Waarborgtermijn. Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing.
Waarborgtermijn. De leverancier is voor wat de inventarisproducten betreft, onderworpen aan een waarborgtermijn van zeven jaar vanaf de voorlopige oplevering, overeenkomstig artikel 131 KB Uitvoering. Voor zover er geen proces-verbaal van voorlopige oplevering werd opgesteld, loopt deze termijn vanaf de (impliciete) goedkeuring van de schuldvordering overeenkomstig artikel 120. De perfecte staat van de goederen dient minimum gedurende deze waarborgtermijn gegarandeerd te worden. De garantie omvat alle herstellings-, vervangings-, en verplaatsingskosten.
Waarborgtermijn. De waarborgtermijn bedraagt minstens 60 veeguren. De opleveringskosten moeten door de aannemer in de prijs van de levering worden begrepen. De waarborgtermijn wordt verlengd met de tijd gedurende dewelke het materieel niet 100% kan gebruikt worden ten gevolge van tekorten aan het geleverde waarvoor ons bestuur beroep doet op de waarborg van de leverancier. Op alle in waarborg vervangen producten wordt een nieuwe gelijklopende waarborgtermijn toegepast. De aannemer zal van iedere beschadiging of buitendienststelling per fax door ons bestuur worden verwittigd zodat deze zo snel mogelijk de nodige vaststellingen kan doen of laten doen opdat de tekorten met spoed zouden worden verholpen.
Waarborgtermijn. De waarborgtermijn vangt aan op de datum waarop de voorlopige oplevering wordt verleend. De waarborgtermijn bedraagt minimaal 2 jaar.
Waarborgtermijn. De waarborgtermijn van de toestellen vangt aan op de datum waarop de voorlopige oplevering wordt verleend en duurt één jaar.
Waarborgtermijn. De duur van de waarborg, die aanvangt bij de voorlopige keuring, bedraagt minimum 4 jaar en dekt alle kosten met betrekking tot het herstellen, het vervangen van onderdelen en uurlonen & verplaatsingskosten. Dit betekent dat er minstens vier jaar garantie 'on-site' moet worden aangeboden. De boete voor het overschrijden van de termijnen van herstelling of vervanging tijdens de waarborgtermijn bedraagt per oproep tot tussenkomst 50 EUR (vijftig) per werkdag vertraging. Het totale bedrag van de boete wegens overschrijden van de hersteltermijnen wordt per herstelling beperkt tot 10 % van de leveringsprijs van de producten die door het defect niet volledig benut kunnen worden. De waarborg begint te lopen vanaf de dag van de voorlopige keuring. Op al wat ter vervanging wordt geleverd is de waarborgtermijn integraal van toepassing. Indien de producten niet werken volgens de bepalingen van dit bestek, wordt de waarborgtermijn voor deze producten geschorst tot op de dag dat ze opnieuw werken zoals voorzien.
Waarborgtermijn. De duur van de waarborgtermijn wordt op eigen verantwoordelijkheid door de verzekerde vastge- steld.
Waarborgtermijn. De gevraagde garanties zijn 7 jaar op de goede staat van de kunstgrasmat, 10 jaar op de dragende stijlen en corrosie, 3 jaar op de goede staat van de stukken en montagefouten.
Waarborgtermijn. De leverancier is ertoe verplicht hun onderhoud te waarborgen en alle nodige herstellingen uit te voeren om de fietsen, tijdens de volledige duur van de opdracht, in goede staat te houden. De fietsen dienen conform het ingediende plan van aanpak operationeel inzetbaar te zijn. De leverancier zorgt voor een voldoende aantal fietsen die rijwaardig zijn.
Waarborgtermijn. De waarborgtermijn is de tijdsperiode tussen de voorlopige oplevering en de eindoplevering. Tijdens deze periode is de vennootschap –verkoopster uitsluitend verbonden te verhelpen aan de gebreken die door het gebruik aan het licht kwamen en de het ge volg waren van het gebruik van materialen of uitvoeringsprocédé ‘s, die niet in overeenkomst waren met wat contractueel voorzien werd, waarvan de koper bewijs moet kunnen leveren ingeval van betwisting. De vennootschap –verkoopster zal, in geen enkel geval, gehouden zijn te verhelpen aan de gevolgen van misbruik, onhandigheid, abnormaal gebruik of gebrek aan onderhoud der privatieve en/of de gemeenschappelijke gedeelten. Alle eventuele gebreken moeten verplicht per aangetekend schrijven worden gemeld aan de vennootschap –verkoopster, zodra ze vastgesteld zijn, zoniet worden ze niet in overweging genomen.