Kary umowne i odstąpienie od umowy Przykładowe klauzule

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 1) w przypadku każdorazowego zawinionego przez Wykonawcę nieprzystąpienia do realizacji zamówienia w terminie określonym w harmonogramie wykonywania usług wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy - w wysokości 30% jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę niewykonywania zleconych usług; 2) w przypadku wykonywania usług przez osobę inną niż dedykowana do realizacji zamówienia z naruszeniem zasad opisanych w § 2 ust. 1 - 4 umowy - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 3) w przypadku naruszenia obowiązków opisanych w § 2 ust. 5 i 6 umowy, dotyczących udziału w superwizjach - w wysokości dziesięciokrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 4) w przypadku innego niż określone powyżej nienależytego wykonania umowy, to jest wykonania umowy niezgodnie z warunkami określonymi w OPZ - w wysokości dwukrotności jednostkowej stawki godzinowej Wykonawcy określonej w § 5 ust. 2 mowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 5) w przypadku ujawnienia informacji poufnych - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy. 2. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie i potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej i upływie terminu oznaczonego wezwaniem. Brak możliwości dokonan...

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1.1.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 1.2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 1.2.1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania robót wynikających z harmonogramu wymiany wodomierzy – 0,1% wartości umowy netto 1.2.2 za zwłokę w usuwaniu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze – 1 zł za każdy dzień zwłoki – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.3 za zwłokę w wymianie wodomierza reklamowanego przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym – 1 zł za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym w karcie gwarancyjnej – liczone w stosunku do 1 wodomierza. 1.2.4 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10 % wartości umowy netto. 2. Strony będą miały prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w wypadku, gdy pomimo pisemnego wezwania drugiej strony do wywiązania się z umowy, zakreślającego termin co najmniej 7- dniowy, utrzymywać się będzie następujący stan: 2.1 Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego: 2.1.1 nie podjęcie czynności wymiany wodomierzy przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od terminu objętego harmonogramem oraz zwłoka w realizacji wymiany wodomierzy w budynku, trwającego dłużej niż 30 dni. 2.2 Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę: 2.2.1 nie regulowanie należności przez Zamawiającego w okresie powyżej 30 dni. 2.2.2 brak współdziałania ze strony Zamawiającego, w szczególności: nieprzystępowanie do odbiorów, brak pomocy w ustaleniu 3 terminu wymiany itp. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wynagrodzenia określonego w par. 13 ust. 2 umowy.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznej ceny brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 Umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% łącznej ceny brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. W przypadku niedotrzymania poziomu parametrów, potwierdzonego w uzgodnionym Kwartalnym raporcie świadczenia usług opieki serwisowej stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy w danym kwartale Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiednio: 1) dla poziomu o priorytecie 1 („bardzo wysokim”), w przypadku niedotrzymania poziomu parametrów w przedziale: a. od 95% do 97,999% - jednorazowo, 0,45% wynagrodzenia określonego w §6 ust 1, b. < 95% - jednorazowo, 0,55% wynagrodzenia określonego w §6 ust 1. 2) dla poziomu o priorytecie 2 („wysokim”), w przypadku niedotrzymania poziomu parametrów w przedziale: a. od 95% do 97,999% - jednorazowo, 0,25% wynagrodzenia określonego w §6 ust 1, b. < 95% - jednorazowo, 0,35% wynagrodzenia określonego w §6 ust 1. 4. W przypadku opóźnienia wykonania czynności objętych przedmiotem Umowy, w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia. 5. W przypadku opóźnienia wykonania usług dodatkowych w stosunku do terminu wykonania danej usługi, określonego w formularzu Zlecenia na wykonanie usług dodatkowych, którego wzór określa Załącznik nr 2b do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 6. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminu integracji systemu obsługi zgłoszeń Wykonawcy z systemem obsługi zgłoszeń Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100) za każdy rozpoczęty kalendarzowy dzień opóźnienia.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W wypadku opóźnienia w dokonaniu płatności, o której mowa w § 5 ust. 1 - 3, Wynajmujący obciąży Najemcę odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku opóźnienia terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4, Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. W przypadku zaistnienia innego naruszenia postanowień umownych, Wynajmujący obciąży Najemcę karą umowną w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych), za każde naruszenie. 4. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wynajmującego z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 5. Płatność kary umownej nastąpi na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Wynajmującego, w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany w nocie. Za datę wpłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego należną mu kwotą. Kary umowne podlegają kumulacji. 6. Niezależnie od kar umownych przysługujących Stronom mogą one dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za opóźnienie w zrealizowaniu dostawy przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% ceny brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy do dnia realizacji włącznie. W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy z powodu pandemii wirusa SARS- CoV-2 kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę okoliczność. 2) za dostarczenie przedmiotu umowy do miejsca innego niż określone w § 2 ust.2 niniejszej umowy- w wysokości 50 zł. 2. Za oodstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 5% ceny określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem art. 145 ust.1 ustawy Pzp. 5. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej bez uprzedniego powiadomienia z przysługującej mu ceny.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. W razie opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 1% całkowitej kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie będzie liczone w stosunku do terminu, o którym mowa § 5 ust. 2 Umowy. 2. Jeżeli opóźnienie w realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa § 1 Umowy przekroczy 30 (trzydzieści) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ( dziesięć procent) całkowitej kwoty wynagrodzenia netto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy. W tym przypadku, Xxxxxxxxxxx zachowuje również uprawnienia określone w ust. 1. 3. Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych za opóźnienia w realizacji usług serwisu gwarancyjnego, objętych Umową. Kary umowne za takie opóźnienia będą naliczane w wysokości 0,2% całkowitej kwoty wynagrodzenia netto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty Dzień roboczy opóźnienia w stosunku do czasu skutecznej naprawy, określonego odpowiednio dla danego typu Sprzętu w § 7 ust. 2 pkt 7) Umowy lub § 7 ust. 6 Umowy. 4. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Treść powinna zostać dostosowana do przedmiotu umowy: a) nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych; b) utracenia przez Wykonawcę zdolności do wykonania prac; c) nieuzasadnionych opóźnień w realizacji prac spowodowanych przez Wykonawcę; d) nie przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na terenie Zakładu Zamawiającego. Strony zastrzegają, że odstąpienie może nastąpić ze skutkiem na 7 dni od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu. Wykonawca będzie kontynuował prace zgodnie z Umową i harmonogramem (jeżeli taki harmonogram występuje), wykonując zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy i zakończy je na etapach stanowiących technologiczną całość, a Zamawiający za nie zapłaci na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia umownego netto. Zamawiający w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy może dokonać częściowego odstąpienia od Umowy, dokonując rozliczenia wykonanych prac, uwzględniając przy rozliczeniu zasady określone w Umowie. Zamawiający wystawi notę obciążeniową z tytułu kar umownych. Zamawiający może potrącić kwotę kar umownych z kwotą płatności tytułem wynagrodzenia. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych i w kwocie przewyższającej wysokość tych kar.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Jeżeli Kupujący opóźnia się w płatnościach Ceny o co najmniej 30 dni, zaniechał odbioru Urządzenia lub w jakikolwiek inny sposób zaprzestał realizowania Umowy lub uniemożliwia jej realizację przez Sprzedającego i nie podjął wymaganych czynności pomimo wezwania ze strony Sprzedającego w wyznaczonym w nim dodatkowym terminie 7 dni, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych: 1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym za opóźnienie w § 2 ust. 1 i 3, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 15 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1; 2. Jeśli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekracza wartość kary umownej, określonej w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody do pełnej wysokości na zasadach ogólnych, zgodnie z Kodeksem cywilnym. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 4. Za niedotrzymanie terminu płatności przez, Wykonawcę może naliczyć odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.

Kary umowne i odstąpienie od umowy. Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Operatora pocztowego zobowiązań wynikających z Umowy Nadawcy przysługują kary umowne: