Direttore generale, Ing. Xxxxxxx Xxxxxx, nato a il
c.f. , in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, intestatario di firma digitale, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della suddetta Società, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Società appaltante” o “SVT”, parte appaltante;
e
b) ………….. con sede legale in ……….., via ………….. n , iscritta
alla Camera di Commercio I.A.A. di …………… con numero d’iscrizione, codice fiscale e partita ……………, rappresentata dal ………., sig.
…………. nato a ……….. il ………………, c.f , intestatario di
firma digitale, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della suddetta società, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Ditta” o “Appaltatore”, parte appaltatrice;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente atto.
PREMESSO
- che con bando di gara prot. 2018-……..- spedito alla GUUE il 01/06/2018 è stata indetta procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per l’affidamento della fornitura del sistema di videosorveglianza per la flotta di autobus di svt adibiti a TPL con installazione su n. 20 autobus (uno per tipologia di autobus), per un importo a base d’appalto di euro 1.574.150,00= a cui vanno aggiunti euro 150,00 per oneri di sicurezza di natura interferenziale non soggetti a ribasso, iva esclusa;
- che con provvedimento di SVT in data ……… 2018 la fornitura è stata aggiudicata alla società ………….. c.f ai prezzi unitari offerti, per
l’importo complessivo offerto di euro ……………………,00 ( )
più IVA come da offerta della Ditta allegata che forma parte integrante del presente contratto (all. 1);
- che i documenti di gara prevedono la facoltà di affidare all’aggiudicatario, nei due anni successivi all’aggiudicazione dell’appalto, la fornitura fino ad un massimo di ulteriori 60 (sessanta) impianti autobus completi nella massima configurazione, ai medesimi prezzi e condizioni offerti in gara, per
un importo complessivamente non superiore ad euro 270.000,00 iva esclusa;
- che è stata verificata con esito positivo la conformità dei prodotti offerti (………………………) alle specifiche tecniche del Capitolato posto a base di gara come previsto all’art. 9 del capitolato;
- che per la partecipazione e la ammissione alla gara la Ditta ha dichiarato di aver preso visione del Capitolato Speciale d’Appalto – che ha accettato in ogni sua parte e lo ha sottoscritto in segno di “accettazione” con firma del proprio legale rappresentante;
- che l’appalto è co-finanziato con fondi del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014-2020 - Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile - Azione 4.6.3 “Sistemi di Trasporto Intelligente” – Intervento 1. ICT a bordo“.
- che si sono concluse con esito positivo le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e che quindi, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione è diventata efficace;
- che non essendo ancora stata rilasciata l’informativa antimafia ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva nel caso venga rilasciata l’informazione interdittiva;
- che è decorso il termine di trentacinque giorni di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;
TUTTO CIO’ PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto di seguito.
I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto;
Art. 1 - Oggetto del contratto.
SVT concede alla Ditta, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per:
> la fornitura del sistema completo di videosorveglianza per n. 350 autobus della flotta di SVT. Per ogni veicolo la fornitura sarà composta da;
- telecamere interne + 1 anteriore
- unità di controllo e registrazione
- xxxxxxxx xxxxxxxxx
- sistema centrale per la gestione e lo scarico delle immagini
- garanzia per 5 anni
> n. 2 postazioni di lettura stand alone complete di PC portatile per la lettura e l’analisi dell’hard disk;
> l’installazione e collaudo dei dispositivi su n. 20 autobus di SVT, di diversa tipologia;
secondo le modalità e caratteristiche tutte indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
1.1 Eventuali forniture supplementari: S.V.T. si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario, nei due anni successivi all’aggiudicazione della gara, fino ad un massimo di ulteriori 60 (sessanta) impianti autobus completi nella massima configurazione, ai medesimi prezzi e condizioni offerti in gara, per un importo complessivo massimo di euro 270.000,00 oltre IVA. Qualora SVT decida di ritenga di esercitare tale facoltà, sarà obbligo della Ditta provvedere alle forniture supplementari richieste alle condizioni di capitolato e ai prezzi offerti in gara.
Art. 2 - Durata del contratto. Tempi di consegna
Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula del presente contratto e dovrà concludersi entro 12 mesi.
La fornitura e l'installazione saranno realizzate in fasi operative che verranno definite e pianificate con la Ditta, secondo le seguenti tempistiche:
1°fase: l’installazione dell’intero sistema sui n. 20 autobus di SVT, di diversa tipologia, dovrà essere ultimato entro 6 mesi dalla data di avvio del contratto.
2° fase: collaudo del sistema installato sui 20 autobus di SVT da eseguirsi entro 30 giorni dall’ultimazione dell’installazione
3° fase: consegna a lotti delle forniture con i seguenti tempi di consegna:
- 2 mesi dalla richiesta per i lotti pari o inferiori a 100 unità
- 3 mesi dalla richiesta per i lotti superiori a 100 unità
Dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del Collaudo Finale con esito positivo (art. 20 del Capitolato) decorrerà il periodo di 5 anni di garanzia secondo quanto previsto all'art. 21 del Capitolato.
Art. 3 - Obblighi dell’Appaltatore
La Ditta si impegna all’esecuzione del contratto alle condizioni di cui al presente contratto ed ai seguenti documenti che vengono allegati al presente contratto e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
1. Offerta economica di gara
2. Capitolato Speciale d’Appalto
Costituisce altresì parte integrante del presente contratto il D.U.V.R.I. e relativo verbale di coordinamento già sottoscritti dalle parti in data ,
che sono depositati in atti della Società e che si intendono riportati e
trascritti nel presente contratto quale parte integrante, ancorché non materialmente allegati.
Art. 4 - Ammontare del contratto.
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in gara (allegato sub. 1), che costituiscono i prezzi contrattuali, e delle forniture e prestazioni previste, per un importo complessivo di euro
………….. (…………./00), oltre ad euro 150,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
I prezzi unitari offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
Art. 5 - Pagamenti.
Le forniture e installazioni sui 20 autobus campione previsti verranno fatturate in un'unica soluzione al termine del collaudo con esito positivo del sistema.
I singoli lotti di fornitura verranno fatturati dopo l’avvenuta consegna in un unico documento per ciascun lotto di fornitura richiesto.
I pagamenti verranno effettuati secondo quanto specificato all’art. 27 del Capitolato Parte Amministrativa.
Essendo l’appalto co-finanziato con fondi del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014-2020 - Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile - Azione 4.6.3 “Sistemi di Trasporto Intelligente” – Intervento 1. ICT a bordo“, è fatto obbligo al fornitore di fornire tutta la documentazione che verrà richiesta per ottenere il finanziamento.
Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il codice CUP e il codice CIG. CUP e CIG dovranno essere obbligatoriamente riportati su tutta la documentazione inerente lo svolgimento dell’appalto (fatture, DDT, ecc.).
Sull’importo mensile sarà comunque applicata la ritenuta dello 0,50 per cento (art. 30, comma 5, D. Lgs. 50/2016). Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, al termine del contratto, dopo il collaudo, previa acquisizione del DURC.
Art. 6 – Variazioni. Determinazione Nuovi Prezzi
Eventuali modifiche o varianti al contratto potranno essere ammesse esclusivamente entro i limiti e alle condizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016.
Art. 7 - Cauzione definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, la Ditta ha prestato cauzione definitiva di euro ……. - con garanzia fidejussoria n°
…………… emessa il ……….. da ………………...
La Società appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Ditta appaltatrice. La Ditta dovrà reintegrare la cauzione medesima , nel termine che sarà prefissato, qualora la Società abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Art. 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
Si applicano gli artt. 30 e 105 del D. Lgs. 50/2016 relativi alla tutela dei lavoratori e regolarità contributiva.
Ogni responsabilità inerente alla gestione del contratto, ivi compresa quella in materia di sicurezza e salute in relazione al D.Lgs. 81/2008, fa interamente carico alla Ditta.
Art. 9– Responsabilità dell’appaltatore.
La Ditta assume ogni responsabilità (civile o di altra natura) derivante da eventuali danni diretti o indiretti, a persone o cose, che propri dipendenti o terzi (compreso il personale dipendente e amministratori SVT) dovessero subire in relazione all’appalto di cui trattasi. La Ditta assume altresì responsabilità di tutto quanto previsto nell’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Nella gestione del contratto la Ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni a persone o cose, con obbligo di rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni.
Art. 10 – Rispetto della tracciabilità finanziaria (art. 3 L. 136/2010)
La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
A tal fine l’Appaltatore ha comunicato le coordinate bancarie ed il/i conto/i corrente/i dedicato/i su cui effettuare i pagamenti, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul/i predetto/i conto/i.
Il codice CIG assegnato, da riportare su tutte le fatture emesse in ragione del presente contratto, è riportato in oggetto.
Art. 11 – Penalità.
La fornitura dovrà essere eseguita attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e del presente contratto.
L’Azienda appaltante, qualora si verifichino inadempienze della Ditta nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, si riserva di procedere all’applicazione di penalità in relazione alla gravità delle inadempienze, secondo quanto dispone l’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 12 – Risoluzione del contratto e recesso dal contratto.
SVT si riserva la facoltà di risolvere il contratto o di recedere unilateralmente dal contratto nei casi previsti all’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto
Art. 13 –Subappalto e cessione del contratto.
Attesa la mancata indicazione in sede di offerta di avvalersi della facoltà del subappalto, lo stesso è vietato.
oppure :
L’Impresa aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara l’intenzione di subappaltare “………………” indicando in sede di gara la terna dei subappaltatori.
Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge in materia.
Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13, SVT non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’“Appaltatore” il quale è obbligato a trasmettere alla Società Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, SVT sospende il successivo pagamento a favore dell’“Appaltatore”.
È vietata la cessione del contratto.
Art.14 - Variazioni in composizione societaria
Qualora, durante la durata del contratto, nella composizione della Ditta avvenga una variazione superiore al 2%, ovvero vengano modificati gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, la Ditta ha l’onere di darne tempestiva comunicazione a SVT.
Altresì, ai sensi della normativa antimafia, la Ditta ha l’obbligo di comunicare qualsiasi variazione societaria, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, all’Azienda Appaltante e alla Prefettura di riferimento allegando copia degli atti dal quale risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
Art. 15 – Rispetto della normativa sulla sicurezza.
L’appaltatore è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute, sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Come disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 è stato redatto il DUVRI, tenuto conto, di concerto con la Ditta, dei possibili rischi relativi alle possibili interferenze tra le attività di SVT e la Ditta e le relative misure di sicurezza, tecniche e gestionali, adottate e adottabili per eliminare e ridurre i rischi.
I mezzi di trasporto e le attrezzature utilizzate per lo scarico dovranno essere conformi alle normative vigenti. Inoltre il conducente durante le operazioni non dovrà lasciare il mezzo incustodito.
E’ fatto altresì obbligo al fornitore di cooperare con l’Azienda nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto nonché di coordinare con l’Azienda gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in particolare in tutti i casi in cui vi sia un intervento congiunto di lavoratori di SVT e del fornitore.
Infine la Ditta dovrà applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti. Qualsiasi mancanza sarà segnalata agli organi preposti in materia.
Le gravi o ripetute violazioni degli obblighi di cui ai precedenti capoversi da parte della Ditta, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 16 – Modello Organizzativo Ex D.Lgs. 231/2001
SVT, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito xxx.xxx.xx.xx alla sezione Amministrazione Trasparente. I fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l’eventuale risarcimento del danno patito da SVT.
Art. 17- Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici) per le parti ancora in vigore, applicabili ai settori speciali e le altre disposizioni vigenti in materia.
Art. 18 - Controversie- Foro competente
1. Per qualunque controversia comunque attinente alla interpretazione e alla esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.
2. E’ escluso l’arbitrato.
Art. 19 – Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 si informa che SVT tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di SVT vigenti in materia. I dati personali acquisiti saranno trattati da Responsabili e Incaricati autorizzati al trattamento. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice presentando richiesta al Responsabile del trattamento.
Art. 20 - Spese di contratto e trattamento fiscale
L’imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nella forma di scrittura privata non autenticata, stipulato con sottoscrizione digitale, saranno interamente a carico della Ditta appaltatrice. Il corrispettivo è imponibile IVA.
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso.
Art. 21 – Domicilio Legale - Referenti
1. A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale/amministrativa in via a
……………., CAP …….., Pec ………………..
2. La Ditta individuerà all'interno della propria organizzazione un referente che dovrà interfacciarsi con il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e il Responsabile dell’esecuzione del Contratto (REC) di SVT e prestare tutta la necessaria collaborazione, per ogni necessità, al fine di permettere l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. In nominativi ed i recapiti dei referenti verranno reciprocamente comunicati dalle Parti per iscritto.
4. Eventuali variazioni delle persone all’uopo incaricate dovranno essere comunicate tempestivamente, in forma scritta, all’altra Parte.
Art. 22 – Documenti contrattuali
Il presente contratto, composto di nr. 9 pagine e 2 allegati , è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016 e sottoscritto, in segno di accettazione dalle Parti che lo l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge
per S.V.T. S.R.L. per l’Appaltatore (firmato digitalmente) (firmato digitalmente)